第一篇:2012年一级建造师法规最后考点补充(必看,920更新)(范文模版)
P1 民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民以法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。
P2 我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。《中华人民共和国建筑法》(简称《建筑法》)等属于行政法。
P
4(二)上位法由于下位法:在我国法律体系中,法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。P9 分析:(1)行政法律关系。在本案中,县公路指挥部是被审计的单位,与审计局建立了行政法律关系。(2)民事法律关系。审计结果不能影响合同关系,不能作为处理合同纠纷、合同结算的依据。
P11 项目经理部不具备法律资格。
P13 代理包括委托代理、法定代理和指定代理。
P15《民法通则》规定,代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。被代
理人对代理人的代理行为,承担民事责任。
P16 表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人
相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
知道他人以本人名义实施民事行为不做否认表示的视为同意,这是一种被称为默示方式的特殊授权。
P17(1)王某的行为属无权代理还是表见代理,为什么?王某的行为构成表见代理。因为
王某虽然是乙公司的项目经理,但他向丙租赁站出具了甲公司的介绍信及空白合同书,使丙
租赁站相信其有权代表甲公司租赁架管、扣件。
P18 用益物权是权利人对他人具有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权力,有益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。P20 设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。当事人要求登记的,可以向登
记机构申请地役权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的,未经用益
物权人同意,土地所有权人不得设立地役权。
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登
记薄时发生效力。经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。
P21 动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,船舶、航空器和机动车等物权的设立、变
更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。
物权收到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
P22 债权人只能向特定的人主张自己的权力,债务人也只需向享有该项权力的特定人履行义务,即债的相对性。债权是相对权。(1)债权主体的相对性;(2)··内容的····(3)··责任···。
P24 知识产权一类是著作权,包括邻接权;一类是工业产权,主要包括专业权和商标权。我国的知识产权包括著作权······其中前三类权构成了我国知识产权的主体。
P28 注册商标继续使用应当在期满前 6 个月内申请续展注册···6个月宽限期。
P29
(四)上面:受委托创作的作品,著作权的归属······著作权属于受托人。
P35《担保法》规定,担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人对保证方式没有约定
或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。P36 抵押是指债务人或者第三人······变卖该财产的价款优先受偿权。
P38 法律规定可以留置的其他合同,使用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。P40 人身保险的受益人由被保险人······要求投保人支付。P
42(六)保险期限:建筑工程一切险······保险生效日或终止日。
最后一段:安装工程一切险的保险期内······保险责任。P45 行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
P49 工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。抢险救灾及其他······不适用本法。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。
据此,军用房屋建筑工程······另行规定。P53 按照《建筑法》的规定,国务院可以规定······(1)国家重点建设工程;(2)·········(5)···其他工程。
《消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构······应当停止施工。
领取施工许可证 3 个月内开工,延期以两次为限,每次不超过 3个月。P54 上面:《建筑法》规定,在建的建筑工程··· ··核验施工许可证。
P6
2(四)取得建筑业企业资质的企业,······(1)····(12)其他违反法律、法规的行为。
P65 下面:《最高人民法院·····的解释》第 26 条规定,“实际施工人······承担责任”。
P66 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级的单位的业务许可范围承揽工程。
P68 倒数第三段:建设单位将建设工程发包给······100 万元一下的罚款。
P73 最后一段:《注册建造师管理规定》中规定······(1)·····(11)····其他情形。
P78 接受继续教育,既是注册建造师应当享有的权力,也是注册建造师应当履行的义务。P81 最后一段:《建设工程质量管理条例》规定······是适用的)。
P86《招标投标法》规定,开标应当在投标文件·······确定的地点。
开标由招标人主持,······并存档备查。
P88《建设工程质量管理条例》规定,建设单位······暂停资金拨付。P89
(三)上面那段:在提交投标文件截止时间后······将被没收。
P90
(四)投标有效期下面两小段。二投标保证金下面两小段。
(一)投标保证金的形式与金额下面两小段。P91 分析(1)“招标人······宣读”。
(2)属于不按照招标文件要求提交投标保证金的。因而给文件应被拒绝,作废标处理。
P93 最后一句:将共同投标协议连同投标文件一并提交投标人。联合体中标的,······连带责任。
P94 联合体各方应指定一方······按废标处理。
P100
(一)设计采购施工(EPC)交钥匙总承包:设计采购施工总承包是指·····造价全面负责。
P102《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照等级
低的单位业务许可范围承揽工程。P109 第三行:未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的。
最后一段第一行:注册建造师不得有下列行为(8)同时在两个或者两个以上企业受聘并执业;(9)······(13)······的其他行为。P11
5(三)诺成合同于实践合同全部都要看建设工程合同应当采用书面形式。
(五)上面:如果法律规定某种合同必须经过批准或登记才能生效,······合同便不成立。
P116
(一)1 内容具体确定。所谓确定,是指要约的内堂需明确,不能含糊不清,否则无法承诺。倒数两端:《合同法》规定·······P117 第一段结束。P117
(三)承诺的内容应当与·······为新要约。P122 中间:如果按照合同有关条款······按照订立合同时履行地的市场价格履行。
P124 3 欠付工程款的利息支付全看4 工程垫资的处理全看
P125 赔偿损失具有以下特征:(3)赔偿损失具有一定的任意性······(4)······原则。
P1274 工程监理单位与承包单位串通······承担连带赔偿责任。
P1312.合同权利的转让应当通知债务人:《合同法》规定,······但经受让人同意的除外。P134 第一段:应予支持:(1)······(4)······分包的。
P135 四.约责任的免除下面两段。P138 三劳动合同的基本条款(1)········(9)····其他事项。(多选)
P150 凡适合妇女从事劳动的单位,不得拒绝接收女职工。不得在女职工怀孕期、产期、哺
乳期降低其基本工资,或者解除劳动合同。
P154 仲裁规定劳动争议申请仲裁时效期间为 1 年。
p166
三、下面第二段第二行,对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约
定不明确的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。p168
(一)借款合同的标的物是货币,(二)借款合同一般为要式合同,(三)借款合同一般是有偿合同(有息借款),(四)借款柯彤一般为诺成合同
p169
三、下面,2.3.p171 5.保证承租人优先购买权的义务出租人出卖租赁房屋的的,应当·····不影响租赁合同的效力。
p176(5)因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务货物在运输过程····托运人可以要求返还。
p180 最后一段,它不同于民事代理,后者委托的只能是法律行为。它也不同于行纪合同,后者委托的仅是商事贸易行为。
p188 建设项目的水污染防止措施,应当与······该建设项目不得投入生成或者使用。
p197 国家实行固定资产投资项目节能评估····建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生成、使用。
p198 施工图设计文件审查机构应当按照·····不得颁发施工许可证。
p207
(三)下面第三段,因特殊情况需要·····在批准前应当整的国务院文物行政部门同意。
在文物保护单位的建设控制······报城乡建设规划部门批准。
p213
(三)下面,政府主管部门要对····并作出评价。建筑施工企业特种工作人员是指····高出作业吊篮安装拆卸工等。(结合 p225 看)p214 {
一、}下面,未取得安全生产许可证擅自进行生产的····依法追究形式责任。p217 {
(一)}上面一段,安全生产责任制度是施工单位····中心环节。
p220
(一)分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
(二)下面第三段,由总承包单位统一组织编制·····并定期组织演练。
(三)负责向有关部门上报生产安全事故由总承包单位负责上报事故
p221
(四)自行完成建设工程主体结构的施工
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。{
二、}下面第二段,分包单位应当服从·····由分包单位承担主要责任。
一、施工作业人员应当享有的安全生产权利
(一)(二)
(三)(四)
p222
(四)第四段,在施工中发生危机····在采取必要的应急从事后撤离危险区域。
(五)下面,《建筑法》规定,建筑施工·····支付保险费。p225
五、下面,垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员
p230
(二)下面第二段,超过一定规模的危险性···由施工总承包单位组织召开专家论证会。
p233
六、下面,《建设工程安全生产管理条例》规定·····并在进入施工现场前进行查验。
p243
(五)下面,生产经营单位应当制定····· 每半年
至少组织一次现场处置方案演练。
p251
二、施工单位提供真实、准确和完整的有关资料(以下所有内容都要看)
p252
三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期不得压缩合同约定的工期。
四、编制工程概算时应当去顶建设工程安全费用
p253
五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
六、神灵施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
六、下面第二段,建设单位在领取施工许可证时,应当提供建设工程有关的···· 人
民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。p262(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。p264
四、下面,《标准化法》规定·····在企业内部适用。p269
二、下面,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
【案例】上面一段,总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任。
p270
一、上面一段,这是对施工单位的施工依据以及有义务对设计文件和图纸及时提出意见和建议的规定。
p272
(一)下面一段,所谓见证取样和送检····并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。
(一)下面第三段,见证人员应由建设单位或·····检测单位的负责该项工程的质量监督机构。
(二)上面一段,并由见证人员和取样人员签字。
(二)下面一段,工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。
质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。
检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测
机构公章或者检测专用章后方可生效。
如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复
检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反····并应当单
独建立检测结果不合格项目台账。
检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构。检测机构不得与行政机关,···有隶属关系或者其他利害关系。
p279
四、下面,《建设工程质量管理条例》规定·· ··不得使用。p280
六、下面,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
建设单位办理工程质量监督手续,应当提供以下文件和资料:(1)(2)(3)(4)(5)(6)
p284
二、下面,工程监理单位与被监理工程····不得承担该项建设工程的监理业务。p285
四、下面,《建设加工成质量管理条例》规定····不进行竣工验收。
p291
(二)建筑节能分部工程验收的组织建筑节能工程验收的程序·····并符合下列规定:(1)(2)(3)p295 发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)(2)(3)p297
一、下面,质量保修节中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
二、下面,建设工程的最低保修期限为:(1)(2)(3)(4)p298
(二)下面第二段,建设工程保修期的起始日····其保修期为各方都认可的重新 组织竣工验收的日期。
p302 在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种:1.行政许可,2.行政处罚,3.行政奖励,4.行政裁决。
p303
二、上面一段,需要注意的是,和解达成的协议不具有强制执行力····但可要求 对方就不执行该和解协议承担违约责任。
p306
(一)下面一段倒数第三行,在实践中,争议标的金额的大小,往往是确定级别管辖的重要依据。
p307 2.下面第二段倒数第一行,建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。3.下面第二段,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如 房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。p313
(三)下面一段,质证,是指当事人在法庭的主持下·····不能作为认定案件事实 的依据。
p316
(一)下面,在诉讼失效期间的最后 6个月内····从中止时效的原因清除之日起,诉讼时效期间继续计算。
(二)下面,《民法通则》规定····从中断时起,诉讼时效期间重新计算。
p320 1.下面第一段最后一行,按照审判监督程序决定再审的案件,裁定中止原判决的执 行。
(1)下面,当事人对已经发生法律夏利的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级
人民法院申请再审,但不停止判决、裁定的执行。p322
(一)下面第一段倒数第四行,申请执行的期间为两年。申请执行时效的中止、中 断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
p326
一、下面第二段中间,据此,仲裁协议应当采用书面形式
p328
一、下面,当事人申请仲裁,应当符合下列条件:(1)(2)(3)p329
二、下面,仲裁应当开庭进行,当事人可以协议不开庭。
二、下面第三段,仲裁不公开进行。当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘 密的除外。p330
一、下面,《仲裁法》规定,仲裁裁决作出后,向人民法院申请执行。
p341 在行政复议期间,行政机关不停止执行该具体行政行为,但有下列情形之一的,可 以停止执行:(1)(2)(3)(4)p342
一、下面,行政诉讼期间,出该法规定的情形外,不停止具体行政行为的执行。法 院审理行政案件,不行用调解。p343
