青年华都西苑园区供配电合同(审批版)

第一篇：青年华都西苑园区供配电合同(审批版)

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

青年华都西苑2#~8#楼供配电工程施工合同

发包人（全称）：

江苏通怡置业有限公司

承包人（全称）： 盐城市兴达建筑工程有限公司

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

日

期：

2016 年 4 月 15 日

青年华都西苑2#~8#楼供配电工程施工合同

建设单位：

江苏通怡置业有限公司

（以下简称甲方）施工单位：

盐城市兴达建筑工程有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青年华都西苑供配电工程施工事项协商一致，订立本合同，以资信守。

一、工程概况

1、工程名称：青年华都西苑2#~8#楼供配电工程

2、工程地点：新204国道东侧、青年路北侧

二、承包内容

1、该工程的电力深化设计并通过供电部门图审。

2、施工图纸、设计规范及供电部门验收要求等除供电公司负责施工范围外保证小区配电工程验收通电的所有工作内容，包括但不限于以下内容：

2.1 公建用电工程：包含从配电房接至每单元总配电箱之间的所有工作内容，如电缆沟、电缆管、电缆、管道包封、电缆井、计量柜、设备基座、标志砖及其他电气设备等的材料供应和安装施工、调试等。

2.2小区居配工程：包含从10KV高压环网柜至本小区开闭所之间、开闭所到配电房及配电房至分户电表箱之间的电缆沟、电缆管（仅敷设）、管道包封、电缆井、设备基 2 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

座、标志砖、调试等。

2.3 乙方勘察现场针对本工程有特殊情况下为满足供电部门验收通电需增加的一系列工作内容。

3、根据甲方（包括供电原设计单位，下同）书面审核、批准的深化设计施工图纸进行供电施工的供货、运输、安装、检验、调试直至验收合格、送电交付使用的全部工作内容。甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失。乙方的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。

4、乙方有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准（包括地方标准、要求）的方面并于供货前进行及时的完善。乙方最终的深化施工图设计和优化须经供电部门书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。

5、供电工程等需由当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须工程当地相关的供电管理部门审核、批准，乙方应按供电部门要求负责办理一切手续、按时投入使用，所有费用均已包含在本合同约定的价款内，甲方不再另行支付。

6、本项目为分区段施工，乙方自行考虑各期的分线接口，每区段需配套的配电房、消防泵房、生活泵房及车库、人防等乙方必须在各期交房前施工到位，具备使用要求；上述公建配套施工时乙方必须将电缆接入各单体配电间，消防泵房、生活泵房无配电间必须接至控制柜。

7、本工程供电二次设计单位由乙方负责，甲方不支付设计费及因此而增加费用。

三、承包方式

1、本工程以包工包料、包深化（优化）设计、包验收的形式由乙方承包。

2、乙方最终的深化施工图设计和优化必须满足小区供电的正常要求并必须经供电部门审查确认，并不得降低本工程的品质和效果。

四、合同价款

1、本工程采用固定综合单价进行计价，按实际住宅及商业部分面积23元/㎡（以房产测绘面积为依据），暂定总价为 300 万元（大写：叁佰万元整），最终以甲方集团审计中心的审计值为准。所有泵房、汽车库、自行车库、人防、配电房、公厕、垃圾房、通信机房等均不计算面积。

2、本供电工程采用综合单价的方式进行计价，综合单价包括：设计与深化设计、人工费（含保险费）、材料设备费、机械费、管理费、各项检验费、临建费、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、利润、各种规费、措施项目费、其它项目费（含深化、优化设计费、图签费）、税金(增值税专用发票)、开荒保洁费、分段施工配合费、验收费、约定年限内的保修费、风险费及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。综合单价 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。

3、本供电工程之图纸、深化（优化）设计施工图及说明书中未表明者，若习惯上该部分工作属于乙方工作的，乙方亦应照作且费用已包含在本合同综合单价及合同价款内。乙方拒绝该项工作的，甲方有权将该项工作交由其他方完成，因此发生的费用×120%在乙方的合同价款内扣除。

4、经验收，供电工程存在质量问题或不能满足甲方的要求标准但能通过供电主管部门验收的，乙方除须按照本合同约定支付违约金外，对最终工程结算价款，按照供电系统的实际效能（以百分点确定）确定，即最终结算价款=初定结算价款×实际效能，另须承担本合同其它条款约定的违约责任。

五、合同工期

1、关于方案审查：乙方须在合同签订后20天内将其深化设计的图纸通过供电公司的图纸审查，否则每延误一天，乙方应向甲方承担2000元违约金，逾期累计超过20天的，甲方有权单方面解除合同。乙方提供的设计图纸如因供电公司审查要求进行部分修改，则因设计修改导致的工程造价增加部分由乙方自行承担。

2、本工程分区段施工：一区段为4#~7#住宅楼及托儿所的供电工程，开工日期为2016年8月1日，2016年9月30日前完工，2016年10月15日前通过供电部分验收并通电；二区段为2#、3#、8#住宅楼的供电工程，预计开工日期为2017年5月1日，2017年6月30日前完工，2017年7月30日前通过供电部门验收并通电。具体开工时间以甲方开工令为准，甲方工程部将根据施工现场情况适时作动态调整并明确进度控制要求，乙方无条件配合。

3、本工程的竣工日期根据现场实际情况，乙方根据甲方交房时间，可建议甲方具体的开工时间，确保交房不延误，如因乙方原因造成交付延误，所有损失均由乙方承担。

4、乙方施工工期应综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候（包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等）、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

5、本工程由甲方工程部明确进度控制要求，工程部将根据施工现场情况适时作动态调整并明确进度控制要求，施工单位无条件配合。

6、本项目工程施工为分区段实施，分区段验收交付，乙方必须无条件服从甲方分区段交付要求，不得以项目实施工期长尤其政府拆迁的影响等任何理由而增加工程造价及其他费用。

六、付款方式

1、本供电工程分区段付款，各区段经甲方及供电部门验收合格通电后付该区段合同总价的70%； 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

2、通电后办理资产移交供电部门相关手续并向甲方提交工程决算资料，经双方审核确定后一个月内付至该区段结算总价的95%；

3、留5%作为质保金，质保期从该区段竣工验收合格并通电之日起一年，待一年质保期满后扣除相关违约金（若有）一次性无息付清。

4、乙方应在甲方每次付款前提供等额的符合税务部门及甲方财务部要求的发票，甲方向乙方支付到结算总价款的95%时乙方应向甲方提供全额发票，乙方不按本约定提供发票，则甲方有权拒绝支付相对应金额的工程款。

七、组成本合同的文件包括

1、本合同条款；

2、往来函件及承诺；

3、中标通知书；

4、招标文件；

5、承包方提交的投标书和投标报价表,投标报价清单；

6、供货一览表；

7、技术规格及服务要求；

8、质量保修书及服务承诺；

9、甲方、乙方商定的其他必要文件。

上述文件存在不一致的，以排列在前的文件优先解释，一般性规定与特殊约定不一致的，以特殊约定为准。

八、合同价款的结算依据和原则

1、合同内价款的结算原则：工程量按验收合格的完工通电的住宅面积计算，单价执行本合同综合单价。

2、设计变更或签证的不调整原则。

九、工程质量与验收

1、工程质量标准：

1．1本工程需要达到的质量标准为：合格标准（以供电部门验收合格为准）。

1.2乙方承诺，由乙方完成的工程不会影响小区整体申报验收，否则，乙方将按照本合同的约定承担违约责任。

1.3 乙方必须严格按现行的施工操作规范和施工图以及施工程序进行施工，并在本分包合同签定后7个日历天内向甲方、监理递交详细的专项施工方案。施工时必须接受甲方、监理及供电部门、电力监理部门、供电公司中标单位等质量监督，并承担一切因质量问题或缺陷造成的损失。

1.4乙方在施工现场必须配备合格、齐全的管理人员，建立完善的质量、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行修改。江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

1.5乙方应按有关规范、设计要求及甲方工程师的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；并按检查结果进行整改。甲方建立专职质量检查验收,对不合格产品采取砸碎制。

1.6甲方严格按照验收程序对乙方的分部分项工程进行验收，切实落实自检、互检、专检，做到按程序验收，针对不同材料之间的开裂等细部的通病问题分别适用不同的验收表格，达不到合同约定标准的事项应限期整改，合格后方可进行下道工序施工。

1.7乙方有义务接受甲方对每一分项完成后进行全面检查监督，同时须服从甲方对专项验收、综合验收、工程与物业交接等重要节点质量进行检查监督，并接受相应奖励和违约处罚。

1.8为方便维修，乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求建立竣工图，详细记录各种管线的具体位置和详细尺寸。

1.9在地下管道的铺设及电缆井的砌筑过程因下雨等原因产生的积水由乙方自己负责抽干，不得因积水抽干问题扯皮，拖延工期；电缆沟槽开挖后地基土应严格夯实。电缆井砌筑好后，在交付前由乙方负责成品保护及井底垃圾清理工作。同时乙方应做好其他工程的成品保护，一切损坏由乙方负责修复或按价赔偿。场地内土方回填后，乙方需自行考虑材料二次搬运等因素，相关费用已包含在总价内不另行计取。

十、材料设备供应

1、本工程对材料设备的要求：所使用的材料设备均应使用合格产品，且不低于地方性品牌。

1.1所有材料和设备必须符合设计要求、验收标准及政府有关规定，相关材料和设备如按有关规定需进行检测的，均由乙方负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由甲方或监理在场监督执行实物封样机制（对一些涉及到材质、款式、颜色、工程质量的物资，在选定前必须进行封样，包括线材、设备、等均需封样），送检验合格后方能使用,检验费由乙方承担。

1.2不论是甲方采购材料还是乙方自行采购材料，供应商必须是有资质、有实力、地方品牌以上、AAA企业，所有材料均须达到国标，如没有国标的，执行行标。

1.3乙方应提供自购材料及认质认价材料的符合合同要求的合格证、质保书、试验书，在完工前按甲方要求提供完整的竣工资料。本合同属于甲方供应的材料见合同附件。乙方供应的材料必须符合供电公司验收要求，品牌必须在供电公司认购厂家之内。

2、对于材料设备验收及使用的约定

2.1甲方将严格对照封样样品对乙方采购的材料设备进行验收，凡是每次材料进场验收由甲方两名以上工程师、甲方物资部监理工程师、乙方共同验收，按照国家材料验收规范和甲方内部规范标准验收包括但不限于以下内容： 2.1.1实际进场材料数量是否满足设计和施工计划要求； 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

2.1.2材料出厂证明文件及检验报告是否齐全；

2.1.3材料品牌、规格、型号、技术参数、等级或性能等是否与合同或承诺书一致； 2.1.4材料外观质量是否满足设计要求或规范规定； 2.1.5按规定须抽检的材料，构配件是否及时抽检。

3、经验收合格的材料及时办理验收登记，由各验收人员在验收表单上签字。

4、材料规格、壁厚、材质、施工工艺等，凡是与样品不符的一律拒收，防范假冒伪劣、以次充好现象。

5、乙方须严格做好物资进场验收的过程监督。无论工程材料设备是由乙方执行采购供应或是由甲方采购供应，均不解除乙方对工程的全面质量监督责任，乙方应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。无论何种原因，出现不符合合同约定标准材料、设备用于工程的情况，均由乙方承担应有的责任。

6、对乙方自购材料，甲方有权结合施工图纸要求，对材料的品牌、规格、产地、材质等方面进行全面审核、审批。

7、乙方负责甲供材料以及自购材料的验收、卸货、搬运、仓储、安装及成品保护。乙方应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装，并接受厂方技术人员的指导。

十一、安全文明施工

1、安全施工与检查

1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全规范组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。1.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。若甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方有权拒绝进行施工。

2、安全防护

2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。

2.2甲方对乙方安全设施的投入进行验收，对未按要求投入的，甲方可自行投入，相关费用在乙方结算款中扣除。

3、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按照有关规定立即上报甲方；同时按照国家有关法律、法规对事故进行处理，事故由责任方承担，但无论是否存在其他责任方，乙方都要先出面独立、迅速的解决事故所发生的费用及消除社会不良影响，并赔偿甲方 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

因此受到的所有损失。

4、文明施工

4.1乙方严格按照当地有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行，否则，乙方自行承担因此遭受的罚款、责任和损失，因此被媒体曝光的，乙方人须向甲方支付10000元/次的违约金。

4.2乙方须按照甲方批准的本工程现场平面布置图搭设临时设施，各种料具要按施工平面图中规定的位置存放、堆放，确保施工现场保持场容场貌整洁。4.3乙方需要每日及时清理施工现场的各种垃圾并堆放到甲方指定的地点。4.4本工程必须达到当地文明工地标准，争创文明样板工地。

十二、双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1甲方负责根据本合同的约定将费用支付给乙方。

1.2甲方委托 熊玉东 担任本工程现场负责人，对乙方的质量、进度、安全、文明施工等进行监督。

1.3为避免歧义，双方在此明确：在本工程实施过程中，任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他情况均须经甲方代表签字并经甲方分管副总签字并加盖公章后方能有效。

1.4在此明确，甲方所有指令、批准、技术核定单、收发文、索赔等均须加盖甲方公章方能生效，否则，不产生任何经济和法律效力。

2、乙方的权利义务

乙方应按约定的时间和要求，完成以下工作：

2.1乙方委派

为现场项目经理，负责现场施工管理及协调、与甲方和监理对接、办理工程付款手续，并负责签收甲方或监理单位发给乙方的书面文件如联系单、整改通知单、处罚单等，乙方项目负责人签收后即等同于乙方收到此书面文件并产生效力。

2.2提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订后15日内提交工程总进度计划、材料总需求计划各一份；每月25日前分别向甲方及监理方提供详细的上月实际完成的产值报表（施工图预算和签证、变更分别上报）、下月施工进度计划、下月材料进场计划、下月计划完成产值报表等各一份；分项的施工组织设计在开工前15日向甲方提供。2.3承担承包范围内的施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在需要时间和地点，根据政府有关规定要求，自费提供和维护所有灯光、护栏、警告信号和警卫，并对工程进行保护，为有权留在现场上的人员提供安全通道（防护网、灯光、护栏等），并对上述义务负责任。乙方为公众提供安全保障和方便（实施方案须经甲方批准），该 乙方不按以上要求上报的，每延误一天将承担2000元/份的违约金。

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

费用由乙方承担。

2.4乙方应符合工程当地政府部门的各项规定（例如电力工程设计资质、电力施工资质、进市许可证、工人暂住证等），相关费用包含在合同总价内，由乙方自行解决并承担费用。

2.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方负责已完但尚未交付的工程成品 2.6施工场地清洁卫生的要求：

2.6.1严格按照盐城市有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行，否则，乙方自行承担因此遭受的罚款、责任和损失，因此被媒体曝光的，乙方须向甲方支付10000元/次的违约金。

2.6.2乙方须按照甲方批准的本工程现场平面布置图搭设临时设施，各种料具要按施工平面图中规定的位置存放、堆放，确保施工现场保持场容场貌整洁。

2.6.3乙方需要每日及时清理施工现场的各种垃圾并堆放到甲方指定的地点。

2.6.4本工程必须达到盐城市文明工地标准，争创省级文明样板工地。

2.7乙方应做的其他工作：

2.7.1执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

2.7.2遵守有关法律和规定，接受甲方和监理的指令，按照合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

2.7.3乙方在开工前应向甲方、监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。对于不按规定持证上岗者，因此造成的所有安全问题与事故均由乙方负责解决并承担全部损失与费用。

2.7.4乙方必须按本施工合同进行组织施工，接受甲方、监理指令。乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更人员安排、机械设备或施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意后方可执行，否则，乙方每违反一项（或一人），须支付违约金5000元，并按照甲方指令要求变更过来；乙方项目经理易人，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

2.7.5乙方以下人员，经监理提出，甲方同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次丙方支付违约金500元；同时，乙方应在3天内完成用合格的人员（甲方批准）代替上述调离的任何人员，否则每拖延一天乙方支付违约金300元:

2.7.5.1甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等、工作责任心不强的施工人员、不积极配合甲方或监理工作、不积极执行甲方或监理合理指令者。保护，费用由乙方承担；保护期间发生损坏，乙方在甲方通知的时限内自费予以修复。

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

2.7.5.2不能积极配合监理及甲方正常工作者。

2.7.5.3违反甲方或乙方工地现场管理规定者。

2.7.5.4无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

2.7.5.5与本合同规定名册不符者。

2.7.5.6与本工程施工无关的人员。

2.7.5.7高空抛掷垃圾者（特别约定乙方支付5000元违约金/次）。

2.7.5.8随地大小便者。

2.7.5.9其他甲方认为不适应在本项目从事工作的。

2.7.6乙方项目经理如因工程进度、质量、安全等问题而导致项目经理被甲方驱逐，乙方每次支付甲方违约金10000元，项目经理被甲方驱逐达3次的或施工队伍被甲方驱逐的，甲方有权与乙方解除合同，则乙方赔偿甲方因此所造成的全部损失并支付甲方合同预算总价10%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，乙方每一人次支付甲方人民币500元违约金。乙方人员不得以任何理由与看房、购房客户发生任何冲突，否则每次支付甲方违约金人民币500元，并向客户赔礼道歉。

2.7.7乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力事件或非甲方指令因而影响施工，导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。

2.7.8 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。

2.7.9参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行协调、处理、解决，服从甲方及监理现场总协调作出的决定。

2.7.10乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按安全标准组织施工，做好现场安全生产、文明施工管理，并随时接受甲方或行业安全检查人员实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。检查结果不达标的，乙方须按2000元/次向甲方支付违约金，严重不符合要求的必须停工整顿，因此造成的一切责任与损失均由乙方承担。同时，甲方有权对乙方安全设施的投入进行验收，发现未按要求投入的，乙方除无条件整改至符合甲方要求外，乙方将按少投入的费用的120%在结算款中扣除。

2.7.11乙方必须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工资料，包括摄影、录象资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

2.7.12深化设计内容须包含与室内交接处的处理方案的设计。

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

2.7.13乙方在施工过程中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前三天发给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发。

2.7.14本合同规定的工程项目，未经甲方加盖公章批准，乙方不得将任何工程项目分包或转包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工，甲方有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同，且免除以后的合作机会，乙方承担甲方由此造成的一切损失。

2.7.15合同规定由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用（另加实际费用的2至3倍违约金）从乙方工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

2.7.16在施工过程中做到工完场清，工程竣工后10天内清理现场，并将室内外设备等擦拭干净。如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用另加实际费用的2倍的违约金从乙方工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

3.7.21遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会甲方、监理；严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由乙方负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由乙方及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。乙方应严格按安全生产操作,发生一切安全事故与责任由乙方承担.凡施工期间由于乙方原因（含管理不到位）发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

2.7.17临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，甲方不另行增加费用。

2.7.18乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济和工期补偿要求。确保不会因上述原因使甲方声誉受到不良影响。在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的暴光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金，从乙方工程进度款或保修款中扣除。

2.7.19乙方接到甲方任何总包范围内合理指令必须按时完成，否则每次支付甲方违约金500元，累计3次后，每次支付甲方违约金2000元，并且甲方有权选择其他单位完 11 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

成该项指令，从乙方工程进度款扣除1.2倍实际发生金额。对于施工过程中乙方不得因甲方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.7.20乙方必须完成供电施工图的二次设计和有关技术资料 并经供电部门审定后书面确认，作为施工的有效依据，乙方在施工前有义务对施工图纸进行复核，设计、施工、验收等手续由乙方负责收集、申报，甲方仅提供文件材料，其余一切均由乙方操作办理；由于乙方未进行准确有效地复核，导致的损失由乙方承担。

十三、竣工验收

1、乙方提供竣工图的约定：本合同工程竣工之前，乙方须按国家、江苏省盐城市颁布的竣工验收相关规定及技术档案管理条例整理竣工图及竣工资料，移交给供电部门，并移交一套给甲方。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。

2、竣工验收以国家有关施工及验收规范、施工图纸以及本合同约定的验收标准等为依据（以较高的质量标准为准）。竣工验收工程范围是乙方承包的全部工程，包括各专项分包工程。

3、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前及时报供电部门验收，所需资料和竣工验收申请甲方配合。一次验收未通过的，乙方应在验收后7天内按供电及甲方所提整改意见自费修改完成。整改完成后，报及时申请验收，为此发生的全部费用由乙方承担。

4、竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及公司相关部门检查的资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定以及配合物业公司进行细部整改。

5、乙方在竣工验收后28日内向甲方移交完整的工程竣工档案资料三套、竣工图纸三套，属于甲方应提供的资料甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆。

十四、违约责任（本合同其它条款已有约定的，从其约定；没有约定的，执行本条）

1、除不可抗力的外，双方应严格遵守本协议的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、非甲方原因所致的逾期竣工，视为乙方违约。每逾期一日，应按结算总造价的3‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在乙方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。逾期竣工超过15天的，乙方须按本协议约定总额的10%支付违约金，同时甲方有权解除协议。影响甲方按期交房的，除按实际承担业主的索赔费用外，另承担甲方因此发生的全部费用。

3、工程质量达不到本合同约定的标准或未按经甲方确认的乙方所提交资料(含图纸)施工的，视为乙方违约。乙方除负责无偿修理或返工外，还需按工程总造价的20%向甲方支付违约金，因此造成逾期竣工的还按本条第2款执行。经整改仍达不到合格标 江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

准的，乙方无权取得任何工程款项，并退还已经收取的工程款。

4、未经甲方同意，乙方擅自使用分包单位、转包、挂靠的，一经发现，甲方有权立即要求乙方及/或该单位退场，并按照实际完成合格工程量的70%进行结算。待后续工作完成并验收合格送电后支付工程款。

5、乙方擅自降低设备、材料的标准，或有其他任何降低供电工程使用寿命、效能的行为的，无论甲方在何时发现上述问题，乙方均须无条件进行整改且须按照本合同约定总价的10%向甲方支付违约金。

6、乙方未能按照本合同约定履行保修、保养或培训义务的，每次支付甲方违约金10000元，因此造成甲方的损失，或甲方为上述工作聘请他方完成而额外支付的费用，其全部损失及费用由乙方承担。

7、特别约定

7.1合同签约同时乙方必须按甲方现行的销售优惠政策认购3套商品房，并开具每套15万元的预付款（不计利息），此款转计乙方工程款往来，在付至合同约定的工程总价款50%时正式扣减工程款。若到达符合预售条件后十五日内，乙方仍然没有确定实际购买人，则甲方有权以甲方当期销售的优惠价选择任意房号及未实际成交数量的全部房款，全额扣减乙方工程款，同时乙方必须开具收款收据平帐。如不能在约定时间内确定正式购房人与甲方成交，乙方必须支付甲方违约金5万元/套，本违约金甲方有权直接在乙方当期工程款中扣除。

7.2乙方或乙方工人发生集体停工、切断水电、妨碍工程正常施工、围堵甲方办公地点、聚集到党政机关上访、阻断交通、妨碍售楼、拦阻党政机关领导交通工具、采取暴力威胁等手段胁迫甲方工作人员等行为的，以上事件无论是何种原因引起的，均属于乙方管理不善，乙方除须做好调解处理、及时疏导、化解纠纷外，每发生一起此类事件，乙方须向甲方支付5万元的违约金。

十五、履约保证金

1、本工程履约保证金为 壹拾伍万元，由乙方与甲方合作的青年华都名苑公建配电工程合同款中直接转为本工程履约保证金，在每区段工程整体验收合格并正式通电后14个工作日内扣除相关违约金（若有）分别无息退还伍万元。

2、当乙方未能按进度计划完成相应的工作时，甲方有权推迟退还的时间，并以此充抵本合同约定的工期及质量违约赔偿费。

3、当乙方出现重大质量事故和安全事故时，甲方有权以该履约保证金充抵给甲方所造成的损失。

4、除按合同约定扣除外，履约保证金（无息）于竣工验收符合合同要求后14天内返回给乙方。

十六、争议的解决

江苏通怡置业有限公司 青年华都西苑供配电工程施工合同

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向本工程所在地管辖权的人民法院起诉。

十七、其他约定

1、本合同附件与合同正文具有同等效力。

2、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份.3、本合同自盖章后生效，履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲

方（盖章）：

甲方代表（签字）：

日

期：

****年**月**日

乙

方（盖章）： 乙方代表（签字）：

期：

****年**月**日

日

第二篇：园区并联行政审批

一、园区并联行政审批的项目应符合下列条件：

（一）符合国家、省、市产业发展政策的项目；

（二）国家、省、市重点工程项目；

（三）投资城市重要基础设施和生态环境建设的项目（城市供水、供气、道路、桥梁建设项目，污水、垃圾处理、河道治理、绿化等环保项目或具有公益性的项目）；

（四）高新技术产业项目；

（五）农业畜牧业产业化项目；

（六）现代服务业项目（物流、康体休闲、大型旅游设施及风景区开发建设项目及文化、卫生、教育投资项目）；

（七）工业投资项目；

（八）世界500强企业及国外优势企业和知名品牌投资的项目；国内500强企业投资的项目；

（九）市政府确定的其他投资项目。

二、并联行政审批投资项目的申报，由进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设的窗口受理，并提出参加联合审批会议建议名单，由市政府行政审批服务中心确定。经确定为并联行政审批的投资项目，由市政府行政审批服务中心代表市政府督办市级审批权限内的所有审批事项。

三、确定为并联行政审批的投资项目，进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口应一次性向投资者告知所必须提交的申报文件和材料；投资者应按规定向进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口提交真实、完整、有效的申报文件及有关材料。进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口应及时审查投资者的申报材料，对提交的文件和材料不完备或不符合规定要求的，应一次性告知投资者及时补齐。

四、确定为并联行政审批的投资项目，进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口认定其申报材料符合规定要求的，市政府行政审批服务中心即向各部门开具项目《受理督办通知书》，同时转送申报材料。各职能部门窗口从收到《受理督办通知书》及申报材料之日起，按规定承诺时限完成审批手续。

五、确定为并联行政审批的投资项目审批时限为：企业登记注册阶段的审批

事项3天内完成，规划用地阶段的审批事项30天内完成，开工建设阶段的审批事项15天内完成。

六、并联行政审批各阶段的审批牵头负责单位应采取并列、联合审批等方式，在规定时限内完成所有审批事项，有关审批部门应积极配合支持牵头负责单位工作。对审批过程中的重大事项，如有必要，须牵头负责部门提请召开部门间协调会的，由市政府行政审批服务中心代表市政府负责组织召开部门之间的协调会加以解决。

七、对于需要由社会中介机构承办申报文件及有关材料的，各有关部门公布3个以上具有承办资格的机构名录，供投资者自己选择，各有关部门不得指定承办的社会中介机构。

八、并列、联合审批工作要求并列、联合审批是指由牵头部门负责有关审批事项的受理、抄告、催办、汇总和咨询，相关审批部门负责所涉事项的审批、上报和反馈，按照一门受理、联办抄告、同步审批、限时办结的工作要求办理审批事项的审批方式。具体工作要求如下：

（一）一门受理。牵头部门在市行政审批服务中心设立并列、联合审批窗口，负责受理并列、联合审批事项，制作发放受理单、抄告单及抄告单回执等相关文书。受理登记后，向申请人发放受理单，同时负责提供本部门和相关审批部门的审批须知及相关表格，做好咨询服务工作。

（二）联办抄告。牵头部门按规定对申请内容进行审查，根据项目实际确定所涉相关部门，并以抄告单形式抄告相关审批部门，移交相关资料。同时，将项目有关情况抄告市政府行政审批服务中心和市监察部门设在市政府行政审批服务中心的市行政效能监察投诉中心。

（三）同步审批。相关审批部门收到抄告单后，应及时与申请人取得联系，对其申请审批事项及提供的材料进行审查，按有关规定做出具体明确的审批意见。对需报省及省以上审批的事项，由审批部门在规定的期限内上报，并抄告牵头部门。对审批事项涉及本部门多个科室或下属单位的，由审批部门组织内部流转。对需要实地联合踏勘的事项，由牵头部门负责统一组织。

（四）限时办结。相关审批部门自牵头部门抄告之日起，在规定的工作日内完成审批或报批工作。无论同意与否，均应在抄告单回执上签署明确具体的审批

意见，通知申请人，并反馈牵头部门，对需要整改的应提出整改要求。申请人做出整改后，可以进入二次申请程序。对需报省及省以上审批的事项，审批部门应积极做好上报工作，并将报批情况和报批所需时间抄告牵头部门。对相关审批部门将要到时限未办结的事项，牵头部门有催办的责任。无正当理由逾期的，由牵头部门报市政府行政审批服务中心签署意见后，视为同意，事后由相关审批部门在抄告单回执上补签同意办理意见。牵头部门综合相关审批部门回执意见后，应在承诺时限内做出审批决定。

项目在前期运作中因情况发生变化需要进行较大调整的，应按原审批程序重新办理相关手续。

九、并列或联合审批工作流程

（一）项目立项阶段牵头部门：

市发展和改革委员会（新建项目）

市工业和能源委员会（技改项目）

市发改委、市工能委根据申请人的申请，对相关资料进行审查后，受理并列、联合审批申请，抄告相关前置审批部门，并进行催办，在20个工作日内出具项目核准、备案批复。对重大建设项目，在前置审批部门审批的同时，牵头部门应在15个工作日内组织项目论证。需联合踏勘的，联合踏勘工作应在发出建设投资项目前置审批抄告单后5个工作日内完成。

相关审批部门：

1、市城乡规划建设局规划部门在接到牵头部门建设投资项目前置审批抄告单后，经与申请人联系，在10个工作日内出具项目选址意见书或相关意见。对需要转报市政府或上级规划部门的事项，做出审核决定，上报市政府或上级规划部门审批，根据市政府或上级规划部门的审批意见，在5个工作日内出具建设项目选址意见书或不符合城市规划等相关意见，并告知申请人，向牵头部门返回建设投资项目前置审批抄告单回执。

2、市国土资源局国土资源部门在接到牵头部门建设投资项目前置审批抄告单后，经与申请人联系，在10个工作日内出具用地预审意见，并告知申请人，向牵头部门返回建设项目投资前置审批抄告单回执。

3、市环境保护局环境保护部门在接到牵头部门建设投资项目前置审批抄告

单后，经与申请人联系，在15个工作日内对环境影响报告书进行审批；7个工作日内对环境影响报告表进行审批。对符合环保要求的项目，3个工作日内告知申请人，并向牵头部门返回建设投资项目前置审批抄告单回执。

4、其他相关行政部门其他相关行政部门在接到牵头部门建设投资项目前置审批抄告单后，经与申请人联系，在6个工作日内出具相关意见，并告知申请人，向牵头部门返回建设投资项目前置审批抄告单回执。

其他相关行政部门是指依据法律、法规的规定，涉及建设投资项目实施行政许可的行政主体。

（二）项目报建阶段牵头部门：市城乡规划建设局市房产局建设行政主管部门根据申请人申请，对有关文件、材料进行审查，3个工作日内给予报建登记。属房地产开发项目的，房产行政主管部门根据申请人申请，对有关文件、材料进行审查，在3个工作日内给予报建登记。

（三）建设用地规划许可阶段牵头部门：市城乡规划建设局规划部门根据申请人申请，对有关设计文本、相关资料进行初审后，受理并联审批申请，在10个工作日内审查完毕确定建设项目的用地红线、核发建设用地规划许可证，并抄告建设部门进行勘察设计招标。对需要转报市政府或上级规划部门的事项，出具初审意见，上报市政府或上级规划部门审批，根据市政府或上级规划部门的审批意见，在5个工作日内核发建设用地规划许可证和确定建设项目的用地红线。

（四）建设用地许可和具体建设项目供地阶段牵头部门：市国土资源局此阶段与建设用地规划阶段同时进行，在初步设计及施工图设计审查阶段前办结。国土资源部门根据申请人申请，并根据计划和规划部门意见，受理并联审批申请，组织开展勘测、土地转让等方案的编制和报批。重大基本建设项目应在15个工作日内完成，一般基本建设项目应在10个工作日内完成。个别特殊情况（如因征地、报省审批等原因）不能按期办理完毕的，应在此工作期间内告知申请人。对具体建设项目供地于10个工作日内做出供地决定。对需要进行房屋拆迁的，同时抄告房地产管理部门办理房屋拆迁手续。

（五）项目初步设计及施工图设计审查阶段牵头部门：市城乡规划建设局建设行政主管部门对投资项目初审后，只进行施工图设计审查，并在15个工作日内完成建设工程施工图设计文件备案。

初步设计文件或施工设计图及相关资料进行初审后，受理并联审批申请，并抄告相关部门，进行催办。在相关前置意见返回和环评报告会审论证后，在7个工作日内组织初步设计方案会审会，并做出批复。对一般工程项目，不进行初步设计审查，只进行施工图设计审查，在初审后15个工作日内组织完成建设工程施工图审查，并提出书面审查意见和完成建设工程施工图设计文件备案。

（六）建设工程规划许可阶段牵头部门：市城乡规划建设局规划部门根据申请人申请，对相关资料进行初审后，受理并联审批申请，在相关部门前置审批意见返回后，在10个工作日内完成建设工程规划、建筑设计方案会审，建筑施工图会审，核发建设工程规划许可证。需要转报市政府或上级规划部门的，出具评审纪要，上报市政府或上级规划部门审批，根据市政府和上级规划部门的审批意见，在5个工作日内核发建设工程规划许可证。

（七）工程施工许可阶段牵头部门：市城乡规划建设局建设行政主管部门受理并列、联合审批申请，在相关部门前置审批意见返回后，在5个工作日内核发建筑工程施工许可证。

（八）项目竣工验收备案阶段牵头部门：市城乡规划建设局项目法人在工程竣工后，组织有关部门对建设项目进行竣工验收。规划、消防、环保等部门应根据项目法人的申请，对相关资料进行初审后，组织进行规划、消防、环保验收。建设行政主管部门根据项目法人提交的规划、消防、环保、质量监督、人防、地震、气象等部门出具的认可文件和准许使用文件，在15个工作日内核准竣工验收备案文件。

十、并列、联合审批责任制

（一）政务公开制。凡涉及并列、联合审批的项目，均需按照政务公开的要求印制办事须知，对外公开审批依据、申报材料、审批程序、承诺时限以及收费标准等。相关审批部门的审批须知除在本部门的窗口摆放外，还要在牵头部门的窗口统一摆放。

（二）分工协作制。各审批部门应按照并列、联合审批要求，既各司其职，又密切配合，对外确定相应的联系渠道和方法，在部门内部建立相应的工作程序，确定专人负责，保证并列、联合审批的有序进行。

（三）服务承诺制。各审批部门必须严格按照承诺的审批时限办理审批事项，增强服务意识，主动与企业、业主联系，解答有关问题。对超时限审批或审批服务中的质量问题，当事人可以向市行政审批服务中心投诉。

（四）协调运行制。各审批部门之间应保持经常联系，加强协调，重大事项应事先通报协调。为便于协调工作的及时有效进行，各类会审和论证会议，原则上在市政府行政审批服务中心召开。并列、联合审批实施中的有关问题由牵头部门或市政府行政审批服务中心负责协调，市行政效能监察投诉中心予以监督。

（五）责任追究制。各审批部门及其审批工作人员违反有关法律法规及本办法规定的，由有关部门进行通报批评，情节严重的，由市行政效能监察投诉中心按有关规定追究相关人员的责任。

十一、进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口和少数因特殊情况未进驻市行政审批服务中心的审批项目涉及的部门，必须严格按承诺时限完成审批工作。在承诺时限内没有完成项目审批工作，且不给投资者答复审批情况的，由市政府行政审批服务中心向办理部门发出《催办通知书》，督促完成审批工作。

十二、对符合国家法律、法规规定的且手续完备的投资项目，进驻市政府行政审批服务中心各职能部门所设窗口和少数因特殊情况未进驻市行政审批服务中心的审批项目涉及的部门拖着不办、顶着不办、消极应付、弄虚作假的，投资者有权向市行政效能监察投诉中心进行投诉。经查证属实的，按照干部管理权限和规定程序，依法依纪追究政绩责任的，由任免机关、监察机关依法给予行政处分，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

第三篇：园区供电所配电设备巡视责任状

园区供电所安全事故预防与处理

重特大及一般生产安全事故预防与应急处理规定

Q/DAGD.GL.0411—2010 范围

本标准规定了德安县供电有限责任公司应对重特大及一般生产安全事故应急处理的职责、管理内容与方法。

本标准适用于德安县供电有限责任公司重特大及一般生产安全事故应急处理工作。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

国家电网安监[2007]206号 安全风险体系管理实施指导意见 GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 3 职责

3.1 安全监察保卫部负责公司预案的修订和完善工作。各单位、部室应配合本预案的演练。

410

园区供电所安全事故预防与处理 管理内容与方法 4.1 预案制定的目的

4.1.1 电力事故是社会的灾难性事故，为防止供电生产所发生的重特大及一般事故，确保全县人民群众的生命财产安全，维护社会稳定大局和促进国民经济持续、快速、健康发展，避免和最大限度地减少供电生产重特大事故发生后所造成的人员及财产损失，有序、有效地迅速救援，根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，结合本公司供电生产实际，特制定本《预案》。4.2 重特大及一般事故类别：

4.2.1 本《预案》所称事故，包括一般安全事故、重大安全事故、特大安全事故三大类。

4.2.2 本《预案》所称一般事故，是指在全公司范围内造成轻伤或较小经济损失及没有产生重大影响的事故。分为：一般人身事故；一般设备事故；一般电网事故。

4.2.3 本《预案》所称重大安全事故，是指在全公司范围内造成重大人身伤亡或造成重大经济损失以及性质比较严重的事故。分为：重大人身事故；重大设备事故；重大电网事故。

4.2.4 本《预案》所称特大安全事故，是指在全公司范围内造成特大人身伤亡或特大经济损失以及性质严重，产生重大影响的事故。分为：特大人身事故；特大设备事故；特大电网事故。

411

园区供电所安全事故预防与处理

4.3 重特大及一般事故应急抢险救灾指挥机构

4.3.1 重特大及一般事故应急抢险救灾工作实行以“应急抢险救灾指挥部”统一组织和有关部门领导牵头负责的原则。

4.3.2 重特大及一般事故应急抢险救灾指挥部的总指挥由公司经理担任，分管安全生产、财务、物资的副经理担任副总指挥，成员由公司九部一室负责人组成。总指挥部办公室设在公司安全监察保卫部。

4.3.3 通信联络

4.3.3.1 九部一室负责人联系电话 4.3.3.2 火灾报警电话（119）4.3.3.3 医疗急救电话（120）4.3.3.4 交通事故报警电话（122）

4.3.4 重特大及一般事故应急抢险救灾指挥部共设五个分部，由分管的副经理、经理助理任指挥长，各部门负责人任副指挥长并为牵头单位。

4.3.4.1 警戒保卫指挥部，由办公室负责；

4.3.4.2 应急抢险救灾指挥部办公室分别设在以下部门： 4.3.4.2.1 火灾、锅炉、压力容器、特种设备、爆炸物品和化学危险品等事故由安全监察保卫部负责；

412

园区供电所安全事故预防与处理

4.3.4.2.2 供电运行、检修、施工、试验、加工制造等事故由生产技术部负责；

4.3.4.2.3 电网、通讯、远动事故由调度通信中心负责； 4.3.4.2.4 建筑质量事故由安监部负责； 4.3.4.2.5 交通、急性中毒事故由办公室负责；

4.3.4.2.6 其他事故分别由其主管部门或公司总指挥部指定部门（单位）负责；

4.3.4.3 善后处理指挥部由安全监察部负责； 4.3.4.4 物资供应指挥部由物资服务站负责； 4.3.4.5 医疗救护指挥部由办公室负责。

4.4 重特大及一般事故应急抢险救灾总指挥部办公室职责 4.4.1 组织有关部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作，力争将损失降到最低程度；

4.4.2 根据事故发生状态，统一部署应急预案的实施工作，并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；

4.4.3 根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案提出调整、修订和补充；

4.4.4 在本公司范围内紧急调用各类车辆、物资、设备、人员和占用场地；事故后应及时归还或给予补偿；

413

园区供电所安全事故预防与处理

4.4.5 根据事故灾害情况，有危及周边单位和人员的险情时，组织进行人员和物资疏散工作；

4.4.6 配合上级部门进行事故调查处理工作；

4.4.7 做好稳定社会秩序和伤亡人员和善后及安抚工作； 4.4.8 适时发布公告、文件，将事故的原因、责任及处理意见公布于众；

4.4.9 处理总指挥部日常事物，办理总指挥部交办的其他事项。4.5 重特大及一般事故报告和现场保护 4.5.1 事故报告

4.5.1.1 重持大及一般事故发生后，事故单位在组织抢救的同时必须做到：

4.5.1.1.1 立即将所发生的重特大事故情况如实报告公司重特大事故应急抢险救灾总指挥部或分部，并由其立即按照国家有关规定上报事故情况。

4.5.1.1.2 在24小时内写出书面报告，报送有关部门。4.5.1.1.3 事故报告应包括以下内容：

4.5.1.1.3.1 发生事故的单位及事故发生的时间、地点、类别； 4.5.1.1.3.2 事故单位行业类型、经济类型、企业规模； 4.5.1.1.3.3 事故的简要经过，伤亡人数，直接经济损失的初步估计；

414

园区供电所安全事故预防与处理

4.5.1.1.3.4 事故原因、性质的初步判断；

4.5.1.1.3.5 事故抢救处理的情况和采取的措施，事故灾区的控制情况；

4.5.1.1.3.6 需要有关部门和部位协助事故抢救和处理的有关事宜；

4.5.1.1.3.7 事故的报告单位，签发人和报告时间。

4.5.1.2 公司重特大及一般事故应急救灾指挥部或分部负责人接到重特大事故报告后，应立即赶到事故现场，组织事故抢救，同时报告上级主管部门，并根据情况提出有关建议和要求，协助相关部门做好抢险救灾和事故调查处理。

4.5.1.3 重特大及一般事故发生后，事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照，详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场主要痕迹、物证等。4.6 事故后应急处理

4.6.1 重特大及一般事故发生后，公司重特大事故应急救灾指挥部应及时组织实施相应事故应急预案，并随时将事故抢险情况报九江供电公司和县安全监督管理局。

4.6.2 尽最快的速度恢复供电，把损失减少到最低程度。

415

园区供电所安全事故预防与处理

4.6.3 办公室应当立即组织急救队伍，并联系好相应的医院，及时抢救伤员。加强事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作，预防和制止各种破坏活动，维持社会治安，对肇事者等有关人员应采取监控措施，防止意外的事故发生。

4.6.4 安全监察保卫部应当立即开展事故调查。4.7 应急处理预案

4.7.1 重特大及一般事故发生后，事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产；并立即汇报到公司应急救灾总指挥部（办公室）或分部负责人；应急救灾总指挥部及分部人员接到报案后立即赶往事故地点并按照应急救灾预案进行有序的救护工作。

4.7.2 输、变、配电事故预防和处理 4.7.2.1 主要输配电设备清单 4.7.2.2 主要防止措施

4.7.2.2.1 做好防汛工作。公司防汛工作领导小组根据气象预报资料和上级（或地方）防汛指挥部的要求，指挥实施本公司的防汛工作，要求各运行单位对线路的易淹没和容易遭受洪水冲刷的杆塔切实做好防范措施，防止事故的发生。

4.7.2.2.2 做好防冻工作。公司成立防冻指挥小组，组长由公司经理担任、副组长由分管生产的副经理担任、成员由生产技术部、安

416

园区供电所安全事故预防与处理

全监察保卫部、调度通信中心、各供电所等单位（部门）负责人组成。每年的10月启动防冻工作，要求单位（部门）在冰冻期来临之前，做好冰冻区线路的消缺工作，进入冰冻期，各单位应严格按照公司防冻指挥小组的指令要求，进行特巡和做好抢修的一切准备工作。

4.7.2.2.3 做好防外力破坏工作。对线路保护区的违法作业做到及时发现、及时处理。

4.7.2.2.4 防止变压器损坏和互感器爆炸事故的发生。加强对设备的选型、招标、制造、安装、验收到运行的全过程管理，并明确单位、责任人和管理职责。

4.7.2.2.5 防止开关设备事故。认真贯彻《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》等有关规定。加强“五防”装置的完善，防止误操作事故。

4.7.2.2.6 防止外力破坏事故，加强标牌标识工作，增设防护栏，尽量不让车辆、行人靠近，同时，对于破坏配电设备可能造成的巨大的危害性进行大力宣传，让人人都能保护好电力设施。4.7.2.2.7 加强设备管理，巡视检查到位，严格按照规程规定进行维修、试验、保养，对存在的缺陷及时进行整改，对危及安全进行的设备立即退出运行。

417

园区供电所安全事故预防与处理

4.7.3 电网事故预防和处理：发生事故的单位或人员应立即报告应急救灾指挥部，指挥部按照上级规定的事故处理原则进行处理，尽快为用户恢复送电，把停电时间缩到最短，把经济损失降到最低。4.7.3.1 主要措施：定期做好电网的事故预想，合理安排运行方式和负荷的分配，做好调度通讯设备的维护保养工作，保证调度通讯的畅通。

4.7.4 道路交通事故

4.7.4.1 发生事故的单位或人员应立即报告应急救灾指挥部和当地交警部门，应急救灾指挥部接到报告后快速赶往交通事故现场，配合交警部门处理事故现场，全力抢救伤员，并认真做好事故现场的勘察处理和现场保护、交通指挥疏导工作。

4.7.4.2 建立完善的交通事故处置机制。与交警、医疗、消防等部门和具有大型起重设备的企业组成快速连动机制，将事故损失降到最低程度。4.7.5 火灾事故

4.7.5.1 发生事故的单位或人员应立即报告应急救灾指挥部和当地消防部门，应急救灾指挥部接到报告后快速赶往火灾事故现场，配合消防人员处理事故现场，全力抢救伤员并防止事故扩大。4.7.5.2 组织人员从安全通道疏散群众和贵重物资。有爆炸和有毒气体泄漏的场所，应急时疏散周边人员。

418

园区供电所安全事故预防与处理

4.7.5.3 与医疗救护、公安、交警等部门配合，做好伤员救助、现场保卫、交通疏导等工作，确保抢险救灾工作顺利进行。4.7.6 建筑质量安全和施工安全事故

4.7.6.1 发生事故的单位或人员应立即报告应急救灾指挥部，应急救灾指挥部接到报警后，应组织人员迅速赶往现场，开展抢险工作。4.7.6.2 确定抢险措施，调集抢险队伍和施工机械。4.7.6.3 协助医疗救护人员做好受伤人员的抢救工作。4.7.7 锅炉、压力容器、易燃易爆物品、特种设备事故

4.7.7.1 发生事故的单位或人员应立即报告应急救灾指挥部，应急救灾指挥部接到报警后，应组织人员迅速赶往现场，开展抢险工作。4.7.7.2 防止事故扩大，协助医疗部门抢救伤员。4.8 其他事项

4.8.1 本《预案》是作为重特大及一般事故发生后，公司及各单位（部门）实施抢救工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性意见，在实施过程中应根据不同情况随机进行处理。

4.8.2 各单位（部门）应结合自身特点，加强宣传、教育工作，并对本《预案》进行认真学习，提高预防重特大事故的意识和采取人效的防范措施。

419

园区供电所安全事故预防与处理

4.8.3 任何单位（部门）和个人都有报告灾情、参加重特大及一般事故抢险救灾的义务。尤其是机关工作人员、退伍军人、民兵是重特大事故抢险救灾和保卫的重要力量。

420

第四篇：合同审批

合同审批注意问题

在合同审批过程中有一些问题。现提请负责经办合同审批的同事注意。

1、在填好合同审批单后请将合同文本以附件形式附在合同审批单后面，否则无法审核将会被驳回比较费时。

2、如果合同被驳回，请将修改好的合同另行发起新的合同审批流程重新审批。

3、合同对方当事人出具的授权委托书必须为加盖公章的正本不能是复印件，委托书内容应包括受托人的姓名，身份证号，住址，联系方式，授权内容，授权期限。

4、如果合同对方提供的账户与公司账户不一致，需公司出具证明，同意将款项汇至该账户，如发生任何纠纷与我公司无关。

5、一般合同附件需要包括：（加盖公章的）营业执照、税务登记、资质证书、身份证明、产品质量说明书、生产许可证。

6、与个人签订合同时，要求对方提供身份证复印件并按手印，在合同签名处按手印。

7.合同审批单上标的金额的单位是“万元”，请在填写审批单时正确填写金额。

8、关于合同相对方应履行的合同内容或义务需要详细描述清楚，比如，制作安装合同中承包内容这一项的填写，应写明哪个小区哪栋楼制作安装哪部分，制作安装多少。如果不便在合同描述，可以附件的形式附在合同后面。否则如果发生纠纷无法确定对方的合同义务因此无法追究对方责任致使我公司损失。

第五篇：供电配电工程合同

供电配电工程合同

合同编号：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的“长乐·凯旋帝景”小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经双方友好协商，订立本合同，共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包内容及范围

1、乙方负责从30KV电源高压电杆至本工程室内配电房二台变压器高低压柜及一户一表电缆施工工程安装、变配电材料与设备的采购、安装调试、验收送电运行（以双方确认的施工图为准），并将小区变配电房维护，各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（以下简称直供电）。

2、一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准。

三、乙方负责采购的设备及材料

1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。

2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保证期为壹年（从送电之日起计算），送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行。

3、乙方采购的所有设备及构配件和材料，必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。

四、工期

1、签定本合同后，乙方收到甲方预付款之日为工程开工日期。

2、工程工期：工期为四个月。

3、如遇不可抗力的自然灾害，经甲方确认后工期相应顺延。

五、竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方负责组织有关部门进行验收，并向甲方提供完整的竣工资料（包括竣工图、使用说明手册及内业资料）及竣工验收报告一

式四份，必须提供当地有关部门出具的工程竣工验收质量认可文件或准许使用文件。

2、竣工验收按照国家颁布《电气安装工程验收规范》和福建省电力部门及工程所在地有关电力部门的检验标准执行，工程质量应达到合格标准，因乙方原因导致工程质量未达到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、甲方收到乙方送交完善、有效、真实的竣工报告后15天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

六、工程合同价款与结算

1、本工程按双方确认的施工图以包干价为人民币：万元整（含税价）。

2、工程造价组成：包括工程所有材料、设备、人工费及当地电力部门所需缴纳的本项目费用。

3、本合同签定之日二日内，甲方应支付乙方工程总造价的30%作为预付款，即人民币：元整（￥元）。

4、高低压柜和变压器主设备到达现场，甲方五天内再付工程总造价的40%进度款给乙方，即人民币：万元整（￥元）。

5、通电后，甲方三天内再付工程总造价的20%进度款给乙方，即人民币：万元整（￥元）。

6、二期工程竣工，通过验收合格并送电后五天内甲方应付清剩余所有工程款项，即人民币：元整（￥元）。

七、双方权利及责任

1、甲方权利及责任

<1>甲方应完成变配电房的土建部分（包括地面、天棚、内墙、防火门）施工，应负责配电房电缆沟及盖板、设备基础施工；

<2>甲方应提供电源接入点供乙方施工时使用，施工期间乙方所使用的水、电费由乙方自行承担；

<3>甲方有权对乙方进场材料、工程进度、工程安装质量进行监督检查，若发现质量问题有权要求乙方停工整改（工期不予延长）；

<4>甲方负责协调施工现场各施工单位间交叉作业所遇到的问题。

2、乙方权利及责任

<1>乙方应主动与土建承包单位及相关专业协调配合；

<2>乙方应承担工程的有关保险费用，安全生产、文明施工，施工过程应避免发生任何安全责任事故，若发生任何安全事故导致自身或他人生命、财产损失，乙方承担全部责任及所发生的费用；

<3>乙方在施工过程中须做好设备、材料的安全保护，若保护不当发生损坏，乙方自费予以修复或更换；

<4>在本工程未移交给供电部门管理及维护之前，乙方应无条件负责返修或更换设备、配件，并承担所有费用，乙方接到甲方电话通知，必须在3小时之内派人员到达，否则甲方有权请其他单位维修，由此产生的费用及后果均由乙方承担；

<5>在本工程移交给供电部门管理及维护之后（含保修期壹年内），产品如有非人为因素损坏的质量问题，所产生的维修费用，由乙方负责，如遇不可抗拒的自然灾害所造成的损失，由甲方承担；

<6>乙方保证当地供电部门不再向甲方收取与配电施工工程有关的任何费用，否则所有费用由乙方承担。

八、违约责任

1、乙方未严格按合同约定供货、安装、验收、送电，甲方有权拒绝付款。对于甲方造成的经济损失乙方应按每拖延一天1000元的标准向甲方承担违约责任；

2、甲方未按照合同约定付给乙方工程款，乙方有权停止施工，由此所造成的工期延误，均与乙方无关，对于乙方造成的经济损失甲方应按每拖延一天1000元的标准向乙方承担违约责任；

3、如乙方在送电后三个月内没有办理直供电手续，对于甲方造成的经济损失乙方应按每拖延一天1000元的标准向甲方承担违约责任。

九、其他

1、本合同如有未尽事宜，经协商可另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2、在本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，当事人不愿意协商、调解或则协商、调解不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁；

3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签章后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人:

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

签订时间：二0一一年三月八日