5露天采矿与剥离石方爆破施工合同

第一篇：5露天采矿与剥离石方爆破施工合同

露天采矿与剥离石方爆破

甲方： 乙方： 合同期限：签订日期：签订地点：

2014年施工合同

月 日

山露天采矿与剥离石方爆破施工合同

甲方：矿业集团股份有限公司（以下简称甲方）乙方：福建股份有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及山金矿开采的实际情况，甲方同意将山露天采矿与剥离石方的爆破施工工程承包给乙方。为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本合同。

第一章 承包工程概况

1.1 工程名称：山露天采矿与剥离石方爆破工程。

1.2 工程位置：山露天采矿场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。1.3 工程内容：露天采矿与剥离石方爆破施工作业。1.4 承包方式：包工包料。

1.5 爆破总方量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。

1.6 承包期限：2014年12月1日至2014年12月31日，乙方若能严格履行合同，在本合同期满后，同等条件下拥有优先承包权。

1.7合同期限届满后若甲方不再外包时，甲方提前10天月书面通知乙方。乙方应在合同期满后3天内退场移交完毕。

1.8承包工作范围：乙方承包甲方山露天采矿场的爆破施工作业任务。经甲方审定后的爆破设计方案，由乙方进行爆破施工作业。

1.9质量要求：炮孔应符合爆破施工要求，爆破后矿石粒度对角线边长大于80cm的爆破大块，由乙方负责解小；

1.10甲方提供满足月、年度生产计划及为爆破施工要求的作业平台的前提下，乙方必须按照甲方生产要求完成矿岩的爆破施工作业，配备相应的设备和技术力量，保质保量完成甲方下达的任务。

1.11矿岩爆破量以服从甲方生产需要，并不得影响甲方生产为原则。甲方月底向乙方下达次月矿岩爆破量计划，具体根据甲方生产需要调整。

1.12乙方必须遵守国家有关法律法规，接受政府部门和甲方的监督检查，贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》和《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规及有关爆破作业和民爆物品管理的安全规程，切实加强生产管理，杜绝

/ 12

安全事故发生。若发生安全事故，由乙方承担相应责任。乙方特种作业人员必须持证上岗，做好安全防护工作。

第二章 施工设施、设备及材料

2.1 甲方提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场所、员工住宿、办公场所，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费，并负责该场所的安全管理工作；乙方执行合同期间需增加工棚等建筑设施的必须经甲方书面同意，建筑施工及材料等费用由乙方承担，增加的建筑及其设施的所有权无偿归甲方所拥有，乙方在合同承包期限内无偿使用。

2.2 乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏，乙方应及时修理好，否则因该等设备设施的损坏或遗失造成的损失，乙方应按甲方资产管理部门评估价赔偿损失。

2.3 施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。

2.4 甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余由乙方所使用的配电设施的安装、维护等由乙方自行解决。因乙方原因导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。

2.5 乙方生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（包括采购成本及费用）、运输费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。但柴油、汽油等需按甲方规定领用或购买。

2.6 火工材料由乙方自行采购、运输、存储、领用、施爆、爆破警戒、安全管理，并承担由此产生的一切责任。乙方可使用自行生产的现场混装多孔粒铵油炸药和现场混装乳化炸药。

2.7 乙方为本合同项目所购的火工材料必须用于本工程项目的爆破作业中，禁止用于与本工程项目的爆破无关的工作内容，禁止用于其他任何工程，禁止以各种方式流出矿区以外，若发现以上情况或其它任何弄虚作假行为的，乙方同意甲方有权收取乙方违规总金额10倍的违约金、将乙方评定为不合格承包方，情节严重的移交司法部门追究其法律责任。

2.8 甲方有权对乙方火工材料的使用情况进行不定期检查，乙方必须配合甲方

/ 12

的检查工作。

2.9 甲方对乙方使用水电费实行装表计量收费，其中水费按6.00元/吨、电费按0.65元/度结算。甲方负责对乙方所属生产生活区垃圾进行统一运输处理。

第三章 双方责任

3.1 甲方责任

3.1.1 甲方向乙方提供生产技术指导、提供总体规划图件、采剥作业计划、施工方案要求、有关的安全要求、地质资料；及时通报矿区地压活动情况，并提供调查的采空区资料；做好明显的现场矿岩标志。

3.1.2 甲方应及时保证乙方的生活水、电等设施的畅通，及时协调好外部关系。3.1.3 因甲方原因影响乙方正常生产，甲方应按实际影响天数给予扣减当月爆破任务。

3.1.4 若甲方需调用乙方设备，应征得乙方同意，但涉及到抢险、救护等紧急情况时，乙方必须无条件服从。若乙方设备在非自身作业区域因抢险等上述作业造成重大损坏的，甲方按其实际损失扣除保险赔款以后的差额给予补偿。

3.1.5 甲方必须确保油、水、电等生产材料的供应，如有延误，当月超过1天或8小时的，按超过天数或超累计时间，扣减当月生产任务。

3.1.6 甲方应及时组织每月验收和年度总验收，按合同要求支付工程款。3.1.7 甲方必须向乙方提供年度和月度采剥作业计划。

3.1.8 甲方应将新发布的与乙方有关的规章制度抄送一份给乙方，乙方可以查阅、复制甲方现行有关规章制度。

3.1.9甲方应有专门部门（露天采矿厂）协调乙方和甲方指定铲装、运输等部门间的关系。

3.1.10甲方应有专门部门（露天采矿厂）协调乙方爆破班组和甲方其他指定的穿孔、铲装、运输等施工企业的设备和人员撤离的工作。

3.1.11 甲方提供经过安全评价和验收合格的民爆仓库，租给乙方使用，仓库安全由乙方负责。

3.1.12 甲方负责安排乙方分平台作业（爆破）地点，提供现场指导，并对乙方执行安全生产规章制度情况进行检查监督。

3.2 乙方责任

/ 12

3.2.1乙方必须严格按甲方下达的年度计划和月度计划进行爆破施工作业 3.2.2 乙方在承包期内应遵守国家有关法律、法规，遵守甲方有关规章制度，服从甲方的安排与调度，禁止从事有损害甲方矿山利益的活动；否则甲方有权根据相关法律、法规规定、本合同约定或甲乙双方将来补充签订的合同、协议、承诺等，对乙方的侵权或违约行为进行扣款赔偿直至解除合同，以上对乙方的扣款赔偿将直接从乙方工程款中扣除。

3.2.3 乙方在施工中须服从甲方管理人员的生产技术指导和现场监督、检查，并按要求进行整改。乙方应严格遵守甲方制定的《露采作业指导书》以及甲方其它相关规定。

3.2.4 乙方应根据甲方当月的生产作业计划，于月初提交具体的施工方案及安全技术措施，报甲方山露天采矿厂备案，严格按月采剥作业推进线进行作业。

3.2.5 中深孔爆破由乙方负责设计审核，报甲方山露天采矿厂备案后方可施工和爆破，否则不准爆破。乙方按工业指标的夹石剔除厚度和最小可采厚度组织好分采分爆。乙方必须确保足够的爆堆，以满足甲方生产需要。乙方在中深孔爆破设计时，必须考虑降低大块率，提高延米爆破量，研究采空区的中深孔爆破，减少铲装成本。

3.2.6 乙方必须无条件服从甲方对工作面、采剥总量、采剥比例等的安排及调整，并按时参加甲方及下属山和露天采矿厂主持召开的生产会议。

3.2.7 乙方应为所有员工和财物参加保险，非甲方原因导致的乙方员工人身损害或财产损失的，一概由乙方负责，甲方不承担责任。

3.2.8 乙方必须严格执行火工材料的采购、领用、运输、保管和使用制度，严格按照《中华人民共和国爆炸物品管理条例》和福建省公安厅的有关规定执行。

3.2.9 乙方负责配电房至使用现场的用电设备及电缆、开关的维修。3.2.10 乙方必须具备相应的施工资质。若发现乙方不具备或丧失相应的施工资质的，甲方有权单方解除合同并不给乙方任何补偿。

3.2.11 乙方承诺：在签订合同时，对甲方的各类规章制度已有充分了解并愿意接受甲方管理；在合同履行期内，愿意按甲方内部单位接受各类规章制度的约束和扣罚，未经甲方书面同意，不得转包本合同项下的任何工程。

第四章 生产作业计划考核

/ 12

为提高作业计划的执行力，促进作业计划目标的实现和保证采场各项工程按时完成，经双方协商一致达成以下考核条款：

4.1 甲方山露天采矿厂每月下达的《露天采剥作业计划通知》和《露天采剥计划图》为考核依据，甲方山露天采矿厂和矿总调度室的指令以书面形式下达为准，考核基准分为100分。

4.2 乙方对照《露天采剥计划图》中每个作业平台的计划线，实施露天爆破作业。爆破总量完成率应达到95％以上，爆破量低于95％时，每降低1％扣1000元。

4.3 在完成计划线内作业量的情况下，确实需要在计划线外作业的，可先由乙方提出申请，经甲方山露天采矿厂相关部门审批同意后方可进行作业，列入当月结算考核范围。未经甲方审批的计划推进线外区域禁止作业，工程公司擅自作业的工程量不予结算。

4.4 乙方的生产作业安排必须无条件服从甲方山露天采矿厂和矿总调度室的指挥和调度，按月考核，具体如下：

4.4.1 乙方第一次未执行调度和指挥，按5000元以上进行扣款； 4.4.2 第二次不执行指令，按10000元以上进行扣款；

4.4.3 第三次拒不执行调度和指挥，乙方同意甲方有权不安排作业，进行停产整顿，或按甲方相关制度给予扣罚或赔偿并否决考核单价。

4.5 设备完好率考核：

4.5.1 乙方必须保证计划所需要作业设备（装药车、运输车辆等）的正常运行，保持设备的完好率处在良好水平。

4.5.2 乙方每月末要将下月作业设备的运转及修理情况向甲方山露天采矿厂及时报送，让甲方能够及时掌握设备完好率状况，以便能及时对各施工单位提出要求。

4.6 其它：

4.6.1 计划的制订应充分征询各工程公司意见，在协商的基础上制订，但涉及全年计划时必须服从。

4.6.2 考核指标必须严格执行，但其应扣除非各工程公司原因造成的结果。

第五章 安全环保责任

5.1 甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、通信等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，6 / 12

并保证资料的真实、准确、完整。因乙方责任而造成以上管线设施损坏的，乙方应承担修复责任和相关费用及由此造成的损失的赔偿责任。

5.2 乙方必须严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规及甲方有关安全规定。必须将“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针为安全生产的根本宗旨，严格遵循安全规程作业，确保安全生产。

5.3 乙方必须具备工程施工资质，并保证其所有进场作业人员具有相关作业资格，车辆、工程机械和爆破物品管理、使用等特种作业人员必须持有特种作业操作资格证书，安全生产管理人员必须持有安全员资格证，禁止乙方雇佣文盲人员。

5.4 乙方必须按国家规定对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的或考试（考核）不合格的，不得安排上岗作业。所有作业人员必须身体健康，无不适应矿山作业的一切病症。乙方作业人员必须接受甲方安排的安全教育和培训，并接受甲方的安全检查和作业指导。

5.5 乙方必须做好上岗人员劳动保护用品的配备及日常配戴检查工作，确保上岗人员能正确使用和配戴个人劳动保护用品，严禁未穿戴齐或穿戴不合格的劳动保护用品进入工地或上岗作业。严禁酒后上岗。

