甘肃省2016年一级建造师：项目管理的PMC模式试题

D：承诺生效

17、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55％，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5％，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4．5万台。若企业要盈利，生产能力利用率至少应保持在以上。A：45％ B：50％ C：55％ D：60％

E：玻璃幕墙

18、采用经验确定法确定工序延续时间，认为该工序时间是的说法不甚合理。A：众多施工单位的经验综合 B：该施工单位所要求的时间 C：不同单位的统计结果

D：定额增加一个余量的结果 E：水平、垂直混合安放

19、根据有关规定，机组启动验收，由__进行。

A．项目法人会同电网经营管理单位共同组织机组启动验收委员会

B．国家经贸委委托国家电力公司或其他单位会同有关省级政府主管部门共同组织工程蓄水验收委员会

C．项目法人会同有关省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会 D．项目法人自行组织

20、自动化仪表工程中测温元件必须采取防弯曲措施的起始温度是。A：300℃ B：500℃ C：700℃ D：1000℃

E：中标通知书

21、因素分析法可以分为连环替代法和差额计算法，这两种方法的关系是。A：连环替代法与差额计算法的复杂程度相等 B：差额计算法与连环替代法的基本原理不相同 C：差额计算法是连环替代法的一种简化形式 D：连环替代法是差额计算法的一种简化形式 E：玻璃幕墙

22、铁路轨道工程滑道法装卸钢轨，滑道坡度要适当，安放要稳固，装卸12．5m长的钢轨，滑行轨应不小于根，装卸25m长钢轨，滑行轨应不小于根。A：2，3 B：2，4 C：3，6 D：4,8 E：工程月(周、日)报

23、调频广播发射机频率范围为 A：526．5—1605．5kHz B：48．5—84MHz C：87—108MHz D：167—223MHz E：安全措施

24、软土路基上填筑路堤应按下列限值辅助控制填筑速率：边桩水平位移量每天不得大于，路堤中心地面沉降量每天不得大于。A：20mm，20mm B：30mm，20mm C：5mm，10mm D：15mm，20mm E：工程月(周、日)报

25、我国现行《企业会计准则》规定，实行权责发生制的前提是。A：会计分期假设与收付实现 B：会计分期假设与持续经营 C：持续经营与公允价值计量 D：公允价值计量与历史成本 E：玻璃幕墙

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、作业技术交底是取得好的施工质量的条件之一，为此，每一分项工程开始实施前均要进行技术交底，技术交底书应由编制。A：专业监理工程师 B：施工主管技术人员 C：专业工程师 D：分包单位技术负责人 E：速度比率

2、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL／T 5148-2001，隧洞混凝土衬砌段的灌浆，应按的顺序进行。A：先回填灌浆后固结灌浆 B：先固结灌浆后回填灌浆 C：同时进行 D：无所谓

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

3、施工过程的质量评价控制图法根据控制对象的不同，可以分为。A：全面控制图和部分控制图两大类 B：宏观控制图和微观控制图两大类 C：整体控制图和局部控制图两大类

D：计量值控制图和计数值控制图两大类 E：水平、垂直混合安放

4、矿山建设过程中，地层变形、位移和地下水迁移和运动，地表受到影响是由于导致地层压力和地下生态环境失衡引起的。A：疏干排水 B：地下开挖 C：山体滑坡 D：山体开裂

E：水平、垂直混合安放

5、倾斜巷道施工，不符合安全规定的是。

A：应设置防止跑车、坠物的安全装置和人行台阶

B：斜井断面较小时，在井筒内应设置施工用的临时躲避硐室，硐室间距不宜大于50m C：在斜井井筒中部设固定式井内挡车器

D：因工作面需要移动推进，工作面后方可以不设安全挡车器 E：水平、垂直混合安放

6、内河整沉建筑工程，当其基价定额直接费低于200万元时，其定额直接费应乘以系数。A：1．02 B：1．03 C：1．04 D：1．05 E：安装高度

7、施工企业质量管理体系文件不包括（）。A：质量方针和质量目标 B：质量手册 C：质量记录 D：质量评审

8、下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。A：第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B：第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周

C：第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周 D：第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E：在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常

9、安全文明施工业绩审查必须包括的内容有。A：近三年的安全施工记录 B：安全生产培训制度

C：施工技术人员及特殊工种人员资质情况 D：安全机构及专职安全管理人员配备 E：质量保证体系

10、单项工程综合概算的编制说明主要包括。A：编制依据 B：工程概况 C：编制方法 D：投资分析

E：主要设备和材料数量

11、施工现场必须清洗消毒的有。A：公用饮水器具 B：公用淋浴间 C：食堂炊具 D：食堂餐具 E：公共餐厅

12、在国际工程投标报价中，投标获得成功的基本保证是。A：高水平投标报价班子 B：现场勘察

C：了解生产要素市场行情 D：估算实施项目工程量 E：玻璃幕墙

13、为解决由于市场价格波动引起合同履行的风险问题，《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中引入了适度风险适度调价的制度，亦称之为。A：合理调价制度 B：风险调价制度 C：适度调价制度 D：风险规避制度 E：玻璃幕墙

14、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到__以上。A．50% B．70% C．85% D．100%

15、固体废物处理的基本思想有。A：采取资源化的处理 B：采取回收利用的处理 C：采取无害化的处理 D：采取减量化的处理

E：全过程控制固体废物的产生

16、滑坡处治时，应考虑的因素不包括。A：滑坡体的外表地形

B：滑动体的土质及饱水情况 C：滑坡体的构造 D：滑坡区气候条件

E：招标文件规定的其他条件

17、变压器按照用途可分为。A：调压变压器 B：电力变压器 C：电炉变压器 D：仪用互感器 E：单相变压器

18、关于钻孔灌注桩正循环回转法，下列叙述正确的有。

A：它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内

B：泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内

C：泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池 D：钻进与排渣同时连续进行 E：需设置泥浆槽、沉淀池等

19、建设工程勘察标准的级别分为。A：国家标准 B：省市级标准 C：地方标准 D：企业标准 E：行业标准

20、某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后个月。A：1 B：3 C：5 D：6 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

21、对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是。A：直角坐标法 B：极坐标法

C：角度前方交会法 D：距离交会法

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

22、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007，关于工程项目质量评定标准，以下说法正确的是。

A：工程项目质量评定为合格时，单位工程质量须全部合格 B：工程项目质量评定为优良时，单位工程质量须全部合格，且有50％以上的单位工程优良

C：工程项目质量评定为优良时，单位工程质量须全部合格，且有70％以上的单位工程优良

D：工程项目质量评定为优良时，主要单位工程应为优良

E：工程项目质量评定为优良时，主要单位工程50％以上应为优良

23、项目信息管理的目的是通过为项目建设的增值服务。A：有效的项目信息的收集和储存 B：有效的项目信息的存档和处理 C：有效的项目信息传输的组织和控制 D：有效的项目信息的处理和交流 E：速度比率

24、精装修消防验收，是对等部件的消防验收，是准备房屋建筑投入使用前的验收。

A：消防设备和干线管网就位并调试 B：消防泵房的设备安装调试 C：室内自动喷水灭火管网连通 D：火灾报警探测器 E：疏散指示灯

25、下列不属于井下环境保护方面的是。A：矿井通风工作 B：个人劳动卫生保护 C：定时、定点洒水 D：井下清洁工作

E：水平、垂直混合安放

第二篇：2015年下半年海南省一级建造师：项目管理的PMC模式试题

2015年下半年海南省一级建造师：项目管理的PMC模式试

题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、财政部对建筑安装工程概算评审的要求中，对于定额套用、取费和材料价格的评审不包括。

A：审查是否存在高套、错套定额现象

B：审查是否按照有关规定计取企业管理费、规费及税金 C：审查材料价格的计取是否正确

D：审查工程量的计算是否存在重复计算现象 E：玻璃幕墙

2、玻璃纤维复合风管适用于。A：洁净空调系统 B：酸性环境空调系统 C：防排烟空调系统 D：中压以下空调系统 E：中标通知书

3、应对施工进度计划进行审核。A：业主 B：承包人 C：项目经理 D：设计单位 E：速度比率

4、交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为。A：均衡价格 B：公允价值 C：公平价格 D：绝对价值 E：玻璃幕墙

5、双方互负债务且种类相同时，一方的债务与对方的债务在对等范围内相互消灭，此时合同权利义务终止的原因是__。A．因履行而终止 B．因解除而终止 C．因抵消而终止 D．因提存而终止

6、具有优良的抗压性能，较其他材料更能经受住外部环境的侵蚀和负荷。不会自燃也不会被烧毁，被称为优良的防火材料和理想的保冷绝热材料是。A：硬质聚氨酯泡沫塑料 B：膨胀珍珠岩 C：矿(岩)棉 D：泡沫玻璃 E：中标通知书

