一级建造师考试《市政工程》资料：施工项目成本管理[五篇模版]

第一篇：一级建造师考试《市政工程》资料：施工项目成本管理

一级建造师考试《市政工程》资料：施工项目成本管理市政公用工程施工项目成本管理的原则

企业管理中，成本管理是企业生存的有源之水。

一、成本最优化原则。注意，本教材的说法是成本最优化，不是最低化。

二、全面管理成本原则

全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。即通常所说的“三全”原则。

三、成本管理责任制原则，建设工程敎育网

项目经理对企业下达的成本指标负责，项目部各负责人对项目经理下达的成本目标负责。

四、成本管理有效化原则，建设工程敎育网

有效化原则即指：以最少的投入获取最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。

五、成本管理科学化原则

用科学的方法进行成本管理。

第二篇：2010年一级建造师《市政工程》：项目成本管理基础工作

2010年一级建造师《市政工程》：项目成本管理基础工作

市政公用工程施工项目成本管理基础工作

成本管理是项目管理的核心内容。

为做好施工项目的成本管理工作，必须做好基础工作：

一、加强成本管理观念

二、加强定额和预算管理，建设工程敎育网

完善的定额资料、做好施工预算和施工图预算是施工项目成本管理的基础。根据国家统一定额、取费标准编制“施工图预算”；依据企业的施工定额编制单位工程施工预算及成本计划。

三、完善原始记录和统计工作，建设工程敎育网

原始记录直接记载了施工生产经营情况，是编制成本计划和定额的依据，是统计和成本管理的基础。

四、建立健全责任制度

第三篇：一级建造师考试(市政工程)

2011一级建造师《市政工程》考点总结(1)

1、市政公用工程施工项目成本管理的原则：

1)成本最优化原则：施工项目成本管理的根本目的是在科学合理的限度内，通过对工程项目中各种相关因素的成本管理，达到目标成本最低的要求。

2)全面管理成本原则：全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。为达到成本最低化目标，还应对所有会影响成本的因素进行控制，如对施工过程中发生的采购、工艺和质量等因素的成本进行控制，对与这些因素相关的所有员工进行严格管理，对施工的全过程进行成本控制。

3)成本管理责任制原则：通过层层分解，下达成本责任目标，达到各负其责。项目经理对企业下达的成本指标负责。

4)成本管理有效化原则：以最少的投入获得最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。

5)成本管理科学化原则：采用科学的方法进行管理。

2、市政公用工程施工项目成本管理基础工作：

1)加强成本管理观念：

2)加强定额和预算管理：完善的定额资料、做好施工预算和施工图预算是施工项目成本管理的基础。

3)完善原始记录和统计工作：项目施工中的工、料、机和费用开支，都要及时、完整、准确的原始记录。

4)建立健全责任制度：如计量验收、考勤、原始记录、统计、成本核算分析、成本目标等责任制，是实现有效的全过程成本管理的保证和基础。

3、成本目标责任制包括以下几方面：

1)合同预算员的管理责任：①分析各种因素，为企业正确确定责任成本提供依据，②研究解决合同的不确定项目与项目有关管理人员配合，增加工程收入;③及时反馈和研究工程发生的变更，做好索赔，保证工程收入;④参与对外的经济合同谈判和决策，严格控制分包，确实做到“以收定支”。

2)工程技术人员的成本管理责任：①根据现场实际情况，科学合理的布置施工现场平面，为正确施工减少浪费创造条件;②严格执行技术规范，确保工程质量减少零星修补，消灭质量事故，降低质量成本;③根据工程特点和设计要求，运用企业自身技术优势，采用实用、有效的技术组织措施和合理化建议，走经济和技术相结合的道路为提高经济效益开拓途径;④严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。

3)材料人员的成本管理责任

4)机械人员的成本管理责任：①根据工程特点和施工方案合理选择机械的型号规格和数量;②根据需要安排机械施工，减少机械使用成本;③严格执行机械保养制度，使机械在施工中正常运转。

5)行政管理人员的成本管理责任：①根据施工生产的需要和项目经理的意图，合理安排项目管理人员和后勤人员，节约工资性支出;②控制非生产性开支;③管好用好行政办公财产物资，防止损坏和流失;④安排好后勤服务，在节约的前提下，满足生活需要。

6)财务成本人员的成本管理责任：①严格审核各项成本费用，控制成本支出;②建立月度财务收支计划制度，根据生产需要平衡调度资金，通过控制资金使用达到控制成本的目的;③及时向项目经理和有关管理人员反馈信息，以便对资源消耗进行有效控制;④开展成本分析，及时向项目经理反映成本情况，以便及时采取针对性措施纠正项目成本的编差;⑤在项目经理的领导下，协助项目经理检查、考核各部分、班组的责任成本执行情况，落实责、权、利的有关规定。

4、企业应按下列程序确定项目部的责任目标成本：

1)在施工合同签订后，由企业根据合同造价、施工图和投标文件中的工程量清单，确定正常情况下的企业管理费、财务费和制造成本;

2)将正常情况下的制造成本确定为项目经理的可控成本，形成项目经理的责任目标成本。

5、工程项目施工成本管理流程(施工成本管理需要哪些步骤)?

成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

6、施工成本预测能起到什么作用?

答：它是施工项目成本决策及成本计划的依据

7、施工成本管理如何控制?

就是根据成本计划，及时分析工程实施过程中的实际成本与计划成本之间的差异，提供反馈信息，以更及时调整，消除施工过程中的损失浪费现象，保证项目成本目标的实现。

市政公用工程施工项目合同管理 P167

1、施工项目合同的主体是发包方和承包方，由其法定代表人行使的法律行为。

2、必须以书面的形式建立施工合同、分包合同、洽商变更关系和记录，并应签字确认。

3、履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责，分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。

4、项目经理应及时掌握合同变更情况：如工程量增减、质量及特性变更，工程标高、基线、尺寸等变更，施工顺序变化，永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等。

5、承包方根据施工合同，将变更向监理工程师提出申请;监理工程师进行审查，将审查结果通知承包方。

6、合同终止后，承包方应做的评价工作应包括：合同订立情况评价、合同履行情况评价、合同管理工作评价、合同条款评价。

7、一般施工合同均分为通用条款、专用条款和协议书三部分。

8、发标和投标时间间隔根据需要制定，最短时间间隔不得少于20d。

9、代建制建设工程招标时应当具备下列条件：选

1)建设工程已列入建设计划;

2)建设用地和工程报建手续完备;

3)具有工程勘察设计、施工所需要的基本资料;

4)建设资金已经落实;

5)参照上述程序进行分包招标。

10、索赔的程序：

1)根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书：

要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。在合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的28d内，必须以正式函件通知监理工程师，逾期申报时，监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。

2)发出索赔意向通知书后28d内，向监理工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料。

3)监理工程师审核承包方的索赔申请，于28d内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28d内未予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

4)索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。

11、索赔项目主要是工期索赔和费用索赔。

12、索赔项目概述及起止日期计算方法：

1)延期发出图纸产生的索赔：

按中标通知书后第29d为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。该类项目一般只进行工期索赔。

2)恶劣的气候条件导致的索赔：

在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。台风、特大暴雨给索赔，季节性大雨不给索赔。

3)工程变更导致的索赔：工期、费用索赔

4)以承包方能力不可预见引起的索赔：工期、费用索赔。如地质情况、软基处理等。

5)由外部环境而引起的索赔：如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等而引起的索赔。

6)监理工程师指令导致的索赔。

13、索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期纪录，每天均应有记录，并经现场监理工程师的签认。还应做好现场照片、录像资料。

14、同期记录的内容有：事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。

15、最终报告应包括以下内容：

1)索赔申请表

2)批复的索赔意向书

3)编制说明

4)附件

16、索赔的管理：

1)承包方应建立、健全工程索赔台帐或档案

2)索赔台帐应反映索赔发生的原因、时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间、索赔申请工期和金额。监理工程师审核结果，发包方审批结果等内容。

3)对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。

17、计量工程师拒绝承包方提出的超范围强夯的工程量的计量支付是否合理?为什么?

答：拒绝是合理的。其理由：第一，该部分的工程量超出了设计施工图的要求，即超出了合同规定的范围，不属于计量工程师计量的范围。计量工程师无权处理合同以外的工程内容。第二，监理工程师认可的是承包方保证工程质量的技术措施，技术措施费用应由承包方自行承担。

18、工程变更部分的合同价款应根据什么确定。

答：1)合同中有适用于变更工程的价格，按已有价格计价。

2)合同中只有类似工程的价格，可参照类似价格变更合同价款。

3)合同中即无适用价格又无类似价格，由承包方提出适当的变更价格，计量工程师批准执行。

19、监理工程师是否应该受理承包方提出的延长工期和费用补偿的索赔?为什么?

答：1)地基中的弧石的处理引导发的索赔应该受理，因地质资料不详且是有经验的承包方预先无法预测的，非承包方责任，并确实已造成实际损失。

2)雨后土壤含水过大，无法强夯，其损失的索赔不京戏赔偿。是有经验的承包方应能够预测到而且应该采取措施加以避免的。其责任在承包方，因此不给索赔。

第四篇：安徽省2015年一级建造师《项目管理》：施工成本控制试题

安徽省2015年一级建造师《项目管理》：施工成本控制试

题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、大中型水利水电工程建设征收耕地的安置补助费，按照计算。A：需要安置的农业人口数 B：被征收的耕地数量 C：平均每人占有耕地数量 D：耕地的平均年产值

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

2、在施工安全控制中，项目安全技术措施实施的计划，不包括。A：安全生产责任制 B：安全管理要点 C：安全技术要求 D：安全目标 E：速度比率

3、监理机构在承包人自行检测的同时独立进行检测，以核验承包人的检测结果的工作方法是。A：跟踪检测 B：平行检测 C：巡视检验 D：旁站监理

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

4、下面关于借款偿还期的说法错误的是。

A：借款偿还期，是指根据国家财税规定及投资项目的具体财务条件，以可作为偿还贷款的项目收益(利润、折旧、摊销费及其他收益)来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间

B：在实际工作中，借款偿还期可通过借款还本付息计算表推算，以年表示 C：借款偿还期满足贷款机构的要求期限时，即认为项目是有借款偿债能力的 D：借款偿还期指标适用于那些预先给定借款偿还期的项目。对于不预先给定借款偿还期的项目，应采用利息备付率和偿债备付率指标分析项目的偿债能力 E：玻璃幕墙

5、和施加预应力的锚索相比较，锚杆应属于。锚杆在一定条件下有非常显著的效果，经济、施工简便。A：主动支护 B：被动支护

C：主动和被动皆有支护 D：非主动和被动支护 E：水平、垂直混合安放

6、某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为1200元/天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该单位承担的违约责任为__万元。A．2.5 B．3.6 C．5.6 D．6.1

7、企业近3年最高年工程结算收入万元以上，是一级机电设备安装工程专业承包企业资质标准的条件之一 A：2000 B：3000 C：4000 D：5000 E：安全措施

8、__通常是在隧道开挖成形后，再由下至上施作模筑混凝土衬砌。A．顺作法 B．递作法 C．明挖法 D．盖挖法

9、在地表按道路的线型和断面的要求开挖或堆填而成的岩土结构物指的是__。A．路基 B．路面 C．人行道 D．行车道

10、施工安全技术交底中的“四口”是指（）。A：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口 B：通道口、楼梯口、管道井口、预留洞口 C：通道口、楼梯口、管道井口、门窗洞口 D：通道口、楼梯口、电梯井口、门窗洞口

11、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003—0214)，分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。A：承包人 B：工程师 C：分包人 D：发包人

12、为便于碾压混凝土的养护和防护，施工组织安排上应尽量避免施工。A：春季 B：夏季 C：秋季 D：冬季

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

13、甲起诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件__。A．移送二审法院裁决 B．按撤诉处理 C．按缺席判决 D．进入再审程序

14、目前CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在位置，照度2000Lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取1000-1500Lx比较合适 A：F3．5 B：F4 C：F5．5 D：F6．5 E：安全措施

15、企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础是（）。A：“三同时”制度

B：伤亡事故报告处理制度 C：安全预评价制度 D：安全检查制度

16、不应计人招标条件中的到位资金的是。A：未被银行证明的资金 B：银行借贷资金 C：合股资金 D：融资资金

E：水平、垂直混合安放

17、关于进度款的支付，下列说法错误的是。

A：发承包双方应按合同约定，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款

B：进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致 C：工程进度是发包人向承包人支付进度款的前提和依据 D：计量和付款周期可采用分段或按月结算的方式 E：玻璃幕墙

