第一篇:防水补漏工程三方补充协议
华南农业大学防水补漏专项维修工程补充协议
甲方(全称):华南农业大学
乙方(全称):广东省韶关市第二建筑工程公司
丙方(全称):广东省华南农业大学教育发展基金会
为支持华南农业大学校园基础设施建设维护,社会各界踊跃捐助,广东省华南农业大学教育发展基金会根据捐赠人意愿将捐款用于支付华南农业大学校园基础设施建设维护。甲方与乙方于2013年4月11日签订了《华南农业大学防水补漏专项维修工程施工合同》(以下简称“原合同”),经协商同意,签订本补充协议(三方),共同遵守。
原合同约定的工程款支付由丙方代甲方向乙方支付,按原合同约定,乙方向甲方提出申请后,由甲方办理在该专款的基金卡0001-A12013中支出,并由乙方向丙方出具工程发票。本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作补充的条款之外,原合同的其余部分完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。本协议一式玖份,甲乙丙三方各执叁份,具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):
委托代理人:委托代理人:委托代理人:
签约日期:年 月日签约日期:年月日签约日期:年月日
第二篇:关于外墙防水补漏工程合同范本
发包人(甲方):
承包人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保服务项目能优质按时完成,特签订如下合同:
一、工程概况
1、项目名称:
2、项目地址:
3、项目范围:。
4、承包内容:外墙防水补漏、窗框防水
5、承包方式:包工、包料、包质量、二、工期时间:年月日至年月日止,特殊情况(如遇不可抗力因素影响,如暴风雨、雷电等),施工期
顺延。
三、施工中水、电由甲方负责。
四、处理方法以及工程造价:
1、外墙全部做防水层,用聚合物防水砂浆做8-10mm厚。(材
料费:31元/㎡,工费10元/㎡.)
2、窗框周围用切割机切槽,再用聚合物防水砂浆填补。(材
料费+人工费=30元/m)
3、两幢之间用高分子防水卷材加JS超弹性防水涂料。(材料
费+人工费=100元/m)
4、两幢之间的垂直缝用发泡聚氨脂填缝处理。(材料费+人工费=40元/m)
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期十年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、付款方式:工人进场后三天内先付壹万元(人民币10000。00元)做为材料备用款。工程完工后,由甲方派专人验收,经验收合格后,甲方需在十日内一次性付总工程款的95%,不能以任何形式拖延;余下5%款项在保质期完成后付清。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由海口市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具法律效力,本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方:乙方:
日期:年月日日期: 年月日
第三篇:防水补漏工程合同范本
签订合同的时候,应该经过双方平等协商,那么,下面是小编给大家整理收集的防水补漏工程合同范本,供大家阅读参考。
防水补漏工程合同范本
1甲方:XXXX物业管理有限公司
乙方:XXXXXX保温防水工程有限公司
鉴于甲方需对屋面做局部防水补漏施工,双方依据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则,并结合本次施工的情况,经双方友好协商达成如下合同条款:
一、防水施工
1、工程名称:甲方楼面防水补漏项目。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、工程量:
C区屋面缝长243、6米、单价: 12、3元/米。243、6×12、3=3000元,宾馆处沉降缝防水处理和雨水沟防水处理1000元。
4、防水施工价格
本次防水施工为双包方式(包工包料),楼面防水补漏工程造价为3000元,四楼宾馆沉降连接缝用雨水沟防水处理造价为1000元,合计工程造价为4000元(大写:肆仟元正)。此价款为本工程固定造价,甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
5、在合同签之日起乙方应在一周之内完成全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
6、施工质保
本次防水补漏是根据甲方要求施工,(局部防水补漏不是全部做防水,有一定的施工难度,故双方达成以下协议)乙方要认真负责做到精心施工。待施工完成后,如出现渗漏则由甲方提供材料,乙方免费提供人工进行再次维修处理,如再次出现渗漏问题由甲乙双方友好协商解决问题。如果此次施工
完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺质保期为5年。
6、双方责任
甲方责任:应保护好做好的成品,在防水施工结束后48小时内,甲方应禁止任何人员在所做防水上面走动,堆放货物等或其它易破坏防水层的活动,如防水层遭到人为破坏,后果由甲方负责。
乙方责任:乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
二、施工程序及施工要求
1、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝进行清理干净并能达到防水施工要求。
2、将宾馆上面沉降缝和应该处理的部位清理干净并能达到防水施工要求。
3、用进口聚氨酯防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、等聚氨酯防水材料干后再用SBS防水卷材10公分进行贴缝处理,以保证达到更好的防水渗漏效果。
5、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方物品、室内装饰及甲方其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿;
6、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
三、付款方式
1、待乙方材料与人工进场施工一天之内甲方向乙方预付工程款1000元。(大写:壹仟元整)
2、甲方待施工完成后经甲乙双方验收合格后,当天向乙方支付工程款2500元(贰仟伍佰元)
3、施工完成并验收合格后,一个季度内无渗漏甲方向乙方支付质保金500元。(伍佰元)
4、本次施工所有款项全部用现金支付。
5、施工完成后乙方必须向甲方提供与本合同金额相同的正规发票,否则甲方有权拒付该工程款。
四、违约责任
1、甲方无正当理由,逾期支付工程款项的,每逾期一日向乙方支付100元违约金;
2、乙方未按约定期限完成工程施工的,每逾期一日向甲方支付100元违约金,逾期超过5日的,甲方有权单方终止本合同;
3、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
五、附则
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致
时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。备注:
甲方:乙方: 代表签章: 代表签章:
年月
年月日 日
防水补漏工程合同范本
2甲方:
乙方:
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款:
一、防水施工
1、工程名称:浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格
本次防水施工为双包方式(包工包料)。此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为五年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。
6、双方责任
甲方责任:在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。
乙方责任:
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:乙方:
代表签章: 代表签章:
年月日年月日
防水补漏工程合同范本
3施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1、5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表: 代表:
签订日期:
第四篇:建设工程三方补充协议
二、三期工程分包补充协议
项目建设方:(甲方)项目总包方:(乙方)
项目分包方:各分包方(丙方)
为明确施工过程中建设方、总包方、分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、工程名称: 二、二、工程地点:
三、工程质量:
1、工程质量等级:竣工验收合格为本协议的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工呼的要求组织施工,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求,施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
四、工程款支付
由建设方工程部人员及监理签字并经建设方审核后,甲方以乙方名称开出相关进度款支票,由丙方签收并背书到丙方所在单位。
五、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
六、总包方责任
1、负责对分包方进场后的现场安全文明施工管理、服务、配合、协调,对已完验收合格的工程负责保管。
2、分包方的用水、用电费用自理,费用由总包方在工程款中扣减。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的整理和交档案馆的归档工作。
七、分包方责任
1、负责组织与建设方进行施工设计图纸的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对进度报表的正确性、完整性负主要责任。
4、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
5、按照规范及档案馆要求及时填报各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需的资料)及时、完整的提供给总包方,并资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
6、完工验收合格后,与总包方签署交接手续。
八、其它事项:
分包方在施工及保养期内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无关。
未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决,协商不成可向广州仲裁委员会中山分会申请仲裁。
本协议书正文一式十二份份,附件一式六份,建设、总、分包方各执二份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
附件:各分包方签章。
建设方(签章): 总包方(签章):
法人代表: 法人代表:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
附件一:
配套设备工程(二期)工程地点:
分包内容:
分包人:
分包方(签章):
法人代表:
签订日期:
第五篇:防水补漏合同
防水补漏政策法规---防水工程施工合同范本
施工单位:_______公司(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失
效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表: