2012课件习题(周老师)

第一篇：2012课件习题(周老师)

典 型 案 例

练习要求：选择题要求先独立思考做出答案，然后再翻书在书中找到出处，并判断正确答案；案例分析要求先审题，然后预判下边可能问我们的问题，并写出问题，而后按你写出的问题做出答案，要求先独立作答，认真答完后觉得没问题了再去书中找答案，并补充没写出的问题！案例的问题及参考答案请参照“案例问题及参考答案”。

一、单项选择题

1.有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土，应在当日（）气温时进行。A.最高 B.最低

C.白天平均 D.夜间平均

2.下列基坑围护结构中，采用钢支撑时可以不设置围檩的是（）A 钢板桩 B 钻孔灌注桩 C地下连续桩 D、SMW桩

3．对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比（SDR值）的聚乙烯燃气管道链接时，必须采用（）链接 A 电熔 B 热熔 C 卡箍 D 法兰

二、多项选择题

1.地下连接墙槽段划分应考虑的因素有（）

A 地质条件 B 钢筋笼整体重量 C 泥浆比重 D 内部主体结构布置 E 混凝土供给能力

2.下列对绞线进场的检验要求，正确的有（）

A 检查质量证明书和包装 B 分批检验，每批种类不大于65t C 每批大于3盘则任取3盘 D 每批小于3盘应全数检验 E 检验有一项不合格则该批钢绞线报废

3.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，箱梁内、外模板在滑动就位时，模板的（）误差必须在容许的范围内

A 预拱度 B平面尺寸 C 高程 D 变形 E 挠度 4.水泥混凝土道路基层材料主要根据（）选用

A 道路交通等级 B 地基容许承载力 C 传递荷载能力 D 路基抗冲刷能力 E 材料供应能力

5.软土地区城市地铁隧道施工时，应优先选择的盾构类型是（）

A 手掘式盾构 B 半机械挖掘式盾构 C 机械挖掘式盾构 D 土压盾构 E泥水盾构

6.确定钢筋下料长度，应考虑（）等因素

A 保护层厚度 B 钢筋级别 C 加工设备 D弯钩要求 E 钢筋直径 7.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有（）

A 球墨铸铁管 B 钢管 C 预应力钢筋混凝土管 D UPVC管 E HDPE管

8.当燃气管道穿越（）时，宜将燃气管道敷设在管道内

A 铁路 B 河底 C 高速公路 D 电车轨道 E 城镇主干道 9.垃圾填埋场选址应考虑（）等因素

A 地质结构 B 地理水文 C 运距 D 风向 E 垃圾填埋深度 10.地下燃气管道不得在（）下面穿越。A.电车轨道 B.大型建筑物 C.小型建筑物 D.大型构筑物 E.热力管沟

三、案例分析

典型案例

1背景资料：某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m（地面标高为±0.00），基底处于砂砾层内，且北邻S河，地下水位标高为-3.00m。

项目部组建后，经测算，该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41％。

施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施：

（1）材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。

（2）人员工资严格执行劳动定额。

（3）机械使用严格执行定额管理。问题：

1．分析背景，确定降水井布置的形式及要求。

2．计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。

3．计算工程直接费和计划利润（列出计算步骤）。

4．项目部应如何对施工成本进行动态控制？除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外，yuio。

参考答案：

1．（本小题5分）

因为原水管线为条形基坑（槽）（1分）且降深不大（1分），根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井．布置在基坑（槽）北侧距槽口边缘1～2m（1分），选择合适的抽水设备（1分）。另配以地面排水系统（1分）。

2．（本小题2分）

水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5（m）（2分）

3．（本小题6分）

（1）直接费=人工费+材料费+机械费+措施费

=300+1200+250+80=1830（万元）（2分）

（2）根据含税造价=（直接费+间接费+利润）×（1+税率）可得：

利润=含税造价/（1＋税率）-直接费-间接费

=2250/(1+3．41％)－1830－130（2分）

=2175.81-1830-130

=215.81（万元）（2分）

4．（本小题7分）

（1）（4分）

施工成本控制是以成本计划为依据，对影响项目成本的各个因素进行全过程管理（1分）。要根据施工组织设计的细化分析，按施工成本的构成要素，实行分类管理（1分）。成本管理既要有措施，更要有人员、责任落实（1分），制定切实可行的降低成本措施、方法，对出现的问题要及时纠正和解决（1分）。

（2）（3分）

① 进入现场材料要准确计量，认真验收；

②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗；

③按施工进度计划组织材料供应，防止因停工造成损失：

④控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用；

⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费；

⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。

（每条1分，最多3分）

典型案例2

背景材料： 某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2垃圾填埋处理工程的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。

施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。

在专用条款中明确6级以上（含6级）大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。

根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元／台班。

建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：

事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工l0d，窝工费用合计为3000元。

事件2：2009年5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。

事件3:2009年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，2009年5月22日恢复正常挖掘工作。

事件4:2009年5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。

事件5：2009年5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。

事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图样存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人员窝工的60个工日，机械窝工9个台班。

问题：

1．分别说明事件1～6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？

2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？

参考答案：

1．工期延误和费用增加的承担责任划分

事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。

理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期lOd，费用3000元。

事件2：工期延误3d应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。

理由：因为高于6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3d。

事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。

理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。

建设单位应补偿承包单位的费用：30工日×30元／工日=900元

事件4：应由承包前段时间承担由此造成的工期延误和增加费用。

理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。

事件5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。

理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。

事件6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。

理由：施工图样是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。

建设单位应补偿承包单位工期3d，建设单位应补偿承包单位费用：30元／工日×60工日×60%+9台班×1000元／台班×60%=6480元

2．建设单位应给予承包单位补偿工期：(l0＋3+2+3)d=18d

建设单位应给予承包单位补偿费用：(3000+900+6480)元=10380元

典型案例3

背景资料：A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。

业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。

A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任（规定违约金为合同价款的5％）并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。

施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。

工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。

问题：

1．在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整？A公司就措施项目向业主索赔是否妥当？说明理由。

2．本工程是什么方式的计价合同？它有什么特点？

3．A公司应该承担B公司造成损失的责任吗？说明理由。

4．A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求？并计算相应索赔额。

5．背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定？

6．对业主拖欠工程款的行为，A公司可以对业主提起诉讼吗？说明原因。如果业主拒绝支付工程款，A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题？

参考答案： 1．（本小题7分）

能够早日收回工程款（1分）的项目（如灌注桩等）预计今后工程量会增加的项目（1分），没有工程量只填单价（1分）的项目可以适当提高单价（1分）：对于后期项目（1分）、工程量可能减少的项目（1分）可适当降低单价（1分）。

不应该（1分）。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中（1分）。

2．（本小题4分）

本工程为单价合同（2分），单价合同的特点是单价优先（1分），工程量清单中数量是参考数量（1分）。

3．（本小题4分）

应该（1分）。因为总包单位对分包单位承担连带责任（3分），A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。

4．（本小题5分）

（1）支付违约金并返回定金（选择违约金条款），索赔额为（2分）：400×5％+50=70万元

（2）双倍返还定金（选择定金条款），索赔额为50×2=100万元（3分）。

5．（本小题5分）

如果合同中有类似价格，则参照采用（2分）；合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格（1分），计量工程师批准执行（1分）。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理（1分）。

6．（本小题5分）

A公司不能对业主提起诉讼（1分）。因为双方在合同中约定了仲裁的条款（2分），不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁（1分），如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行（1分）。

典型案例4 背景资料

某道路工程总承包单位为A公司，合同总工期为180天。A公司把雨水管工程分包给B公司。B公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机，编制了管线施工的进度计划。工程实施后，由于分包单位与总承包单位进度计划不协调，造成总工期为212天。

路基工程施工时，A公司项目部发现某里程处存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。对此，施工单位设计了处理方案，采用换填法进行了处理。

施工后，A公司就所发生事件向建设单位提出索赔要求，建设单位要求A公司提供索赔依据.问题：

1.补充B公司编制雨水管施工进度计划的依据，并指明A、B两公司处理进度关系的正确做法。

2.承包商处理暗浜做法是否妥当?应按什么程序进行? 3.施工单位可索赔的内容有哪些?根据索赔内容应提供哪些索赔依据?

参考答案

1、补充：还应考虑总包单位的总进度、分包合同、工期等

说明：承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总、分包之间互相协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包单位解决项目施工进度控制中的相关问题。

2、不妥当。

程序：应由施工单位、会同建设单位、监理单位、设计（勘察）单位共同研究处理措施。

3、勘察资料中没有提及的大型暗浜的处理引发的索赔应该受理。索赔依据：（1）招标文件、施工合同、经认可的施工计划、施工图；（2）双方的来往信件和会议纪要；（3）进度计划、具体的进度以及项目现场的有关文件；（4）工程检查验收报告；（5）换填的材料的使用凭证。

典型案例5

背景资料

某公司承建城市主干道改造工程，其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层，工期要求当年5 月份完成拆迁，11 月底完成施工。

由于城市道路施工干扰因素多，有较大的技术难度，项目部提前进行了施工技术准备工作。

水泥稳定碎石基层施工时，项目部在城市外设置了拌合站；为避开交通高峰时段，夜间运输，白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。

项目部依据冬期施工方案，选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场实测，试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求，自检的检验结论为合格。

为确保按期完工，项目部编制了详细的施工进度计划，实施中进行动态调整；完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。问题：

1.本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容？

2.分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因。3.结合本程简述沥青混凝土冬期施工的基本要求。

4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗？如不充分，还应补充哪些？ 5.项目部在施工进度总结时资料依据是否全面？如不全面，请予以补充。

参考答案：1.编制施工组织设计（1 分），熟悉设计文件（1 分）、技术交底（1 分）和测量放样（1分）。

2.夜间运输，白天铺筑，造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长（1 分），超过水泥的初凝时间（1 分），水泥强度已经损失。

3.应适当提高出厂温度（1 分）、但不超过175℃（1 分）。运输中应覆盖保温（1 分），摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”（1 分）和“及时碾压、及时成型”的方针（1 分）。

4.不充分（1 分）。路面检验项目还应包括：弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面的高差。（答对一个1 分，共5 分）

5.不全面（1 分）。施工进度总结的依据资料还应用：施工进度计划执行的实际记录（1分）和施工进度计划检查结果（1 分）。

典型案例6 背景资料

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。”

施工前项目技术负责人就工程特点、概况、设计要求向施工人员进行了技术交底。

基层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，12～15t三轮压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

问题：

1．项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。

2．项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3．指出道路基层施工设备配备存在的问题，并说明应如何调整。

4．面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

参考答案

1、不妥当。

理由：应由工程项目经理主持编制工程施工项目质量计划，工程施工技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底，办理签字手续并归档。

2、技术交底还应包括：施工组织设计、工程质量、工期、进度要求，工程安全方面要求，技术交底要有书面记录。

3、存在的问题：不应该使用沥青混凝土摊铺机铺筑水泥稳定碎石基层，并应该使用12～15t三轮压路机碾压。

调整：应该采用水泥稳定碎石混合料摊铺机摊铺，应使用18～20t的三轮压路机碾压。

4、平接缝施工时不应该先用熨平板预热接缝。正确的方法是：先用直尺检查接缝处已压实的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，涂刷粘层油并用熨平板预热，铺上新料后一起碾压，骑缝先横向后纵向碾压。

前一天停放在摊铺机后面的压路机不对。正确的要求是：在当天成型的路面上不得停放任何机械设备或车辆。

碾压从中心向外侧碾压不对。正确的方法是：压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度应稳定而均匀。

典型案例7

背景资料： A公司中标一城市主干道拓宽改造工程，道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石，面层为150mm沥青混凝土。总工期为7个月。

开工前，项目部做好了施工交通准备工作，以减少施工对群众社会经济生活的影响；并根据有关资料，结合工程特点和自身施工能力编制了工程施工方案和质量计划。

方案确定水泥稳定碎石采用集中厂拌，为确保质量采取以下措施：不同粒级的石料、细集料分开堆放；水泥、细集料覆盖防雨。

质量计划确定沥青混凝土面层为关键工序，制定了面层施工专项方案，安排铺筑面层试验路段，试验包括以下内容：

(1)通过试拌确定拌合机的操作工艺，考察计算机的控制及打印装置的可信度o(2)通过试铺确定透层油的喷射方式和效果，摊铺、压实工艺及松铺系数。

水泥稳定碎石分两层施工，施工中发现某段成品水泥稳定碎石基层表面出现部分横向收缩裂缝。

问题

1．工程施工前施工交通准备工作包括哪些内容?

