第一篇:房地产委托开发协议书
委托开发协议书
甲方:中牟县白沙安居物业管理有限公司 乙方:河南豫达建筑安装工程有限公司
依据《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设富鼎职工生活区项目相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。
第一条项目概况(以下简称“本项目”或“项目”)
1、项目名称:富鼎职工生活区建设项目
2、项目位置及四至:东临杨桥路、西临电厂路、南临魏庄土地、北临魏庄土地。
3、项目用地:规划总占地85.10亩。
4、建设规模:总建筑面积约101932.00平方米。
第二条项目委托及权属
1、甲方全面委托乙方代为开发本项目,乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。
2、本项目由甲方委托乙方开发建设,项目的所有权属归甲方所有,由甲方自行支配。
第三条项目委托的内容和方式
1、本项目各项政府批准文件及手续由甲方进行办理,乙方协助。
2、甲方取得相应手续后,甲方委托乙方负责本项目建设开发。
3、在本项目建设过程中,双方应加强沟通,甲方有权参加乙方和施工单位组织的工程例会,原则上每周应召开一次工程例会,-1-
4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定,对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调,参加项目工程例会,通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到的问题。
第四条 甲方的权利和义务:
1、甲方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;
2、审定设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。
3、参加本项目工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。
4、查验工程进度计划实施情况,检查施工质量,发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。
第五条乙方的权利和义务:
1、协助甲方办理本项目的各项的手续。
2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍,并配备技术负责人,人员数应满足本项目开发管理需要。
3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程。
4、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,组织项目的公开招标。
5、负责按照约定的工程进度计划组织施工,保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。
6、组织工程竣工决算,处理工程索赔,组织竣工验收。
7、负责在本项目工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套。
8、协助甲方协调周边四邻关系。
第六条 开发建设工期
本项目开发建设工期为1年。
第七条本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
第八条本协议双方签字盖章之日起生效。一式六份,甲乙双方各执一份,上报上级相关部门四份。
甲方:
代表:
年月日
-乙方: 代表:年月日
第二篇:委托开发协议书
委托开发协议书
甲方:村委会
乙方:公司
依据《城市房地产管理法》、《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设商贸城,并运作经营相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。
第一条项目概况(以下简称“本项目”或“项目”)
1、项目名称:商贸城(具体以项目报建名称为准)
2、项目位置及四至:
3、项目用地:规划总用地公顷(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。)
4、建设规模:总建筑面积约确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。)
第二条项目委托
鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富经验,具有相应的房地产开发资质和管理能力,甲方经多方考察,甲方全面委托乙方代为开发本项目。乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。
第三条项目委托的内容和方式
1、本项目的全部投资由甲方组织村民联保、村委会担保的方式向信用社申请贷款。
2、本项目所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,由甲方进行办理,乙方协助。
3、取得土地使用权后,甲方委托乙方负责本项目建设开发(包括但不限于勘探、规划、设计、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理以及商贸城后期配套等)的全过程管理。
4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定。对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调,参加项目工程例会。
5、在本项目建设过程中,双方应加强沟通,甲方有权参加乙方和施工单位组织的工程例会,原则上每月应召开一次以上工程例会,通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到的问题。
6、本项目类型属于商住两用商贸城,第一层为商铺,用于经营商贸城;第一层以上楼层为住宅楼,用于安置村民。
