建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力

时间:2019-05-13 03:22:20下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力》。

第一篇:建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力

建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力

文章来源:发布时间:2010年6月9日12:17 因建设工程施工中所涉及的各方人员比较多,因此由挂靠所产生的各方当事人法律关系比较复杂。具体来说,其涉及的各方当事人主要有建设单位即发包人、承包单位即被挂靠人、挂靠人、材料设备供应商及雇用人员等,这些当事人相互之间形成很多种法律关系,该多种法律关系也因挂靠法律关系的无效而产生不同的法律效果。

(1)挂靠人和被挂靠人之间的挂靠合同法律关系。挂靠人与被挂靠人之间引起纠纷的主要原因是拖欠工程价款或者管理费,即因被挂靠人拖欠挂靠人的工程价款、被挂靠人拖欠挂靠人的管理费/承包费等而发生。因为在挂靠中,挂靠人通常是以被挂靠人名义与发包人发生工程款交付结算关系,发包人先把工程款拨付到被挂靠人名下,再由挂靠人到被挂靠人处领取,这样被挂靠人掌握了工程款的主动权,而挂靠人处于被动地位,因被挂靠人不按双方之间的协议支付工程款引起纠纷。另外一类纠纷是追偿权纠纷,因为在挂靠合同中往往会约定,若因挂靠人的过错导致被挂靠人受损的(包括但不限于向建设单位、材料设备供应商、雇用人员支付违约金、赔偿金等),被挂靠人可以在承担相关责任后向挂靠人追偿,即基于挂靠合同关系,被挂靠人行使追偿权而发生的纠纷。那么,该类纠纷产生的合同法律关系的效力如何呢?根据前述《建筑法》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款规定可知,法律法规明确否定了挂靠行为的合法性。据此,挂靠双方当事人签订的挂靠协议因其违反了法律法规的强制性规定而归于无效。对于无效的合同,合同法规定对因无效合同而取得的非法利益应予没收。所以,对被挂靠人取得的管理费等应依法被没收。

然而,虽然挂靠合同无效,但对于被挂靠人拖欠挂靠人工程价款的情形(实际上涉及到的建设工程施工合同也是无效的,后面会谈到。),应区分为两种情况来处理,一是如果工程竣工验收合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,应予支持;二是如果工程竣工验收未合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,不予支持。为什么要按以上两种情况来区别对待处理呢?最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定,“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”第3条第1款第(二)项规定,“修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。”以上两条规定了建设工程合同无效的前提下,对于承包人要求支付工程价款的,分为两种情形处理:一是工程竣工验收合格的应予支持,二是工程竣工验收不合格的不予支持。这两条规定实际上淡化了合同的效力,即不以合同是否有效为依据,而是以工程竣工验收是否合格为依据,验收合格的就予以支持,验收不合格的就不予以支持。虽然这两条规定的是发包人与承包人之间的关系,但其对挂靠人与被挂靠人之间也应当是适用的。

(2)发包人与承包人(被挂靠人)的建筑工程承包合同法律关系。从表面上看,该合同承包人(被挂靠人)具有符合建设活动要求的相应资质条件,其合同主体符合法律规定,发包人与承包人(被挂靠人)之间签订的建筑工程承包合同合法有效。但实际上,承包人(被挂靠人)并不是实际的施工人,而是将其企业名称、公章、资质证明出借给挂靠人,由挂靠人实际施工并履行合同相关义务,显然,其行为违反了《建筑法》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款的规定和《合同法》有关条款的规定,因此,双方签订的建筑工程承包合同无效,被挂靠人与挂靠人应对发包人因此遭受的损失承担连带赔偿责任。若发包人在知情的情况下仍与该被挂靠人签订合同的,则发包人也有过错,应当承担相应的过错责任。至于发包人与承包人(被挂靠人)之间拖欠的工程价款,应依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第三条的规定来处理,即以工程是否验收合格来区分处理。工程验收合格的,则支持承包人(被挂靠人)向发包人支持工程价款的请求;工程验收不合格的,则不支持承包人(被挂靠人)向发包人支付工程价款的请求。另外需要强调的是,由于建设工程施工合同无效,被挂靠人作为承包人的“工程价款优先受偿权”将无法行使,因为合同有效,是拥有和行使该项权利的基础。

(3)发包人与实际施工人(挂靠人)的法律关系。根据合同相对性原则,合同的权利义务只在合同当事人之间产生,只对合同当事人具有法律约束力,而不及其他人。由于发包人与实际施工人(挂靠人)之

间不存在合同关系,不是合同当事人,两者似乎没有法律关系,但是最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条、第二十六条的规定却突破了合同相对性原则。该《解释》第25条规定,“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”,实际施工人应包括挂靠人,因此发包人也可以向挂靠人主张权利。该《解释》第26条第2款规定,“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”据此,发包人拖欠工程价款的,挂靠人向发包人主张权利的,发包人应在其欠付范围内承担付款责任。

(4)供应商与被挂靠人、挂靠人的买卖合同法律关系。实践中,因材料及设备采购引起的与供应商的买卖合同纠纷,也是挂靠法律关系中比较普遍和复杂的纠纷。如果在工程施工过程中,被挂靠人严格把自己排除在材料采购过程外,既不以自已名义与供应商购买材料,也不向挂靠人购买材料的供应商支付货款,与供应商不发生任何的经济关系。那么,挂靠人做为实际施工人,其与供应商因买卖合同关系而发生货款拖欠纠纷,根据合同相对性原理,供应商只能要求挂靠人支付欠款,而不能向被挂靠人要求支付欠款。另外,如果被挂靠人以自己名义与供应商签订材料买卖合同,自行付款,由此产生货款纠纷,应按买卖合同关系来处理。但实际上,在很多挂靠工程施工中,工程采购管理相当混乱,被挂靠人与挂靠人都同时向一个供应商采购材料,或被挂靠人委托挂靠人向供应商采购,委托终止后被挂靠人没有通知供应商委托终止事项,挂靠人继续向同一供应商采购的,或挂靠人在与被挂靠人履行挂靠协议之外的工程项目中向同一供应商采购材料,从而使供应商无法厘清到底哪一方才是真正的债务人,最终或会导致合同法上规定的表见代理,而最终由被挂靠人向供应商承担付款责任。

(5)实际上,挂靠还涉及到一个重要问题,就是雇工关系问题。因为在挂靠关系中,挂靠人通常没有固定的管理人员及施工人员,而是在工程施工时临时雇佣人员,这些人员主要是农民工,其中产生的最主要的就是国家不断强调、事关社会稳定的农民工工资支付问题。对于该问题,建筑方面的法律法规并未有明确的规定,但根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定判断,工程雇佣人员的工资也是作为工程价款欠款的方式来处理的。按该司法解释第26条制定的精神判断,雇用人员也属于实际施工人,他们也可以向发包人、转包人、违法分包人主张权利。在挂靠中,雇用人员被拖欠工资时,可以向发包人、被挂靠人、挂靠人主张权利。

第二篇:建筑工程挂靠合同

建筑工程挂靠协议

甲方(管理方):_

法定代表人:_______

乙方(挂靠方):___

法定代表人:___

为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的2%收取;支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。

九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。

十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。工程5000万以上设共同监督账户。

十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十二、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十三、本协议一式四份,双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________乙方(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

第三篇:建设工程挂靠法律关系研究

第三章 法律解决建设施工挂靠问题的障碍

挂靠现象的普遍存在,与我国现行法律监管存在不足有着莫大的关系。无论从立法、司法和行政监管视角来看,都存在着对挂靠行为规制不足的地方,甚至于说放纵了挂靠行为的发展。挂靠施工行为不仅仅挑战了我国现行的法律制度,尤其以资质准入制度,也威胁到了工程质量安全。针对建筑领域的乱象,我国也出台了多部法律、行政法规和部门规章加以规制,在一定程度上也有效的遏制了挂靠行为。但是,由于随着建筑行业的发展,挂靠行为形式也在不断发生变化,产生了众多新形式,立法却依然滞后,跟不上时代发展,使得该违法行为仍然横行于建筑业之中。立法上的不足,也使得在司法和行政上想要更高效的规制挂靠行为显得有些捉襟见肘。

第一节 立法的缺陷

一、立法缺乏科学性

在本文绪论部分,已经对我国当前立法现状展开了分析。立法中虽然很少出现“挂靠”等字眼。但是在立法语言表述中,“借用他人资质”和“企业不得超越资质或使用其他企业的资质进行建筑活动”虽然没有直接用“挂靠”这个词,但其实质上规范了挂靠行为。从目前立法现状来看,我国已经初步建成了建设工程法律体系。建设工程法律体系以《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》等法律为主体,住建部门颁布的部门规章和最高法发布的司法解释为辅助的体系。其中,有关挂靠行为的法律规范散布于各类法律法规之中。但是,这些法律法规效力位阶不尽相同,规范内容也都各自为政,没有统一的立法思想,缺乏体系性。这就造成了对挂靠行为的规制虽然有法可依,但是究竟适用哪部法律却成了问题。同时,规范挂靠行为的法律规制大部分过于原则化,缺乏具体可以操作的方案。例如在《建筑法》中的规定就过于抽象,难以在实践中适用。在住建部颁布的《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》中规定了挂靠行为的具体情形,但是由于法律位阶较低,一般只针对住建部门的行政执法行为具有指导作用。

同时,我国有关立法还具有滞后性。改革开放以来经济的快速发展,带动了建设工程领域的繁荣。工程建设领域不断出现新现象。但是法律的规制却往往跟不上现实的变化。在实践中,出现了越来越多的转包、分包和挂靠的现象。但是迄今为止,法律上未有专门的条款对三者加以区分。同时,工程内部承包在建设施工实践中逐渐成为了一个普遍现象,但是法律对其规制依然是空白。法律的

滞后性导致大量的实践问题在法律上找不到解决的办法和出路。

二、不完善的资质管理制度

在计划经济年代,一切都是分配的,建筑行业自然也不例外。建设工程往往是由政府统一安排的。由有关部门编制计划,将工程项目按照计划分配给有能力且合适的建设单位。为了方便管理和合理分配工程项目,给不同企业授予一定的等级资质。这一种利用资质管理企业的办法一直延续至今。

在社会主义市场经济建立后,资质管理制度也进一步完善和发展。为应对新的形势,建设部出台了新的资质管理规定和标准。其主要内容是:“在资质的评价标准上取消了以前以财务为单一评价标准,更加注重全方位考察企业的资信能力,采取了增加银行授信额度指标和企业营业税指标等措施。同时新标准还对企业创新、员工构成和素质提出了要求。”1在2015年,住建部出台了《建筑业企业资质等级标准》进一步放宽了资质的条件,在对企业财务的要求上取消了注册资本金和结算收入的规定,增加了净资产的规定。同时,劳务资质不再分类和区分等级。

资质管理制度是法律家长主义的体现。法律家长主义认为:“个人的理性是有限的,通常政府是 “智者”和“善意”的,因此在特定情形下,政府可以帮助个人进行选择。”2具体到资质管理制度上而言,便是国家为了工程质量安全等公共利益需要,设置资质等级制度来规范和管理建设施工企业。从上述我国资质管理制度演变来看,国家对资质的管理是在逐渐放宽,法律家长主义色彩在消退,但并未完全消失。现行的建筑资质管理制度赋予了住建部门权力,可以将建筑企业分为三六九等。在行使权力过程中,政府不可能做到理论中所宣称的“智慧”和“客观”,因为信息的不对称和权力寻租的存在,也必然无法将资质公平的分配。

在当前建设工程领域,资质就代表着工程资源。在资质分配上无法做到公平分配,也意味着建筑资源分配的不合理。这也就是挂靠行为产生的主要原因。因此,我国过于严格的资质管理制度,使住建部门掌握着重大的权力,可以支配着建设工程资源的分配,这是导致挂靠问题普遍存在的原因,这也是解决挂靠问题的主要障碍。

王东波、刘力作:《我国建筑业企业资质管理的发展历程和成就》,载《环渤海经济瞭望》2010年第7期,第66页。黄文艺:《作为一种法律干预模式的家长主义》,载《法学研究》2010年第5期,第3页。

第二节 司法的难题

一、缺乏统一的认定标准

法律制度上的不完善,也使得挂靠行为的认定成为了司法上的难题。虽然《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中,对于借用资质行为作出了规定。但是,这些规定不够具体,只是简单的把挂靠定义为“借用资质”,这使得法官在认定挂靠行为时存在一定的困难。虽然住建部在2014年颁布的《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》第十一条中列举了挂靠的具体情形,但是其属于部门规章,在司法裁判中只属于参照适用的法律规范。同时,实践中挂靠行为总是会采用各种隐蔽的行为来规避法律,手段层出不穷,这也使得列举式的立法模式始终无法穷尽挂靠行为形式。为了统一认定标准,各个省级法院也不断在司法实践中总结审判经验的基础上,出台了相关司法文件。比如,“北京市高级人民法院出台的《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》在第二条、《江苏省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第 4 条、《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》第4点等。”3这些司法文件细化了对挂靠行为的认定,以及挂靠行为所衍生的各种法律关系的效力问题。但是,这些司法文件只能在一省范围内适用、效力层阶较低,且各省高院在具体规定上还有相互冲突和抵牾之处。

司法文件的混乱,也使得的在具体司法实践中,各个法院适用的标准也不一致。以挂靠行为中与第三人发生法律行为而产生的责任承担问题,实践中就呈现出以下三种截然相反的几种认定标准:(1)将挂靠行为认为是挂靠企业的内部行为,认定挂靠人为被挂靠方的内部员工,由被挂靠人承担责任。4(2)以挂靠人承担主要责任,被挂靠人承担补充责任。在这种思路下,认定挂靠人是合同权利和义务的实际承担者,被挂靠人出借自己资质存在过错,应当承担相应的补充责任。5(3)由被挂靠方和挂靠方承担连带责任。这种思路是认定挂靠方和被挂靠 3 唐芬、岳建民:《挂靠施工合同的司法适用问题研究》,载《河南科技大学学报(社会科学版)》2015年第6期,第104页。在“ 江苏诚达建筑有限公司与陈浩买卖合同纠纷上诉案”中法院认为虽然王勇和诚达公司存在内部承包施工关系,但相对于整个建设工程而言,作为众鑫工程实际施工人的王勇,在其承包的工程范围 内实施施工、买卖等商事行为应当视为诚达公司同第三人发生的外部法律关系。在“广州市天河建发贸易商行、清远允建房地产开发有限公司与湖南省第三工程有限公司、刘永保、邵神富、何跃武”一案中,法院认为刘永强在《钢材购销合同》上签字,且刘永保、邵神富、何跃武三人

方在工程领域中均有过错,均需承担责任。6法官在适用法律时,之所以会对类似的事实作出不同处理结果,是因为缺乏统一的认定标准。这也正是在对挂靠行为的司法规制过程中的一大难题。

二、挂靠行为的隐蔽性

没有统一的认定标准造成了审判实践中法律适用的困难,挂靠行为的隐蔽性则使得对事实的认定往往存在偏差。如前所述,挂靠行为总是随着实践发展不断变化着自己的形式。为了规避监管,挂靠行为的方式变得越来越隐蔽。

就挂靠行为性质本身而言,其就是挂靠方和被挂靠方追求共同利益的一个结合。在挂靠关系中,双方合作的目的是为了实现“共赢”,挂靠方利用了被挂靠方的资质和名气,而被挂靠方则节省了人力成本和时间成本。在进一步的施工合作中,挂靠方为了追求利润,尽可能的将工程项目做好,被挂靠方由于自身资质和承担的风险,也希望项目能够顺利进行。7两者的利益在施工过程中也达到高度统一。挂靠行为本身是违法行为,被我国《建筑法》所明令禁止。挂靠方和被挂靠方作为利益共同体,自然要想方设法隐蔽挂靠关系,以防止被监管部门所发现。同时,由于挂靠关系只发生在挂靠方和被挂靠方之间,能够证明挂靠关系存在的证据也很难收集。因此,除非发生挂靠方和被挂靠方为了相互推诿责任,自证挂靠关系存在,否则,在司法实践中很难认定挂靠关系的存在。

第三节 行政监管的缺位

一、行政机关监管现状

由于司法的被动性,很多挂靠行为无法进入司法领域,由法官进行裁判。因此,行政监管在规范挂靠行为中的地位就显得尤为重要。行政机关具有天然的主动性,对违法行为应当积极介入、主动查处。面对建设施工领域内的挂靠行为普遍存在,也正是行政机关施展拳脚,主动作为,规范建筑市场的机会。从住建部每季度公布的建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况的数据来看:“2018年第一季度共排查出1307个项目存在各类建筑市场违法行为,其中,存 是合同的实际买受人,应当由他们三人承担清偿货款的责任,作为被挂靠方的湖南省第三工程有限公司承担补充责任。在“阳东县第二建筑工程公司与广州市南围建材有限公司买卖合同纠纷上诉案中”法院认为,合同是陈进晓以阳东二建的名义签订的,虽未盖阳东二建的印章,但是合同涉及的混凝土是为阳东二建承揽的工程所提供的,并且陈进晓在合同履行中,三次出示阳东二建开具的《委托书》,因此,陈进晓与阳东二建负连带清偿责任。参见陈琦:《建筑行业中挂靠施工法律问题探究》,西南政法大学2013年硕士论文,第19页。

在挂靠行为的项目15个,占违法项目总数的1.15%。8在2018年第二季度,共排查出2312个项目存在各类建筑市场违法行为,其中,存在挂靠行为的项目16个,占违法项目总数的0.69%。”9由此可见,住建部门也是规制挂靠行为的主力军。不过,从住建部公布的数据来看,所查处的挂靠行为并不多,在各类建筑市场违法行为中仅仅占到了1%左右。对此,我们可以通过数据比较来发现一些端倪。从住建部2014年公布数据显示,查处的挂靠行为占各类建筑违法行为的15%。10数据的变化,显示出住建部门执法取得的效果。但是,这也不能说明住建部门的执法已经完全遏制住了挂靠行为。而且,每年查处的其他建筑违法行为依然很多,且占据很重的比例。近几年曝光出来的安全生产事故来看,不少问题工程都有挂靠施工的现象存在,挂靠行为在这类问题工程中占比居高不下。从这一角度来看,住建部门查处的只是全部挂靠行为很小的一部分。由此,我们可以得到一个完整的结论:住建部门这几年加强执法,一定程度上遏制了挂靠行为的出现,但是对于普遍存在的挂靠行为,住建部门所查处的只是冰山一角,并且挂靠行为并不是住建部门查处的重点。

二、原因分析

行政机关对挂靠行为漠视,是有着复杂原因背景。在实践中行政机关对于查处挂靠行为总是缺乏动力,主要是受以下原因影响:

第一,挂靠行为具有隐蔽性,难以被查处。挂靠行为往往只发生在挂靠人和被挂靠人之间,外人难以知悉其挂靠行为这一事实。因此,除非发生工程质量问题或者内部人员举报,一般行政机关也难以发现挂靠行为的出现。

第二,行政机关与挂靠双方结成利益共同体。作为建设施工领域的住建部门经常与建筑企业打交道。在缺乏有效的监管前提下,住建部门有关人员很容易被建筑企业所腐蚀,放松了监管。在未发生重大安全事故的情况下,挂靠行为本身又无明显的危害性,同时,地方政府考虑到一些工程建设关系到GDP和政绩,也使行政监管人员默许这种行为的存在。

第三,从一种经济学分析视角来看,政府监管可以分为事前监管和事后监管。所谓事前监管是政府事前对招投标、分包合同和企业、人员资质进行监管,将挂 8 住房城乡建设部办公厅:《关于2018年一季度建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况的通报》,http://l,2018年9月24日最后一次访问。

9住房城乡建设部办公厅:《关于

2018年二季度建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况的通报》,http://,2018年9月24日最后一次访问。参见李初望:《建设施工企业的“挂靠”法律风险及防范》,江西财经大学2018年硕士生论文,第18-19页。

靠行为扼杀在萌芽中。事后监管是当有人举报或者发生工程质量问题时,对挂靠行为进行监管。在事前监管中遇到的困难较大,因为打击对象多,覆盖面广,监管部门难以应对。同时,取证也十分困难。在事后监管中,则打击成本极大的降低了,能够事半功倍的达到监管效果。11因此,监管部门倾向于选择事后监管,而缺乏动力进行事前广泛的监督。

参见孟卫军:《建筑施工资质挂靠的博弈分析》,载《建筑经济》2007年12月专刊,第37到39页

第四篇:关于挂靠的法律关系问题

关于挂靠的法律关系问题

一、工程挂靠经营的概念

工程挂靠经营是指允许他人在一定期间内使用自己建筑资质进行工程施工的行为。允许他人使用自己建筑资质进行工程施工的企业为被挂靠企业;相应的使用 被挂靠企业建筑资质进行工程施工的企业或自然人为挂靠人,从而在借用人与出借人之间形成挂靠关系。之所以出现这种企业经营方式,主要在于挂靠人为规避市场 准入问题,利用被挂靠企业的经营资格谋求更多的订约机会;作为出借建筑资质的对价,被挂靠企业往往会从挂靠人的经营活动中取得固定的管理费用。表面上看 来,采用挂靠经营方式对双方都是有利的,但仔细分析便会发现其实双方享受的权利与承担的风险是不对等的。

挂靠人只承担上缴管理费用的义务;被挂靠企业只享有收取相对较小数额固定收益的权利,但却承担了相当大的风险,一旦挂靠人经营上违约或侵权,势必给 被挂靠企业造成难以估量的损失。因为,基本上还是基于挂靠人的道德观来约束自己处理好债权债务纠纷。但由于挂靠人往往未处理好这些纠纷,所以债权人会直接 向被挂靠企业主张权利。

由于被挂靠企业只关心两个问题,即能否收到管理费(事关其收益)、以及工程质量问题(事关其责任),至于挂靠人如何具体经营、交易,则在所不问,造 成被挂靠企业对合同如何履行并不清楚,拿不到相关的证据。因此,被挂靠企业往往在处理这类案件时比较被动,实践中,挂靠人所产生的债权债务很多都是由被挂 靠企业来承担。虽然被挂靠企业在工程款项转移给挂靠人时收取一定的管理费,但由于挂靠人遗留下很多问题,被挂靠企业所涉债务往往超过它所收的管理费,使得 这部分管理费并不能真正实现收益,反而造成亏损。

正是这种实质上的不平等和潜在的风险性,才引发了实践中的大量纠纷。虽然挂靠行为被法律明文规定禁止,但现实中,要杜绝此类现象非常难。因此,被挂靠企业对这些风险问题要有一个清醒的认识。

二、工程挂靠经营的法律属性

工程挂靠经营关系分为内部关系和外部关系。

内部关系是指挂靠人与被挂靠企业之间因双方挂靠经营协议而产生的权利义务关系。主要涉及管理费的收取、挂靠人违约侵权产生的内部追偿等。由于市场准 入的主体和范围的不断放开,除法律法规对经营主体、范围有特别限制的,挂靠人与被挂靠企业之间的挂靠经营协议一般应认定有效。但由于我国建筑法规定建筑行 业实行特许经营,该特许经营权不得出租、出借、转让,因此借用方为解决资质等级为目的而借用建筑资质经营的,属于规避法律的行为,应认定挂靠协议无效。

外部关系是指因挂靠人以被挂靠企业的名义对外交易而与第三人发生的关系。主要分为两类关系:一类是被挂靠企业、挂靠人与建设工程发包人的关系,该权 利义务关系的实质是被挂靠企业对挂靠人的授权。挂靠人借用有资质的建筑施工企业名义,用被挂靠企业的印章和法定代表人章与发包人签订建设工程施工合同,则 可认定被挂靠企业与发包人之间是建设工程施工合同关系,挂靠人是建设工程的实际施工人,挂靠人的行为可视为代理人的行为。

由于挂靠人没有建筑施工资质而从事实际施工,扰乱了建筑管理市场秩序,也容易影响建设工程质量,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适 用法律问题的解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业与他人签订建设工程施工合同的行为 无效。”第一条规定:“建设工程施工合同具有下列情形之一的应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:

(二)没有资质的实际施工人借用有资质 的建筑施工企业名义的„„”。因此,挂靠人以被挂靠企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效,所签订的建设工程施工合同无效。但挂靠人和被挂靠企业 对建筑质量承担连带责任。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条规定:因建设工程质量发生争议的,发包人可以以 总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。我国《建设工程质量管理条例》也有类似的规定。

另外一类是:挂靠人实施的的买卖、租赁、用工(工资、人身损害)以及借款等民事法律行为,并与上述第三人形成债权债务关系。这类纠纷主要涉及责任承担主体问题,因而最有争议,也是本文探讨的重点。

三、工程挂靠与委托代理的区别

所谓代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人(即本人)的名义同第三人(即相对人)实施民事法律行为,被代理人对代理人的行为承担民事责任。

代理有三方当事人,即代理人、被代理人和第三人,其中前二者之间为代理的内部关系,即委托关系,后二者之间为代理的外部关系。代理行为是代理人在代 理权限范围内以被代理人的名义进行的民事法律行为,代理行为的成立需两个条件:第一,是以谁的名义进行的交易行为。行为人必须披露被代理人且以被代理人的 名义行为,以体现出被代理人的意志,此为形式要件;第二,被代理人是否有授权,或第三人是否有理由相信代理权存在,该理由是否正当。代理的目的就是使第三 人与被代理人、而不是代理人形成合意,第三人相信行为人的意思就是被代理人的意思才使得意思表示一致,代理始得成立,也就是说第三人应当是一个善意的第三 人,其缔约基础在于对被代理人的信任,此为核心要件。工程挂靠人借用有资质的建筑施工企业名义,用被挂靠企业的印章和法定代表人章与发包人签订建设工程施工合同时,在外部表现上也体现授权并产生代理的 后果。在此意义上,挂靠属于委托代理的范畴。但在买卖、租赁、以及借款等行为中,由于在该领域我国并未实行特许经营,挂靠人不必借用有被挂靠企业的建筑资 质进行上述行为;而且在许多情况下,被挂靠企业并未授权挂靠人实施上述行为。因此,工程挂靠并不等同于代理。笔者认为挂靠协议与委托合同的区别,主要在于:

1、委托合同约定受托人完成的委托事务由委托人承受,而挂靠协议则约定借用人借权经营的后果由借用人自负即受托人是为委托人完成事务,挂靠人却是为自己完成事务;

2、在有偿的情况下,受托人不需要向委托人支付费用,反而有请求委托人支付报酬或支付垫付费用的权利,而挂靠人却要向被挂靠企业支付一定的所谓管理费;

3、委托合同的标的是履行委托事务,挂靠协议的标的则是建筑资质等级。

另外,工程挂靠不同于企业承包,后者的标的在于企业的经营权,而前者的标的在于建筑资质等级,而不是建筑企业的经营权,形成挂靠后,出借人的经营权并不发生变化和转让。

由于代理的核心是授权,在被挂靠企业并未授权的情况下,主要是如何认定表见代理的问题。

四、挂靠人实施买卖、租赁以及借款时,如何构成表见代理

合同法第四十九条规定:“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。”该条是对合同行为中表见代理的规定。

如何认定“相对人有理由相信行为人有代理权”,也即表见代理的识别问题。通说认为:以相对人对无权代理的发生无过错为表见代理的唯一构成要件。包括 客观和主观两个方面:客观上,须具有使相对人相信行为人具有代理权的客观情况。主观上,相对人必须是善意且无过失,即相对人不知无权代理人的代理行为欠缺 代理权,此为善意;相对人的这种无知不可归咎于他的疏忽或者是懈怠,此为无过失。因此,对“有理由相信”的判断应当坚持主观和客观标准。也就是说构成表见 代理中的“有理由相信”之“理由”,是指行为人的表意行为与代理并无二致,外观上没有瑕疵,例如无权代理人持有具有代理权意义的介绍信、授权委托书、印鉴 或固定的业务员、长期的业务往来、交易习惯等,基于对这些信息的审查和判断,第三人在选择交易对象时是明确的,没有疏忽的。此外,在判断合同相对人时,要 以行为当时作为判断的时间标准。而且该外在的客观标准和代理的外在的客观标准应当基本一致,只是在内部关系上一个是真委托,一个是假委托。但是,审判实践中,存在着明显的司法尺度不一现象。例如,建筑材料的买卖合同纠纷中,有些判决认为由于建材已送至被挂靠企业的工地并已使用于建筑 物,故第三人有理由相信挂靠人的行为构成表见代理。因此,认定挂靠人是替被挂靠企业购买建筑材料。笔者认为该判决是错误的。物的性质、用途以及流向与合同 相对人是完全不同的概念。第三人的请求权是基于其与挂靠人之间的买卖合同所生之债,并非物上请求权,不具有追及效力。因此要以意思表示而不是物的性质、以 交易主体而不是物的流向作为判断主体的标准。应当根据法律规定的代理的构成要件及不同类型,结合举证情况,公平合理地界定具体案件中代理关系的外延,不能 仅凭挂靠身份的存在就推定构成代理,仅凭挂靠关系违法就认定对所有交易都承担连带责任。

表见代理制度的立法目的,主要是为了维护善意无过错的相对人的利益,但同时对第三人予以救济的同时,也要考虑对被代理人利益的平衡。因为,表见代理 的行为人本来就没有代理权,因此其行为不仅损害第三人的利益,对被代理人也构成伤害。如果债权人基于自己的信任和判断,选择的交易对象就是挂靠人的话,那 么挂靠人的违约对债权人而言,则纯属交易风险,此系其自主选择的结果,与挂靠与否没有因果关系,事前既不会因挂靠的存在使其风险增加,事后也不应因挂靠的 存在使其风险得以弥补。

五、被挂靠企业、挂靠人与施工工人的关系。

施工工人是挂靠人临时招募的人员,由于挂靠人也没有相应的主体资格,不具有劳动用工主体资格,因此,施工工人与挂靠人之间不存在劳动关系,是雇佣关系。施工工人即不是被挂靠企业的工人也非被挂靠企业雇佣,因此,与被挂靠企业之间关系。

但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条关于“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法 院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承 担责任。”的规定,被挂靠企业应在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。该规定突破了合同的相对性,从法理上来讲是代位权的扩大情形。其目的在于保护 实际施工人利益,解决农民工的工资问题。农民工作为实际施工人往往无法获得工资,该条更多的是从政治的角度,维护社会的稳定。但这其中层层的合同关系,对 法院的审判实践也是一个考验。

施工工人因安全生产事故遭受人身损害,发包人是知道或应知道挂靠人没有相应资质或安全生产条件的,发包人应与挂靠人、被挂靠企业承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条关于“雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或 者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。...”的规定已明确了挂靠人与被挂靠企业承担连带 赔偿责任。被挂靠企业承担连带赔偿责任后,可根据挂靠合同的约定向挂靠人追偿。如损害是由第三人适成的,挂靠人或挂靠企业赔偿后,可向第三人追偿。

六、施工企业如何应对、规避此类不规范操作

首先,就是关于公章的问题,施工企业对于法人章管理的比较好。但是现在的主要问题是项目经理部的刻章问题,因为现在很多项目经理部都有刻章,项目在 履约过程中会使用该章签署一些合同,履行一些合同,比如一些材料的接收,款项的支付。该章在一些具体工作中可能会起到一些作用,但是出现的问题也比较多,尤其是在对外债务问题上,可能产生比较大的问题。如果挂靠人用此章确认很多的债务,比如用了多少材料,欠了多少钱等,可能会对被挂靠企业以后债务的承担产 生大量的问题。所以被挂靠企业只能给挂靠人刻某某项目章,并非合同专用章,后用括号注明只限于技术资料往来,这样可以起到告知第三人,即让第三人应该对项 目经理部的权利有充分认识,并且可以作为判断第三人是善意还是恶意的依据。今后在第三人要求被挂靠企业承担责任时,也可作为被挂靠企业一个抗辩的理由,主 要是说明第三人是善意还是恶意的问题。但由于各级法院对法律的理解和适用法律的不同,对这种章的效力各法院的认定也不同,被挂靠企业所能做的就是尽量最大 化的来减少损失。

被挂靠企业在项目中也可以不给挂靠人刻项目部的章,完全依靠授权来运作,这种挂靠主要是必须业主的认可,但这种做法在国内做的还不太成熟。因为国内都比较认章,而对于个人的签字认知度不同。

笔者认为解决建筑挂靠债务问题,被挂靠企业可以委派管理人员对外代表本企业履行建筑合同,不给予挂靠人任何授权。而且相应的管理措施必须跟的上,企 业对于如何收取管理费也应当作为新的课题来研究。被挂靠企业和挂靠人只能是单纯的工程施工关系,但这样做会相应增加成本,而且和建筑挂靠一样存在行政责任 的问题。另外一个解决办法是和有资质的劳务企业签定劳务分包合同,进行施工。

综上所述,施工企业规避工程挂靠此类不规范操作的重点在于:在挂靠人实施买卖、租赁以及借款等民事法律行为时,防止第三人向被挂靠企业追偿债务,核心在于解决好表见代理的问题。

第五篇:建筑工程挂靠内部协议合同

建设工程目标责任管理书

XXXXXXXX工程施工二标段(成都市公

招)

二〇一五年六月

内部目标责任管理协议

单位 名 称:(以下简称“公司”)

代 表 人:

目标责任人: 联系电话:(以下简称“项目责任人)

第一条 工程名称及地点

工程名称;

工程地点:

第二条 工程目标管理 范围及 方式

1.管理范围:详见中标文件和公司与业主之前签定的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”)中确定的工程数量清单汇总表、个别单价预算表、投标书规定范围内的工程建修、缺陷责任期、保修、养护等全部内容。2.管理方式:

①本工程实行分项、分部、单价、单位工程的中标总价目标管理,项目责任人负责组织前期和施工期间的一切资金。公司对项目责任人实行风险责任制方式管理:项目责任人独立承担该工程的一切纳税责任,全部费用由项目责任人包干。工程数量以实际完成的工程数量为确认范围,以设计图纸、按照业主发出的中标总价和业主按工程计量计价结算为准;同时,有项目经理部会同业主等有关业务管理部门核实后按实计价。

②对本工程范围内的全部工程,由项目责任人承担从投标、施工准备至工程竣工验收及缺陷责任期的质量维修、养护等全部责任和义务。

③本责任书内工程不准分包、转包、转卖、倒卖,更不准中途退场;一旦发现项目责任人转卖、倒卖、分包、转包等,公司有权终止履行本责任书并没收项目责任人缴纳的各项保证金和非法所得,另行安排本公司任何施工队,一切损失由项目责任人自行承担。

④项目责任人向公司缴纳履约风险保证金,作为责任人执行本目标责任书和按业主要求履行施工质量、施工安全、施工进度、缺陷修复、工程欠款和依法施工管理责任的风险担保。

第三条 工程造价

1.工程总造价在施工设计图纸确认的工程数量范围内,按项目经理部与业主核实的实际工程数量计算。详细的工程承包单价和总价见工程数量清单汇总表和分项单价预算表,此项目工程施工单价为综合造价,中标总价暂定为¥ 元,大写:。

2.综合单价包括进场、准备、施工、竣工、交付、撤场及缺陷责任期修复、养护

等全部程内容,由项目负责人包干管理。对于业主、监理工程师对施工变更的任何工程量增或减,在本责任书执行过程中公司对综合单价一律不做任何调整。其中的土石方工程包括土石方开挖、清淤及换填;石方包括各类岩石类别。无论如何变化,土石方开挖和填筑(含利用方和借方)的工作内容均包括弃、借土场(取土坑)中非使用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费;同时包括砍伐树木、搭建临时设施、项目部组建、清表、爆破、挖、装、运、卸、回填、便道、结构物砌筑、养护、保通、标志、标牌、洒水以及碾压整形的合格工程数量等全部与之有关作业的费用。

第四条 会计账务、税费管理

1.本项目工程实行风险管理、独立核算。

2.项目负责人应对本工程单独建账,并按工程总造价的30%列支民工工资(附民工花名册)尽量提供工程相关发票收据,及由此造成的一切责任均由项目负责人承担。

3.本工程开工后,由公司办理该项目所在地税务机关办理税务登记、购买发票。4.税费按国家税法规定,应交纳的金额由项目责任人在工程项目所在地税务机关和公司注册地税务局缴纳,并由公司统一核算(一切应缴纳税费由项目责任人承担)。对税费没有结清的,项目责任人要按时结清各项税费,并向公司出示已完税依据。否则公司有权利用项目工程款和保证金代为支付。

5.如涉及《外出经营许可证》和《企业自营业务证明》的开据,由公司代收代缴企业所得税,其中《外出经营许可证》企业所得税为 / %,《企业自营业务证明》个人所得税为 / %。税费按工程拨款进度的总额依次扣除合计为 %。6.对账簿不健全、账务混乱、虚列各项成本支出或工程结束后未把账册交到公司财务部门审核存档的,公司可暂不支付工程款和退还保证金;直到项目责任人按税务机关和公司要求建立好项目责任人账务,并经税务事务所审计、税务机关审核结清一切税费后,方可领取工程款和保证金。

第五条 工 期

1.项目责任人必须按公司投标施工组织计划的要求进行开工,本工程总工期为

日历天,自 2015 年 月 日至 2015 年 月 日止。工程必须全部达到竣工验收条件。除业主改变设计另有工期调整外,项目责任人在施工中因业主征地、拆迁和增加工程量或减少工程量等因素,造成工期延误,公司不追究工期责任,但不增加任何费用。

2.项目责任人因自身原因未能按约定工期完成工程,每延迟一天公司按施工合同总价的百分之一收取违约金;其支付金额从项目责任人缴纳的履约风险保证金中扣除。如提前完成,公司则按具体情况酌情奖励项目责任人。

第六条 工程质量与安全

1.工程质量

①工程质量,项目责任人按国家法律、法规和公司的有关文件规定,实行项目责任人对工程质量终身负责制。质量必须达到业主和合同要求的标准。②工程质量按现行《房屋建筑工程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《桥梁工程质量检验评定标准》、《市政公用工程质量检验评定标准》、《水利水电工程质量检验评定标准》及其他相关质量控制文件执行。③公司负责审核施工变更方案。

④业主或监理工程师和有关业务部门以及公司领导到现场检查、指导工作时,项目责任人必须积极配合现场工作的检查,并对提出的问题及时整改。

⑤项目责任人必须按照设计文件、现行技术规范、施工规范、规则及有关规定进行施工,落实公司下达的各项管理制度和措施。保证工程质量达到现行的工程质量检验评定标准,对各项工程质量评定和验收时,凡达不到合格或优良标准的工程必须立即返工重建,一切费用由项目责任人自行承担。为确保工程质量,实行质量保证制度,按业主规定由业主扣留质量保证金。⑥要求工程一次性验收合格。竣工验收质量未达到本责任书和规范要求的标准,处以总造价的千分之零点五的罚款; 2.施工安全

①.项目责任人必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管理生产必须管安全”的原则,结合现场实际,合理安排切实可行的现场安全管理措施。

②项目责任人必须建立健全专职安全检查员,定期或不定期对现场劳务人员进行安全技术教育,遵守各项安全技术操作规程。对交叉施工和高空作业施工等要严加管理。

③要求施工人员按规定穿戴防护用品,施工中所用的各种机具和劳保用品,必须定期检查,保证其经常处于良好状态,有关费用由项目责任人承担;不合格的机具设备和劳保用品严禁使用,以确保人身安全。

④项目责任人必须与公司签定《安全生产管理责任书》,并要遵守公司各项安全管理规定。对施工中造成生产安全、人身安全事故,所发生的一切伤亡事故费用由项目责任人自行负责;同时,因项目责任人管理不善给公司造成负面的社会影响,公司将视其情节轻重给予相应处罚。

第七条 工程计量与工程款支付

1.验工计价:按照公司所签订的责任书有关条款,根据施工计划、安全、质量和工程进度以及所完成工程量,每月按业主计量拨付情况公司按时进行验工拨付。按照业主和合同的有关规定,质量验收合格的方能计价。

2.计量:按月完成的工程量并经公司报业主批准的量进行计量。

3.拨款:划拨工程款时负责人应提供等额工程款领条(不含民工花名册),经核实后,由总经理签字同意后直接拨付给负责人预留的账户。

4.工程决算:每月按业主进度计量计价拨款。其他款项按中标文件和合同中有关条款执行外,余款等工程竣工、验交后按所完成工程量,经公司有关业务部门和业主审计书核定后的工程量和价款给予决算、拨款。

第八条 质保金

质保金

按照公司与业主的合同规定的工程质量保证金百分比为准,由项目责任人按业主规定或中标文件要求足额预留工程质保金。

在质保期内,该项目工程质量上的瑕疵由项目责任人进行修复;或由公司另组织

施工队伍修复,其费用从项目责任人剩余质保金中扣除。在修复期中,若预留质保金不足,超支部分由项目责任人负责支付;如项目责任人拒不支付,公司有权向人民法院申请保全项目责任人的有效个人财产,确保工程质量及工程保修。保修期满,如有剩余质保金,应全额返还给项目责任人。

第九条 公司与项目责任人的权利与义务

项目责任人的权利与义务

①.向公司缴纳的财务办公费。按业主发出工程中标总价的百分之 8.5 %(含工程一切税费及公司财务办公费,其中2%为财务办公费,6.5%为工程税费,负责人不再承担其他税费)财务办公费用分 三 次结清:(第一笔工程款除外。)第一次收取总费用的 0.8 %,计: 按中标总价金额计算。第二次收取总费用的 0.8 %,计: 按中标总价金额计算。第三次收取总费用的 0.9 %,计: 按中标总价金额计算。

(注:剩余的6%依次从每一笔工程款中按比例扣除,直至工程结算完成。)对增加、变更工程量的财务办公费用根据工程完工审计后支付。项目负责人只负责开取工程收据。

②按公司施工要求,及时编制实施性施工组织设计或施工方案,在报送公司批准后由项目责任人组织实施。施工中认真填写施工日志和各种施工记录;按时向公司报送周、旬、月、季、施工计划;各项(月、季、年)统计报表;验工计价表;质量、安全统计报表和向公司及时提供所要求的工程形象进度报表及其他有关档案资料。

③实施可靠的质量保证措施。按要求采购、检验、加工、管理建筑工程现场施工材料,确保工程目标的实现。

④项目责任人对本项目工程实施现场管理、经营等工作,做到文明施工。

⑤支持监理、公司领导、工程技术人员和各职能部门的工作。根据现场施工要求项目责任人应积极配合专门管理人员的工作。⑥如因项目责任人管理不当给第三方造成损失,引发第三方对公司仲裁、诉讼或控告、举报、上访等,导致索赔或致使公司受到处罚,项目责任人应赔偿公司因此而受到的损失(包括为处理上述事宜而产生的费用)。⑦施工设备,由项目责任人自行组织。所投入机械设备数量必须达到合同和业主要求,满足工程施工的需要,并且一次性到位。进场后,不得中途擅自停工或撤走设备,否则因此而发生的一切费用和执行本责任书过程中受到的损失由项目责任人自行承担。

⑧遵守国家法规和当地政府的政策法令,尊重当地群众的习俗,主动创造良好的外部施工环境,如因项目责任人违章所造成的各种损失均由项目责任人承担。

⑨项目责任人必须为所有劳务人员购买保险,确保劳务人员的安全、合法利益。其生产安全责任由负责人承担。(购买的保险回执资料需交公司留存)⑩项目责任人必须配合公司对项目部工作的检查。

11负责坚持挂牌制度,做到文明施工。确保施工场地周围建筑物、地面、地下管线○和构造物以及行人和行车的安全,确保灌渠畅通;做到工完场清、场地复原、现场

整洁美观。

注:公司配合项目负责人为工程的相关人员到场参加会议、检查等。(参加产生的相关费用由负责人承担。)

第十条 工程款竣工验收

1.工程竣工后至办理正式验交前,由项目责任人派人看守、维护直至交付,其费用由项目责任人负责。2.工程竣工验收,由公司配合负责人提交竣工验收报告及竣工文件,业主组织初验、复验、办理交接手续。项目责任人配合公司收集整理所必须的一切技术基础资料。(基础资料一般包括中标通知书、施工合同、竣工验收报告、审计结算等)

3.工程竣工结算后超出中标总价时,超出部分公司按 2.5 % 收取财务办公费。

第十三条 其 他

1.工程未达到国家各部委行业规范标准的,项目责任人必须进行返工,起返工费用由项目责任人自行承担。如果出现工程质量问题,公司根据实际情况扣收质保金和履约风险保证金,如有不足公司可另行追究项目责任人的经济责任。

2.项目责任人进场后,未能按公司施工组织设计要求组织施工,使质量、安全进度及管理等方面达不到业主和公司的要求,公司有权清除项目责任人和劳务作业队,并另外任命其他责任人.3.公司为项目负责人提供该项目的项目资料章一枚,项目责任人不得私自刻制公司的各种印章,一经查实,将追究项目责任人和有关人员的经济、行政、刑事责任。4.项目部组建和开支由项目责任人审核,但公司有权对项目部组建和开支进行查核。

5.项目责任人进入现场前必须缴纳履约保证金至业主单位以担保工程质量、安全、工期以及民工工资、材料款、机械设备租赁费的完全支付(履约保证金以合同履约保证金为准)。6.在施工过程中,如被业主或其他主管单位投诉或给公司造成名誉损失,公司将对项目责任人处以人民币伍仟元至壹拾万元的罚款;若被业主通报上黑名单或禁止投标事件,公司将对项目责任人处以不低于人民币叁佰万元的罚款。发生以上事件,项目责任人还应赔偿公司因此而遭受的损失。7.项目责任人签定责任书后至责任书终止期间,严禁项目责任人以公司的名义对外签定任何协议和合同,一旦发现,将严肃处理,所造成的经济损失和一切后果均由项目责任人自行负责,公司将追究项目责任人的法律责任。8.如果业主资金不能及时到位,项目责任人自己应积极筹措资金,确保工程施工的顺利进行,维持工程建设的日常开支。

9.依法维护和保障本项目民工的合法权益。及时、如实支付民工工资;工程施工中必须保证每月兑现应得工资的80%。工程完工后壹个月内必须将民工工资全部付清,否则公司有权按民工自己提供的依据代扣代付或由业主直接代付。代付时如因民工提供依据不属实和其他任何原因造成多付和其他一切经济损失全部由项目责任人自负。

10.项目责任人在项目施工中,工地所购进的一切材料(包括自购或业主供应)项目负责任人自行分配和管理。

11.项目责任人在项目施工中和工程决算前不得伪造和虚增民工费、材料费以及其他任何费用来骗取公司和业主的资金,情节严重者公司将移交司法机关追究其刑事责任。

19.本责任书一式两份,其中:正本一份,由公司存档;副本一份,交由项目责任人收执。正、副本具有同等法律效力。

附《关于保障民工工资和据实汇报工程成本的承诺》

单位名称: 目标责任人:

代表人:

签定日期:

年 月

签定日期: 7

年 月

日 日

关于保障民工工资和据实汇报工程成本等承诺

致:

由我担任

目标责任人的工程,现已正式投入施工建设,为认真落实国家关于及时支付民工工资,建立民工工资支付保证金和担保制度等一系列措施,并执行公司相关文件精神,特作如下承诺:

1.民工工资:承诺依法维护和保证本项目工程民工的合法权益,及时支付民工工资,且中期支付不低于应付工资的80%,单项工程结束或当年发生的民工工资的,承诺一分不少发放到位,决不拖欠。如发生拖欠民工工资行为,公司有权申请业主直接从应付款和其他款项中代扣、代支民工工资,并提供相关的结算支付凭证,否则公司无需承担兑付不实的责任。在提供民工工资支付凭证时,承诺不得伪造、虚增民工工资,否则自愿承担相应的经济和法律责任。2.材料款:略;

3.工程款:到业主拨借工程款,承诺和公司派驻会计人员一起经办。工程款必须拨到公司建立的项目工程专用账户上或公司账户,并按责任人提供的、经公司审核后的计划发放,不得将工程款挪作他用和侵占。

对承诺上述的1、2、3条,我愿按保证金和担保制度的要求,以现金、自有的机械设备、自有的房屋等财产作抵押担保。如有违反,愿将抵押担保物由公司折现,进行支付或赔偿,并承担相应的民事、刑事责任。

4.工程成本汇报:工程开工后,每月25——30日到公司汇报工程情况,对已完工程量、变更情况、民工工资、材料款、机械设备租赁费及台班费、运输费等工程成本的支付及下面情况如实汇报。如汇报不实,愿按不实汇报次数每次接受人民币叁仟元至伍仟元的处罚。

5.若该工程质量等原因造成工期严重滞后,且业主要求清退出场,承诺自愿出场,并对造成的损失承担赔偿责任。

6.承诺在施工过程中,如对公司造成重大损失,自愿接受公司对项目责任人处以人民币伍仟元至壹拾万元的罚款,情节严重公司将追究其责任人的法律责任及损失。

7.承诺决不以任何方式转包、分包该工程;如果违背,则自愿接受以下处罚:①除名,并免去担任本项目的项目责任人等一切职务。②公司没收违法所得或者将其转让款作为不当得利退还责任人,以确保工程资金和工程质量,否则公司将移送司法机关,依法追究责任人的民事、行政和刑事责任。③没收已缴纳的各项保证金。④若发生被业主通报上黑名单或禁止投标事件,接受公司将对项目责任人处以不低于人民币叁佰万元的罚款。⑤赔偿公司因此而遭受的损失。

特此承诺!

承诺人: 身份证号:

年 月 日

下载建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力word格式文档
下载建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    建筑工程工程合同

    建筑工程工程合同集合15篇 建筑工程工程合同1 发包人(全称):_________________________________________承包人(全称):_________________________________________依照《中华人民......

    建筑工程工程合同

    建筑工程工程合同1 甲方名称:乙方名称:依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。一、劳动合同期限甲、乙双方选择以下第......

    钢结构工程挂靠合同

    钢结构工程挂靠合同 挂靠单位:淮南正大钢结构有限公司(以下称甲方) 挂靠人:(以下称乙方) 工程名称: 工程地址: 根据国家相关法律、法规相关规定,甲方、乙方双方充分协商,在相互理解、......

    建设工程挂靠合同

    建设工程挂靠合同甲方(管理方): 地址:法定代表人: 乙方(挂靠方):住所: 身份证号码:电话: 为了进一步加强双方合作促进发展,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经......

    挂靠工程合同协议书范本

    建筑工程挂靠协议 甲方(管理方):贵州中建伟业建设工程有限责任公司 乙方(挂靠方): 吴高隆 为了进一步深化企业改革,发挥甲方的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方经......

    挂靠工程合同协议书范本

    建筑工程挂靠协议 甲方(管理方): 法定代表人及身份证号: 乙方(挂靠方): 法定代表人及身份证号: 为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效......

    挂靠工程合同协议书范本[最终定稿]

    挂靠工程合同协议书范本 篇一:挂靠工程合同协议书范本 建筑工程挂靠协议 甲方(管理方): 法定代表人及身份证号: 乙方(挂靠方): 法定代表人及身份证号: 为了进一步深化企业改革,发挥甲......

    挂靠工程合同(5篇)

    协议书 承包人(全称):北京北方世纪建筑装饰工程有限公司 分包人(全称):天津安捷公共设施服务有限公司 甲方(管理方): 北京北方世纪建筑装饰工程有限公司 甲方代表人: 贾潇琳 乙方 (挂......