三、下面,当事人必须履行人民法院····或者依法强制执行。p345 但是,属于下列情形之一的,国家不承担赔偿责任:(1)(2)(3)
第二篇:2013年一级法规考点花必看
www.xiexiebang.com
037165751805
建设工程相关法规
1Z301012 1.下列国家机关中,有权制定规章的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E.国务院各部委
2.关于法的效力层级,说法正确的是()。
A.地方法规与行政法规规定不一致的,适用行政法规
B.地方政府规章与部门规章不一致的,适用部门规章 C.地方法规与地方政府规章不一致的,由国务院裁决
D.新的一般规定与旧的特别规定不一致的,适用新的规定
1Z301013 3.下列关于工程建设审计结论的说法,错误的是()A.当事人可以约定以审计结论作为合同结算的依据 B.审计结论与合同价款不一致并不必然影响合同效力 C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据 D.合同约定不明或约定无效时,审计结论可以作为判决依据
1Z301022 4.工程建设各方,必须具有法人资格的是()A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 E.供应单位
1Z301032 5.某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于代理权消灭的原因有()A.诉讼终结
E.被代理人有过错 B.被代理人解除委托
C.代理人辞去委托
D.设计单位
D.被代理人死亡
6.行为人没有代理权以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,则()。A、由行为人承担责任 C、行为人和被代理人承担连带责任
B、由被代理人承担责任 D、对代理人不发生法律效力
7.作业班组以项目经理部的名义对外租赁了一批钢管,项目经理得知后未置可否。项目竣工后,钢管出租方索要租金未果,可以以()为被告起诉。A.作业班组
B.项目经理
C.项目经理部
D.施工企业
8.甲公司委托某乙全权代理购买某特种设备。某乙与丙公司串通以高于市场价格签订设备买卖合同,乙收取丙公司回扣3万元。根据代理法律制度,甲遭受的损失应由()承担。
A.甲公司自行 B.某乙 C.甲公司与某乙连带 D.丙公司与某乙连带
1Z301042 9.甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司,乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球场,以下说法错误的是()
A.改变土地用途必须依法经有关部门批准
B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
C.必须相应调整土地使用权出让金
D 该幅土地的建设用地使用权到期后可以自动续期
10.建设用地使用权转让的,使用期限由(),但不得超过建设用地使用权剩余期限。A.法律直接规定
1Z301043 不动产物权:登记设立 B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定
动产物权:交付设立
11.根据《物权法》、《担保法》及有关规定,以()作为抵押物的,其抵押权自登记时起设立。A.交通运输工具
B.正在施工的建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
12.根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。A.取得建设用地使用权证书
C.建设用地使用权登记信息公示
B.建设用地使用权登记
D.建设用地使用权登记信息公示
13.某施工企业甲向乙借款,并将其自有的一台挖掘机出质予乙,则乙对该挖掘机的质权自()时起设立。A.挖掘机交付 B.登记
C.合同订立
D.钱款交付
14.根据《物权法》规定,因(),利害关系人可以请求确认权利。A.物权的归属、内容发生争议的
C.妨害物权的B.无权占有动产或不动产的 D.造成不动产或动产损毁的
1Z301052 15.从建筑物中抛掷物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由()给予补偿。
A.建筑物的全体使用人
B.物业管理单位 C.建设单位 D.可能加害的建筑物使用人
16.下列发生在工程施工中的事项,构成不当得利之债的是()A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用
B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用
C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了部分被拖欠的农民工工资
1Z301062 17.以下不具有著作权的是()A、建筑外观 B、结构计算软件 E.施工工法
招标文件著作权归招标人 投标文件著作权归投标人
18.某招标项目,某投标人组织本单位技术力量制作了投标文件并中标。关于该投标文件的著作权归属及保护期限,说法正确的是()
A.投标文件的著作权完全归投标人所有
B.投标文件的著作权归属没有约定时,中标后归招标人所有
C.投标文件的著作权归属没有约定时,归全体创作人员共同所有
D.投标文件的著作权保护没有时间限制
1Z301064 校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
C、监理会议纪要 D、施工图纸
www.xiexiebang.com
037165751805
19.某培训机构在委托教师陈某授课时录制随堂课件,双方约定该音像作品著作权共同所有。后培训机构将该音像作品定价300元在网上销售,被黑客王某破解后定价150元销售。培训机构发现后及时委托律师制止该侵权行为,现已查实王某共销售课件300份,扣除制作成本和销售成本后共非法获利2万元。培训机构因此侵权行为实际损失6万元,支付的律师费用和其他必要开支1.8万元。则培训机构可以向王某主张赔偿()。A、3.8万元 B、7.8万元 C、10.8万元 D、50万元
1Z301071 20.某施工单位通过行贿中标某大型项目,并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半,经其他投标人投诉,招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则()A.施工合同无效,履约保函有效
B.施工合同无效,履约保函也无效 C.施工合同有效,履约保函也有效
D.施工合同与履约保函效力没有相关性
21.甲建筑公司与乙水泥厂约定,如果此次施工项目中标,就购买乙水泥厂的水泥1000t,并交付了1万元定金。但是,甲建筑公司没有中标,也就没有去购买乙水泥厂的水泥,则()。
A.这1万元定金归乙水泥厂所有
B.乙水泥厂应该返还甲建筑公司2万元 C.乙水泥厂应该返还甲建筑公司1万元
1Z301072 支付保函:(建设单位找的)保证人与施工单位 履约保函:(施工单位找的)保证人与建设单位
22.保证担保的范围不包括()A、利息
B、损害赔偿
C、实现债权的费用
D、行政处罚
D.乙水泥厂有权要求甲公司赔偿损失
23.某银行为某建设单位提供支付担保,向施工单位出具了2000万元的支付保函,保证方式为一般保证。工程竣工后,施工单位被拖欠工程款3600万元,4个月后将其中1800万元债权转让给某上市公司,并通知了建设单位和银行。则该债权转让生效后,()。A.银行不再承担保证责任
B.银行在欠付的2000万元范围内承担保证责任 C.银行在欠付的3600万元范围内承担保证责任
D.银行在欠付的1800万元范围内承担保证责任
24.某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保,约定保证方式为一般保证,但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月15日。后由于建设方未及时支付工程款,施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是()。A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款 C.施工单位胜诉后,依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款,要求商业银行支付
1Z301073 25.在下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是()。A.定金 B.抵押
C.质押
D.留置
26.()属于法定担保物权。A.定金
B.抵押权
27.在建工程重复抵押的,按()受偿。A.抵押合同订立的先后顺序
C.债权比例
C.质权
D.留置权
B.抵押物登记的先后顺序 D.申请拍卖、变卖的先后顺序
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
27-代、甲将办公楼同时向乙、丙和丁作了抵押,其中,乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务,办公楼被拍卖,扣除拍卖费用后共收入1500万元,则()。A.乙、丙、丁平均分配这笔收入
B.乙无权分配,丙和丁平均分配这笔收入
C.乙无权分配,丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入
D.乙无权分配,丙和丁按照债权比例分配这笔收入 欠A扣A是留置(法定,无需对方同意)欠A扣B是质押(约定,需对方同意)28.以下不构成合法留置关系的是()
A.构件厂由于施工单位拖欠加工费而留置加工构件
B.运输公司由于施工单位拖欠运费而留置部分运输的材料 C.施工单位由于建设单位拖欠工程款而拒不交工
D.勘察单位由于建设单位欠付费用而拒绝交付勘察成果文件
29.关于留置权,说法错误的是()A.留置权是法定担保物权
C.留置权人应妥善保管留置物
30.收受定金的一方(),应当双倍返还定金。A.不履行债务的 C.履行债务不符合约定的B.迟延履行债务的 D.拒绝受领债务的 B.留置权是动产物权 D.留置权需双方合同约定 31、6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买 方支付定金30万元。由于资金周转困难,买方于6月10日交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正确的是()。A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同
B.买卖合同自6月1日成立
C.定金合同自6月1日成立 D.若卖方不能交付货物,应返还50万元
E.若买方放弃购买,仍可以要求卖方返还5万元
1Z301082 32.某工程已投保建筑工程一切险,保险期间,因施工方法不当造成损失,并导致保险标的危险程度显著增加。以下说法错误的是()
A.被保险人应当及时通知保险人
B.保险人有权按照合同约定要求增加保费
C.保险人有权按照合同约定解除合同
D.被保险人有权要求保险人赔偿损失
33、保险人对()的保险费,不得以诉讼方式要求投保的施工单位支付。A.建筑工程一切险 B.安装工程一切险
C.第三者责任险
D.意外伤害险
1Z301092~93 民事责任:民~民 行政处罚:官~民 行政处分:官~官 刑事处罚:国家~罪犯 34.下列属于建设工程民事责任的是()。A.没收违法建筑物
B.工期罚款
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
C.撤职
D.责令停止施工
www.xiexiebang.com
037165751805
34-代、合同无效,当事人需要承担的民事责任不包括()A.返还财产 B.折价补偿
C.赔偿损失
D.违约金
1Z301094 35.工程重大安全事故罪的犯罪主体不包括()A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位
36、施工单位违法行为,情节严重或造成严重后果,可能承担刑事责任的是()A.违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故
B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,因而发生重大伤亡事故 C.安全生产设施或者条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故 D.在工程项目投标中相互串通报价,损害其他投标人利益 E.在工程项目中以他人名义投标,损害招标人利益
1Z302011 37.以下项目需要办理施工许可证的是()A.工程投资额28万元的会议室装修项目
C.汛期堤防紧急加固
B.施工现场的工人临时宿舍
D.灾后重建项目
1Z302012 38.建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民取府建设行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证
C.施工许可证
D.安全生产许可证
39.某总投资300万,建筑面积1600平方米的停车场项目,工期2个月,建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件是()。A.已经确定建筑施工企业
C.已经通过公安消防机构消防设计审核
40.某建筑工程计划建设工期为18个月,工程总投资900万元,施工合同价为600万元,按照规定,开工前到位资金原则上不得少于()万元。A.450 B.270
C.180
D.300
B.已经委托监理单位
D.建设资金已按照总投资额的50%落实
1Z302013 41.某剧院工程,建设单位在领取施工许可证后满一年才开工,则开工前()A.应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期
D.应当重新申请领取施工许可证 施工许可证:3个月,两次延期
开工报告:
6个月,不予延期
42.某工程按国务院规定于2011年6月1日办理了开工报告审批手续,由于周边关系协调问题一直没有开工,同年12月7日准备开工时,建设单位应当()。A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验 C.重新办理开工报告审批手续
D.向批准机关备案
1Z302014 43.某工程符合法定开工条件,但因工期紧在办理施工许可证过程中即开始施工,对此,主管部门适当的处理是()
A.责令改正
B.停止办理施工许可证
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
D.吊销施工企业资质证书 C.对建设单位和施工单位处以罚款
1Z302021 资质证书: 5年,60日,无不良记录 安全生产许可证:3年,3个月,无死亡事故
联合体:按较低 合并:按较高
44.甲为二级施工总承包企业、乙为三级钢结构施工企业,甲乙合并后成立丙企业,该企业注册资本、专业技术人员和技术装备条件均符合一级施工总承包企业要求。则丙领取营业执照后首次申请办理资质等级,主管机关可以核定其资质为()A.一级施工总承包 撤回:合法取得 B.二级施工总承包
C.三级钢结构施工
D.暂定级
撤销:非法取得
45.以下属于可以撤销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件
B.资质许可机关违反法定程序作出资质许可 C.企业取得资质后发生重大安全事故
D.企业信用档案中有不良行为记录
45-代、建筑业企业取得资质后不再符合相应资质条件,逾期不改的,资质许可机关可以()其资质。A.撤回 B.撤销 C.吊销
D.注销
1Z302022 46.甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后,甲公司拖欠乙公司500万元,乙公司拖欠某丙600万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司,则以下说法正确的是()。A、某丙与甲公司无合同关系,法院不宜受理 B、只有在乙无支付能力时,甲才需要对丙承担付款责任 C、某丙可以向甲公司主张500万元 D、某丙可以向甲公司主张600万元
1Z302032 47.申请建造师初始注册的条件不包括()A.取得资格证书
C.达到继续教育要求
B.受聘于一个相关单位
D.在取得资格后3年内提出申请
48.下列关于建造师管理相关制度中正确的是
()。
A.建造师初始注册证书有效期为3年,变更注册后有效期顺延3年 B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的一级注册建造师担任 C.注册证书由所聘用的单位保管使用,执业印章由本人保管使用 D.信用档案中除记录不良行为外,也应记录业绩及良好行为
49.因()申报不及时,导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册
1Z302033 50、除下面()情形外,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的
D.增项注册
B.发包方同意更换项目负责人的
C.注册建造师拟与所在企业解除合同的 D.因不可抗力必须更换项目负责人的
51.某大型项目施工期间,项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人,但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求,则在此情况下,()。A.注册管理机关应当为刘某办理变更注册 B.注册管理机关应当为刘某办理增项注册
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
C.在项目竣工交接前,刘某必须履行职责,不得办理变更注册 D.无论发生何种情况,刘某不得到其他项目执业
1Z302034 52.某总承包项目,机电安装分包和幕墙分包的项目经理都不是注册建造师,总承包项目经理在相应的分包施工管理文件上签字并加盖了执业印章。该文件能否办理竣工备案?为什么?
53.关于注册建造师签字盖章,说法正确的是()。
A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章
B.分包工程施工管理文件,应当由担任总包项目负责人的注册建造师签字盖章
C.分包企业质量合格文件,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签字盖章 D.注册建造师修改本人签章的施工管理文件,是其执业权利,不需要所在单位同意
1Z303011 54.下面关于工程建设项目招标,说法错误的是()。
A.建筑艺术造型有特殊要求的建设项目,经主管部门批准,可以不进行设计招标 B.全部使用国有资金投资的项目,在依法招标时,应当实行公开招标 C.招标投标活动不受部门地区的限制,不得对潜在投标人实行歧视待遇
D.施工单项合同估算价在200万元以上的项目一律必须进行招标
55.某公用事业项目总投资2200万元,其中()可以不进行招标。A.采暖设备单项采购合同估算价约为112万元 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元
C.通风工程合同人工费估算价约为60万元(合同总额约240万元)D.节能施工单项合同估算价约为220万元
56.某高铁交通项目系国家重点项目,在()情形下,经批准可以不进行施工招标。A、地质条件特殊
B、项目技术复杂
C、受自然地域环境限制
D、主要技术采用特定专利
1Z303012 57.依法施工招标的条件不包括()A、招标人已依法成立 B、资金来源已经落实 C、有招标所需的图纸 D、已委托招标代理机构
58.某建设项目在投标答疑阶段,投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问,招标人在进一步澄清时,须()。
A.书面通知投标人甲 C.书面通知评标委员会
B.书面通知所有招标文件收受人 D.书面报告招标投标监督管理部门
59.以下关于评标委员会,说法正确的是()A.评标委员会可以全部由技术、经济专家组成 C.与招标人有利害关系的人不得进入评标委员会
B.评标委员会中技术、经济专家不得少于总人数的2/3 D.评标委员会成员名单在签订合同前应当保密
60.某建设项目经评标委员会评标后,最终确定甲单位中标,评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告,招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书,甲单位于2007年12月26日收到中标通知书,则该中标通知书于()对招标人和中标人产生法律效力。A.2007年12月15日
B.2007年12月23日
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
C.2007年12月26日
D.公示期满
61.招标人不得向中标人提出()的要求,以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。A、压低报价 B、合理优化工期
C、增加工程量
D、提交履约保证金
E、签订廉洁协议
62.下列关于招投标程序的说法,正确的是()。A.开标在投标截止日后进行
B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读 C.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标 D.所有投标被否决的,招标人可以直接发包
E.招标人应在与中标人签订合同的同时,通知全体未中标人
1Z303013 63.某大型建设项目公开招标,下面可以参加施工投标的是()。A.甲公司,是招标人的一家分公司
B.乙公司,是该项目设计单位下属的建筑公司
C.丙公司,与另一投标人隶属于同一家集团公司
D.丁公司,是为该项目前期策划提供服务的项目管理公司
64.某住宅项目进行公开招标,在提交投标文件截止时,招标人发现投标人少于三个,此时()A.应正常开标
B.应依法重新招标 C.经招投标管理部门批准可改为邀请招标
起点:投标截止时
D.经招投标管理部门批准,可以不再招标
终点:发出中标通知书时
65.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期自()之日开始计算。A.发布招标文件 B.购买招标文件 C.提交投标文件 D.提交投标文件截止
66.某工程在投标有效期出现特殊情况,招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此,下列说法中正确的是()
A.投标人同意延长的,可以要求修改报价 B.投标人拒绝延长的,投标保证金不予退还
C.投标人拒绝延长的,其投标失效,但有权收回投标保证金
D.因延长投标有效期给投标人造成损失的,由招标投标双方合理分担
67.某招标文件要求投标人提交投标保证金,招标过程中,招标人有权没收投标保证金的情形有()A、投标人在投标有效期内撤回投标文件
B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金
E、中标人拒绝签订合同
68.下列关于投标有效期,说法正确的是()A、投标有效期由招标文件预先规定
B、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算 C、投标有效期应超出投标保证金有效期30天
D、投标人拒绝延长投标有效期的,其投标保证金将被没收
1Z303014 69.下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求
www.xiexiebang.com
037165751805
A.投标人为了争取中标而降低报价 B.投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标 C.某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人
1Z303015 70.联合体组成的任何变化,必须在()征得招标人的同意。A.资格预审前 B.投标截止之日前 C.签订合同前
D.进入施工现场前
71.甲、乙、丙三家施工单位组成联合体,甲为牵头人。该联合体接到中标通知书后,丙经认真测算发现该项目投标报价过低,遂决定放弃该项目,导致招标人重新招标,不能按计划开工。关于本案,说法错误的是()。A.联合体应当向招标人承担连带责任
B.甲以牵头人名义提交的投标保证金,也对乙、丙产生约束力
C.甲、乙经招标人同意,可以继续承揽该工程
D.招标人损失超过投标保证金数额的,联合体应当赔偿超过部分的损失
1Z303016 先定标,再报告,再发中标通知
72.依法招标的项目,招标人应当自()起15日内,向行政监督管理部门提交招投标情况的书面报告。A.合同签订之日 B.评标结束之日
C.确定中标人之日
D.发出中标通知书之日
73.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包,乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告不包括()。A、招标范围和招标方式
C、评标委员会的组成和评标报告
1Z303017 分别掌握招标人、中标人不履行合同的法律后果:
B、招标文件内容
D、中标人的投标文件内容
74.某招标项目,中标人已经提交了200万元履约保证金,但签订合同后招标人因市场变化决定取消该项目。中标人为此实际损失了300万元,则依照有关规定,可以要求招标人最多返还()A.200万元 B.300万元 C.400万元 D.500万元
74-代.某招标项目,中标人已经提交了200万元履约保证金,但签订合同后招标人因市场变化决定取消该项目。中标人为此实际损失了100万元,则依照有关规定,可以要求招标人最多返还()A.200万元 B.300万元 C.400万元
D.500万元
1Z303020 75.某酒店项目经公开招标,由某施工单位承建,包工包料。根据《建筑法》要求,施工过程中,建设单位为确保外墙涂层质量,可以()。A.指定生产厂家
C.指定分包单位
B.指定供应商
D.要求施工单位在恶劣天气下停止施工
1Z303021 76.某体育馆项目实行工程总承包,则相关的()不得存在隶属或利害关系。A.项目管理公司与总承包单位
P101 B.钢结构承包单位与监理单位
P284 C.监理单位与设计单位
P279 D.总承包单位与膜结构供应商 E.设计单位与检测机构
P272
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
1Z303023 77.以下劳务分包行为违法的是()
A.总承包将劳务作业分包给不具有劳务资质的作业队 B.总承包分包劳务作业未经建设单位认可 C.总承包将主体结构中的劳务作业全部分包
D.分包单位将劳务作业全部再分包
78.不属于《建设工程质量管理条例》禁止的违法分包的是()A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 1 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 3 C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
1Z303030 79.关于建筑业企业信用档案信息,说法错误的是()。A.企业应当向注册机关提供真实、准确、完整的信用档案信息 B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.业绩和合同履约情况应记入信用档案
D.企业信用档案信息只有向注册机关提出申请方可查询
1Z303032 80.施工单位的以下违法行为,应记入资质不良行为的是()
A.特殊技术工种无证上岗
B.借用其他企业资质证书参加投标 C.不履行保修义务
D.出借安全生产许可证
81.注册建造师的下列行为中,应作为不良行为记录记入其信用档案的有()A.不履行职责造成安全、质量事故
B.泄漏商业机密 C.所负责工程未移交前,变更注册到另一企业 D.拒绝在不合格文件上签章 E.为自己的执业行为辩解
1Z303033 一般行政处罚:
7日,6个月~3年
招投标处理决定:20个工作日,6个月
82.某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标,被有关主管部门罚款2万元并取消1年投标资格。则该行政处理记录公告期限分别应为()
A 3个月,6个月 B 6个月,6个月
C 6个月,1年 D1年,1年
83.某施工单位因建设单位拖欠其工程款拒不履行保修义务,经当地地级市招标行政主管部门查处,责令改正并决定取消其一年投标资格。施工单位不服该行政处罚,已提起行政复议,以下说法正确的是()A.该违法行为记录的公告期限为六个月
C.在行政复议期间公告部门应依法停止公告
1Z304011 84.合同法规定,()应当采用书面形式订立。A.借款合同 B.买卖合同
B.该违法行为记录的公告涉及国家秘密的不得公开
D.经市建设行政主管部门审查可以缩短公告期限
C.租赁合同 D.建设工程合同
85.某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持,则相关的()也无效。A. 仲裁协议
1Z304012 校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
B.保证合同 C. 分包合同
D.劳动合同
www.xiexiebang.com
037165751805
一般合同:承诺生效时成立 书面合同:签字盖章时成立 86.2010年11月10日,甲在合同书上签字后寄送乙方;11月20日,乙在合同书上签字,并将双方签字的合同书寄还甲; 11月30日,甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是()。A.2010年11月10日 B.2010年11月20日 C.2010年11月30日 D.2010年12月10日
87.招标人于4月30日向投标人甲发出中标通知书。双方于5月10日签订书面施工合同,并于5月15日在有关主管部门办理合同备案。该工程于5月25日开工。则该施工合同成立的时间是()。A.4月30日 B.5月10日
C.5月15日
D.5月25日
88.发包人与承包人未签订书面施工合同,承包人按照发包人指令完成了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项。则双方之间的施工合同()A.不成立
1Z304013 89.下面属于承包人责任和义务的是()A.提供必要施工条件 B.及时检查隐蔽工程
C.及时验收工程
D.自行完成主体结构的施工 B.无效
C.已经成立
D.验收合格后方为有效
1Z304014 90.承包人3月1日提交竣工验收报告,发包人因自身原因,8月1日才组织竣工验收,验收不合格。整改后,8月15日,第二次验收合格。8月20日,建设单位办理工程竣工验收备案,8月30日,工程交付使用。则本案中,竣工日和保修期自应分别自()起算。A、3月1日,8月30日
B、8月20日,8月15日 C、3月1日,8月15日
D、8月15日,5月30日
90-代.人民法院在审理施工合同纠纷时,关于实际竣工日期的认定,说法正确的是()A.建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日作为竣工日
B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日
C.发包人收到竣工报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日作为竣工日
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以提交竣工验收报告之日作为竣工日
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有日作为竣工日
91.某施工招标项目,招标人与中标人签订固定总价为5000万元的合同(合同A)并在主管机关办理备案。同时双方另订立了一份补充协议(合同B),约定备案合同价格为暂定,最终结算以政府审计结论作为结算依据。竣工前,双方又订立一份赶工协议(合同C),约定在不违反强制性标准的情况下,提前完工1天奖励2000元。工程结算时,因设计变更导致工程量增加,双方协商追加400万元工程款并签订了补充协议(合同D),就以上合同效力,判断正确的是()A.全部有效 B.合同B无效 C.合同C无效 D.合同D无效
92.甲乙施工合同约定,乙垫资完成工程,交工后甲一次性付清工程款。工程交工后,甲因为工程质量有问题只付了工程款的70%,则下列说法正确的是()A.该垫资应按照工程欠款计算
B.欠款利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息
C.垫资利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息 D.欠款利息从交工之日起计付
E.垫资利息从开工之日起计付
93.《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围包含()A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D.工程停工、窝工损失
www.xiexiebang.com
037165751805
E.利息和违约金 一般工程:竣工日
烂尾工程:约定的竣工日
94.某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10日和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。A.2010年4月1日 B.2010年10月1日 C.2010年4月15日 D.2010年10月15日
1Z304015 赔偿损失=直接损失+可得利益(间接损失)<合理预见范围
95.某施工单位与钢厂就某特种型材订立长期供货协议,协议价3500元/吨。由于钢厂迟延供货,施工单位从其他供货商处按市价3800元/吨采购,但仍耽误了5天工期。则(1)施工单位可以向钢厂主张赔偿损失的范围是?
(2)如施工单位停工待料,造成工期延误13天,则其可以向钢厂主张赔偿的范围是?
96.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施,导致损失扩大到5万元。双方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,如甲方及时采取减损措施,乙方的违约行为给甲方造成的损失最多为2万元,相应的减损费用3000元。乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.2 B.2.3 C.3
1Z304016 97.以下条款将导致施工合同整体无效()A.超越资质等级承接工程项目的B.约定将劳务作业全部分包的
C.约定中标项目全部分包的D.约定垫资承包的 E.保修期约定低于法定最低期限的(部分无效!)
98.合同中具有相对独立性,效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任 B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
99.建设工程合同无效,但建设工程竣工验收合格,承包人仍可以请求参照合同约定支付工程价款,这是基于()A.合同之债 B.侵权之债 C.不当得利之债 D.无因管理之债
100.乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备质押给了丙。下列说法正确的是()
A.由于乙没有处分权,因此质押合同确定无效
B.如合同签订后,甲将设备卖给乙,则质押合同确定有效 C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则质押合同无效 D.如果设备已经交付给丙,则质押合同生效
1Z304017 合同变更需协商一致且内容明确
101.承包人与供货商约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,承包人通知供货商可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供货商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失 B.承包人可根据实际情况部分接受货物 C.由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D.5
www.xiexiebang.com
037165751805
合同转让:内容不变主体变
102.某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,施工单位以自己不知道此事为由不同意。下列表述中正确的是()。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消
103.在下列关于债权转让的表述中,正确的是()。A.债权人转让权利的,应当通知债务人
C.从权利也同主权利一同转让
E.债务人对受让人的抗辩,可以向让与人主张
104、施工企业甲与供应商乙签订了保温材料的采购合同,总价款5万元。后来,供应商乙因故将这笔债权全部转让给另一厂家丙,并通知了施工企业甲。如果乙的保温材料不符合合同约定,施工企业甲暂缓付款,依据《合同法》的规定,甲的抗辩权应向()主张。A.乙 B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销
D.债务人对原债权人的抗辩,可以向新债权人主张
105.在投标形势竞争激烈的情况下,承包人以极低的报价中标。在合同履行中承包人停工,向发包人要求增加价款,否则将撤离现场。则以下说法错误的是()。
A.承包人有权以显失公平为由申请变更或撤销合同 B.承包人的合同撤消、变更权已经消灭 C.发包人有权立即通知承包人解除合同
D.发包人有权要求承包人继续履行合同
105-代、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工观场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加将近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向法院或仲裁机构申请。
A.2009年3月10日 B.2009年3月20日 C.2008年3月10日 D.2008年3月20日
106.承包人具有下列()情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。A.将机械设备、人员全部撤离现场
预期违约 B.拖延工期
催告无效才可以 C.已完工程不合格,拒不整改
根本违约
D.未经发包人许可将工程分包
根本违约 E.存在严重安全事故隐患
107.发包人具有下列()情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
1Z304018 108.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在合同没有事先约定违约责任的情况下,被违约方可要求违约方承担的违约责任有()
A.继续履行
E.定金 B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
109.工程施工合同履行过程中,建设单位迟延支付工程款,则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
D.提前支付所有工程款
是()。
A.继续履行合同 E.支付逾期利息 B.降低工程质量标准
C.提高合同价款
110.某建设工程总造价为3500万。施工合同约定:无论何种原因,延误工期一日,施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天,则下列表述中正确的是()。A.施工方只能按照约定支付1200万违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效 违约金(同时返还定金)
双倍返还定金 三个里面只能要一个
赔偿损失(同时返还定金)
111.甲乙双方签订某建材买卖合同,约定违约金3万元,买方同时交付定金4万元。由于卖方无法交货,造成买方损失2万元,则买方最多可以要求返还()。A.5万元 B.7万元
C.8万元
D.9万元
112.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同,总计金额约600万。甲先行支付定金150万,剩余款项根据供应进度结算;同时约定,若乙方迟延供货,违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修,迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元
B.要求乙支付违约金150万元,并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元
D.要求乙支付违约金150万元,并返还定金120万元
113.施工单位甲向厂家乙订购一批非标构件,约定2011年7月1日到货。但乙因其上游供应商丙迟延供应钢材耽搁了加工周期,于2011年7月5日向甲送货,途中恰遇洪水,货物尽损,造成甲工期延误,则该工期延误造成的全部损失应由()承担。A.施工单位甲 B.厂家乙 C.钢材供应商丙 D.建设单位
1Z304021 114.某用人单位招聘一名员工,由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同;一年后,由于该员工经培训仍不能胜任工作,用人单位决定辞退该员工。错误的是()A.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同
B.用人单位应从用工之日满一月起每月向该员工支付两倍的工资 C.可提前30日书面通知,并支付经济补偿金后解除劳动关系 D.无固定期限劳动合同不得解除
115.劳动合同对劳动报酬和劳动标准约定不明确的,()A.用人单位与劳动者可以重新协商
C.没有集体合同的,实行同工同酬
E.集体合同未规定劳动条件的,适用国家有关规定
B.协商不成的,适用集体合同规定
D.集体合同未规定劳动报酬的,适用国家有关规定
116.关于劳动合同中试用期的约定,错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下,试用期不得超过1个月
B.劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过3个月
C.无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月
D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期,但累计不得超过6个月 E.完成一定工作任务为期限的合同,不得约定试用期
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
B.劳动合同期限为2个月 D.签订无固定期限劳动合同 117.(),可以约定试用期。
A.以完成工作任务为期限的劳动合同 C.续签劳动合同
1Z304022 118.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院()A.起诉 B.申请支付令 C.申请劳动仲裁 D.申请强制执行 合法解除:补偿
违法解除:赔偿=补偿*2 119.用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同,劳动者可以向用人单位主张的法律责任不包括()。A.继续履行劳动合同
C.按经济补偿标准的2倍支付赔偿金
1Z304023 120.某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司,乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为,说法错误的是()A.丙公司与该三名工人自用工之日起成立劳动关系
B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同
C.该3名工人在丙公司工作期间,有权主张与丙公司工人同工同酬 D.该3名工人在无工作期间,也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资
121.小王是A市人,被B市的人才服务公司录用,从B市派遣到C市的某建筑公司工作。2个月后,C市建筑公司要求小王到位于D市的某项目担任测量员。则小王的劳动报酬和劳动条件应按照()的标准执行。A.A市 B.B市(用人单位)
C.C市(用工单位)D.D市
1Z304024 122.某工程基础施工时出现险情,施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用,说法正确的是()
A.加班时间不超过1小时的,不需要支付加班费用 B.加班时间不得超过3小时,需要支付150%的加班费用 C.加班时间不得超过3小时,不需要支付加班费用 D.加班时间不受限制,需支付150%的加班费用
123.对于女职工和未成年工,国家制定了相关特殊保护规定,以下说法不正确的是()A.不得安排怀孕女工和未成年工从事第四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上的女工不得安排夜间劳动
124.关于工伤保险,说法正确的是()
A.职工应当依法参加工伤保险,并缴纳保险费用 B.不属于现场危险作业人员的,可以不参加工伤保险 C.单位缴纳工伤保险费的基数为本单位职工工资总额 D.故意犯罪导致职工在工作中死亡的不认定为工伤 E.工伤治疗期间,工资福利由单位支付
1Z304025 一般劳动纠纷:知道之日起1年 拖欠劳动报酬:离职之日起1年
125.对于劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议,下列说法正确的是:()。
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
B.支付经济补偿金
D.支付赔偿金,同时支付经济补偿金
www.xiexiebang.com
037165751805
A.申请仲裁时效期间为60天
B.申请仲裁时效期间为1年 C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算
D.不受仲裁时效限制,但至迟应当自劳动关系终止之日起1年内提出 张三告李四:或裁或审
伙计告老板:先裁后审 1Z304026工伤重点掌握。
126.施工企业职工有下列情形之一的,应当认定或视同为工伤()A.驾车下班途中发生交通事故致残,在事故中负同等责任 B.在工地现场被讨要工资的农民工殴打致伤
C.为催讨工程欠款宴请甲方负责人时饮酒过量死亡 D.在外地参加投标活动时因地震下落不明
E.夜班中突发脑溢血死亡,经医学鉴定有先天性脑血管疾病 0~30日:单位申请 31日~1年:本人申请
127.王某在某施工项目担任测量员,在外出购买测量器具时发生交通事故。王某的工伤认定应当自事故发生之日起30日内由()提出申请。
A.王某向事故发生地的社会保险行政部门
C.单位向项目所在地的社会保险行政部门
1Z304031 掌握定做人的任意解除权
128.甲施工单位向乙钢结构厂商定制一批非标构件,由于设计变更,甲通知乙停止制作这批构件。说法错误的是()
A.甲有权根据设计要求通知乙变更或取消制作任务 B.因变更或取消定制要求的,甲应当赔偿乙损失
C.乙将主要制作任务交由他人完成的,甲有权解除合同
D.乙制作的构件无法安装的,可要求甲承担原材料费用
1Z304033 129.赵某因生意急需向李某借款10万元,借期1年,月利率2%。该合同不属于()A.不要式合同 B.实践合同
C.无偿合同
D.转移财产权的合同
1Z304036 后成立的不得对抗先成立的
130.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁,造成甲工期延误。关于此损失的责任分担,下列说法中正确的是()。A.丙可要求甲支付运费
B.甲可要求乙赔偿工期损失 C.乙可要求丙赔偿材料损失
D.材料损失由乙承担
1Z305011 前二种(申报时)无需证明
131.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,可以夜间作业且无需取得主管部门证明的是()A.配合建设单位24小时联动试车 B.为避免冬期施工进行抢工 C.自来水管爆裂进行抢修
D.全运会项目开幕期间临近必须抢工
132.某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中,为保证工程进度,拟在夜间进行连续施工作业,根据《环境噪声污染防治法》规定,必须满足以下()条件,方可进行。A.取得建设单位同意
B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明 C.征得附近居民的同意 E.征得城管部门同意
D.公告附近居民
B.王某向单位所在地的社会保险行政部门 D.单位向单位所在地的社会保险行政部门
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
133.工地上需要整改的环境违法行为有()
A.食堂将泔水、废油、剩饭菜处理后排入附近河流 B.在工地现场将沥青焚烧处理 C.未经环保部门许可,将土方运送到外省工地 D.将硫酸、油漆等剩余废料倒入作业垃圾堆场 E.浇筑地下连续墙直至深夜,且未取得主管部门证明
1Z305012 P189倒数第2段水污染控制掌握
1Z305021 134.根据《循环经济促进法》和《绿色施工导则》规定,()A.国家禁止利用固体废物生产建筑材料 B.施工现场养护和搅拌应优先采用市政自来水 C.施工现场照明以满足最低照度为原则
A.违约责任 B.行政责任
D.施工现场通道应形成矩阵形,减少道路用地
135.施工单位未按照民用建筑节能强制性标准施工,造成建设项目损失的,可能承担的法律责任不包括()
C.刑事责任
D.侵权责任
1Z305033 136.根据文物保护法律法规,在工程建设中,施工单位的文物保护义务是()A.在工程范围内事先进行考古调查和勘探 C.发现文物时立即停止施工,保护现场
1Z306011 137.建设行政主管部门在审核发放安全生产许可证时,应重点审查领证的施工单位()是否经过有关主管部门考核合格。A.主要负责人 B.项目负责人
C.应急救援人员
D.特种作业人员
B.发现文物时立即报告建设行政主管部门 D.对文物可能氧化损害的,立即发掘抢救
E.专职安全生产管理人员
138某建筑公司首次申请领取安全生产许可证的条件不包括()A.特种作业人员持证上岗
B.至少配备1名专职安全员 C.主要负责人和项目负责人经主管部门考核合格
D.依法参加工伤保险
1Z306012 139.关于安全生产许可证的说法,错误的是()。
A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时应当对确定的施工企业是否有安全生产许可证进行审查 D.违反法定程序颁发的安全生产许可证应当撤销
140.发生下列()情形的,安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的 B.超越法定程序颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
1Z306013 141取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故的,发证机关应当()A、暂扣安全生产许可证并限期整改
B、撤销安全生产许可证 C、吊销安全生产许可证
D、撤回安全生产许可证
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
1Z306021 142.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任()。A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.组织制定安全施工措施
D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实
143.某一级施工总承包资质企业,配备专职安全员的法定最低人数为()。A.2人
B.3人
C.4人
D.6人
1Z306024 144.下列施工作业人员的做法中,()属于行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固
B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落,立即逃离了现场 C.丙因为安全防护帽损坏,回到工人宿舍更换 D丁发现现场龙门架存在极大安全隐患而拒绝到岗作业
145.下列情形中,属于施工作业人员的安全生产义务是()。A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训 C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
1Z306025 146.施工单位应当对()进行经常性的消防安全教育 A.专职安全员
B.特种作业人员 C.明火作业人员
D.危险作业人员
D、拒绝违章指挥和强令冒险作业
1Z306031 147.施工单位在施工组织设计中编制的内容不包括()。A.安全技术措施 B.专项施工方案 C.施工现场临时用电方案 D.成本目标
148.施工现场进行脚手架搭建、基坑、爆破等作业时,应当由()现场监督。A、施工项目负责人 B、专业监理工程师 C、施工项目技术负责人 D、专职安全员
1Z306032 149.施工现场需要设置警示标志的部位不包括()A、施工起重机械 B、脚手架 C、基坑边沿
D、防火板仓库
150.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位在使用()前,应当组织有关单位进行验收,并在使用过程中委托有资质的检测单位定期检测。A.施工电梯
E.深基坑支护桩 B.物料提升机
C.整体提升模板
D.满堂脚手架
151某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂,并由其负责安装保养工作,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,该塔吊使用前,必须由()共同进行验收,验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位
C.建设单位 E 建筑设备厂
思考:该塔吊在安全使用期届满前,由谁向检测机构申请定期检测?
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D.分包单位
www.xiexiebang.com
037165751805
1Z306033 152、施工现场的消防安全责任人是()A.甲方代表 B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人 D.施工单位专职安全员
1Z306033 153.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于意外伤害保险的说法,正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险
B.被保险人为从事危险作业人员 C.受益人可以不是被保险人
D.保险费由分包单位支付 E.保险期限由施工企业根据实际自行确定
154.《建设工程安全生产管理条例》第38 条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至()止。A.施工结束
1Z306041 155.事故造成()损失的,构成较大生产安全事故。A.2人死亡
B.10人重伤 C.800万元直接经济损失
1Z306042 156.关于施工现场的应急救援预案,说法正确的是()。A.施工现场应急救援预案由建设单位统一组织编制 B.应急预案经评审后,由项目经理签署公布
C.施工现场每年组织一次应急处置方案的演练
D.施工单位法定代表人更换的,应及时修订应急预案 1Z306043 隐患报告:现场安全管理人员或本单位负责人
事故报告:本单位负责人(民报官1小时 官报官2小时)文物报告:当地文物部门
157.施工现场安全事故发生后,()不属于施工单位负责人的义务。A.立即如实上报事故
B.立即启动事故应急救援预案,组织抢救
C.立即妥善保护事故现场及相关证据
D.立即组织事故调查
1Z306044 158.施工单位发生重大安全事故,主要负责人受到()的,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.缓刑 E.警告处分
1Z306051 159.建设单位的安全责任包括()A.编制施工现场临时用电方案
C.要求设计单位按照强制性标准设计
B.对施工现场的安全生产负总责 D.对拆除工程进行备案 B.撤职处分
C.记大过处分
D.行政处罚
D.10人失踪 B.竣工验收合格
C.工程投入使用
D.工程保修期结束
160、建设单位应当向施工单位提供的资料不包括()A.地下管线资料 B.相邻地铁工程资料 C.气象水文观测资料
1Z306053 161.以下属于监理单位安全责任的是()A、对现场安全生产负总责
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D.安全施工措施资料
www.xiexiebang.com
037165751805
B、编制安全施工措施和专项施工方案 C、发现事故隐患,及时向主管部门报告
D、按照法律、法规和强制性标准实施安全监理,并承担监理责任
1z306054 162.某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》,该公司应()A.编制安装方案
B.出具自检合格证明 C.具有起重设备安装工程专业承包资质
D.派出本单位专业技术人员现场监督 E.自行验收
1z306055 163.建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有()进行审查。A.质量控制措施
1Z307012 164.工程建设领域制订的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准之后,该行业标准()A.即行废止 B.行业标准优先适用 C.国家标准优先适用 D.与国家标准同时适用
165.工程建设强制性标准监督检查,应重点检查()是否熟悉、掌握强制性标准。A.工程管理人员
1Z307022 166.按照《建设工程质量管理条例》规定,工程建设过程有关主体的下列行为中,除()外都是违法的。A.为保证工程质量,设计单位对某重要设备指定了生产商
B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙
C.施工单位项目经理修改了水泥混凝土的配合比,提高了混凝土强度 D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理
167.某学院教学楼装修改造过程中,施工单位下列哪项行为是被禁止的()。
A.按照设计图纸改动电器线路布置
B.按照建设单位要求将原门洞口扩大
C.按照设计单位要求对结构梁进行加固
D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验
168.某工程项目进行隐蔽验收时,由于钢筋复检查尚未出来,监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工,责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检查结果不合格,工程需要重新返工。对于损失的承担,说法正确的是()。A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任 C.由施工单位承担全部责任
D.由建设单位和施工单位分别承担责任 B.工程技术人员
C.工程作业人
D.工程监理人员 B.安全施工措施
C.进度控制措施
D.成本控制措施
1Z307023 169.以下材料中,施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥
E.分隔墙的混凝土小型砌块
170.以下是施工单位试验员的见证取样行为,不符合《建设工程质量管理条例》的有()。A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下,从混凝土搅拌机出料口取样 B.在监理工程师监督下,从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D.在甲方代表监督下,对进场的防水材料随机抽取样品 E.在甲方代表监督下,到公司仓库抽取钢材试件
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
171.工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据,则质量检验机构应当是()的机构。A.具有相应资质等级
B.建设行政主管部门指定 C.当地技术质量监督局认可
隐蔽工程隐蔽
建设和质监:知情权 监理:批准权 竣工验收合格后:保修 竣工验收合格前:返修
172.下列选项中,对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。A.总承包单位不得将主体工程对外分包
B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责
C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时,应当按照国家标准施工 E.在建设工程竣工验收合格之前,施工单位应当对质量问题履行保修义务
1Z307031 173.建设单位办理质量监督手续,应提供的文件和资料不包括()A.建设工程规划许可证 B.施工许可证 C.施工承包合同 施工方的验证不能免除建设方对甲供材的质量保证责任
D.工程勘察设计文件
D.质量监督站指定
174.某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料,外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后,施工单位做进场检验,未发现质量问题,遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后,墙体工程已经隐蔽完成,要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是()A 施工单位应负责返修,费用和工期可以向建设单位主张 B隐蔽工程隐蔽前,施工单位应当经监理工程师签字方可施工 C隐蔽工程隐蔽前,施工单位应当通知质量监督站到场
D保温材料使用前,施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样
1Z307032 175设计文件中应当注明()A.工程合理使用年限
B.工程保修期限
C.建筑材料、构配件、设备的规格、型号和性能指标 D.建筑材料、构配件、设备的生产厂、供应商 E.涉及施工安全的重点部位和环节
1Z307033 176.必须经总监理工程师签字的工作是()A.开工、停工、复工令
C.竣工验收
E.基坑支护专项施工方案
B.隐蔽工程验收
D.建设单位拨付工程进度款
177.关于建设工程监理,下列表述正确的是()。
A.监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B.工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C.经建设单位同意,监理单位可以分包工程监理业务
D.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的,有权要求设计单位整改
1Z307034 安全事故:总承包,1小时 质量事故:有关,24小时
178.某工商局办公楼主体结构施工过程中,由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故,无人员伤亡,校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
D.24 建设单位应当在质量事故发生后()小时内报告有关部门。A.1 B.6 C.12
1Z307041 179.建设工程竣工验收应当具备条件不包括()A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告 C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D.已办理竣工结算
180.工程组织竣工验收前,不需要提交质量评定文件的是()。A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位
D.监理单位
1Z307042 181某教学楼扩建工程,()应当组织有关单位补充原建设工程档案。A.建设单位 B.施工单位
C.城建档案馆
D.监理单位
1Z307043 182.以下关于建设工程规划、消防、环保、节能竣工验收,说法正确的是()A.工程竣工验收合格后,建设单位应提请城乡规划部门核实建设工程是否符合规划条件 B.所有建设工程均应经过公安消防机构消防验收
C.环保设施竣工验收合格后,方可进行主体工程竣工验收 D.节能验收应在检验批、分项工程全部合格的基础上进行
183.国务院公安部门规定的()和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。
A.公众场所 B.大型的人员密集场所 C.民用项目
D.公用事业项目
1Z307044 184.建设工程施工合同签订后,发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工,对此价款未做约定,后无法协商一致,则工程价款可以参照()市场价格履行。A.订立合同时合同签订地
C.履行合同时合同签订地
B.订立合同时合同履行地 D.履行合同时合同履行地
185.某商场项目,建设单位因急于开业,在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由商户进行店铺装修。装修过程中,建设单位陆续发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院,则下列质量问题中,不能够获得人民法院支持的有()A.卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水
B.电梯运行声响过大 C.屋面彩钢板破损
D.地基沉降不均匀 E.部分非承重墙出现裂缝
185-代、某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现一楼基础底板断裂。对此,应承担质量责任的是()
A建设单位 B施工单位
C使用单位
D质量监督机构
1Z307045 186某商场在竣工验收合格后,未办理竣工备案即投入使用,营业中因消防设施不符合要求造成火灾,该损失由()承担赔偿责任。A.建设单位 B总承包单位
C消防分包单位
D验收单位
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
1Z307051 187.根据《建设工程质量管理条例》,最低强制保修期限为2年的工程有()。A.门禁监控系统 E.供热与供冷系统
掌握重新组织竣工验收
1Z307052 189.根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是()A.因使用不当造成的质量缺陷
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
B.因用户装修引起的卫生间渗漏 D.地震导致的剪力墙裂缝 B.设备安装
C.给排水管道
D.屋面防水
190.某建设项目总投资5000万元,使用政府投资2000万元。施工合同价3600万元,最终与施工单位结算价款总额为4000万元。则结算时,应按照()预留保证金。A.100万元 B.180万元 C.150万元 缺陷责任期(山寨的保修期)保修期 缺陷责任期
法定(强制)约定(非强制)需经过竣工验收合格 无需经竣工验收 约定期限不得违法 期限任意约定
1Z307053 191.某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务,造成严重后果。则其()年后方可以提出资质升级或增项申请。A.1年
1Z308011 B.2年
C.3年
D.5年 D.200万元
192.以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是()。A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
1Z308021 193.甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同,合同规定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为()A.一般地域管辖 B.协议管辖 C.专属管辖 D.指定管辖
194.甲市的建设单位与乙市的施工单位就位于丙市的某污水处理项目订立施工合同,合同在丁市签订,并约定合同发生争议,在丁市起诉。工程完工后,因工程款纠纷施工单位提起诉讼。则关于本案管辖,说法正确的是()A.施工单位可以在甲市或丙市起诉
C.施工单位只能在丁市起诉
1Z308022 195.以下不属于民事诉讼当事人的是()。A.原告、被告 B.共同诉讼人
B.施工单位只能在丙市起诉
D.施工单位可以选择在甲、乙、丙、丁市起诉
C.无独立请求权的第三人D.诉讼代理人
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
196.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同,但当实际施工人的利益受到侵害时,可以向发包人主张权利,此情况下发包人承担责任的范围是()A.欠付工程价款
C.实际施工人主张的权利
B.实际施工人的损失
D.实际施工人违法承揽工程的罚金
1Z308023 197.供应商为施工单位供应建材,施工单位认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。供应商向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是()。A.产品宣传片 B.合格证 C.总监理工程师的证言 D.司法鉴定报告
198.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,说法正确的是()A.未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料,不能作为证据使用 B.与一方当事人有利害关系的证人证言,不能作为证据使用 C.当事人双方没有争议的事实,不需要提供证据证明
D.司法鉴定一旦作出,当事人不能申请重新鉴定
199.仲裁过程中,申请人甲申请证据保全,则正确程序是()A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C.仲裁机构将甲的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院 D.仲裁机构采取必要的证据保全措施
200.商品混凝土供应商甲作为证人,欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。A、询问证人甲时,其他证人不得在场
C、甲应当出庭作证
不能作为:非法
不能单独作为:瑕疵
201.施工合同纠纷诉讼中,()不能作为认定案件事实的依据。A.劳务分包作出的有利于总承包单位的证言 C.竣工报验单复印件
1Z308024 202.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院予以支持()A.支付存款及利息 B.支付公司债的本息 C.要求股东缴付出资 D.支付被拖欠的工程款
203.甲施工单位在担任一项工程的总承包期间,遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用2年诉讼时效的是()A 甲向乙租赁的10吨钢管租金未付B 丙分包堆放在甲料场中的材料因失火而毁损
C 甲向丁购买的进口机电设备存在设计缺陷D 戊在供应钢材给甲时,由于疏忽,多发了2吨
204.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年,乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤,向法院起诉要求赔偿,则本案()
A.已经超过诉讼时效,法院不予受理
C.诉讼时效中止
中止(Pause):客观
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
B、审判人员和当事人可以对甲进行询问
D、甲可以旁听法庭审理
B.PS过的工程照片
D.施工单位偷录的建设单位内部会议
B.已经超过诉讼时效,法院应驳回诉讼请求 D.未超过诉讼时效
www.xiexiebang.com
037165751805
中断(Replay):主观
205.诉讼时效中断的情形不包括()。A、不可抗力
C、当事人要求对方履行债务
B、当事人申请仲裁
D、对方当事人同意履行债务
1Z308025 206.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达双方当事人。但乙又反悔拒绝签收,则下列说法正确的是()。A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
B、人民法院应当根据调解书进行判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
207.2009年3月施工单位终审败诉,2011年5月施工单位取得确切证据,足以证明原终审法官存在贪赃枉法行为,则以下说法错误的是()
A、由于判决生效超过2年,不能申请再审
C、可以通过检察院抗诉发动再审
1Z308026 公了的可以执行,私了的不予执行 PPT75 208.人民法院执行的根据不包括()A、先予执行裁定
C、双方签收的仲裁调解书
B、当事人未提出上诉的一审判决书 D、生效的仲裁和解协议
B、可以在知道之日起3个月内申请再审 D、可以向上级法院申诉
209.A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后,债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼,在B市有一座厂房,在C市有一所房屋。根据法律规定,甲公司可以向()法院申请执行。A.A市中级法院 B.B市中级法院 C.C市中级法院 E.B市高级法院
210、有下列情形中()的,法院应当裁定中止执行。A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
1Z308031 211.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中,发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B.合同仲裁条款约定无效 C.双方必须签订补充仲裁协议 未开庭:驳回起诉 已开庭:继续审理 1Z308033
212、仲裁过程中发生下列情形,视为撤回仲裁申请的是()。A.申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭 B.被申请人与申请人达成调解协议 C.申请人未经仲裁庭许可中途退庭 D.被申请人与申请人自行和解
E.被申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
D.A市高级法院
D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理
www.xiexiebang.com
037165751805
213.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以()。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书 C.撤回仲裁申请
D.请求强制执行
E.请求法院判决
裁决书: 作出生效 调解书:(双方)签收生效
214.某施工企业承接某高校实验楼的改造工程,后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解,对于仲裁调解,下列说法正确的是()。
A.当事人不愿调解的,仲裁庭可以强制调解 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 E.调解书一经作出,即发生法律效力 两种意见:按多数
三种意见:按首席
215.某一施工合同争议案件,仲裁庭对合同效力事项未能形成多数意见。则应()A.按首席仲裁员的意见作出 C.告知当事人向法院起诉
1Z308034 216.以下关于仲裁撤销的说法正确的有()。
A.当事人对仲裁调解书不得申请撤销,对仲裁裁决书可以申请撤销
B.一般情况下,非经当事人申请,人民法院不主动启动针对仲裁的司法审查程序
C.涉外仲裁裁决因为其重要性,所以法院对其程序事项和实体问题都要进行审查
D.一方当事人申请撤销仲裁裁决的,必须在收到仲裁裁决书之日起6个月内,向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请
E.仲裁裁决被法院撤销的,当事人仍然可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁
1Z308035
217、根据《仲裁法》,当事人可以申请不予执行仲裁裁决的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围 C.双方当事人均对裁决不服
E.没有书面仲裁协议
B.认定事实的主要证据不足 D.重大案件适用了独任庭审理 B.由仲裁委员会主任决定 D.重新组成仲裁庭
B.调解不成的,应当及时作出裁决 D.裁决书一经作出,即发生法律效力
1Z308040 218.以下不可以提请人民法院强制执行的是()。A.经司法确认的人民调解委员会制作的调解书 C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 E.承发包双方接受、并经监理人确认的争议评审意见
1Z308051 可以复议:官~民
不能复议:官~官 民~民
不能诉讼:(1)国~国(2)官~全民(3)官~官
219.某工程施工中发生如下事件,当事人对()不服可以申请行政复议。A.由于项目经理失职,建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患,现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
B.双方达成的仲裁和解协议
D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
www.xiexiebang.com
037165751805
220.施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。A对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B撤销施工单位资质证书的决定 C因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
E.对施工单位的罚款决定显失公平
221某建设项目由于发生工程款纠纷,建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服,其可以采取的纠纷解决措施包括()。A.对调解方案提出行政复议 C.提起民事诉讼
E.提起行政诉讼
222某工程项目为赶工期而昼夜施工,严重影响了相邻小区居民的休息,有居民打110报警。经警方到场协调,居民代表与施工企业协商一致,停止夜间施工,并赔偿2万元作为抚慰金。关于本案,表述错误的是()A.该种债的发生根据是侵权
B.该纠纷的解决方式为行政调解 C.该调解结果不具有强制执行力
D.施工企业反悔的,可以提起行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 D.与各方再次进行协商
1Z308052 223.某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定,则说法正确的是()A.施工单位可以申请复议,也可以不经过复议直接起诉 B.施工单位应先申请复议,不服复议可以向法院起诉 C.施工单位只能向法院起诉
D.施工单位既不可以申请复议,也不可以向法院起诉
223-代.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下,就组织对相关项目进行施工,在工程检查过程中,建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定,开发商不服,为此向法院提起诉讼,则该行政处罚决定在诉讼期间()A.停止执行
B.与法院协商处理执行与否
C.请求政府部门决定
D.不停止执行
1Z308053 224.某地级市一施工单位因挂靠承揽工程项目,市建委查实后作出降低资质等级的行政处罚。施工单位不服,向省建设厅申请行政复议。省建设厅受理复议申请后在法定期限内作出维持原行政行为,驳回复议申请的决定。施工单位不服复议决定,其应当向()起诉。A.市建委所在地基层法院
C.省建设厅所在地基层法院
B.市建委所在地中级法院 D.省建设厅所在地中级法院
225.下列情形中,应当由中级人民法院管辖一审行政案件的是()A.确认建筑构件为发明专利
B.确认设计方案的著作权 C.不服省级建设行政主管部门降低资质等级的处罚 D.不服国务院建设行政主管部门不准予资质增项许可 E.不服海关没收进口施工设备的决定
思考:
海关通告:“接上级通知,自即日起停止进口某能耗超标的施工设备”。施工单位不服能否对海关提起行政复议或诉讼?
答:不可以。具有普遍约束力的行政决定、命令(抽象行政行为)不可诉。
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
2012年9月葵花答案
1.BDE 7.D 13.A 19.B 25.B 30.A 35.D 41.D 46.C 2.A 8.D 14.A 20.B 26.D
3.C 9.D 15.D 21.C
4.BCD 10.B 16.D 22.D
5.ABC 11.B 17.CE 23.B 28.C
6.A
12.B 18.A 24.D 29.D
27.B 27-代C
31、ABE 32.D
36、ABCD 37.D 42.C 47.D
43.A 48.D
33、D 34.B 34-代D 38.C 44.B 49.C
39.A 45.B 50、C
40.C 45-代 A 51.C 52.不能。分包施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章,分包质量合格文件,必须由总包担任项目负责人的建造师签章。53.C 59.B 65.D 71.C 54.D 60.B 66.C 72.C
55.B
56.D
57.D
58.B 64.B 70.B
61.AC 62.BC 63.C 67.ACE 68.A 73.D 78.C 84.D 90.C 94.C 98.B
74.D 79.D 85.B
69.D
74-代 C 75.D 80.A 86.B
81.ABC 87.B 91.A 76.ABE 77.A 82.C 88.C 92.BD 96.A 83.B 89.D 93.ABC 97.AC
90-代.BCE
95.(1)5天工期+300元差价(2)5天工期 99.C
100.B 105-代、D 110.B
111.C 101.D 102.C 103.ACD 104、B 105.A 106.ACD 107.ABE 108.ABC 109.AE 112.B 113.B
114.D 115.ABCE 116.ABD 117.D 校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
www.xiexiebang.com
037165751805
118.B 119.D 124.CDE 125.D 129.C 130.D 135.C 136.C
120.A 121.C 122.D 123.B
126.ABDE 127.D 131.C 132.BD 137.ABDE 138.B 128.D(无成果不买单)133.ABCD 134.C 139.A
140.A 141.A 142.D 143.C
144.B 147.D 148.D
149.D 150.ABC 151ADE,分包(使用单位)申请定期检测 152、C 153.ABC 154.B
155.B 158.AB 159.D 160、D 161.D 164.A 165.B
166.D 167.B 170.ACE 171.A 172.AC 173.B 176.ACDE 177.A 178.D 179.D 182.D 183.B 184.B 185.ABCE 187.BC 189.C 190.D 191.A 194.C 195.D 196.A
197.D
200.D
201.D 202.D 203.D 206.C 207.A
208.D 209.ABC
212、AC 213.BC 214.BCD 215.A 218.BCDE 219.D
220.BE
221BCD 223-代D 224.A 225.ADE
校址:郑州市金水区农业路16号省汇中心A座1805室
145.B
156.D
162.ABCD 168.D 174.D
180.A
185-代 B 192.ACD 193.B 198.C
204.D
210、ACDE 216.ABDE 222D
146.C
157.D 163.B 169.ABD 175ACE 181A
186A 199.B
205.A 211.D
217、ABE 223.C
第三篇:2017年一级建造师《工程法规》考点(三)
2017 年一建《工程法规》考点(3)施工许可证的适用范围
1)需要办理施工许可证的建设工程 1999 年,建设部《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
2)不需要办理施工许可证的建设工程(1)限额以下的小型工程。
按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 ㎡以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。(2)抢险救灾等工程。
《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。
3)不重复办理施工许可证的建设工程为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现象,《建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。4)另行规定的建设工程
《建筑法》规定,军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法,由国务院、中央军事委员会依据本法制定。据此,军用房屋建筑工程是否实行施工许可,由国务院、中央军事委员会另行规定。
申请主体和法定批准条件
一、施工许可证的申请主体
《建筑法》规定,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
这是因为,建设单位(又称业主或项目法人)是建设项目的投资者,如果建设项目是政府投资,则建设单位为该建设项目的管理单位或使用单位。为建设工程开工和施工单位进场做好各项前期准备工作,是建设单位应尽的义务。因此,施工许可证的申请领取,应该是由建设单位负责,而不是施工单位或其他单位。
二、施工许可证的法定批准条件《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。(一)已经办理该建筑工程用地批准手续
2004 年 8 月经修改后颁布的《土地管理法》规定,任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地。依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。经批准的建设项目需要使用国有建设用地的,建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件,向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请,经土地行政主管部门审查,报本级人民政府批准。
办理用地批准手续是建设工程依法取得土地使用权的必经程序,也是建设工程取得施工许可的必要条件。如果没有依法取得土地使用权,就不能批准建设工程开工。
(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证在城市、镇规划区内,规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区
内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的,须核发乡村建设规划许可证。1.建设用地规划许可证
2007 年 10 月颁布的《城乡规划法》规定,在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准、核准、备案后,建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围,核发建设用地规划许可证。’建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
2.建设工程规划许可证 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的,建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。这两个规划许可证,分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市、镇规划要求的法律凭证。所以,只有取得规划许可证后,方可申请办理施工许可。
(三)施工场地已经基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求施工场地应该具备的基本施工条件,通常要根据建设工程项目的具体情况决定。例如:已进行场区的施 工测量,设置永久性经纬坐标桩、水准基桩和工程测量控制网;搞好“三通一平”或“五通一平”或“七通一平”;施工使用的生产基地和生活基地,包括附属企业、加工厂站、仓库堆场,以及办公、生活、福利用房等;强化安全管理和安全教育,在施工现场要设安全纪律牌、点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 施工公告牌、安全标志牌等。实行监理的建设工程,一般要由监理单位查看后填写“施工场地已具备施工条件的证明”,并加盖单位公章确认。
拆迁一般是指房屋拆迁。房屋拆迁要根据城乡规划和国家专项工程的迁建计划以及当地政府的用地文件,拆除和迁移建设用地范围内的房屋及其附属物,并由拆迁人对原房屋及其附属物的所有人或使用人进行补偿
和安置。拆迁是一项复杂的综合性工作,必须按照计划和施工进度进行,过早或过迟都会造成损失和浪费。需要先期进行拆迁的,拆迁进度必须能满足建设工程开始施工和连续施工的要求。‘这也是申办施工许可的基本条件之一。
(四)已经确定施工企业 建设工程的施工必须由具备相应资质的施工企业来承担。因此,在建设工程开工前,建设单位必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设工程的施工企业,并签订建设工程承包合同,明确双方的责任、权利和义务。否则,建设工程的施工将无法进行。
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,按照规定应该招标的工程没有招标,应该公开招标的工程没有公开招标,或者肢解发包工程,以及将工程发包给不具备相应资质条件的,所确定的施工企业无效。
(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查 施工图纸是实行建设工程的最根本的技术文件,也是在施工过程中保证建设工程质量的重要依据。这就要求设计单位要按工程的施工顺序和施工进度,安排好施工图纸的配套交付计划,保证满足施工的需要。特别是在开工前,必须有满足施工需要的施工图纸和技 术资料。2000 年 9 月颁布的《建设工程勘察设计管理条例》规定,编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
技术资料一般包括地形、地质、水文、气象等自然条件资料和主要原材料、燃料来源,水电供应和运输条件等技术经济条件资料。掌握客观、准确、全面的技术资料,是实现建设工程质量和安全的重要保证。在建设工程开工前,必须有能够满足施工需要的技术资料。我国已建立施工图设计文件的审查制度。施工图设计文件不仅要满足施工需要,还应当按照规定进行审查。《建设工程质量管理条例》规定,施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。
(六)有保证工程质量和安全的具体措施
工程质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位 在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。2003 年 11 月颁布的《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。建设行政主管部门在审核发放施工许可证 时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发施 工许可证。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 《建筑工程施工许可管理办法》中对“有保证工程质量和安全的具体措施”作了进一 步规定,施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术 措施,专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计,并按照规定办理了工 程质量、安全监督手续。
施工组织设计的编制是施工准备工作的中心环节,其编制的好坏直接影响建设工程质 量和安全生产,影响组织施工能否顺利进行。因此,施工组织设计须在开工前编制完成。施工组织设计的重要内容就是要有保证建设工程质量和安全的具体措施。施工组织设计由 施工企业负责编制,并按照其隶属关系及建设工程的性质、规模、技术简繁等进行审批。
(七)建设资金已经落实建设资金的落实是建设工程开工后能否顺利实施的关键。一些年来,某些地方和建设 单位无视国家有关规定和自身经济实力,在建设资金不落实或资金不足的情况下,盲目上 建设项目,强行要求施工企业垫资承包或施工,转嫁投资缺口,造成拖欠工程款的问题难 以杜绝,不仅加重了施工企业的生产经营困难,影响了工程建设的正常进行,也扰乱了建 设市场的秩序。许多“烂尾楼”工程等都是建设资金不到位的结果。因此,在建设工程开 工前,建设资金必须落实。
《建筑工程施工许可管理办法》明确规定,建设工期不足 1 年的,到位资金原则上不 得少于工程合同价的 50%,建设工期超过 1 年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明,有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。
(八)法律、行政法规规定的其他条件
由于施工活动本身很复杂,各类工程的施工方法、建设要求等也不同,申请领取施工许可证的条件很难在一部法律中采用列举的方式全部涵盖。国家对建设活动的管理也在不断完善,施工许可证的申领条件还会发生变化。所以,《建筑法》为今后法律、行政法规可能规定的施工许可证申领条件作了特别规定。需要说明的是,只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规,才有权增加施工许可证新的申领条件,其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。目前,已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。
1.按照《建筑法》的规定,国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。为此,《建设工程质量管理条例》明确规定,下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。
据此,《建筑工程施工许可管理办法》在申请领取施工许可证应当具备的条件中增加了一项规定,“按
照规定应该委托监理的工程已委托监理”。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 2.2008 年 10 月经修改后颁布的《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可,建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的,应当停止施工。
需要注意的是,上述 8 个方面的法定条件必须同时具备,缺一不可。建设行政主管部门应当自收到申请之日起 15 日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。此外,《建筑工程施工许可管理办法》还规定,必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的,一律不得开工。任何单位和个人不得将应该申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目,规避申请领取施工许可证。
熟悉延期开工、核验和重新办理批准的规定
一、申请延期的规定
《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的,应当向
发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。难点解析:
对于施工许可证的申请延期的规定是历届考试常考的知识点之一,在学习时应注意以下几点:1、2、3、4、领取施工许可证后多长时间内开工——3 个月 向谁申请延期——发证机关 施工许可证可延期几次——2 次
施工许可证每次延期时间为多长时间——不超过 3 个月
5、施工许可证自行废止的条件——既不开工又不申请延期或者超过延期时限的即:领取施工许可证后 9 个月内必须开工,否则施工许可证将自行废止。
二、核验施工许可证的规定
《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满 1 年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
所谓中止施工,是指建设工程开工后,在施工过程中因特殊情况的发生而中途停止施工的一种行为。中止施工的原因很复杂,如地震、洪水等不可抗力,以及宏观调控压缩基建规模、停建缓建建设工程等。重点解析:
此处考点在考试中常常出现。需要注意几点: 1.谁去报告:建设单位。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 2.什么时间内去报告:一个月内。3.向谁报告:发证机关,而不是主管单位。
4.需要核验施工许可证的时限:中止施工满一年。之所要核验施工许可证,就是由于中止施工的时间比较长,很多情况都在发生变化,需要看一看当初申请施工许可证的条件如今是否还具备。
5、正确理解新增内容中止施工的概念。
企业资质的法定条件和等级工程建设活动不同于一般的经济活动,其从业单位所具备条件的高低直接影响到建设工程质量和安全生
产。因此,从事工程建设活动的单位必须符合相应的资质条件。
一、施工企业资质的法定条件
根据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规,2007 年 6 月建设部发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定,建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质,经审查合格,取得建筑业企业资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第四篇:2019年一级建造师法规
2015 一级建造师法规 高频考点 记忆口诀
1.联合投标资质:就低不就高;公司合并资质:就高不就低(同一类)2.法规与规章:法规叫条例,规、定、办、细则
3.法律冲突:人大优于政府,中央优于地方,新法优于旧法,特殊优于一般
4.表见代理有效条件:无权 有效 无意 有理
5.招标程序:首尾遍布投资,开瓶即中签
(履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约)
6.强制招标标准:5.1.2.3(按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w)
7.可以不招标项目:国军临时抢救小民文物.强制监理项目:重点监理外公豪宅(成片开发的小区)
9.施工许可证:三月开胸(工)验验(延)肺(废),一月中止,一岁核
10.需要施工单位办理的许可:稍安勿躁(安全生产,噪声排放)11必须组织专家论证审查的专项施工方案:高大专家暗挖深坑
12.环评编报文件:一书两表(环境影响报告书、报告表、登记表)
13.劳动合同试用期:313@126(合同期—试用期对应)
14.单位解除劳动合同:笑星兼职十张纸币(效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊)
15劳动者单方解除合同:散书三日酬报校长(三书三十日酬保险、保护,无效、法律规章)
16庭审质证顺序:先人(证)后物(证)
17仲裁意见的采纳:仲裁首席忌三心二意施工单位申领许可证: 稍安勿躁 19 建设单位: 施工许可证三同时:劳动卫生、环保、安全(同时设计,同时施工,同时投入使用)安全生产许可证的申领条件:一年两险三人四预案,建章建制装备全,投资配专员,特安全
22.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括:
监理插(监察)话(规划)射(设计)中(中标)合同(关键时刻监理的话还是要听的哦)
23.竣工验收条件:玩设计料理,进场饱嗝(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。
24.办理施工许可证的条件:徒弟备礼35(烟)安置师祖萧何3-
○
1、用地批准手续 ○
2、取得规划许可证
○
3、现场具备施工条件,拆迁进度符合施工要
○4确定施工企 ○5有经审查图纸资料 ○6有保证质量和安全的具体措施 ○7建设资金落实(钱30,50%)○8强行监理 ○9消防审核
1、发明专利权期限是20年,实用新型和外观设计专利权的期限是10年。
2、普通诉讼时效期间通常为2年,身体受伤,拒付租金,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物丢失的,诉讼时效为1年,涉外诉讼4年。
3、从权利被侵害之日起超20年的,人民法院不予保护。
4、在诉讼时效期间的最后6个月内,诉讼才可以终止。
5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。
6、建设单位领取施工许可证3个月内开工,延期以两次为限,每次不超过 3个月,中止施工满一年,核验许可证,因故不能按期开工超过六个月的,重新办理开工报告。
7、勘察分综合(甲级),行业(甲乙丙级),设计分综合(甲级),行业专业(甲乙丙丁级),监理分综合(不分级)、事务(不分级)、专业级(甲乙2丙3)。
8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。
9、招标人一般在15日内确定中标人,最迟30日。
10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内,向未中标人退保证金。
12、招标文件发售时间最少5个工作日。
13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。
14、工程招标代理分为甲、乙(1亿)、暂定级(6000万以下)。
15、从业人员超300人,应设专职安全员。
16、特重大30人以上死亡,或100人重伤,1亿元经济损失,罚200-500万,重大10-30人死亡,50-100人重伤,5000万到1亿损失,罚50-200万,较大3-10人死亡,10-50重伤,1000万-5000万损失,罚20-50万,一般,3人以下,10人以下重伤,1000万以下损失,罚10-20万。
17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告,质量事故24小时内报告。
18、事故每级上报时间不超过2小时。
19、自事故发生之日超30日内,伤亡人数有变化的,应补报,道路,火灾事故有变化7天内上报。
20、事故调查级60日内出报告,可延长60天,共120天。
21、重大事故,较大事故,一般事故,人民政府收到报告15日内批复,特重大事故30日内批复,延长时间30天,从事故调查到处理最长不超过180天(半年)。
22、建设单位应自开工报告批准15日内,安全施工措施进行备案。
23、建设单位在拆除工程15日前,报备。
24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记,不动产只有登记了才产生效力,在建船舶可以抵押但是不要登记的。
25、土地所有权不能抵押,有可能是集体土地。
26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了,比较时间早的就行了,不用看其它的。
27、建设项目环境影响评价批准超5年,重审。
28、重大环境影响,全面评价,轻度影响,编制报表,很小影响,填报登记表。
29、未竣工验收建设单位用了的房子,然后出现问题,找承包商(非施工单位,因为有可能是勘察,设计的原因)解决。
30、需要进行试生产的建设项目,建设单位应试运行3个月,3个月后进行环保设施验收。
31、环境保护三同时:同时设计,同时施工,同时投产使用。
32、宪法全国人大制定,法律全国人大及常季,行政法规国务院,地方法规省市人大,行政规章国家行政机关。
33、留置权中应把留置物留至少2个月,除新鲜易腐的东西外。
34、抵押权行使必须通过法院拍卖,质押,留置权可以不通过法院卖掉。
35、若施工单位有安全隐患(非严重),要求整改即可,不用要求停工。
36、总承包单位对现场安全负总责。
37、安全生产从业人员有7权利(知批拒避赔用教)3义务(遵规学习报告)。
38、县级以上人民政府建设主管部门对建造师监督。
39、事故现场有关人员应立即报告本单位负责人,由总承包单位负责上报事故。
40、特重事故大国务院,重大省级,较大市级,一般县级进行事故调查。
41、事故发生负主要责任的人从受处罚之日起,5年内不得从事该专业。
42、施工单位主要负责人制定,项目负责人只负责落实(只制定安全施工措施,其它落实)。
43、垂直运输,安拆工,爆破工,超重信号工,登高加设人员必须有特种作业证。
44、编制专项方案:基坑支护与降水,土方开挖,模板,起吊,脚手架,拆除爆破,其它等,由总工,总监签字。
45、深基坑,地下暗挖,高大模板工程要专方案,专家论证。
46、意外伤害除现已不强制买,工伤险成了强制除,由施工单位购买。
47、从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构,应当经国务院特种设备安全监督部门核准。
48、施工许可证针对建设单位,安全生产许可证针对施工单位。
49、向县级申请施工许可证条件:用地批准手续,规划许可证,拆迁进度,有施工企业,有图纸和技术资料,有质量和安全措施,资金到位(1年内50%,一年以上30%)。
50、安全许可证向省级申请,央企向国务院申请。
51、安全许可证有效期3年,期满前3个月延期,延期3年,变更企业情况在变更后10内变更手续。
52、建设单位向县级送审施工图。
53、竣工验收条件:完成合同,完整资料,试验报告,质量合格文件,保修书。
54、总监签字3项:专项方案,付工程款,竣工验收。
55、工程质量保修书内容:保修范围,期限,责任。
56、最低保修期限:基础为合理使用年限,防水5年,供热冷2个采暖,供冷期,电气、排水、安装、装修2年。
57、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
58、缺陷责任期一般为6、12,24个月(不能长于最低保修期2年)。
59、发包人不竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,自动进入缺陷责任期。
60、质保金扣留5%。
61、发包人收到承包人返还保证金申请后,14天内核实,核实后14天内返还,共28天。
62、采购方式:建设单位采购,承包商采购,双方约定的供应商供应。
63、工程竣工验收后5日内,向安托部门报送质量监督报告。
64、建设单位在竣工验收合格15日内,报备。
65、产品标识要求:合格证(所有产品必须有的1),中文(千万不要加英文)名称、厂名、厂址(所有产品必须有的2),成分,生产日期,中文(非英文)警示标志。
66、新技术新工艺新材料由采用单位提请建设单位组织专题论证,报审定。
67、工程质量监督机构对施工、监理、验收等阶段进行监督。
68、禁新建排污口:生活饮用水源地,风景名胜区,重要渔业区。
69、工程开工15日前,施工单位向县级办理噪声污染申报。
70、夜间施工,只需要向县级申请证明,并公告即可,不用审核和同意。
第五篇:一级建造师法规资料
2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷
姓名: 学号: 总分:
一、单项选择题(共70题。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章,2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班,则()。
A.张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B.注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C.张某可以仍以原单位职工名义执业
D.张某可以申请变更注册,经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日
2.下列关于建造师管理相关制度中正确的是:()
A.建造师初始注册证书有效期为3年,变更注册后有效期也为3年 B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C.注册证书由所聘用的单位保管使用,执业印章由本人保管使用 D.信用档案中除记录不良行为外,还应记录业绩及良好行为
3.按照法律体系的类别划分,《建筑法》、《招标投标法》属于()。A.民法 B.商法 C.经济法 D.法律
4.下列关于规范性法律文件效力的表述,表述正确的是()。
A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规
5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款,则拖欠进度款项是工程建设法律关系的()。
A.主体 B.义务 C.客体 D.内容
6.王某原是甲建筑公司的采购员,长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同,乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是()。
A.可撤销、可变更 B.无效 C.按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中,施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用,由此而造成工程质量事故,请问该法律责任应由()承担。
A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是()。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D.施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬
9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议,由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任,后付款期至开发商仍未按时付款,则建筑公司()。
A.只能要求开发商支付所欠款项
B.在开发商没有履行能力的情况下,才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项
10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月,他租了一台压路机,租期为一年。2008年10月,李海找到王军,向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。
A.王军不可以继续租用该压路机了
B.王军可以继续租用,但如果在租期内李海需要实现抵押权,就不可以租用了 C.在租期内,李海不可就此压路机实现抵押权
D.租期过后,若李海尚未实现抵押权,就不可以续租了
11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中,利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》,则关于该作品的使用表述错误的是()。
A.该作品著作权由李某享有
B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意,李某可以许可第三人使用
12.法律规定发明专利权的期限为()年,自()起计算。A.10,申请日 B.10,注册日 C.20,申请日 D.20,注册日 13.甲施工企业租用乙公司脚手架,合同约定2005年12月31日到期,一次性支付全部租赁费,但到期后甲一直未付;2006年6月1日,甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损,直至8月1日恢复正常,则乙的诉讼时效()。
A.到2007年12月31日止 B.到2007年2月28日止 C.到2007年1月31日止 D.到2006年12月31日止
14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有,争议不下,后 一方向法院提起诉讼,请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益:()
A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后,既不开工又不申请延期,或者超过延期期限的()。
A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目
16.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商,施工过程中,由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题,则()
A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿;
B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿,而不能直接要求乙公司予以赔偿; C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿;
D.如果乙公司无力赔偿,则建设单位将无法通过其他获得赔偿;
17.国家推行建筑工程监理制度,()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会
18.监理工程师张某在工程监理过程中,发现设计图纸存在瑕疵,则张某()。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计
19.某工程项目最终确定某建设公司中标,招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书,中标人于2009年3月5日收到,则招标人和中标人至少应在()前签订书面建设工程施工合同。
A.2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日
20.按照《招标投标法》规定,截至招标文件要求提交投标文件的截止时间,投标人少于三个的,招标人应当()。
A.直接开标 B.适当延长投标截止时间
C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21.评标委员会在对投标文件进行评审过程中,发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理,不利于择优选定中标人,则评标委员会正确作法是()。
A.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审
B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废,重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内,因大量的水和流沙涌入,引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降,造成3栋建筑物严重倾斜,以及防汛墙局部塌陷并引发管涌,该事故造成直接经济损失约合1.5亿元,依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事故属于()。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23.甲是总包单位,乙是建设单位直接分包的专业分包单位,在施工过程中,乙不服从甲的管理仍继续违章作业,最终乙施工工程发生重大安全生产事故,则()承担主要责任。
A.建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24.以下做法符合法律规定的是:()
A、某建筑施工企业从业人员为300人,遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂,委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内,但保持了安全距离 25.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,()A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理
D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
26.由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工,该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格,问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至()。
A.2005年5月2日; B.2006年5月2日; C.2008年5月2日; D.合理寿命期终止日;
27.关于建设项目的环境评价制度,下列说法错误的是:()A、对可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的,应当填报环境影响登记表
D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的,应当填报环境影响登记表 28.以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是()。
A.隧道工程 B.飞机场工程 C.石油工程 D.铁路工程 29.某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司,则总承包商缴纳营业税的营业额应为()。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30.对于劳动争议申请仲裁的时效,下列说法正确的是:()
A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的,申请时效为1年
C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算
D.劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作,在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年;而与小李没有约定劳动期限,只约试用期6个月。对此,依据《劳动合同法》,东方建筑公司应最迟在()之前,与小张和小李同时订立书面劳动合同。
A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日
32.根据《建设工程文件归档整理规范》,下列表述错误的是()。
A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件,并立卷归档
B.建设单位在组织工程竣工验收后,应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时,应编制移交清单,双方签字、盖章后方可交接
D.建设单位在工程竣工验收后3个月内,必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案
33.纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款,除被责令缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款()的滞纳金。
A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34.下列合同中,不属于《合同法》调整的是()。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同
B.建设单位与张某签订的借款合同
C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35.以下属于非实质性变更的是()。
A.受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁
B.受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运,费用由受要约人承担 C.受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D.受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36.甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同,交货地点是北京,但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定,合同履行过程中,双方发生争议并未能达成一致,则应按照()履行。
A.乙随时可以要求甲方履行 B.甲随时可以供货 C.乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D.乙方可以随时供货,但应当给对方必要的准备时间 37.关于缔约过失责任的表现方式,说法不正确的是:()
A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商
C.由于合同未签订,将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实
38.甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同,约定甲于2004年7月1日交货,乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化,于是提出中止合同,乙不同意,后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是()。
A.甲有权中止履行合同,然后要求乙在一定期限内提供适当担保,乙不提供的,甲可以解除合同;
B.如果乙提供一定的担保,甲仍有权拒绝继续履行合同,直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同
D.甲无权中止履行合同,乙有权追究甲的违约责任
39.2007年1月1日,某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司,2010年1月1日,开发商的债权人建筑公司(开发商长期拖欠建筑公司工程款项)知道了该转让行为,则建筑公司的撤销权截止于()。
A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日
40.某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日,供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期,于2005年7月5日向买受人丙送货,途中恰遇洪水,货物尽损,则该批货物的灭失责任须由()承担。
A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41.施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约,并在要约中约定了:如果同意,收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到,5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下()是不正确。A.施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B.水泥厂的承诺是无效的 C.水泥厂的书面承诺是有效的 D.施工单位有权拒收该货物 42.某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同,合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量,施工单位根据使用量支付工程款,则()。
A.不管什么情况发生,工厂都先履行义务,否则就要承担违约责任
B.如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产,就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同
C.如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款,就可以终止履行合同 D.如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款,就有权要求施工单位必须先付款再供货
43.甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付,经多次协商,甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万,甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时,丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是:()。
A.甲、丙之间的转让符合法定程序 B.超过诉讼时效的债权不得转让 C.超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D.甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44.以下关于代位权的说法正确的是:()
A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义
C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后,分立成乙、丙两个公司,乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土,丙公司负责收受货款,并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是:()。
A.乙向甲交付水泥时要求支付货款,甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权,承担连带债务
46.甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材,签订合同后,乙因临时缺货,与丙供应商协商由丙直接向甲供货,并将此情况通知了甲;以下说法正确的是:()
A.甲乙之间的合同为单务合同 B.因乙通知了甲,可以由丙直接供货
C.必须经过甲的同意,才可由丙直接供货 D.该变更属于合同的客体变更 47.某一买卖合同设定了定金条款,其中主合同的标的额为500万元,则定金的数额应为()万元。
A.80 B.120 C.150 D.200 48.供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断,迟延运输10日,给施工方造成损失。下列说法中错误的是:()。
A.供应商应及时通知施工方 B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C.施工方应止损产生的费用由双方合理分担
D.施工方接到通知后没有采取止损措施,扩大的损失自行负担
49.某市为举办全国性运动会建设运动场馆,某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期,建设方多次要求要保证进度,确保场馆及时竣工保证运动会按时召开,但拖期状态一直未见好转,严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是:()
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C.建设方应中止合同履行 D.建设方应变更合同 50.关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是:()
A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时,承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月
51.某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司,甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题,经乙修复后合格,乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是:()。
A.甲、乙之间的合同是违法分包合同;
B.乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C.乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D.人民法院可以收缴甲的违法所得
52.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应()。
A.不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持,停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持,停工损失支持
53.某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是()。
A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为
B.钢材供货商在紧急情况下,可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任
54.某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥,企业出具的授权书写明:委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后,为了照顾一位朋友张某的生意,就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同()。
A.无效
B.有效 C.必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55.二审法院对于上诉案件,经过审理,认为一审判决事实清楚,但适用法律错误的,应当()
A.驳回上诉,发回原审法院重审
B.开庭重新审理,查明事实后改判
C.依法改判
D.裁定撤销原判,发回原审法院重审 56.依据《行政诉讼法》,有关行政主管部门作出的下列行政行为中,建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是()
A.甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 B.乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标
C.丙行政主管部门处罚过重
D.丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备
57.某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后,乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行,乙公司申请法院裁定不予执行。经审查,法院认为乙公司的申请理由成立,裁定不予执行该仲裁裁决。对此,下列哪一种说法是正确的?()
A.甲公司可以就法院的裁定提请复议一次
B.甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁
C.甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁
D.当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议,此案只能向法院起诉 58.除当申请重新鉴定的以外,当事人申请鉴定,应当在()内提出。
A.开庭前7日
B.开庭前15日
C.开庭前30日
D.举证期限 59.下列哪些文书不可以作为民事执行根据?()
A.仲裁机构制作的发生法律效力的调解书
B.刑事判决书
C.发生法律效力的刑事附带民事判决书
D.公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书
60.南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议,南丰公司向仲裁委员会申请仲裁,在仲裁中双方达成和解协议,南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后,北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的?()
A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁
B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后,才可以申请仲裁
C.南丰公司可以直接向法院起诉
D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61.某工程监理机构违反国家规定,降低工程质量标准,为此而造成重大安全事故,则该监理机构涉嫌()
A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全罪 C.工程重大安全罪 D.重大失职罪
62.材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损,双方发生纠纷诉至法院,材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中,不正确的是()项。
A.证人应当出庭作证,并接受当事人的质询
B.材料公司可以根据需要,随时申请证人出庭作证
C.出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实
D.证人不得旁听法庭审理,质询证人时其他证人不得在场,人民法院认为必要时,可以让证人进行对质
63.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后,对于国内仲裁裁决,当事人不可以根据下列()情形申请撤销仲裁裁决。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D.仲裁裁决适用法律错误
64.限制人身自由的行政处罚,只能由()来设定。
A.法律
B.法律和行政法规
C.规章以上都可以
D.行政法规 65.下列具体处罚措施中,不属于刑罚处罚主刑种类的是()。
A.拘役
B.拘留
C.管制
D.有期徒刑并缓刑
66.某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包,由于利润较低,甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法,其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是:()。
A.通知施工单位解除总承包合同 B.通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C.通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D.只能要求甲承担违约责任但不能解除合同
67.某开发商为保证工程款的支付,将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押,双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款,施工单位可以对()行使抵押权。
A.办公楼 B.土地使用权 C.四辆奔驰汽车 D.尚未完工的住宅楼 68.下列项目费用中,属于建设工程价款优先受偿权范围的是()。
A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69.某施工单位依约对博物馆进行装修改造,施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损,博物馆为此提出了赔偿要求,则不能适用的民事责任承担方式是()。
A.修理
B.更换
C.赔偿损失
D.赔礼道歉
70.下列关于行政处罚的具体措施中,说法错误的是()。
A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁,在行政责任中,适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定,投标人以向招标人行贿手段谋取中标的,亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款
C.责令停产停业,往往指令一定期限,同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上,14日以下
二、多项选择题(共30题。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,得分)1.建造师不予注册的情形包括()
A.未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚,处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照; E.申请人年龄为66周岁 2.下列规范性法律文件中,()属于行政法规。
A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3.在建设工程施工过程中,下列属于产生合同之债的情形有()
A.施工单位与设备出租方签订租赁合同
B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议
4、()的建筑工程,可以由两个以上承包单位联合共同承包。
a、大型; b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术
5.实施工程监理前,建设单位应当将委托的建设工程()书面通知被监理的建筑施工企业。
A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限
6.《安全生产法》规定,以下()单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7.以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利()。
A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权
8.下述()工程的专项施工方案,应由施工单位组织专家进行论证、审查。
A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9.下述属于符合办理施工许可证条件的是()。
A.尚未办理取得建设工程规划许可证,但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁,拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业
D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10.下述工程中,哪些不属于申请施工许可证的工程项目有()。
A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程
C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11.甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标,则在该项目中下列()行为是被法律、法规所禁止的。
A.甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标
C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议
12.招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的,应通知所有的投标人,则下列说法正确的是()。
A.所有投标人均应同意
B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金
D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13.评标委员会在对投标人的投标文件评审时,发现部分投标文件存在以下问题:分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致;大写数额与小写数额不一致;投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是()。
A.总价与单价不一致的,以总价为准
B.总价与单价不一致的,以单价为准,但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的,以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的,以小写为准 E.投标工期延长的视为废标
14.根据《安全生产法》,生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.对安全生产状况进行经常性检查,消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故
15、在工程建设过程中所采取的措施,不符合《消防法》的是()。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工
D自定消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品
16.按照《建设工程文件归档整理规范》的标准,应当归档的建设工程文件主要包括()。
A.工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件
17.建筑企业甲公司注册登记成立后,经有关部门批准,向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中,下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年
B.在试用期内,张某不得通知甲公司解除劳动合同
C.在试用期间,张某被证明不符合录用条件,甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任,甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病,甲公司可以随时解除劳动合同
18.根据《合同法》规定,合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列()行为,应当承担缔约过失责任。
A.为了打击竞争对手,而故意与竞争对手对方洽谈合同,造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法,C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况,给对方造成损失 E.一方未尽通知义务,造成对方损害
19.下列关于无效合同主要类型的表述中,不正确的是()。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意,而另一方没有恶意的情况下串通签订合同,损害了私人的利益 20.甲公司与乙公司签订买卖合同,合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕,甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙不能按时支付货款,遂暂时不向乙公司交货。对此,下列分析正确的有()。
A.甲公司不交货属于违约行为
B.甲公司可以行使不安抗辩权,暂不交货 C.甲公司有权解除合同
D.甲公司应按约定交货,除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款
21.对于建设用地使用权抵押后,该土地上新增建筑物的说法,正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产
C.该建设用地使用权实现抵押权时,应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分
D.该建设用地使用权实现抵押权时,应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分
E.新增建筑物所得的价款,抵押权人无权优先受偿 22.某工程项目工程主体结构已基本完工,由于建设单位未依约支付相应工程款,施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点,这些观点中正确的是:()。
A.合同解除后,对于主体未完成部分的工程,施工单位有义务完成 B.合同解除后,已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后,对于未完部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同,同时可以要求赔偿损失
23.某工程建设方一直拖欠工程进度款,工程竣工验收时质量存在缺陷,施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是:()。
A.建设方可以解除合同 B.建设方可以要求减少支付工程款
C.施工方可以解除合同 D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E.施工方可以要求建设方承担违约责任
24、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是()。
A.合同报酬不明确的,按订立合同时履行地的市场价确定 B.履行费用负担不明确的,由货物接收方负担 C.给付货币的,在接受货币一方所在地履行
D.履行方式不明确,按照有利于实现合同目的方式履行 E.履行期限不明确的,只有债务可以随时履行,债权人不得拒绝 25.下列情况中,构成承诺的是()。
A.甲向乙寄送了价格目录,乙向甲发出了同意此价格的函件
B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复,要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书
D.甲根据招标文件,向招标人提供的投标文件
E.甲直接给乙汇款购买其专利产品,乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26.因为发包方迟延支付工程款,承包方准备起诉到法院,又怕影响将来的关系,就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中,不正确的是()。
A.承包方到法院起诉以后,双方就不能再和解
B.双方在法院的主持下达成调解协议,法院制作的调解书具有强制执行的效力 C.法院只在第一审程序中进行调解
D.发包方如果不执行法院的调解书,承包方申请法院执行当中,双方又达成和解协议,原调解书就终止执行。
E.诉讼中发包方愿意还款,承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力
27.某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后,甲公司以仲裁违反法定程序为由,申请法院撤销裁决,人民法院裁定先中止执行。然后经过审查,作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下,乙公司可以采取下列()措施。
A.可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误,并再次对此案作出裁决
B.可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C.可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁
D.可以就合同纠纷向人民法院起诉E.乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉
28.下列承担民事责任的方式中,仅适用于违约责任的是()。A.恢复原状
B.修理、重做、更换
D.排除障碍
E.消除影响 C.支付违约金
29.某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,下列说法正确的是()。
A.双方应订立书面的租赁合同,否则无效B.承租人应当在约定期限内支付租金 C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D.租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司
E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付 30.下列关于我国刑罚的种类的表述中,错误的是()。A.一个罪可以同时适用多个主刑,但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押,由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下
D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产