专题：合同索赔案例分析
-
索赔案例分析
1、桩基础工程施工：因甲方施工图纸和桩提供不及时，致使施工方施工机械停滞、工人待工。现施工方已向甲方提出工期索赔和费用索赔，并附计算书： 1.折旧年限为10年，机械购置费325万，
-
索赔案例分析
工程索赔案例分析 1、某工程施工单位在吊装屋架时，由于施工单位原因，一榀屋架掉落，建设单位要求对该屋架检测，经检测该屋架仍可使用，请问发生的检测费应由谁承担？ 答：建设部发布
-
工程合同管理和索赔案例
工程合同管理和索赔案例 1、 某新建工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备
-
案例一、劳务索赔案例分析
劳务索赔案例分析 （一）案例背景 2006年4月，C建筑公司承包了8栋住宅楼工程的施工任务。C建筑公司项目经理找到了与之长期合作的包工头刘某，将8栋住宅楼的主体结构的劳务作业任务
-
索赔案例（精选）
不可抗力后果的承担原则 （1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担
-
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析 索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择,承包商应根据具体合同文本,参考其它案例的审议资料或权威书刊,选择最适合的条款,在对条款
-
工程违约与索赔案例分析
某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未碰到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方碰到了较多的次坚
-
案例 不可抗力索赔
案例 不可抗力索赔 【背景】 业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》对某项工程建设项目签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击
-
国际贸易索赔案例
关于索赔《中华人民共和国合同法》第157条规定：“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。”
合同法第158条还指出：“当事人约定检 -
合同案例分析
合同案例分析ppt 合同法案例课件 1、甲汽车销售公司与乙汽车制造公司签订了一份轿车买卖合同。由于甲公司的业务员丁某对汽车型号不太熟悉，因此，在签订合同时，将甲公司原先想买
-
合同案例分析
案例 1 我国某公司与外商订立一项出口合同，在合同中明确规定了仲裁条款，约定在履约过程中如发生争议，在中国仲裁。后来，双方对商品品质发生争议，对方在其所在地法院起诉我公司，
-
生产线火灾索赔案例
生产线火灾索赔案例 案情简介 2004年10月29日6时许，江泰某客户的喷涂生产线喷涂室内，新进厂女工余某用毛刷沾甲苯液揩擦机件上漆污时，产生静电火花，点燃喷涂室内气化了的甲苯气
-
工程招投标索赔案例
案例一背景： 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲
-
索赔案例分项
某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了某项工业建筑的地基处理与基础施工合同，由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图
-
旅游合同案例分析
旅游合同案例分析
10110226潘颖
某旅行社在某市日报上刊登广告，打出“国内精品线路游”，并规划了若干条旅游线路，其中包括南宁、越南下龙、河内、海防，北海双飞8日游，定为每周二 -
合同管理Yu索赔 - 副本
合同解释的条款分析
1. 明示条款2. 默示条款3. 风险条款4. 免责条款5. 保障条款6. 保证条款 1. 明示条款是指在合同文件（包括合同协议书、投标书、通用条件、专用条件、以及 -
合同分析要点,索赔与反索赔措施五篇范文
1、合同分析要点，索赔与反索赔措施 1.1合同分析要点 1.1.1合同管理主要是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签定的合同的管理工作，从合同条件的
-
停工窝工索赔案例（合集五篇）
案例：某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算 某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积 3万平方米。建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司。本工程