18、加筋土挡土墙的高度在I级干线上不宜大于。A：4m B：9m C：10m D：11m E：工程月(周、日)报

19、电缆沟道、隧道、夹层及其他空间狭小的场所应使用电压低于V的低压照明。A：12 B：24 C：36 D：48 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

20、土工织物的过滤功能是指。A：滤除微细尺寸的土颗粒 B：滤除土中的软弱颗粒

C：允许土中的水、气通过，阻止土颗粒通过 D：把不同颗粒的土、砂、细碎石分开 E：安装高度

21、吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合的规定。A：确保企口的相互咬接及图案花纹吻合

B：玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接 C：装饰吸声板严禁采用搁置法安装

D：饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

22、某人在银行存款，存款利率为6％，按复利计。若想在第4年年末取款8750元，则现在应存入银行元。A：6538 B：6000 C：6188 D：6525 E：玻璃幕墙

23、在施工准备阶段，绘制模板配板图属于的质量控制工作。A：计量控制准备 B：测量控制准备 C：施工技术准备

D：施工平面图控制准备 E：速度比率

24、自粘性高聚物改性沥青防水卷材，卷材搭接宽度至少应为。A：60mm B：70mm C：80mm D：100mm E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

25、竣工验收应在小型除险加固项目全部完成并经过一个汛期运用考验后的个月内进行。A：4 B：6 C：8 D：12 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、风机安装要求包括：风机安装前应检查电机接线是否正确，通电试验时，叶片转动灵活、方向正确。

A：风机停转后应每次停留在同一位置上

B：风机机械部分无摩擦、松动，无漏电及异常响声

C：风机传动装置的外露部分以及直通大气的进出口，必须装设防护罩(网)D：风机落地安装应固定在隔振底座上，设置减振装置 E：风机与风管连接采用柔性短管

2、建筑物的通信引入管道，每处管孔数不应少于 A：1孔 B：2孔 C：3孔 D：4孔

E：安全措施

3、属于水利工程施工项目招标程序的有。A：组织踏勘现场和投标预备会(若组织)B：对问题进行澄清 C：组织成立评标委员会 D：组织开标、评标

E：购买招标文件前报名

4、某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计人。A：财务费用 B：营业费用 C：管理费用 D：工程成本 E：玻璃幕墙

5、港口与航道程施工总承包特级资质企业近3年年平均工程结算收入应为以上。A：8亿元 B：10亿元 C：15亿元 D：20亿元 E：安装高度

6、当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是。

A：扩大单价法 B：概算指标法 C：预算单价法

D：类似工程预算法 E：玻璃幕墙

7、概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用有 ______。A．编制施工技术财务计划的参考 B．编制扩大初步设计概算的依据 C．编制概算指标

D．确定建设项目投资额的依据 E．编制预算定额

8、某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是。

A：①④②③⑤ B：②⑤④③① C：②④③①⑤ D：①③②④⑤

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

9、编制工程建设监理规划的依据是。

A：建设工程的相关法律、法规及项目审批文件

B：与建设工程项目有关的标准、设计文件和技术资料

C：监理大纲、委托监理合同文件以及建设项目相关的合同文件 D：监理工作制度 E：施工组织设计

10、建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权力有。A：调配并管理进入工程项目的各种生产要素 B：负责组建项目经理部

C：执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款 D：负责选择并使用具有相应资质的分包人 E：速度比率

11、属于瓦斯检查工违章操作的行为是。

A：了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律 B：遵章守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班

C：对分工区域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切注视

D：严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识 E：水平、垂直混合安放

12、炉窑砌筑人力资源配备时，下列工种中，属于特殊工种需持证上岗的有。A：筑炉工 B：架子工 C：电焊工 D：钳工

E：叉车司机

13、观感质量评价分为级项目。A：一级 B：二级 C：三级 D：特级 E：不通过

14、港航工程施工总承包资质划分为。A：特一级、特二级 B：特级、一级、二级 C：特级、一级

D：一级、二级、三级 E：安装高度

15、根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质[2010]111号，按照工程质量事故、人员伤亡和经济损失，事故分为（）个等级。A：2 B：3 C：4 D：5

16、关于施工现场配电系统设置的说法，正确的有。

A：配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 B：分配电箱与开关箱的距离不得超过30m C：开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m D：同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备

E：固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0．8~1．6m

17、通信管道施工时，土堆的坡脚边应距沟(坑)以上 A：20cm B：40cm C：60cm D：80cm E：安全措施

18、港口与航道工程安全生产要求中，施工组织设计中应制定构件安装专项安全技术措施，应。

A：对操作人员进行责任交底 B：对操作人员进行安全技术交底 C：对操作人员进行操作交底

D：凡是未受过安全技术教育的人员，不允许参加施工工作 E：凡是未受过安全技术教育的人员，不允许参加管理工作

19、根据《水电水利工程模板施工规范》DL／T 5110-2013，下列关于模板施工的说法正确的是。

A：除悬臂模板外，竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆，以保证模板的稳定性

B：模板支架的立柱应在两个互相垂直的方向加以固定

C：多层建筑物的上层结构的模板支撑在下层结构上时，必须验算下层结构的实际强度和承载能力

D：混凝土浇筑过程中，为防止混凝土分离，应将下料口贴近模板

E：滑模施工的动力及现场照明供电，应设双回路供电或备用电源或采取其他应急措施

20、自由时差指的是在不影响紧后工作（）的前提下，本工作可利用的机动时间。

A：最早开始时间 B：最迟开始时间 C：最早完成时间 D：最迟完成时间

21、下列关于冒落拱的说法正确的是。

A：围岩在冒落时其顶部的冒落范围是有限的

B：未冒落的上部岩石形成有一个平衡的拱形即为冒落拱

C：只要确定冒落拱的形状，可以计算冒落时作用在支护上的荷载大小 D：冒落拱大小一般不采用普氏计算 E：冒落岩石的重量一般不能通过确定冒落拱的形状来计算

22、模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括。A：测量放线 B：钢筋骨架绑扎 C：模板安装 D：混凝土浇筑

E：混凝土养生与拆模

23、定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③ E：玻璃幕墙

24、注册建造师执业工程规模标准中的中型工程包括防洪工程中的。A：大(1)型 B：大(2)型 C：中型 D：小(1)型 E：小(2)型

25、一般建设工程项目很少发生或一些具有明显行业特征的工程建设其他费用项目，具体发生时根据有关政策规定列入，如下列。A：水资源费

B：办公家具购置费 C：移民安置费

D：水土保持评价费 E：航道维护费

第五篇：一级建造师《市政工程》项目施工命题点分析和解读

一级建造师《市政工程》项目施工命题点分析和解读

作为一名曾经驰骋一建考场今年仍需再战的应考生来说，对于市政工程的难度，笔者是非常理解的。我们知道任何一项考试科目，高报名率同时意味着高市场需求，更是意味着考试的难度之大和通过率之低。想要成功通关考试，做好命题点分析是关键，下面是笔者根据103网校的一建课程总结的命题点分析，分享给大家。

命题点1《城市道路路基工程施工与验收规范》的有关规定

1.城镇道路工程施工过程技术管理的规定

根据相关规范(强制性条文)的规定，城镇道路施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。

根据相关规范(强制性条文)的规定，城镇道路施工中，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。

2.城镇道路工程施工开放交通的规定

根据相关规范(强制性条文)的规定，热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

根据相关规范(强制性条文)的规定，水泥混凝土道路在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。

命题点2《城市桥梁工程施工与验收规范》的有关规定

城市桥梁工程施工过程质量控制的规定

根据相关规范的规定，施工中应按下列规定进行施工质量控制，并进行过程检验、验收：1.工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备 应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行复验，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并 确认合格。

2.各分项工程应按本规范进行质量控制，各分项工程完成后应进行自检、交接检验，并形成文件，经监理工程师检查签认后，方可进行下一个分项工程施工。当然，关于市政工程施工项目的命题点远远不止以上内容，以上两点全做抛砖引玉，希望大家能够多多地进行交流和沟通，共同努力通过一建考试。大家，加油！