第一篇:信息化项目服务合同
[*]公司
与 [*]公司
[*]项目(咨询/实施/技术/……)
服务合同书
甲方: 乙方:
签订日期:[*] 签订地点:[*]
目 录 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 服务范围.......................................................1 服务进度.......................................................1 服务地点.......................................................2 项目组人员.....................................................2 服务费用与支付.................................................3 审查与验收.....................................................4 质量保证.......................................................4 所有权和知识产权...............................................5 不侵权声明.....................................................5 转让与分包.....................................................6 服务变更.......................................................6 服务暂停.......................................................6 进度延误.......................................................7 合同终止.......................................................7 责任限制.......................................................8 人员保险.......................................................8 履约保函.......................................................9 保密...........................................................9 不可抗力.......................................................9 不弃权........................................................10 适用法律......................................................10 争议解决......................................................10 通知..........................................................10 其他规定......................................................11
【*】公司与【*】公司
【*】项目(咨询/实施/技术/„„)服务合同书
本合同由以下双方于【*】年【*】月【*】日在【*】签订: 甲
方:
地
址:
乙
方:
地
址:
鉴于甲方计划开展【*】项目,旨在(建立/完成/实现)【*】(简称“本项目”),根据招标和投标精神,甲方选择乙方担任本项目的服务方,为甲方提供相关的(咨询/实施/技术/„„)服务,以(建立/完成/实现)【*】。乙方愿意接受甲方的聘请提供该等服务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、公平、自愿、诚实信用的原则,经充分协商,达成一致,订立本合同。服务范围
1.1 根据本合同,乙方作为服务方将根据甲方的需求,对本项目提供【*】服务。乙方提供的服务主要包括:【*】,具体的服务内容、实施方式及要求、提交成果等详见本合同附件【*】。乙方提供的各项服务统称“服务”。服务进度
2.1 本合同乙方服务的期限为【*】,具体进度应满足附件【*】中的要求。甲方和乙方同意,在总进度不变的前提下,各阶段的进度计划可视具体情况进行微调。乙方拟对项目服务的进度进行调整应及时报告甲方,并得到甲方的书面认可。2.2 若乙方未能达到预期的进度,乙方应立即采取必要的补救措施,以维持原进度,并应将准备采取的措施书面报告甲方。
2.3 若因乙方原因而未达到预期的进度,经甲方催促之后仍未能采取必要的补救措施或采取的措施未能达到原进度,甲方有权决定暂停或终止乙方的部分或全部工作。
2.4 乙方应在合同执行期间向甲方报送周进度报告【和/或月进度报告】,报告的格式和内容应按甲方的有关要求执行。甲方有权根据项目的实施情况提出对周进度报告【和/或月进度报告】的内容进行增减或修改,乙方应遵照执行。服务地点
3.1 乙方的服务地点主要在【*】,但根据本项目需要,乙方项目组人员将有可能出差到其他甲方所属单位所在的地区,进行调研、访谈、汇报、会议及本项目相关事宜的处理。
3.2 如乙方项目组人员因工作需要,到项目现场或甲方其他地方执行任务,甲方将为乙方在现场的办公、食宿、交通、通讯等提供便利。项目组人员
4.1 本项目以乙方为主,甲方配合的方式进行。乙方应对本合同项下服务的质量、进度、深度等全面负责。乙方应本合同要求成立项目组,甲方也须指派相关单位和人员代表甲方履行合同,配合乙方项目组开展工作。
4.2 乙方须任命并保持一名经验丰富的项目经理,代表乙方履行本合同。乙方为项目组配备的各专业人员和管理人员都应满足甲方关于本项目对项目人员的资质要求,乙方应保证所配备的人员是足够的、称职的和有经验的。乙方项目组主要人员构成详见附件【*】。