7、项目符合商品房预售条件后,二层(含二层)以上住宅楼由甲方支配用于安置村民,一层所有商铺由乙方规划经营商贸城项目。
第四条 项目核算
1、本项目从取得土地开始的各项成本、税费及投入由乙方独立核算,乙方独立建账。因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。
2、项目总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。
第五条项目资金的管理
1、项目所需资金由乙方从信用社贷款,甲方协通过村民联保、村委会担保的方式予以协助。
2、乙方为开发本项目应设立项目专户,专门用于本项目资金往
来收付。
3、项目开始后,由项目专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付,项目资金专款专用,对项目资金实行封闭式管理,乙方不得挪作他用。
4、甲方对乙方项目专户资金的使用情况享有监督权,可以随时审查项目专户资金流向,如发现有项目资金挪用情况的,有权追究乙方违约责任。
第六条 项目开发管理
1、甲方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;
2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。由具有相应管理能力的专业人员负责,并配备技术负责人,土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员,人员数应满足本项目开发管理需要。
3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程。待本项目详细规划批准及户型方案确定后,制定开发项目实施方案,包括:工程进度计划、开发各工作节点计划控制、开发成本测算及控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。
4、甲乙双方确立例会制度,研究解决项目开发过程中遇到的各项问题,并做好工作安排。
第七条 项目权属
1、本项目的所有住宅楼归甲方所有,由甲方自行支配,安置村民,乙方无权销售本项目住宅楼。
2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议,配合甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。
3、本项目规划建设的一层商铺归乙方所有,由乙方自主经营商贸城项目。
第八条 甲方的权利和义务:
1、所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,由甲方进行办理,乙方协助。
2、以担保方式协助乙方全部项目开发资金的筹集和投入,并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。
2、参加本项目项下工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。
3、审定设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。
4、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。
5、有权查验工程进度计划实施情况,检查施工质量,发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。
第九条乙方的权利和义务:
1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等;
3、协助甲方办理本项目的用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。
4、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。
5、组织工程竣工决算,处理工程索赔,组织竣工验收。
6、负责按照约定的工程进度计划组织施工,保证所建工程质量
符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。
7、负责在本项目项下工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天然气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套),具备使用条件。
8、负责乙方现场人员工资福利和日常办公费用。
9、乙方对本项目开发过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权责任承担法律责任。
10、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。
第十条 建设开发进度工期
本项目开发进度为年,从取得土地使用权证之日开始计算。第十一条违约责任
1、本协议签订后,任何一方违约给对方造成损失的应予以赔偿。
2、甲方违约逾期支付项目工程款等,致使项目开发延期的,由甲方自行承担逾期交房违约责任。
3、乙方逾期交房的,每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。
4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的,甲方有权解除合同。
6、乙方擅自挪用项目专户资金的,除及时补回被挪用资金外,还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。
7、如遇双方解除合同的,甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商,接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费,但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。
8、房屋交付后,出现的工程质量和水电暖供应等质量问题,由乙方按与村委会的约定承担修理、更换等违约责任。
9、双方解除合同的,不影响违约责任的承担。
第十二条在工程建设过程中,如因政策因素,导致该项目停建,互不追究违约责任。
如遇地震以及大规模疫情等不可抗力导致一方违约时,另一方不予追究违约责任。
第十三条本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
第十四条本协议及补充协议中未约定的事项,遵照有关法律、法规和政策的规定执行。
第十五条本协议在履行中发生争议,由双方协议解决;协商不成时,任何一方可向人民法院提起诉讼。
第十六条本协议自各方签字盖章之日起生效。一式四份,双方各执两份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
或授权代表:或授权代表:
年月日年月日
第三篇:房地产委托开发合同
鉴于:
1.甲方---------房地产开发公司,系由-------公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了-------房地产项目的开发权。
2.项目概况:-------房地产项目规划占地面积约-------亩,建设用地面积约-------亩,代征地面积约-------亩,容积率约.3.根据乙方与-------公司于-------年-------月-------日签订的《股权转让协议》中约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得-------房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得-------房地产项目的土地使用权和开发权。
4.甲方经公司董事会决定,将开发-------房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。
经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:
第1条 委托事项
1.1 授权乙方以甲方的名义取得开发-------房地产项目的所有政府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。
第2条 委托费用
2.1 甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原则,多不退少不补。
2.2 第1条1.1款委托事项,即-------房地产项目的委托费用按照建设规划用地每亩-------万元人民币、规划代征用地每亩-------万元人民币的标准计算,甲方应向乙方支付的委托费用共计-------万元人民币。
2.3 甲方支付的-------房地产项目的委托费用,包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费,该费用应计入甲方的成本。
2.4 除上述所列费用之外产生的其他开发费用,包括但不限于土地出让金及相关税费、建设成本、管理费用等,由甲方---------房地产开发公司的股东按照股权比例分别承担。
第3条 委托时间
3.1 开始时间:甲方原股东-------向-------转让股权完成的时间为准,即以甲方办理完毕工商变更登记,取得新的营业执照为委托事项开始之日。
3.2 完成时间:在-------年-------月-------日之前完成本合同第1.1款约定的委托事项。
第4条 付款时间
4.1-------房地产项目的委托费用,由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款,并将用款时间、用途填写清楚,甲方应按照急款急用、不影响项目开发进度的原则及时审核、及时支付。
第5条 委托溢价
5.1 经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润已经超过-------万元(不含-------万元)时,甲方应在财务报告出具之日起-------日内向乙方支付利润的-------%.5.2 经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润在-------万元(含-------万元)以下时,甲方应按向乙方支付实际利润的-------%.第6条 违约责任
6.1 本协议生效后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的1%向对方支付违约金。
6.2 甲方未按约定支付委托包干费用的,应每日按当期应付费用的2%向乙方支付违约金。如逾期超过30天,则乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付违约金-------万元人民币,乙方有权不退还已为该项目支付的全部款项。若违约金不足以赔偿乙方因此所遭受的损失,乙方有权向甲方追偿赔偿款。
6.3 若乙方未按本合同第3条的约定完成委托事项,甲方除有权解除本合同,并有权要求乙方按委托费用总额的1%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的,应相应的免除乙方的违约责任。
6.4 若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,乙方同意在甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。
6.5 由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
第7条 争议的解决
7.1 如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向北京仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。
第8条 其他
8.1 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
8.2 本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后,自乙方与-------签订的《股权转让协议》生效之日起生效。
