第一篇:2018 年二级建造师施工管理考点:施工合同的索赔
2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进http://t.cn/RHLAOC。
2018 年二级建造师考试时间预计 5 月 26-27 日,考试报名时间预计 1-3 月,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家分析 2018 年二级建造师施工管理考点:施工合同的索赔,赶紧来开森学学习吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网二级建造师频道。
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在建设工程施工承包合同执行过程中,合同的双方都可以向对方提出索赔要求。当一方向另一方提出索赔要求时,被索赔方所采取的适当反驳、应对和防范措施,称为反索赔。
下列工程资料中,可以作为承包人向发包人索赔依据的是(D)。A.承包人技术交底纪要 B.承包人安全交底会议纪要
C.承包人与分包人签订的分包合同
D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
承包人按合同约定(C)后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。A.接受了最终结清申请单 B.接受了工程接收证书 C.接受了竣工付款证书 D.提交了最终结清申请单
1.施工合同索赔的依据和证据
索赔的依据主要有:合同文件、法律、法规、工程建设惯例。
索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或与索赔有关的证明文件和资料。索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP 随时随地上课 更多课程题库
2018 年二级建造师施工管理考点:施工合同的索赔
索赔的成立,应该同时具备三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
一般索赔意向通知要简明扼要地说明(ABCD)。A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述 B.索赔事件的发展动态 C.索赔依据和理由
D.索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响 E.索赔金额
施工合同索赔成立的条件之一是:造成承包商费用增加或工期损失的原因,按合同约定(B)。
A.不属于发包人的合同责任或风险责任 B.不属于承包人的行为责任或风险责任 C.属于承包人可预见的不利外界条件 D.属于承包人的风险
2.施工合同索赔的程序
索赔工作首先是要在合同规定的时间内提出索赔意向通知。索赔意向通知要简明扼要地说明以下四个方面的内容:(1)索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述;(2)索赔事件的发展动态;(3)索赔依据和理由;(4)索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,.并说明发生索赔事件的事由;(2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书;(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔(一般为 28 天)继续递交延续索赔通知;(4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP 随时随地上课 更多课程题库
发包人对承包人的索赔要求进行审核和质疑主要围绕以下几个方面:(1)索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任;(2)事实和合同的依据是否充分;(3)承包商是否采取了适当的措施避免或减少损失;(4)是否需要补充证据;(5)索赔计算是否正确、合理。
根据《标准施工招标文件》中的通用条款,对承包人提出索赔的处理程序如下:(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本;(2)监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内,将索赔处理结果答复承包人;(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在做出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付,承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决办法办理。
承包人提出索赔的期限如下:(1)承包人按合同规定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔;(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔,提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
反索赔的工作内容可以包括两个方面:一是防止对方提出索赔,二是反击或反驳对方的索赔要求。对索赔报告的反击要点为:索赔要求或报告的时限性;索赔事件的真实性;干扰事件的原因、责任分析;索赔理由分析;索赔证据分析;索赔值审核。
对索赔报告的反击或反驳,一般可以从以下(CDE)方面进行。A.索赔要求或报告的漏洞分析 B.索赔事件的大小分析
C.干扰事件的原因、责任分析 D.索赔理由分析 E.索赔证据分析
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP 随时随地上课 更多课程题库
第二篇:2018年8月29日二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项
二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。听完老师讲解后,考友需认真整理好笔记。希望能帮助2018二级建造师备考生更好的掌握施工管理考点。
索赔与反索赔概念:
索赔:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
反索赔:在建设工程施工承包合同执行过程中,合同的双方都可以向对方提出索赔要求。当一方向另一方提出索赔要求时,被索赔方所采取的适当反驳、应对和防范措施,称为反索赔。
反索赔的工作内容可以包括两个方面:一是防止对方提出索赔,二是反击或反驳对方的索赔要求。对索赔报告的反击要点为:索赔要求或报告的时限性;索赔事件的真实性;干扰事件的原因、责任分析;索赔理由分析;索赔证据分析;索赔值审核。
索赔的依据:
合同文件、法律、法规、工程建设惯例。
索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。
索赔的成立,应该同时具备三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
索赔程序:
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向的通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书;(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔(一般为28天)继续递交延续索赔通知;(4)在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
在建筑工程合同履行过程中,当发生索赔事件后,承包人一般向发包人进行索赔,当然,发包人也可以根据合同和规定向承包人进行索赔。由于工程索赔是双向的,合同的任何一方均有权向对方提出索赔。索赔通常分为费用索赔和工期索赔,这是重点。
索赔相关例题:
关于施工合同索赔的说法,正确的是()A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
C.承包人接受竣工付款证书后,仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 D.承包人提出索赔要求时,业主可以进行追加处罚
【答案】A 【解析】在建设工程施工承包合同执行过程中,业主可以向承包商提出索赔要求,承包商也可以向业主提出索赔要求,即合同的双方都可以向对方提出索赔要求。B错;承包人按合同约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。C错;业主可以进行反索赔,而不是追加处罚,D错。
如果对方提出了索赔要求,则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。