4.3 项目组的主要人员在本项目工作期间应保持稳定和连续,原则上不能进行项目人员变动。特殊情况下乙方需要变动人员的,应事先得到甲方的书面认可,新任人员必须在工作资历、业务经验等方面优于被替换的人员。
4.4 若甲方认为乙方的人员不能胜任项目要求,有权要求乙方更换人员。乙方有责任在合理时间内更换人员,所发生的费用由乙方承担。服务费用与支付
5.1 作为乙方按照本合同规定的进度和质量要求正确完整地完成全部服务的费用,本合同甲方向乙方支付的服务费用为人民币【*】元整(¥【*】元)(简称“服务费用”)。上述服务费用为本合同的总价格,包含但不限于乙方和所有乙方人员的差旅费、住宿费、津贴、保险、税金等,甲方不再支付额外费用。本合同各项服务内容支付的相应服务费用详见附件【*】。
5.2 本服务费用为含税价格。在履行合同期间,每一方应根据中华人民共和国税法及相关法律的规定,分别承担各自因执行本合同而应缴纳的所有税费。任何因本合同的执行而在中国境外引起的乙方应缴的税费均应由乙方承担和缴纳。
5.3 本合同项下的服务费用,甲方用人民币支付,并按项目的工作进度分成【*】次支付。1)2)3)4)„„
5.4 在每次付款前,乙方应向甲方发出付款通知和增值税专用发票,如本阶段应由甲方对服务的成果和资料予以认可或验收,乙方应同时提交甲方对本阶段服务的成果和资料予以认可或验收通过的书面文件。
5.5 甲方在收到付款通知、增值税专用发票和其它支持文件后,如无异议,应在【*】个工作日内支付费用;如有异议,应在【*】个工作日内向乙方提出。异议解决后,乙方应重新向甲方出具付款通知、增值税专用发票和其它支持文件,甲方收到后依上述程序支付费用。6 审查与验收
6.1 在服务过程中,乙方有责任根据服务范围和进度将各阶段的提交成果(或过程性材料)提交甲方审查、检验或测试。若甲方指出存在的问题和修改意见,乙方应根据甲方意见并经双方充分讨论达成一致,对相应的提交成果(或过程性材料)进行修改,直到得到甲方的同意。
6.2 在服务取得阶段性成果或全部完成后,应按阶段进行验收。提交成果的验收,包括项目阶段验收和项目最终验收,应按服务范围约定的要求和/或验收标准(附件【*】),以甲方组织项目评估审查的方式进行。
6.3 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合甲乙双方讨论并达成一致的修改意见,双方应在共同分析原因,采取相应措施,修改消除缺陷后,再进行第二次验收。
6.4 若第二次验收仍未通过,如系乙方责任,乙方应赔偿甲方遭受的直接损失,并采取相应措施消除缺陷,进行第三次验收,直至合格,所发生费用由乙方承担。如系甲方责任,乙方也应采取相应措施,努力消除缺陷通过验收,所发生费用由甲方承担。
6.5 甲方在不影响本合同项目进度的前提下,应及时审查、检验或测试乙方提交的各阶段的提交成果(或过程性材料),并提出意见。甲方应及时组织提交成果的验收,如乙方提交成果符合要求并通过验收,甲方应在【*】个工作日内向乙方签发验收文件。质量保证
7.1 乙方在整个服务过程中应提供和保持一套质量保证体系和严格的质量控制程序,保证使用适当合格的人员为甲方提供服务,保证按本合同规定提供的服务满足合同要求,符合本项目目标。
7.2 本合同质量保证期为自签署最终验收报告之日起【12个月】。如果在质量保证期内发现与服务相关的任何错误、疏漏或问题,乙方应尽快组织人员予以解决,相关费用全部由乙方负担。保修期内所修改服务的质保期为自乙方修改结束并经甲方验收合格之日起【12个月】。8 所有权和知识产权
8.1 乙方根据本合同规定,向甲方提交的各项阶段性服务成果或最终服务成果(具体见本合同附件【*】),其所有权和/或相关知识产权属甲方所有。作为成果的合法所有者,甲方有权在任何时间和地点应用项目服务成果。8.2 甲方同意乙方仅在其内部保存、使用服务成果,未经甲方同意,乙方不得在任何地点向甲方之外的任何人介绍、使用本合同项下的服务成果。乙方在其内部保存、使用服务成果,不得以任何方式损害甲方的权利和利益。8.3 乙方根据甲方的特定要求由本地化/客户化/新模块开发而形成的产品的相关知识产权归甲乙双方共同所有,甲方有权在甲方及其所属单位的范围内无偿使用。任何一方将此产品用于第三方时,须事先征得另一方同意。8.4 在合同服务期内和质量保护期内,如果乙方对本合同项下的计算机应用系统或软件产品做了新的改进或升级,乙方拥有这种改进或升级产品的相关知识产权,并给予甲方免费使用此项改进或升级产品的许可。不侵权声明
9.1 乙方声明其对服务过程中所提交的服务成果和使用的技术、软件、资料或物品等不存在任何权利瑕疵或潜在缺陷,不存在其本国或使用地国家法律的禁止规定,甲方不会因为已按照乙方正确合理的要求使用而产生侵犯任何人权利或违反任何法律规定的后果。
如果甲方因上述侵权或违法遭到索赔或追诉,甲方应当立即通知乙方,乙方应当处理该索赔或追诉并向第三方承担由此而引起的一切法律和经济责任,除了提供乙方抗辩所需的合理的信息和支持,甲方对此不承担任何责任。如果由于上述原因,经过法律程序最终确定服务提交成果和使用的有关技术、软件、资料或物品将被限制使用,乙方应当按照甲方的选择,立即作出如下安排并承担相应的费用:
1)为甲方购买继续使用该产品或服务的使用权;或 2)修改该产品或服务使其不会造成侵权;或 3)用同等功能的、未被主张为侵权的、甲方认可的替代物代替该产品或服务;或
4)乙方将退还甲方已支付的合同款项,并应补偿由于限制使用给甲方造成的损失。转让与分包
10.1 任何一方在未征得对方同意的情况下,不得向其他第三方部分或全部转让其应履行的合同义务。
10.2 在未经甲方同意的情况下,乙方不得将所承担的服务分包给其他第三方。10.3 如乙方认为确有必要将服务分包给其他第三方,应向甲方书面提出并说明理由,应提供足够的材料供甲方审查,甲方有权决定是否允许乙方分包。乙方应按本合同的要求对分包商进行统一管理和控制,乙方对分包商在本服务合同下所完成的工作全面负责,承担连带责任。服务变更
11.1 甲方在合同执行过程中,有权改变、增加或减少服务内容,提出服务变更。11.2 乙方在收到甲方服务变更的通知后,应尽快提交实施服务变更的措施及实施进度计划。甲乙双方将就乙方提交的实施措施及进度计划进行协商,并签订服务变更备忘录(或补充协议),乙方负责组织实施服务变更。
11.3 上述变更如涉及到项目的重大改变及附件【*】之外的工作量增加,经双方确认,甲方应给予乙方相应的服务费用补偿;如涉及到项目的重大改变及附件【*】之内的工作量减少,经双方确认,乙方应相应的减少服务费用。服务暂停