2．补充背景中确保水泥稳定碎石料出厂质量的措施。

3．补充面层试验路段的试验内容。

4．造成本工程水泥稳定碎石基层表面出现横向裂缝的可能原因有哪些?

参考答案

1．工程施工前施工交通准备工作包括以下内容：修建临时便线(道)；导行临时交通(编制交通疏导方案或交通组织方案)；协助交通管理部门管好交通，使施工对群众社会经济生活的影响降到最低。

2．背景中确保水泥稳定碎石料出厂质量的措施补充：严格按设计配合比配料，拌和均匀，混合料的含水量略大于最佳含水量。

3．面层试验路段的试验内容的补充：检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配(施工机械选择)，验证沥青混合料生产配合比设计，提出生产的标准配合比和最佳沥青用量。

4．造成本工程水泥稳定碎石基层表面出现横向裂缝的可能原因：水泥含量过高(配合比不适当)，含水量过高(含水量不符合要求)，养护不周(养护天数不足，洒水不足).典型案例8

背景资料：某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m。

桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在0.5～1.0m左右。浇注过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施：

（1）针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：

①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行；

②根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护；

③按规定在混凝土中适量埋入大石块。

（2）项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。

（3）跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。

问题： 1．指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。

2．指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处，并改正。3．补充大体积混凝土裂缝防治措施。

4．施工单位在张拉设备的使用上是否正确？说明理由。5．关于支架还应补充哪些方面的验算？

参考答案：1．（本小题3分）

不应口头技术交底。（1分）

正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续（1分），并归档（1分）。

2．（本小题5分）

桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的（1分），正确的做法是：拔管应有专人负责指挥（1分）。导管埋深保持在0.5～1.0m左右也不正确（1分），正确的做法是：导管埋置深度宜控制在2～6m（1分），并经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深（1分）。

3．（本小题6分）

减少浇筑层厚度（2分）；优先选用水化热较低的水泥（2分）；在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量（2分），冷却集料或加入冰块（2分）；在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却（2分）；采取温控措施，加强测温工作并实施监控（2分）。（每条2分，最多6分）

4．（本小题4分）

不正确（1分），因为张拉机具应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验（3分）。

5．（本小题2分）

还应验算支架的刚度（1分）和稳定性（1分）。

典型案例9

背景资料：某城市市区主要路段的地下两层结构工程，地下水位在坑底以下2．0mo基坑平面尺寸为145m×20m，基坑挖深为12m，围护结构为600mm厚地下连续墙，采用四道609mm钢管支撑，竖向间距分别为3．5m、3．5m和3m。基坑周边环境：西侧距地下连续墙2．0m处为一条4车道市政道路；距地下连续墙南侧5．0m处有一座5层民房；周边有三条市政管线，离开地下连续墙外沿距离小于12m。

项目经理部采用2．0m高安全网作为施工围挡，要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一责任人进行安全管理，对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训，考试合格持证方可上岗。

基坑施工方案有如下要求：

(1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力。

(2)由于第四道支撑距坑底仅2．0m，造成挖机挖土困难，把第三道支撑下移1．0m，取消第四道支撑。问题

1．现场围挡不合要求，请改正。

2．项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责是否妥当?为什么?

3．安全员要求持证上岗的特殊工种不全，请补充。

4．根据基坑周边环境，补充监测项目。

5．指出支撑做法的不妥之处；若按该支撑做法施工可能造成什么后果?

参考答案

1．现场围挡的高度不应低于2．5m。

2．项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责不妥当。理由：应由施工单位主要负责人对施工安全全面负责。

3．安全员要求持证上岗的特殊工种不全，还需补充：电焊工、爆破工、机械工、起重工、机械司机。

4.根据基坑周边环境，补充的监测项目：周围建筑物、地下管线变形；地下水位；桩、墙内力；锚杆拉力；立柱变形；土体分层竖向位移；支护结构界面上侧向压力。

5．支撑做法的不妥之处：第三道支撑下移1.0m，取消第四道支撑。若按该支撑做法施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。

典型案例10

背景资料：某市政桥梁工程，总包方A市政公司将钢梁安装工程分包给B安装公司。总包方A公司制定了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准。

由于工期紧，人员紧缺，月公司将刚招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组。某日清晨，雾气很浓，能见度较低，吊装组就位，准备对刚组装完成的钢桁梁实施吊装作业，总包现场监管人员得知此事，通过手机极力劝阻。为了赶工，分包方无视劝阻，对吊装组仅做简单交底后，由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕，李某随即指挥起重机司机高某，将钢梁吊离地面实施了第一吊。钢梁在2lm高处因突然断绳而坠落，击中正在下方行走的两位工人，致使两位工人当场死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。

问题

1．针对本事故，总分包方的安全责任如何划分?说明理由。

2．本工程施工中的不安全行为有哪些?

3．本工程施工中物的不安全状态有哪些?

4．项目部在安全管理方面存在哪些问题？

参考答案

1．针对本事故，由分包承担主要责任，总包承担连带责任。理由：分包单位没有服从总包的安全管理，所以，应负主要责任。

2．本工程施工中的不安全行为：

(1)初次第一吊，对钢梁不做试吊。

(2)大雾光线不清吊装作业。

(3)李某违章作业、违章指挥。

(4)高某违章作业。

(5)不听劝阻盲目赶工，安全意识不强。

(6)两位工人在吊装区行走。

3．本工程施工中物的不安全状态：

(1)吊绳质量不合格，应报废不用。

(2)钢梁边缘锋利，未加衬垫。

4．项目部在安全管理方面存在的问题：

(1)项目部对吊装作业，未坚持持证上岗制度。

(2)吊装系危险作业，现场安全监控不到位。

(3)吊装作业，安全交底制度未落实。

(4)危险作业，现场未设置禁止通行设施。

典型案例11 背景材料：某桥梁工地的简支板梁架设，由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用2台50，履带吊，以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时，突然一台履带吊倾斜，板梁砸向另一台履带吊驾驶室，将一名吊车驾驶员当场砸死，另有一人受重伤。事故发生后，项目经理立即组织人员抢救伤员，排除险情，防止事故扩大，做好标识，保护了现场，并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门，内容有：事故发生的时间、地点、伤亡人数和事故发生原因的初步分析。在报告上级以后，项目经理指定技术、安全部门的人员组成调查组，对事故开展调查，企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现场参加调查，调查中发现下述现象：

①项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务，提出了安全要求，但查不到监督、检查记录。

②项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案，方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板，路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直，但两台履带吊下铺设的路基箱板，其长边都几乎与履带吊行进方向平行，而这正是造成此次事故的主要原因之一。

③查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录，签字齐全，但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录。④仔细查看安全技术交底记录，没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。⑤事故造成的直接经济损失达50万元。

通过调查，查清了事故原因和事故责任者，对事故责任者和员工进行了教育，事故责任者受到了处理。

问题

1．事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是什么? 2．该事故属几级事故? 3．上述背景资料中①、②、③、④种现象违反了安全控制要求? 4．按事故处理的有关规定，还应有哪些人参与调查? 5．对事故处理是否全面?请说明理由。参考答案：

1．答：事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。

签报程序为安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。2．答：三级。

3．答：(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分句方；在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查。

(2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改。分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理。(3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。

(4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

典型案例1

2背景资料：某沿海城市电力隧道内径为3.5m，全长4.9km，管顶覆土厚度大于5m，采用顶管法施工，合同工期1年，检查井兼作工作坑，采用现场制作沉井下沉的施工方案。

电力隧道沿着交通干道走向，距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右，有即将入地的高压线，该高压线离地高度最低为15m。单节硷管长2m，自重10t，采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。

上级公司对工地的安全监督检查中，有以下记录：

（1）项目部对本工程作了安全风险源分析，认为主要风险为正、负高空作业，地面交通安全和隧道内施工用电，并依此制订了相应的控制措施。

（2）项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工方案。

（3）项目部制定了安全生产验收制度。

问题：

1．该工程还有哪些安全风险源未被辨识？对此应制订哪些控制措施？

2．项目部还应补充哪些安全专项施工方案？说明理由。

3．针对本工程，安全验收应包含哪些项目？

参考答案： 1．（本小题6分）

尚有隧道内有毒有害气体（1分），以及高压电线电力场（1分）。为此必须制订有毒有害气体的探测（1分）、防护（1分）和应急措施（1分）；必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施（1分）。

2．（本小题8分）

应补充沉井制作的模板方案（1分）和脚手架方案（1分），补充龙门吊的安装方案（1分）。

理由：本案中管道内径为3.5m，管顶覆土大于5m，故沉井深度将达到10m左右，现场预制即使采用分三次预制的方法，每次预制高度仍达3m以上，必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此，应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案（2分），并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系（1分）。本案中，隧道用砼管自重大，采用龙门吊下管方案，按规定必须编制龙门吊安装方案（1分），并由专业安装单位施工，安全监督站验收（1分）。

3．（本小题6分）

本工程安全验收应包括以下内容：

沉井模板支撑系统验收（1分）、脚手架验收（1分）、临时施工用电设施验收（1分）、龙门吊安装完毕验收（1分）、个人防护用品验收（1分）、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收（1分）。

典型案例1

3背景资料：某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线（含下水道200m）和一段长220m的路面改造（含下水道200m），另需拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。

新增线路部分地下水位位于-4.0m处（原地面高程为±0.0m），下水道基坑设计底高程为-5.5m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。

项目部组织有关人员编写了施工组织设计（其中进度计划见下图），并绘制了一张总平面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

施工中，发生了如下导致施工暂停的事件：

事件1：在新增路线管网基坑开挖施工中，原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处，但由于标识的高程和平面位置的偏差，导致供水管和光电缆被挖断，使开挖施工暂停14天。

事件2：在改造路面施工中，由于摊铺机设备故障，导致施工中断7天。

项目部针对施工中发生的情况，积极收集进度资料，并向上级公司提交了月度进度报告，报告中综合描述了进度执行情况。

问题：

1．根据背景所述，按《建设工程安全管理条例》的规定，本施工项目中危险性较大的工程有哪些？

2．背景中关于施工平面布置图的使用是否正确？说明理由。

3．计算工程总工期，并指出关键线路1指出节点顺序即可）。

4．分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔，应获得几天延期？说明理由。

5．补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容

参考答案： 1．（本小题8分）

基坑支护及降水工程（2分）；起重吊装工程（2分）；拆除工程（2分）；预应力张拉施工（2分）。

2．（本小题3分）

错误之处：总平面布置图保持不变。（1分）

由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。（2分）

3．（本小题6分）

工程总工期为120天。（3分）

关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀（3分）

4．（本小题8分）

事件1将使工期拖延14天（2分）。事件2将使工期再延长7天（2分）。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期14天（2分）。因为原有地下管网资料应由业主提供，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准（2分）。

5．（本小题5分）

还有：实际施工进度图（1分）；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况（1分）；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析（1分）；解决问题的措施（1分）；计划调整意见和建议（1分）。

典型案例14 背景资料

某市政跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如图2)，经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5 d。

事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d，1#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。

事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3d，经济损失1万元。

问 题：

1．根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。

2．事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。

3．事件一中，造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?

4．事件三中，监理工程师要求停工整改的理由是什么?

参考答案：

1．该工程的总工期＝(3+10+2+1-6+20+20+5+15+3)d＝94d，关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→11○→12○。

2．事件一中，施工单位不可以索赔费用和工期。

理由：由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。

事件二中，施工单位可以索赔费用2万元，可以索赔工期4d。

理由：由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担，且1#基础灌注桩是关键工作，因此既可以索赔费用，也可以索赔工期。

事件三中，施工单位不可以索赔费用和工期。

理由：虽然钢筋是由业主提供的，但是施工单位应进行检验，未经检验而用于工程中，监理工程师有权要求停工整改，造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。

3．事件一中，造成钻孔偏斜的原因可能是：(1)钻头受到侧向力；(2)扩孔处钻头摆向一方；(3)钻杆弯曲、接头不正；(4)钻机底座未安置水平或位移。

4．事件三中，监理工程师要求停工整改的理由是：施工单位仅对钢筋的数量验收，而未对其质量进行验收。

典型案例15 背景资料

某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如图1所示。

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35 d延长到45 d。

事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25 d。

事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。

问 题：

1．计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。

2．事件

一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

3．事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

参考答案：

1．网络计划总工期为170d。

本网络计划的关键工作是：准备工作、打桩

1、挖土

1、基础

1、基础

2、回填土2(①—②一③一④一⑥一⑦—⑧一⑨)。

2．事件一：工期不可索赔；费用不可索赔。

理由：施工方法不当导致，是施工单位责任。

事件二：费用可索赔2万；工期不可赔偿。

理由：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，作业时间延长时间没有超过总时差，没能影响总工期。

3．事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由：隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理单位检查验收，未经监理工程师签字(同意或确认)，施工单位不得进行下一道工序施工，监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。

典型案例16 背景资料：某市政公司承包某路段的改建工程，全长2．5km，工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道，道路结构层：机动车道20cm石灰土底基层，45cm二灰碎石基层，9cm粗、4cm细沥青混凝土面层；非机动车道为20cm石灰土底基层，30cm二灰碎石基层，6cm粗、3cm细沥青混凝土面层；两侧为彩色人行道石板。

项目部进场后，项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计，其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后，即开始工程项目的实施。

在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队，当土方第一层填筑、碾压后，项目部现场取样、测试，求得该层土实测干密度，工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后，立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后，又继续施工。在一次安全检查中，监理发现一名道路工在电箱中接线，经查证，属违反安全操作规程。

按工程进展，沥青混凝土面层施工值冬期，监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

问题：

1．监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方? 2．施工组织设计的审批程序存在问题在哪里? 3．沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么? 4．该道路工程有哪些违反了操作规程?为什么? 5．工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由?

参考答案：

1．答：原因为(1)填土后未检查就碾压，因为填土应符合：填土长度达50m左右时，检查铺筑土层的宽度与厚度，合格后即可碾压，碾压先轻后重，最后碾压不应小于12t级压路机。(2)碾压后未进行土质路基的质量检查就进行上层填土工作，因为路基碾压完成时，必须按质量验收项目(宽度、纵、横断面高程、平整度、压实度等)检查，不合格处修整到符合规范、标准要求。

监理工程师指令方式的改进之处为监理工程师应通知承包人暂停施工(而不是立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工)，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。

2．答：存在问题有(1)该施工组织设计仅经上一级技术负责人审批同意不妥，因为施工组织设计必须有上一级技术负责人和部门的审批手续，即有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表；这里未说明加盖公章、填写审批表，如果无加盖公章和填写审批表，不能代表上级部门意见。(2)无变更审批程序，因为根据后面“在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队”，这属于工程变更，变更时，应有变更审批程序。

3．答：沥青混凝土面层：应尽量避免冬期施工，必须进行施工时，适当提高出厂温度，但不超过175℃。运输中应覆盖保温，并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备，采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。4．答：违反电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。因为该道路工不是电工，在电箱中接线属于违规作业。

5．答：施工组织设计中规定由项目部安全员定期组织安全检查不对，因为施工项目的安全检查由项目经理组织，定期进行。

第二篇：网络协议 课件习题

1、下列设备属于资源子网的是A。Ａ．计算机软件 Ｂ．网桥 Ｃ．交换机Ｄ．路由器

2、ARPAnet属于B 网络。Ａ．线路交换Ｂ．分组交换 Ｃ．虚电路Ｄ．报文交换

3、在ＯＳＩ参考模型中，第Ｎ层提供的服务是A与对等层实体交换信息来实现的。Ａ．利用第Ｎ－１层提供的服务以及按第Ｎ层协议 Ｂ．利用第Ｎ层提供的服务以及按第Ｎ－１层协议 Ｃ．利用第Ｎ＋１层提供的服务以及按第Ｎ层协议

Ｄ．利用第Ｎ层提供的服务以及按第Ｎ＋１层协议

4、假设一个系统具有ｎ层协议，其中应用进程生成长度为ｍ字节的数据。在每层都加上长度为ｈ字节的报头。计算为传输报头所占用的网络带宽百分比。

解答：为传输报头所占用的网络带宽百分比为：ｎｈ／（ｎｈ＋ｍ）×１００％

1、PPP主要由三部分组成，它们是：同步或异步物理介质，LCP和__NPC__.2、PPP主要有两种验证方法，它们是____PAP_______和______CHAP______。

3、（A）为两次握手协议，它通过在网络上以明文的方式传递用户名及口令来对用户进行验证。A、PAPB、IPCPC、CHAPD、RADIUS4、PPP的CHAP验证为几次握手(C)。A、1B、2C、3D、45、PPP协议是（B）的一个协议，它被广泛用于接入Internet中。PPP协议是一个（B）的协议，帧长为整数个字节。它可以分成三个层次，其中的网络层协议被称为（C），包括了不同的网络层协议。利用PPP的优势，结合以太网产生协议可以通过（B）简单的共享设备将多个客户网段接入到骨干网。

(1): A、物理层 B、数据链路层C、网络层D、应用层

(2): A、面向比特的 B、面向字节的C、面向位的D、面向报文的(3): A、LCPB、LPBC、NCPD、NAP

(4): A、PPTPB、PPPoEC、PPPoAD、CSMA/CD6、PPP协议中，（C）主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。

A、链路控制协议B、PPP扩展协议C、网络层控制协议D、PAP、CHAP协议

7、（C）为三次握手协议，其特点是，只在网络上传输用户名，而并不传输用户口令，因此它的安全性较高。A、papB、ipcp C、chap D、radius8、下列关于PAP和CHAP认证的正确说法是 AC。A、由于CHAP不以明文发送的密码，所以CHAP比PAP更安全B、PAP采用了三次握手，CHAP采用了二次握手 C、PAP和CHAP都是PPP的验证方式D、配置PAP和CHAP的目的是为了区分呼叫点和安全方面的考虑

9.设有A、B、C、D四台主机都处在同一个物理网络中，A主机的IP地址为192.155.12.112，B主机的IP地址是192.155.12.120，C主机的IP地址是192.155.12.176，D主机的IP地址是192.155.12.222。共同的子网掩码是255.255.255.224。

[问题一]：四台主机那些可以直接通信？那些必须通过其它路由设备才能通信？并求各主机的子网地址和主机地址。

[问题二]：若要加入第五台主机E，要他能与D主机直接通信，其IP地址的设置范围是？

[问题三]：不改变A主机的物理位置，将其IP地址改为192.168.12.168，试问它的直接广播地址和本地广播地址各是多少？若使用本地广播地址发送信息，请问哪些主机能够收到？

[问题四]：若要使主机A、B、C、D都能相互直接通信，应采取什么方法？

答：[问题1] A主机和B主机可以直接通信，C主机和D主机需通过路由设备才能与A、B主机通信，C，D之间也需用路由设备才能通信

[问题2]IP范围是192.155.12.193——192.155.12.221[问题3]直接广播地址是192.155.12.191 本地广播地址是255.255.255.255若使用本地广播地址255.255.255.255发送消息，B主机可

以接收 [问题4]将子网掩码改为255.255.255.0

练习8：设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器，若直接交付则最后一列表示当从哪一个接口转发出去）：

目的网络子网掩码下一跳路由器128.96.39.0255.255.255.128接口0

128.96.39.128255.255.255.128接口1

128.96.40.0255.255.255.128R2

192.4.153.0255.255.255.192R3

*（默认）—R4

现共有5个分组，其目的站IP地址分别为：

（1）128.96.39.10（2）128.96.40.12（3）128.96.40.151（4）192.4.153.17（5）192.4.153.90 试分别计算其下一跳。（要写出理由）答案：（1）接口0（2）R2（3）R4（4）R3（1）R4

问题3：何处重组分片？答案：信宿机优点：(1)不会反复分片/重组(2)各分片可独立选路(3)路由软件简化缺点(1)可能浪费带宽(2)丢失可能性增加

第三篇：商经课件习题

1.张某为避免合作矛盾，不想与人合伙或合股办企业，欲自己单干。朋友对此提出以下建议，其中哪些建议是错误的（BC）（2010年-27-单）A．可选择开办独资企业，也可选择开办一人有限公司 B．如选择开办一人公司，注册资本不能少于十万元 C．如选择开办独资企业，则必须自己进行经营管理 D．可同时设立一家一人公司和一家独资企业

2.关于合伙企业与个人独资企业的表述，下列哪一选项是正确的（C）（2013年-30-单）A．二者的投资人都只能是自然人 B．二者的投资人都一律承担无限责任

C．个人独资企业可申请变更登记为普通合伙企业 D．合伙企业不能申请变更登记为个人独资企业

张某有200万元资金，打算在烟台投资设立一家餐饮企业。张某可以选择的企业类型有（ABD）（09年-不定项）

A、与他人共同出资设立一家合伙企业 B、单独出资设立一家个人独资企业

C、与韩国商人共同设立一家中外合作经营企业 D、与他人共同发起设立一家股份有限责任公司 解析：《中外合作经营企业法》：外国企业和其他经济组织或个人（以下简称外国合作者）与中国企业或其他经济组织共同举办。

张某若设立个人独资企业，下列表述正确的是（）A、该企业的名称中不能含有公司字样

B、如张某死亡，其继承人可以继承投资人的身份 C、如该企业解散，必须由法院指定的清算人进行清算 D、该企业应当依法缴纳企业所得税

小王与小张系夫妻，妻子小张以个人名义申请登记了天天个人独资企业。该企业刚成立时，生意尚可，小张便将盈利用来添置了高档家具和电器，但其后，因判断失误负债五万元，债权人几次催要欠款，小张均以无钱为由拒不还债，债权人便起诉到法院，请求法院冻结小张的家庭存款。下列表述正确的是（BD）A.法院可以依该债权人的申请采取冻结措施 B.法院不可以依债权人的申请采取冻结措施

C.小张应该用家庭共有的财产对该债务承担无限责任 D.小张仅以个人财产对该债务承担无限责任

张某于2000年三月成立一家个人独资企业。同年五月该企业与甲公司签订一份买卖合同，根据合同，该企业应于同年八月支付给甲公司货款15万元，后该企业一直未支付该款项。2001年1月该企业解散。2003年5月，甲公司起诉张某，要求张某偿还上述15万元债务。下列有关该案的表述哪些是错误的（ACD）A.因该企业已经解散，甲公司的债权已经消灭

B.甲公司可以要求张某以其个人财产承担15万元的债务

C.甲公司请求张某偿还债务已超过诉讼时效，其请求不能得到支持 D.甲公司请求张某偿还债务的期限应于2003年1月届满 下列关于个人独资企业的哪些表述是正确的（CD）A.个人独资企业应依法缴纳企业所得税

B.个人独资企业成立时需缴足法定最低注册资本

C.个人独资企业对被聘用人员的限制不得对抗善意第三人 D.个人独资企业的投资人对个人独资企业债务承担无限责任

张某在甲市个人出资设立一快餐店，由于经营得当，很快名声远扬。为扩大规模，张某于半年后在乙市又设立一家快餐分店。以下观点正确的是(BD)（多）A.应在甲市的登记机关申请快餐分店的登记，并报乙市登记机关备案 B.应在乙市的登记机关申请快餐分店的登记，并报甲市登记机关备案 C.快餐分店具有相应的民事权利能力，其民事责任自负

D.快餐分店不具有相应的民事权利能力，其民事责任由甲快餐店承担

某个人独资企业的投资人甲聘用乙作为企业经理，下列所述乙的哪些行为是法律禁止的（AB D）

A.乙将企业的50万元资金借给自己的同学丙

B.某日，甲出差在外，甲的好友丁来求助该企业为其贷款提供担保，乙认为丁是甲的好友，未经向甲请示就以企业财产为丁提供了担保

C.乙认为企业获取的一项专利一直未能实施给企业造成了损失，遂说服甲同意将其转让给戊，后来戊实施该专利，获利颇丰

D.乙将企业资金20万元用于个人炒股，在股市上获利后立即归还给企业

中外合资经营企业是重要的外商投资企业类型。关于中外合资经营企业，下列错误的（A）是（2010-单-28）

A．合营各方可在章程中约定不按出资比例分配利润 B．合营企业设立董事会并作为企业的最高权力机构

C．合营者如欲转让其在合营企业中的股份，需经审批机构批准 D．合营企业的组织形式为有限责任公司

中国海天公司与某国小宇公司准备成立一家中外合资经营企业，并签署了合资合同与章程，但海天公司迟迟未向主管机关报批。数月后，小宇公司因报批无望准备退出，但其为此次投资事宜已经花费七十万元。根据中外合资经营企业法律的相关规定，下列哪些表述是正确的（CD）（2011-多-72）