7、袋装砂井施打后内应经常检查袋中砂的沉缩情况，及时进行补砂。A：3天 B：5天 C：1周 D：10天

E：工程月(周、日)报

8、在将经项目经理审查、企业审定、企业法人代表签发批准的施工组织设计报送业主和工程监理单位。A：宣布中标之后 B：工程开工之前 C：工程开工之后

D：工程开工令下达之后 E：安装高度

9、注浆工程是一种重要的岩土治理方法，其成败的关键是。A：确定合理的注浆压力 B：确定合理的注浆量 C：确定合理的注浆浆液 D：确定合理的注浆类型 E：水平、垂直混合安放

10、水利建设市场主体信用等级为CCC的意味着。A：诚信 B：守信 C：失信

D：信用一般

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

11、通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用__。A．水泥管 B．硅芯管 C．栅格管 D．钢管

12、尺寸为1．5m×1．0m×0．8m(长×宽×高)的箱体平放在水深为2．8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为nN(水的重度取)。A：20 B：27 C：30 D：42 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

13、某工程公司在C项目承接中共发生业务招待费3万元，该项目完工时共发生项目管理人员工资15万元，行政管理部门发生的水电费共2000元。根据企业会计准则及其相关规定，应计入期间费用的是。A：3万元 B：3．2万元 C：15．2万元 D：18．2万元 E：玻璃幕墙

14、下列说法正确的是。

A：建设工程项目进度控制的技术措施涉及为实现进度可以采用的设计技术 B：在施工过程中，应对设计技术与工程进度的关系作分析对比 C：在工程进度受阻时，应分析进度目标有无变更的可能性 D：选用施工方案时，主要考虑其对进度的影响 E：速度比率

15、跨度为8m、混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到N／m㎡时才能拆除底模。A：28 B：30 C：32 D：34 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

16、负荷试运行人员的基本要求有：培训已完成，各工种人员经考试合格，取得上岗证，达到__，A．三懂四会 B．四懂三会 C．三懂六会 D．三查四定

17、根据《水利工程质量管理规定》，施工单位必须接受水利工程质量监督单位对其进行监督检查的是。A：施工资质等级 B：质量保证体系

C：施工资质等级以及质量保证体系 D：安全生产

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

18、某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作D的自由时差是（）天。A：3 B：2 C：1 D：0

19、工程施工投标过程中，施工方案由投标人的主持制订。A：拟派项目经理

B：分管投标的副总经理 C：技术负责人

D：分管生产的副总经理 E：速度比率

20、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）合同。A：成本加固定费用 B：成本加固定比例费用 C：最大成本加费用 D：成本加奖金

21、采用爆破排淤填石法改良地基时，爆破排淤设计一定要根据堤身设计断面要求设计合理的爆破参数，如包括线药量、单孔药量、、布药孔数、药包间距、布药位置、药包在泥面下埋设深度、爆破施工水位等。A：一次爆破药量 B：堤石抛填宽度 C：一次推进距离 D：堤石抛填标高 E：安装高度

22、建设工程发生质量事故，有关单位应当向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是。A：4h B：12h C：24h D：48h E：保证安全和使用功能的重要检验项目

23、某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为。A：90％～92％ B：92％～96％ C：96％～98％ D：98％～100％

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

24、关于评价施工组织设计，说法正确的是。

A：矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理 B：出现有多条关键路线时所获得的工期最短

C：施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施 D：多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则 E：水平、垂直混合安放

25、港口与航道工程施工总承包一级资质企业，企业有职称的工程技术人员不少于人。A：50 B：100 C：150 D：250 E：安装高度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列各项中，属于劳务作业分包范围的是。A：幕墙作业 B：混凝土作业 C：脚手架作业 D：电梯作业 E：水暖电作业

2、职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括。A：操作规程

B：程序文件引用的表格 C：管理手册 D：绩效报告 E：监测活动准则

3、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括。A：分析论证进度目标

B：跟踪检查进度计划执行情况 C：确定进度目标 D：编制进度计划 E：采取纠偏措施

4、供汽车行驶的双车道公路是__公路。A．四级 B．三级 C．二级 D．一级

5、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，水利工程建设项目的行政监督与管理实行负责的原则。A：行业 B：分级 C：地方

D：主管部门

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

6、隧道工程质量控制时，施工单位应对等涉及结构安全和使用功能的分部工程及关键项目进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。A：隧道限界

B：衬砌厚度、强度 C：衬砌背后回填 D：监控量测 E：防水

7、跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的。A：50％ B：75％ C：85％ D：100％

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

8、下列合同条件中，不是FIDIC合同条件的最新版本的是（）。A：施工合同条件 B：NEC合同条件

C：EPC交钥匙项目合同条件 D：简明合同格式

9、水利水电工程中，预可行性研究报告经主管部门审批后，即可编报报告。A：项目建议书 B：初步设计 C：可行性研究 D：施工图设计

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

10、焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的。A：余高、凹陷、裂纹、错口 B：余高、错边、凹陷、焊瘤 C：错口、气孔、裂纹、焊瘤 D：余高、焊瘤、夹渣、咬边 E：中标通知书

