2014年一级建造师建筑工程全真模拟十

第一篇：2014年一级建造师建筑工程全真模拟十

所有坚忍不拔的努力迟早会取得报酬的-学信教育网

2014年一级建造师建筑工程全真模拟

十一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为（）。

A．粉煤灰

B．矿渣

C．粗砂

D．碎石

2、最常用、最经济的深层地基处理方法是（）。

A．强夯地基法

B．夯实水泥土复合地基法

C．振冲地基法

D．水泥土浇板桩地基法

3、具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是（A．木模板

B．大模板

C．组合钢模板

D．压型钢板模板

4、在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是（A．累加数列错位相减取差值最大值

B．累加数列错位相加取和值最小值

C．累加数列对应相减取差值最大值

D．累加数列对应相减取差值最小值

5、地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留部位是（）。

A．顶板与侧墙的交接处

B．底板与侧墙的交接处

C．低于顶板底面不小于300mm的墙体上

D．高出底板底面不小于300mm的墙体上

6、项目管理实施规划应由（）组织编制。

A．项目经理

B．项目总工程师

C．公司项目管理部门

D．公司总工程师

。））

7、某大型管沟开挖，工作面比较狭小，最适宜的土方施工机械是（）。

A．推土机

B．铲运机

C．正铲挖掘机

D．反铲挖掘机

8、建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的（）。

A．对角线

B．定位点

C．四条边线

D．中心点

9、有淋浴设施的厕浴间墙面防水层高度不应小于（），并与楼地面防水层交圈。

A．1.0m

B．1.5m

C．1.8m

D．2.0m10、某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，经（）批准，可以进行邀请招标。

A．国务院发展改革部门

B．地方省级发展改革部门

C．地方省人民政府

D．地方省建设行政主管部门

11、运用价值工程进行成本控制时，应确定（）的项目作为价值改进对象，制定改进措施。

A．价值系数小于

1B．价值系数等于1

C．价值系数大于1

D．价值系数等于O12、关于土方开挖的顺序、方法的说法，正确的是（）。

A．开槽支撑，先撑后挖，分层开挖

B．支撑开槽，先撑后挖，分层开挖

C．开槽支撑，后挖先撑，分层开挖

D．支撑开槽，后挖先撑，分层开挖

13、关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是（）。

A．配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级

B．配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级

C．配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级

D．配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级

14、地基处理方法中，既可用于加固深l～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是（）。

A．灰土地基

B．砂和砂石地基

C．粉煤灰地基

D．矿渣地基

15、适宜用于外形复杂或异形截面的混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的常见模板是（）。

A．组合钢模板

B．木模板

C．滑升大钢模

D．爬升钢模板

16、推土机常用于（）。

A．开挖大型干燥基坑

B．场地清理和平整

C．开挖窄而深的基坑

D．开挖较深较大的基坑(槽)

17、厕浴间、厨房防水层完工后，应做（）蓄水试验。

A．8h

B．12h

C．24h

D．48h18、可以进行防水工程防水层施工的环境是（）。

A．雨天

B．夜间

C．雪天

D．六级大风

19、金属箱门与金属箱体做接地连接须采用（）的方式。

A．绝缘导线

B．五芯电缆线

C．保护零线

D．编织软铜线

20、一较深基坑，基坑所处地区地下水位高于基坑底标高6m，土渗透系数为0．1～20．0m／d。此基坑宜选用降水方案为（）。

A．真空轻型井点

B．喷射井点

C．管井井点

D．截水

二、多项选择题

21、施工总平面图的设计内容包括（）。

A．建筑物、构筑物位置、平面轮廓

B．供水、给水、排水等管线和设施

C．钢筋、木材加工场地

D．幕墙玻璃质量检测室

E．装饰装修半成品组装场地

22、采用工程量清单计价时，属建筑工程造价组成内容的有（）。

A．直接费和间接费

B．分部分项工程费

C．措施费项目

D．其他项目费

E．规费和税金

23、对评标的有关情况，严禁透露，负有保密义务的人员包括（）。

A．评标委员会成员

B．招标代理机构工作人员

C．评标过程的监察人员

D．招标人工作人员

E．项目前期设计人员

24、建筑工程分部（子分部）工程质量验收合格的规定有（）。

A．分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格

B．质量控制资料应完整

C．观感质量验收应符合要求

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检 测结果应符合有关规定

25、室内装修时，必须采用A类无机瓷质砖粘结剂的民用建筑工程有（）。

A．学校教室

B．办公楼

C．火车站候车厅

D．体育馆

E．住宅

26、关于混凝土施工缝的留置位置的做法，正确的是()。

A．柱的施工缝留置在基础的顶面

B．单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置

C．有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1／3范围内

D．墙体留置在门洞口过梁跨中1／3范围内

E．墙体留置在纵横墙的交接处

27、关于玻璃隔墙安装做法，符合要求的是（）。

A．玻璃隔墙工程应使用具有隔声、隔热的中空玻璃

B．玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段

C．玻璃砖砌筑中埋设的拉结筋必须与骨架连接牢固

D．玻璃砖隔墙面积过大时应增加支撑

E．平板玻璃隔墙安装玻璃前应检查骨架、边框的牢固程度

28、下列关于材料质量管理的说法，正确的有（）。

A．进入施工现场的每一批主要材料，应在建设单位代表和监理工程师的见证 按要求批次进行见证取样

B．装饰装修材料的选择，应符合设计要求，同时应符合经业主批准的材料样板的 要求

C．材料进场时，应检查质量证明文件与进场材料是否相符，质量证明文件必须为 原件

D．严格按施工组织平面布置图进行现场堆料、不得乱堆乱放。检验与未检验物资 应标明分开码放，防止非预期使用

E．外墙装饰材料选用时，除考虑材料应具有的基本性质外，更要选用能耐大气侵 蚀、不易褪色、不易沾污、不产生霜花的材料

29、地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其主要特点有（）。

A．容易检查混凝土质量

B．浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层

C．不能利用保护墙作模板

D．工期较长

E．土方开挖量大，且易产生塌方现象

30、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。

A．现场宿舍必须设置推拉式窗户

B．宿舍内的床铺不得超过2层

C．宿舍室内净高不得小于2.4m

D．宿舍内通道宽度不得小于1.0m

E．每间宿舍居住人员不得超过15人

学信教育专业培训一级建造师、监理工程师、造价工程师培训、CPMP等项目 学信教育地址,紫荆山路与商城路交叉路口华林新时代广场13楼

第二篇：2014年一级建造师建筑工程全真模拟五

所有坚忍不拔的努力迟早会取得报酬的-学信教育网

2014年一级建造师建筑工程全真模拟五

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、关于钢结构焊接质量控制的说法，正确的是（）。

A．焊接作业时应将焊接接头和焊接表面一定范围内加热到一定预热温度

B．有预热要求的焊接作业过程中保持温度不应低于预热温度

C．当为封闭空间构件时温度测量点宜在焊件受热面的背面

D．当为非封闭空间构件时温度测量点宜在焊件受热面的正面

2、关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法，正确的是（）。

A．每层混凝土要一次浇筑，顺序是先边角后中间

B．每层混凝土要一次浇筑，顺序是后边角先中间

C．每层混凝土要分次浇筑，顺序是先边角后中间

D．每层混凝土要分次浇筑，顺序是后边角先中间

3、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（）。

A．200mm

B．300mm

C．400mm

D．500mm4、防水混凝土抗渗性能试验，通常应取（）个试件一组进行评定。

A．3

B．6

C．9

D．125、建设单位向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案的时限是（）。

A．工程交付使用之日起3个月内

B．工程竣工验收后3个月内

C．工程竣工交付使用后1个月内

D．工程竣工验收后1个月内

6、先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（）。

A．70%

B．75%

C．80%

D．85%

7、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的右侧，则该点与计划 S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A．超前的时间

B．拖后的时间

C．超额完成的任务量

D．拖欠的任务量

8、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期，必须通过缩短某些工 作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。

A．关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B．关键线路上资源消耗量比较少

C．关键线路上持续时间比较长

D．施工艺及采用技术比较简单

9、关于幕墙工程施工测量的说法，正确的是（）。

A．根据土建施工单位给出的楼层标高和轴线位置

B．对微小的偏差，可采取调整幕墙的分格和平面位置分段进行消化

C．高层建筑的测量应在风力不大于5级时进行

D．混凝土结构复测的内容包括轴线位置、楼层标高、构件局部偏差

10、关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是（）。

A．在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设

B．连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C15

C．预埋件的锚筋应置于混凝土构件最外排主筋的外侧

D．隐蔽工程验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等

11、一般抹灰工程的水泥砂浆不得抹在（）上。

A．钢丝网

B．泰柏板

C．空心砖墙

D．石灰砂浆层

12、关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是（）。

A．放线一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件一支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

B．放线一支设临时方木→配置胶粘剂一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理

C．放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

D．放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理

13、当必须配置专门向人工挖孔桩施工井下送风设备时，桩孔开挖深度最小值是（）m。

A．5B．6C．8D．1014、高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。

A．从中间开始，对称向两边进行

B．从两边开始，对称向中间进行

C．从一边开始，依次向另一边进行

D．根据施工方便情况而定

15、事故调查组应当自（）起60d内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

A．事故发生之日

B．事故上报之日

C．事故原因确定之日

D．事故调查组成立之日

16、砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口宽度最大值是（）。

A．250mm

B．300mm

C．400mm

D．500mm17、由于分部分项工程量清单漏项或其他非承包人原因的工程变更，造成工程量清单出现新增项，对于新增项的综合单价的确定方法，下列各项中不正确的是（）。

A．合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定

B．合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价

C．合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经监理单位确认 后执行

D．合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后 执行

18、屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横

间距一

般最大为（）。

A．5m

B．6m

C．8m

D．10m19、某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到（）时即可拆除底模。

A．5N/mm2

B．10N/mm2

2C．15 N/mm

D．20N/mm220、关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是（）。

A．放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条

B．放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条

C．放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条

D．放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21、关于土钉墙施工的说法，正确的有（）。

A．土钉的长度宜为开挖深度的0．5～1．2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为50～20。

B．土钉钢筋宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm

C．注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10

D．喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm

E．坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mm22、以下可以认定为工程转包的情形有（）。

A．施工承包人未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员

B．施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要工程管理人员不符

C．总承包人将整个工程分派给2个项目部组织施工

D．总承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人

E．施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系

23、关于成倍节拍流水施工特点的说法，错误的有（）。

A．各施工过程在同一施工流水段上流水节拍相等

B．相邻施工过程之间的流水步距不相等

C．同一施工过程在各施工流水段上流水节拍相等

D．专业工作队数目与施工过程数目相等

E．各施工流水段间可能有间歇时间

24、下列关于材料质量管理的说法，正确的有（）。

A．进入施工现场的每一批主要材料，应在建设单位代表和监理工程师的见证下，按要求批次进行见证取样

B．装饰装修材料的选择，应符合设计要求，同时应符合经业主批准的材料样板的要求

C．材料进场时，应检查质量证明文件与进场材料是否相符，质量证明文件必须为原件

D．严格按施工组织平面布置图进行现场堆料、不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放，防止非预期使用

E．外墙装饰材料选用时，除考虑材料应具有的基本性质外，更要选用能耐大气侵 蚀、不易褪色、不易沾污、不产生霜花的材料

25、加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于()。

A．建筑物室内地面标高以上部位

B．长期浸水或经常干湿交替部位

C．受化学环境侵蚀的部位

D．抗震设防烈度8度地区的内隔墙

E．砌块表面经常处于80℃以上的高温环境

26、关于模板工程，下列说法正确的有（）。

A．对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁，其模板应按设计要求起拱；当设计 无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1ooo

B．跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时，其混凝土强度应达到设计的混凝土 立方体抗压强度标准值的75%以上

C．不承重的粱、柱、墙侧模板，只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受 损，即可拆除

D．-般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度达到1 N/IT1rr12，即可拆除

E．模板拆除时，一般按后支先拆、先支后拆，先拆承重部分，再拆非承重部分

27、属于丁程质量事故报告内容的有（）。

A．事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称

B．事故发生的简要经过、伤亡人数和初步估计的直按经济损失

C．事故的初步原因

D．事故发生后采取的措施及事故控制情况

E．事故发生的原因和事故性质

28、关于流水施工组织方式的说法，正确的有（）。

A．平行施工

B．依次施工

C．等节奏施工

D．异节奏施工

E．无节奏施工

29、属《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。

A．现场公示标牌

B．封闭管理

C．现场宿舍

D．施工场地

E．治安综合治理

30、宜用作成本控制方法的有（）。

A．比较法

B．价值工程

C．赢得值法

D．差额分析法

E．因素分析法

学信教育专业培训一级建造师、监理工程师、造价工程师培训、CPMP等项目 学信教育地址,紫荆山路与商城路交叉路口华林新时代广场13楼

第三篇：2014年一级建造师建筑工程全真模拟四

所有坚忍不拔的努力迟早会取得报酬的-学信教育网

2014年一级建造师建筑工程全真模拟四

一、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

1、背景

某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为

89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件： 事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。

事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日（每工日工资30元）。

事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。

问题

(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行？

(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少？

(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿？并说明理由。

(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理？并说明理由。

2、背景

某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：

事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程；而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。

事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。

事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。

事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。

问题

(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。

(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确？说明理由或给出正确做法。

(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？

(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠．应对其进行何种检测？施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？

(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。

3、背景

某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF－2013－0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件： 事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d；7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d；施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。

事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸；施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工；1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。

事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。

问题

(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。

(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?

(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。

(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。

4、背景

某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：

事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。

事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工

程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。

事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。

问题

(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失？为什么？

(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理？为什么？

(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验？重新检验的费用应由谁负责？

(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。

5、1．背景

某住宅工程，建筑面积12300m2，地上6层，地下2层。筏板基础，框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水，面积2000m2。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。

事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定：水泥用量不得少于270kg/m3；砂率宜为45%～55%；灰砂比宜为1：2～1：2.5；水灰比不得大于0.55；泵送时入泵坍落度宜为140～180mm；水泥强度等级不应低于32.5MPa，不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见，要求重新交底。

事件二：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板防水混凝土连续浇筑，不留施工缝；墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上；墙、板结合水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处；墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少

于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。

事件三：防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法；严禁采用热熔法施工；卷材接缝必须粘贴封严，两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm；上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴；在立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面600mm处；阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见，要求重新交底。

事件四：防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；屋面坡度在3%～15%时，卷材垂直屋脊铺贴；上下层卷材垂直铺贴；找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度

宜为50mm；屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行；铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。监理单位提出了意见，要求重新交底。事件五：防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：

防水层厚度不应小于0.8mm；先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理；管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见，要求重新交底。

2．问题

(1)指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。

(2)指出事件二中不妥之处，并分别写出正确做法。

(3)指出事件三中不妥之处，并分别写出正确做法。

(4)指出事件四中不妥之处，并分别写出正确做法。

(5)指出事件五中不妥之处，并分别写出正确做法。

学信教育专业培训一级建造师、监理工程师、造价工程师培训、CPMP等项目 学信教育地址,紫荆山路与商城路交叉路口华林新时代广场13楼

第四篇：2013年一级建造师考试建筑工程模拟试题

2013年一级建造师教材建筑工程模拟试题 1.投资者为提高自有资金收益率，正确的选择是(D)。

A.尽量减少贷款，以减少利息支出

B.在可能的情况下，尽量多贷款

C.期初少贷款，期中多贷款

D.根据利率与技术方案收益率状况选择贷款方案

2.某企业拟实施一项技术方案，第一年投资1000万元，第二年投资2000万元，第三年投资1500万元，投资均发生在年初，其中后两年的投资使用银行贷款，年利率10%。该技术方案从第三年起开始获利并偿还贷款，10年内每年年末获净收益1500万元，贷款分5年等额偿还，每年应偿还(B)。

A.814万元

B.976万元

C.1074万元

D.1181万元

3.若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为(A)。

A.(1+r/m)m-1

B.(1+r/m)m+1

C.(1+r/m)m·r-1

D.(1+r/m)r-1

4.在进行财务生存能力分析时，若某年份的净现金流量出现负值，但各年累计盈余资金没有出现负值，则应考虑(B)。

A.长期借款

B.短期借款

C.发行债券

D.内部集资

5.技术方案资本金净利润率是技术http:///info/方案正常年份的某项指标与技术方案资本金的比率，该项指标是(B)。

A.利润总额

B.利润总额-所得税

C.利润总额-所得税-贷款利息

D.利润总额+折旧费

6.某技术方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净现金流量为400万元，若基准收益率为15%，方案的寿命期为15年，则该技术方案的财务净现值为(B)。

A.739万元

B.839万元

C.939万元

D.1200万元

7.对于常规技术方案，若技术方案的FNPV(18%)>0，则必有(B)。

A.FNPV(20%)>0

B.FIRR>18%

C.静态投资回收期等于方案的计算期

D.FNPVR(18%)>1

8.正常情况下，偿债备付率应(C)。

A.小于1

B.小于2

C.大于1

D.大于2

9.某技术方案年设计生产能力为15万台，年固定成本为1500万元，产品单台销售价格为800元，单台产品可变成本为500元，单台产品销售税金及附加为80元，该技术方案盈亏平衡点的产销量BEP(Q)为(D)。

A.58010台

B.60000台

C.60100台

D.68181台

10.在单因素敏感性分析中，可用于静态的分析指标，也可用于动态的分析指标是(B)。

A.投资收益率

B.投资回收期

C.财务净现值

D.财务内部收益率

11.甲企业签发一张期限为3个月的50万元商业汇票给乙企业用于购买货物。根据会计准则及相关规定，甲企业签发商业汇票属于(C)。

A.流动资产

B.固定资产

C.流动负债

D.无形资产

12.某固定资产原价为400万元，使用寿命为10年，预计净残值50万元，则该固定资产的应计折旧额为(D)。

A.40万元

B.90万元

C.135万元

D.350万元

13.某市政工程公司2009年10月购入一台设备，价款为20000元，增值税率17%，使用年限为5年，预计净残值率为5%。根据企业会计准则及其相关规定，在年数总和法下，该设备第三年的折旧额为(B)。

A.4680元

B.4446元

C.7800元

D.7410元

14.某企业自行建造办公用房交付使用后，根据企业会计准则及相关规定，该项建造办公用房业务将导致该企业(A)。

A.固定资产增加

B.长期投资增加

C.在建工程增加

D.施工产品增加

15.2009年8月，某市政工程施工企业发生汇兑收益2万元。根据企业会计准

则及其相关规定，发生的汇兑收益属于(D)。

A.直接费用

B.间接费用

C.营业外支出

D.财务费用

16.某工程施工公司2010年3月发生人工费10万元，财产保险费3万元，行政部门人员工资2万元，借款利息2万元。根据企业会计准则及其相关规定，管理费用是(B)。

A.10万元

B.5万元

C.15万元

D.2万元

17.某建筑工程公司与建设单位签订了一份大型资产建造合同。合同规定，以双方约定的基本成本为该资产的实际成本，合同总价款由实际成本加15%来确定，该合同是(B)。

A.成本确定价款合同

B.成本加成合同

C.固定造价合同

D.浮动造价合同

18.某企业持有一项投资性房地产，账面价值为800万元，资产负债日公允价值是1000万元，如果计税基础仍维持800万元不变，则应纳税暂时性差异为(D)。

A.1000万元

B.1800万元

C.800万元

D.200万元

19.所得税的计税基础可以分为(B)。

A.收入的计税基础和资产的计税基础

B.资产的计税基础和负债的计税基础

C.负债的计税基础和利润的计税基础

D.利润的计税基础和收入的计税基础

20.某有限公司2010年1月31日的资产负债表显示：公司流动资产总额150万元，非流动资产总额为250万元。根据企业会计准则及其相关规定：公司资产总额应为(D)。

A.100万元

B.150万元

C.250万元

D.400万元

第五篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟

2007一级建造师《法规知识》模拟（3）

一、单选[共70题，每题1分，总计70分]

1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。

A、国务院建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

C、县级以上人民政府建设行政主管部门

D、建设单位的上级主管部门

2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A、30% B、50% C、60% D、70%

3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任

C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例

D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任

4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。

A、招标人指定的其中某一家单位

B、资质等级较高的单位

C、资质等级较低的单位

D、资质等级居中的单位

5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。

A、无效的民事行为，理由为欺诈

B、可撤销的民事行为，理由为欺诈

C、无效的民事行为，理由为违反法律规定

D、有效的民事行为，理由为双方达成合意

6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书

B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书

C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。

A、用益物权与担保物权

B、动产物权与不动产物权

C、自物权与他物权

D、抵押权与质押权

8、不属于法律关系终止的情形是（）。

A、自然终止

B、法定终止

C、协议终止

D、违约终止

9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。

A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格

B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理

C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求

D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会

10、下列评标程序合法的是（）。

A、评标委员会成员私下接触投标人

B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门

C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况

D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布

11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、1个月 B、3个月

C、6个月

D、1年

12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。

A、从事相关领域工作满8年

B、具有高级职称

C、有大型建设工程评标经验

D、具有高级职称同等专业水平

13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。

A、以被代理人的名义同自己实施法律行为

B、代理权终止后以被代理人名义订合同

C、代理双方当事人实施同一法律行为

D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益

14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年

B、2年

C、4年

D、20年

15、以下做法符合法律规定的是（）。

A、建设单位将建筑工程肢解发包

B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同

D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包

16、商标权取得的条件是（）。

A、向工商行政管理部门办理登记

B、向商标局申请注册

C、向商标设计者购买该商标

D、向社会公告对该商标的专有

17、下列不属于招标程序的是（）。

A、编制招标文件

B、发布招标通告

C、组织投标机构

D、接受投标书

18、下列权利属于著作人身权的是（）。

A、复制权

B、表演权

C、播放权

D、发表权

19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。

A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司

B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司

C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行

D、甲公司无合同解除权

20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、10小时

B、15小时

C、24小时

D、48小时

21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位

B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件

C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。

A、工程质量监督机构

B、工程监理企业

C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位

23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程安全生产条例》

D、《工程建设标准强制性条文》

24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。

A、建设单位的上级主管部门

B、水土行政主管部门

C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门

D、国务院环保行政主管部门

25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门

D、国家发展和改革委员会

26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。

A、给予警告，没收违法所得

B、并处3000元以上5万元以下罚款

C、取消担任评标委员会成员的资格

D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任

27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A、10日

B、15日

C、30日

D、60日

28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。

A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行

C、按照有利于保护债务人的方式履行

D、按照交易习惯履行

29、安装工程一切险的维修期从（）算起。

A、合同规定的竣工日期

B、实际投入使用日期

C、实际完工验收之日

D、实际投入使用或完工验收之日

30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。

A、甲市人民法院

B、乙市人民法院

C、丙市人民法院

D、丁市人民法院

31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。

A、7日

B、10日

C、15日

D、30日

32、外观设计取得专利权的条件为（）。

A、创造性

B、新颖性

C、实用性

D、专有性

33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上25万元以下

C、中标项目金额的5‰以上10‰以下

D、中标项目金额的5%以上10%以下

34、下列做法不符合法律规定的是（）。

A、在危险废物的包装物上设有识别装置

B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费

C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告

D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运

35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

A、1-2年

B、1-3年

C、2-3年

D、2-4年

36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。

A、某公司为其员工购房向银行提供担保

B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿

C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议

37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、县级以上人民政府交通水利等有关部门

C、国务院交通、水利部门

D、国务院建设行政主管部门

38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。

A、1/3以上

B、1/2以上

C、2/3以上

D、3/4以上

39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。

A、审查批准国家建设计划和国家预决算

B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行

D、指导建设单位进行工程承包

40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。

A、由代理人承担责任

B、由第三人承担责任

C、由代理人和第三人承担连带责任

D、由代理人和第三人承担按份责任

41、下列属于物权的客体是（）。

A、物

B、行为

C、事件

D、智力成果

42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督

B、社会舆论监督

C、公众举报监督

D、社区报告监督

43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。

A、5日

B、10日

C、15日

D、30日

44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。

A、自愿注册原则

B、先申请原则

C、优先权原则

D、单一性原则

45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。

A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失

D、甲可以要求乙承担违约责任

46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。

A、施工总承包单位

B、分包单位

C、出租单位和安装单位

D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

47、下列权利中可以质押的是（）。

A、股份

B、债券

C、发表权 D、修改权

48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。

A、合同条款空缺

B、协议补充

C、合同条款缺陷

D、法定补充

49、下列做法符合安全生产要求的是（）。

A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程

B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工

C、施工单位将废水直接排放到沟渠中

D、施工单位配备专职安全生产管理人员

50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师

D、建设单位项目负责人

51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。

A、被代理人或代理人死亡

B、代理期限届满或代理事务完成

C、代理人丧失民事行为能力

D、被代理人取得或恢复民事行为能力

52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。

A、1万员以上5万元以下

B、2万员以上10万元以下

C、违法所得1倍以上10倍以下

D、违法所得1倍以上5倍以下

53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。

A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务

54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局

B.省、自治区、直辖市地方税务局

C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局

D.县级以上国家税务局、地方税务局

55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。

A.指定被审查单位购买产品权

B、现场调查取证权

C.现场处理权

D、查封、扣押行政强制措施权

56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.约定仲裁无效的条款

D.选定仲裁委员会

57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。

A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位

B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料

C.未取得施工许可证而擅自施工

D.验收不合格擅自交付使用

58.下列不属于企业终止原因的是()。

A.违反法律法规给责令撤销

B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散

C.根据法律法规程序被并购

D.依法被宣告破产

59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。

A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务

B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担

C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务

D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务

60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。

A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格

B.鉴定结论存在缺陷

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.仲裁判决作出后

B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后

D.仲裁庭首次开庭前

62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。

A.质押合同不成立

B.质押合同成立但不生效

C.质押合同生效但不具有对抗效力

D.质押合同生效且具有对抗效力

64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。

A.董事

B.部门工程师

C.经理

D.财务负责人

66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.项目合同金额的5%以下

D.项目合同金额的5%以上10%以下

67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。

A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行

B.裁定终结执行

C.裁定宣告该公司破产

D.裁定执行该公司投资人的其他财产

68.邀请招标指的是()。

A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。

A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏

B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂

C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障

70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。

A.2名

B.3名

C.2名以上

D.3名以上

二、多项选择题

1.招标人()确定中标人。

A.根据评标委员会的书面评标报告确定

B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定

C.授权评标委员会直接确定

D.招标人审查投标文件后确定

E.招标人与评标委员会商议后确定

2.招投标活动的基本原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.鼓励交易原则

E.诚实信用原则

3.建筑工程监理的依据包括()。

A.法律、行政法规

B.施工单位的施工计划

C.有关技术标准

D.有关设计文件

E建筑工程承包合同

4.下列属于投标程序的是()。

A.组织投标机构

B.编制投标文件 C.接受投标书

D.开标

E.投标文件的送达

5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。

A.工程设计不符合建筑工程质量标准

B.工程施工不符合工程设计要求

C.工程施工不符合施工技术标准

D.工程施工不符合合同约定

E.工程设计不符合合同约定的质量要求

6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。

A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同

B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为

C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的

D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权

E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权

7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．

A.有编制招标文件的能力

B.有从事招标业务的营业场所

C.有组织评标的能力

D.有从事招标业务的资金

E.有可以作为评标委员会人选的专家库

8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。

A.已提交的投标保证金不予退还