12.1 甲方有权决定暂停全部或部分合同规定的服务,乙方接到甲方的暂停通知后,应立即停止有关的工作,并对已完成的工作进行妥善处理。没有被暂停的工作应该继续进行。
12.2 由于乙方的过错导致甲方提出暂停工作,乙方只有在采取改进的措施得到甲方批准后,方能继续进行被暂停的工作。在这种情况下,甲方将不对乙方做任何补偿,但在甲方提出暂停之前乙方已经完成的并符合合同要求通过甲方验收的服务,甲方应按合同规定支付相应的报酬。未经甲方同意,合同服务进度不得进行调整。
12.3 如果暂停工作是甲方原因引起,并且涉及到服务费用和工作进度问题,甲、乙双方将就上述问题进行协商,对服务费用和工作进度做相应地调整。对乙方因工作暂停而额外增加的合理的直接费用,甲方应给予补偿。进度延误
13.1 在服务过程中,如果乙方遇到妨碍工作进度的情况时,应以书面形式将可能延误的具体情况通知甲方。甲方在收到乙方通知后应尽快对情况进行评估,并确定是否酌情延长服务时间以及是否收取误期违约金。
13.2 除因不可抗力或甲方自身过错引起外,乙方如果未能按照合同规定的时间或经甲方批准的延长时间实施和完成全部服务,乙方应按本合同规定支付误期违约金。甲方可在不影响本合同项下其他补救措施的情况下,从约定支付的服务费用中扣除误期违约金。每延误【5天】的违约金按未完成服务相对应的服务费用的【百分之零点五(0.5%)】计收,直至完成相关服务工作。13.3 误期违约金的支付不能免除乙方根据合同规定完成服务的义务或按合同规定应承担的其他各项责任。合同终止
14.1 若任何一方未能按合同规定履行义务或履行义务不符合合同约定,则构成违约。如果一方发生违约行为,另一方有权发出书面通知要求违约方及时予以纠正或补救,并可要求违约方对违约行为纠正或补救后还有的损失予以赔偿。如违约方在30天内未做出纠正或补救,或与守约方达成谅解,则守约方有权发出终止合同的书面通知,本合同自该等终止通知送达之日起终止。14.2 甲方出于自身项目建设的便利有权以书面文件提前15天通知乙方,终止本合同全部或部分工作。乙方接到通知后应立即根据甲方要求,停止相关工作。在这种情况下,乙方应尽最大努力减少因终止引起的后续费用,并把所完成的工作交付甲方。上述因甲方原因提出的终止,甲方将向乙方支付终止日期以前乙方已完成工作的费用和乙方合理的有依据的已为执行本合同而支出的费用。
14.3 由于乙方存在过错导致甲方提出终止合同,甲方有权采取必要的补救措施。甲方可以适当的条件购买与未提供服务类似的服务,乙方应对购买该等类似服务所超出的那部分费用负责。甲方应提供证明文件。
14.4 如果乙方在本合同的招标投标和签订履行过程中有腐败和欺诈行为,甲方可向乙方发出书面通知终止本合同。本合同自该等终止通知送达之日起终止。A.“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响相关人员在合同招标投标和签订履行过程中的行为。
B.“欺诈行为”是指为了影响合同招标投标和签订履行过程而谎报事实,损害甲方的利益。比如乙方与其他投标人串通投标,使各投标价丧失竞争性,剥夺甲方从自由公开竞争中所能获得的利益。
14.5 如果一方被宣告破产或无清偿能力,另一方可以书面形式通知对方终止本合同而不需承担任何补偿责任。该方终止合同将不损害或影响其已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。责任限制
15.1 在法律允许的范围内,对与本合同有关的违约责任的任何索赔,责任方的赔偿责任仅限于赔偿直接的实际损失,不包括间接的经济损失。
15.2 违反本合同所有权或知识产权、不侵权声明的规定,或因人身伤害或财产损害,或其他侵权损害引起索赔的,责任方的赔偿责任以法院裁决或双方和解协议为准。人员保险
16.1 乙方在整个合同执行期间对其为本项目派出的人员和投入的设备财产负责购买适当的保险来保障可能发生的损失。甲方对不是因其自身过错引起的乙方人员或设备财产的损失不承担任何责任和费用。17 履约保函【可选择条款】
17.1 乙方应在本合同签订后的【20个工作日】内,向甲方提供甲方认可的银行出具的无条件不可撤销的履约保函,履约保函的总额不低本合同全部服务费用的【百分之十(10%),有效期至本合同质量保证期结束】。履约保函的格式要求见附件【*】。
17.2 乙方提交的履约保函为甲方所接受是本合同生效的前提条件。保密
18.1 本合同项下的保密信息为本合同商务条款和一方以书面或口头方式明确告知另一方为保密信息的资料。前述保密信息不应包括:(a)本合同签订前或本合同期间已为公众知悉的信息;(b)披露之前在另一方合法掌握之中,并且另一方并非直接或间接通过披露方获得的信息;(c)由不受披露限制的第三方合法提供给另一方的信息。
18.2 甲乙双方同意在本合同终止后5年内相互为对方的保密信息保密。双方同意,除非根据法律要求,否则不得出于除执行本合同以外的任何目的,以任何形式向任何第三方提供另一方的保密信息。双方同意采取所有合理的步骤和措施,保证其雇员和合作伙伴不对外披露或散布保密信息而违反本合同的规定。不可抗力
19.1 不可抗力是指合同的任何一方不能预见、对其发生和后果不能避免并无法控制克服的事件,包括但不限于战争、罢工、**、政府机构的行动以及严重的自然灾害以及其他双方同意的情况。
19.2 由于不可抗力事件的发生,导致合同任何一方延误履行或不能全部或部分履行本合同规定的义务,在不可抗力影响的范围内不应视为违反合同。不可抗力造成任何一方的直接或间接的损失(除本合同另有规定外)均应由各方自行承担。
19.3 不可抗力事件发生后,受影响的一方应当采取适当措施防止损失的扩大,并尽快以书面形式通知另一方,对不可抗力影响作出解释说明。双方应进行友好协商,采取补救措施降低损失程度。
19.4 不可抗力事件影响持续【三十(30)天】以上,双方可协商对本合同进行有关修改直至终止合同。不弃权
20.1 除非另有规定,本合同履行过程中,一方未行使或延迟行使其在本合同项下的权利,并不构成对这些权利的放弃,而单一或部分行使这些权利并不排斥任何其他权利的行使。适用法律
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律并依该等法律进行解释。争议解决
22.1 本合同所引起的或与本合同有关的一切争议,双方应尽最大努力通过友好协商解决。
22.2 如果争议在友好协商后不能解决,争议任何一方均可提请仲裁。仲裁裁决对双方均具有约束力,均应无条件执行。仲裁应提交____仲裁委员会在____进行。仲裁语言应为中文。