5.6 乙方应当如实告知从业人员作业可能存在的风险、有害因素，应采取的防范措施和救援措施等；在有较大危险因素的作业场所、设备、设施上，设置明显的警示标志。

5.7 乙方的项目负责人或项目经理应当由取得相应职业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

5.8 乙方必须建立健全安全生产管理机构，并按规定配足安全生产管理人员，加强作业人员的现场安全技能教育、指导和日常作业现场安全检查、隐患整改等工作，杜绝生产过程中的“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”现象。

5.9 乙方必须保证本单位安全生产资金投入的有效实施，制定防治职业危害的具体措施。严禁以任何形式与从业人员订立免除或减轻因发生生产安全事故造成从

/ 12

业人员伤亡依法应承担责任的协议，并按国家规定为所有作业人员办理工伤保险，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，其费用已包含在工程单价中。乙方不得拖欠其所雇佣人员工资。

5.10 乙方应按规定采取严格的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，确保安全施工。乙方负责施工过程的一切安全防护措施，承担由于安全措施不力等造成事故的责任和因此发生的一切费用。甲方如有违章指挥，乙方有权拒绝作业。

5.11 甲方有权对乙方的安全生产进行监督检查并提出限期整改意见。如果乙方认为整改意见不尽合理，应及时以书面形式反馈，否则必须在甲方指定期限内完成整改。

5.12 乙方与甲方签订安全、环保、治安、消防责任状，安排人员参加各种安全会议和安全检查，在安全上实行一票否决，坚决做到不安全不生产。

5.13 新开工的作业面，甲方及时向乙方提供总体规划，并进行现场安全与技术交底，乙方要全面了解和遵守国家有关安全生产的法律法规，以及甲方制定的安全操作规程后才能开工。

5.14 乙方对任何事故要按“四不放过”的原则，及时分析事故原因，总结经验教训，对事故责任人作出处理，并及时将事故情况报告甲方有关部门。

5.15 乙方必须严格按照《中华人民共和国爆破物品管理条例》和甲方有关规定执行火工材料的领用和保管制度，防止丢失，严禁外流、转借、转卖、转让、转送。

第六章 验收 结算单价 付款方式

6.1 工程验收：工程开工前及竣工后由甲、乙双方派员进行现场地形测量计算。每月进行一次进度验收，每年进行一次总验收，如月验收总量与全年总验收量误差超过2%，即以全年总验收量为准进行调整。各平台爆破总量原则上以设计爆破总量为基准。

6.2 采矿与剥离爆破单价： 6.3 付款方式

6.3.1 当月付款额度=（上月完成的预验收工程款×80%-领用材料-代扣税款-代垫款项-其它扣款）+6个月前应付工程余款，余款6个月后付清。

6.3.2 工程全部完工后，甲方在15日内组织验收和结算。6.3.3 乙方必须每月提供正式发票给甲方。

/ 12

6.3.4 以上单价仅限本协议届满前，届满后另行协商。

第七章 合同变更、终止、解除

7.1本合同经双方协商一致，可以解除。

7.2乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同： 7.2.1 乙方将工程项目转包或者违法分包的。

7.2.2乙方拒不提供项目经理部成员入职乙方以来的劳动合同和历年正常缴纳社会保险的有效证明的。

7.2.3乙方未给工程项目作业的员工缴纳工伤保险，或拒绝向甲方提供工伤保险缴纳有效证明的。

7.2.4乙方擅自更换项目经理部成员，或经甲方二次以上提出，乙方未及时更换项目经理部成员中不合格人员的。

7.2.5乙方未按本合同约定配置齐全项目经理部成员，或项目经理部成员单月合计缺勤达10天以上的（含10天）。

7.2.6乙方未按合同约定配置齐全机械设备，或机械设备逾期进场达10天以上的（含10天）。

7.2.7 因乙方设备不足或调度不力，连续两次不能在甲方规定时间内或生产计划要求完成生产计划指标，且不能提出改进方案使甲方相信其仍有履约能力的。

7.2.8未经甲方同意，乙方将主要运输车辆、机械设备撤出山矿区且严重影响甲方生产的。

7.2.9乙方不服从甲方对工作面、采剥总量、采剥比例等方面的工作安排及调整等其中任一情形的。

7.2.10乙方消极怠工或擅自停工的，且甲方提出拒不纠正的。7.2.11乙方违反本合同利益冲突禁止条款或反腐倡廉条款约定的。

7.2.12乙方明确表示不履行合同义务，迟延履行主要合同义务经甲方催告在合理期限内仍不履行合同义务，迟延履行合同义务造成甲方合同目的无法实现的。

7.2.13乙方及其人员严重违反国家法律法规或严重违反甲方管理规定、扰乱甲方正常的生产生活秩序的。

7.2.14工程存在重大事故隐患，经甲方限期整改或停产整顿后，事故隐患仍不能消除或发生事故的。

/ 12

7.3甲方有下列情形之一的，致使乙方无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，乙方有权单方解除合同：

7.3.1未按约定支付工程价款的。

7.3.2提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。7.3.3不履行合同约定的协助义务的。

7.3.4由于不可抗力的原因，影响了合同的执行时，经双方确认则可中止本合同或延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间。

7.3.5经双方协商一致，可以提前终止合同，但必须提前一个月提出；如由于经济危机、金价下跌、国家对黄金矿山政策出现重大变化、技术改造及其他不可抗力因素等，导致合同无法执行时，经双方同意可终止本合同；终止合同应结清工程款，甲方不再负担除此之外的其他费用。

7.3.6因甲方的生产方式及计划、作业方式及计划或经营方式及计划等发生重大改变而影响本合同的执行时，乙方应理解并支持甲方所采取的措施。

第八章 违约责任

8.1甲、乙双方均不得任意解除合同。甲方任意解除合同的，除向乙方支付已发生工程款外，还应再支付已发生工程款20%的违约金；乙方任意解除合同的，应以已发生工程款的20%向甲方支付违约金。

8.2甲方依据本合同第七章第2款约定单方解除合同的，验收不合格的工程量不予结算，乙方同时必须以已发生工程款的20%向甲方支付违约金，因此产生的损失由乙方自行承担。

8.3工程完工后，乙方必须在两天之内将施工场地清理完毕，每逾期一天完成，乙方必须向甲方支付伍佰元/天的违约金。

8.4乙方发生一人工亡事故，应支付10万元的违约金，本合同及当年年度内与甲方签订的所有工程施工合同的单价均下调1%结算；若一年内工亡二人及以上的，应支付违约金30万元，本合同及当年年度内与甲方签订的所有工程施工合同的单价均下调3%结算。

8.5本合同约定的其他违约责任。

第九章 反腐倡廉条款

9.1 甲方管理人员不得以任何借口和理由向乙方索要财物，甲方有责任对有索

/ 12

贿行为的管理人员进行严肃处理（包括调离、处分、移交司法机关处理等）。

9.2 甲方管理人员不得介绍亲属在乙方单位工作，甲方有义务对此类行为进行清理。

9.3 甲方对乙方提出的举报不及时调查处理，或者故意泄露乙方举报内容，造成乙方损失的，甲方应承担相应的责任。

9.4 甲方管理人员对乙方进行打击报复的，经查实后，甲方对其加重处分，该管理人员今后不得继续从事与乙方工程（劳务）作业或销售等有关的管理工作。

9.5 乙方不得以任何方式向甲方人员馈赠财物，不得安排与乙方业务有关人员的亲属在其属下工作。

9.6 乙方人员以获取工程（劳务）项目、商品（产品）销售及谋求其它利益等为目的，以任何方式行贿甲方人员的，甲方有权要求乙方承担以下违约责任：

9.6.1乙方人员行贿的，甲方暂不付给未付工程（劳务）款或销售款，乙方在甲方范围内不论何时承包施工的所有工程或不论何时销售的所有商品（产品）等的单价重新核定；单价无法核定时单价统一下浮20%，乙方必须全额退还按此单价计算而多领取的各项款项。

9.6.2甲方有权终止与乙方签订的一切合同，并拒付所有款项,甲方不补偿乙方任何损失。

9.6.3乙方下属管理人员行贿的，该管理人员不得继续留在甲方所属范围内工作。

9.6.4甲方有权按乙方行贿数额的双倍从乙方工程款中扣回。

9.6.5如乙方违反反腐倡廉条款，甲方有权取消乙方重新取得甲方范围内一切业务的资格。

9.7 乙方为获取不当利益向甲方管理人员行贿的，造成甲方重大经济损失，除按前款承担违约责任外，造成的损失由乙方赔偿。

9.8 乙方人员为获取工程（劳务）项目、商品（产品）销售及谋求其它利益等目的，乙方以各种方式对甲方各级管理人员及其家属进行人身威胁、恐吓、伤害的，乙方必须按在甲方范围内不论何时何地承包或销售的所有价款的20%赔偿甲方的管理人员或其家属。

9.9 乙方遭受甲方管理人员敲诈、勒索、故意刁难时，有义务向甲方领导及甲

/ 12

方有关部门举报，甲方应及时组织人员进行调查核实，并对有关人员予以严肃处理；同时，应将调查处理情况向乙方通报。举报属实的，甲方给予举报人适当的奖励。

9.10 乙方认为甲方在处置员工腐败行为不力时，有权向有关部门举报。9.11 乙方承诺用自有的资产、债权及投资担保反腐倡廉条款的全面履行。

第十章 附 则

10.1 甲方及甲方下属部门的生产计划和业务通知书、与本工程有关的规章制度以及甲乙双方签订的由安全、治安、消防责任书（状、协议）等属本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。10.3 本合同经双方签字盖章后生效。

10.4 合同在执行中如有未尽事宜产生分歧，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向履约地有管辖权的人民法院提起诉讼。

/ 12

第二篇：石方爆破合同

爆破工程施工合作协议

甲方：江苏苏辰公路工程有限公司黔西县杜鹃大道新建工程项目经理部 乙方：贵州建翔爆破工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方 黔西县杜鹃大道新建 工程中道路现场 石方爆破专业 专项工程建立.施工合作关系，经双方协商一致同意订立本协议，并共同遵照执行。

一、协议文件组成 1.1本协议条款。

1.2施工设计图纸、国家及行业相关技术标准和规范。1.3甲方与业主签订的施工合同中可适用的相关条款。1.4甲方对乙方出具的书面通知或要求。

1.5在工程实施期间，甲乙双方签订的其他补充办议（如有）。

二、工程概况及合作范围

2.1工程名称：黔西县杜鹃大道新建工程 2.2工程地点：黔西县 2.3合作范围：乙方负责由甲方总承包实施的黔西县杜鹃大道新建工程中施工现场石方爆破施工（包括：甲方指定部位含取土场爆破部分）。

2.4合作方式：专业工程施工合同

2.5合作内容：乙方负责爆破工程所需的工人、机械、材料，包括水、电、机械设备、炸材（炸药、雷管、导火索等）的购买、运输、使用、储存、管理等，以及完成该专业工程所需的一切措施及费用。

2.6合作原则：

2.6.1协议一经签订实施即甲乙双方必须严格遵守，理解熟悉本协议条款。2.6.2 乙方应严格按照设计图纸及施工规范组织安排施工。2.6.3乙方应执行甲方对业主、监理作出的一切书面承诺。2.6.4乙方应执行业主、监理对甲方的所有书面要求。

三、工期要求

3.1开工日期： 3.2完工日期：

3.3工期目标：

1、乙方必须无条件响应甲方对业主方的工期承诺，在指定的工期时间要求内完成该专业工程的所有施工内容。

2、乙方严格按照甲方布置的工程进度计划及工期节点目标实施，除不可抗力因素（如战争、地震、洪水及其它自然灾害等），及由甲方原因造成的停工或延误外，其它任何情况下工期不予顺延。

3、乙方如不能按甲方进度计划及工期节点目标实施，则甲方有权对乙方进行处罚，直至解除或终止协议，并由乙方承担一切损失及责任。

四、工程价款的确立及支付

4.1 工程单价：石方爆破每立方米捌元伍角人民币、新滩六组控制爆破每立方米加价一元人民币（包干单价），包干单价指乙方完成该专业工程所需的人工、机械、材料，包括水、电、机械设备、炸材（炸药、雷管、导火索等）的购买、运输、使用、储存、管理等，及其它辅助材料、爆破器材采购运输、钻孔费用、人工工资、爆破所需的机械设备的购买或租赁及维护费、工程管理费、利润等以及完成该专业工程所需的—切措施及费用。该单价不包括爆破后弃料的挖运。

4.2工程量确认：

1、爆破前甲乙双方共同参与对现场需爆破的石方断面进行实际测量，经计算确认后作为计价工程量依据。

2、乙方必须按照路基爆破施工的相关规范要求、标准以及甲方要求进行施工，路基边坡、路槽基底、沟槽等特殊部位需进行光面爆破、预裂爆破等特殊工艺时，乙方需按设计及规范要求进行，超爆或爆破不到位、不达标等均不作为计价工程量。

3、乙方需保证爆破后的石块粒径能满足甲方挖掘机正常挖、装作业及石方路基铺筑的粒径规范要求，乙方需对超出粒径规格的石块进行二次改炮，且最大粒径大于50公分的不超过10%，否则不作为计价工程量。4.3工程总价：860万元（暂定），按照4.2确认的工程量×工程单价=工程总价。

4.4 工程款支付：乙方爆破工程完工后，甲方支付乙方工程总价的60%，路基工程结束后甲方支付乙方工程总价的30%．余下10%在甲方工程竣工验收后两个月内付清。

五、项目联系人

5.l甲方委派 为项目现场联系人。

5.2乙方委派 为项目现场联系人。

六、材料供应及管理

6.1本工程所需材料均由乙方根据工程施工进度计划要求自行选择、采购、运输及保管。.2甲方临时供应柴油：施工中的柴油暂由甲方提供，月底从乙方的工程款中扣

除。

七、工程质量、进度、安全文明施工

7.1乙方的质量、进度、安全管理必须严格按照双方签订的工程相关协议实施，制订完善的管理体系、管理网络及应急预案并上报甲方审批，施工工期质量、进度、安全均应满足甲方要求。

7.2乙方必须按照甲方批准的进度计划组织施工，并接受、业主、监理及甲方代表对施工进度的检查、监督。在工程施工实际进度与计划进度不符合时，乙方应按照甲方的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。

7.3乙方应严格按照安全生产规程的有关技术规范标准施工，并严格遵照甲方下达的安全技术交底内容执行，认真贯彻“安全第一，预防为上”的方针，确保现场施工安全。.4、乙方应加强安全管理，建立完整的安全管理体系，制定并落实各种安全措施及制度，对涉爆人员办理工伤保险。乙方在爆破作业中严格按施工流程进行爆破，精心设计，精心施工，确保爆破周围企业、民房、建筑物、结构物、杆线及人员的安全，专职安全员必须在现场监督。乙方在施工中所发生的一切安全事故及责任均由乙方自行负责处理和赔付，并承担一切责任及费用，同时，甲方有权对乙方处以工程总价10%的处罚，直至终止协议。

7.5、乙方应加强与甲与现场施工人员的配合，保证爆破施工的质量，应满足图纸设计及施工技术规范要求，并且要确保石方道槽的平整度达到基本要求，确保爆破体利于甲方的挖、装、运施工作业。

7.6本工程的安全、文明施工必须按甲方统一要求及布置，乙方配合实施并承担相应费用。乙方的所有工作在涉及文明工地建设时，必须接受业主、监理及甲方的监督和要求。

7.7乙方施工人员必须持有国家规定的务工“三证”方可上岗，特殊岗位还必须持有国家规定的特殊工种上岗资质。

7.8如达不到甲方的质量、进度、安全文明施工要求并造成影响的，甲方即发出整改处罚通知单，如整改仍达不到要求，甲方有权对乙方做出扣除工程总价款的5%罚款进行处理，直至终止协议，造成的损失由乙方承担。

八、甲方权利和义务

8.1甲方负责工程期间与业主、设计、监理及工程其他相关主管单位部门的日常工作对接和联系，协助乙方处理施工过程中的相关问题。

8.2甲方负责联系办理征地拆迂事宜，提供乙方施工作业面、负责向乙方提供施

工场地的工程地质及地下管线网络资料，及时向乙方提供施工设计及有关技术资料，并负责主要技术管理和技术指导。

8.3甲方在开工前对乙方进行技术交底并提供正确的施工用图，下达该工程的质量、进度、安全文明、环保措施和要求。

8.4 甲方负责与乙方签订“安全生产协议书”，向乙方进行安全技术交底，对乙方的安全生产进行监督、检查，对事故隐患提出整改，对事故责任进行处理。

8.5甲方负责监督、管理和检查乙方完成协议约定内容及业主、监理要求工作的情况，若发现乙方不按照协议要求履行，造成质量、工期、安全、文明环保损失时，己方应承担由此产生的一切经济损失及业主对甲方的处罚，并接受甲方对乙方处以工程总价10%罚款的处罚，直至终止协议。

九、乙方权利和义务

9.1乙方在施工前必须按实际情况，编制爆破施工方案报相关管理机构批准，并报送甲方备案，并在实施中严格执行。施工前将场地布置方案及施工方案报甲方审核，经甲方审核同意后方可实施及开工。

9.2乙方必须听从甲方的管理，按甲方进度所需的工程量和技术要求进行爆破施工乙方必须按时、按量完成。乙方根据工程需要和甲方要求配置满足要求且数量足够的人员及性能良好的机械设备进场施工。乙方在工程实施前必须将下列人员报业主、甲方备案：项目负责人、现场负责人、爆破负责人、专职安全人员，并达到业主、监理工程师的要求。

9.3乙方根据工程需要和甲方要求配置相应工程管理人员和技术人员进驻现场办公，并保证主要岗位工作人员相对稳定。主要工程管理和技术人员必须上报甲方并由甲方统一调用，未经甲方同意不得擅自调离本工程。如在施工过程中甲方发现乙方施工现场管理人员不能满足现场施工需要时，甲方有权要求乙方三日内增加满足要求的人员，否则甲方将指派人员替代直至乙方人员进场，期间费用直接从乙方工程款中扣除。

9.4乙方按国家规定施工作业，不得违规操作，在现场相关人员的思想、业务安全教育和有关政策法规的学习，作业人员必须凭证上岗。如因乙方施工中管理措施不当被通报处理，由此产生对业主及甲方造成的不良影响，甲方将对乙方作出与业主相同的处罚措施。

9.5乙方应严格执行甲方制定的施工管理、材料管理及核算制度等，并严格执行甲方要求的安全文明施工要求，按工程施工需要提供和维修施工照明以及场地看守和警卫，避免造成财产损失和人身伤害。

9.6乙方在工程施工中因违规操作造成的人身伤亡、机械事故均由乙方自行负责。乙方必须做好施工现场及周边道路、管线和临近建筑物的保护工作因乙方野蛮施工造成的一切经济损失、抢险费用等均由乙方承担。

9.7乙方在爆破作业中，必须严格按照安全规程进行施工作业，严格火工产品的领用、保管制度，并加强对现场火工材制的监管工作，配备好临炮员对当天未用完的雷管、炸药及时入库。因爆破原因涉及的地方矛盾由乙方自行协调解决。

9.8乙方所有施工人员必须具有身份证属于合法公民，乙方应根据工程当地政府的有关规定办理好各种流动人口证明、手续，相关费用由乙方自行负责。所有人员必须登记花名册，如有变动及时通知甲方。

9.9乙方所有施工人员必须遵守甲方制定的劳动生产纪律及规章制度，施工期间严禁出现打架斗殴、酗酒闹事、偷盗赌博等违纪进法行为，否则一切损失及后果由乙方自行承担，同时甲方处以5000元/次罚款，并视情节送交公安机关处理。

9.10乙方施工人员（特种作业人员）必须持证上岗并接受安全知识培训，费用由乙方承担。

十、其他约定事项

1O.l本工程在工程质量、进度、安全文明施工等方面未达到业主、监理要求时，甲力有权要求乙方整改，整改无效时，甲方有权进行相应处罚（乙方已完成工程总价的5%罚款）直至解除双方合作关系，由甲方另行委托其他施工单位进行施工，由此造成的损失由乙方承担。

10.2乙方不得将工程转包或分包给其他施工单位或个人，一经发现甲方有权提出警告和阻止，甚至终止协议，并由乙方承担全部损失及责任。

10.3协议签署生效后，甲乙双方均应按约执行，乙方如不履行约定，施工期内发生无故停工待料、罢工、聚众闹事、中途撤场等现象或甲方认为乙方已无力完成及履行工程任务和协议条款，则甲方有权终止协议，责令乙方退场，按乙方已完合格工程量的60%进行结算，并由此造成的损失直接从乙方工程款中扣除。

10.4 乙方必须及时足额发放民工工资，不得以任何理由拖延或拒绝发放民工工资，由此造成的一切后果均由乙方自行承担。

十一、违约责任

11.1甲、乙双方都必须严格遵守本协议各项规定，如有违反，违约方应承担违约责任。除前面相关条款明确阐述的责仟及处罚外，如甲方工程款支付不及时或因乙方原因造成的工程进度延误，按照每延迟一天支付工程总价款的千分之一进行违约赔偿。

11.2本协议在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商未果可提请工程所在地的人民法院诉讼。

十二、附则

12.1本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，竣工验收合格并办理决算支付后自行终止。

12.2本协议如有求尽事宜，经双方协商一致可另行达成书书面协议作为补充，与本协议具有同等效力。

12.3本协议的附件也作为协议的正式内容，甲、乙双方应共同遵守，违反附件条例同样视为违反协议承诺。

12.4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 单位地址： 单位地址：

联系电话： 联系电话： 日期： 日期：

第三篇：公路工程石方爆破劳务施工合同

**************合同段（K*+***~K*+***）

石方爆破劳务施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路

法》及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将 ***************合同段（K*+***~K*+***）

公路石方爆破工程承包给乙方，经双方磋商，相关事宜已协

商一致，达成如下协议：

一、工程名称：

二、承包范围：段（K*+***~K*+***）公路石方爆破

三、工程量：石方爆破工程量按设计图纸所示石方工程

量计算，路基石方爆破工程量为*****立方米，危岩石方爆破工程量为*****立方米。

四、工期：乙方进场之日起*个月内完工。

五、承包方式：采用固定单价包干形式。

六、单价及组成：

1、路基石方爆破**元/立方米（大写：每立方米***人民币）；危岩石方爆破**元/ 立方米（大写：每立方米***人民币）。

2、单价包含内容：办理爆破手续及所需的费用，石方爆破所用的人工、材料、机械及人员食宿所需的费用。

七、质量标准：工程质量标准达到合格标准，爆破后的粒径不超过90厘米，边坡的平整度不超过20厘米。

八、抗滑桩约定：如果抗滑桩桩基石方采取爆破施工，甲方在同等条件下，优先考虑由乙方施工，单价双方协商，如果双方不能达成协议，爆破材料及人员甲方有权调用。

九、桥梁桩基约定：如果桥梁桩基石方采取爆破施工，甲方在同等条件下，优先考虑由乙方施工，单价双方协商，如果双方不能达成协议，爆破材料及人员甲方有权调用。

十、安全约定：

1、不能发生伤人和死亡事故，如果发生伤人和死亡事故，所有责任都由乙方承担。

2、乙方要控制好炸药用药量，不能发生因地震波造成损失，如果发生因地震波造成损失，乙方负担损失的40%，甲方负担损失的60%。

十一、工程款支付：每月5日前支付上月进度工程量价款的80%，余下的工程款在道路工程完工后1个月内全额支付。

十二、甲、乙双方义务及责任：

（一）甲方的义务及责任

1、甲方负责提供合格的图纸及施工现场。

2、甲方负责对整个施工现场总体安排协调。

3、甲方负责资料、计量等管理。

4、配合乙方对外界关系的协调、解决。

5、甲方负责每月按时支付乙方工程款（乙方报量时间为每月25日计量，甲方第二个月5日之前支付上月工程款的80%）。

（二）乙方的义务及责任

1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方

总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。

2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工或人力不可抗拒因素影响工程施工的工期顺延。

3、乙方自行负责食宿及费用。

4、该工程严禁分包和转包，一经发现乙方分包和转包，甲方有权无条件解除合同，所造成的一切损失全由乙方承担。

十三、合同履约保证金

本合同不设履约保证金。

十四、违约责任

1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。

2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。

十五、其它：

1、未尽事宜，以协商及补充协议为准。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法

律效力，双方签字盖章后生效。

甲方：

授权代表人：

授权代表人身份证号码：电话：

乙方：

授权代表人：

授权代表人身份证号码： 电话：

年月年月日日

第四篇：爆破石方合同协议1

爆破石方合同协议

甲方：省际通道工程项目JDTJ6023施工合同段项目经理部 乙方：

为加快JDTJ6023施工合同段工程项目的顺利进行，现甲、乙双方协定进行石方爆破，为甲方路基石方施工提供爆破作业，经甲、乙双方协商达成一致，合同条款共同遵守，内容如下：

1.甲方为乙方有偿提供爆破所需的雷管和炸药，但需乙方自已领用，安全自负，费用从乙方工程款中扣除。

2.甲方负责清渣，清渣要迅速，尽快为乙方提供工作面，且乙方务必满足甲方施工要求，否则按延误时间情况进行罚款。

3.甲方要求破碎石块大于40厘米不得占总量20%，否则甲方有权要求乙方破碎大于40厘米的石料。

4.甲方派出安全人员杨贵文，监督乙方在爆破中所进行的每道工序并有权提出整改措施，乙方应无条件服从，共同维护施工安全防范措施。如乙方违反安全操作规程而引发人身伤亡事故，甲方不承担由此而发生的经济损失和法律责任。

5.乙方承诺并与甲方签定安全、环保、消防责任书，应遵守安全操作规程，不违章作业，乙方在施工过程中，应服从甲方的指挥和进度计划，为甲方提供合格的工程。

6.甲方为乙方提供石方范围内标高及相关技术资料，乙方应按照图纸及相关尺寸施工，遵守相关技术规范要求，达到路基 路堑验收标准。

7.甲、乙双方约定，以实际发生的工程量（即路基一队测量双方签认量确定）为准，单价为每立方米6.2元/m，即陆元贰角整。

8.在施工过程中发生对路基破坏的行为，甲方造成损失从总金额中扣除，乙方经由甲方领用或使用的机具均作为乙方成本部分，从工程款总量中扣除，使用单价以书面形式达成。

9.付款方式：工程过程中支付生活及生产急需费用，待该工程结束付至总额的50%-60%，2003年底付清。

10.其他未尽事宜，双方协商解决。

11.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自签定之日起生效。

12.附件：

①、安全、消防、环保协议书一份

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日 2

第五篇：浅谈石方静态爆破施工安全管理

浅谈石方静态爆破施工安全管理

摘要：随着基础设施建设力度不断加大，二氧化碳静态爆破技术常被运用于石方爆破领域。本文简要了阐述静态爆破相对于传统爆破方式的优点，并对静态爆破前、施工过程中、爆破后三阶段安全管理主要重点进行分析，以期提高石方静态爆破施工安全管理水平。

关键词：石方；二氧化碳；静态爆破；安全管理

0

引言

随着城市基础设施建设的不断推进，爆破作业已作为重要的施工技术手段被运用于石方破碎施工中。其作为一项极其复杂的工作，因为具有较大的危险性，随之而来的便是安全管理要求的不断提高。而二氧化碳静态爆破技术则在一定程度上降低了传统爆破作业的安全风险，如今正在逐步推广中，但安全管理工作仍是施工管理的重中之重。笔者结合石方开挖工程实际，探讨如何提高石方静态爆破施工安全管理的水平，促进施工合理有序推进。

静态爆破施工的优点

由于炸药审批困难、审批时间长，且本项目施工区域临近道路和村庄，如使用炸药爆破安全隐患大，结合现场实际情况和业主要求，故决定采用二氧化碳爆破技术代替传统的炸药爆破。相比于传统炸药，静态爆破具有以下五个优点：安全、环保、便捷、广泛、低价。它利用液态二氧化碳在突然快速加热的条件下，发生急剧快速气化膨胀（600倍以上），产生强大冲击力的原理，对岩体进行爆破施工，能够实现与炸药同样的破岩效果。同时，制备二氧化碳方便快捷，其作为惰性气体，在整个爆炸过程中没有新的有害物质产生。因为二氧化碳不能燃烧，在生产、运输、装填的过程中如果泄漏，只能放气，不会爆炸。而且，静态爆破产生的振动微弱，爆速大大低于炸药爆破，冲击力、破坏力很小，不会产生大量的粉尘和碎石，对于保护建筑物、现场周边环境等非常有利，最大程度的做到既保证质量又不扰民。

爆破前安全管理措施

2.1

施工现场地质、环境勘察

为有针对性地进行安全管理，提高施工效率，静态爆破施工前需对施工现场周边环境、爆破施工范围及岩体结构、构造、岩性等进行摸排调查。以石方开挖为例，施工现场施工面积广、场地高低起伏大、主要地貌则为碎块状强风化花岗岩和中风化花岗岩及未风化花岗岩。其中强风化岩使用机械挖除方式更为便捷，采用静态爆破反而易引起碎石飞溅。同时，施工现场临近县道及村落，爆破安全警戒工作尤为重要。

2.2

严格制定落实各项方案

静态爆破施工前，必须根据施工现场工程地质情况及石方爆破要求,结合国家相关安全法规、地方法规及相应安全管理制度,编制适用于本工程的施工方案。同时，需制定好爆破警戒方案及各项应急预案。并及时为现场施工人员进行讲解与示范，将这些方案严格落实到日常施工生产中。

2.3

做好人员教育培训工作

坚持安全发展、以人为本的安全理念，切实做好现场施工人员安全教育工作，提高其安全责任意识，从根本上提高安全的可控性。对施工人员的安全教育工作不是一个短期就能完成的工作，而是一个循序渐进的、长期的思想灌输的过程。短时间的教育仅能够让施工人员了解到施工过程中的危险源，注意事项等，往往在施工人员工作的前一段时间起到提醒意义。而在中、长时间的施工过程中，这部分教育会被枯燥的、单一的施工工序慢慢磨平，导致施工人员思想上的麻痹大意，这也往往就是安全事故产生的根源！只有长时间的教育，才能够让施工人员切实的将思想矫正过来，将安全意识落实到日常施工中。

爆破施工过程中安全管理措施

3.1

做好现场建筑安全防护

爆破施工现场存在可能受爆破影响的邻近建（构）筑物或重要设施时，需对其进行必要的安全防护。对个别易飞散物采用设置围网或遮障的方式，避免爆破产生的碎石飞溅伤人。同时，对施工现场附近民舍等进行摸排，明确爆破最大规模，避免爆破引起的震动对建筑物造成损害，影响居民生活。

3.2

做好人员疏散及安全警戒工作

石方爆破前需对警戒圈内的环境作一次调查摸底，及时转移对振动敏感或可能受飞石危害的贵重设备物品机械设备和无关人员。爆破前10分钟开始进行安全警戒，警戒范围安全距离取距爆破区不少于300米范围。在爆区四周根据地形环境设置4至6个警戒点，每个警戒点根据其附近条件委派1至2人进行安全警戒。具体警戒点一般设置在临近道路入口及视线良好开阔处，对附近道路实施交通管制，以确保过往车辆和人员的安全。爆破工作开始前，应在危险区内设置明显标志，禁止任何人员进入爆区。现场以口哨为信号，分为预警、准备起爆、起爆、解除警戒四个信号。安全警戒接触后施工人员方可重新进场施工。

3.3

确保施工过程规范化

石方静态爆破施工时，必须严格按照操作规范进行施工。石方边坡开挖时采用光面爆破，以使边坡顺直、圆滑、大面平整，边坡上不得有松石、危石，如有应及时进行处理，且爆破施工不能超出现场的放样边界。爆破中采用自上而下、分层施工的方法，并从孔深、孔径、边坡等方面进行控制，施工中采用相同的孔距及排距。爆破作业人员必须经过专业培训并取得爆破相关从业资格。在专业技术人员的指导下,逐步完成钻孔、装药、爆破网路连接、起爆、警戒等诸多环节。针对施工中出现的新情况、新问题,应及时解决并作出相应调整，避免出现安全事故。

爆破后安全管理措施

4.1

爆破后及时进行安全检查

静态爆破完成后必须要由专业的技术人员确认爆破无误后才允许施工人员和施工设备进场。爆破后安全检查主要需检查以下几个方面:现场是否存在危石，临边区域边坡是否稳定，如发现上述情况需及时在现场设立醒目警戒标识，并安排人员、机械设备进行处理；现场是否存在盲炮，如有盲炮必须由专业人员清理；若在通风不良的区域进行施工，需进行有害气体检测，确保人身安全。

4.2

石方二次破碎安全管理

采用二氧化碳静态爆破施工工艺开采出的石料，不可避免的会产生大块的石料，此时需要利用液压破碎锤进行二次破碎。但石方二次破碎过程中易产生飞石，严禁无关人员处于机械施工半径内，并且现场施工人员需严格佩戴安全防护用品。

结语

为切实做好静态爆破施工的安全管理工作，我们必须牢牢坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将各环节安全工作做到到实处。制定并逐步完善各项安全制度，并严格落实到位。增强安全管理工作的主动性和预见性,更应做到事无巨细，悉究本末，只有这样，才能确保施工有序开展、员工健康安全。

参考文献：

[1]

于亚伦.工程爆破理论与技术[M].北京:冶金工业出版社,2004.[2]

张月霞.对煤矿井下爆破作业中不安定因素的浅析[J].山西建筑,2008,34(2):136-13.[3]

任国琦.矿山爆破安全管理的重要度因果分析法[J].爆破,2003,20(2):

77-7.