A.分析合同错误,提出不同意见
B.抓对方的失误,向对方提出索赔
C.说明自身难处,赢得对方理解
D.抓住客观原因,说明双方有责
【答案】B 【解析】这个问题提出的是如何理解反击或反驳对方的索赔要求的问题。选项A的分析合同错误,并不能说明自身没有责任;选项C说明自身难处,根本就不是反索赔应有的态度;选项D说双方有责,则也认可了自身的责任。选项A、C、D都不甚符合 防止对方提出索赔和反驳对方 的反索赔的工作内容。只有选项B是通过向对方的索赔来反击对方索赔要求,而这正是反索赔经常采取的方式之一。故正确答案是B。
以下列举的事件中,承包商可以提出索赔的是()。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 A.施工期间发生强暴雷雨天气,致使施工中断数日
B.工程设计存在缺陷,进行方案修改造成工期拖延
C.采用科学管理措施,工程提前完成D.业主在支付期限内,延误了支付
E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加
【答案】A、B、E 【解析】承包商可以提起索赔的事件一般包括:发包人或者监理工程师原因,工程设计变更原因,不可抗力原因,物价上涨或政策变化原因,以及其他非承包商原因,造成工程工期延长或者费用增加的各种情况。本题中,A、B、E选项都符合 非承包商原因,且费用或工期增加 的条件。但选项C和D,没有提及费用增加或工期延后的后果。如果没有造成费用增加或者工期的延误,那么也就构不成索赔。故正确答案是A、B、E。
索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。大家在学习过程中一定要重视本章考点。2018二级建造师考生们初始复习阶段,大家一定要扎实掌握每个知识点,这样考前第二轮乃至第三轮复习起来就会容易的多。学尔森不仅有二级建造师考生们需要的重要资讯,还有各科目备考资料以及答题技巧。预祝2018二级建造师考生们顺利通过考试!二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。
二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森
提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
第三篇:2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔
2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔
掌握二级建造师考试建筑工程考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2A320070建设工程施工合同管理
2A320075施工合同变更与索赔
合同变更与索赔在很多项目中,即使业主作了周密的计划和考察,土木工程施工中出现变更也是难免的,尤其是地下工程。例如在地下隧道开挖工程中,由于地质情况发生变化,原掘进机械和方法要变更,这些变更涉及到计算应向承包商支付的额外费用以及确定为弥补这一不可预见的情况而造成的工程延期。在有些情况下,工程师可能会指令承包商使用日工完成一些附加的次要工程。在合同期间的任何一个阶段,业主可能决定要修改合同,可能决定增加或减少部分工程,对每一项改变工程师必须准备一份书面的工程变更通知书给承包商,变更通知书中应计算变更工程造成的费用变化以及给承包商费用的增减额。在可能的情况下,应付金额应根据工程量单中的相应的投标单价计算。但单项工程指令增加或减少部分超过合同规定的比例时,承包商有权要求调整单价,而此时工程师可能要求承包商提供投标时的单价分析清单作为支持文件,而且工程师认为承包商的投标单价中已经考虑了相应的利润,所以在这种情况下,有时工程师可能会对指令单价下调而不是上浮,所以承包商在提出由于工程量增加而要求调整单价时一定要慎重考虑,仔细对比。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 如果变更项目达努价位在投标工程量清单之内,而且很难从工程量清单已有项目中推导出来,这就需要工程师和承包商通过协商达成协议。如未能达成协议,工程师有权根据合同确定变更项目的单价,但承包商有权根据自己的理由提出来索赔。在任何时候,接到工程师变更指令后,承包商必须对变更项目进行施工,不能以任何理由导致延误。
工程索赔通常有两类:1)可以根据合同随时解决的;2)需要司法解释或经征求工程师意见后提交争端调解委员会或最终提交仲裁解决的。
为有效处理索赔并尽量减轻对工程合同的负面影响,最关键的事无论是工程师代表还是承包商的代表,在整个合同期间要保存如下全面详尽的纪录:现场日记、进度资料及照片、人力和设备损耗、周报和月报、更新的施工计划、会议记录、现场指令、变更指令、图纸发布登记、财务卷宗、往来函电卷宗等,并就特别事件在合同规定的范围内向业主提交索赔意向、索赔报告及程序性文件。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔,请各位考生抓紧时间复习。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。
2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔
掌握二级建造师考试建筑工程考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 为弥补费用和损失,承包商按照既定的、商定的程序提交其索赔要求。这种索赔主要有三种:
(1)追加工程:所追加的项目为工程数量表中已包含的项目,一般可以按合同单价得到支付并得到相应的工期延长。当追加数量超过合同规定时,承包商有权提出单价变更。
(2)业主违约:由于业主的违约而对承包商造成的损失,可由承包商提出合理的费用增加及相应的工期延长。但如何落实索赔费用是一大难点。因此索赔值的计算方法应运用国际上工人、惯用和惯例的基本原则,在业主、承包商和工程师及调解人等之间达成共识。承包商在计算费用时,应采用国际通用的计算方法,如实际费用法、总费用与修正费用法、分项法等。要遵守的基本原则包括:1)实际损失中,应注意直接损失和间接损失的区别,一切实际损失都必须以出具的证明和证据为准;2)承包商在提出索赔时,应扣除按合同规定承包商应自己承担的风险部分;3)对已定标准的费用项目,除非变更超过合同规定,原则上不宜扩大其计算值;4)索赔的典型案例所采用的计算原则和计算方法,基本上是国际工程索赔处理时的 公理,承包商应学会应用。
(3)无法预见:因无法预见特定事件而被迫发生的延误,须提交索赔报告,其评估过程分3个步骤:1)订立索赔处理原则,即相关条款;2)调查索赔的起因,特定事件怎样即在多大程度上给承包商造成了实际损失和延误;3)估算应付金额,计算并核实所有相关费用。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《建筑工程》考点:2A320075施工合同变更与索赔,请各位考生抓紧时间复习。此外,学尔点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。
二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。
二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森
提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
第四篇:2018年二级建造师《机电工程》 真题考点:施工合同变更与索赔
学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试《机电工程》考点,本文为:2016年二级建造师《机电工程》 真题考点:施工合同变更与索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2016年二级建造师《机电工程》 真题回顾
12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是()A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用
B.建设单位增加工作量造成的费用增加
C.施工单位施工人员高处坠落产生的费用
D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用
【答案】B 【解析】(5)按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。P171(学尔森二级建造师频道整理施工合同变更与索赔)【来源】2H320022施工合同变更与索赔
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了,请各位考生了解。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!