A.如最终未能获得审批机关的批准，则双方之间的合资合同为无效合同

B.拟成立的合资企业的组织形式可以是有限责任公司或有限合伙企业

C.小宇公司有权通过仲裁或者诉讼，请求海天公司按照合同约定履行报批义务

D.小宇公司可以请求海天公司赔偿其70万元的损失

奔马电子公司为一家中美合资企业，外资方所罗门公司欲转让其一部分股权给另一美国公司。下列哪些选项是正确的（AC）

A、须经中方同意

B、不须经中方同意 C、须报审批机关批准

D、不须报审批机关批准

某合资经营企业经由四川省工商行政管理部门核准登记于1998年7月1日领取营业执照。至1999年二月底，中方已经缴清全部出资，合资的美方却一直没有缴付出资，虽然经过中方催缴数月仍无结果。对此应（AC）（多）A、由美方向中方按合同约定支付迟延利息 B、由工商行政管理部门限美方在一个月内缴清 C、由美方向中方按合同约定赔偿损失

D、视为合资企业自动解散，合营企业的批准书自动失效

甲公司欲与某外国公司设立一中外合资经营企业，就相关事项咨询律师。下列哪些选项是错误的（ABC）（2008-多-78）A.合资企业自审批机关批准之日起成立

B.合资企业章程中可以约定由公司总经理担任公司的法定代表人 C.合资企业作为有限责任公司应按照《公司法》规定设股东会作为其权力机构 D.合资企业合同只能约定按各方的出资比例分配利润

鲁南水泊公司欲与某国梁山公司在阳谷市设立一家中外合资企业，双方初步拟定的合作框架包括以下事项，其中哪些符合我国法律规（ABCD）（2009-多-75）A．合资企业不设股东会，由董事会作为最高权力机构 B．合资企业合同文本采用英文

C．合资企业注册资本在企业成立时全部缴清

D．合资企业合同约定由瑞典斯德哥尔摩仲裁院仲裁解决纠纷 合营各方因利润分配发生争议，在董事会不能协商解决时，可以选择的解决途径有（ABC）（多）

A、可以向中国仲裁机构申请仲裁

B、可向各方协议的其他国家仲裁机构申请仲裁 C、可向中国人民法院起诉 D、可向外国法院起诉

某中外合作企业合同约定：外方合作者以现金和机器设备出资，占总资本额的70%，中方以厂房和土地使用权出资，占30%。合作期间内所得收益首先应当全部用于偿付外方出资，在外方出资偿付完毕后的合作期限内，合作各方各按50 %比例分配收益

合作企业合作期限为10年，合作期满后企业全部固定资产无偿归中方合作者所有，下列正确的是（C）（单）

A、合同显失公平，应变更为在合作期限内按双方出资比例分配收益 B、合同违反法律规定，为无效合同

C、合同合法有效，合作企业可以登记为具有法人资格的有限责任公司 D、合同合法有效，合作企业必须登记为具有合伙性质的企业

下列协议中，哪些属于具有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议？（AB）A、限制商品的生产数量或者销售数量 B、限制开发新技术、新产品 C、固定向第三人转售商品的价格

D、限定向第三人转售商品的最低价格

下列哪些选项不构成垄断协议？（ACD）

A、某行业协会组织本行业的企业就防止进口原料时的恶性竞争达成保护性协议

B、三家大型房地产公司的代表聚会，就商品房价格达成共识，随后一致采取涨价行动 C、某品牌的奶粉含有毒物质的事实被公布后，数家大型零售公司联合声明拒绝销售该产品 D、数家大型煤炭企业就采用一种新型矿山安全生产技术达成一致意见

某一品牌白酒市场份额较大并且知名度较高，因销量急剧下滑，生产商召集经销商开会，令其不得低于限价进行销售，对违反者将扣除保证金、减少销售配额直至取消销售资格。关于该行为的性质，下列哪一判断是正确的（D）（2013-单-27）A、维护品牌形象的正当行为 B、滥用市场支配地位的行为 C、价格同盟行为

D、纵向垄断协议行为

下列哪些选项正确（ABD）（2008--71）

A.经营者在相关市场的市场份额达到1/2 的，推定为具有市场支配地位

B.两个经营者在相关市场的市场份额合计达到2/3，其中有的经营者市场份额不足1/10的，不应当推定该经营者具有市场支配地位 C.三个经营者在相关市场的市场份额合计达到3/4，其中有两个经营者市场份额合计不足1/5 的，不应当推定该两个经营者具有市场支配地位

D.被推定具有市场支配地位的经营者，有证据证明不具有市场支配地位的，不应当认定其具有市场支配地位

关于市场支配地位，下列哪些说法是正确的（AD）（2011-多-64）A.有市场支配地位而无滥用该地位的行为者，不为反垄断法所禁止 B.市场支配地位的认定，只考虑经营者在相关市场的市场份额

C.其他经营者进入相关市场的难易程度，不影响市场支配地位的认定 D.一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2 的，推定为有市场支配地位 关于经营者集中的说法，下列哪些选项是正确（CD）（2010-多-66）A．经营者集中就是指企业合并

B．经营者集中实行事前申报制，但允许在实施集中后补充申报

C．经营者集中被审查时，参与集中者的市场份额及其市场控制力是一个重要的考虑因素 D．经营者集中如果被确定为是可能具有限制竞争的效果，将会被禁止

滥用行政权力排除、限制竞争的行为，是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。关于这样的行为，下列哪些选项是正确的（AD）（2008-多-72）A.实施这种行为的主体，不限于行政机关

B.实施这种行为的主体，不包括中央政府部门

C.《反垄断法》对这种行为的规制，限定在商品流通和招投标领域

D.《反垄断法》对这种行为的规制，主要采用行政责任的方式

下列哪一选项属于反不正当竞争法和反垄断法均明文禁止的行为（B）（2011-单-27）A.甲省政府规定，凡外省生产的汽车，必须经过本省交管部门的技术安全认证，领取省内销售许可证以后，方可在本省市场销售

B.乙省政府决定，在进出本省的交通要道设置关卡，阻止本省生产的猪肉运往外省

C.丙省政府规定，省内各机关和事业单位在公务接待等活动时需要消费香烟的，只能选用本省生产的金丝雀牌香烟，否则财政不予报销 D.丁省政府规定，外省生产的化肥和农药若在本省销售的，一律按销售额加收15%的环保附加费

某县大队长酒楼自创品牌后声名渐隆，妇孺皆知。同县的牛记酒楼经暗访发现，大队长酒楼经营特色是，服务员统一着上世纪60年代服装，播放该年代歌曲，店堂装修、菜名等也具有时代印记。牛记酒楼遂改名为老社长酒楼，服装、歌曲、装修、菜名等一应照搬。根据《反不正当竞争法》的规定，牛记酒楼的行为属于下列哪一种行为（C）（2012-单-27）A．正当的竞争行为

B．侵犯商业秘密行为 C．混淆行为

D．虚假宣传行为 下列哪些选项属于不正当竞争行为（AD）

A．甲灯具厂捏造乙灯具厂偷工减料的事实，私下告诉乙厂的几家重要客户

B．甲公司发布高薪招聘广告，乙公司数名高管集体辞职前往应聘，甲公司予以聘用 C．甲电器厂产品具有严重瑕疵，媒体误报道为乙电器厂产品，甲厂未主动澄清

D．甲厂使用与乙厂知名商品近似的名称、包装以及装潢，消费者经仔细辨别方可区别二者差异

某市政府所属有关部门的下列哪一行为违反《反不正当竞争法》的规定（C）（2007-单-21）

A.市卫生局成立儿童保健专家组受某生产厂家委托，对其婴儿保健产品提供质量认证标志并收取赞助费 B.市工商局和市电视台联合举办消费者信得过产品评选活动，违反公平程序而使当选的前八名全部为本市产品

C.市交管局规定，全市货运车辆必须在指定的两种品牌中选择安装一款车辆运行记录器，否则不予年检；其指定品牌为本地的波浪牌和法国的NJK牌 D.市政府决定对市酒厂减免地方税以提供财政支持

欣欣公司为宣传其新开发保健品，虚构保健品功效，并委托某广告公司设计了：谁吃谁明白的广告，聘请大腕明星作代言人，邀请某社会团体向消费者推荐，在报刊和电视上高频率地发布引人误解的不实广告。下列哪些选项是正确的（AD）（2008-多-73）A.欣欣公司不论其主观状态如何，都必须对虚假广告承担法律责任 B.广告公司只有在明知保健品功效虚假的情况下才承担法律责任

C.明星代言人即使对厂商造假不知情，只要蒙骗了消费者，就应承担民事责任 D.社会团体在虚假广告中向消费者推荐商品，应承担民事连带责任 下列哪些行为属于不正当竞争（AC）

A.甲企业将所产袋装牛奶标注的生产日期延后了两天 B.乙企业举办抽奖式有奖销售，最高奖为5000元购物券，并规定用购物券购物满1000元可再获1次抽奖机会

C.丙企业规定销售一台电脑给中间人5%佣金，可不入账 D.丁企业为清偿债务，按低于成本的价格销售商品 下列（B）不属于法律规定的不正当竞争 A.某市政府发文规定，由于本市最近连续发生煤气中毒事件，因此要求各单位必须使用本市煤气公司生产的煤气安全阀

B.面包保质期将到，某商场决定以低于成本价的价格销售

C.某甲公司散发大量的传单，在材料中对其生产的洗衣粉与某乙公司生产的洗衣粉进行比较，向顾客宣传乙公司的产品不如甲公司 D.湖北某县的某梨子种植企业，为了使梨子销售畅通，就在其生产的梨子的外包装上全部印上优质堂山梨字样

2005年的春节，某公司为了促销，发布广告称：各机关团体凡是在本店购买商品的，给总价款百分之五的回扣，介绍推销者给付总价款百分之一的佣金。并且该公司对给付的回扣、佣金在账面上皆有明确的记载。关于这一行为的性质认定，正确的是（C）（单）A、变相行贿的行为

B、排挤经营者的行为 C、正当的促销行为

D、不正当竞争行为

不属于不正当竞争的是（ABCD）（多）

A、单位发给职工购物券，限定职工只能到某商场购物 B、某商业街需要拆迁，商家纷纷以以低于成本价销售 C、某电视机厂实行价格促销后价格仍高于生产成本价 D、某消费者协会经市场调查后发布公告，称某品牌电脑生产厂家售后服务不及另一品牌好，建议注意选择

百货公司进了一批男士衬衫，销售近两个月，顾客反映冷淡，为了尽快回收资金，于是决定采用有奖销售的方式，其符合法律规定的策划有（ABC）A、顾客购买1件衬衫，赠送奖券1张 B、顾客购买10件衬衫，赠送奖券20张

C、采用抽奖式的中奖方式，顾客凭发票到指定柜台领取奖券，当场抽奖，奖券金额为50人民币 D、采用抽奖式的中奖方式，最高奖的金额为6666元

商厦开展有奖销售，公告称：本次活动分两次抽奖：第一次一等奖八名，各奖彩电一台（价值4500元）；第二次一等奖三名，各奖录音机一台（价值2300元）；第一次获奖者还可参加第二次抽奖。下列何者正确？（B）

A、开奖不允许分两次进行，该商厦构成不正当有奖销售

B、可以两次开奖，但最高奖的总值不得超过5000元，该商厦构成不正当有奖销售 C、可以两次开奖，每次的最高奖励额未超过5000元，属正当的有奖销售

D、是不是正当有奖销售，应取决于最后抽奖结果是否出现一人连续两次中一等奖

甲旅行社的欧洲部副经理李某，在劳动合同未到期时提出辞职，未办移交手续即到了乙旅行社，并将甲社的欧洲合作伙伴情况、旅游路线设计、报价方案和客户资料等信息带到乙社。乙社原无欧洲业务，自李某加入后欧洲业务猛增，成为甲社的有力竞争对手。现甲社向人民法院起诉乙社和李某侵犯商业秘密。法院如认定乙社和李某侵犯甲社的商业秘密，须审查什么事实？（ABD）

A、甲社所称的商业秘密是否属于从公开渠道不能获得 B、乙社的欧洲客户资料是否有合法来源

C、甲社所称的商业秘密是否向有关部门申报过密级

D、乙社在聘用李某时是否明知或应知其掌握甲社的上述业务信息 若法院判定乙社和李某侵权，如何确定赔偿责任（A B）

A、按照甲社在侵权期间的利润损失进行赔偿，乙社和李某承担连带赔偿责任

B、甲社在侵权期间的利润损失无法计算时，按照乙社所获利润进行赔偿，李某承担连带赔偿责任

C、对李某按照其在甲社时的工资标准乘以侵权持续时间确定赔偿额，对乙社按其实际所得利润确定赔偿额

D、按甲社请求的数额确定赔偿额

甲欲买全聚德牌的快餐包装烤鸭，临上火车前误购了商标不同而外包装十分近似的显著标明名称为仝聚德的烤鸭，遂向全聚德公司投诉。全聚德公司发现，仝聚德烤鸭的价格仅为全聚德的 1/3。如果全聚德起诉仝聚德，其纠纷的性质应当是下列哪一种？（C）A、诋毁商誉的侵权纠纷

B、低价倾销的不正当竞争纠纷

C、欺骗性交易的不正当竞争纠纷 D、企业名称侵权纠纷

下列（C）情形适用消费者权益保护法 A、所有消费活动

B、社会组织、团体和单位的消费活动

C、农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料 D、为生产经营需要而购买原材料

郭某与10岁儿子到饭馆用餐，入厕时将手提包留在座位上嘱儿子看管，回来发现手提包丢失。郭某要求饭馆赔偿被拒绝，下列哪一说法正确（B）

A.饭馆应保障顾客在接受服务时的财产安全，并承担顾客随身物品遗失的风险 B.饭馆应保证其提供的饮食服务符合保障人身、财产安全的要求，但并不承担对顾客随身物品的保管义务，也不承担顾客随身物品遗失的风险 C.饭馆应对顾客妥善保管随身物品作出明显提示，否则应当对顾客的物品丢失承担赔偿责任 D.饭馆应确保其服务环境绝对安全，应当对顾客在饭馆内遭受的一切损失承担赔偿责任 某公司生产销售一款新车，该车在有些新设计上不够成熟，导致部分车辆在驾驶中出现故障，甚 至因此造成交通事故。事后，该公司拒绝就故障原因做出说明，也拒绝对受害人提供赔偿。该公司的行为侵犯了消费者的哪些权利？（ABD）（2007-多-66）A．安全保障权

B．知悉真情权 C．公平交易权

D．获取赔偿

某美容店向王某推荐雅兰牌护肤产品。王某对该品牌产品如此便宜表示疑惑，店家解释为店庆优惠。王某买回使用后，面部出现红肿。质检部门认定系假冒劣质产品。王某遂向美容店索赔。对此，下列哪一选项是正确的（D）（2008-单-24）

A.美容店不知道该产品为假名牌，不应承担责任

B.美容店不是假名牌的生产者，不应承担责任

C.王某对该产品有怀疑仍接受了服务，应承担部分责任

D.美容店违反了保证商品和服务安全的义务，应当承担全部责任

下列哪一行为不违反《消法》（D）（单）A、某个体摊贩没有在其出售商品上标价 B、某出租汽车公司拒绝开具发票

C、某皮革厂在某商厦租赁一柜台，但未标明厂名

D、某市消费者协会向社会推荐优质优价的运动鞋，但未收取任何报酬 下列哪些行为违反消法（ABD）（多）

A、商家在商场内多处设置监控录像设备，其中包括服装销售区的试衣间

B、商场的出租柜台更换了承租商户，新商户进场后，未更换原商户设置的名称标牌

C、顾客以所购商品的价格高于同城其他商店的同类商品的售价为理由要求退货，商家予以拒绝

D、餐馆规定，顾客用餐结账时餐费低于5元的不开发票

甲公司租赁乙公司大楼举办展销会，向众商户出租展台，消费者李某在其中丙公司的展台购买了一台丁公司生产的家用电暖器，使用中出现质量问题并造成伤害，李某索赔时遇上述公司互相推诿。上述公司的下列哪些主张是错误的（ACD）（2010-多-68）A.丙公司认为属于产品质量问题，应找丁公司解决 B.乙公司称自己与产品质量问题无关，不应承担责任 C.丁公司认为产品已交丙公司包销，自己不再负责 D.甲公司称展销会结束后，丙公司已撤离，无法负责

张某到一美容院作美容，美容院使用甲厂生产的水洁牌护肤液为其做脸部护理，结果因该护肤液系劣质产品而致张某脸部皮肤严重灼伤，张某为此去医院治疗，花去近5000元医药费。关于此事例，下列哪些选项是正确的（ABCD）（2007-多-65）A．张某有权要求美容院赔偿医药费

B．张某有权要求甲厂赔偿医药费

C．张某若向美容院索赔，可同时请求精神损害赔偿

D．美容院若向张某承担了责任，则其可以向甲厂追偿

赵某从商场购买了某厂生产的高压锅，烹饪时邻居钱某到其厨房与其聊天，高压锅爆炸致两人受伤。下列哪一选项是错误的（D）（2012-单-28）A．钱某不得依据《消费者权益保护法》请求赔偿

B．如高压锅被认定为缺陷产品，赵某可向该厂也可向该商场请求赔偿 C．如高压锅未被认定为缺陷产品则该厂不承担赔偿责任

D．如该商场证明目前科技水平尚不能发现缺陷存在则不承担赔偿责任 F公司是专营进口高档家具的企业。媒体曝光该公司有部分家具是在国内生产后，以先出口，再进口的方式取得进口报关凭证，在销售时标注为外国原产，以高于出厂价数倍的价格销售。此时已经在该公司购买家具的顾客，可以行使（ABC）（2011-多-65）

A.顾客有权要求公司提供所售商品的产地、制造商、采购价格、材料等真实信息并提供充分证明

B.如公司不能提供所售商品的真实信息和充分证明，顾客有权要求退货

C.如能够确认公司对所售商品的产地、材质等有虚假陈述，顾客有权要求双倍返还价款 D.即使公司提供了所售商品的真实信息和充分证明，顾客仍有权以对公司失去信任为由要求退货

参考答案： ABC

消费者可以根据《消法》的规定，对下列的（C）行为要求经营者增加赔偿的金额为其购买商品的价款或服务的费用的三倍。A、销售的商品上没有注明生产日期

B、销售的商品上没有标明生产厂名和厂址 C、谎称盗版软件为正版软件而进行销售

D、销售的商品不符合保障人身、财产安全要求

依照产品质量法的规定，下列何种产品属于该法所称的产品（A）A、芝麻油

B、大坝

C、冰毒

D、电力

下列不符合《产品质量法》产品包装要求的有（ABCD）A、某商场销售的三星彩电只有韩文和英文的说明书 B、某厂生产的火腿肠没有标明厂址

C、某厂生产的香烟上没有标明吸烟有害身体健康 D、某厂生产的瓶装葡萄酒没有标明酒精度

下列因产品缺陷导致人身受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间的表述正确的是（C）

A、诉讼时效期间应由人民法院在审判案件时决定

B、产品质量法规定，因产品缺陷导致人身受到伤害要求赔偿的诉讼时效为两年，因此民法通则规定错误

C、产品质量法与民法通则是特别法与普通法的关系，特别法优于普通法，应适用产品质量法的规定

D、民法通则规定，身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为一年

张某从甲商场购买一电热毯，电热毯为乙厂所产。使用中电热毯发生漏电致使房间着火，烧毁价值5000元的财产，张某也被烧伤致残。下列表述正确的是（AC）A、甲商场和乙厂应对张某的损失承担连带责任 B、张某因身体伤害要求赔偿的诉讼时效为一年 C、张某可以向被告请求精神损害赔偿

D、张某遭受的财产损失不属于产品责任，而属于违约责任

钟某为三岁儿子购买某品牌奶粉，喝后上吐下泻，住院七天才恢复健康。孩子从此见任何奶类制品都拒食。经鉴定，该品牌奶粉属劣质品。钟某欲采取维权行动。下列建议哪一项缺乏法律依据？（D）

A、请媒体曝光，并要求工商管理机关严肃查处

B、向出售该奶粉的商场索赔，或向生产该奶粉厂家索赔

C、直接提起诉讼，要求商场赔偿医疗费、护理费、误工费、交通费等 D、直接提起仲裁，要求商场和厂家连带赔偿钟某全家所受的精神损害

钱某借用朋友个体工商户赵某的营业执照，在中央商场租赁了柜台，并销售乙厂生产的压力锅，消费者李某在该柜台购买了一个压力锅，使用时压力锅爆炸，请问钱某有权向哪些主体要求承担赔偿责任？（ABD）A、钱某

B、赵某

C、中央商场

D、乙厂

因压力锅爆炸，烧毁价值6000元的财产，李某个人也被烧伤致残，下列表述正确的是（BC）

A、李某因为身体伤害要求赔偿的诉讼时效为一年

B、李某因为身体上伤害要求赔偿的诉讼时效为两年

C、李某可以向被告请求精神损害赔偿

D、李某遭受的财产损失不属于产品责任，而属于违约责任 根据《产品质量法》，下列正确的一项是（B）（2010-单-24）A、对生产者、销售者的产品缺陷责任均实行严格责任

B、对生产者产品缺陷实行严格责任，对销售者实行过错责任

C、产品缺陷造成损害赔偿的诉讼时效期间为二年，从产品售出之日起计算 D、产品缺陷造成损害赔偿的请求权在缺陷产品生产日期满十年后丧失

孙某从某超市买回的跑步机在使用中出现故障并致其受伤。经查询得知，该型号跑步机数年前已被认定为不合格产品，超市从总经销商煌煌商贸公司依正规渠道进货。下列哪些选项是正确的（ABCD）

A.孙某有权向该跑步机生产商索赔 B.孙某有权向煌煌商贸公司、超市索赔

C.超市向孙某赔偿后，有权向该跑步机生产商索赔 D.超市向孙某赔偿后，有权向煌煌商贸公司索赔

某省发现有大米被镉污染，立即部署成立联合执法组，彻查市场中的大米及米制品。下列哪些说法是正确的（BCD）（2013-多-67）

A.大米、米制品质量安全管理须以食品安全法为依据

B.应依照食品安全法有关规定公布大米、米制品安全有关信息

C.县有关部门进入某米粉加工厂检查时，该厂不得以商业秘密为由予以拒绝 D.虽已构成重大食品安全事故，但影响仅限于该省，可由省卫生行政部门公布有关食品安全信息

红星超市发现其经营的荷叶牌速冻水饺不符合食品安全标准，下列哪一措施错误（C）A.立即停止经营该品牌水饺

B.通知该品牌水饺生产商和消费者 C.召回已销售的该品牌水饺 D.记录停止经营和通知情况

关于食品添加剂管制，下列哪一说法符合《食品安全法》的规定（C）（2011-单-28）A.向食品生产者供应新型食品添加剂的，必须持有省级卫生行政部门发放的特别许可证 B.未获得食品添加剂销售许可的企业，不得销售含有食品添加剂的食品

C.生产含有食品添加剂的食品的，必须给产品包装加上载有食品添加剂字样的标签 D.销售含有食品添加剂的食品的，必须在销售场所设置载明食品添加剂字样的专柜

某企业明知其产品不符合食品安全标准，仍予以销售，造成消费者损害。关于该企业应承担的法律责任，下列哪一说法是错误的（B）（2010-单-25）

A.除按消费者请求赔偿实际损失外，并按消费者要求支付所购食品价款十倍的赔偿金 B.应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金的，优先支付罚款、罚金

C.可能被采取的强制措施种类有责令改正、警告、停产停业、没收、罚款、吊销许可证 D.如该企业被吊销食品生产许可证，其直接负责的主管人员五年内不得从事食品生产经营管理工作

D市S县发生重大食品安全事故。根据《食品安全法》的规定，关于有关部门采取的措施，下列哪些选项是正确的（ABD）（2012-多-65）A．接收病人的S县医院立即向S县卫生局报告

B．接到报告的S县卫生局及时向S县政府和D市卫生局报告 C．S县卫生局立即成立食品安全事故处置指挥部

D．S县卫生局在必要时可直接向卫生部报告事故及其处理信息

关于国家食品安全风险监测制度，下列哪些表述是正确的（ABC）（2009-多-67）A.食品安全风险监测制度以食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素为监测对象 B.食品安全风险监测计划由国务院卫生行政部门会同有关部门制定、实施 C.通过食品安全风险监测发现食品安全隐患时，国务院卫生行政部门应当立即进行检验和食品安全风险评估

D.食品安全风险监测信息是制定、修订食品安全标准和对食品安全实施监督管理的科学依据 下列关于股东表述正确的是B）（09单）A、股东应当具有完全民事行为能力 B、股东资格可以作为遗产继承 C、非法人组织不能成为公司的股东

D、外国自然人不能成为我国公司的股东

房地产主管部门领导王大伟退休后，与其友张

三、李四共同出资设立一家房地产中介公司。王大伟不想让自己的名字出现在公司股东名册上，在未告知其弟王小伟的情况下，直接持其弟的身份证等证件，将王小伟登记为公司股东。正确的是（A）（2011单）A、公司股东应是王大伟

B、公司股东应是王小伟 C、王大伟和王小伟均为公司股东

D、债权人有权请求王小伟对公司债务承担相应的责任 【解析】《公司法解释

（三）》二十五条、二十九条

甲、乙、丙拟共同出资50万元设立一有限公司。公司成立后，在其设置的股东名册中记载了甲乙丙三人姓名与出资额等事项，但在办理公司登记时遗漏了丙，使得公司登记的文件中股东只有甲乙。下列哪一说法是正确的？（C）（2012单）A、丙不能取得股东资格

B、丙取得股东资格，但不能参与当年的分红 C、丙取得股东资格，但不能对抗第三人

D、丙不能取得股东资格，但可以参与当年的分红

甲公司想要单独出资设立一家子公司。甲公司的法律顾问就此向公司管理层提供了一份法律意见书，涉及到子公司的设立、组织机构、经营管理、法律责任等方面的问题。（2010-94、96）

关于子公司设立问题，下列说法正确的是（BCD）A、子公司的名称中应当体现甲公司的名称字样 B、子公司的营业地可不同于甲公司的营业地

C、甲公司对子公司的注册资本必须在子公司成立时一次足额缴清 D、子公司的组织形式只能是有限责任公司 下列说法正确的是（CD）

A、子公司财产所有权属于甲，但由子公司独立使用

B、当子公司财产不足清偿债务时，甲公司仅对子公司的债务承担补充清偿责任 C、子公司具有独立法人资格

D、子公司进行诉讼活动时以自己的名义进行

公司在经营活动中可以以自己的财产为他人提供担保。关于担保的表述中，下列哪一选项是正确的？（D）（2008年卷三单选第30题）A、公司经理可以决定为本公司的客户提供担保 B、公司董事长可以决定为本公司的客户提供担保 C、公司董事会可以决定为本公司的股东提供担保 D、公司股东会可以决定为本公司的股东提供担保

王某向银行申请贷款，需要他人担保。陈某系甲有限公司的控股股东和董事长，是王某多年好友。王某求助于陈某，希望甲公司为其进行担保。甲公司章程规定，公司对外担保须经股东会决议。下列哪一选项是正确的？（C）（2008四川年卷三单选第25题）A、甲不能为王某提供担保，因为陈某不能向甲提供反担保 B、甲不得为王某提供担保，因为公司法禁止为个人担保 C、甲公司可以为王某提供担保，但须经股东会决议通过 D、可以为王某提供担保，但陈某不得参加股东会表决 以下关于公司转投资，哪些说法不正确（BC）

A、有限责任公司既可以向有限责任公司投资也可以向股份有限公司投资 B、股份有限公司设立分公司的行为也是一种转投资

C、公司在对外投资时其累计的投资额不得超过本公司净资产的50% D、有限责任公司可以向合伙企业投资

某有限责任公司的股东会或者董事会作出的下列哪一项决议是无效的（C）A、股东会作出向某合伙企业投资成为合伙人的决议

B、公司章程规定公司对外投资的总额不得超过公司净资产的50%，股东会作出的决议对外投资达到公司净资产的60%

C、董事会作出向股东张某提供担保的决议

D、股东会召开前，由于董事会人员疏忽，未通知股东林某，股东会作出增加生产项目的决议

甲公司出资20万元、乙公司出资10万元共同设立丙有限责任公司。丁公司系甲公司的子公司。在丙公司经营过程中，甲公司多次利用其股东地位通过公司决议让丙公司以高于市场同等水平的价格从丁公司进货，致使丙公司产品因成本过高而严重滞销，造成公司亏损。下列哪一选项是正确的？（C）（2008-31）A、丁公司应当对丙公司承担赔偿责任 B、甲公司应当对乙公司承担赔偿责任 C、甲公司应当对丙公司承担赔偿责任

D、丁公司、甲公司共同对丙公司承担赔偿责任

甲公司于2008年7月依法成立，现有数名推荐的董事人选，依照《公司法》规定，下列哪些人员不能担任公司董事？（CD）（2008-多-75）

A、王某，因担任企业负责人犯重大责任事故罪于2001年6月被判处三年有期徒刑，2004年刑满释放

B、张某，与他人共同投资设立有限责任公司，持股70%，该公司长期经营不善，负债累累，于2006年被宣告破产

C、徐某，2003年向他人借款100万元，为期两年，但因资金被股市套住至今未清偿

D、赵某，曾任音像公司董事长，公司因未经著作权人许可大量复制音像制品2006年五月被工商部门吊销营业执照，赵某负有个人责任

甲乙丙丁戊五人共同组建一有限公司。出资协议约定甲以现金十万元出资，甲已缴纳六万元，尚有四万元未缴纳。某次公司股东会上，甲请求免除其四万元的出资义务，其中四名表示同意，投反对票的股东丙向法院起诉，请求确认该股东会决议无效。对此，下列哪一表述是正确的？（A）（2010-单-25）

A、该决议无效，甲的债务未免除 B、该决议有效，甲的债务已经免除 C、该决议需经全体股东同意才能有效

D、该决议属于可撤销，除甲以外的任一股东均享有撤销权

刘某是甲有限公司董事长兼总经理。任职期间，多次利用职务之便，指示公司会计将资金借贷给一家主要由刘某的儿子投资设立的乙公司。对此，持有公司股权0.5%的股东王某认为甲公司应该起诉乙公司还款，但公司不可能起诉，王某便自行直接向法院对乙公司提起股东代表诉讼。下列（BD）正确（2008-多-75）

A、王某持公司股权不足1%，不具有提起股东代表诉讼的资格 B、王某不能直接起诉，必须先向董事会或监事会提出请求 C、王某应以甲公司名义起诉，但无需甲公司盖章或刘某签字 D、王某应以自己名义起诉，诉讼请求是将借款返还给甲公司

郑贺为甲有限公司的经理，利用职务之便为其妻吴悠经营的乙公司谋取本来属于甲公司的商业机会，致甲公司损失50万元。甲公司小股东付冰欲通过诉讼维护公司利益。关于付冰的做法，下列哪一选项是正确的？（B）（2012-单-27）

A、必须先书面请求甲公司董事会对郑贺提起诉讼 B、必须先书面请求甲公司监事会对郑贺提起诉讼

C、只有在董事会拒绝起诉情况下，才能请求监事会对郑贺提起诉讼 D、只有在其股权达到1%时，才能请求甲公司有关部门对郑贺提起诉讼

李方为平昌公司董事长，债务人姜晨向平昌公司偿还40万元时，李方要求其将该款打到自己指定的个人账户。随即李方又将该款借给刘黎一年，年利息为12%。下列正确的是（CD）（2013-多-70）

A、该40万元的所有权应当归属于平昌公司 B、李方因其行为已不再具有担任董事长的资格 C、在姜晨为善意时，其履行行为有效 D、平昌公司可要求李方返还利息

刘某系甲有限责任公司的董事兼总经理，该公司主要经营计算机销售业务。任职期间，刘某代理乙公司从国外进口一批计算机并将其销售给丙公司，甲公司得知后提出异议，本案应当如何认定（C）

A、刘某的行为与甲公司无关，甲公司无权提出异议

B、刘某违反竞业禁止义务，其代理乙公司与丙签订的销售合同无效，所进口的计算机应由甲公司优先购买

C、刘某违反竞业禁止义务，但这并不影响销售合同的效力，由这笔买卖所得的收益应当归甲公司所有

D、刘某违反竞业禁止，但这并不影响销售合同效力，也不影响他由这一买卖所得收益，仅存在被罢免的可能性

第四篇：管理系统课件习题

练习题

 1．信息(a)。



a．是形成知识的基础

b．是数据的基础 

c．是经过加工后的数据

d．具有完全性  2．关于客观事实的信息（）。



a．必须全部得到才能做决策

b．有可能全部得到 

c．不可能全部得到

d．是不分主次的 

3．信息管理正在向(c)。



a．决策管理发展

b．数据管理发展 

c．ERP发展

d．知识管理发展  4．数据(d)。



a．就是信息

b．经过解释成为信息



c．必须经过加工才成为信息

d．不经过加工也可以称作信息  5．作业信息系统由以下几部分组成(b)。



a．办公自动化系统、决策支持系统、电子数据处理系统 

b．业务处理系统、过程控制系统、办公自动化系统 

c．执行信息系统、业务处理系统、信息报告系统



d．战略信息系统、电子数据处理系统、业务处理系统 

6．信息（）。



a．不是商品

b．就是数据 

c．是一种资源

d．是消息  7．计算机输入的是(c)。



a．数据，输出的还是数据

b．信息，输出的还是信息 

c．数据，输出的是信息

d．信息，输出的是数据

 8．按照不同级别管理者对管理信息的需要，通常把管理信息分为以下三级(d)。

a．公司级、工厂级、车间级

b．工厂级、车间级、工段级 

c．厂级、处级、科级

d．战略级、策略级、作业级 练习题----判断题

 信息、数据和知识是一回事。

 MIS是一个社会技-术系统，主要靠技术，由计算机专业人才来完成即可。 MIS主要解决结构化问题，而DSS可以解决半结构化和非结构化问题。 MIS信息系统失败的原因主要在于不能提供信息，而不是不能支持决策。 MRPⅡ是MRP的第二个版本 本章小结

 管理信息系统作为计算机应用的重要领域，其特点主要表现在它是面向管理决策的、对组织管理业务进行全面管理的综合人机系统，是现代管理方法与手段相结合的信息系统，是多学科交叉形成的边缘学科。

 MIS是对组织的全部管理职能和整个管理过程进行综合管理的信息系统。按照管理任务的层次，可以将其结构分为战略管理、管理控制、运行控制和业务处理四个层次；按照管理职能的不同可以分为销售与市场、生产、物资供应、财务和会计、人事、高层管理、信息处理等功能子系统。

 以MRPII和ERP为代表的管理信息系统主要支持企业内部管理业务，正与CRM、SCM等系统功能整合，向着支持决策制定和整个供应链优化的方向发展。 1 什么是诺兰模型，有什么实际意义？

                

               2 自上而下和自下而上的开发策略各有何优缺点？ 3 简述各种系统开发方法的基本思想？ 4 比较各种系统开发方法的优缺点？ 什么是BPR？为什么说BPR不仅涉及技术，而且涉及人文因素？人文因素体现在哪里？ BSP方法主要包含哪些步骤？ 名词解释：BSP

CSF

关键成功要素

原型 1 对大型系统开发应采用（）。

A．生命周期法

B．原型法

C．面向对象法

D．前3种方法结合 2 管理信息系统的开发是一项复杂的系统工程，它涉及（），又涉及社会问题。

A．经济问题

B．组织问题

C．技术问题

D．环境问题 3 大型系统的开发，一般采用（）的开发策略。

A．“自下而上”

B．“自上而下”

C．“自上而下规划，自下而上实现”

D．“自下而上规划，自上而下实现” 4 原型开发中的原型是指（）。

A．设计方案

B．系统早期可运行的一个版本

C．用户要求

D．目标系统 5 管理信息系统的开发是一项复杂的系统工程，它涉及技术问题和（）。

A．社会问题

B．科学问题

C．管理问题

D．组织问题 有一定的管理信息系统分析、设计及编程人员，但开发队伍力量较弱，希望通过管理信息系统的开发建立完善和提高自己的技术队伍，便于系统维护工作，这样的单位应选择（）。

A．委托开发方式

B．用户自行开发方式

C．合作开发方式

D．直接购买方式 7

BSP是一种（）的方法论。

A．结构化

B．面向对象

C．原型化

D．CASE化 8 BPR保护4个关键特性，即“根本性”、“关键性”、“戏剧性”和（）。

A．任务

B．工作

C．结构

D．过程 9（）是MIS规划的核心。

A．战略规划

B．业务流程规划

C．信息系统总体结构规划

D．项目实施与资源分配规划 信息资源配置规划不包括（）。

A．系统人员总体方案的规划

B．数据存储总体方案规划

C．计算机软、硬件配置方案的规划

D．系统总体逻辑方案的规划 11 U/C矩阵中的“U”和“C”的含义是（）。

A．“U”表示哪个流程使用该数据，“C”表示哪个流程产生该数据 B．“U”表示哪个流程产生该数据，“C”表示哪个流程使用该数据 C．“U”表示该数据产生该流程，“C”表示该数据使用该流程 D．“U”表示该数据不用该流程，“C”表示该数据不产生该流程

10、管理信息系统规划的核心是（）

A、战略规划 B、业务流程规划 C、总体规划 D、项目实施

11、下列哪个不是管理信息系统的战略规划方法（）

A、BSP

B、BPR

C、SSY

D、CSF •

12、BSP是一种（）的方法论

A、结构化

B、面向对象

C、原型化

D、CASE方法

13、企业管理者意识到计算机的使用超出控制，投资增长快、效益不理想，因此企业从整体上开始控制计算机信息系统的发展；在客观上要求加强组织协调、统筹规划、解决数据共享问题。说明该企业处于诺兰模型的哪个阶段（）

A、蔓延

B、控制

C、集成 D、数据管理

14、BSP法的分析工具是（）。

A、业务流程图

B、组织结构图

C、U/C矩阵

D、判断表

15、原型开发中的原型是（）

A 设计方案

B 系统早期可运行的一个版本

C 用户要求

D 目标系统

16、对于大型系统开发应采用（）

A 生命周期法

B 原型法

C 面向对象方法

D 计算机辅助软件工程方法

17、大型系统的开发一般采用（）

A 自上而下

B 自下而上

C 自上而下规划，下而上实现

D自下而上规划，自上而下实现

• 判断

• 诺兰模型是根据具体条件作出有针对性规划的前提，某企业可以从诺兰模型的蔓延阶段直接过渡到集成阶段。

• 管理信息系统规划需要高层领导的参与，但是决策者是系统开发人员。

• BSP法的优点在于利用它能保证系统功能独立于企业的组织结构，也就是能够使系统具有对环境变更的适应性。

MIS建设失败的原因

• 系统建设与组织发展和战略不匹配

• 已建成的系统解决问题的有效性低，即系统建成后对管理与业务状况并无显著改善 • 不能适应环境变化和组织变革的需要

• 组织结构陈旧、管理落后，企业主要业务流程效率与效益低下 • 系统使用人员素质较低

• 系统开发还环境落后，技术方案不合理 • 系统开发及运行维护的标准、规范混乱 • 资金短缺、投入少，对系统的期望过高

造成以上问题的原因很多，其中主要原因是：人们更多的关心怎样建设一个信息系统，而对于建设一个什么样的信息系统却注意不够；对于系统的具体方案考虑较少，对总体方案与发展战略问题不够重视。总之系统建设中，往往缺乏科学的、有效的系统规划。练习题

单选题

 1 描述信息系统逻辑模型的主要工具是（）。

A 业务流程图

B 组织结构图

C数据流程图

D 系统流程图

 2 可行性分析是系统能够分析阶段的第二项活动，其研究内容包括技术、经济、目标和方案可行性和（）等。

A 软件可行性

B 硬件可行性

C 营运可行性

D人员可行性

 3 系统分析活动主要包括（）。

A 初步调查

程序编写

人员安排

B 可行性分析

详细调查

用户需求分析

C 用户需求分析

系统结构设计

系统测试

D

系统规划

系统调查

用户需求分析

 4 常用于描述数据处理逻辑的工具不包括（）。

A 决策树

B 判断表

C 结构化语言

D

数据流程图

多选题 详细调查的主要方法有哪些（）。

Ａ 调查会

Ｂ 调查表

Ｃ

面谈

Ｄ 参加业务实践 6 描述新系统逻辑模型的工具有（）。

Ａ 组织结构图

Ｂ 业务流程图

Ｃ 数据流程图

Ｄ 数据字典

E 数据处理逻辑描述 初步调查活动的主要内容如下（）.A 组织概况

B 员工态度与认识

C 当前系统运行情况

D 组织结构

E 人力 物力 财力等资源情况

F 组织对外关系

 1．下面哪种不是代码设计的目的。（）

A．加快数据输入

B．减少出错率

C．节省存储空间

D．便于记忆

 2．系统设计阶段的主要目的是（）。

A．设计新系统的目标

B．程序设计

C．代码设计

D．将系统逻辑方案换成物理方案

 3．系统设计的主要活动是（）。

A．系统设计说明书的编写

B．系统实施进度和计划的确定

C．系统总体结构设计、详细设计

D．上述各条

 4．对系统（）的充分理解是系统设计成功的关键。

A．逻辑功能

B．计算过程

C．结构

D．实施

 5．代码设计工作应在（）阶段就开始。

A．系统分析

B．系统规划

C．系统设计

D．系统实施

 7．邮政编码是一种（）。

A．缩写码

B．助忆码

C．顺序码

D．区间码

 8．系统设计阶段的工作不包括（）。

A．程序设计

B．文件设计

C．输入输出设计

D．设计说明书编写

 9．系统设计阶段的成果是（）。

A．系统实施进度与计划的确定

B．处理过程设计

C．计算机硬件方案的选择与设计

D．设计说明书

 1 教材186页 案例分析题

 2 简述系统实施的内容和原则。

 3 程序员编写程序的主要依据是什么？

 4

名词：系统实施、系统维护、系统评价、软件测试

 简述系统切换的方法及其优缺点。

 6 简述系统日常运行管理与维护的主要工作内容  7 简述系统维护的几种类型。

 1 系统实施工作是以（）为依据的。

A 系统分析文档资料

B 系统设计文档资料

C 数据流程图

D 程序设计说明书

 2 系统实施阶段的主要内容之一是（）。

A 物理配置方案的设计

B 程序设计

C输入设计

D 输出设计

 3 新系统投入运行后，原系统仍有一段时间与之并行工作，称为（）。

A 跟踪测试

B 跟踪检验

C平行转换

D 直接转换

 4 培训操作和使用人员是（）阶段的工作。

A 系统分析

B 系统设计

C 系统规划 D

系统实施

 5 系统测试的目的就是在系统投入生产性运行之前，尽可能多地发现系统中的（）。

A、过程

B、优点

C、错误

D、程序

 6 扩充系统功能属于（）。

A、正确性维护

B、适应性维护

C、完善性维护

D、预防性维护

 7 系统测试是将软件、硬件和网络等部分（）起来，对整个系统的功能性能等方面进行测试。

A、拆分

B、连接

C、对立

D、等同

 1．下面哪种不是代码设计的目的。（）

A．加快数据输入

B．减少出错率

C．节省存储空间

D．便于记忆

 2．系统设计阶段的主要目的是（）。

A．设计新系统的目标

B．程序设计

C．代码设计

D．将系统逻辑方案换成物理方案

 3．系统设计的主要活动是（）。

A．系统设计说明书的编写

B．系统实施进度和计划的确定

C．系统总体结构设计、详细设计

D．上述各条

 4．对系统（）的充分理解是系统设计成功的关键。

A．逻辑功能

B．计算过程

C．结构

D．实施

 5．代码设计工作应在（）阶段就开始。

A．系统分析

B．系统规划

C．系统设计

D．系统实施

 7．邮政编码是一种（）。

A．缩写码

B．助忆码

C．顺序码

D．区间码

 8．系统设计阶段的工作不包括（）。

A．程序设计

B．文件设计

C．输入输出设计

D．设计说明书编写

 9．系统设计阶段的成果是（）。

A．系统实施进度与计划的确定

B．处理过程设计

C．计算机硬件方案的选择与设计

D．设计说明书

第五篇：经济学基础课件习题

一

1经济学上对某产品的需求意味着人们希望拥有市场上的该产品。×

2、设需求方程为Qd=a-bP，在一个以横轴代表需求量，纵轴代表价格的几何图形上，-b即为需求曲线的斜率。×

3影响需求变化的因素多于影响需求量变化的因素。√

4在其它条件不变时，相关产品的价格上升会促使某产品的供给增加。、×

(如果A与B是替代品,A的价格上升会促使B的供给增加;但如果A与B是互补品,则A的价格上升会促使B的供给减少)5如以横轴代表需求量Q，纵轴代表价格P，则dP/dQ是需求曲线上任一点的切线的斜率。√

6若产品一定幅度（百分比）的价格下降会导致该产品同等幅度（百分比）的销售量增长，则生产该产品的厂商的收益不变。×

7需求交叉弹性系数必定为负值，但理论分析上一般取其绝对值。× 8某产品的替代品越多，该产品的需求价格弹性就越小。× 9某商品价格下降，其互补产品的需求会上升。√

10一般而言，供给弹性大的产品，其需求弹性较小。×

11需求增加和供给减少必会导致产品的均衡产量减少，但对产品价格的影响是不确定的。×

1、下列哪一项不会导致苹果的需求曲线向右移动？D

A．生梨价格上升

B．桔子产量减少

C．对苹果营养价值的广泛宣传

D．消费者收入的下降

2、下列哪一项会导致某冰箱生产厂家的产品供给曲线右移？C

A．冰箱价格下降

B．冰箱生产的原材料价格上涨

C．该厂家的生产规模扩大

D．全行业的产品库存增加

3、如果某商品富有需求价格弹性，则该商品价格上升会使C

A．销售收益增加

B．销售收益不变

C．销售收益下降

D．销售收益的变动不确定

4、建筑工人工资提高将使A

A．新房子供给曲线左移并使房子价格上升

B．新房子供给曲线右移并使房子价格下降

C．新房子需求曲线左移并使房子价格下降

D．新房子需求曲线右移并使房子价格上升

5、两种商品中,若当其中一种的价格变化时，这两种商品的购买量同时增加或减少，则二者的需求交叉弹性系数为A

A．负B．正C．0

D．1

6、下列哪一项会导致汽车的均衡价格下降？B

A．汽车消费税降低B．公路建设滞后

C．汽油价格下降

D．汽车生产成本上升

7、汽油价格上升和汽车生产成本下降会使汽车的B

A．均衡价格上升、均衡产量提高

B．均衡价格下降、均衡产量不确定

C．均衡价格上升、均衡产量不确定

D．均衡产量提高、均衡价格不确定 8.下列哪一项不会导致高等教育的需求曲线B 右移？

A.师资质量提高

B.学费降低

C.入学考试难度下降

D.文凭更受重视

二

1从消费者均衡理论中可引申出的结论是，为使消费所获得的总效用最大化，消费的产品必须多样化。√

2.任何一种商品的价格变化都会同时产生替代效应与收入效应√

3效用完全取决于消费品的客观物质属性,与消费者的主观感受无关.× 4.预算线在平面几何图上的位置取决于消费者的收入和有关商品的价格.√ 5.收入效应并不意味着消费者的效用水平发生了变化.× 1．消费者剩余意味着B A．消费者得到了实际货币利益

B．消费者支付的货币额比他愿支付的数额小 C．消费者获得的效用超出他原本预期的效用

D．消费者购买的商品的数量比他原本打算购买的多 2．无差异曲线上任一点斜率的绝对值代表了D A．消费者为了提高效用而获得另一些商品时愿意放弃的某一种商品的数量 B．消费者花在各种商品上的货币总值 C．两种商品的价格比率

D．在确保消费者效用不变的情况下，一种商品与另一种商品的交换比率 3．消费者均衡意味着.C A．消费者花费的货币额最小

B．消费者购买了其希望购买的全部商品

C．消费者在既定收入条件下购买了给其提供最大效用的商品组合 D．消费者在既定收入条件下购买的各种商品都分别是市价最低的

4.预算线以同横轴（代表X商品量）的交点为轴心，按顺时针方向运行，说明C

A．X价格下降；

B．X价格上升；

C．Y价格下降；

D．Y价格上升。

5、设某消费者仅消费X、Y两种商品，其价格分别为8角、2元，已知达到消费者均衡时消费的X为5件，第5件提供的边际效用为28单位，则这时消费的最后一单位Y提供的边际效用为C28/0.8=MX/2

A.20

B.C.70

D.25 6设PE、PF分别表示商品E、F的价格，M表示消 费者收入。下列哪一需求函数表示E与F属于互 补商品关系并且E属于奢侈品？D

A.QE=200-10PE+8PF+9M

B.QE=250-12PE-7PF-5M

C.QE=300-0.03PE-10PF+9M

D.QE=350-10PE-8PF+5M

7.哪一表述是错误的？C

A.有些正常品甚至奢侈品可能会演变为低档品。

B.有些低档品也可能会成为正常品。

C.尽管人们的收入水平逐年提高,但某年的商品房交 易量却明显萎缩,对商品房的购买锐减,房价下降。这说明住房属于低档品。

D.同种商品在某些区域或群体中属于正常品，在 另一些区域或群体中又可能属于低档品。

三

1.边际产出下降必定带来平均产出 下降。× 2．拥有规模经济的厂商不一定拥有范围经济，拥有范围经济的厂商也不一定拥有规模经济。√

3．一般而言，厂商的隐性成本总是大于该厂商的显性成本×

4.在LAC曲线最低点的右边，LAC曲线必相切于各SAC曲线最低点的右边。√ 5．MC曲线必与AC曲线的某一点相切×

6．AVC曲线的最低点总是位于AC曲线最低点的左下方。√

7.处于边际劳动生产力递减阶段的某一短期生产函数可以由Q=3L2–5L+10的形式来表示。×(因为MP=6L–5, dMP/dL=6＞0 8.规模不经济指的是企业规模太小。× 1．总产量曲线达到最高点时C

A．平均产量曲线仍在上升

B．边际产量曲线与平均产量曲线相交

C．边际产量曲线与横轴相交

D．边际产量曲线在横轴以下 2．下列说法中，错误的一种说法是D

A.只要总产量减少，边际产量必为负数

B．边际产量减少，总产量不一定减少

C．平均产量最高时与边际产量相等

D．边际产量减少，平均产量也一定减少 3．等成本线平行外移是因为、A A．厂商追加了投资 B．厂商的生产成本增加 C．产量提高

D．生产要素的价格上升

4．规模收益递增一定意味着A A．产量提高但平均成本下降 B．产量提高但边际成本下降 C．产量减少但平均成本下降 D．平均成本与边际成本下降

5．下列说法中，错误的一种说法是D

A．AC曲线最低点处于AVC曲线最低点的右上方 B．MC曲线上升时，AC曲线可能也在下降 C．MC曲线下降时，AC曲线肯定也在下降 D．AC曲线上升时，MC曲线可能在下降 6．会计账目一般无法反映D

A.显性成本；B、可变成本； C、沉没成本；D、机会成本。

7.被用来自己开厂的自有资本的利息属于D

A.显性成本

B.隐性成本

C.机会成本

D.B和C 9.哪一项属于短期成本函数？.D

(30属于短期成本中的固定成本)A.0.5Q3－10Q2＋300Q

B.Q3-7Q2＋173Q-100 C.5Q3+10Q2-50Q

D.6Q3－11Q2＋123Q+30 10.生产中的短期意味着企业可以调整如下哪一选项?D

A、劳动人数和固定设备

B、厂房规模和原材料数量

C、机器数量和厂房规模

D、燃料和原材料数量

11.下列哪一项明显地说明了机会成本的重要性?.D

A.不是一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香

B.不患寡而患不均,不患贫而患不安

C.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

D.过了这个村,就没有这个店

四

1、在企业明知开工生产就必会亏损的情况下，企业的理性决策便是停产。×

2、在完全竞争市场上，只要某生产者的产品售价稍微高于市场通行价格，其产品就不可能卖出去。√

3.三级价格歧视的定价参考依据是不同分市场的不同的需求价格弹性。√ 4.同一幢商品房的不同楼层的价格不一样,这不属于价格歧视√ 5.不管在完全竞争市场还是完全垄断市场,厂商的产品需求曲线同时同时也是厂商的平均收益(AR)曲线.√

6.完全垄断市场上,厂商的需求曲线的斜率为其边际收益曲线斜率的2倍。√ 7.垄断竞争厂商的需求曲线可能切于LAC曲线的最低点。×

8.垄断竞争厂商长期均衡点上，长期平均成本曲线处于上升阶段× 1．寡头垄断市场上的产品是C

A．同质的B．异质的

C．同质的或异质的D．以上都不对

2．下列哪一种市场中的厂商的需求曲线最陡峭？B A．完全竞争B．完全垄断 C．垄断竞争D．寡头垄断

3．下列哪一种市场最能促进技术进步？C A．完全竞争B．完全垄断 C．垄断竞争D．寡头垄断 4.卡特尔的功能一般不包括A

A.统一利润

B.统一价格

C.分配市场

D.分配产量 5.下列哪一说法是错误的?D

A.寡头垄断市场与垄断竞争市场之间有时并没有清晰 的界限,从而在现实经济社会中,有的行业似乎属于 寡头垄断市场,又似乎属于垄断竞争市场.B.垄断竞争市场有可能发展成为寡头垄断市场.C.完全垄断市场有可能发展成为寡头垄断市场.D.寡头垄断市场发展成为完全垄断市场的可能性则是 不存在的.6.哪一判断是不准确的?B

A.目前我国各大城市的出租车运营市场既 可归于垄断竞争市场也似乎可归于寡头 垄断市场

B.目前我国的石油及成品油市场既可归于 寡头垄断市场也似乎可归于垄断竞争市 场

C.目前我国各大城市的地铁运营市场属于 完全垄断市场

D.目前我国的电话机市场属于垄断竞争市 场

7.下列哪一说法是不对的?.C

A.每一位当红歌星都有较稳定的粉丝群,因 而歌星市场具有垄断竞争市场“产品 ” 差别性的特征

B.许多大学虽然都能提供本科毕业文凭, 但这些文凭并不符合完全竞争市场“产 品”同质性的假设

C.房地产开发需要巨额资金,因此房地产 市场不可能属于垄断竞争市场

D.不同家庭和单位使用的电可以被认为是 同质的,但电力供应市场不可能属于完 全竞争市场

8.一般而言，只要产品价格高于以下哪种成本时厂商仍会进行生产经营？B

A．平均成本B．平均可变成本

C．边际成本D．平均固定成本

9.一般而言，关于自然垄断的正确说法是.C

A.随产量的增加，厂商的AC和MC几乎一直不变

B.随产量的增加，厂商的AC不变但MC可以下降

C.随产量的增加，厂商的AC下降但MC可以不变

D.随产量的增加，厂商的AC下降但MC可以上升

10.MOTOROLA－T720型手机某年春季的单价是3500元，该年秋季的单价是2800元，这属于D

A.一级价格歧视

B.二级价格歧视

C.三级价格歧视

D.常规的市价变动 11.何种产品市场属于典型的垄断竞争市场？B

A.大米

B.冰箱

C.铜

D.钢铁

12.垄断竞争市场上,厂商就长期而言不能获得正常利润,乃在于.C

A.厂商生产的产品之间有一定差别 B.厂商花费的广告费用太高 C.厂商的行业进出比较容易

D.厂商倾向于采用非价格竞争手段

六

1.经济学上的生产要素包括劳动、资本、土地和企业家才能等，这里的土地不包括海洋，但包括山脉。×

2.要素供给曲线的斜率是厂商的边际要素成本曲线斜率的两倍，但两者的截距相等。× 3.根据后弯的劳动供给曲线，提高工资并非总能刺激劳动供给的增加。√ 4.寻租并非都是通过非法手段实现的。√

5.经济学上的土地市场包括了所谓的房地产市场, 房地产市场并不完全等同于土地市场.√

1、下述错误的表述是D

A、完全竞争条件下，要素价格不可能长期高于要素的边际生产收益

B、劳动时间不变时的工资收入提高必定意味着工资率上升了

C、劳动者得到的工资等收入常高于其作为要素所有者得到的经济租金

D、工资率降低的收入效应是减少劳动供给 2.MRP可以表示为：DTR/DL 3.哪一说法是错误的?D

A.土地的所谓级差是会变化的.B.城市土地的级差和农业用地的级差的涵义是不 一样的.C.地租的变化是推动土地资源合理配置的重要手 段.D.土地资源的有限性决定了政府尤其不能干预土 地市场.4、下述何种行为是典型的寻租？C

A.男下属向女上司求爱

B.两家企业在商务谈判前的互赠礼品

C.旅游景点的饭店投资者要求管理部门禁止在该景点开设新饭店

D.市容管理人员借故对某单位的不合理罚款 5.哪一说法基本上是正确的?.C

A.现代企业中,利润是企业经营管理者的报酬.B.劳动力市场上不会有自己雇用自己的现象.C.长期满足于低工资的职员,一般而言,其在生产 经营中的贡献度不会高.D.MRP是针对要素所有者而言,MFC则是针对 要素需求者而言.八

1、企业在任一期的存货投资可能为正值, 也可能为负值√

2、国债和企业债券的利息收入都不应计入GDP。×

3、一个经济体同一期限内的GNP不一定大于GDP。√

4、由于实际GDP等于名义GDP除以GDP缩减指数，因而一国的名义GDP肯定大于同期的实际GDP×

5.GDP缩减指数选用的样本商品范围比CPI的样本商品范围更广。√

6.一国净出口的变化会影响到该国GNP水平的变化,但不会影响到该国GDP水平的变化× 7.GDP指标不能反映的某些经济活动对于经济社会的发展和人类生活也有很重要的意义.√

1、设某国的代表性商品为甲、乙、丙三种，1995年它们的价格分别为2、5、10美元，2005年分别为6、10、30美元，它们在消费支出额中所占的比重分别为30％、20％和50％，1995年作为基年的价格指数为100，则2005年的CPI为B

A、271

B、280

C、460

D、800

2、下列哪一项目应计入GDP（D）

A、政府补贴

B、债券购买额

C、旧房子的转让

D、股票交易印花税

3.如果某经济体2005年的名义GDP为300亿，经计算得到的该年实际GDP为200亿，基年的GDP缩减指数为100，那么2005年的GDP缩减指数为（B）

A.660

B.150

C.220

D.250

九

1、目前在我国，客户存入证券公司的保证金列入广义货币M2的范围√

2、从利率变动的实际效应来看，由于各种原因，目前我国居民货币需求对利率变动的敏感度一般比美国要高。×

3、货币需求对利率变动的敏感程度提高，会使LM曲线变得更陡峭。× 4.I＝e–dr中的d为投资对于利率变动的影响系数× 5.一项投资有收益,并不能说明该投资一定是值得的.√

6.一个国家的金融市场越发达,该国民众的货币的投机需求就会越小.√ 7.如果社会平均价格水平发生变化, 则LM曲线的斜率也会变化.×

1、IS曲线与LM曲线在平面图上将空间分为上、下、左、右四个区域，左边区域中D

A、I＜S及L＞M

B、I＜S及L＜M

C、I＞S及L＞M

D、I＞S及L＜M

2、边际储蓄倾向提高会使IS曲线A

A、斜率的绝对值变大

B、斜率的绝对值变小

C、右移

D、左移

3、IS曲线是哪二个变量的组合关系的轨迹？D

A、投资与储蓄

B、利率与投资

C、利率与储蓄

D、利率与国民收入

4、货币供给减少会使LM曲线B

A、右移

B、左移

C、斜率变小

D、斜率变大

5、一般将货币的投机需求视作下列哪一变量的函数？A

A、利率

B、投资

C、收入

D、准备金率