11、建设工程项目的质量控制需要系统有效地应用和质量控制的基本原理方法通过各参与方的质量责任和职能活动的实施，达到质量目标的实现。A：科学管理 B：质量管理 C：技术措施 D：目标管理 E：速度比率

12、FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是（）A：施工合同条件

B：EPC交钥匙项目合同条件

C：永久设备和设计——建造合同条件 D：简明合同格式

13、设计概算审查的方法包括__。A．对比分析法 B．查询核实法 C．逐项审查法 D．联合会审法 E．重点审查法

14、下列属于企业A类计量器具的是。A：千分表检具 B：塞尺 C：压力表 D：兆欧表

E：接地电阻测量仪

15、一般来讲，常用的不确定性分析方法中的盈亏平衡分析只适用于项目的__。A．国民经济评价 B．风险评价 C．财务评价

D．概、预算评价

16、动态会计等式是由等会计要素构成的。A：负债 B：收入 C：费用 D：利润 E：资产

17、在施工过程中，导致暂停施工可以进行工期索赔的情况有。A：非施工单位原因，建设单位代表要求暂停施工 B：非建设单位原因，施工单位要求暂停施工 C：由于建设单位违约，承包方主动暂停施工 D：由于施工单位违约，发包方要求暂停施工 E：结清单生效日之后到提出合同争议日

18、下列财务比率中，属于企业偿债能力分析指标的是。A：总资产周转率 B：净资产收益率 C：营业增长率 D：流动比率 E：玻璃幕墙

19、利润是企业在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和__。A．其他业务利润 B．投资收益(或损失)C．净利润 D．补贴收入

20、某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的建造合同，建设期为2年。第1年实际发生工程成本400万元，双方均履行了合同规定义务，但在第1年年末，由于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠地估计，所以与甲公司只办理了工程价款结算360万元，随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算，导致其余款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法，正确的是。A：合同收入确认方法应采用完工百分比法 B：1000万元可确认为合同收入 C：360万元确认为当年的收入 D：1000万元可确认为合同费用 E：400万元应确认为当年费用

21、下列各项中，承包人只能得到费用的补偿而不能得到工期补偿的是。A：承包人遇到不利物质条件 B：发包人要求承包人提前竣工 C：异常恶劣的气候条件 D：不可抗力 E：玻璃幕墙

22、通风与空调工程中的制冷系统在整个建设工程中属于。A：分项工程 B：单项工程 C：子分部工程 D：单位工程 E：中标通知书

23、模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括。A：测量放线 B：钢筋骨架绑扎 C：模板安装 D：混凝土浇筑

E：混凝土养生与拆模

24、冬期混凝土宜优先选用强度等级在__以上的普通硅酸盐水泥。A．42.5 B．37.5 C．32.5 D．39.5

25、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时问限制，体现了知识产权的__特征。

A．具有人身权和财产权的双重性质 B．专有性 C．地域性 D．时间性

第三篇：2017年陕西省一级建造师：项目管理的PMC模式考试题

2017年陕西省一级建造师：项目管理的PMC模式考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板施工工艺的说法，正确的是。A：安装竖龙骨时由隔断墙的两端开始排列 B：3～5m高度的隔断墙通贯横撑龙骨安装1道

C：安装横撑龙骨时，隔墙骨架高度超过3m时，应设横向龙骨 D：，曲面墙体罩面时，罩面板宜纵向铺设

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

2、关于室内地面防水施工质量验收程序的说法，正确的是。A：基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→验收 B：基层→防水层→保护层→面层→蓄水试验→验收

C：基层→防水层→蓄水试验→二次蓄水试验→保护层→面层→验收 D：基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→二次蓄水试验→验收 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、关于项目工程师的成本管理职责的说法，错误的是（）。A：指定采用新技术降低成本的措施 B：编制总进度计划 C：开具限额领料单

D：编制总的工具及设备使用计划

4、建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合起来。这体现了安全控制的__。A．全面性 B．针对性

C．系统交叉性 D．应急性

5、自动排放管道中的凝结水，并防止蒸汽泄漏的阀门是。A：疏水阀 B：减压阀 C：止回阀 D：安全阀 E：中标通知书

6、沥青路面的纵向冷接缝上、下层的缝应错开__以上。A．5cm B．10cm C．15cm D．20cm

7、经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该。A：予以验收 B：重新进行验收 C：进行大型灯具牢固性试验记录

D：进行分部、分项工程质量验收记录 E：中标通知书

8、既作为施工成本控制的依据，又是施工成本控制的指导文件的是（）A：工程承包合同 B：施工成本计划 C：进度报告 D：工程变更

9、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空35kV线路的边线之间最小安全操作距离应不小于m。A：6 B：8 C：10 D：12 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

10、建筑防水卷材铺贴应采用。A：搭接法 B：对接法 C：平接法 D：综合法

E：水平、垂直混合安放

11、管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用。A：项目组织设计文件 B：项目任务分期表 C：工作任务分工表

D：管理职能分工描述书 E：速度比率

12、有地下水的黄土地段，当降水深度大于6m时，可采用的井点降水方式是。A：深井井点降水 B：井点降水

C：单排井点降水 D：浅井井点降水

E：招标文件规定的其他条件

13、某单位在人口集中地区焚烧废旧橡胶轮胎，所在县人民政府环保局依《中华人民共和国大气污染防治法》第五十七条文规定，责令其停止焚烧，并处以__罚款。

A．2万元以上 B．2万元以下 C．200元以上 D．200元以下

14、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理．实时差分处理包括位置差分和伪距差分、载波相位差分．其中位置差分和伪距差分能满足定位精度，已广泛应用于导航、水下测量等。A：“米”级 B：“毫米”级 C：“厘米”级 D：误差很大 E：安装高度

15、用于同一爆破网路内的电雷管，电阻值应相同，康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过Ω。A：0．25 B：0．5 C：0．75 D：1．0 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

16、灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知。A：甲 B：乙、丙

C：甲、乙、丙

D：甲、乙、丙、丁

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、某公司为了站稳市场，对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析，得到相应的价值系数分别是：V甲=0．5，V乙=0．8，V丙=1．1，V丁=1．5，该公司应重点研究改进的产品是。A：产品甲 B：产品乙 C：产品丙 D：产品丁 E：玻璃幕墙

18、根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003国家标准和管道内物质的一般性能，基本识别色分为类。A：五 B：六 C：七 D：八

E：中标通知书

19、易受杂散电流、静电等外来电影响的起爆方法是。A：电力起爆法 B：导火索起爆法 C：导爆索起爆法 D：导爆管起爆法

E：水平、垂直混合安放

20、推土机作业方式通常是由切土、推土、堆卸、空返等四个环节组成，其中影响作业效率的主要是两个环节。A：切土和推土 B：推土和堆卸 C：堆卸和空返 D：切土和空返

E：招标文件规定的其他条件

21、在设有挡土墙或地下排水设施地段，挡土墙、排水设施及防护的施工顺序正确的是。

A：先做好挡土墙、防护，再做排水设施 B：先做好挡土墙、排水设施，再做防护 C：先做好防护、挡土墙，再做排水设施 D：先做好防护、排水设施，再做挡土墙 E：工程月(周、日)报

22、依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日至投标截止时间的期限，最短不得少于天。A：10 B：15 C：20 D：30 E：速度比率

23、水泥一水玻璃是一种常用的注浆浆液，下列不属于水玻璃浆液特点的是。A：凝胶时间短 B：浆液用量少

C：可注性和可控性好 D：结石体强度高

E：水平、垂直混合安放

24、下列进度计划类型中，以时间为纵轴的是。A：横道图 B：“S”曲线 C：垂直图 D：斜率图

E：招标文件规定的其他条件

25、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量辆。A：15000~30000 B：25000~55000 C：45000~80000 D：60000~100000 E：招标文件规定的其他条件

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程项目管理的核心任务是项目的目标__。A．比较 B．管理 C．控制 D．规划

2、参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的项。A：6 B：7 C：8 D：9 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。A：深基坑工程 B：起重吊装工程 C：脚手架工程 D：高大模板工程 E：拆除、爆破工程

4、__指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

A．单位工程 B．单元工程 C．分部工程

D．重要隐蔽工程

5、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。A：需方收货戳记 B：承运单位签发

C：供方向承运单位提出申请 D：货物送达交货地点

6、根据《企业职工伤亡事故分类标准》的规定，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故的是。A：物体打击 B：触电 C：机械伤害 D：辐射伤害 E：火药爆炸

7、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007，单位工程指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。单位工程按的原则进行划分。A：设计 B：施工工艺 C：施工部署

D：便于资源供应 E：便于质量管理

8、合同法规定的解决合同纠纷的方式有。A：双方协商 B：请第三者调解

C：对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉 D：对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉 E：对法院判决不服时，可向上一级法院起诉

