监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析

时间:2019-05-13 04:35:15下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析》。

第一篇:监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析

同程教育()专注于个性化人力资源开发与管理今同程,为明天!

监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析

1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.活动

[答案]C

[解题要点]注意区分8选项,“行为”重在过程,是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果,题干描述的是买专利,所以客体是“智力成果”。

2.法人成立进行注册登记时,应当以()为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

[答案]A

[解题要点]法人的场所是法人进行业务活动的所在地,是确定法律管辖的依据。法人注册登记时,以法人的主要办事机构所在地为住所。

3.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司 C.建设单位 D.施工企业 [答案]D

[解题要点]本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明,材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司,分公司只是施工企业的代理人,所以被代理人应对代理行为承担民事责任。

4.在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有()。

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约保证书

C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

[答案]ABCE

[解题要点]选项D中的留置,是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。

5.下列关于代理的叙述,()是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

同程社区(club.toonedu.com)教育培训互动交流平台同人网()教育培训网络营销平台

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 [答案]C [解题要点]被代理人可以根据无权代理的后果对自己有利或不利的原则,决定代理是否有效。6.保证合同的当事人是指()。

A.合同当事人

B.债权人和债务人

C.保证人和债权人

D.保证人和债务人

[答案]C

[解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为,所以当事人是保证人和债权人。

7.下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人有权使用的集体土地所有权

C.依法被查封的财产

D.抵押人所有的支票

[答案]A

[解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。支票作为动产,可作为质押物。

8.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置 D.质押 [答案]D [解题要点]考概念。

9.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了柢押登记。则()。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效

[答案]D

[解题要点]附生效条件的合同,自条件成就时生效,所以应当办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。

10.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任。

B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。

C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

[答案]D

同程社区(club.toonedu.com)教育培训互动交流平台同人网()教育培训网络营销平台

[解题要点]教材内容,考概念。

11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

[答案]C

[解题要点]评标结束后,未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况:①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后,未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。

12.施工合同示范文本中要求,由()投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.项目经理

[答案]A

[解题要点]FIDIC规定是承包人投保,我国规定发包人投保。

13.依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是()。

A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程

B.投保人和被保险人是保险合同的当事人

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 [答案]C [解题要点]此题考的概念较多,A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程和公共工程;B.合同当事人是保险公司和投保人;D.保险期限的终止Et是签发竣工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时。

14.抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

[答案]C

[解题要点]重温一下两种担保方式的概念这道题就迎刃而解。抵押——以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物;质押——将其动产或权利移交给债权人占有。

15.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

[答案]D

[解题要点]C选项容易混淆,公证是司法行政行为,在国内和域外都有法律效力,见教材。

16.法人应当具备()等条件。

A.依法成立

同程社区(club.toonedu.com)教育培训互动交流平台同人网()教育培训网络营销平台

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所 D.能够独立承担民事责任 E.经上级行政主管机关批准 [答案]ABCD

[解题要点]非企业法人依法不需要办理法人登记,自成立之日就具有法人资格,如事业单位、社会团体等;而企业法人必须依法登记后,才取得法人资格。

17.在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括

()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

[答案]ABC

[解题要点]注意对比:需要办理抵押物登记的有土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等,抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理登记,抵押合同自签订之日起生效。

18.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程 D.施工合同约定的竣工 E.保修期满 [答案]BC

[解题要点]保险期限的起止时间都应当记忆。起始时问:动工或材料、设备运抵工地时。终止时间:验收合格、实际被占用时。

19.在《担保法》规定的担保方式中,禁止抵押的财产包括()。

A.土地使用权

B.社会团体的教育设施

C.土地所有权

D.抵押人所有的交通工具

E.依法被监管的财产

[答案]BCE

[解题要点]可抵押的一定是自有财产。

20.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

E.气温变化造成精密仪表失灵

[答案]ABC

[解题要点]D、E属于除外责任。B、C两个都是不可抗力,A中的电器装备,非外力属于除外责任,而外力属于责任范围。

同程社区(club.toonedu.com)教育培训互动交流平台同人网()教育培训网络营销平台

21.如果()履行过程中发生债权,债权人有权行使留置。

A.买卖合同 B.保管合同 C.运输合同 D.加工承揽合同

E.施工合同

[答案]BCD

[解题要点]只有因保管、仓储、运输、加工承揽合同的债权,才有可能实施留置。

同程社区(club.toonedu.com)教育培训互动交流平台)教育培训网络营销平台同人网(

第二篇:2018监理工程师考试《合同管理》考点及答案

2018监理工程师考试《合同管理》考点及答案

1、根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案:D

2、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A、取得相应的执业资格证书

B、有依法成立的公司

C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力

参考答案:D

3、设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

参考答案:A

4、招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。

A、公布招标公告

B、发售招标文件 C、开标

D、评标

参考答案:C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标,中标后***的合同义务由()c承担。

A、施工企业法定代表人

B、拟派项目经理

C、施工项目部

D、施工企业

参考答案:D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

A、公司甲

B、公司乙

C、银行

D、登记机关

参考答案:A

7、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。

A、借款合同

B、勘察合同

C、施工合同

D、技术转让合同

参考答案:A

8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。

A、大雨造成现场档案资料损毁

B、雷电击毁现场施工用配电柜

C、设计错误导致部分工程拆除重建

D、施工机械过度磨损需要停工检修

参考答案:B

9、某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。

A、5

B、10 C、15 D、20

参考答案:A

10、根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A、收到中标通知书至签订合同

B、评标结束至确定中标人

C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间

参考答案:c

第三篇:2016年监理工程师合同管理考试真题及答案

2016年监理工程师合同管理考试真题及答案(完整)

1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案:B

2、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案:D

3、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案:A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案:C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标,中标后***的合同义务由()c承担。

A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案:D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案:A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案:D

8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。

A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案:B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案:B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。A、建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案:C

11、招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案:C

12、某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。

A、5 B、10 C、15 D、20 参考答案:A

13、关于延长投标有效期的说法,错误的是()。

A、需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人 B、投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长 C、投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格 D、投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金 参考答案:D

14、根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同 B、评标结束至确定中标人 C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间 参考答案:D

15、根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A、提供资料的有效性和完整性 B、企业资质条件 C、拟派项目经理资格 D、企业类似工程业绩 参考答案:A

16、施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。A、资格 B、程序 C、响应性 D、形式 参考答案:D

17、根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法 B.经评审的最低投标价法 C.最合理报价评审法 D.综合评估法 参考答案:D

18、施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价 D.将该投标文件直接作废标处理 参考答案:B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目,其评标价比较 如下:

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。A.3200和3200 B.3360和3200 C.3350和3500 D.3370和3400 参考答案:C 20、对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。A.概念设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 参考答案:B

21、设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求 B、有利于加快施工进度 C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求 参考答案:D

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值 B、到货时间满足施工进度计划 C、采购资金落实到位情况 D、保证库存周期最短 参考答案:B

23、根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质 C、本专业所属行业更高等级设计资质 D、工程设计专项资质 参考答案:D

24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人 B、勘察人 C、监理人 D、项目施工单位 参考答案:A

25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。A、发包人要求**合同,设计人未开始工作的,不退还定金 B、合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费 D、因设计**工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费 参考答案:A

26、根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。A、项目经理任命书 B、合同协议书 C、工程设备表 D、建筑材料表 参考答案:B

27、根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。A、采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效 B、采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效 C、采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效 D、采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效 参考答案:A

28、根据《标准施工合同》,当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是()。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书 B、图纸→中标通知书→专用合同条款 C、中标通知书→图纸→专用合同条款 D、中标通知书→专用合同条款→图纸 参考答案:D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A、投标截止日前第14天 B、投标截止日前第28天 C、招标公告发布之日前第14天 D、招标公告发布之日前第28天 参考答案:B 30、根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。A、承包人负责投保,并承担办理保险的费用 B、发包人负责投保,并承担办理保险的费用 C、承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用 D、发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用 参考答案:A

31、根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网 B、组织监理单位编制施工组织设计 C、组织设计单位进行设计交底 D、组织监察单位进行现场勘查 参考答案:C

32、根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书 B、监理人发出的开工通知 C、合同双方签订的合同协议书 D、监理人批准的施工进度计划 参考答案:B

33、根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2% B.签约合同价的2% C.工程结算加的3% D.签约合同价的3% 参考答案:D

34、根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点 C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场 参考答案:A

35、根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者 B、两个价格指数中的均值 C、两个价格指数中的较低者 D、两个价格指数按约定**的均值 参考答案:C

36、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

A、成本加酬金 B、成本加利润 C、成本加规费

D、直接成本加间接成本 参考答案:B

37、根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收h合格。

A、14 B、28 C、42 D、56 参考答案:D

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A、减少设计变更 B、易获得最优设计方案 C、加强发包人对承包人的监督 D、减少承包人的风险 参考答案:A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A、工程量清单 B、发包人要求 C、单位分析表 D、发包人建议 参考答案:B 40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。A、价格清单 B、分析软件 C、设计文件 D、计算书 参考答案:C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A、签发工程验收证书 B、出具最终结清证书 C、提交竣工验收报告 D、颁发缺陷责任期终止证书 参考答案:D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A、工程进度款z支付分解表 B、投资计划使用分配表 C、工程进度款使用计划表 D、建设资金平衡表 参考答案:A

43、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段j进行的是()。

A、联动试车

B、保证工程满足合同要求的试验 C、功能性试验

D、产能及环保指标测试 参考答案:C

44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。

A、标的物交付

B、当事人之间意思表示一致 C、货款交付

D、材料设备所有权转移 参考答案:B

45、对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。A、抽检比例和取样方法 B、抽检数量和检测方法 C、检测方法和抽检比例 D、取样方法和抽检数量 参考答案:A

46、材料采购合同履行中,可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是()。A、类比衡量法 B、理论换算法 C、尾差分析法 D、经验鉴别法 参考答案:D

47、设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。A、附加服务 B、额外服务 C、伴随服务 D、增至服务 参考答案:C

48、FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A、专业监理工程师 B、建设单位代表 C、监理员

D、施工项目技术负责人 参考答案:A

49、根据FIDIC《施工合同文件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。A、承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同 B、承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费 C、在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容 D、承包商对指定分包商的违约承担连带责任 参考答案:B 50、根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确的合同属于()。A、目标合同 B、标价合同 C、管理合同 D、成本补偿合同 参考答案:B

51、下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。A、发包人名称 B、承包人名称 C、发承包项目名称 D、提供施工场地的约定 E、工程价款结算的约定 参考答案:DE

52、关于无权代理的说法,正确的有()。

A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人” C、对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权” D、无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为 E、无权代理行为由行为人承担民事责任 参考答案:ACD

53、根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。A、主债权及利息 B、违约金 C、行政罚款 D、损害赔偿金 E、实现债权的费用 参考答案:ABDE

54、项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 B、承包人在施工过程中毁约 C、发生不可抗力导致合同无法履行 D、承包人破产、倒闭使合同不能履行

E、因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间 参考答案:BCDE

55、关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。A、两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力 B、通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查 C、资格后审在评标后定标前进行 D、资格后审和资格预审的时间不同 E、资格后审的内容比资格预审少 参考答案:ABD

56、采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。A、第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标 B、第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C、未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰 D、第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价 E、第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审 参考答案:ACD

57、下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。A、投标人针对招标文件提出的质疑 B、投标预备会的会议纪要 C、对投标人质疑的书面解答 D、招标人发布的资格预审公告 E、招标人对投标文件的修改 参考答案:BCE

58、关于投标预备会的说法,正确的有()。A、投标预备会是法定的招标程序 B、投标预备会上应进行招标工程交底 C、投标预备会由工程监理单位组织召开 D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑 E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题 参考答案:BD

59、根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A、承担本标段设计任务的设计施工总承包单位 B、本标段的监理人

C、与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位 D、与招标人同属一个行政主管部门的单位 E、招标人不具备独立法人资格的附属机构 参考答案:BCD 60、根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。A、投标人d的投标报价与招标标底一致 B、不同投标人的投标文件由同一单位编制 C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜 D、不同投标人的投标函格式相同 E、不同投标人的投标文件异常一致 参考答案:BCE 61.关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标 B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段 C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价 E、投标人可以低于成本的价格报价 参考答案:ABD 62、国有资金控股必须依法招标的项目,招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A、排名第一的中标候选人放弃中标 B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高 D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金 E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求 参考答案:ABD 63、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A、负责所供货的设备监造

B、提供货物组装和维修所需的专用工具 C、提供详细的操作和维护手册

D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责 E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训 参考答案:BCE 64、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。A、工程放线测量 B、大地测量 C、结算工程量测量 D、水文地质勘察 E、工程地质勘察 参考答案:BDE 65、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权 B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求 C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批 D、负责向发包人和施工单位进行设计交底 E、解决施工过程出现的设计问题 参考答案:ABDE 66、根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。A、施工工程或标段 B、工程结算方式 C、质量标准 D、合同组成文件 E、变更处理程序 参考答案:ACD 67、根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在d订立合同时明确的内容有()。

A、发包人提交施工图审查的时间 B、承包人的设计范围

C、承包人提交设计文件的期限 D、承包人提交设计文件的数量 E、监理人签发图纸修改的期限 参考答案:BCDE 68、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。

A、保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失 B、损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿 C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担 D、已完成工程损失由承包人承担

E、施工设备和进场材料损失由保险公司承担 参考答案:BC 69、根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。A、签约合同价不包括承包人利润 B、签约合同价即为中标价

C、签约合同价包含暂列金额、暂估价

D、签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款 E、签约合同价应在合同协议书中写明 参考答案:BC 70、根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。A、单价子目已完工程量按月计算

B、总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动 C、总价子目已完工程量按月计算

D、总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量 E、总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量 参考答案:ABD 71、根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

A、发现文物、石化等的处理

B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工 D、隐蔽工程重新检验质量合格 E、不可抗力事件发生后的清理工作 参考答案:BCD 72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A、保险责任不同 B、安全生产管理职责不同 C、劳务人员管理方式不同 D、施工组织不同 E、施工质量责任期限不同 参考答案:ADE 73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同 C、承包人可根据需要自行修改联合体协议 D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容 E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案:BD 74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A、施工场地临时道路通行权的取得 B、材料和工程设备的提供方 C、计日工和暂估价的补偿方式 D、施工图设计文件的提供方 E、竣工后试验的责任方 参考答案:ACE 75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

A、职业责任险 B、现场人员工伤保险 C、第三者责任险 D、设计和工程保险 E、现场人员意外伤害保险 参考答案:BE 76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准 参考答案:ABD 77、材料采购合同履行z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。A、磅差分析法 B、查点法 C、经验鉴别法 D、衡量法 E、理论换算法 参考答案:BDE 78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A、合同号 B、目的港 C、出发港 D、收货人编号 E、提单号 参考答案:ABD 79、根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书 参考答案:BC 80、关于风险CM模式的说法,正确的有()。A、CM合同属于管理承包合同 B、CM合同采用成本加酬金的计价方式 C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理 参考答案:ABC

第四篇:2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案

2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案

1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A、行政手段

B、合同

C、诚信

D、道德

参考答案:B

2、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A、取得相应的执业资格证书

B、有依法成立的公司

C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力

参考答案:D

3、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。

A、借款合同

B、勘察合同

C、施工合同

D、技术转让合同

参考答案:A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。

A、因国际禁运解除进口设备运输合同

B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同

参考答案:C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标,中标后***的合同义务由()c承担。

A、施工企业法定代表人

B、拟派项目经理

C、施工项目部

D、施工企业

参考答案:D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

A、公司甲

B、公司乙

C、银行

D、登记机关

参考答案:A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A、4月30日

B、5月5日

C、5月15日

D、6月14日

参考答案:D

8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。

A、大雨造成现场档案资料损毁

B、雷电击毁现场施工用配电柜

C、设计错误导致部分工程拆除重建

D、施工机械过度磨损需要停工检修

参考答案:B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A、申请人须知前附表

B、资格审查办法

C、投标人须知前附表

D、资格预审公告

参考答案:B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A、建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目

B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D、构成内容多且专业性强的大型项目

参考答案:C

11、招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。

A、公布招标公告

B、发售招标文件

C、开标

D、评标

参考答案:C

12、某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。

A、5

B、10

C、15

D、20

参考答案:A

13、关于延长投标有效期的说法,错误的是()。

A、需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人

B、投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长

C、投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格

D、投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金

参考答案:

14、根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A、收到中标通知书至签订合同

B、评标结束至确定中标人

C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间

参考答案:

15、根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A、提供资料的有效性和完整性

B、企业资质条件

C、拟派项目经理资格

D、企业类似工程业绩

参考答案:A

16、施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。

A、资格

B、程序

C、响应性

D、形式

参考答案:D

17、根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案:D

18、施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

参考答案:B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目,其评标价比较 如下:

投标人

投标报价(万元)****(万元)****(万元)

甲 3200 0 160

乙 3500-100-50

丙 3400-50 20

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。

A.3200和3200

B.3360和3200

C.3350和3500

D.3370和3400

参考答案:C

20、对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

参考答案:B

21、设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

参考答案:

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A、最大限度减少资金时间价值

B、到货时间满足施工进度计划

C、采购资金落实到位情况

D、保证库存周期最短

参考答案:B

23、根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质

C、本专业所属行业更高等级设计资质

D、工程设计专项资质

参考答案:D

24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

参考答案:A

25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。

A、发包人要求**合同,设计人未开始工作的,不退还定金

B、合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费

参考答案:

26、根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。

A、项目经理任命书

B、合同协议书

C、工程设备表

D、建筑材料表

参考答案:B

27、根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。

A、采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

B、采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

C、采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

D、采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

参考答案:A

28、根据《标准施工合同》,当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是()。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书

B、图纸→中标通知书→专用合同条款

C、中标通知书→图纸→专用合同条款

D、中标通知书→专用合同条款→图纸

参考答案:D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A、投标截止日前第14天

B、投标截止日前第28天

C、招标公告发布之日前第14天

D、招标公告发布之日前第28天

参考答案:B

30、根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。

A、承包人负责投保,并承担办理保险的费用

B、发包人负责投保,并承担办理保险的费用

C、承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用

D、发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用

参考答案:A

31、根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A、组织施工单位测设施工控制网

B、组织监理单位编制施工组织设计

C、组织设计单位进行设计交底

D、组织监察单位进行现场勘查

参考答案:C

32、根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。

A、发包人发出的中标通知书

B、监理人发出的开工通知

C、合同双方签订的合同协议书

D、监理人批准的施工进度计划

参考答案:B

33、根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

参考答案:

34、根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

参考答案:A

35、根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者

B、两个价格指数中的均值

C、两个价格指数中的较低者

D、两个价格指数按约定**的均值

参考答案:C

36、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

A、成本加酬金

B、成本加利润

C、成本加规费

D、直接成本加间接成本

参考答案:B

37、根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收h合格。

A、14

B、28

C、42

D、56

参考答案:

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。

A、减少设计变更

B、易获得最优设计方案

C、加强发包人对承包人的监督

D、减少承包人的风险

参考答案:A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A、工程量清单

B、发包人要求

C、单位分析表

D、发包人建议

参考答案:B

40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A、价格清单

B、分析软件

C、设计文件

D、计算书

参考答案:C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A、签发工程验收证书

B、出具最终结清证书

C、提交竣工验收报告

D、颁发缺陷责任期终止证书

参考答案:D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A、工程进度款z支付分解表

B、投资计划使用分配表

C、工程进度款使用计划表

D、建设资金平衡表

参考答案:A

72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A、保险责任不同

B、安全生产管理职责不同

C、劳务人员管理方式不同

D、施工组织不同

E、施工质量责任期限不同

参考答案:ADE

73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C、承包人可根据需要自行修改联合体协议

D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案:BD

74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A、施工场地临时道路通行权的取得

B、材料和工程设备的提供方

C、计日工和暂估价的补偿方式

D、施工图设计文件的提供方

E、竣工后试验的责任方

参考答案:ACE

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

A、职业责任险

B、现场人员工伤保险

C、第三者责任险

D、设计和工程保险

E、现场人员意外伤害保险

参考答案:BE

76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C、工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

参考答案:ABD

77、材料采购合同履行z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。

A、磅差分析法

B、查点法

C、经验鉴别法

D、衡量法

E、理论换算法

参考答案:BDE

78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A、合同号

B、目的港

C、出发港

D、收货人编号

E、提单号

参考答案:ABD

79、根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。

A、工程移交证书

B、工程接受证书

C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书

E、工程保修书

参考答案:BC

80、关于风险CM模式的说法,正确的有()。

A、CM合同属于管理承包合同

B、CM合同采用成本加酬金的计价方式

C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

参考答案:ABC

第五篇:监理工程师选修课考题及答案(84分)

1.单选题【本题型共60道题】

1.起重设备轨道安装时,两平行轨道的接头要错开,其距离不小于起重机()。

A.前后车轮的距离

B.前后车轮1.5倍的距离

C.前后车轮2倍的距离

D.前后车轮2.5倍的距离

2.在下述去除杂质的方法中,属于纯水制备过程中去除有机物的方法是()。

A.紫外线灯照射

B.微孔过滤

C.蒸馏

D.膜脱气

3.进行轻工业建设工程给排水工程系统监理工作时,一体化净水器基础上表面标高要保证高于周边场地()mm以上。

A.90

B.100

C.105

D.110

4.《特种设备安全监察条例》将压力管道的范围规定为最高工作压力大于或者等于()的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质且公称直径大于25mm的管道。

A.0.05Mpa

B.0.1Mpa

C.0.2Mpa

D.0.5Mpa

5.大型IC工厂的生产厂房火灾危险性分类一般为()。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

6.轻工业工程的土建工程中,下列关于啤酒厂糖化车间工艺设备特点的说法中不正确的是()。

A.楼面开洞口大 B.糖化锅荷载大

C.设备吊装难度大

D.设备面积大

7.设备就位前,应督促施工单位按()划定安装的基准线。

A.柱的实际中心线

B.柱的标高线

C.有关建筑物的轴线

D.墙的实际中心线

8.受力的机器地脚螺栓,如为弯钩式,则埋入混凝土基础的深度不应小于()倍螺栓直径。

A.10

B.15

C.20

D.25

9.受力的机器地脚螺栓,如为锚板式地脚螺栓,则埋入混凝土基础的深度不应小于()倍螺栓直径。

A.10

B.15

C.20

D.25

10.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对监理工作的要求,以下做法正确的是()。

A.对于拆迁设备、旧设备、出厂不合格的机械产品及因精度达不到使用要求的机械设备,应退还该批机械产品要求供货商重新发货

B.通过开箱验收,有出厂合格证的设备即可进行安装

C.对有刻度或数字显示的检测器具,其精度等级和最大分度值不应低于被检对象的最小允许偏差值

D.安装准备阶段应根据已批准的施工组织设计(或方案)明确的安装工序和工序检验内容进行检验和监督,并对承包商在安装中的自检、互检和专业检查记录进行核查

11.在下述去除杂质的方法中,属于纯水制备过程中去除溶解离子的方法是()。

A.电渗析

B.离子交换

C.真空脱气

D.超过滤

12.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98,壁厚大于()mm低碳钢,焊接后应进行热处理。

A.25

B.30

C.36

D.40

13.机器基础二次浇筑的混凝土一般要比基础的混凝土强度等级提高一级,二次浇筑的厚度小于50mm时,采用()。

A.1:2水泥砂浆

B.1:1水泥砂浆

C.细石混凝土

D.钢筋混凝土

14.对于进入电子工程洁净室内的配电盘、柜和接线盒线缆的管口(含备用管),穿线后必须()。

A.立即进行下道工序

B.严密封堵

C.进行清洗

D.密闭处理

15.用于系统设备搜索与跟踪能力试验的微(电)波暗室一般是什么体型()。

A.矩形

B.圆形

C.异性

D.多边柱形

16.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,下列不属于机械设备安装工程验收必备资料的是()。

A.主要材料购买合同

B.设计修改的有关文件

C.隐蔽工程记录

D.试运转记录

17.TFT-LCD行业中废液回收处理方法中,通过利用不同物质相异的蒸汽压,也就是利用不同沸点差,以进行热交换来达到分离的方法是()

A.沸点差蒸馏

B.共沸蒸馏 C.蒸发

D.沉淀

18.为了节约能源,照明光源不宜采用()。

A.细管径直管径直管荧光灯

B.紧凑荧光灯

C.高压钠灯

D.普通白炽灯

19.在机械设备安装工程中,设备安装的第一项工作是()。

A.设备的开箱检查和保管

B.设备基础验收

C.设备的就位和找正调平

D.地脚螺栓的安装

20.电子工程洁净室验收前,各系统应已调试完成,并稳定运行至少()h以上。

A.12

B.24

C.36

D.48

21.集成电路(IC)工厂建设的设计核心是()。

A.防微振技术

B.微污染控制技术

C.防噪声技术

D.恒温恒湿技术

22.工业窑炉基础的安装工程中,由于炉子轨道部分是隐蔽工程,就要求监理时要确保主要技术参数的实现,对轨道安装各部位的允许偏差正确的规定是()。

A.轨道中心线、砂封、拖曳机构的钝轮或链轮中心线的偏差:2mm

B.同一横断面上各条轨道标高差:1mm

C.轨道接头间隙的偏差:1mm

D.轨道的横向水平倾斜度偏差:1/1000

23.根据《连续输送设备安装工程施工及验收规范》,连续输送设备必须经试运转合格后方可交付生产使用。监理工程师要协助(),并在试运转合格后组织工程验收并办理移交手续。

A.建设单位组织有负荷的试运转

B.建设单位组织无负荷的试运转 C.承包单位组织有负荷的试运转

D.承包单位组织无负荷的试运转

24.在机械行业中,产品在设计阶段就规定了技术条件,一般也包括无损检验的要求。为便于检测,无损检测人员需要把检测要求转化为无损检测规程和()。

A.工艺卡

B.工艺程序

C.工艺流程

D.检测手段

25.冷(热)水系统的清洗工作,属封闭式的循环清洗,应该()

A.每1~2h排水一次,反复3次

B.每2~3h排水一次,反复3次

C.每2~3h排水一次,反复多次,直至水质清洁为止

D.每1~2h排水一次,反复多次,直至水质清洁为止

26.空气湿度对电子产品生产及运行有着很大的影响,湿度低容易产生静电,一般而言,空气的湿度不宜低于()。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

27.洁净厂房的施工不同于普通工业与民用建筑,空调、净化工程一般由专业公司承担,净化室墙、顶等由专业公司进行二次深化设计但必须()认可。

A.建设单位

B.施工单位

C.原设计单位

D.监理单位

28.《特种设备安全监察条例》将压力管道定义为:利用一定的压力,保障压力管道安全运行,最高工作压力大于或者等于1Mpa(表压)的气体等,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质且公称直径大于()mm的管道。

A.15

B.20

C.25

D.30

29.电子工程洁净室工程竣工验收的主要内容不包括()。

A.静压差测试

B.风速或风量测试

C.自净时间测试

D.导电性能测试

30.以声速值、回弹值与混凝土强度之间的相互关系为基本依据,在自然状态下测试出混凝土的某些物理量,进而按相互关系推算出混凝土特征强度的测试方法称为()。

A.电磁感应法

B.脉冲电磁波法

C.射线检测法

D.超声检测法

31.以下哪种规范是已经编制完成实施的典型与电子工程建设相关的设计规范()。

A.电子工程建设环境保护设计规范

B.电子工程建设节能设计规范

C.洁净厂房设计规范

D.电子工业洁净厂房设计规范

32.对设备基础的验收,需要预压的基础应要求()并应有预压沉降纪录,否则不得进行基础验收和设备安装。

A.承包商按设计规定方法进行预压

B.承包商按检测单位规定方法进行预压

C.检测单位按设计规定方法进行预压

D.监理单位按设计规定方法进行预压

33.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,下列关于机械设备装配过程中监理注意事项的说法中不正确的是()。

A.出厂已装配好的零件、组合件,均不得拆卸后重新装配

B.装配前督促安装单位对需要装配的零部件配合尺寸、相关精度等应复验并作记录

C.检查安装单位的施工记录,督促安装单位的质量检查措施的落实,加强工序验收和中间隐蔽验收并作好安装检查与验收记录

D.对有不符合要求或其他异常现象,应督促安装施工人员立即修配

34.《城镇燃气设计规范》GB50028将燃气管道按压力分为()。

A.3级

B.4级

C.5级

D.6级

35.机器基础钢筋不得使用()。

A.I级钢筋

B.Ⅱ级钢筋

C.冷轧钢筋

D.热轧变形钢筋

36.机械工程管道供应系统按压力等级划分,可分为高压管道、中压管道、低压管道和真空管道。其中高压管道承受的压力()。

A.P﹥8Mpa

B.P﹥10Mpa

C.P﹥12Mpa

D.P﹥15Mpa

37.下述IC工厂外部振源各种传播途径中,正确的是()。

A.外部振源→主体结构→地基基础→精密设备

B.外部振源→精密设备→主体结构→地基基础

C.外部振源→地基基础→主体结构→精密设备

D.外部振源→精密设备→地基基础→主体结构

38.在制冷技术中,人工制冷的方法很多,目前应用最多的是液体气化制冷,这种制冷称为蒸气制冷。下列不属于液体气化制冷方法的是()。

A.气体膨胀制冷

B.蒸气压缩式制冷

C.吸收式制冷

D.蒸气喷射式制冷

39.电子工程洁净室的功能鉴定为“静态”是指()。

A.洁净设施已经完成,所有动力系统接通并运行,生产设备并未运行,且有人员

B.洁净设施已经完成,所有动力系统接通并运行,生产设备已经安装并运行,但无人员

C.洁净设施没有完成,所有动力系统接通并运行,生产设备已经安装并运行,但无人员

D.洁净设施没有完成,所有动力系统接通并运行,生产设备并未运行,且无人员

40.特种设备的监督检验、定期检验和型式试验由()负责。

A.特种设备生产单位

B.特种设备安装单位

C.经核准的特种设备检验检测机构

D.直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门

41.集成电路(IC)工业在生产中对防微振有较高的要求,IC前工序厂房上部微防振结构可分为钢筋混凝土结构和钢结构,下列说法哪项是正确的()。

A.钢结构比钢筋混凝土结构造价高,但钢结构能有效减弱振动影响

B.钢结构比钢筋混凝土结构造价高,钢筋混凝土结构能有效减弱振动影响

C.钢筋混凝土结构比钢结构造价高,但钢结构能有效减弱振动影响

D.钢筋混凝土结构比钢结构造价高,钢筋混凝土结构能有效减弱振动影响

42.以下哪种管道在焊接前应进行预热,并且预热温度为100~200℃()。

A.壁厚大于36mm的低碳钢管道

B.壁厚大于20mm的低合金钢管道

C.壁厚大于10mm的不锈钢管道

D.壁厚大于25mm的10号、15号、20号低碳钢管

43.根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211-2004),工业窑炉的炉膛及耐火砌体的膨胀缝的留置原则是:施工图中砌体的膨胀缝未作规定时,则按每()m左右距离留出一条膨胀缝。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

44.如果地脚螺栓孔在设计上规定要在机器安装完毕后灌浆时,应采用强度不低于()的细石混凝土浇筑。

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

45.监理轻工业建设工程采暖工程中的风管及部件制作时,矩型风管在()情况下,需采取加固措施。

A.边长≤800mm的保温风管,其管段长度小于12m

B.边长≥630mm的非保温风管,其管段长度大于12m

C.边长≤630mm的非保温风管,其管段长度大于12m

D.边长≥800mm的保温风管,其管段长度小于12m

46.在机械工程设备调试由业主组织的是哪种()

A.单体设备的无负荷运转 B.单体设备的负荷运转

C.整个车间的无负荷运转

D.整个车间的负荷运转

47.对于轻工业给排水的一体化净水基础上表面标高要保证高于周边场地()。

A.60mm

B.70mm

C.80mm

D.100mm

48.TFT-LCD行业使用的液体化学品数量众多,化学品仓库采取耐火极限()。

A.不低于3h的非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板

B.不低于1.5h的非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板

C.不低于3h的非燃烧体墙和3h的非燃烧体楼板

D.不低于2h的非燃烧体墙和1h的非燃烧体楼板

49.轻工业建设工程给排水工程的事中质量控制内容不包括()。

A.工序之间的交接检查

B.中间产品质量控制

C.隐蔽工程质量控制

D.施工机械设备质量控制

50.洁净室建筑净化系统施工现场的环境温度不应低于()

A.5℃

B.15℃

C.10℃

D.20℃

51.制浆造纸行业“三废”防治的重点是()。

A.废水

B.废气

C.废渣

D.废液

52.无损检测对材料或工件不会产生损害,不影响其未来使用性能或用途,因此被广泛使用于机械行业。只适用于导电材料的无损检测方法是()

A.涡流检测法

B.渗透检测法 C.磁粉检测法

D.射线检测法

53.与机器底座接触的混凝土基础顶面四周应比机器底座大()mm。

A.100

B.150

C.200

D.250

54.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98中的设备开箱和材料验收》的适用范围是()。

A.拆卸设备

B.旧设备

C.出厂不合格的设备

D.经检验合格的新的机械设备

55.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》适用于以下哪种设备的验收()

A.拆迁设备

B.出厂时经检验合格的新的机械设备

C.旧设备

D.精度达不到使用要求的机械设备

56.电子工程洁净室的洁净设施已经完成,所有动力系统接通并运行,但无生产设备、材料和人员,此时,洁净室工程鉴定为()。

A.空态

B.占用状态

C.静态

D.动态

57.IC前工序厂房内的动力设备往往是精密设备转动影响的主要成分,因此要对这些设备采取高效能隔振措施,采用双级隔振方案能隔除()的振动。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

58.根据《起重设备安装工程施工及验收规范》对监理工作的要求,下列说法中不正确的是()。

A.大型、特殊、复杂的起重设备的吊装,应督促承包商编制完善的吊装方案并报监理单位审查

B.对利用建筑结构柱、梁等作为吊装的重要承力点,必须由原设计单位进行审查

C.起重设备安装前,应对通用桥式起重机、壁上起重机、冶金起重机等与建筑物之间的相关的最小安全距离(上方最小距离和侧方最小距离)进行核查并作出记录

D.起重机试运转前核查的主要内容是钢丝绳端固定及其在吊钩、取物装置、滑轮组和卷筒上的缠绕情况

59.下列不属于工业窑炉的炉膛及耐火砌体、保温层监理要点的是()。

A.砌体尺寸的确定

B.砌体施工的基本要求

C.砌体无损检测的原则

D.砌体的膨胀缝的留置原则

60.起重机动负荷试运转时,起重量应为额定起重量的()。

A.0.9倍

B.1.0倍

C.1.1倍

D.1.2倍

2.多选题【本题型共20道题】

1.在机械工厂中,如果生产车间的组织形式是以部件为基础的组织生产,则其生产的特点有()。

A.大大减少了厂内车间之间的运输量

B.减少工序之间的储运和等待

C.在同一车间内,各工艺工种所产生的质量问题比较容易解决

D.特别适用于多品种的小批量生产

E.有利于部件的成本核算

2.机器基础在长期动荷载作用下,可能会发生不均匀沉降而影响生产,为了及时发现问题和便于判断,对大型机器或差异沉降敏感的机器,在其基础上要设置沉降观测点并按()几个阶段进行沉降观测。

A.基础底板施工前

B.基础全部施工完毕后

C.机器安装完毕前

D.机器安装完毕后

E.试运转期间

3.特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知()的特种设备安全监督管理部门,批准后方可施工。

A.直辖市

B.设区的市

C.工程所在地

D.设备生产地

E.县级管理部门

4.工业机器人已被广泛应用于各行各业,在工业机器人系统工程的项目管理中,哪些做法是正确的()

A.机器人工程,往往是一个系统工程,相关的配套投资也高,因此投资概算时,一定要考虑全面,不能漏项

B.项目运作前期要考虑机器人的进口能否减免关税

C.采购、招标采用一般国内设备采购、招标的形式

D.进口设备的合同都要求在到货前,付款需达到80%以上或信用证的形式

E.机器人本体的供货周期较长,在进度计划上一般定位为“长周期供货商品”

5.电子产品对生产环境有着严格的要求,以下空气湿度对电子产品的生产的影响中,哪些说法是正确的()

A.湿度过大,电子元器件易引起漏泄通路、漏电、击穿及材料老化等变化

B.湿度过低,易使塑料、绝缘材料等干缩、变形、甚至龟裂

C.湿度超多一定的临界值,将加速金属的腐蚀

D.湿度过低,工件表面的黏附的尘粒难以除去

E.湿度过大,容易产生静电

6.国务院颁布的《特种设备安全监察条例》的适用范围不包括()。

A.铁路机车

B.客运索道

C.海上设施和船舶

D.大型游乐设施

E.煤矿矿井

7.电子工程洁净室的装饰装修应注意的主要内容有()。

A.洁净厂房的建筑布局一般是在厂房外布置一个环形密封走廊

B.地面应用平整无缝隙、耐磨耐腐蚀、不易集聚静电的、便于清理的整体地面

C.墙面应光滑、平整不起尘,耐腐蚀,色彩和谐,便于识别污染物,内墙涂料必须采用防霉、防静电、避免眩光并能耐受清洗和消毒的材料涂刷

D.所有所有送风管、灯具必须布置在技术夹层里

E.为了保证空气洁净、不受扰动,技术夹层内不设检修走道

8.机械工厂中,按其生产车间工作环境类型,可分为一类和二类,其中,二类工作环境车间的特点有()。

A.起重设备吨位大、级差范围广

B.设备基础复杂

C.能源消耗量小

D.相对于一类工作环境好

E.公用系统配套要求高

9.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,下列关于施工准备阶段监理工作的说法中正确的有()。

A.施工条件的核查,包括核查施工图纸和设备技术文件是否齐全、有效

B.对大中型、特殊的或复杂的安装工程而言,核心查施工单位是否编制了施工组织设计或施工方案,其施工组织设计或施工方案是否得到了批准

C.如果安装时需利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用

D.设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资料或记录

E.对基础施工中出现的地质异常情况,应及时向建设单位进行反映,同时暂停基础施工,待建设单位出具处理意见后再行施工

10.电子工程洁净室的气流流型主要分为()等几种类型。

A.单向流

B.双向流

C.多向流

D.非单向流

E.混合流

11.电子产品对其生产环境的特殊要求有()。

A.空气洁净度要求

B.空调恒温恒湿要求

C.防高振要求

D.防静电要求

E.电磁环境和电磁屏蔽要求

12.按照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98对监理工作的具体要求,设备开箱应在监理组织下,由()有关人员对到场设备进行验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设备采购单位 D.施工单位

E.设备供货单位

13.凡使用目前尚没有国家、地方、政府部门或行业协会标准规定的新产品、新材料,监理应注意哪些事项()

A.具备鉴定资格的单位或部门出具的鉴定证书

B.提供商检证明

C.提供产品质量标准和试验要求

D.使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验

E.提供安装质量、维修、使用和工艺标准等相关技术文件

14.电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装前应由()共同对电梯井道施工质量进行记录,发现问题及时交由土建单位进行整改。

A.土建施工单位

B.电梯安装单位

C.监理单位

D.建设单位

E.安全监察部门

15.微(电)波暗室实验室工程中哪些属于功能性房间()

A.微(电)波暗室

B.测量控制室

C.准备间

D.技术间

E.传导测量间

16.制冷设备的气密性实验(或称检漏)分为()阶段。

A.对制冷剂为氨的系统,采用干燥的压缩空气、二氧化碳或氮气作介质进行试验

B.对制冷剂为氟利昂的系统,应用二氧化碳或瓶装压缩氮气作介质进行试验

C.对制冷剂为氟利昂的系统,采用干燥的压缩空气、二氧化碳或氮气作介质进行试验

D.对制冷剂为氨的系统,应用二氧化碳或瓶装压缩氮气作介质进行试验

E.对较大的制冷系统也可采用干燥过滤处理后的压缩空气

17.对制冷设备的材料质量进行检查,哪些要求是正确的是()

A.氨制冷剂系统的管道、附件、阀门及填料和接触的零件,不得采用铜和铜合金材料,因为氨对铜和铜合金具有腐蚀作用

B.与制冷剂接触的密封垫片不得使用铝材,纯度较高的铝材也不可以

C.法兰、螺纹等处的密封材料,应选用耐油橡胶石棉板、聚四氟乙烯膜带、氯丁橡胶密封液等 D.氨制冷系统普遍采用无缝钢管,其内壁镀锌

E.氟利昂系统普遍使用纯铜管

18.2003年3月颁布的《特种设备安全监察条例》适用于下列哪些特种设备:()

A.压力容器

B.电梯

C.铁路机车

D.客运索道

E.煤矿矿井使用的特种设备

19.设备管道的清洗、吹扫、防腐和绝热有什么要求()

A.不同的管材对水质有不同的要求

B.管道的冲洗、吹扫应采用小流量、高流速

C.氧气及富氧管道必须进行脱氧处理

D.需酸洗、钝化处理的管道,其处理液的配方及处理时间应严格按照设计规定处理后的管道应及时封闭或加以保护

E.不同的防腐及绝热材料对不同的金属材料有不同的影响,其选用应严格按照设计执行

20.IC厂房的建设特点上,哪些描述是正确的()

A.主要生产厂房尽可能布置在厂区中央

B.单独建设的动力厂房与洁净厂房应留有足够距离

C.核心区(防微振区)布置在核心区域,两侧布置空调、冷冻、纯水等站房及工艺用泵房等,即在核心区周围有众多振源

D.顶层为空气洁净及送风层

E.底层为工艺生产层

下载监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析word格式文档
下载监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    水利监理工程师考试合同管理案例分析试题

    水利监理工程师考试合同管理案例分析试题 合同管理案例分析【案例题1】某引水渠工程长5km,渠道断面为梯形开敞式,用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水......

    2012年公路监理工程师合同管理答案

    一、单选题:1~5BAACC;6~10BBACC; 11~15 DCDAA; 16~20 CCCBB。 二、多选题: 1、BCE;2、ACDE;3、BE;4、ABDE;5、BD;6、BCDE;7、BDE;8、ABD; 9、ABE;10、ABD;11、BE;12、ABC;13、......

    监理工程师合同管理真题及答案

    一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。A.职务代理B......

    2012年监理工程师考试《合同管理》复习题

    2012年监理工程师考试《合同管理》复习题 1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于。 A.职务代理 B.指定代理 C.法......

    监理工程师考试合同管理 判断题(全文5篇)

    合同管理——判断题 判断题(10题/10分) 1、保证合同的当事人是权利人和义务人 2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设......

    2014年监理工程师考试合同管理二

    中国建筑教育培训领航人 2014年监理工程师考试合同管理模拟试题二 一、多项选择 C.合同承包人的选定权 D.委托监理工程重大事项的决定权 E.完成监理任务后获得酬金的权利......

    2014年监理工程师考试(案例分析)网校备考题

    文章来自:http://edu.21cn.com/kcnet570/ 2014年监理工程师考试(案例分析)网校备考 题(1)一、某工程,施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程......

    监理工程师继续教育考试及答案

    2015年监理工程师继续教育考试及答案(65分) 1.单选题【本题型共60道题】 1.地下连续墙混凝土灌注宜高出设计高程(C)m A.100 B.150-200 C.300-500 D.500-600 2.垃圾填埋场渗......