B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任

C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失

D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任

E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还

9.民事法律行为的成立要件包括()。

A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实

C.行为内容合法

D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益

E.行为形式合法

10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。

A.商业秘密

B.著作权

C.商标权

D.专利权

E.自物权

11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。

A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格

B.对取消投标资格予以公告

C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款

D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书

12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。

A.安全生产设施

B.地基基础

C.主体结构

D.环境质量

E.相关工程建设各方主体的质量行为

13.证据保全的方法有()。

A.向证人进行询问调查,记录证人证言

B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写

C.讯问当事人,制作讯问笔录

D.对证据进行鉴定或勘验

E.对证据经过法庭质证

14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元

B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费

C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费

E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用

15.法律事件包括()。

A.积极事件

B.消极事件

C.自然事件

D.社会事件

E.意外事件

16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。

A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

C有违法所得的,并处没收违法所得

D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格

E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效

17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。

A.当事人之间有仲裁协议

B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由

C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围

D.纠纷已经过诉讼程序

E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解

18.下列权利中属于著作财产权的是()。

A.复制权

B.发表权

C.表演权

D.署名权 E.播放权

19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。

A.乙丙间的合同是无效的

B.乙丙间的合同是效力待定的

C.甲可以向丙要回玉器

D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护

E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权

20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。

A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少

D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加

E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款

21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。

A.责令停止违法行为,没收违法所得

B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款

C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款

D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书

E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

22.承担缔约过失责任的情形包括()。

A.假借订立合同,恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

C.故意提供虚假情况

D.以合法形式掩盖非法目的

E,因重大过失造成对方财产损失

23.工程竣工验收报告应当包括()。

A.工程报建日期 B.环境影响报告书

C.施工图设计文件审查意见

D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.验收人员签署的竣工验收原始文件

24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。

A.按无效合同处理

B.按可撤销合同处理,理由为欺诈

C.按可撤销合同处理,理由为重大误解

D.按有效合同处理,双方可协商解除

E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失

25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。

A.未在指定的媒介上发布招标公告的

B.邀请招标不依法发出投标邀请书的

C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的

E.收受投标人行贿为其谋取中标的

26.下列属于有效合同的构成要件的是()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.合同条款完整明确

C.意思表示真实

D.不违反法律或社会公共利益

E.行为人具有完全的民事行为能力

27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。

A.商品房买卖合同纠纷

B.建设工程合同纠纷

C国际货物买卖纠纷

D技术进出口合同纠纷

E人身损害赔偿纠纷

28.下列做法符合法律规定的是()。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放

B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准

C设置专用场所露天堆放废物矿石

D在危险废物的包装上设有识别标志

E收集危险废物的场所直接转做厂房使用

29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。

A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品

B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品

C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模

D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利

E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率

30.无权处分合同的特征包括()。

A.行为人没有对他人财产的处分权

B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同

D.无权处分合同属于无效合同

E.无权处分合同属于效力待定合同

答案：

单选：

1、A

2、B

3、D

4、C

5、C

6、B

7、C

8、B

9、C、10、D

11、A

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、C

18、D

19、B 20、C

21、B

22、A

23、D

24、B

25、C

26、D

27、B

28、A

29、D 30、A

31、A

32、B

33、C

34、D

35、B

36、C

37、B

38、C

39、D 40、C

41、A

42、B

43、C

44、C

45、B

46、D

47、B

48、A

49、D 50、C

51、B

52、D

53、B

54、C

55、A

56、C

57、B

58、C

59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：

1、ABC

2、ABCE

3、ACDE

4、ABE

5、BCD

6、ABCD

7、AC

8、AB

9、ABCE

10、ABCD

11、ABD

12、BCDE

13、ABD

14、ABDE

15、CDE

16、ABCD

17、ABC

18、ACE

19、BE 20、ABE

21、ABDE

22、ABC

23、ACDE

24、BE

25、ABCD

26、ACD

27、AB

28、ACD

29、BD 30、ABCE