学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试《机电工程》考点,本文为:2016年二级建造师《机电工程》 真题考点:施工合同变更与索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!
二、机电工程项目索赔(学尔森二级建造师频道整理施工合同变更与索赔)点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 1.机电工程项目索赔发生的原因
合同对方违约、合同条文问题、合同变更、工程环境变化、不可抗力因素。
2.机电工程项目索赔的分类(学尔森二级建造师频道整理施工合同变更与索赔)按索赔目的分:为工期索赔和费用索赔。
按索赔发生的原因分:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
5.机电工程项目索赔的实施
(1)机电工程项目索赔的处理过程:意向通知 资料准备 索赔报告的编写 索赔报告的提交 索赔报告的评审 索赔谈判 争端的解决。(学尔森二级建造师频道整理施工合同变更与索赔)(2)机电工程项目索赔费用的分类:包括人工费索赔、材料费索赔、施工机械费索赔、管理费索赔。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了,请各位考生了解。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
第五篇:2018年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔
2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔
掌握二级建造师考试市政工程考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2K320010 市政公用工程施工合同管理
2K320012 施工合同索赔
工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当承担的风险而遭受损失时,向另一方提出索赔要求的行为。
一、工程索赔的处理原则
承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识,进行索赔须做到:
(一)有正当索赔理由和充分证据;(二)索赔必须以合同为依据,按施工合同文件有关规定办理;(三)准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用。
二、索赔的程序
当索赔事件持续进行时,承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知,在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。
三、索赔项目概述(原因分析与索赔项目)及起止日期计算方法
(一)延期发出图纸产生的索赔 一般只进行工期索赔
中标通知书后第29d为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(二)恶劣的气候条件导致的索赔 工程损失索赔及工期索赔
恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
(三)工程变更导致的索赔 工程损失索赔及工期索赔
工程变更令或发包方下达的变更图纸日期为起算日期,变更工程完成日为索赔结束日。
(四)以承包方能力不可预见引起的索赔 工程损失索赔及工期索赔
情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
(五)由外部环境而引起的索赔 一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
影响的第一天为起算日。经发包方协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。
(六)监理工程师指令导致的索赔 工程损失索赔及工期索赔
以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
考试中常见索赔事件
不可抗力(不可预见、不可避免、不可克服):
自然事件:遇到地质断层,地震、海啸、罕见大雨、50年一遇的大雨、异常恶劣的气候。
社会事件:战争、罢工
不可抗力发生风险承担的原则是(GF-2013-0201): 工期可以顺延,费用各自承担。
(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔,请各位考生认真复习。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。
2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔
掌握二级建造师考试市政工程考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!
5、索赔内容
费用索赔:只要符合索赔条件,按合同赔偿。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 工期索赔:业主责任造成的,超出总时差的部分可顺延。
顺延天数=延误天数-总时差。(需要和进度结合计算)
四、同期记录
(一)索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。每天均应有记录,并经现场监理工程师的签认;索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录像资料。
(二)同期记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。
五、最终报告应包括以下内容:
(一)索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。
(二)批复的索赔意向书。
(三)编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
(四)附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
六、索赔的管理
(一)由于索赔引起费用或工期的增加,往往成为上级主管部门复查的对象。为真实、准确反映索赔情况,承包方应建立、健全工程索赔台账或档案。
(二)索赔台账应反映索赔发生的原因,索赔发生的时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间,索赔申请工期和费用,监理工程师审核结果,发包方审批结果等内容。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(三)对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成完整的资料,作为工程竣工资料的组成部分。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2017年二级建造师《市政工程》讲解:2K320012施工合同索赔,请各位考生认真复习。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。此外,学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频