甲方:-------房地产开发公司乙方:
年 月 日 年 月 日
第四篇:委托开发房地产合同范本
合同编号:__________
委托开发房地产合同范本
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
委托开发房地产合同范本
委托人(甲方)
名称或姓名:
法定代表人:
身份证号:
住所:
电话:
委托代理人:
身份证号:
受委托人(乙方)
名称或姓名:
资格证书号:
法定代表人:
身份证号:
住所:
电话:
委托代理人:
身份证号:
根据有关法律、法规、政策的规定,双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上,签订本合同。
第一条
乙方同意接受甲方委托为其代理
事项。
第二条
甲方应就授权委托的事项,提供相关合法、有效的证件。
第三条
乙方在代理该委托事项时,应认真审查委托事项的真实性,相关文件的合法性、有效性;对甲方不能提供合法、有效证件的,乙方有权拒绝代为办理。
第四条
双方商定委托事项在天内完成。超过本约定时限的,甲方有权另行委托他人或自行办理,由此造成损失的可同时按本合同第八条的约定向乙方索赔(但因登记管理部门或甲方的原因造成超时的除外)。
第五条
甲方同意在签订本合同后同时支付委托代理费(大写)
元人民币。
第六条
甲方同意在签订本合同时预付:
(1)代交应纳税、费(大写)
元人民币;
(2)
元人民币。
本条约定费用在委托代理事项完成时结清,多退少补。
第七条
由于甲方原因使委托代理事项终止履行的,预交的委托代理费不予返还;因甲方提供虚假情况或隐瞒与订立、履行合同有关的重要事实(如:房地产权属有争议或已被查封、抵押、有法律法规规定禁止交易的情况),造成乙方名誉及经济损失的,甲方应承担违约责任赔偿金(大写)
元人民币,损失超过违约金的按实际损失赔偿。
第八条
由于乙方代理当中的原因造成甲方损失的,乙方应承担违约责任赔偿金(大写)
元人民币,损失超过违约金的按实际损失赔偿。
第九条
本合同在履行中发生争议,由双方协商解决或提交有关部门调解。协商、调解不成,双方同意按下列第(1)向沈阳仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权人民法院起诉。
本合同未尽事宜按法律有规定处理。
第十条
双方需要约定的其他事项:
项方式解决。
第十一条
本合同一式份,效力等同,双方各执一份,自双方签字盖章之
受委托人:
(签字或盖章)
****年**月**日
委托代理人:
(签字或盖章)
日起生效。
委托人:
(签字或盖章)
****年**月**日
委托代理人:
(签字或盖章)
****年**月**日
****年**月**日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
第五篇:LPC2478开发委托协议书
技术开发合同
甲方:哈尔滨天龙仪器制造有限公司(以下简称为甲方)
乙方:赵俊义(以下简称为乙方)
经友好协商甲乙双方就甲方委托乙方以周立功公司SMART-LPC2400开发板为母板开发LPC2478控制板达成一致,约定如下:
一、控制板主要实现的功能:
1、用CPU的LCD控制器驱动TFT 800X600 及以下分辨率的彩色液晶,要提供8X8,16X16,24X24汉字显示函数,要提供画点、画线、画图函数。
2、能实现触摸屏控制,要提供一个有32个键的图像,并有按下显示相应键值功能演示。
3、要有8X4按键接口,用引脚搭接或ZLG7289,ZLG7290均可,并有按下显示相应键值
功能演示。
4、USB主从接口各一个,可与上位机通讯,要实现控制板上传及上位机下传接收演示。
5、UART 232九针串口两个,要实现控制板上传及上位机下传接收演示。
6、具有至少2路24位A/D转换数据采集,用8051F350 24位A/D单片机采集数据,采集的数据要经LPC2478显示到TFT液晶上,8051F350 SCH、PCB图由甲方提供。
7、要有两路D/A转换、一路V/F输入,采用甲方常用的TLV5618、AD652,其SCH、PCB
图由甲方提供。
8、板上要有时钟,要有电池为2KB时钟SRAM供电,系统要有时钟显示到液晶上。
9、板上要有掉电保存数据功能,要加E2PROM。
10、板上要有高精基准为A/D,D/A,V/F提供参考。
11、板上要有供电指示LED、蜂鸣器。
12、控制板的由核心板、主板两部分组成,核心板由母板核心板删减、主板由母板主板改制。
13、其它没考虑到的双方经常沟通解决。
二、乙方的责任和义务
1、乙方对上述功能要提供接口函数来验证,同时要用简单的操作系统控制各个基本的例程工作以验证整个系统的合理性、稳定性。
2、乙方要提供给甲方的技术文件:
(1)SCH、PCB图(PCB每个焊点要有正确的网络标识,要与SCH图完全一致。
(2)详细的元器件表及其它料表,详细的例程资料,两块成品板。
三、甲方的责任和义务(除付乙方报酬以外)
甲方要在开发用的基础技术图纸资料方面积极支持乙方。并及时支付乙方的电路板、元器件采购款项,甲方如违约要双倍支付乙方费用共即肆万元整。
四、工期要求:乙方自签订协议之日起,3个月内完成,延迟一天扣除甲方支付乙方费用的0.5%,如延迟半月后则按甲方支付乙方费用的1%扣除,如中途违约则除补偿甲方货款外另要补偿甲方误工费贰万元整。
五、经费及报酬:开电路板、元器件费用由甲方负责,乙方设计开发该软件的费用为贰万元整。
六、验收及报酬支付
双方签订本协议时,甲方应预付乙方开发费用3000元。乙方完成电路原理图后提交甲方双方进行第一次技术交流后,此时甲方应支付乙方2000元。PCB图提交甲方双方进行第二次技术交流后,此时甲方应支付乙方2000元,按照要求完成该项目交于甲方后,甲方付乙方余款13000 元。
七、违约责任:双方友好协商,协商不成按上面协仪执行,未尽事宜按照合同法中的相关条 1
款处理。
甲方:乙方:赵俊义 签字(盖章):签字:
厂址:乙方身份证号码: 税务登记号:乙方家庭地址:
甲方担保人(签字):乙方担保人(签字): 甲方担保人身份证号码:乙方担保人身份证号码: 甲方担保人家庭地址:乙方担保人家庭地址: 日期:
2日期: