安徽造价员《基础知识》,第五章（优秀范文五篇）

第一篇：安徽造价员《基础知识》,第五章

第五章 建设工程造价的计价依据 第一节 工程定额的概念与分类

一、单项选择题

1．以下不是按照定额反映的生产要素消耗内容进行分类的是（）。

.劳动定额

.材料消耗定额

.机械台班消耗定额

.企业定额

2．规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，生产单位合格产品所需消耗的时间或是在单位时间内生产合格产品的数量。这种定额是（）。

.劳动定额

.材料消耗定额

.机械台班消耗定额

.企业定额

3．（）是指某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织、合理的使用材料和合理的施工机械配合条件下，完成某单位合格产品所必需的工作时间。

.产量定额

.时间定额

.劳动定额

.消耗定额

4．建设工程定额按（）分为：劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额。

.管理层次

.适用专业

.执行范围

.生产要素

5．某定额是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额组成。它既是企业投标报价的依据，也是企业控制施工成本的基础。则该定额为（）。

.施工定额

.概算指标

.概算定额

.预算定额

6．某定额是编制工程预结算时计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准，同时它是以施工定额为基础的综合扩大。则该定额是（）。

.施工定额

.概算指标

.概算定额

.预算定额

7．编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。

.施工定额

.概算指标

.概算定额

.预算定额

8．在项目建议书和可行性研究阶段编制、计算投资需要量时使用的一种定额，该定额一般以独立的单项工程或完整的工程项目为对象，编制和计算投资需要量时使用。这种定额是（）。

.投资估算指标

.概算指标

.概算定额

.预算定额

9．投资估算指标的计算对象是（）。

.各个分部分项工程

.扩大的分项工程

.独立的单项工程或完整的工程项目

.整个建筑物和构筑物

10．与建筑安装施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的消耗指标。这种定额是（）。

.企业定额

.费用定额

.概算定额

.预算定额

二、多项选择题

1.建筑工程定额按生产要素分类有（）。

.劳动定额

.材料消耗定额

.机械台班消耗定额

.费用定额 E.概算定额

2．劳动定额规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，（）。

.生产单位合格产品所需消耗的劳动时间

.在单位时间内生产合格产品的数量

.生产单位产品所需消耗的劳动时间

.在单位时间内生产产品的数量 E.生产合格产品所需消耗的劳动时间

3．材料消耗定额是在节约和合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所必需消耗的一定品种规格的（）的消耗量。

.原材料

.半成品

.成品

.结构构件 E.分项工程

4．机械台班消耗定额是在正常施工条件下，利用某种机械，（）。

.生产单位合格产品所必需消耗的机械工作时间

.在单位时间内机械完成合格产品的数量

.生产单位产品所必需消耗的机械工作时间

.在单位时间内机械完成产品的数量

E.生产合格产品所必需消耗的机械工作时间

5．以下按照定额的不同用途分类的是（）。

.施工定额

.概算指标

.概算定额

.预算定额 E.费用定额

6．以下按定额的编制单位和执行范围分类的是（）。

.行业定额

.地区统一指标

.企业定额

.施工定额 E.费用定额

7．以下是按照投资的费用性质分类的定额是（E）。

.建筑工程定额

.安装工程定额

.建筑企业定额

.建筑施工定额 E.建筑工程费用定额

8．下列表述中属于施工定额特性的是（E）。

.编制概算定额的基础

.企业定额

.分项最细，定额子目最多

.基础性定额 E.以同一性质的施工过程为研究对象

第二节

工程造价计划依据的分类

一、单项选择题

1．在现行工程计价依据体系中，以下属于标准类的工程造价计价依据是（）。

.《建设工程工程量清单计价规范》（G 50500----2003）

.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）.《全国统一施工机械台班费用编制规则》（建标[2001]196号）

.《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）

2．工程造价计价依据按用途分类，可以分为7大类18小类，其中可行性研究资料是（）。

.规范工程计价的依据

.计算设备数量和工程量的依据

.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据

.计算建筑安装工程费用的依据

3．以下建筑工程造价计价依据的分类中，属于按使用对象分类的是（）。

.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据

.计算建筑安装工程费的依据

.规范工程计价的依据

.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据

4．工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（）。

.各项工程建设其他费用定额等

.设备价格、运杂费率等

.间接费定额

.概算指标、概算定额、预算定额 5．以下各项均是工程造价计价依据的类别，其中不是按照用途分类的是（）。

.规范工程计价的依据

.计算设备数量和工程量的依据

.计算设备费的依据

.规范建设单位（业主）计价行为的依据

6．计算建筑安装工程费用的依据是（）。

.用地指标

.间接费定额和价格指数

.各项工程建设其他费用定额等

.设备价格、运杂费率等

7．在现行工程计价依据体系中，以下属于法律、政策类工程造价计价依据的是（）。

.《建设工程工程量清单计价规范》（G 50500---2003）

.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）

.《全国统一建筑安装工程工期定额》（建标[2000]38号）

.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）

8.以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。

.工程造价信息

.间接费定额

.工程建设其他费用定额

.运杂费率

一、多项选择题

1． 以下按照工程造价计价依据的使用对象分类的是（）。

.规范建设单位（业主）计价行为的依据

.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据

.规范造价咨询单位计价行为的依据

.规范政府计价行为的依据 E.规范设计单位计价行为的依据

2．工程造价计价依据必须满足以下（）要求。

.准确可靠，符合实际

.可信度高，有权威性

.数据化表达，便于计算

.定性描述清晰，便于正确利用 E.变化无常，符合市场规律

3．按照我国工程计价依据的编制和管理权限的规定，目前我国已经形成了由国家、各省、直辖市、自治区和行业部门的（）等相互支持、互为补充的工程计价依据体系。.法律法规、部门规章相及相关政策

.标准

.定额

.文件 E.数据

4．以下各项是工程造价计价依据的类别，其中按照使用对象分类的是（E）。

.规范工程计价的依据

.计算设备数量和工程量的依据

.计算设备费的依据

.规范建设单位（业主）计价行为的依据

E.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据

第三节

预算定额、预算定额和估算指标

一、单项选择题

1．计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准定额是（）。

.施工定额

.概算指标

.概算定额

.预算定额

2．劳动定额中未包含，而在一般正常的施工条件不可避免的，但又无法计量的用工，在预算定额人工消耗指标中称为（）。

.辅助用工

.超运距用工

.零星用工

.人工幅度差

3．预算定额中的机械台班消耗量是在劳动定额或施工定额中相应项目的机械台班消耗指标基础上制定的，在制定过程中还应当考虑增加一定的（）。

.辅助机械台班

.机械幅度差

.零星机械台班

.超运距幅差 4．预算定额的编制应反映（）。

.社会平均水平

.社会平均先进水平

.社会先进水平

.企业实际水平5．预算定额中的人工工日消耗指标包括（）。

.基本用工和人工幅度差

.基本用工、辅助用工和人工幅度差

.基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差

.基本用工、材料超运距用工、辅助用工

6．预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称，在预算定额的编排方面，下列不属于预算定额内容的是（）。

.前言

.文字说明

.分项定额消耗量指标

.附录

7．预算定额的编制步骤不包括（）。

.准备工作阶段

.编制初稿阶段

.修改和审查计价定额阶段

.定案与总结阶段 8．预算定额中人工消耗指标中的人工幅度差是指（）。

.在正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素

.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额

.预算定额消耗量自身的误差.预算定额中人工定额必需消耗量与净消耗量的差额

9．按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。

.6

.7.8

.10 10．下列不属于定额编制依据的是（）。

.全国统一劳动定额

.现行的设计规范

.概算指标

.通用的标准图

11．为完成某分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工等，它是（）。

.基本用工

.材料超运距用工

.辅助用工

.人工幅度差 12．概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（）。

.搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析

.确定各项目的消耗指标

.计算分项定额的人工、材料和机械台班消耗量

.编制定额初稿

13．概算定额的编制步骤不包括（）。

.审查定稿阶段

.准备工作阶段

.平衡调整阶段

.编制初稿阶段

14．概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编制概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。

.确定概算定额项目

.制定出编制方案

.新编概算定额与现行预算的水平测算

.明确编制定额的项目

15．概算指标是以（）为对象，以“㎡”、“m3”或“座”等为计量单位，规定了人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。

.整个建筑物或构筑物

.整个单位工程

.扩大分项工程

.扩大分部工程

16．按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。

.收集整理资料

.平衡调整

.测算审查

.以上均不是

17．下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）。

.收集整理资料阶段

.准备工作阶段

.测算审查阶段

.平衡调整阶段

18．预算定额中的施工机械是配合工人班组工作的，如果分项定额计量单位值为1000单位，小组总产量为200单位。则分项定额机械台班使用量为（）单位。

.5

.1000.10000

.20000 19．在下列各指标层次中，不属于投资估算指标内容的是（）。

.单位工程指标

.单项工程指标

.建设项目综合指标

.扩大分部分项工程指标 20．在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用工3工日，人工幅度差率为10%，则预算定额的人工消耗量为（）。

.30

.23.5.38.5

.27.3

二、多项选择题

1．预算定额中的人工消耗量时指完成某一计量单位的分项工程或结构构件所需的各种用工量总和。其内容包括（E）等。

.基本用工

.超运距用工

.返工用工

.人工幅度差 E.辅助用工

2．预算定额的编制原则包括（E）。

定性与定量分析相结合的原则

.社会平均水平的原则

.合理确定定额水平原则

.静态与动态相结合的原则 E.简明适用的原则

3．下列属于预算定额编制依据的是（E）。

.全国统一劳动定额和基础定额

.现行设计规范

.现行概算定额

.通用的标准图纸 E.地区材料预算价格、工资标准及机械台班单价

4．预算定额的编制步骤包括（E）。

.咨询阶段

.准备工作阶段

.修改和审查计价定额阶段

.平衡调整阶段 E.编制初稿阶段

5．概算定额的编制依据有（E）。

.现行的预算定额

.选择典型的工程施工图和其他有关资料

.全国统一劳动定额

.推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

E.人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格

6.投资估算指标的内容包括（E）。

.建设项目综合指标

.设备购置费用指标

.建筑安装工程费用指标

.单项工程指标 E.单位工程指标

第四节

人工、材料、机械台班消耗量定额

一、单项选择题

1．某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的工作时间，被称为（）。

.时间定额

.产量定额

.工期定额

.费用定额

2.劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。

.互为倒数

.独立关系

.正比关系

.互为相反数 3．某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。

.时间定额

.产量定额

.工期定额

.费用定额

4．定额时间不包括（）。

.休息时间

.施工本身造成的停工时间

.不可避免的中断时间

.辅助工作时间

5．某瓦工班组15人，砌1.5厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。

.112.5m.90m3/工日

.80m3/工日

.72m3 6．已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。

.10

.1.0.5

.0.1 7．某工程有450m3一砖半内墙的砌筑任务，每天有两个班组来作业，每个班组人数为8人，共花费18天完成了任务，其时间定额为（）工日/m3。

.1.56

.1.28.0.64

.0.5 8．某现浇混凝土圈梁工程量为260.66m3，每天有18名技术工人投入施工，时间定额为2.413工日/m(一班工作制)，则完成该工程的定额施工天数为（）天。

.30

.25.35

.20 9．已知某砖混结构建筑物体积为900m3，其中毛石带形基础的工程量为110m3，假定1m3毛石基础需要用砌石工0.66工日，且在该单位工程中没有其他工程需要砌石工，则1000m3 建筑物需要砌石工为（）工日。

.65.34

.80.67.150.00

.185.19 10．材料损耗率的计算公式，可以表示为（）x100%。

.损耗量/净用量

.净用量/损耗量

.损耗量/总用量

.净用量/总用量 11．材料消耗定额包括材料的净用量和必要的（）。

.运输损耗量

.堆放损耗量

.制作损耗量

.材料损耗量

12．周转性材料是指在建筑安装工程中不直接构成（），可多次周转使用的工具性材料。

.具体工程

.工程实体

.工程实质

.实际工程 13．以下材料消耗定额计算正确的是（）。

.材料消耗定额=材料消耗总用量×（1+损耗率）

.材料消耗定额=材料消耗净用量×（1+损耗率）

.材料消耗定额=材料损耗量×（1+损耗率）

.材料消耗定额=材料消耗量×（1+损耗率）

14．给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（）单位。

.90

.100.105

.110 15．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（）块。

.2475

.2513.2500

.2462.5 16．已知水泥消耗量是41200t，损耗率是3%，那么水泥的净用量是（）t。

.39964

.42436.40000

.42474 17．已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作1小时正常生产率为1.5，则施工机械台班定量定额（）。

.0.75

.6.9

.12 18．完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则材料损耗率和材料消耗定额分别为（）。

.5%，1000块/m3

.5%，1050块/m3

.4.76%，1050块/m3

.4.76%，1000块/m3 19．施工机械台班产量定额=（）。

.机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数

.机械纯工作1小时正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数

.机械纯工作1天正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数

.机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数

二、多项选择题

1．劳动定额亦称人工定额，指在正常施工条件下，某等级工人（）。

.在单位时间内完成产品的数量

.完成单位产品所需的劳动时间

.在单位时间内完成合格产品的数量

.完成单位合格产品所需的劳动时间 E.在单位时间内完成合格产品的工日

2．劳动定额可以分为（）。

.单价定额

.时间定额

.经验定额

.产量定额 E.施工定额

3．下列属于工人工作定额时间的内容有（）。

.休息时间

.多余工作时间

.不可避免中断时间

.偶然工作时间 E.施工本身造成的停工时间

4．在下列工人工作时间中，属于非定额时间的有（E）。

.多余和偶然工作时间

.休息时间

.施工本身造成的停工时间

.不可避免的中断时间 E.违反劳动纪律的损失时间

5．劳动定额的编制方法有（）。

.经验估计法

.统计计算法

.技术测定法

.比较类推法 E.理论计算法 6．在下列施工机械工作时间中，不应列入定额时间的有（E）。

.不可避免的无负荷工作时间

.机械多余的工作时间

.不可避免的中断时间

.机械停工时间 E.违背劳动纪律的停工时间

7．编制材料消耗定额的基本方法有（）。

.现场技术测定法

.试验法

.统计计算法

.理论计算法 E.分析法

8．施工定额中主要材料消耗定额的制定方法有（E）。

.理论计算法

.统计法

.试验法

.类推比较法 E.现场技术测定法

9．确定劳动定额的工作时间通常采用（）。

.技术测定法

.统计计算法

.实验法

.比较类推法 E.理论计算法

10．以下属于周转性材料的是（）。

.脚手架

.模板

.挡土板

.预埋铁件 E.临时设施

11．施工定额中材料消耗定额的材料消耗量包括有（）。

.直接用于建筑安装工程上的材料

.不可避免产生的施工废料

.不可避免的材料施工操作损耗

.材料的摊销量 E.材料回收量

12．机械纯工作时间，就是指机械必需消耗的净工作时间，它包括正常工作负荷下，（）。

.有根据降低负荷下的时间

.不可避免的无负荷时间

.不可避免的中断时间

.机械多余的工作时间 E.机械停工时间

第五节

人工、材料、机械台班单价及定额基价

一、单项选择题

1．按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定计算，日工资单价=（）。

.基本工资+工资性津贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费

.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费

.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人养老保险费

.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工教育费+生产工人劳动保护费

2．给定以下数据：生产工人平均月工资为1200元，年平均每月法定工作日为20元，月平均日历日为30日，则基本工资为（）元。

.30

.40.50

.60 3．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。

.工地

.施工操作地点

.工地仓库

.工地仓库堆放场地后的出库 4．已知材料原价为100元，运杂费为10元，运输损耗费为10元，采购及保管费率为30%，材料采购及保管费为（）。

.30

.36.6

.3 5．某工程购置钢材1000t，原价为2500元/t，运输费用50元/t，运输损耗0.5%，采购及保管费率为5%，生产厂家花费的运输包装60元/t，则钢材的预算价格为（）元/t。

.2500

.2723.63.2753.63

.2690.89 6．某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡,由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/㎡,运杂费30/㎡，当地供销部分手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡。

.1040.3

.1034.1054.68

.1044.34 7．已知某工地钢材由甲、乙方供货，甲、乙方的原价分别为3830/t、3810/t，甲、乙方的运杂费分别为31.5元/t、33.5元/t，甲、乙的供应量分别为400t、800t，材料的运输损耗率为1.5%，采购保管费率为2.5%。则该工地钢材的材料单价为（）元/t。

.4003.92

.4004.92.4001.92

.4002.92 8．对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用是（）。

.检验试验费

.研究试验费

.勘察设计费

.建设单位管理费

9．材料运输损耗是指材料在运输和装卸搬运过程中不可避免的损耗，一般通过损耗率来规定损耗标准，材料运输损耗=（）。

.材料运输损耗=（材料原价+材料包装费）×运输损耗率

.材料运输损耗=（材料原价+材料运杂费）×运输损耗率

.材料运输损耗=（材料原价+材料保管费）×运输损耗率

.材料运输损耗=（材料原价+材料试验费）×运输损耗率

10．施工机械台班预算单价是指某种施工机械在一个台班内，为了正常运砖所必需的（）的各项费用之和。

.支出

.分摊和支出

.收入

.分摊

11．施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用。以下各项中，属于第二类费用的是（）。

.折旧费

.大修理费

.人工费

.机械安拆费

12．某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理费次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）。

.6.75

.4.50.0.84

.0.56 13．已知某施工机械预算价格为100万元，贷款利息系数为1.2，残值率为3%，机械耐用台班5000台班，则该机械台班折旧费为（）元。

.240

.194.233

.200 14．已知某施工机械预算价格为100万元，残值率为3%，时间价值系数为1.2，机械耐用总台班5000台班，则该机械台班折旧费最接近（）元。.194

.200.233

.240 15．施工机械的操作时间（司炉）和其他操作人员的工资属于（）。

.第一类费用

.机械费

.管理费用

.措施费

16．已知在钢筋混凝土基层上做20mm厚1：3 水泥砂浆找层，每100㎡所需7.8工日，1：3水泥砂浆2.02 m3，素水泥浆0.10 m3，水0.60 m3，200L灰浆搅拌机0.34台班，1：3水泥砂浆每增减5mm时，每100㎡所需1.41工日，1：3水泥砂浆0.51 m3，200L灰浆搅拌机0.09台班。则在钢筋混凝土基层上做30mm厚水泥砂浆找平层，每100㎡人工、材料、机械台班的消耗量分别为（）。

.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04 m3，素水泥浆0.10 m3，水0.60 m3，200L灰浆搅拌机0.52台班

.人工10.62工日，1：3水泥砂浆2.04 m3，素水泥浆0.10 m3，水0.60 m3，200L灰浆搅拌机0.52台班

.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04 m3，素水泥浆0.15 m3，水0.60 m3，200L灰浆搅拌机0.52台班

.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04 m3，素水泥浆0.10 m3，水0.60 m3，200L灰浆搅拌机0.46台班

17．已知在M10水泥砂浆砖基层中，每10 m3的定额基价为1254.31元，其中人工费303.36元，材料费931.65元，机械费19.30元。每10 m3的M10水泥砂浆定额用量为2.36 m3，M10水泥砂浆单价为每立方米110.82元，M15水泥砂浆单价为每立方米122.54元。则M15水泥砂浆砖基层每10 m3定额基价和人工费、材料费、机械费分别是（）。

.1281.97，303.36，959.31，19.30

.1287.91，311.02，931.65，19.30.1287.97，331.02，911.65，19.30

.1281.97，331.02，931.65，16.30 18．定额基价，亦称分项工程单价，一般是指在一定使用范围内建筑安装单位产品的（）。

.不完全价格

.完全价格

.人工费+材料费

.材料费+机械费

19．使用工程定额计价法所套用的定额基价是由若干个计算出的项目的单价构成，计算公式为（）。

.定额项目基价=人工费+材料费+机械费

.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊

.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊+规费的分摊

.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊+规费的分摊+利润的分摊

二、多项选择题

1．人工单价是指直接从事施工生产的工人日工资水平，除生产工人的基本工资外，还包括（E）。

.生产工人辅助工资

.职工福利费

.流动津贴

.生产工人劳动保护费 E.工资性补贴

2．施工机械台班单价组成的内容包括（E）。

.预算价格

.大修理费

.经常修理费

.安拆费及场外运输费 E.燃料动力费

3．施工机械台班单价中第一类费用的计算包括（）。

.折旧费

.大修理费.经常修理费

.安拆费及场外运输费 E.燃料动力费

4．建筑材料、成品及半成品的预算单价主要由（）等组成。

材料原价

.材料运杂费

.材料保管费

.材料包装费 E.材料施工损耗费

5．材料单价一般称为（）。

.材料预算价格

.材料基价

.材料原价

.供应价格 E.出厂价格

6．材料原价是指材料的（）。

.出厂价格

.进口材料抵岸价

.销售部门的批发价

.市场采购价 E.材料预算价格

7．检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括（）。

.自设实验室进行实验所耗用的材料费用

.自设实验室进行实验所耗用的化学药品费用

.新结构、新材料的实验费

.建设单位对具有出厂合格证明的材料进行的检验费

E.建设单位对构件做破坏性实验及其他特殊要求检验试验的费用

8．施工机械台班单价中第二类费用亦称可变费用，是指属于支出性质的费用。包括（）。

.燃料动力费

.人工费

.养路费及车船使用税

.保险费及年检费 E.经常修理费

9．当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就产生了定额的换算。定额基价的换算包括（）。

.配合比材料不同时的换算

.乘系数的换算

.气候不同时的换算

.施工地点不同时的换算 E.施工单位不同时的换算

10．以下定额基价计算公式中正确的是（）。

.定额项目基价=人工费+材料费+机械费

.人工费=定额项目工日数×综合平均日工资标准

.材料费=∑（定额项目材料用量×材料预算价格）

.机械费=∑（定额项目台班量×台班单价）

E.换算后的定额基价=原定额基价+换出的费用－换入的费用

第六节

建筑安装工程费用

一、单项选择题

1.建筑安装工程费用定额的编制应遵循（）原则。．.统一性和对立性相结合．社会先进和企业使用性相结合．定性与定量分析相结合．以专家为主和以群众为辅相结合.2.建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（）编制原则。

.合理确定定额水平

．简明、适用性

．定性与定量分析相结合．以上都不对

3.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%，企业管理费费率为10%，则间接费为（）。

．300元

．100元

．400元

．30元

4.建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（）。

．合理确定定额水平原则

．简明、适用性原则

．社会平均水平的原则

．定性与定量分析相结合的原则

5.已知直接工程费为1000元，措施费为100元，间接费为100元，相应利润率为30%，以直接费为计算基础计算利润为（）元。

．300

．360 ．330

．60 6.下列不属于间接费用的取费基数的是（）。

．直接费合计

．人工费和机械费合计

．人工费合计

．人工费和材料费合计 7.纳税地点在市区的企业纳税税率是（）。

．3.35%

．3.55% ．3.41%

．3.22% 8.利润以直接费为计算基础的计算公式是（）。

．（直接费+间接费）×利润率

．直接工程费×利润率

．（直接工程费+间接费）×利润率

．直接费×利润率 9.利润以人工费为计算基础的计算公式是：利润=（）×相应利润率

．直接工程费中的人工费

．措施费中的人工费

．直接工程费和措施费中的人工费

．间接费中的人工费

10.北京市某单位拟建职工住宅楼，其税前造价为150万元。承包人为北京市郊区某县建筑公司，则该建筑公司交纳的税金是（）元。

．50400

．50251 ．48300

．45000 11.建筑安装工程费中的税金计算公式正确的是（）。

．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）

．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）

．税金=（直接工程费+间接费+利润）×税率（%）

．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）

二、多项选择题

1.间接费定额的基础数据指标包括（E）。

．全员劳动生产率

．生产人员比例

．全年有效施工天数

．工资标准 E．间接费年开支额

2.利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。其计算方式有（）。．以直接费为计算基础

．以直接工程费为计算基础

．以人工费为计算基础

．以人工费和机械费合计为计算基础。E．以材料费和机械费合计为计算基础。

3.间接费的计算方法按取费基数的不同分为以下（）。

．间接费= 直接费合计×间接费费率（%）

．间接费= 人工费和机械费合计×间接费费率（%）

．间接费= 人工费合计×间接费费率（%）

．间接费= 机械费合计×间接费费率（%）

E．间接费= 人工费和材料费合计×间接费费率（%）4.税金计算公式正确的是（）。

．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）

．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）

．税金=（直接费+间接费+利润）×税率（%）

．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）E．税金=（直接费+措施费+间接费+利润）×税率（%）

5.根据本地区典型工程发承包价的分析资料综合取定规费计算中所需的数据包括（）。每万元发承包价中人工费含量和机械费含量

．每万元发承包价中人工费含量和机械费含量

.人工费占直接费的比例

.每万元发承包价中所含规费缴纳标准的各项基数

.机械费占直接费的比例 E．材料费占直接费的比例

6.企业管理费费率计算方式有（）。

．以直接费为计算基础

．以直接工程费为计算基础

．以人工费为计算基础

．以人工费和机械费合计为计算基础 E．以材料费和机械费合计为计算基础

第七节

工程建设其他费用定额

一、单项选择题

1．工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。

.建筑安装工程费用和设备、工器具购置费

.建筑安装工程费用和建设管理费

.建设管理费和设备、工器具购置费

.建设用地费和研究试验费

2．工程建设其他费用定额分别由国家各有关归口管理部门和各省、直辖市、自治区依照行业特点和工程的具体情况、具体问题进行具体分析，细算粗编，在具体编制概预算时，应按照（）的原则进行编制和管理。

.地方水平与全国水平协调

.社会平均水平与个别水平兼顾

.发生的计列，不发生的不列

.行业与部门统筹 3．建设管理费以建设投资中的（）为基数乘以建设管理费率计算。

.建筑安装工程费用

.设备、工器具购置费

.工程费用

.预备费 4．工程建设其他费用属于（）。.建筑安装工程费用

.预备费

.建设项目工程造价

.企业管理费 5．建设管理费属于（）。

.企业管理费

.规费

.工程建设其他费用

.预备费

6．已知工程费用为1000万元，建设管理费费率为15%，人工费用为200万元，则建设管理费为（）万元。

.30

.60.100

.150 7．建设用地费属于（）。

.建筑安装工程费用

.企业管理费

.工程建设其他费用

.场地准备及临时设施费 8．建设场地平整中的余物拆除清理费在（）中计算

.场地准备及临时设施费

.工程建设其他费用

.建筑安装工程费用

.预备费

9．研究试验费属于（）。

.建筑安装工程费用中的材料费

.建筑安装工程费用中的机械费

.工程建设其他费用

.场地准备及临时设施费 10．劳动安全卫生评价费属于（）。

.工程建设其他费用

.建筑安装工程费用中的规费

.建筑安装工程费用中的人工费

.企业管理费 11．场地准备及临时设施费属于（）。

.建筑安装工程费用中的临时设施费

..工程建设其他费用

.建筑安装工程费用中的场地平整费

.预备费

12．工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费=（）×费率+拆除清理费

.建筑安装工程费用

.设备、工器具购置费

.工程费用

.预备费

13．工程建设其他费用包括（）。

.工程保险费

.施工管理用财产、车辆保险费

.工会经费

.工地危险作业意外伤害保险费

14．特殊设备安全监督检验费按照建设项目所在省（直辖市、自治区）安全监察部门的规定标准计算。无具体规定的，在编制投资估算和概算时可按受检设备（）的比例估算。

.采购保管费

.现场安装费

.出厂价

.现场安装费中的人工费 15．生产准备及开办费=（）×生产准备费指标（元/人）

.建设工程管理定员

.设计定员

.施工企业定员

.施工现场定员 16．以下不属于工程建设其他费用的是（）。

.场地准备及临时设施费

.研究试验费

.联合试运转费

.材料试验费

二、多项选择题 1．工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。

.建筑安装工程费用

.设备、工器具购置费

.勘察设计费

.可行性研究费 E.建设用地费

2．关于建设管理费，以下说法正确的是（E）。

.以建设投资中的工程费用为基数乘以建设管理费率计算

.工程监理是受建设单位委托的工程建设技术服务，属建设管理范畴

.如果设管理采用工程总承包方式，其总包管理费从建设管理费中支出

.改扩建项目的建设管理费率应比新建项目适当提高

E.符合验收条件但未及时办理竣工验收手续的建设项目，视同项目已交付生产，其费用不得从基建投资中支付

3．关于建设用地费，以下说法正确的是（）。

.根据征用面积，按土地征用补偿费、安置补助费标准和耕地占用税、城镇土地使用税标准计算

.建设用地上的建（构）筑物如需迁建，其迁建补偿费应按迁建补偿协议计列

.建设场地平整中的余物拆除清理费在“场地准备及临时设施费”中计算

.建设项目采用“长租短付”的方式租用土地使用权，在建设期间支付的租地费用计入建设用地费

E.建设项目在生产经营期间支付的土地使用费一同进入建设用地费

4．研究试验费不包括以下（）。

.由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目

.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料等进行一般鉴定、检查和试验所发生的费用

.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目

.为本建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验 E.按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用

5．关于场地准备及临时设施费以下说法正确的是（）。

.建设产地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中

.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算

.发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算

.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

E.该项费用包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用 6．下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。

.引进项目图纸资料翻译复印费

.出国人员费用

.联合试运转费

.来华人员费用 E.单独引进软件的关税

7．关于工程保险费以下说法正确的是（）。

.所有建设工程都要计取此项费用

.不同的建设项目可根据工程特点选择投保险种，根据投保合同计列保险费用

.编制投资估算和概算时可按工程费用的比例估算

.工程保险费不包括已列入施工企业管理费中的施工管理用财产、车辆保险费 E.工程保险费包括工地人员的养老保险费、失业保险费、医疗保险费 8．联合试运转费不包括（）。

.设备安装工程费中的调试及试车费用

.试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用.试运转中暴露出来的因设备缺陷发生的处理费用

.联合试运转收入小于试运转支出时的差额 E.联合试运转收入大于费用支出时的差额

9．生产准备及开办费的计算方法为（E）。

.新建项目按设计定员为基数计算

.改扩建项目按新增设计定员为基数计算

.生产准备及开办费=生产定员×生产准备费指标（元/人）

.可采用综合的生产准备费指标进行计算 E.可按费用内容的分类指标计算

第八节

工程造价信息、资料积累与造价指数

一、单项选择题

1．以下不是按照不同阶段对工程造价资料进行分类的是（）。

.投资估算

.单项工程

.施工图预算

.竣工结算

2．工程造价资料积累的内容应包括（）。

.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）和“价”及对造价有重要影响的技术经济条件

.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）和“价”

.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）及对造价有重要影响的技术经济条件

.“价”及对造价有重要影响的技术经济条件

3．以下关于工程造价资料的说法中，错误的是（），.1991年11月，建设部印发了《建立工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度正式建立起来

.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等

.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件

.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作

4．相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日、主要材料用量、机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。

.建设项目工程造价资料

.单项工程造价资料

.单位工程造价资料

.其他

5．要建立造价资料数据库，首要的问题是（）

.作出计划

.原始数据的收集

.数据输入工作

.工程的分类与编码

6．下列不属于单位工程造价资料的是（）。

.项目建设标准、建设工期

.主要的工程量和主要的材料量

.建筑结构特征

.工程的内容 7．下列不能体现工程造价资料数据库作用的是（）。

.编制概算指标、投资估算指标的重要基础资料

.考核基本建设投资效果的依据

.编制固定资产投资计划的参考

.编制标底和投标报价的参考

8．工程造价指数按照工程范围、类别、用途分为（）。.单项造价指数和综合造价指数

.时点造价指数和区间造价指数

.定基指数和环比指数

.月指数和年指数

二、多项选择题

1．工程造价指数的作用有（E）。

.可以利用工程造价指数分析价格变动趋势及其原因

.可以利用工程造价指数估计工程造价变化对宏观经济的影响

.工程造价指数是工程承发包双方进行工程估价和结算的重要依据

.工程造价指数是编制消耗量定额的重要依据 E.工程造价指数是调整工程造价价差的依据

2．以下按造价资料限期长短对工程造价指数分类的是（E）。

.时点造价指数

.周指数

.月指数

.季指数 E.年指数

3．以下按基期不同对工程造价指数分类的是（）。

.单项造价指数

.时点造价指数

.定基指数

.环比指数 E.报告期指数

第二篇：安徽造价员《基础知识》,第八章

第八章 建设工程施工阶段工程造价的控制与调整

第一节

施工预算与工程成本控制

一、单项选择题

1.施工预算是指在工程施工前，施工企业编制的确定拟建工程所需人工、材料、施工机械台班数量和费用的指标，是用于企业（）的技术经济文件。.外部管理.内部管理.招标管理.投标管理 2.施工预算是依据（）编制的。

.预算定额.时间定额.施工定额.消耗定额

3.以实物消耗量反映建筑工程经济效益的施工预算编制方法是（）。.工料单价法.实物法.总合单价法.实物金额法

4.一般施工预算应低于施工图预算工日数的10%-15%，这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10%左右的（）。

.人工增值.机械幅度差.人工幅度差.人工调整值

5.编制（）有两种方法，一种叫“实物法”，另一种叫“单价估价法”。.投资估算.设计概算.施工预算.工程决算

6.下列关于施工预算说法正确的是（）。

.施工预算是进行工程结算的依据.预算定额是施工预算的编制依据

.施工预算编制人是建设单位.施工预算是加强施工班组经济核算的依据 7.在编制施工预算时，不包括（）。

.收集并熟悉施工预算编制资料.工程量计算.取费计算工程造价.套用施工定额 8.在施工过程中，人工费的控制主要是通过（）来解决。.控制支出和按实签证.开源节流.控制支出和提高效率.节省用工

二、多项选择题

1.施工预算的编制依据有（）。

.经过会审的施工图纸.施工定额.施工方案.招标文件 E.施工合同

2.施工预算的编制内容有（）。

.计算工程量.套用施工定额.人工、材料机械台班用量分析和汇总.计取利润 E.计取税金

3.施工预算的作用有（）。

.是施工企业投标报价的依据.是施工企业向班组签发任务单的依据.是施工企业限额领料的依据.是施工企业控制工程成本的手段 E.是编制标底的依据 4.编制施工预算有两种方法，分别是（）。

.实物法.工料单价法.综合单价法.单价估价法 E.实物金额法

5.施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算的费用不包括（E）。

.直接费.间接费.利润.税金 E.规费

第二节 工程变更与合同价的调整

一、单项选择题

1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。

.工程师确认，发包方签发工程变更指令.发包方确认，工程师签发工程变更指令.工程师确认并签发工程变更指令.发包方确认并签发工程变更指令

2.工程变更确认的一般过程是（）。

.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更 3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。

.工程尚未开始.工程施工前准备.工程正在施工.工程已完工

4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。.变更的相应图纸与说明.工程量清单.变更价款.概算造价

5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。.7.14.20.30 6.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。.设计变更.施工条件变更.进度计划变更.工程项目变更

7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。

.发包方.工程师.设计方.工地负责人

8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（）。.发包方审查.工程师审查

.发包方和承包方之间协商.工程师和承包方之间协商 9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（）。.发包方分担或分享.工程师分担或分享

.承包方分担或分享.发、承包双方另行约定分担或分享 10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。.7.10.14.28 11.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

.合同中类似的价格执行.当地权威部门指导的价格执行

.监理工程师提出的价格执行.承包商提出的价格，工程师确认后执行 12.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

.合同中类似的价格执行.合同中已有的价格执行

.工程师指定的价格执行 ．当地权威部门发布的指导价执行 13.工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（）。.有权不执行变更.无条件执行变更.听从业主指令.听从工程师指令

14.当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（）。

.材料单价.市场单价.综合单价.部分费用单价

15.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）..承包人更改施工组织设计.现场施工机械损坏而延误工期

.实际完成的工程量超出合同规定的工程量.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化

16.施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前，应由（）。.工程师确认数量和价格且发包人签字同意.发包人确认数量和价格且工程师签证

.工程师确认数量和价格并签字同意.发包人确认数量和价格并签字同意

二、多项选择题

1.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（E）。.设计变更.施工条件变更.进度计划变更.材料单价变更 E.工程量清单中未包括的“新增工程”

2.工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（E）。.业主方对项目提出新的要求.由于现场施工环境发生了变化

.发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延.由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延

E.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减 3.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有（E）。

.分析提出的工程变更对项目目标的影响.分析提出的工程变更对项目结构的影响.分析有关的合同条款和会议、通信记录.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计

E.初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求

4.以下属于施工条件变更的是（）。

.设计对基础垫层加厚.厂房基础下发现流沙或淤泥层.隧洞开挖中发现新的断层破碎.材料单价变更 E.机械台班单价变更

5.承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。

.审查批准.提出追加投资建议.提出追加工程量建议.提出追加工日建议 E.提出追加材料消耗量建议

6.国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有（E）。

.暂时停止施工.控制施工进度

.采用浮动单价计算变更价款.采用成本加酬金计算变更价款 E.保存完整的变更实施记录和照片

7.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（E）。

.现场施工机械损坏而延误工期.发包人更改承包人的施工组织设计

.因发包人原因并经承包人同意顺延工期.实际完成的工程量超出合同规定的工程量 E.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化

8.变更合同价款按下列（）进行。

.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行.合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 9.国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下（E）对策。.控制施工进度，等待变更谈判结果

.争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿.采用单价合同方式，避免价格谈判中的争执.承包商自做主进行工程变更，挽回损失

E.收集完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备 10.工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有（）。.当工程量清单中工程量有误

.工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%.工程变更引起实际完成的工程量增减超过合同中约定的幅度时.人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%的 E.施工当中发生可以预见风险的

第三节

工程索赔

一、单项选择题

1.索赔的性质属于（）。

.经济补偿行为.经济惩罚行为.责任追究行为.纠纷诉讼行为

2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。

.发包人向供应商.承包人向供应商.发包人向承包人.承包人向发包人 3.要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）。.客观性.合法性.合理性.方向性

4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。.补偿索赔.综合索赔.单项索赔.道义索赔

5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（）。.合同规定的索赔.非合同规定的索赔.综合索赔.道义索赔

6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于（）。.合同规定的索赔.非合同规定的索赔.综合索赔.道义索赔

7.监理（业主）在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。

.30.28.14.15 8.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。

.48.36.24.12 9.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（）。

.只能进行费用索赔.只能进行工期索赔.可以进行费用和工期索赔.不能进行任何索赔

10.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。

.7.14.21.28 11.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。.4.8.12.24 12.在工程索赔的实践中，以下（）费用允许索赔。.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用.承包商进行索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 13.工期索赔的计算方法有（）。

.总费用法.分项法.因素分析法.网络分析法

14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。.0.7.3.7.4.7.5.2 15.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。.1.5.0.9.1.2.3.6 16.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（）元。.1260.1263.6.1372.2.1474.2 17.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为（）天。

.1.4.17.14 18.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。.10600.10200.11600.12200 19.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000 m，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因

3出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m，则施工方可提出的工期索赔为（）天。

.1.4.17.14 20.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。.索赔实际上是一种经济惩罚行为.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益.索赔和反索赔具有同时性

.索赔可以给承包人带来额外的报酬

二、多项选择题

1.索赔的作用有（）。

.有助于促进双方加强内部管理，严格履行合同

.有助于双方提高管理素质，加强合同管理，维护市场正常秩序

.有助于双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法和技巧.有助于工程造价的合理确定 E.有利于惩罚被索赔人

2.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（E）。.人民币升值.施工进度变化

.施工图纸的变更.施工机械发生故障 E.施工现场条件变化

3.由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（E）。.地基变化索赔.工期延长索赔.暂停施工索赔.经济补偿索赔 E.业主违约索赔

4.按施工索赔的目的可分为（E）。

.地质变化索赔.加速施工索赔.经济索赔.道义索赔 E.工期索赔

5.按照索赔的有关当事人分类，可分为（E）。.工程承包商同业主之间的索赔.总承包商同分包商之间的索赔.分包商同业主之间的索赔.承包商同供货商之间的索赔 E.供货商同业主之间的索赔

6.按索赔的处理方式可分为（E）。

.经济索赔.工期索赔.单项索赔.分项索赔 E.综合索赔

7.在工程索赔的实践中，以下（）费用不允许索赔。.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用.承包商进行对索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过6小时 E.不可抗力

8.在工程索赔的实践中，允许索赔的内容有（E）。

.监理（业主）未能及时向承包商提供所需指令所发生的损失.由于业主原因延期开工所发生的损失.承包商进行索赔工作的准备费用

.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时所发生的损失 E．地质条件发生变化所发生的损失 9.采取综合索赔时，承包商必须事前征得工程师的同意，并提出的证明是（E）。.综合索赔方法优于其他方法.承包商的投标报价是合理的.实际发生的总成本是合理的.承包商具有索赔能力

E.承包商对成本增加没有任何责任

10.以下是工期索赔计算方法的是（）。

.比例法.相对单位法.网络分析法.平均值计算法 E.总费用法

第四节

工程价款结算

一、单项选择题

1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。.10.15.7.14 2.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。

.5%～25%.10%～25%.5%～30%.10%～30% 3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。.7.10.14.28 4.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。

.半个月内.1个月内.1 个半月内.2个月内

5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。.7.10.14.28 6.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。.因业主提出的设计变更而增加的工程量.因承包商原因造成工程返工的工程量.因延期开工造成施工机械台班数量增加.因地质原因需要加固处理增加的工程量

7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（）。

.按季结算与支付.按年结算与支付.分段结算与支付.目标结算与支付 8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。.7.10.14.28 9.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。

.因发包人原因造成返工的工程量.因承包商原因造成返工的工程量.因不可抗力造成返工的工程量

.因不利施工条件造成返工的工程量

10.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。.7.10.14.28 11.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。.按实际计量.按图纸计量.不予计量.双方协商计量

12.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进度款。.30%～60%.60%～90%.10%～90%.30%～90% 13.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

.14.28.15.30 14.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

.业主.承包商

.总承包商.监理咨询机构

15.竣工结算的方式不包括（）。

.单位工程竣工结算.单项工程竣工结算

.建设项目竣工总结算.分部分项工程竣工结束 16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。.业主.承包商

.总承包商.监理咨询机构

17.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

.竣工验收资料.造价对比资料.工程竣工图.竣工结算报告

18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。

.500万元以下.500万～2000万元.2000万～5000万元.5000万以上

19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

.20.45.60.30 20.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

.20.30.45.60 21.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。.工程量清单报价书和设计变更通知单等.施工预算书和材料价格变更文件等.材料限额领料单.工程现场会议纪要

22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。.14.28.15.30 23.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。

.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价.落实工程索赔价款和按图核实工程造价.落实设计变更签证和按图核实工程数量.落实工程价款签证和按图计算工程数量

24.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量为120万m³，则该月应结工程款为（）万元。.240.237.5.228.236.6 25.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工程结算款为（）元。.28650.27000.28800.28500 26.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。

.乙方仍应设法继续施工

.乙方如停止施工则应承担违约责任.乙方可停止施工，甲方承担违约责任.乙方可停止施工，由双方共同承担责任

27.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。.不可撤销的信用证.可撤销的信用证

.不可撤销的商业保函.可撤销的商业保函

28.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（）。.卖方信贷.买方信贷.商业发票.商业汇票

二、多项选择题

1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（E）。

.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%.对重大工程项目，按工程计划逐年预付.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。.按月结算与支付.分段结算与支付.按季结算与支付

.按形象进度结算与支付

3．竣工结算的方式有（）。

单位工程竣工结算.单项工程竣工结算.建设项目竣工总结算.分项工程竣工结算 E．分部工程竣工结算

4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（E）。.是建设单位组织竣工验收的先决条件.是加速资金周转的重要环节

.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标

5.竣工结算编制的依据包括（）。.全套竣工图纸

.材料价格或材料、设备购物凭证.双方共同签署的工程合同有关条款.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告

6.工程竣工结算的审核一般从以下（E）入手。

．核对合同条款.落实设计变更签证.按图核实工程数量.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取

7.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。

.预付款.阶段付款.最终付款.进度付款 E.竣工付款 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。

.卖方信贷.买方信贷.商业发票.商业信用 E.商业汇票

第五节

工程造价争议的解决

一、单项选择题

1.将一切造价纠纷通过业主、监理工程师和承包商的共同努力得到解决，既由合同双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过有好商量和妥协达成一致的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。

.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决

2.通过独立和客观的第三方来达成协议，同样可以保持承包商同业主之间的良好商业关系的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。

.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决 3.依据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁委员会应当（）。.由双方协议选定.实行级别管辖.实行地域管辖.实行专属管辖

4.关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。

.采用仲裁方式解决争议，应当双方资源，达成仲裁协议.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理

.不管仲裁协议是否有效，只要双方达成仲裁协议，一方向人民法院起诉，人民法院都将不予受理

.仲裁委员会应当由双方协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖 E.仲裁和诉讼在合同中只能选第一种

5.当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照有关规定向（）申请执行。

.人民法院.原仲裁机构.人民政府.公安机关

6.双方在合同专用条款中约定采用仲裁的方式解决争议，但争议发生后双方达成协议，一致同意通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议时，任何一方均（）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

．可以 ．不可以

．有法院裁决.由仲裁机构裁决

二、多项选择题

1.以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。.友好协商解决.调解解决.仲裁.诉讼解决 E.仲裁或诉讼解决

2.关于仲裁，下例说法正确的是（E）。

.当合同约定了通过仲裁解决争议的。则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议.合同约定通过诉讼解决争议的，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决

.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力.裁决作出后，但是人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理 E.裁决被人民法院依法裁定撤销，但是人就该纠纷可以向人民法院起诉 3.仲裁协议应当具有的内容包括（）。

.请求仲裁的意思表示.仲裁事项

.选定的仲裁委员会.仲裁不成时，选定的人民法院 E.一裁不服时，选定的二裁机构

4.关于诉讼，下例说法正确的是（E）。.当合同中约定通过法院起诉解决争议时，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提出诉讼.合同约定采用仲裁解决争议的，但争议发生后双方同意通过诉讼解决争议时，法院不予受理

.当事人对一审判决不服时，可以在规定的时间内向上一级人民法院提起上诉.当事人对一审判决不服又在规定时间内没有提起上诉的，执行一审判决 E.当事人对一审判决不服时，在规定时间内提起上诉的，则执行二审判决

第三篇：安徽造价员《基础知识》,第七章

第七章 建设项目招投标与合同价款的确定

第一节 建设工程招标

一．单项选择题

1． 我国《招标投标法》规定的招标方式是（）。

.公开招标、邀请招标和议标

.公开招标和议标

.邀请招标和议标

.公开招标和邀请招标 2．《招标投标法》规定，以下工程建设项目必须进行招标的（）。

．非外国政府贷款项

．大型基础设施项目

．特定专利项目

．私人投资项目 3．《招标投标法》规定，以下可以不进行招标的项目的是（）。

．公用事业的项目

．国家融资的项目

．使用专有技术的项目

．使用国家资金的项目

4．建设工程招标根据工程施工范围内大小和专业不同分为全部工程招标、单项工程招标和专业工程招标，以下属于此类分类办法的是（）。

．工程监理招标

．工程施工招标

．工程勘察设计招标

．工程项目货物招标 5．以下属于建设项目全过程招标的是（）。

．建设项目总承包招标

．工程勘察设计招标

．工程施工招标

．建设监理招标

6．工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业对口不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（）。

．工程监理招标

．单项工程招标

．勘察设计招标

．材料设备招标

7．根据《招标投标法》的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为（）。

．公开招标

．邀请招标

Ｃ．联合招标

Ｄ．议标 ８．下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。

Ａ．招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

．招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

．任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

．建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

9．根据《招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在（）家以上。

．2

．３ Ｃ．４

Ｄ．５ 10.若招标单位不具备编制招标文件和组织评标能力的,则（）。

．该项目不能招标

．应当委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标

．应当更换招标单位

．该招标单位应进行整改、取得资格后再进行项目招标

11．建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（）。．作为竣工验收的依据

．制定施工方案的依据

．制定索赔处理办法的基础

．签订工程承包合同的基础

12．在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容提出要求的部分是招标文件中（）。

Ａ．投标文件格式

Ｂ．技术条款 Ｃ．合同主要条款

Ｄ．投标须知 13．下列不属于工程建设项目货物招标文件组成内容的是（）。Ａ．投标须知

Ｂ．设计图纸

Ｃ．投标文件的格式

Ｄ．评标标准和方法 14.招标文件的内容应该包括（）。

．施工方案

．履约担保

．招标公告

．投标文件格式 15．在建设工程招标投标中，对投标人的资格审查分为资格预审和（）。

．资格终审

．资格初审

．资格复审

．资格后审

16．在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人（）。

．不得参加投标

．需重新提交审查资料

．编制的投标书作废标处理

．需酌情扣除评标得分

17．关于建设工程施工招标投标的程序，在发布招标公告后接受投标书前，招标投标程序依次为（）。

．招标文件发放→投标人资格预审→勘察现场→投标答疑会

．勘察现场→投标答疑会→投标人资格预审→招标文件发放

．投标人资格预审→招标文件发放→勘察现场→投标答疑会

．投标答疑会→勘察现场→投标人资格预审→招标文件发放

18．招标单位对招标文件所作的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，须在投标截止时间至少（）日前。

．7

．10．

.15

．20 19.关于建设工程招标投标程序,在发布招标公告之前,按照程序需要完成的工作依次为（）。

．建设工程项目报建→提出招标申请→招标文件编制和备案

．建设工程项目报建→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案

．提出招标申请→建设工程项目报建→招标文件编制和备案

．提出招标申请→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案

20．在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。

．编制招标文件

．发放招标文件

．勘查现场

．召开投标答疑会

21．在建设工程招标投标中，招标单位解答投标单位疑问的方式有书面形式和（）。

．口头形式

．现场勘察形式

．网络形式

．投标答疑会形式

22．投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收招标文件后（）天内完成。

．7

．10

．14

．28 23．建设工程货物招标投标，在刊登招标公告后和接受投标前，招标投标程序依次为（）。．招标文件发放→资格预审 →疑问解答

．资格预审→招标文件发放→疑问解答

．疑问解答→资格预审→招标文件发放

．招标文件发放→疑问解答→资格预审

二、多项选择题

1．《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是（）。

．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

．技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目

．使用国有资金投资或国家融资的项目

．使用国际组织或者外国政府贷款、扶助资金的项目 E．采用特定专利或专有技术的项目

2．《招标投标法》规定建设项目的招标方式有（）。

．公开招标

．议标

．邀请招标

．直接招标

3．在建设工程施工招标文件中，投标须知的内容主要包括（E）。

．招标范围及基本要求情况

．授予合同的有关程序和要求

．工期的确定及顺延要求

．竣工验收与结算的有关要求 E．评标机构的组成和要求

4．在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。

．招标范围及基本要求情况

．标底的编制方法和要求

．工期的确定及顺延要求

．竣工验收与结算的有关要求 E．评标机构的组成和要求

5．属于建设工程施工招标文件的内容有（E）。

．投标须知

．招标文件格式

．工程量清单

．设计图纸 E．评标标准和方法

6．工程建设项目货物招标文件的组成包括（E）。

．招标文件格式

．合同主要条款

．设计图纸

．工程量清单

E．评标标准和方法

7．工程建设项目货物招标文件的组成（E）。

．投标须知

．招标文件格式

．技术规格、参数

．合同主要条款 E．评标标准和方法

8．关于建设工程施工招标程序，在接受投标书之后，需要完成的工作有（E）。

．制定评标办法

．开标、评标、定标

．宣布中标单位

．协商合同主要条款 E．签订合同

9．《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单由（）组成。

．分部分项工程量清单

．实体项目清单

．措施项目清单

．其他项目清单 E．非实体项目清单

10．招标工作的组织方式有（）。

．业主自行组织

．投标人推选代表组织

．招投标管理办公室组织

．招标代理机构组织 E．公证机构组织

第二节

建设工程招标工程量清单的编制

一． 单项选择题

1． 工程量清单应由（）编制

． 具有编制招标文件能力的招标人

.具有编制招标文件能力的投标人

． 招标投标管理办公室

.具有编制能力的招标人和投标人 2． 工程量清单是工程报价的依据，工程招标时是（）的组成部分。

.工程报价

.工程标底

.投标文件

.招标文件 3． 某拟建工程工程量清单项目编码编制正确的是（）。

．010401004001

．010401004 ．010401004-001

．100401004001 4．分部分项工程量清单的项目编码前（）位是统一编码

．6

．10

．9

．12 5．不属于《建设工程工程量清单计价规范》中“四统一”内容的是（）。

．项目编码

．项目名称

．项目特征

．工程量计算规则

6．分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用（）阿拉伯数字表示。

．九位

．六位

．十二位

．十位

7．工程量清单的二级编码是（）。

．工程量分类编码

．分部工程顺序编码

．专业工程（章）顺序编码

．清单项目名称（节）顺序编码 8．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程清单的项目编码第三级表示为（）。

．专业工程顺序码

．分部工程顺序码

．分项工程顺序码

．清单项目顺序码

9．编制分部分项工程清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（）相应的分部分项工程量清单项目。

．由清单编制人自主编制

．不分别编制

．由清单计价人自主编制

．应分别编制

10．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，混凝土强度等级 20属于（）。

．必须描述的内容

．可不详细描述的内容

．简要描述的内容

．不必描述的内容

11．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，若墙体类型是清水砖墙，则该种描述涉及（）。

.材质要求

.结构要求

.施工难易程度

.正确计量计价

12．所有分部分项工程量清单项目的工程数量应以实体工程量为准，并以（）计算。

．实体工程量

．实际工程量

．完成后的净量

．完工工程量 13．分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和（）的工程量。

．需要减少

．需要增加

．因返工增加

．因窝工增加

14．某一建筑工程为“矩形”平面，其外墙外边线为51.24m和12.24m,则按《建设工程工

。程量清单计价规范》的工程量计算规则,该建筑工程平整场地的工程量应为（）m

2．627．18

．888．53 ．1035．01

．952．33 15．某六层砖混结构住宅楼，每层结构外围水平面积800 m2，每层封闭阳台的水平投影面，积20 m2，底层阳台为落地阳台，雨篷共计3个，雨篷共计长2.84m，挑出宽度为1.5m,屋，面有维护结构水箱间面积25 m2。该工程的建筑面积为（）m2，该工程平整场地工程量，清单项目工程量为（）m2。

．4866.39, 832.78

．4885.00, 820.00 ．4932.78, 812.78

．4945.00, 800，16.某工程独立基础共10个,基础底面积1500mm×1500mm,基础垫层每边宽出基础100mm,室外地坪标高为-0.3m,基础垫层底标高为-2.1 m,则工程量清单项目挖基础土方工程量是，（）m2。

Ａ．47.25

．52.02

． 40.50

． 53.76 17.某工程钻孔灌注桩共100根,设计桩长为11.5 m,桩直径为500 mm,则工程量单项目钻孔灌注桩和预算定额项目钻孔灌注桩工程量各是（）。

．100根，225.80 m

3．1175.00 m,230.71 m3

．100根, 230.71 m3

．1150.00, 235.62 m3 18．在建筑工程清单工程量计算中，厂库房大门工程量的计量单位是（）。Ａ．m2

Ｂ．樘 Ｃ．品

Ｄ．套

19.在下列项目中,属于《建设工程工程量清单计价规范》中通用措施项目的是（）。

．垂直运输机械

．现场施工围栏

．焊接保护设施

．已完成工程及设备保护

20．措施项目指为完成工程项目施工，发生与该工程前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。

．实体工程

．工程实体

．非工程实体

．实际工程

21．措施项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照“建筑工程、装饰装修工程措施项目一览表’’列项，若出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程招投标时，投标人调整补充措施项目必须在（）中注明。

．招标文件

．投标文件

．施工合同

．索赔申请

22．措施项目清单由编制人根据拟建工程的特征，施工现场条件和环境，工程所在地该类工程（）等因素编制。

．独特的施工方法

．先进的施工方法

．常规的施工方法

．专业的施工技术

23．其他项目是指除分部分项工程量清单项目和措施项目清单的项目外，为完成工程施工（）费用的项目。

．不可能发生

．可能发生 ．必须发生

．已经发生

24．其他项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照其他项目一览表的内容列项。若出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程投标时，投标人调整补充其他项目必须在（）中注明。

．招标文件

．工程签证

．施工合同

．投标文件

25其他项目清单中，预留金指业主为（）而预留的金额。

.不可能发生的设计变更

.可能发生的工程变更

.一定发生的设计变更

.应该发生的工程量变更 26．零星工作项目费指完成（）提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

．招标人

．工程咨询公司

．代理人

．投标人

27．其他项目清单中的预留金，可由招标人自主确定是否列项，若列项，（）及结算方法。

．招标人应给出相应金额

．由投标人自主确定金额

．不给出相应金额

．按招标人比例确定金额 28按国家税法规定，在建设工程计价中，应计入建设工程造价内的税金包括（）。

．营业税、增值税和教育费附加

．营业税、城市维护建设税和教育费附加

．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

．营业税、城市维护建设税和固定资产投资方向调节税

二、多项选择题

1．工程量清单是指表现拟建工程的（）名称和相应数量的 明细清单。

．其他项目

．零星项目

．分部分项工程项目

．措施项目 E．规费项目

2．下列关于工程量清单描述正确的是（E）。

．在工程招标时，工程量清单是招标文件的组成部分

．工程量清单应由具有编制投标文件能力的投标人编制

．在签订建筑工程施工合同时，工程量清单是建筑工程施工合同组成必要内容之一

．工程量清单应由受招标人委托且具有相应资质的中介机构进行编制

E．零星工作项目表 应根据拟建工程的具体情况列出项目，工程数量可按暂估数量给出 3．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的组成内容有（）。

．填表须知

．措施项目清单

．其他项目清单

．设备价格表 E．主要材料价格表

4．编制分部分项工程量清单，应根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的要求确定（）。

．项目序号

．项目名称

．计量单位

．工程量计算规则 E．项目取费标准

5．《建设工程工程量清单计价规范》中的“四统一”是指除项目编码统一外，还包括（）统一。

．计量单位

．项目名称 ．项目特征

．工程量计算规则 E．项目工程量

6．编制“分部分项工程量清单项目”应根据项目名称和项目特征并结合拟建工程的实际情况确定。项目特征是指项目实体名称、型号、质量、（E）等。

．规格

．材质

．工程内容

．连接形式 E．施工做法

7．在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是（E）。

．涉及施工方案的．涉及结构要求的．涉及当地材料价格的．涉及材质要求的 E．涉及难易程度的

8．《建设工程工程量清单计价规范》中的通用措施项目有（）。

．二次搬运

．夜间施工

．组装平台

．临时设施 E．防洪措施

9．下列项目中哪些属于工程量清单的“措施项目”的内容（E）。

．混凝土模块及支架

．工程排污费

．大型机械安拆及进出场

．临时设施 E．降水排水费用

10．下列费用中，属于工程量清单中措施项目清单内容的有（E）。

．临时设施费

．预留金

．混凝土的模板及支撑费

．安全文明施工费 E．材料二次搬运费

11．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（E）。

．规费

．预留金

．材料购置费

．设备购置费 E．总承包服务费

12．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，预留金属于暂定金额，是业主为工程施工准备的一种备用金，主要考虑的因素有（E）。

．物价上涨

．工程量清单漏项

．施工中发生的索赔

．设计变更引起标准提高 E．清单计算有误增加的工程量

13．编制工程量清单的依据有（）。

．相关价格信息

．《建设工程工程量清单计价规范》

．常规施工方法

．施工图纸 E．工程现场实际

14．关于建筑工程的混凝土及钢筋混凝土清单工程量计算，下列正确的论述有（E）。

．现浇钢筋混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算

．现浇钢筋混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算

．现浇钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算

．现浇混凝土散水按设计图示尺寸以体积计算 E．预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 15．工程量单位中属于物理计量单位的是（）。

．樘

．面积

．体积

．重量 E．品

第三节 建设工程招标标底的编制

一、单项选择题

1． 标底是指由业主对招标工程进行工程造价控制的一个（）。

.实际价格

.最高价格

.预期价格

.合理价格

2． 不属于建设工程招标标底的编制依据是（）。

.招标文件的商务条款

.施工方案可施工组织设计

.施工现场地质、水文、地上情况等资料

.企业定额、类似工程的成本核算资料 3． 按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。

.分部分项工程量清单项目

.措施项目

.其他项目

.规费与税金项目 4． 以下不属于标底的编制内容的是（）。

.标底编制说明

.标底价格计价书

.标底附件

.工程量清单 5． 分部分项工程量清单计价的实质是（）问题。

.确定清单编码

.综合单价的组价

.确定计量单位

.确定规费费率 6． 工程量清单报价中的综合单价不包括（）。

.人工费

.材料费

.管理费

.规费

7． 标底编制人可以根据具体的施工方案或施工组织设计确定措施项目，认为不发生者费用可以记为（）。

.平均数

.零

.实际数

.就高不就低 8． 编制标底时，措施项目组价方法有（）。

.综合单价形式

.简易单价形式

.个别单价形式

.复杂单价形式

二、多项选择题

1．编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（E）。

．目标工期的要求

．不同的施工方案

．质量要求

．材料差价 E．工程的自然地理条件

2．对标底的理解正确的是（）。

．标底价格由工程成本和利润组成．标底一般应该由第三人负责编制

．标底是业主进行工程造价控制的期望价格

．一个工程只能编制一个标底 E．所有招标工程都应有标底

３．标底的编制原则有（E）。

Ａ．编制依据具有可靠性

Ｂ．标底价应具有完整性 Ｃ．标底价与投标报价的一致性

Ｄ．标底价格的合理性 Ｅ．一个工程只能编制一个标底 4．标底价格的编制依据一般包括（E）。

．投标文件的商务条款

．工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则

．施工方案或施工组织设计

．现行的相关定额、单价及有关调整计价的文件 E．建筑安装材料及设备的市场价格

5．标底的编制方法包括（）。

．定额计价法

．清单计价法

．综合计价法

．预算指标法 E．类似工程预算法

6．标底审核的主要内容为（）。

．标底计价内容

．工程量清单单价组成分析

．计日工单价

．分部分项工程量清单 E．、措施项目清单

7．按照工程量清单报价的方法编制标底时，措施项目的组价方法一般有（）。

．用估算方法的组价

．用费率形式的组价

．用定额单价方法的组价

．用综合单价形式的组价 E．用概算指标方法的组价

8．按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（E）。

．招标文件规定的计价方法

．招标文件规定的评标方法

．招标文件的其他有关条款

．工程量清单单价组成分析 E．清单报价中计日工单价

第四节

工程投标报价的编制方法

一、单项选择题

1． 以下不属于建设工程施工投标文件内容的是（）。

.投标函

.商务标

.技术标

.评标办法

2． 承包商在获得招标文件后和计算投标报价前，按照建设工程施工投标程序依次完成的工作是（）。

.招标环境调查→招标文件研究→制定施工方案→确定投标策略

.招标文件研究→招标环境调查→确定投标策略→制定施工方案

.确定投标策略→招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案

.招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案→确定投标策略

3． 在建设工程施工投标程序中，招标文件研究后和确定投标策略前需要完成的工作是（）。

.招标环境调查

.计算投标报价

.研究投标对策

.制定施工方案

4． 在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。

.招标环境调查

.招标文件研究

.投标答疑会

.制定施工方案 5． 用于指导建设工程施工投标全过程活动的工作是（）。

.研究招标文件

.调查投标环境

.确定投标策略

.制定施工方案 6． 在工程量清单计价模式下，单位工程费汇总表不包括的项目是（）。

.措施项目清单计价合计

.直接费清单计价合计.其他项目清单计价合计

.规费和税金

7． 措施项目组价的方法一般是两种，其中，采用综合单价形式组价方法主要用于计算（）。

.临时设施费

.二次搬运费

.安全施工费

.施工排水费 8． 措施项目组价的方法一般有两种，以（）为计量单位。

.自然单位

.物理单位

.项

.个

9． 按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求，投标报价应不低于工程所在地省级工程造价管理机构测定的措施费用标准的（）。

．95%

．90 %

．85 %

．80% 10．下列属于“主要材料价格表”中的材料费单价组成的内容是（）。

．一般的检验试验费

．新材料的试验费

．构件的破坏性试验费

．特殊要求材料检验试验费

11．其他项目工程量清单计价时，预留金和材料购置费必须按照招标文件中确定的金额填写，（）。

.不得增加或减少

.可按实估算费用

.可按增列项目计算

.根据取费标准调整 12．工程量清单计价中加工及安装损耗费是在（）中反映。

．材料的单价

．材料的消耗量

．人工单价

．机械单价

13．在采用预算定额计价时，材料的加工及安装损耗费是在（）中反映。

．材料的单价

．材料的消耗量

．人工单价

．机械单价

14．在建设工程工程量清单计价模式中，分部分项工程量清单项目的综合单价由（）自主报价，并为此承担风险。

．招标人

．投标人

．业主

．监理单位

15．工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由（）提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据。

．承包人

．发包人

．监理单位

．建设单位

16．工程量清单计价以综合单价计价，投标报价时，人工费、材料费、机械费均为（）。

．参考价格

．预算价格

．市场价格

．可变价格

17．投标人在措施项目费计算时，可根据组织设计采取的具体措施，在招标人提供的措施项目清单基础上增减措施项目。一般对（）的措施不进行报价。

．措施项目清单中列出而实际采用

．措施项目清单中未列出而实际采用

．措施项目清单中不确定

．措施项目清单中列出而实际未采用 18．工程量清单漏项、设计变更引起新增工程量清单项目（）进行工程价款结算。

．应给承包人

．不应给承包人

．应给招标人

．不应给招标人

二、多项选择题 1．单位工程工程量清单计价的费用是指按招标文件规定，完成工程清单所列项目的全部费用，包括（E）。

．分部分项工程费

．分部工程费

．措施项目费

．规费和税金 E．其他项目费

2．根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求，综合单价包括（）。

．人工费

．材料费

．机械使用费

．间接费 E．税金

3．建设工程施工投标文件组成内容包括（E）。

．招标文件格式

．投标保证金

．资格审查表

．合同主要条款 E．投标书附录

4．建设工程施工投标的程序包括（E）。

．招标文件研究

．招标环境调查

．召开招标答疑会

．确定投标策略 E．制定施工方案

5．在工程量清单计价实践中，分部分项工程量清单综合单价的组价方法主要是（．根据定额计算

．根据概算指标计算

．根据投资估算

．根据实际费用计算 E．根据概算费用计算

6．采用工程量清单计价编制“主要材料价格表”中的材料费包括（）。

．材料运杂费

．运输损耗费

．加工及安装损耗费

．一般的检验试验费 E．特殊要求的检验试验费

7．关于工程量清单计价的规定，以下说法正确的是（E）。

．编制标底和报价时，其计价的依据不同

．工程量清单计价时，所用到的单价均为综合单价

．投标报价时，投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价

．报价不得低于社会平均成本。

E．安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更

8．属于工程清单计价中其他项目费的有（）。

．预留金

．甲供材料的材料购置费

．总承包服务费

．零星工程项目费 E．规费

第五节 开标、评标与定标

一、单项选择题

1．开标应当在招标文件确定的提交文件确定的提交投标文件时间的（）。

．当天公开

．当天不公开

．同一时间公开

．同一时间不公开 2.根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是()。

.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点）。．开标由招标人主持，邀请所有投标人参加

．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

3.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

.3

.5.7

.9 4.根据《招标投标法》的有关规定，（）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

．招标人

．评标委员会

．工程所在地建设行政主管部门

．工程所在地县级以上人民政府

5.在建设工程招投标开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理的是（）。

.未按招标文件的要求密封的

．未按招标文件的要求提交投标保证金的．未按规定的格式填写并且内容不全的．无单位盖章并且无法定代表人签字的

6.根据《招标投标法》的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

.1/2

.1/3.2/3

.3/4 7.评标和定标应当在投标有效期结束日（）完成。

．15个工作日前

．20个工作日前

.25个工作日前

.30个工作日前

8.在开标时，投标文件中出现投标人名称或组织机构与资格预审不一致时，招标人处理的方式是（）。

．不予受理

．按废标处理

．请投标人予以更正

．追究投标人法律责任 9.根据《招标投标法》的规定，建设工程招投标评标方法有（）。

．比较最低投标价法

．综合评估法

．综合比较法

．总费用最低法

10.《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，招标人与中标人订立书面合同的时间是中标通知书发出之日起（）个工作日内。

．14

．20 ．30

．40 11.向中标人和未中标的投标人退还投标保证金，是在招标人与中标人签订合同后()个工作日内。

．5

．10 ．15

．20

二、多项选择题

1.在开标时，投标文件有下列（），招标人不予受理。

．逾期送达的或未送达指定地点的．未按招标文件的要求密封的

．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 ．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 E．投标人名称或组织结构与资格预审不一致的

2.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（）。

．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

．开标由招标人主持，邀请中标人参加

．在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封和宣读

．开标由建设行政主管主持，邀请中标人参加 E．开标过程应当记录，并存档备查

3.下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（E）。

．评标由招标人依法组建的评委会负责

.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数

．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，其中技术，经济等方面的专家不得少于总数的二分之一

．与投标人有厉害关系的人不得进入相关项目的评标委员会 E．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

4.下列关于评标的确定，符合《招标投标法》有关规定的有（E）。

.招标人应当采取必要的措施保证评标在严格保密的情况下进行

.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并决定合格的中标候选人

.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标 E.任何单位和个人不得非法干预,影响评标的过程和结果

5.下列情况属于重大偏差的是()..没有按照招标文件要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵

.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章

．投标文件载明的招标完成期限超过招标文件规定的期限

．明显不符合技术规格、技术标准的要求 E.不符合招标文件中规定的其他非实质性要求

6．投标文件有下列（E），由评标委员会初审后按废标处理。

.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的．未按规定的格式填写，内容不全或关键安字迹模糊、无法辩认的

．投标人递交两份投标文件，其中一份是按招标文件规定提交备选投标方案的．投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的 E．未按招标文件的要求提交投标保证金的

第五节 合同价款的确定

一、单项选择题

1.我国《招标投标法》规定：经过招标、评标、决标后，自中标通知发出之日起（）日内，招标人与中标人应订立书面合同。

.20

.30.15

.25 2.通过招标方式选定中标人的，其合同价是由()决定的。

．标的价

．基准价

．中标价

．评标价 3.我国《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，在规定的时间内，招标人与中标人应根据（）订立书面合同。

．招投标文件

．评标文件

．中标文件

．招标公告

4.我国《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，招标人与中标人应根据招投标文件订立书面合同，合同内容中不包含的是（）。

．双方的权利义务

．合同价款与支付

．竣工与决算

．工程保险

5.工程合同价的确定是以施工图为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目主要适用于()..抢险工程项目

．基础设施项目

．设备采购项目

．外国政府贷款项目

6.工程合同的确定是以施工图预算为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目是（）。

．保密工程项目

．公共安全项目

．银行贷款项目

．国际组织贷款项目

7.招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质性内容，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。

．招标文件

．评标文件

．中标文件

．投标文件

第四篇：安徽造价员《基础知识》,第三章

第三章 建设工程合同管理

第一节 合同概述

一、单项选择题：

1.当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人

以（）名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。

.代理人

.当事人自己

.被委托人

.合同签订人 2.合同订立过程必须经过的程序是（）。

.担保和承诺

.要约和担保

.要约和承诺

.承诺和公证 3.下列表述中错误的是（）。

.要约可以撤回

.要约可以撤销

.承诺可以撤回

.承诺可以撤销

4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。

.要约到达受要约人时生效

.要约人发出要约时要约生效

.招标文件到达时要约生效

.投标文件发出时要约生效 5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。

.招标是要约，投标是承诺

.投标是要约，中标通知书是承诺

.招标是要约邀请，投标是承诺

.开标是要约，中标通知书是承诺 6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。

.投标书

.中标通知书

.招标公告

.现场踏勘答疑会议纪要

7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。

.要约到达受要约人、承诺通知发出

.要约通知发出、承诺通知发出

.要约通知发出、承诺通知到达要约人

.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人

8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。

.拒绝要约的通知到达要约人

.要约人依法撤销要约

.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人

.受要约人对要约的内容作出实质性变更

9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

.承诺中增加的建议性条款

.承诺中要求增加条款

.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。

.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺

受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效

.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时

.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对 11.合同成立的时间为（）。

.要约生效的时间

.承诺发出时的时间.要约邀请生效的时间

.承诺达到的时间 12.合同成立的地点为（）。

.要约生效的地点

.承诺发出的地点

.要约邀请生效的地点

.承诺生效的地点

13.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。

.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释

.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效 14.合同成立的判断依据是（）是否生效。

.要约

.承诺

.要约邀请

.投标书 15.以下不属于无代理权行为的是（）。

.没有代理权

.超越代理权

.代理权授权不明确

.代理权终止

16.无代理权人代订的合同，未经代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（）承担。

.行为人

.被代理人

.代理人

.相对人

17.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。

.请求人民法院变更该合同

.拒绝履行合同，宣布合同无效

.请求行政主管部门撤销该合同

.请求行政主管部门变更该合同

18.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。

.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行

.无论价格上涨还是下降都按原价执行

.无论价格上涨还是下降都按新价执行

19.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。

.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行

.无论价格上涨还是下降都按原价执行

.无论价格上涨还是下降都按新价执行

20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务的，则（）。

.债务人应当向债权人承担违约责任

.第三人应当向债权人承担违约责任

.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任

.债权人选择确定承担违约责任的主体

21.债权人转让权利的应当（）。

.使债务人的抗辩能力只能针对债权人

.与债务人协商

.通知债务人

.只转让主权利，不转让从权利

22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（）主张。.债权人

.债务人

.让与人

.受让人

23.债权人转让债务应当（）。

.通知债权人

.经债权人同意

.只转让主债务，不转让从债务

.必须进行批准、登记

24.合同标的物提存后，债权人领取存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是（）年。

.1

.2.5

.20 25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费的所有权归（）。

.债务人

.慈善机构

.国家

.提存机构

26.根据《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（）。

.留置

.保全

.质押

.提存

27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任的规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

.5

.6

.7

.8 28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用（）条款。

.违约金

.定金

.违约金或者定金

.违约金和定金

29.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。

.建设资金未能按计划到位的施工暂停

.发包人改变项目建设方案的工程停建

.传染病流行导致施工暂停

.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。

.和解

.调节

.诉讼

.诉讼与调解相结合

31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。

.该协议是无效的.该协议具有强制约力

.张某可以起诉

.人民法院不予受理 32.合同双方发生争议后，最好的解决方式是（）

.双方协商和解

.请第三人进行调解

.向仲裁机构申请仲裁

.向人民法院起诉

33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，（）。

.可以依法撤销裁决

.另一方可向仲裁机构申请强制执行

.可以提起诉讼

.另一方可向人民法院申请强制执行 34.根据《仲裁法》，下列说法不正确的是（）。

.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定

.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理

.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理

.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定

35.下列关于仲裁机构的说法中，正确是（）。

.由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行

.裁决作出后，一方当事人不服从可以再申请其他仲裁机构裁决

.裁决作出后，一方当事人不服从可以向人民法院起诉

.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法 院起诉

36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方丙地企业，监理方事丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（）。

.甲地

.乙地

.丙地

.丁地

37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是（）

.合同争议的当事人不愿意和解、调节的.经过和解、调节未能解决合同争议的

.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的二、多项选择题：

1.有些合同在要约之前还会有要约邀请，以下属于要约邀请的有（E）。

.拍卖公告

.招标公告

.递送投标文件

.招标说明书 E.寄送价目表

2.关于要约邀请，以下说法正确的是（E）。

.要约邀请事希望他人向自己发出要约的意思表示

.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

.要约邀请表示的内容往往不确定，在法律上无需要承担责任

E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示

3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同时，生效时间正确的是（）。

.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为 到达时间

.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为 到达时间

.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达 时间

.收件人为指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的首次时间，视为到达时间 E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到 达时间

4.要约可以撤销。但有下列（）情形，要约不得撤销。

.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作

.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人

E.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（）变更。

.标的、数量、质量、价款或者报酬条款

.履行期限、履行地点和方式条款

.违约责任条款

.解决争议方法等的变更条款 E.建议性条款

6.关于合同成立的地点，以下说法正确的是（E）。

.承诺生效的地点为合同成立的地点

.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点

.要约邀请生效的地点为合同成立的地点

.要约生效的地点为合同成立的地点

E.采用合同书形式订立合同的，双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点 7.对格式条款发生争议的，正确的处理方法是（）。

.按通常的理解解释

.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释

.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的解释

.按格式条款的起草人的理解解释

E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

8.以下属于缔约过失责任构成条件的是（）。

.当事人有过错，若无过错，则不承担责任

.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任

.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系

.缔约过失责任发生在合同的履行过程中

9.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。

.附生效条件的合同，自条件成就时生效

.附解除条件的合同，自条件成就时失效

.附生效期限的合同，自期限界满时生效

.附终止期限的合同，自期限届满时失效

E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就 10.根据《合同法》，效力待订合同包括（）。

.无行为能力人订立的合同

.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同

.无处分权人处分他人财产的合同

.因发生不可抗力导致其无法履行的合同

E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同

11.根据《合同法》规定，有（E）情形的，合同无效。

.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的.以合法形式掩盖非法目的.损害社会公共利益的

E.违反法律、行政法规的强制性规定

12.在下列几种合同中属于可变更合同是指（E）。

.损害社会公共利益的.以合法活动掩盖非法目的.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的

13.当事人在订立合同过程中有（E）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

.不履行合同意向

.假借订立合同，恶意进行磋商

.因经营状况严重恶化而不签订合同

.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 E.与其他违背诚实信用原则的行为

14.属于效力代订合同情形的包括（）。

.限制民事行为能力订立的合同

.无权代理的行为人代订的合同

.滥用代理权的行为人代订的合同

.与第三人恶意串通的代理人的合同

E.合同双方的代理人为同一人签订的合同

15.可撤销合同的确认应该是由（）确认。

.政府行政主管部门

.公司行政管理部门

.人民法院

.仲裁机构 E.当事人双方

16.根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。

.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行

.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E.逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行

17.债券债务概括转让的形式有（E）。

.债券转让

.支付违约金

.合同权利和义务的转让

.合同变更 E.因企业的合并而发生的债券债务的转移

18.下列关于合同转让的论述中，正确的是（E）。

.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形

.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人

.债权人转让权利的，应当经债务人同意

.债务人转移债务的，债务人应该通知债权人 E.债务人转移债务的，应当经债权人同意

第二节

建设工程造价管理相关合同

一、单项选择题：

1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。

.业主和承包商

.勘察单位和设计单位

.承包商和设备材料供应商

.设备和材料供应商

2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。

.EP 承包合同

.施工总承包合同

.单项工程承包合同

.特殊专业工程承包合同 3.以下不属于业主主要合同关系的是（）。

.工程承包合同

.工程勘察合同

.工程咨询或项目管理合同

.劳务分包合同 4.以下不属于承包商主要合同关系的是（）。

.工程承包合同

.设备、材料采购合同

.项目监理合同

.劳动分包合同

5.根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。

.勘察合同

.设计合同

.施工合同

.建设项目贷款合同

6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。

.损害赔偿责任

.连带责任

.侵权责任

.违约责任

7.在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。

.发包人变更设计计划

.发包人提供不准确的勘察资料

.发包人没有提供设计所需要的条件

.承包人设计不合格延长设计时间

8.在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。

.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查

.承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

.建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收

.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程

9.在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。

.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查

.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失

.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失

.工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款

10.不属于《建设工程造价咨询合同（示范文本）》组成部分的是指（）。

.《建设工程造价咨询合同》

.《建设工程造价咨询合同标准条件》

.《建设工程造价咨询合同专用条件》

.《建设工程造价咨询合同补充条件》

11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（）。

.业主

.总承包单位

.建设单位

.分包单位 12.工程施工合同的承包人是（）。

.发包单位

.监理单位

.施工单位

.劳务分包单位

二、多项选择题：

1.在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（）。

.工程承包合同

.工程咨询合同.项目管理合同

.工程分包合同 E.劳务分包合同

2.在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系的有（E）。

.工程承包合同

.工程监理合同

.材料采购合同

.工程分包合同 E.劳务分包合同

3.建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时进行验收。

.施工图纸及说明书

.国家颁发的施工验收规范

.国家颁发的质量检验标准

.工程咨询合同 E.工程监理合同

4.在建设工程项目合同体系中，以下可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有（）。

.工程承包合同

.工程咨询合同

.设备、材料采购合同

.工程分包合同 E.劳务分包合同

5.EP 承包合同的当事人是（）。

.业主

.工程承包商

.上级主管部门

.建设工程的设计单位 E.工程分包商

6.工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。

.按合同要求的工期完成并交付工程

.负责保修期内的工程维修

.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责

.组织进行图纸会审和设计交底 E.按合同规定主持和组织工程的验收

第三节

建设工程施工合同及总承包合同管理

一、单项选择题：

1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（）。

.总价合同

.成本加酬金合同

.单价合同

.任意合同

2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。

.固定总价合同

.可调总价合同

.单价合同

.成本加酬金合同 3.采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。

.承包商

.发包商

.转包商

.业主 4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。

.估计工程量

.准确工程量

.实际完成工程量

.图纸工程量

5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。.成本加酬金合同

.固定总价合同

.可调总价合同

.单价合同

6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是（）。

.固定总价合同

.可调总价合同

.单价合同

.成本加酬金合同 7.采用承包加酬金合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。

.承包商

.发包商

.转包商

.投资方

8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。

.成本加固定酬金合同

.成本加固定百分比酬金合同

.成本加浮动酬金合同

.目标成本加奖罚合同 9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是（）。

.总价合同

.成本加酬金合同

.单价合同

.任意合同

10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。

.固定总价合同

.可调总价合同

.单价合同

.成本加酬金合同

11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。

.固定总价合同

.可调总价合同

.单价合同

.成本加酬金合同

12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（）。

.总价合同

.单价合同

.定额基价合同

.成本加酬金合同

13.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同②单价合同③成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。

.③-②-①

.①-②-③

.③-①-②

.①-③-②

14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。

.协议书

.通用条款

.专用条款

.补充条款

15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为（）的组成部分。

.协议书

.通用条款

.专用条款

.附件

16.《建设工程施工合同（示范文本）》附有三个条件，不属于其附件的是（）。

.承包人分包一览表

.承包人承揽工程项目一览表

.发包人供应材料设备一览表

.工程质量保修书

17.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。

.协议书

.通用条款.专用条款

.附件

18.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第二十八条规定，《建设工程施工合同（示范文本）》与本价款结算办法不一致之处，应该以（）为准。

.《建设工程价款暂行办法》

.《建设工程施工合同（示范文本）》

.《通用条款》中的约定

.《专用条款》中的约定

19.《建设工程施工合同（示范文本）》组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（）。

.协议书

.通用条款

.专用条款

.附件

20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。

.中标通知书中的中标价格

.投标文件中的投标报价

.签订合同前的谈判价

.招标人编制的标底价 21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。

.工程概算书中的概算价

.工程估算书中的估算价

.工程预算书中的预算价

.施工预算书中的成本价

22.《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（）。

.固定价格合同

.可调价格合同

.成本加酬金合同

.单价合同

23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。

.固定价格合同

.可调价格合同

.成本加酬金合同

.预算包干合同 24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。

.和解、调节

.仲裁

.诉讼

.解除合同

25.EP 承包合同的当事人是（）。

.业主和设计单位

.设计单位和施工单位

.业主和总承包单位

.施工单位和总承包单位 26.关于EP 承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标。

.工程项目立项后

.工程项目设计完成后

.设计概算完成后

.施工图预算完成后

27.EP 总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（）工作不包括在总承包之内。

.勘察工作

.设计工作

.采购工作

.施工工作

28.在实行EP 承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是（）。

.投标人须知

.合同条件

.“业主要求”

.“承包商要求”

29.EP 总承包合同文件包括的内容有：①合同协议书②合同专用条件③合同通用条件④业 主要求⑤投标书，则EP 总承包合同文件执行的优先次序是（）。

.①②③④⑤

.①④②③⑤.④①②③⑤

.①②④③⑤ 30.EP 总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。

.选择和认命业主代表

.负责工程勘察

.批准工程变更

.组织工程设计

31.关于EP 总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是（）。

.EP 总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础

.如果EP 总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定

.如果EP 总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整

.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整 32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述，错误的是（）。

.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明

.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款

.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系

.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价

33.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应当约定开工日期前（）天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。

.7

.14.5

.10 34.以下不属于《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》附件内容的是（）。

.工程承包人供应材料、设备、构配件计划

.工程承包人提供施工机具、设备一览表

.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

.工程承包人提供工程量清单一览表

35.劳务分包人施工完毕，由（）共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。

.承包人和劳务分包人

.发包人和工程师

.承包人和工程师

.劳务分包人和工程师

36.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由（）承担。

.劳务分包人

.专业分包人

.承包人

.发包人

二、多项选择题：

1.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为（）。

.总价合同

.单价合同

.成本加酬金合同

.工程勘察 E.设计合同

2.固定总价合同的适用条件一般为（）。

.工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行该过程中不会出现较大的设 计变更

.承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异

.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位

.工程合同期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响

E.工程合同期较长，但在合同总价的基础上，考虑了合同履行过程中市场价格浮动的条款 3.可调总价合同常用的调价方法有（）。

.文件证明法

.票据价格调整法

.公式调价法

.实报实销法 E.造价指数法 4.建设工程施工合同的形式繁多、特点各异、业主综合考虑以下（）因素选择不同计价模式的合同。

.工程项目的复杂程度

.工程项目的设计深度

.工程施工技术的先进程度

.工程施工工期的紧迫程度 E.工程造价高低程度

5.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括（E）。

.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

.工程造价管理部门公布的价格调整

.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

.市场价格变化因素 E.双方约定的其他因素

6.工程预付款是发包人为了帮助解决承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于（）。

.工程性质

.承包工程量的大小

.发包人在招标文件中的规定

.承包人的资质等级 E.招标方式

7.建设工程施工合同发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当出现下列（）情况时，可停止履行合同。

.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

.调节要求停止施工，且为双方接受

.仲裁机构要求停止施工

.法院要求停止施工

E.上级单位要求停止施工

8.关于EP 承包合同的订立过程，业主招标时通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件，招标文件的内容包括（E）。

.招标人须知

.合同条件

.“业主要求”

.“承包商要求” E.投标书格式

9.EP 总承包合同中，承包商的主要权利和义务包括（）。

.工程协调

.负责工程勘察

.批准工程变更

.组织工程设计 E.施工文件的审查

10.下列关于建设工程施工专业分包合同的订立，说法正确的是（E）。

.专业分包合同的当事人是业主和分包人

.专业分包合同的当事人是承包人和分包人

.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件

.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件 E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务

11.下列建设工程施工专业分包合同关于开工说法正确的是（E）。

.分包人应当按照协议书约定的日期开工

.如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前7天提出要求

.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复

.承包人超过规定时间未予答复，视为同一延期开工的要求 E.因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延

12.下列建设工程施工专业分包合同关于价款支付，正确的说法是（）。

.发包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款

.承包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款

.承包人计量后，将承包人报送的工程量报告列入主合同的支付报表内一并提交工程师

.承包人应及时支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息 E.承包人支付分包工程款，必须经过发包人的同意

13.下列关于建设工程施工劳务分包合同的订立，正确的是（E）。

.施工劳务分包合同应该包括通用条款和专用条款

.施工劳务分包合同没有采用通用条款和专用条款

.施工劳务分包合同的发包人可以是工程施工合同的发包人

.施工劳务分包合同的发包人可以是施工合同的承包人或专业分包合同的分包人 E.施工劳务分包合同中的空格之处，经双方当事人协商一致后明确填写 14.下列关于建设工程施工劳务分包合同的履行，正确的是（E）。

.劳务分包人只对约定的部分工种的施工任务负责

.劳务分包人应对工程的施工管理负责

.劳务分包人施工完毕，应由工程师参加进行验收

.劳务分包人施工完毕，应由承包人和劳务分包人共同进行验收 E.劳务分包合同中应该明确约定支付劳务分包人报酬的方式

15.劳务分包合同的发包方可以是施工合同的（）。

.业主

.施工合同的承包人

.承担专业工程施工的分包人

.劳务合同分包人 E.转包人

16.劳务分包人施工完毕，进行验收的人员有（）。

.工程师

.发包人

.承包人

.劳务分包人

E.转包人

第五篇：安徽造价员《基础知识》,第六章

第六章 决策和设计阶段工程造价的确定与控制

第一节 建设项目投资估算

一、单项选择题

1． 关于项目决策与项目投资的关系，下列说法中不正确的是（）。

.项目决策的深度影响投资估算的精确度

.投资合理性是项目决策正确性的前提

.项目决策的深度影响工程造价的控制水平

.项目的决策是决定项目和工程造价的基础

2． 项目可行性研究阶段的投资估算，是（）的重要依据。

.主管部门审批项目建议书

.施工企业进行成本核算

.项目投资决策

.编制设计概算 3． 作为设计任务书下达的投资限额是（）。

.投资估算

.设计概算

.工程费用估算

.工程费用概算

4． 下列关于投资估算生产能力指数法的表述中，正确的是（）。

.一般情况下，生产能力指数的取值范围0～1.5之间

.当拟建项目生产规模扩大主要依赖增大设备规模时，生产能力指数取值在0.8～0.9之间

.这种方法主要适用于投资与规模呈线性关系的类型项目

.生产能力指数法的估算精度一般可达到±20%以内

5． 投资估算精度应满足控制()的要求。

.初步设计概算

.施工图预算

.项目资金筹资计划

.项目投资计划

6． 经拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比系数估算项目总投资的方法叫（）。

.类似项目对比法.系数估算法

.生产能力指数法

.比例估算法

7． 根据预可行性研究阶段的投资估算精度要求，投资估算误差应控制在（）。

．±10%之内

．±20%之内

．±30%之内

．±5%之内

8．投资估算精度相对较高，既可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。

．类似项目对比法

．系数估算法

．生产能力指数法

．指标估算法 9．下列各项中，不属于流动资产的是（）。

．现金

．应付账款

．应收账款

．存货

10．下面有关单位生产能力估算法的叙述，正确的是（）。

．此种方法估算误差小，是一种常用的方法

．这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

．在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价

．这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算

11．按照生产能力指数法（生产能力指数=0.6，调整系数=1），若将设计中的化工生产系统的生产能力提高3倍，投资额大约增加（）。．200%

．300% ．230%

．130% 12．生产能力指数估算法与单位生产能力估算法相比，估算精确度（）。

．较低

．较高

．相当

．根据情况不能一概而论

13．已建年产1000t某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的2倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。

．116%

．63.7% ．58.7%

．29.6% 14．按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（）。

．土石方工程

．矿井巷道衬砌工程

．路面铺设工程

．工业窑炉砌筑

15．某项目主要设备费为3000万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系统为0.7，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系统为1.2，用朗格系数法计算总建设费用为（）万元。

．5100

．5520 ．6120

．5700 16．已建年产3000t某化工产品生产项目的静态投资额为2000万元，现拟建年产相同产品5000t类似项目。若生产能力指数为0.6,综合调整系数为1.2,则采用单位生产能力估算法估计拟建项目的静态投资为()万元。

．4369

．3261 ．3621

．4000 17．年产量10万t某化工产品已建项目的静态投资额为5000万元，现拟建年产20万t同产品的类似项目。若生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.2，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。

．7579

．6000 ．9490

．9094 18．某项目主要设备费为3600万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系数为0.88，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系数为1.16，用朗格系数法计算总建设费用为（）万元。

．6768

．7344 ．7581

．7851

二、多项选择题

1．关于建设项目决策与项目投资的关系，以下正确的是（E）。

．项目决策的正确性是项目投资合理性的前提

．项目投资是项目决策的基础

．项目投资和建设项目工程造价水平影响项目决策

．投资估算的精确度依赖于项目决策阶段对项目的理解深度 E．工程造价的控制水平依赖于项目决策阶段对项目的理解深度

2．固定投资估算的内容按费用性质划分，包括（）。

．建筑安装工程费

．设备及工器具购置费 ．工程建设其他费用

．预备费 E．流动资金

3．流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买（）等所需的周围资金。

．原材料

．燃料

．支付工资

．其他经营费用 E．固定资产

4．下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。

．比例估算法

．系数估算法

．生产能力指数法

．类似项目对比法 E．工程量估算法

5．系数估算法的种类很多，我国国内常用的方法有（）。

．设备系数法

．主体专业系数法

．朗格系数法

．综合调整系数法 E．生产能力系数法

6．按照指标估算法，建筑工程费用估算一般采用（）。

．单位实物工程量投资估算法

．工料单价投资估算法

．单位建筑工地工程投资估算法

．概算指标投资估算法 E．工程量估算法

第二节 建设项目设计概算

一、单项选择题

1.三级概算的编制形式的组成内容不包括（）。

.建设项目总概算.分部分项工程概算.单位工程概算.单项工程综合概算

2.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（．预备费 工程建设其他费用

．建筑安装工程费 ．建设期贷款利息 3.三级概算文件编制形式的组成内容有（）。

．建设工程概算、安装工程概算、设备工器具概算

．工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算

．建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算

．分部分项工程概算、措施项目概算、其他项目概算 4.建设项目的三阶段设计是指（）。

．单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计

．初步设计、技术设计、施工图设计

．总图运输设计、平面设计、立面设计

．初步设计、技术设计、扩大初步设计

5.下列关于设计概算的说法，错误的是（）。

．设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用

．设计概算一经批准就作为工程造价管理的最高限额

．设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额

．设计概算是设计方案技术经济合理的综合反映

6.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（）。

．总概算表 ．单项工程概算表）。．工程建设其他费用计算表 ．单位工程概算表

7.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。

．软化水处理设备 ．消防工程

．防洪工程 ．锅炉房工程

8.某建设项目订购了50t的国产非标准设备，订货价格为50000元/t，已知设备运杂费率为8%，设备安装费率为20%，按概算指标法，该项目的设备安装工程概算价值为（）万元。

．40 ．50 ．54 ．324 9.概算指标法采用的是（）。

．直接工程费指标 ．全费用指标

．完全单价指标 ．综合单价指标

10.某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m，建筑直接工程费为370元/㎡，其中：毛石基础333为39元/m，而今拟建一栋办公楼3500 m，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/m，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。

．概算定额法 ．概算指标法

．扩大单价法 ．类似工程预算法

11.已知某进口设备原价为1500万元，安装费率为14%，设备吨重为300t，每吨设备安装费指标为8000元，则该进口设备安装费为（）万元。

．240 ．210.225.200

312.新建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量0.9㎡，釉面砖全费用单价为60元/㎡。类似工程概算指标为58000元/100㎡，外墙 采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为0.95㎡，水泥砂浆抹面全费用单价为10元/㎡，则该砖混结构工程修下概算指标为（）元/㎡。

．591.60 ．624.50 ．628.00 ．645.28 13．在编制建筑工程概算时，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能够按照初步设计图纸计算出分部工程项目的工程量时，最适宜的概算编制方法是（）。

．概算指标法 ．类似工程预算法

．预算单价法 ．扩大单价法

14．当采用类似工程预算法编制概算时，必须要调整的因素是（）。

．质量类似和进度差异 ．时间差异和地点差异

．建筑结构差异和价格差异 ．质量差异和价格差异

15．①确定各分部分项工程项目的概算定额单价；②列出分项工程的项目名称，计算工程量；③汇总计算单位工程直接费；④计算汇总单位工程直接工程费之和；⑤计算间接费和利税；⑥计算单位工程概算造价。按照概算定额法编制设计概算，以上工作正确的先后顺序是（）。

．①②③④⑤⑥ ．②⑤①④③⑥

．②①④③⑤⑥ ．②①⑤③④⑥

16．某桥式起重机净重6t，每吨设备安装费费指标为200元/t，其中人工费为60元/t，则该桥式起重机安装费及其中的人工费为（）。

．840，260 ．1560，360 ．1200，360 ．1200，840 17．某新建住宅的直接工程费为800万元，按照当地造价管理部门规定，土建工程措施费费率为8%，间接费费率为15%，利润率为7%，税率为3.4%。则该住宅的单位工程概算为（）万元。

．1067．20 ．1080．10 ．1081．86 ．1099．30 18．①公用工程；②生产管理服务性工程；③厂外工程；④生活福利工程；⑤主要工艺生产装置；⑥辅助工艺生产装置。以上工程在工业建设项目总概算的工程费用中，排列顺序正确的（）。

．③①②④⑤⑥ ．①②⑤⑥④③

．②⑤⑥④①③ ．⑤⑥①②③④

19．在建设项目总概算的编制中，专项费用的计算主要依据不包括（）。

．贷款方式及利率 ．固定资产投资方向调节税

．铺底流动资金 ．基本预备费计算标准

20在审查设计概算时，对一些关键设备、设施、重要装置等难以核算的较大投资进行多方核对、逐项落实的审查方法是（）。

.标准审核法.查询核实法.重点审核法.联合审查法 21下列造价审核方法中，属于设计概算审查方法的是（）。.重点抽查法.全面审查法.查询核实法.分解对比审查法

二、多项选择题

1．设计概算可分为（E）。

．分项工程概算 ．分部工程概算

．单位工程概算 ．单项工程综合概算 E．建设项目总概算

2．建设项目总概算的编制中，工程费用的编制依据包括（）。

．工程取费标准 ．贷款的方式及利率

．采用的指标或定额 ．设备材料价格的取定 E．基本预备费的取费标准

3．二级编制形式设计概算文件的组成包括（E）。

．总概算表 ．工程建设其他费用计算表

．单项工程综合概算表 ．单位工程概算表 E．编制说明

4．下列属于审查设计概算方法的有（）。

．全面审查法 ．联合会审法

．查询核算法 ．对比分析法 E．分解审查法

5．审查设计概算的编制依据时，重点审查编制依据的（E）。

．合法法 ．可靠性

．时效性 ．来源 E．适用范围

6．由于下面哪几个原因引起的设计的投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（E）。

．设计定员发生变动 ．主要设备型号和规格发生变动 ．贷款利息率的提高 ．超出基本预备费用规定的范围 E．超出工程造价调整预备费

第三节 建设项目施工图预算

一、单项选择题

1． 作为施工企业进行工程结算的主要依据，也是确定施工合同价款重要依据的是（）。.预期预算.施工图预算.施工预算.工程概算

2． 在用单价法编制施工图预算时，当施工图纸的某些设计要求与定额单价特征相差甚远或完全不同时，应（）。

.直接套用.按定额说明对定额基价进行调整.按定额说明对定额基价进行换算.编制补充单位估价表或补充定额 3． 采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算，区别主要在于（）。.预算造价的构成不同.预算所起的作用不同.预算编制依据不同.单价包含的费用内容不同 4． 与单价法相比，实物量法编制施工图预算的缺点是（）。

.工料消耗不清晰.人、材、机价格不能体现市场价格.分项工程单价不直观.计算、统计的价格不准确

5． 先计算汇总单位工程直接工程费，再计算措施费、间接费、差价、利润和税金，最后汇总单位工程预算造价的施工图预算编制方法是（）。

.综合单价法.清单计价法.工料单价法.实物量法

6． 已知某单位工程直接工程费为150万元，其中人工、材料、机械的比例为2：5：3，措施费为20万元，其中人工、材料、机械的比例为2：6：2。若采用以人工费为基础的工料单价法计算造价时，利润的取费基数为（）万元。

．30 ．34 ．150 ．170 7．下列各项中，不属于施工图预算书组成部分的是（）。

．补充单位估价表 ．主要设备材料数量及价格表

．工程量计算书 ．工、料、机分析表 8．对于承包商而而言，施工图预算的作用之一是()。

．检验设计的经济合理性 ．测算标底

．测算造价指数 ．拟定降低成本措施

9．在施工图预算编制时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的这种方法是（）。

．综合单价法 ．实物量法

．工料单价法 ．清单计价法

10．下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是（）。

．施工图纸及说明书 ．批准的初步设计文件

．工程量计算规则 ．招标文件

11．①了解现场情况；②熟悉施工图纸；③编制基价直接费计算表；④列项计量；⑤编写编制说明；⑥计算预算造价；⑦计算定额直接费；⑧工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。．①②④③⑦⑥⑧⑤ ．②①④③⑦⑧⑥⑤

．①②⑤④③⑦⑥⑧ ．②①④③⑦⑥⑧⑤

12.按照工程量清单计价规定，工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是()。

．措施费 ．管理费

．利润 ．风险费用

13．在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。

．直接套用预算定额子目及其单价 ．近似套用预算定额子目及其单价

．换算套用预算定额子目及其单价 ．套用补充预算定额子目及其单价 14．施工图预算审查的主要内容不包括（）。

．审查工程量 ．审查预算单价套用

．审查其他有关费用 ．审查材料代用是否合理 15．审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的审查方法是（）。

．分组计算审查法 ．对比法

．全面审查法 ．筛选法

16．利用不同建筑标准下的工程量、造价、用工三个单方基本值表对施工图预算进行审查的方法是（）。

．标准预算审核法 ．筛选审查法

．利用手册审查法 ．分解对比审核法 17．下列不属于审查施工图预算的方法是（）。

．全面审查法 ．对比审查法

．重点抽查法 ．联合审查法

18．全面审查法主要适用于（）。

．需要精确审计的工程 ．利用标准图纸施工的工程

．利用通用图纸施工的工程 ．要求快速审查的工程 19．分组计算审查法的最大优点是（）。

．全面、细致 ．审查质量高

．回忆审查工程量速度 ．审查时间短 20．当审查工程预算单价套时，下列表述中错误的是（）。

．审查名称、规格、计量单位和所包括的工程内容是否与单位估价表一致

．审查单价换算是否正确

．审查预算外调增的材料差价是否取了间接费

．审查补充定额和单位估价表的编制是否符合编制原则

21．当使用筛选审查法进行预算审查时，通常选择的筛选标准值是（）。

．工程量、主材消耗量、造价的单方基本值

．主材消耗量、造价、用工的单方基本值

．工程量、主材消耗量、用工的单方基本值

．工程量、造价、用工的单方基本值

22．按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查的方法是（）。

．标准预算审查法 ．对比审查法

．全面审查法 ．利用手册审查法

二、多项选择题 1．施工图预算按建设项目组成分为（）。

．单位工程施工图预算 ．建设项目总预算

．分部工程施工图预算 ．单项工程总和预算 E．分项工程施工图预算

2．根据工程性质，下列工程预算属于建筑工程造价的是（E）。

．给排水工程 ．采暖通风工程

．土建工程 ．电气设备工程 E．炉窑工程

3．施工图预算按专业可分为（）等。

．建筑工程预算 ．分部工程预算

．园林绿化工程预算 ．市政工程预算 E．单位工程预算

4．施工图预算对承包商的作用主要表现在（E）。

．进行优化设计 ．作为确定招投标底的参考依据

．修正建设投资 ．进行施工准备和工程分包 E．拟定降低成本措施

5．施工图预算对投资单位的作用主要表现在（）。

．进行优化设计 ．作为确定招投标底的参考依据

．修正建设投资 ．拨付和结算工程价款 E．拟定降低成本措施

6．编制施工图预算的依据不包括（）。

．预算定额 ．时间定额

．施工定额 ．工序定额 E．施工方案

7．施工图预算编制方法有（）。

．实物金额法 ．实物量法

．费用单价法 ．单价法 E．基价法

8．施工图预算审查的内容有（E）等。

．审查工程量 ．审查预算定额

．审查预算单价的套用 ．审查计费基础和费率 E．审查人、材、机单价

9．施工图预算审核的方法有（E）等。

．全面审查法 ．重点抽查法

．分析比较审查法 ．筛选审查法 E．分组计算审查法

10.施工图预算编制依据有()。

．会审过的施工图纸 ．现行的建筑安装施工定额

．招标文件 ．施工组织设计 E．企业定额

11.用筛选法审查施工图预算时,一般选用的筛选标准是(E)等单方基本值。

．用工量 ．材料用量

．机械台班用量 ．工程量 E．工程造价 12.采用重点抽查法审查施工图预算,审查的重点有(E)。

．编制依据 ．工程量大或造价高的工程

．结构复杂的工程 ．单位估价表 E．计费基础和费率

第四节 决策和设计阶段工程造价的控制

一、单项选择题

1． 关系到项目成败、决定项目投资水平的最主要因素是（）。.项目建设规模.技术方案.设备方案.建设标准

2． 在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。.建设规模.建设标准.技术方案.设备方案 3． 在项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素不包括（）。.总图运输.外部运输

建设地点.外部协作条件 4． 下列各项中，属于设计阶段影响工程造价的主要因素（）。.建设规模.技术方案.主要设备选型.工艺设计 5． 在决策阶段和设计阶段均为影响造价主要因素的是（）。.项目建设规模.设备方案.总平面配置.建设标准

6． 下列属于初步设计优化工作之一的是（）。

.充分考虑施工方法.合理规划主要原材料供应.核实主要设备选型.建筑物设计要考虑当地习惯 7． 下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）。

.协调好技术先进性和经济合理性的关系.考虑建设投资和运营费用的关系.兼顾近期和远期的要求.处理好建设规模与资源利用的关系 8． 初步设计的限额设计目标是在初步设计开始前，根据批准的（）确定的。.项目建议书及其投资估算.可行性研究报告及其投资估算.设计任务书及其设计概算.初步设计文件及其投资概算

9． 限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。

.目标分解与计划.目标实施.目标实施检查.目标修改

10． 施工图设计的限额设计目标是在施工图设计开始前，根据批准的（）确定的。.项目建议书及其投资估算.可行性研究报告及其投资估算.设计任务书及其设计概算.初步设计文件及其投资概算 11． 下列各项中，属于施工设计优化工作内容的是（）。

.合理配置辅助设施和公共设施.合理规划主要原材料和燃料供应.充分考虑施工能力和施工方法.做到生产与环境保护兼顾 12． 限额设计中，为预留一定的可调节费用空间，下达的限额指标一般为（）。.限额总目标的80%.限额总目标的90%.总目标中直接直接费的80%.总目标中直接工程费的90% 13．合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是（）。

．估算的编制及管理 ．概算的编制及管理

．预算的编制及管理 ．结算的编制及管理

二、多项选择题

1．方案比选是一项复杂的工作，涉及的因素很多，考虑的角度也不同，一般要遵循的原则有（）。

．协调好技术先进性和经济合理性的关系 ．考虑建设投资和运营费用的关系

．兼顾近期与远期的要求 ．考虑社会平均水平与个别先进水平的统筹 E．既要简明又要实用

2．在设计阶段，对于建设项目局部方案的多方案比选，一般采用的方法包括（E）。

．造价额度 ．运行费用

．净现值法 ．财务评价 E．净年值法

3．在建设项目决策阶段，建设项目多方案整体宏观方面的比选，一般采用的方法有（E）。

．投资回收期法 ．计算费用法

．造价额度法 ．运行费用法 E．净年值法

4．优化设计一般是在设计阶段进行的，包括初步设计、技术设计、施工图设计阶段。优化的内容有（）。

．整个项目设计方案的优化 ．项目局部设计方案的优化

．项目局部结构设计优化 ．项目建设规模方案的优化 E．项目工艺流程方案的优化

5．设计优化工作要有一定的手段来保证，常有优化设计方案措施和方法包括（）。

．设计招标 ．方案竞选

．限额设计 ．编制施工组织设计 E．编制投资估算

6．限额设计的全过程，实际上就是建设项目投资目标管理的过程。限额设计的过程管理体现在（）。

．限额设计目标要在设计中表现，在项目具体建设施工中实现

．初步设计限额设计要在施工图设计中实现和细化

．施工图设计限额设计要在施工中实现

．施工图设计限额控制初步设计限额 E．施工设计限额控制施工图设计限额