系统工程合同（精选五篇）

第一篇：系统工程合同

甲方：工程地点：

乙方：广元市安智科技有限公司合同编号：

一、工程总造价：万千百十元

二、运输方式及运费支付：

三、进场时间：

四、乙方必须按国家颁发的相关标准和施工规则组织施工。

五、工程款支付方式：首付50%。安装调试完毕经公安机关验收合格，余款一次性付清。

六、系统维护：乙方对系统（产品）免费保修壹年，终身维护（保修期满，保修协议另行签定）。

七、违约责任和仲裁：甲乙双方如有一方违约，则向另一方按工程造价的%赔偿，合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，可向合同签定地经济合同仲裁委员会申请直接或向合同签定地人民法院起诉。

八、本合同一式份，甲乙双方各执份。

本合同双方签定之日起生效。

甲方（章）：乙方（章）：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

本合同签定日期：年月日

第二篇：弱电系统工程合同

弱电系统工程合同

篇一：智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同

甲方：锦州昌茂房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：锦州市古塔区利秋门业（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1、工程名称：紫东华府小区黑白可视对讲系统工程

2、工程地址：辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区

二、合同承包范围

对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。

三、施工依据

甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。

四、承包方式

1、乙方包工，包料的承包方式。

2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。

3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。

五、合同工期

按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。

六、施工要求

符合国家现行标准及规范。

七、质量标准及规范

本工程质量标准为优良（省优）。

八、质保期

验收合格后12个月。

九、合同价款

按444户计算，单价元（含税）

金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整

金额（小写）：元整

付款方式：

1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。

2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以元人民币抵工程款给乙方。

3、甲方留质量保证金元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。

4、提供发票为产品增值普通发票。

5、门卡每张元。

十、验收

甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。

甲方责任：

1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管走向图（白图）一套。

2、甲方提供施工用临时水、电。

3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。

4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。

5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。

十一、乙方责任

1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。

2、根据甲方提供的图纸进行设计，经甲方确认后可作为工程施工的依据，竣工图纸不另收费。

3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定，严禁违章作业。

4、乙方应认真执行甲方的管理，参加甲方组织的工程例会。

十二、双方责任

1、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行，每逾期一天，扣罚甲方合同价款的千分之五违约金，同时乙方有权自行处理所提供进场设备。

2、因乙方原因造成工期延误，乙方负责赔偿由此造成的经济损失。

十三、增训及服务

1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。

2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场，48小时内解决问题。

3、合同签定后，即具有法律效力，甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行，另一方可向地方人民法院提出诉讼。

十四、其它

1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分，与本合同不同之处，以本合同规定为准。

2、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。

甲 方（章）：乙 方（章）：

负责人签字：负责人签字：

日期： 年 月 日 日期：年 月 日

篇二：弱电系统工程合同书-通用版

XXXXXX弱电系统工程合同书

甲方：

乙方：

XXXXXX（以下简称甲方）将XXXXXX的弱电系

统工程承包给XXXXXX（以下简称乙方）。为了明确工程内容及双方的权利和义务，双方本着友好协作，紧密配合的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并考虑到甲方的实际情况和具体要求，经双方协商，共同签定本合同。

第一条 工程项目的内容和承包范围

1.项目的内容：监控系统工程（弱电子系统见设备清单）。

2.工程承包范围：乙方负责15个弱电系统的施工图设计、设备材料采购、运输、保管、室内管路、桥架、室外弱电管道施工内容施工、安装调试、测试、验收及工程保修和维护。

第二条 工程造价及承包方式

一、工程造价

智能弱电系统工程造价以设备材料清单的预算书为准，工程总造价为人民币 XXXXXX 万元整。附设备清单报价一份。

二、承包方式

1.本工程结算方式：按双方确认的合同单价，工程量按竣工图及经有效确认的变更签证按实计算。审计变更及签证工作内容与合同单价工作内容一致的，按照合同单价结算；设计变更及签证工作内容与合同单价工作内容相近的，参考合同单价结算；设计变更及签证工作内容与合同单价工作内容不一致的，由承包人事先上报，经发包人指定的造价咨询单位进行审价并送发包人批准，开办费、安装调试、设计和税率为固定比例。其中开槽按实际市场价由甲方直接定价，乙方负责全部设备按设计要求进行采购安装、调试工作，并通过主管部门技防办验收。

在本合同中不包含总包管理费配合费。

在本合同中，如果招标流程中发生招标代理费，则由发包方负责。

2.设备及材料由乙方严格按设备清单所规定的数量和型号购买与配置，如发现乙方未按设备清单所规定的数量和型号、品牌采购，甲方有权退货并要求乙方按原清单采购。

3.甲方为乙方提供施工现场和场地，提供水电等的施工条件，乙方的施工避开甲方的正常营业时间，加之现场施工难度大，在有关现场和场地施工中的交叉配合，应由甲方负责协调。

4.现场的安全保卫，应根据实际情况，由甲乙双方共同协商解决。

第三条 工期及双方责任

乙方安装的具体进度应按甲方工程进度情况，根据总工程进度计划，安排相应的进度计划完成各阶段的安装调试任务，确保完工后甲方能够正常使用。

第四条 双方责任

一、甲方责任

1.甲方指派现场施工管理人员监督、检查工程质量进度，负责设计图纸中的变更及工程总体初步验收，协助乙方将工程报相关部门验收。

2.由于甲方变更设计及调整系统配置时，应提前以书面形式通知乙方。经甲乙双方认定后方可执行。

3.配合乙方组织系统工程的安装调试及验收，并按合同所规定的结算及付款方式办理各阶段结算工作。

二、乙方责任

1.乙方应严格按照业主的要求进行施工安装、调试。确保工程质量和施工日期。

2.乙方所提供的设备型号、功能、规格应符合设备清单要求。如因实际需要调整的设备，应征得甲方的同意，否则，后果由乙方负责。

3.按安全施工规范的规定要求施工，确保施工安全。消防措施必须得当，注意防火防盗。乙方在工地发生安全事故所造成的

损失由乙方自行负责。

4.做好施工现场管理，维护现场清洁，通道通畅，器材摆放整齐，文明施工，并及时清理垃圾。

第五条 付款方式

工程总承包合同签定生效后：

1、工程无预付款

2、工程基本完成甲方支付合同总价的50%，即人民币XXXXXX万

4、工程决算审价完成后，甲方支付乙方至决算款的95%，余款5%作为工程质量保证金待保修期满后支付给乙方。保修期根据国家有关规定为2年。

第六条 工程质量及工程验收

工程质量

1.本系统严格按合同书中所签定的具体条款执行。

2.在进货和施工过程中，如发现质量不符，要停工或返工，由此

发生的一切费用由乙方负责。但由于甲方提出的更改系统方案所涉及到的设备及安装调试费用应由甲方负责。甲方未按合同付款，则设备产权属乙方。

3.乙方应提供二年的免费保修服务，包修包换。

4.在保修期内，如发现系统故障，乙方应在接到通知后

时内到达现场。使用不当所造成的损坏或工作不正常，维修和材料费用由甲方负责。在保修期内，系统如发生故障及时通知乙方给予维修。

5.在系统开通前，乙方负责免费为甲方培训物业单位技术人员。

6.系统验收后，设备安装位置及数量不得随意更改，必须以书面

形式报告管理部门，并由乙方派人更改，且收取一定的材料及工时费。

工程验收

1.乙方在工程竣工前6天，以书面形式通知甲方做预期验收检查。

2.工程竣工时，乙方提供技术资料，如图纸、使用说明、检验测试及调试记录、维修说明等。验收报告、施工日志同时交齐。

3.系统试安装到位后由乙方组织甲方验收，并按合同付款。

4.竣工工程验收要符合设计说明书及合同要求。从验收完毕之日起五日内，乙方向甲方移交，甲、乙均不得因有经济纠纷而拒绝交付或接受。

第七条 违约责任

双方任何一方违约，违约方赔偿给对方相应的损失。

第八条 其他

1.因一方不履行合同，而造成对方经济损失或工期延误，由违约方承担责任并赔偿对方的经济损失。

2.在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法律和有关规

篇三：弱电系统工程合同范本

弱电系统工程施工协议

唐山市利恩科技有限公司秦皇岛分公司（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本协议（以下简称“协议”）。

一、协议名称、地点：

工程名称：XXXXXXX公寓楼及食堂监控工程

工程地点：山海关XXXXXXX

二、施工项目：

1、安装公寓内15台络摄像机，并且布放相应电源传输线缆。

2、安装宝世顺厂区餐厅及公寓食堂餐厅监控摄像机，布放相应电源传输线缆。

3、布放两条光纤：一条弯管车间MES络光纤，安装图腾机柜一个，布放公寓机房----生活区食堂光纤一条。

4、安装络录像机两台，配合调试摄像机角度。

三、协议工期：

开工日期：XX年12月 26日；

竣工日期：XX年1月2日；

协议工期总日历天数_8天。(包括法定节假日)

四、协议价款

金额（大写）：伍万伍仟元整（人民币）￥： 5500元

在协议履行中发生需要增加协议价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加,并以补充协议的形式体现。

五、协议付款方式：

（1）协议签订后当日内乙方开始施工，乙方3日内完成公寓楼线缆布放后，甲方支付乙方工程预付款￥：2500元。

（2）工程竣工验收合格三日内，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，甲方支付给乙方至结算剩余工程款￥3000元。

六、甲方责任

甲方按协议约定的内容和时间完成以下工作：

（1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

（2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并

配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

（3）按照协议规定，及时向乙方支付施工款项。

（4）工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。

（5）甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经乙方允许，不得透露给第三方。

（6）在设备安装调试验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。

（7）提供施工需要的穿管器，梯子等工具（工具不在现场的有乙方根据需要自行到甲方库房领取）

（8）甲方应做的其他工作，双方另行约定。

七、乙方责任

乙方按协议约定的内容和时间完成以下工作：

（1）保证工程质量，确保工程按协议约定的工期完成。

（2）编制工程的预算，施工进度计划。

（3）工程经竣工验收（包括中间交工验收）达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。验收不合格时，由乙方进行返工或修理，并负担全部返修费用。

（4）按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

（5）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（6）乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。

（7）乙方应做的其他工作，双方另行约定。

八、竣工验收

（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告。

（2）甲方收到竣工验收报告后2天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（3）工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

九、违约处理

甲方违约。当发生下列情况时：

（1）甲方不按照协议规定按时支付乙方协议款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以协议违约款为基数按日息10‰累计收取。

（2）甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

乙方违约。当发生下列情况时：

（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约协议部分款额的10%。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承担任何责任，不应被视为违约。

（2）乙方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

其它违约责任或未尽事宜，按协议法有关规定执行。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

10、协议生效

协议订立时间：_XX年_12月26日

协议订立地点：_秦皇岛市海港区

本协议由协议双方签字盖章后生效。

本协议一式四份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存两份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表：乙方代表：

地 址：地 址：

电 话：电 话：

开 户 行：开 户 行：

帐 号： 帐 号：

第三篇：监控系统工程安装合同

摄像机监控合同

甲

方：

乙

方：

签定时间：

****年**月**日

根据相关法律、法规及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方应本着平等互利、协商一致的原则，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条

工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程设备详细：（详见附表一）

四、工程总造价：（详见附表一）

第二条

施工准备

一、甲方：

1．委派专人负责该监控系统工程，积极配合乙方施工。

2．负责接通施工现场总的施工用电源、配电板，满足施工用电的需要。做好场地障碍物（含易燃、易爆物品及危险品）清除并提供有关隐蔽障碍物的资料。

二、乙方：

l．组织施工管理人员和材料、施工设备进场。

2．预算施工中所需涉及到的辅助材料(不属于乙方包干系数范围内)，预算好后交于甲方。

第三条

工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到覆盖率达到80%：以乙方现场演示效果为准。

二、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第四条

工程价款的支付

一、本合同总价款：

壹拾伍万元整

本合同签订后，甲方付乙方定10000元，大写壹万元整，甲方在乙方施工时付剩余工程款50%即人民币 70000元，大写：

柒万元整。工程验收合格后，甲方应付清乙方人民币：

65000 元，大写：

陆万伍仟元整。乙方质保金5000元整（大写：伍仟元整）于合同一年后支付价格详见附表一。

二、如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额每日千分之三的违约金。

三、本合同造价方式：（详见附表一）。第五条

工程验收

一、竣工工程验收，由乙方提供工程验收合格单。

二、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第六条

产品服务

一、乙方所销售监控产品按国家三包规定实行保修，壹年质保（人为自然灾害因素损坏除外），配件质保壹年（配件包括电源.支架.护罩）。如超过保修期，只收取成本费。

二、乙方对所售监控产品提供电话技术支持，技术服务专线：

三、提供产品软件免费升级（厂方收费软件除外）。

四、提供壹年免费上门服务。

五、如设备出现问题，甲方通知乙方后.第七条

纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（一）项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

二、向人民法院起诉。

第十一条

附则

一、本合同一式贰份，合同附件贰份。甲乙双方各执壹份，二、本合同自双方代表签字，工程竣工验收符合要求，结清工程款。

三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补

充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：

乙方： 委托代理人：

委托代理人：

单位地址：

单位地址： 电话：

电话：传真：

日期：

****年**月**日

传真：

日期：

****年**月**日

第四篇：监控系统工程安装合同

监控系统工程安装合同

甲方：

乙方：

签定时间：年月日

根据相关法律、法规及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方应本着平等互利、协商一致的原则，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点： 买方指定地点

三、工程设备详细：（详见附表一）

四、工程总造价：（详见附表一）

第二条施工准备

一、甲方：

1．委派专人负责该监控系统工程，积极配合乙方施工。

2．负责接通施工现场总的施工用电源、配电板，满足施工用电的需要。做好场地

障碍物（含易燃、易爆物品及危险品）清除并提供有关隐蔽障碍物的资料。

二、乙方：

l．组织施工管理人员和材料、施工设备进场。

2．预算施工中所需涉及到的辅助材料(不属于乙方包干系数范围内)，预算好后交

于甲方。

第三条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：以乙方现场演示效果为准。

二、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第四条工程价款的支付

一、本合同总价款：柒仟元整本合同签订后，甲方首付乙方工程款即人民币元，大写： 肆仟柒佰元整。乙方质保金200元整（大写：贰佰元整）于合同一年后支付价格详见附表一。

二、如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额每日千分之三的违约金。

三、本合同造价方式：（详见附表一）。

第五条工程验收

一、竣工工程验收，由乙方提供工程验收合格单。

二、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第六条产品服务

一、乙方所销售监控产品按国家三包规定实行保修，壹年质保（人为因素损坏除外），配件质保壹年（配件包括电源.支架.护罩）。如超过保修期，只收取成本费。

二、乙方对所售监控产品提供电话技术支持，技术服务专线：

三、提供产品软件免费升级（厂方收费软件除外），市区客户提供回访。

四、提供壹年免费上门服务。

五、如设备出现问题，甲方通知乙方后，乙方应在4小时内响应，8小时内解决问题。

第七条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（一）项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

二、向人民法院起诉。

第十一条附则

一、本合同一式贰份，合同附件贰份。甲乙双方各执壹份，二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款。

三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

第十二条其它

甲方：重庆正海装饰工程有限公司乙方：

委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址： 电话：

传真：

日期：

年月电话：1传真：日期：年月 3日日

第五篇：安防系统工程合同

智能化安防系统工程施工合同

建设单位：重庆市九龙坡区杨家坪房管所（简称甲方）施工单位：重庆泽瑞科技有限责任公司（简称乙方）

甲方将“阳光心悦”小区B4、B5栋智能化系统工程委托给乙方承包施工。按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑法》的规定，结合本工程具体实际，双方达成如下合同条款，以供甲乙双方共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：“阳光心悦”小区B4、B5栋智能化系统工程

2、工程地点：重庆市九龙坡区石坪桥

3、工程范围和内容：

“阳光心悦”小区B4、B5栋智能化系统工程范围内：

（1）楼宇非可视对讲系统所有设备（单元门口主机、物管中心管理机、户内非可视分机、单元电控锁，楼层控制设备等）安装调试，该系统线路敷设；不包含垂直通道、水平通道的线槽安装，不包括入户线管的暗埋；

（2）电梯轿厢内摄像机、单元大堂入口处摄像机线路及设备安装调试，但不包括电梯井道内的电梯专用的随行视频电缆；

（3）电梯三方对讲系统中设置于B4栋一层保安室至电梯机房的管线敷设，不包含电梯自带的对讲设备；

（4）施工期间甲方通知的其他工程内容。

4、承包方式：包工包料。

5、合同价款：暂定工程造价141912.13元，详见附件一《智能化系统配置清单及报价》。

最终以甲乙双方确定的乙方实际完成工程内容的结算价为准。该价款包括材料费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、技术措施、配合费、调试费、安全责任及安全措施费等完成承包内容和范围所需的一切费用及合理利润和相关税费。

6、工程量及计算方式：以甲方确认的设计施工图、技术（设计）变更单及现场签证单为

准进行计算。

7、本工程的配合费由甲方承担并支付给土建总包方。合同价不包括土建总包配合费。

第二条工程期限

本工程工期必须与主体工程施工期相配合,具体开工日期以甲方书面通知为准（各分期系统工程以审定的开工报告为依据，甲方应提前一周通知乙方进场），竣工日期以不影响工程进度及用户正常使用为原则（但必须保证乙方有六十天的有效工期），但不得晚于甲方交房前25天。

第三条工程质量检查和竣工验收

1、乙方必须严格按设计图纸、说明文书和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受

甲方现场代表的监督检查。

2、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并提交竣工报告与竣工图，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，需施工方向物业公司办理完相应移交手续之日起计质保期，质保期为两年。

4、已竣工未经验收工程在交工前由乙方负责保管，若甲方操作人员擅自动用造成设备损

坏由甲方负责。

5、工程完工后乙方以书面形式提请甲方验收，甲方组织有关部门进行验收。如甲方收到

告知7日内未组织验收，并未提出异议，将视为验收合格。但因不可抗力或其它特殊原因的情况下除外，甲方可与乙方重新约定验收时间。

6、乙方在工程竣工后7天内，将竣工结算文件送交甲方，甲方在接到结算文件60天内审

查完毕。

第四条双方责任

1、甲方职责

（1）指定同志为现场代表负责检查工程质量、办理工程签证，协调乙方与其他

施工单位的施工配合关系。

（2）审查智能化系统施工图设计，提出技术要求。监督安装质量，负责对隐蔽工程和工

程竣工进行验收。

（3）为乙方施工提供方便，确保工程顺利进行。

（4）按协议规定履行拨款、验收和结算事宜。

2、乙方职责：

（1）指定钟科云 同志为施工现场负责人，具体组织现场施工并处理施工现场中出现的问题，保证施工进度及工程质量，负责与甲方协调处理施工中出现的问题。

（2）作好施工前的勘察工作，编制施工图和提交施工组织计划，按时进入施工现场，在施工期内，作好对内对外的一切协调工作，严格按照设计要求施工，确保工程质量并按期完工。

（3）做好施工材料的采购、检查、保管及运输工作，对乙供材料质量负责，出具相应的合格证明，并经甲方审核无误，方可投入使用。

（4）严格遵守操作规程，文明施工。加强对所属施工人员的安全生产教育，确保人身和

设备的安全。产生安全事故由乙方负责与甲方无关。

第五条工程结算依据、资料有效的约定

1、工程结算依据包括设计变更、技术变更、“施工图会审纪要”和 “施工图”、现场核

定的工程量依据、变更签证、现场签证及 “施工合同”、“未计价材料认质批价表”。

2、对工程变更涉及工程量增加的或不属于承包范围的工作内容，以变更签证和现场签证

作为结算依据；工程变更涉及工程量减少的，以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料作为结算依据。

3、变更签证、现场签证由乙方提出，经甲方现场代表、工程部负责人签字并加盖甲方公

章后方可作为结算依据。

4、工程变更签证、现场签证、现场核定的工程量依据的合法性条件：内容真实、无涂改、无虚假。其中变更签证必须附有相关设计部门签字确认的设计变更、技术变更资料和到现场核定的符合条件的工程量依据；变更签证、现场签证必须有明确的工程内容、范围、工程款项和工程量以及小计和合计必须大小写齐全且无错误、无涂改；现场核定的工程量依据必须有明确的工程内容、范围、工程量及大小写齐全且无错误、无涂改。

5、工程变更签证、现场签证、现场核定的工程计价方法为：结算按2008年《重庆市建筑

工程计价定额》及相关配套文件编制结算，按照工程总造价下浮 10 %进行结算（其中人工价差、材料价差、安装工程未计价材料及设备费、按实计算的签证费及独立费、安全文明施工费、规费、税金不参与下浮）。人工费按《重庆建设工程造价信息》中重庆市2013年4月安装工程市场人工价格信息调整人工单价。未计价材料以乙方报批，甲方审定的材料价格为准，未报价的不计价。

第六条工程价款支付

1、工程预付款：合同签订7日内支付合同金额的20%；

2、工程进度款：设备到现场报验后7日内支付合同金额的30%；

3、竣工结算款：其余工程款款在工程竣工交验并撤出现场，交清竣工资料后，并办清工程结算和财务决算后15日内支付至结算总价的97%；

4、质保金：余款3%为质保金，两年质保期满后如无质量等问题，甲方无息一次性支付给乙方。

第七条关于材料供应的约定

1、乙方对所采购的材料设备质量负责，如因质量原因引起的一切后果及责任、损失由乙方自行承担。

2、甲方工程师如发现乙方采购、使用的材料设备不符合设计或不符合标准要求或者不符

约定的，有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，发生的一切费用由乙方承担，因

此延误的工期不予顺延。

第八条保修办法及服务承诺

1、保修期限：本工程实行两年质保。

2、系统试运行期的维护：

系统试运行期为一周，在试运行期间，由乙方派技术人员负责对用户方操作人员进行操作、技术及设备保养的培训工作。

3、系统保修期内的维修、保养：

（1）在系统保修期内，每季度进行免费系统维护与保养。如遇系统发生故障，在接到用

户方通知后（包括电话、电报、传真），乙方维修人员在2小时内进入用户方现场 进行检修工作，并在24小时内解决问题。如因设备故障需送回厂家维修的，在送 修期间，常规备用设备由乙方提供功能相同的产品代用，如乙方无相应代用设备，则与厂家联系以最快的方式解决问题（如航空运输等）。

（2）保修期内如因系统设备质量原因造成的系统故障，由乙方负责进行免费更换及维修。

（3）因操作人员使用不当或人为损坏造成系统故障，由乙方负责提供设备，用户方需支

付更换、维修损坏设备所需的一切费用。

（4）因不可抗拒因素或人为破坏造成的系统损坏情况，不包括在保修承诺范围内。

第九条违约责任

1、甲方责任

（1）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，延误竣工日期，应赔偿乙方因此发生的实际损失。

（2）工程中途停建、缓建或由于其他因甲方造成的停工，应采取措施弥补，同时，赔偿

乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机器设备调迁、材料和设备积压的实际损失。

（3）甲方不能按合同约定付款的，应承担违约责任，同时还应支付应付金额５%的违约

金，并按每日万分之五支付滞纳金。

2、乙方的责任

（1）因施工工艺影响工程质量的，乙方负责无偿返工，返工费用由乙方自行承担。

（2）因主材质量影响工程质量的，乙方应予无偿返工调换，直至达到验收要求，返工费

用由乙方自行承担，并承担因此造成的其他相关工种返工的责任。因产品质量造成人员损害的，一切责任由乙方承担。

（3）保修期内乙方未按合同约定按时进行回访或保修，甲方可自行安排维修，所发生的费用由乙方承担。

（4）乙方未按合同约定的工期按期完工，应承担违约责任同时还应支付合同总价款5%的违约金，并按每日万分之五支付滞纳金。若影响甲方按期交房应承担违约责任并赔偿甲方因此发生的一切损失。

第十条其它

1、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向当地人民法院

起诉。

2、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜或未言明事项，按《中华人民共和国合同法》相

关规定执行，也可根据具体情况拟定补充协议。

3、本合同壹式陆份，其中甲、乙双方各执叁份，自签字盖章之日起生效。合同附件与本

合同具有同等法律效力。

附件一：《智能化系统报价清单》

附件二：《阳光心悦小区智能化系统施工图》

甲方：重庆市九龙坡区杨家坪房管所乙方：重庆泽瑞科技有限责任公司

（盖章）（盖章）：

法定代表人法定代表人

或委托代理人：或委托代理人：

签约日期： 2013 年月日