9、材料消耗定额指标的组成，按其性质、用途和用量大小可分为。A：主要材料 B：次要材料 C：工具性材料 D：零星材料 E：辅助材料

10、趋势分析法通常采用定基指数，其优点是简便、直观。但在采用时应注意的问题有。

A：可以使某些指标在不同规模企业之间进行比较

B：用于对比的不同时期的指标，在计算口径上必须一致

C：剔除偶发项目的影响，使用于分析的数据能反映正常的经营状况 D：可以全面分析各因素对经济指标的影响

E：重点分析某项有显著变化的指标，研究其变动原因以采取对策，趋利避害

11、根据《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)的规定，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是。A：在收到设计文件后开始编制 B：在签订委托监理合同前编制完成

C：完成后必须经监理单位技术负责人审核批准 D：应由总监理工程师主持编制 E：依据项目审批文件编制

12、在实际应用中，对于经营性方案投资者可根据拟定技术方案的决定拟定技术方案是否应该实施。A：累计盈余资金 B：净现金流量

C：投资所承担的风险程度 D：投资的财务状况 E：经济效果评价结论

13、产生应纳税暂时性差异的情形有。A：资产的账面价值＞计税基础 B：资产的账面价值=计税基础 C：资产的账面价值＜计税基础 D：负债的账面价值＞计税基础 E：负债的账面价值＜计税基础

14、关于明龙骨吊顶工程，下列说法不正确的有。

A：当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀、饱满 B：吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆

C：如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距 D：吊杆的固定点间距600~900mm E：跨度大于10m以上的吊顶，应在主龙骨上每隔10m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固

15、桩基础施工质量检验的主控项目有。A：承载力检验

B：桩身质量应进行检验 C：桩位允许偏差

D：混凝土灌注桩钢筋笼的主筋布置尺寸偏差 E：桩体观感质量

16、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，资格预审是指在对潜在投标人进行的资格审查。A：投标前 B：开标期间 C：评标期间 D：合同谈判时

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。

A：企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

B：新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级

C：任何情况下，特种作业操作证均为每3年复审一次

D：依据《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查

E：按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算

18、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。A：减少相邻工作之间的时间间隔 B：缩短关键工作的持续时间 C：减少相邻工作之间的时距 D：缩短关键工作的总时差

19、对于弯制的高压弯头，焊口距起弯点的长度应。A：不大于管外径的2倍，且最小不小于100mm B：不小于管外径的2倍，且最小不小于100mm C：不大于管外径的2倍，且最小不小于200mm D：不小于管外径的2倍，且最小不小于200mm E：中标通知书

20、浮运架设钢梁的方法有。A：浮拖法 B：横移浮运 C：纵移浮运

D：半浮运、半横移 E：半浮运、半纵移

21、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式的（）A：成本加固定费用合同 B：成本加固定比例费用合同 C：成本加奖金合同

D：最大成本加费用合同

22、无窗槛墙的幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于、高度不低于0．8m的不燃烧实体裙墙。A：0．5h B：0．6h C：0．8h D：1．0h E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

23、建设工程安全生产事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的计划属于。A：综合应急预案 B：现场处置方案 C：专项应急预案 D：现场应急预案 E：速度比率

24、施工总平面图的设计内容包括。A：建筑物、构筑物位置、平面轮廓 B：供水、给水、排水等管线和设施 C：钢筋、木材加工场地 D：幕墙玻璃质量检测室 E：装饰装修半成品组装场地

25、链斗挖泥船换驳的方法有。A：吊艄换驳 B：夹绑换驳 C：绞驳换驳

D：专配靠驳拖轮 E：移船换驳

第四篇：2009年一级建造师《项目管理》试题

1、设计图纸必须按规定具有()。

A.国家批准的出图印章

B.建筑师执业印章

C.结构工程师执业印章

D.监理工程师执业印章

E.造价工程师执业印章

答案：ABC

解析：设计图纸需要有国家批注的出图印章、建筑师和结构工程师的执业印章。

2、建设工程施工安全控制工作涉及范围大、控制面大，是因为()。

A.安全监督部门监管力度大，要求高

B.流动作业多，高处作业多，作业位置变化多

C.监理工程师对分部分项工程质量控制严格

D.业主和监理工程师对工程各个环节要求不高

E.工程规模大，生产工艺复杂、工序多

答案：BE

解析：由于建设工程规模较大，生产工艺复杂、工序多，在建造过程中流动作业多，高处作业多，作业位置多变，遇到的不确定因素多，安全控制工作涉及范围大，控制面广。

3、安全检查的注意事项包括()。

A.安全检查要深入基层、领导为主，深入全面地进行

B.建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加

C.把自查与互查有机结合起来，基层以互相检查为主，企业内相应部门以自检为主

D.将检查作为最终目的，要及时发现问题

E.做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备

答案：BE

解析：安全检查的注意事项：安全检查要深入基层;建立检查的组织领导机构;做好检查的各项准备工作;明确检查的目的和要求;把自查与互查有机结合起来;坚持查改结合;建立检查档案;根

4、建设工程招标应具备的条件是()。

A.招标人已经依法成立

B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C.招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

D.有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料

E.发布了招标公告

答案：ABCD

解析：建设工程招标应具备以下条件：招标人已经依法成立;初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准;招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;有相应资金或资金来源已经落实;有招标所需的设计图纸及技术资料;建设工程招标的方式。

5、在下列情形中，()投标文件应视为废标。

A.逾期送达指定地点的

B.未按照招标文件要求提交保证金的

C.联合体投标且附有联合体各方共同投标协议的

D.未按招标文件要求密封的

E.按时送达非指定地点的

答案：ABDE

解析：废标的条件：逾期送达或未送达指定地点的;未按招标文件要求密封的;无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的;未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外);投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的;未按招标文件要求提交投标保证金的;联合体投标未附联合体各方共同招标协议的。

6、固定总价合同适用的条件一般为()。

A.工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异

B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险

C.合同工期较短(一般为一年内工程)

D.初步设计符合要求，项目范围确切的工程

E.工程的合同工期合理

答案：ABC

解析：固定总价合同需要对工程项目的工程量和造价能够合理确切的计算。初步设计符合要求，但施工图设计未必符合要求，;仅有工程的合同工期合理还是不够的。

据用途和目的具体确定安全检查表的种类。

7、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由()组成。

A.协议书

B.招标文件

C.通用条款

D.专用条款

E.投标须知

答案：ACD

解析：建设部和国家工商行政管理总局1999年发布《建设工程施工合同(示范文本)》主要适用于施工总承包合同。该《示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。

8、建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付正确的是()。

A.全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料

B.工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实

C.工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实

D.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

E.工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

答案：AD

解析：关于劳务报酬最终支付，在全部工作完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

9、项目管理信息系统中，进度控制子系统的功能包括()。

A.计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线

B.进度计划执行情况的比较分析

C.编制资源需求量计划

D.确定合同工期

E.绘制网络图和计划横道图

答案：ABCE

解析：项目管理信息系统中，进度控制的功能包括：计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线、绘制网络图和计划横道图、绘制资源需求量计划、进度计划执行情况的比较分析、根据工程的进展进行工程进度预测。

10、工程管理的信息资源包括()。

A.法规类信息

B.贸易类信息

C.组织类工程信息

D.经济类工程信息

E.技术类工程信息

答案：ACDE

解析：工程管理的信息资源包括：组织类工程信息、管理类工程信息、经济类工程信息、技术类工程信息、法规类工程信息等。在建设一个新的工程项目时，应重视开发和充分利用国内和国外同类或类似工程项目的有关信息资源。

11、在工程质量不符合要求时，应按规定进行处理，以下处理不当的是()。

A、经返工或更换设备的工程，应该重新检查验收

B、经有资质的检测单位检测鉴定，能达到设计要求的工程，应予以验收

C、经返修或加固处理的工程，虽局部尺寸等不符合设计要求，但仍能满足使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

D、经返修或加固后仍不能满足使用要求的工程可以验收

12、确定工程承包合同的实际价格的是()。

A、合同总价

B、合同单价(对于单价合同)

C、价格调整

D、A、B、C

13、总承包单位按照合同规定可以对工程项目进行()。

A、转包

B、分包

C、分包主体工程

D、转包主体工程

14、()是采购订单的特性。

A、一种用于以低廉价值采购项的双边合同

B、当需要采购常规的，标准成本的采购项时使用的一种单边合同

C、用来采购高价值的标准采购项的一个双边合同

D、A和C

15、建设工程的投标是指在同意招标人拟定好的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过()以求获得招标项目的行为。

A、协商

B、谈判

C、竞争

D、合作

16、建筑施工企业项目经理资质核准将取消，由()代替，并设立过渡期。

A、注册建造师

B、注册造价师

C、注册建筑师

D、注册结构工程师

17、开工前的质量监督内容中没有()。

A、设计方案的可行性

B、审查施工组织设计审批手续

C、各方人员的资质证书

D、检查的结果记录保存

18、关键工作是指网络计划中()的工作。

A、总时差最小

B、总工作量最小

C、权重最大

D、总时差最大

19、工程预付款的时间应不迟于约定开工日期前()天。

A、7天

B、17天

C、28天

D、30天

20、根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包可采用设计一采购总承包(E～P)、采购一施工总承包(P-C)、()(D-B)、设计一采购一施工总承包(E-P-C)等方式。

A、设计一采购总承包

B、采购一施工总承包

C、施工总承包

D、设计一施工总承包

答案：11：D| 12：D| 13：B| 14：B| 15：C| 16：A| 17：A| 18：A| 19：A| 20：D

第五篇：2018一级建造师《项目管理》临考试题

1.项目实施期管理的主要任务是()。

A.项目的定义

B.确定项目的目标

C.确定项目的任务

D.通过控制实现项目的目标

2.下列哪项工作任务不仅是施工方项目管理的任务，也是业主方项目管理的工作任务?()

A.成本控制

B.安全管理

C.项目的定义

D.设计工作

3.监理单位不得在核定的业务范围以外承接任何业务，这一要求体现了监理单位经营活动应遵循的()的准则。

A.公正

B.科学

C.诚信

D.守法

4.一个系统目标能否实现，其决定的因素()。

A.经济

B.技术水平

C.组织

D.经验

5.在组织系统中，()反映了一个组织系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。

A.工作流程组织

B.组织结构图

C.合同结构图

D.组织分工

6.建设工程项目管理规划涉及的时间范围是项目的()。

A.施工阶段

B.从决策阶段至保修期

C.实施阶段

D.从设计工作阶段至项目动用前准备阶段

7.我国建筑法规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程()。

A.平行发包

B.部分发包

C.肢解发包

D.分批发包

8.在国际上业主方工程建设物资采购有()等多种模式。

A.业主方指定供货商

B.设计方采购

C.业主方指定承包单位购入用于工程的D.与承包商约定某些物资为指定供货商

9.在进度目标动态控制中，进度的计划值是()。

A.总进度规划目标值

B.总进度纲要计划目标值

C.里程碑事件的进度目标值

D.总进度计划目标值

10.在施工过程中，属于投资的计划值和实际值的比较是()。

A.工程预算与概算的比较、工程合同价与工程预算的比较

B.工程款支付与工程概算的比较、工程概算与投资规划的比较

C.工程概算与投资规划的比较、工程预算与概算的比较

D.工程决算与概算的比较、工程预算与合同价的比较

11.在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实()。

A.项目经理资质审批制度

B.项目经理岗位责任制

C.项目经理负责制

D.成本核算制

12.人力资源管理工作步骤是()。

① 编制人力资源规划;② 通过解聘减少员工;③ 通过招聘增补员工;④ 进行人员甄选，确定和选聘到有能力的员工;⑤ 员工的培训;⑥ 员工的定向;⑦ 员工的绩效考评;⑧ 员工的业务提高与发展

A.②⑤⑦⑥④⑧③①

B.③②①⑤⑧④⑥⑦

C.⑥①⑦③④⑤⑧②

D.①③②④⑥⑤⑦⑧

13.德国和一些欧洲国家较为常用建设工程总承包的组织的模式是()。

A.一个组织独立地承担建设工程项目总承包的任务

B.由设计单位承接总承包的任务，施工单位承担其分包的施工任务

C.由设计单位和施工单位组成的联合体，承担建设工程项目总承包的任务

D.由施工单位承接总承包任务，设计单位受施工单位的委托承担设计任务

14.监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动，称为()。

A.旁站监理

B.施工监理

C.平行监理

D.现场监理

15.在上世纪70年代中期前后国际上兴起了项目管理咨询服务，项目管理咨询公司的主要对象是()。

A.设计方

B.承包商

C.业主

D.供货方

16.工程项目策划的过程实质是()的过程。

A.知识组合B.知识编写

C.知识获取

D.知识管理

17.在下列风险中，()属于组织风险。

A.信息安全控制计划

B.施工机械操作人员的能力和经验

C.现场与公用防火设施的可用性及其数量

D.岩土地质条件和水文地质条件

18.项目经理在承担工程项目施工管理过程中，()是其应履行的职责。

A.组织项目管理班子

B.进行合理的经济分配

C.选择施工作业队伍

D.对工程项目施工进行有效控制

19.建设工程项目总承包编制项目设计建议书的依据是()。

A.详细设计文件

B.项目建设纲要

C.总进度规划

D.报价文件

20.风险管理的工作流程是()。

A.风险辨识→风险分析→风险转移→风险控制

B.风险辨识→风险分析→风险控制→风险转移

C.风险辨识→风险控制→风险分析→风险转移

D.风险分析→风险辨识→风险控制→风险转移