22.3 在争议解决期间,除正在争议的部分外,双方应继续履行本合同规定的其它义务。通知
23.1 根据本合同作出的通知、文书或其他文件(统称“通知”)应以书面形式作出,按下列地址通过专人送达、传真或挂号邮寄发出。甲方:
通讯地址:【*】 联系人:【*】
电话:【*】
传真:【*】 乙方:【*】公司
通讯地址:【*】 联系人:【*】
电话:【*】
传真:【*】
23.2 通知生效日期为送达日期或通知所载明的生效日期,以两者中较晚的一个日期为准。其他规定
24.1 本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公司合同章或公章后,于本合同文首所载之日成立。
24.2 本合同由主合同和附件【*】至附件【*】组成,附件是本合同不可分割的组成部分。附件内容与主合同有不一致时,以主合同为准。甲乙双方关于本项目的招标投标文件是合同解释的参考。附件一:【*】 附件二:【*】 „„
附件【*】:履约保函格式
24.3 对本合同的任何修改,均应作出书面协议,经双方授权代表签字并盖章后生效,并成为本合同不可分割的组成部分。
24.4 本合同由中文书就。本合同一式【*】份,甲方持【*】份,乙方持【*】份,具有同等效力。
甲方:
乙方:【*】公司 授权代表:【*】 授权代表签字:
授权代表:【*】 授权代表签字:
年 月 日 年 月 日
附件五 履约保函格式
开证日期:【*】 致: 【*】公司 【*】合同履约保证金
本保函作为贵方与【*】公司于【*】年【*】月【*】日就“【*】”项目(以下简称“项目”)项下提供服务(以下简称“服务”)签订的【*】合同的履约保证金。
【*】银行(以下简称“银行”)无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以 人民币支付总额不超过【*】,即相当于合同价格的【*】%。并以此约定如下:
【*】公司未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补贵方认为的有缺陷的服务(以下简称“违约”),只要贵方确定,不论【*】公司有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
本保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
本保函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本条件以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为,均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。
本保证函自签发之日起生效,至贵方书面同意【*】公司撤销并向本行办理解除手续后终止。(如合同质量保证期能够确定可写明具体时间)
谨启
出证行名称公章:【*】
代表姓名:【*】
职务:【*】 签字:
第二篇:信息化服务合同
信息化服务是一个以信息技术与高科技手段为生产和生活中出现的问题提供优质解决方案,或对有可能出现的问题进行评估、预测与防范的行业,信息化服务学则是研究这个行业的规律与方法的一门科学。以下是小编整理的信息化服务合同,欢迎参考阅读。
信息化服务合同范文1
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,达成以下条款:
一、服务项目与权益
加入_________网,交纳入网费_________元/年,享受以下服务:
1.将入网单位分别编入“_________”,“_________”,“_________”三个专栏,链接企业的网页或网站。
2.入网单位持有市、省、国家名优产品有效证书的产品,可编入“名特优产品推荐专栏”。
3.享有信息发布权,可在“行业动态”,“公告”,“供需信息直播”等专栏免费发布企业的有关信息(仅限于经济业务)。
4.赠阅《_________》周报,入网单位可免费在信息报上作企业宣传,新产品推介,发布供需信息等。
5.若因技术问题使甲方信息不能正常发布的时间连续超过15天以上30天以内的,乙方按天计算赔偿甲方损失,超过30天以上仍无法正常发布的,乙方将未予发布时间的全部款项退还甲方,本合同同时解除(火灾,地震,黑客病毒攻击等不可抗力因素除外)。
二、企业需自己修改网页与上传信息,本网可给予有关密码,但必须遵守以下条款:
1.企业应做好密码的保密保管工作,承担相关责任。
2.企业应指定专门人员,经本网培训合格后,方可上网操作。
3.上传内容仅限经济业务方面,不得上传虚假信息,并符合国家的法律,法规和政策,如因违反而引起的纠纷与法律责任等由甲方自负,与本网无关。
4.本网发现上传内容不符合规定时,有权予以删除。后果严重的,本网有权暂停该密码的使用权。
三、其他约定
服务期限:到款之日起至次年同日。如有未尽事宜可及时协商解决。本合同自签字盖章日起生效,甲乙双方各执一份,有效期为一年。合同期满,经双方同意可自动延续。合同传真件与正本具同等效力。
甲方(盖章):_________
代表人(签字):_______
开户行:_______________
账号:_________________
地址:_________________
邮编:_________________
电话:_________________
_________年____月____日乙方(盖章):_________
代表人(签字):_______
开户行:_______________
账号:_________________
地址:_________________ 邮编:_________________ 电话:__________________________年____月____日
信息化服务合同范文2
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,达成以下条款:
一、服务项目:
在《_________网》_________页_________位放置甲方企业网页和链接企业网站。
二、权益与义务:
上传内容仅限经济业务方面,不得上传虚假信息,并符合国家法律,法规和政策,如因违反而引起的纠纷与法律责任等由甲方自负,与本网无关。若因技术问题使甲方信息不能正常发布时间连续超过15天以上30天以内的,乙方按天计算赔偿甲方损失,超过30天以上仍无法正常发布的,乙方将未予发布时间的全部款项退还甲方,本合同同时解除(火灾、地震、黑客病毒攻击等不可抗力因素除外)。
三、费用:
甲方向乙方支付信息服务费_________元/年,网页维护费_________元/年,图表设计费(一次性)_________元,网页制作费_________元,合计_________元(大写)。
四、其他约定:
服务期限:到款之日起至次年同日。
如有未尽事宜可及时协商解决。本协议自签字盖章日起生效,甲乙双方各执一份,有效期为一年。合同期满经双方同意可自动延续。合同传真件与正本具同等效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________开户行:_________ 开户行:_________ 账 号:_________ 账 号:_________ 地 址:_________ 地址:_________ 邮 编:_________ 邮 编:_________
电 话:_________ 电 话:_________ e-mail:_________ e-mail:__________________年____月____日 _________年____月____日
信息化服务合同范文3
甲方: 合同编号:
乙方: 签约地点:
甲乙双方均为具有合法资质之经营主体,本着自愿公平、等价有偿、诚实信用的原则,根据有关法律、法规的规定,就甲方在自身网络平台为乙方提供产品服务的信息发布事宜,达成如下三页合同条款:
一、服务内容
二、服务说明
1、信息发布所需相关的图文资料,乙方需在信息发布日逾期提交导致无法如期发布,相关后果由乙方自行承担,甲方不负责安排补期发布。
2、信息发布后甲方免费提供补充协议,乙方须另行支付相应修改费用。
3、甲方修改收费标准如下:
A、小型修改:即产品图片、页面文字、按钮、链接更换,且每一次修改内容少于五处(不包括五处)的,收费每次人民币:壹佰元(100.00元);
B、大型改动:小型修改以外的其他修改,包括涉及页面色调变化、内容整个板块修改、页面结构、版式变动、页面功能修改、多媒体效果更改均为大型改动,每次收费为500元/次。
三、甲方权利义务:
1、甲方必须严格遵守中华人民共和国相关适用法律的相关规定及要求在网络上提供信息发布服务;
2、甲方必须按本合同规定第一条规定的服务内容及标准向乙方提供信息发布服务;
3、乙方拒绝按甲方要求提供产品(服务)的资质证明、产品说明书及政府主管部门的审批文件等相关证明材料,或提供的材料虚假,甲方有权拒绝为其发布信息,若因此给甲方造成损失乙方需负责赔偿;
4、甲方有权要求乙方按时足额支付信息服务费用;
5、甲方在信息发布前和发布中有权审查乙方信息发布内容和表现形式,对不符合中国相关法律法规和甲方品牌形象(包括但不限于:乙方依托甲方品牌提升自身形象等)及网站整体风格(包括但不限于:页面主色调,页面更新频率等)的信息发布内容和表现形式,有权要求乙方作出修改,乙方拒不修改的,甲方有权拒绝发布,由此导致的损失由乙方自己负担;
6、如遇甲方网站平台改版,影响信息刊登,甲方应先征求乙方调换意见,若双方无法就新安排信息发布位达成一致,甲方应退还乙方未刊登天数折合的信息发布费用。
四、乙方权利义务:
1、乙方在甲方网站发布的信息内容必须符合中国法律法规的规定,不得委托甲方发布国家明令禁止的内容。乙方应对委托甲方发布的信息拥有合法使用权,任何因信息内容侵害第三方知识产权或其他合法权益造成的损害,概由乙方自行承担;
2、乙方必须向甲方提供所发布的产品(服务)的资质证明、产品说明书以及有关行政主管部门的审查批准文件等相关证明材料,并对其所提供证明材料的真实性、合法性和完整性独立承担责任;
3、乙方必须依据本合同规定,按时足额向甲方支付信息服务费用;
4、如遇甲方网络平台改版,影响信息刊登页面,双方就甲方新安排的信息发布位无法达成一致,乙方可要求退还未刊登天数折合的信息发布费用。
五、知识产权
在本合同执行过程中而产生的作品著作权归制作方所有,即由乙方提供或设计制作的作品著作权归乙方所有,由乙方委托甲方设计制作的作品著作权归甲方所有。
六、免责条件
双方确认:出现下列情况导致本合同不能履行的,甲方不承担任何违约责任:
1、因电信网络故障、病毒或网络攻击等情况造成甲方网站中断服务;
2、由于不可抗力(包括但不限于疫病、地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令以及双方均不可预见、不能控制的事情或情况)导致本合同不能履行。
七、违约责任
1、双方中任何一方违反本合同的规定,均必须承担相应的法律责任,赔偿对方因此而造成的经济损失。
2、如甲方未能在本合同规定时间内,为乙方提供信息发布服务,每延迟一天,甲方须减收乙方信息发布服务费用总额的1%的作为补偿,如延迟时间超过30天,乙方有权要求解除合同,并要求甲方退回全部已付款项。
3、如乙方未能在本合同规定时间内,向甲方支付各项款项,甲方有权解除本合同。
4、乙方付款后,甲方应按合同准时发布信息,不得无故错发、漏发,如发生错发、漏发双方应本着友好合作的精神协商解决。
八、其他
1、本合同壹式叁份,具有同样的法律效力。
2、本合同执行过程中,所有附件和补充合同等一经甲乙双方签字即成为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、如双方在履行本合同过程中发生争议,经协商无法解决,本合同的任何一方都有权利向甲方所在地人民法院起诉。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至本合同约定的信息发布服务完时止。
甲方: 乙方:
法人代表或授权代表: 法人代表或授权代表:
开户银行: 开户银行:
开户名称: 开户名称:
帐号: 帐号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
信息化服务合同范文3篇
第三篇:项目管理服务合同
项目管理服务合同
合同编号:
项目名称:
项目委托单位:
项目管理单位:
项目管理服务合同
项目委托单位:甲方 项目管理单位:乙方
为加强项目科学规范性管理,提高经济效益,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理规范》、《建设工程项目管理试行办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他法律法规的规定,经双方协商一致,达成如下条款。
第一条 定义及解释
在本合同中,除非上下文另有解释,下列术语具有如下含义: 1.1项目:是指********** 1.2甲方代表:指由甲方指派,代表甲方在授权范围内行使项目建设管理权的负责人。
1.3乙方代表(或项目经理):是指由项目管理单位指派,代表项目管理单位在合同范围内行使管理权的负责人。
1.4第三方:指除甲方、乙方以外,与工程项目建设有关的任何其它单位、机构或实体。
1.5本合同适用的法律法规:国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定。
第二条 项目管理事项及项目概况
2.1 项目管理范围:甲方委托乙方全面负责************全部建安工程、电信、网通、有限电视工程的项目管理工作。
2.2项目管理内容:乙方必须严格按照甲方的要求,为甲方提供全过程、全方位的项目管理服务,包括项目规划及项目前期的准备工作;项目招标管理与设计管理;投资与合同管理;质量控制;进度控制;安全生产文明施工管理;信息管理;竣工验收与移交管理;保修管理等。并负责实施甲方已批准的项目对内外策划和宣传工作及文化创新工作,力保甲方在旧城改造建设工作中的领先水平;对于由甲方另行委托的第三方服务单位,乙方负责协调管理其工作;完成甲方委托的其他工作(具体服务内容详见合同附件)。2.3 项目概况
项目名称:************* 项目建设位置:(由各项目管理公司填)
2.4甲方对乙方的授权范围:乙方代表甲方负责本项目的进度管理、质量管理、安全管理、信息管理、合同管理和投资审核;协助甲方组织部分材料、设备的自行招标、询价及定价工作;配合甲方协调外部事务,如质安站、执法局、环卫环保等,但对于所有涉及到投资及对外宣传事宜的文件、资料,必须经甲方签字并加盖公章后,方具有效力。
甲方有权根据实际需要调整对乙方的授权范围。第三条 甲方的权利
3.1 向乙方提出工程项目建设的总体要求和阶段工作要求。甲方拥有对工程规模、建设方式、投资、建设标准、质量安全目标、总体进度目标和重要的阶段性目标等重大事项的决策权;拥有对设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能的最终认定权,以及对工程设计变更的审批权。
3.3 办理竣工验收和交付使用资产手续后,有权对乙方审核的项目竣工结算进行审计。
3.4 对项目建设总规划和建设节点计划进行最终审批,并对建设项目计划和工程的实施落实情况进行检查和督促。
3.5 对乙方提交的符合要求的工程资金使用计划、进度计划、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等进行审核、确认;有权要求乙方上报服务过程汇总所需要的各种资料。
3.6 协调本项目内乙方与其他合同主体单位的相互工作关系。3.7 有权检查和监督乙方的工作。
甲方根据乙方实际工作情况、月度工作计划和工作总结报告,对乙方提供的项目管理服务进行检查,检查结果应与乙方进行沟通。乙方应对工作过程中的疏漏和不足及时进行整改。
3.8 项目管理成果的权属
乙方递交给甲方的各类项目管理报告、函件等工作成果所有权属于甲方。3.9 现场人员的更换 3.9.1 甲方有权要求乙方更换违反工作纪律、职业道德或无法履行工作职责的项目管理人员,由此产生的一切费用由乙方承担。
3.9.1对需要更换的任何项目管理人员,乙方应在收到甲方通知后5日内,及时安排新的并经甲方认可的专业人员到位。
3.10有权对乙方的违约行为按以下方式和本合同第十一条规定,要求乙方交纳违约金。
3.10.1 如乙方不能按照合同约定或甲方要求,在规定时间内保质保量地完成本合同第二条规定的工作,每出现一次,乙方向甲方植物贰仟至伍仟元的违约金,对于给甲方及第三方造成经济损失的,乙方应当全额赔偿。
3.10.2 乙方工作人员如不能按照本合同第7.3条的规定到位、出勤和调整工作人员:出现开会迟到、开会通知不及时、不准确;提交工作计划、工作总结、预结算及其他资料不及时、不准确等现象时,每发生一次。甲方有权要求乙方支付伍佰至壹仟元的违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
3.10.3乙方违反本合同7.4条的规定,或者乙方屡次不能完成合同约定的项目管理工作,经批评拒不改正或改正不彻底,或因乙方责任发哦知合同目标无法实现的,甲方有权单方面解除合同,并扣除乙方本期的项目管理费,给甲方造成的损失全部由乙方承担。
3.11 对乙方的建议和决定,甲方具有审核权和最终决策权。
3.12甲方可以根据乙方在项目管理过程中的实际情况随时调整服务内容,如调整服务内容与合同约定内容有较大出入时,应相应增加或减少项目管理服务费。
3.13 施工单位、监理单位有权对项目管理单位进行反监督 第四条 甲方的义务 4.1 支持乙方的工作
4.1.1 为顺利开展项目管理服务提供所需的相关资料; 4.1.2 为乙方现场人员提供办公用房一间;
4.1.3 负责向本项目其他参建方及有关部门明确乙方的身份和管理权限,并要求参建各方为乙方工作提供支持与配合。
4.1.4 在合理的期限内对乙方为完成本合同规定的工作而提交的任何报告、合同、协议、信函等文件进行审批,或提出修改要求,或驳回上述文件。
4.2 甲方应按合同第九条的规定向乙方支付项目管理费用。
4.3对施工过程中政府执法部门的监督检查及工程备案工作,甲方应提供文件或资料的支持。
第五条 乙方的权利
5.1 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期,应当征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方有权要求设计人更正,并书面报告甲方。
5.2按照保质保量、保工期、保安全生产和降低成本的原则,审核工程施工组织设计和技术方案;有权对不合理方案提出质疑,并限期修改、完善。
5.3 主持项目建设有关协作单位的组织协调和项目管理工作会议。5.4监督、审核本项目监理方发布的开工令、停工令、复工令。
5.5乙方在管理过程中如发现第三方人远工作不力,乙方报告甲方批准后有权要求第三方调换有关人员。
5.6在甲方授权范围内可代表甲方享有授权范围内的决策权。
5.8代表甲方核查承包单位工程款的使用情况,并根据实际情况汇报甲方。5.9经济签证的审核权。现场签证单应先与甲方进行沟通,然后乙方按程序组织监理及施工单位签字盖章,交跟踪审计单位审核后,甲方予以确认。
5.10各项资金拨付的审核权。乙方有权审核各种工程款、甲供材料设备款、勘察设计费、监理费用的支付。
第六条 乙方的责任
6.1乙方在合同期内,应严格履行约定的义务,向甲方呈报管理工作规划及相关工作计划和建议。如因乙方管理失误,造成质量安全问题或工期延误,乙方应赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
6.2乙方应对派往现场的工作人员进行安全生产管理教育,甲方不承担非甲方原因而造成的任何人身伤害及财产损失。
6.3乙方在项目过程中必须保证自己的工作质量,在管理过程中严格按约定或甲方要求的时间提交工作成果和甲方要求的所以资料。6.4乙方对其在合同中承诺的全部服务,应付有全部的和不可分割的责任。如合同终止,应于合同终止14日内,办理包括第二条所列工作内容的交接,如因乙方原因每延误一日,按已付款的0.5%支付违约金,最高不超过合同总金额的10%。
6.5乙方除定期向甲方提交书面项目建设报告外,还应将项目管理过程中预期会影响项目管理目标实现的情况或因素,及时向甲方提交书面报告,并提出方案或建议。如因乙方原因造成应当发现的问题没有及时发现,或虽发现问题但未能及时向甲方提出报告、建议或采取有效防治措施,甲方因此所产生的一切经济损失,乙方承担连带责任。
6.6乙方要严格审查监理单位及施工单位所上报的各种资料,并保证其资料的准确性和真实性;乙方应审查施工过程中的设计变更及工程签证的合理性,并报甲方审定。
6.7乙方应自费准备开展项目管理工作所需的各类仪器、设备、并配备足够的通讯设备,以保证乙方与甲方、跟踪审计、监理方和承包方之间正常的快捷联系(所发生的费用由乙方自理)。项目经理和现场管理负责人须确保24小时通讯畅通。
6.8乙方按照甲方的要求做出各阶段的资金使用计划;审核工程总预算、阶段预算、已完工程量统计、阶段结算和竣工结算,其中单体工程总预算在乙方收到监理单位提交单体工程总预算后28日内审核完毕并报审计单位;月度已完工程量统计和阶段结算与当月28日审核完毕并报甲方;竣工结算于建立方提交竣工结算审核报告和完整的竣工结算资料后28日内审核完毕并报甲方。
6.9对“四控”、“两管”工作未完成承担连带受罚权。“四控”系指成本控制、进度控制、质量控制、安全控制,“两管”系指合同管理和信息管理。
6.10保修期内乙方应落实1人负责保修期内的工作,做到随叫随到,必要时现场联合办公。对保修期内的质量问题分析事故原因、鉴定质量缺陷、明确费用划分,组织质量最终鉴定。对有争议的质量责任,乙方协调先行质量缺陷出来并根据最终的责任界定确定费用赔偿责任。
第七条 乙方的义务
7.1 乙方应按照国家及地方政府部门的有关法律、法规和条例提供项目管理服务。
7.2提供项目管理服务
7.2.1乙方应严格按照规划部门批准的项目规模和甲方要求,完成本合同中约定的项目管理服务工作。
7.2.2乙方应严格按照甲方要求上报服务过程中所需要的各种资料,并保证资料的真实性、准确性及完整性。所有上报甲方的资料(除特殊要求外)均要由项目经理签字并加盖公章。乙方应按照甲方要求的时间递交当月的项目管理工作总结及下月度的项目管理工作计划,并经甲方批准后实施。
7.2.3需甲方供应或定价的原材料、设备、构配件,乙方要根据项目施工总进度考虑甲方的采购时间,必须提前40天报送供应计划;乙方还应根据施工进度提前30天报送资金使用计划。
7.2.4乙方负责对本片区(标段)的合同的起草及招标文件(竞争性谈判文件)的审核,并保证质量。
7.2.5根据招标文件、建设工程施工合同及相关文件,审核施工现场签证。积极配合甲方进行竣工结算的审核及结算时间、场地的安排等工作。
7.2.6根据现场发现的问题。及时与甲方相关人员反映、沟通,并提出自己的处理意见。
7.3项目管理人员
7.3.1乙方根据项目情况配备符合要求的项目管理人员,乙方派驻现场的人员资格须经甲方认可。乙方调换现场主要人员须经甲方认可。
7.3.2乙方派驻现场的专业工程师的服务时间,应满足工程建设中各阶段的实际工作需要,且不少于甲方工作时间。工程施工期间的节假日及夜间乙方必须安排专人值班。
7.3.3项目实施前期,乙方需派驻项目经理和相关的专业人员配合办理项目前期的有关手续、设计管理、项目发包管理、合同管理、信息及文档管理等;项目开工后,除项目经理和文档管理人员外,乙方需增加一名施工管理负责人,并根据项目实际情况,配置相应的专业人员,满足项目施工期间项目管理的需要。另外,根据甲方的需要,乙方需抽调1-2名德才兼备且管理能力较强的管理人员到甲方建设工程部工作。项目实施期间,乙方派驻的项目经理和合同文档管理人员及抽调到建设工程部工作的人员必须固定。不得随意更换,其他的专业人员也许保持相对稳定,以保证项目管理工作的连续性。
乙方派驻的项目管理人员除应具备相应的技术水平和管理能力外,均不得在其他项目兼职,项目经理应具备国际注册的相应资质证书,技术管理人员应具备相应岗位资格要求,投资控制人员必须具有国家注册造价师证书或中级预算员证书,合同文档管理人员应具备本科以上学历,安全人员必须具备安全员上岗证或更高资格证书。
自合同签订之日起,乙方须将项目经理、造价管理及施工技术管理的有关人员证书放置甲方处,直至项目管理工作结束,在此期间乙方未经甲方认可同意不得将上述人员证件取回。
7.3.4项目管理人员及工作安排
项目实施期间,上述人员必须全部在现场,如果发现一人不在现场,乙方向甲方支付伍佰至壹仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
未经甲方同意,乙方不得随意调整项目管理人员,否则,每更换一名专业工程师,向甲方支付违约金壹万元;若未经甲方同意,擅自更换项目经理的,向甲方支付违约金捌万元;若项目经理不能履行职责,支付违约金伍万元,并更换具备相应的技术水平和管理能力的项目经理。合同履行期间,项目管理人员不能胜任项目管理工作或其他原因,甲方有权要求更换人员,乙方应在甲方提出要求后5日内进行更换,否则每延期一天,按每人次向甲方支付违约金伍万元,同时承担由此造成的一切损失。7.4拒收项目管理服务费用以外的其他任何费用
7.4.1本合同第九条规定的甲方所支付项目管理费用,是乙方在履行本合同过程中所能得到的唯一费用。乙方所有人员均不得接受与本合同有关的或与其承担的义务有关任何商业佣金、回扣或服务费等其他任何费用。
7.4.2乙方不得与本项目的监理、施工、材料设备供应单位和其他与本项目有关的单位和个人发生利益关系;原来存在利益关系的,乙方应主动向甲方说明,甲方根据实际情况处理。
7.5保密
在合同期内或合同终止后2年,未征得甲方同意,乙方不得泄露与本合同业务和本项目有关的任何资料和信息。
7.6资料整理及移交
建立规范的文档管理体系,在合同履行期间,乙方应根据甲方的工作计划和安排完成本合同第二条规定的工作内容,经甲方确认后,交甲方存档备案。
组织相关单位完成对工程竣工资料的整理汇总,达到城建档案和档案局的要求,并协助甲方移交档案资料。
项目管理工作结束,乙方需提供项目建设全过程中有关项目进度等方面的实物摄影图片一套,项目开始至竣工期间原始影像资料一套。
项目结算资料报审前10日内,乙方向甲方提供本合同履行情况报告、月报、现场签证、变更通知、会议记录、项目管理完整资料原件一套;项目管理工作结束后10日内提供上述资料的完整电子文档一套。
第八条 项目代表
甲方的项目代表为:******;乙方的项目代表为:*******。
双方委派的代表,代表本合同相应的当事人行使本合同规定的权利,履行本合同规定的义务。双方的正式函件,须经项目代表签署后方为有效。双方项目代表可委派若干工作人员,负责项目的联络工作。甲方项目代表委派的工作人员有权对乙方提交的用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等涉及甲方权利义务的内天予以确认,乙方项目代表委派的工作人员无权对甲方发出的指令、通知等涉及乙方权利义务的书面文件做出确认,除非该项目代表以书面形式通知对方明确其委派工作人员享有上述某专项权利。甲方代表的指令、通知等书面文件经其本人签字后,以书面方式递交乙方,乙方人员应在回执上签署姓名和收到的时间。甲方项目代表的指令、通知等书面文件送达乙方后立即生效,乙方应按照甲方代表的指令、通知执行。情况紧急时,甲方代表可发出口头指令或通知,并在48小时内予以书面确认。
第九条 项目管理服务费
9.1甲方应付的费用(按费率计算)
除非另有约定,项目管理服务费用包括乙方执行和完成本合同规定的正常管理工作的费用,本合同规定的应由乙方承担的合理费用、乙方生活费及办公、用房费用、包括但不限于乙方为完成项目管理目标所必须的所有辅助工作而支出的合理费用,不论改辅助工作是否已在本合同列举。项目管理费用不包括甲方邮箱项目证照、各项手续办理及甲方另行委托管理方聘请的第三方服务等费用。甲方应付的项目管理费用(按费率计算)为:双方认可的第三方审计单位审定的乙方所管辖范围全部建安工程的项目结算值(扣除总包服务费)的1.4%(项目结算值为乙方所管辖的总包单位合同结算值<扣除总包服务费>及建设单位单独签订合同的专业分包单位合同结算值的总和),该管理费为乙方完成本工程项目管理工作(包括工程保修阶段)的全部项目管理费用。
9.1.1在第10.2条款规定的完成服务时间以后,甲方要求乙方继续提供服务时,乙方应按甲方要求继续提供服务,人员按照工作需要合理调整,并保证工作的连续性和完整性,乙方不得因此再向甲方收取费用。
9.1.2工期进度、质量、安全文明施工管理及综合考评奖励,执行甲方指定的奖罚办法及有关管理制度及流程的规定。
9.2 向乙方支付费用的方式
9.2.1根据乙方完成项目管理工作的实际情况,原则上按五次支付乙方项目管理费。具体规定为:
第一次:本项目基础结构完成80%(基数为项目全部建安工程的基础结构建筑面积),并经乌市市市质量监督部门基础分部验收备案后,支付本阶段已完基础结构工程项目管理费的75%;
第二次:本项目主体结构完成90%(基数为项目全部建安工程的基础结构建筑面积),并经乌市市市质量监督部门主体分部验收备案后,支付本阶段已完主体结构工程项目管理费的75%;
第三次:本项目装饰工程完成80%(基数为项目全部建安工程的基础结构建筑面积),后28日内,支付本阶段已完工程项目基础管理费的75%;
第四次:本项目建安工程竣工验收备案(以乌市市市质量监督部门出具的竣工备案证的日期为准)满半年后无质量问题并结算审计完毕,提交审计档案后28日内无息付至项目管理费用的95%;
第五次:本项目建安工程竣工验收备案(以乌市市市质量监督部门出具的竣工备案证的日期为准)并交付使用满两年后无质量问题,无息付至项目管理费用的100%。
如有特殊情况(比如本项目中有个别单体工程一直不具备开工条件),双方可协商解决。
乙方在各付款阶段内未完成履行管理职责或管理不力,甲方有权停止付款或推迟付款直至乙方完全履行管理职责且工作有明显的改善、提高。
9.2.2项目管理费率在合同实施期内不因市场和政策变化而变动。9.2.3双方同意用人民币支票支付管理费,按无汇率计付。9.3有争议的款项
如果甲方对乙方开出的付款单据中的任何款项提出异议和问题,甲方可拒绝付款;但甲方不得对其中无争议的部分,以同样理由拒绝支付。
乙方人员应及时办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险,保险时间应随服务时间的延长而顺延,并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险,则应对有关风险及后果自负其责,并对在本项目服务期内非因甲方原因造成的伤害或损失负有全部责任。
第十条 合同的开始、完成、变更与终止 10.1合同生效
本合同自双方法定代表人签字或盖章、并加盖公章之日起生效。10.2项目管理单位服务时间:自项目规划开始至项目保修期满结束。根据项目进展的实际情况,如甲方需要乙方提供延期服务,具体服务时间由甲乙双方协商确定,甲方不再增加服务费用。
10.3 变更 本合同须经经双方书面同意才能变更合同条款。10.4转让
乙方不得在甲方的书面同意下以任何方式将本合同所规定的责任和义务全部或部分转交给其他单位完成。如果乙方违反本条规定,甲方有权单方面解除合同,乙方应退还甲方已经支付的全部项目管理服务费用,给甲方或者第三方造成损失的。乙方应当全额赔偿。
10.5推迟或终止 10.5.1甲方的书面通知
如甲方书面通知乙方本项目将被推迟或终止,乙方应在不损害项目利益的条件下尽快采取步骤结束服务,服务费按服务的实际时间和内容经双方协商确定。
10.5.2 不可抗力
由于不可抗力,使乙方不能推迟实施本合同所规定的全部或部分项目管理服务,乙方应在发生不可抗力后10天内书面通知甲方,并列明不能履行或部门不能履行本合同义务的理由,服务费按已实际发生的结算。
第十一条 违约责任
11.1乙方提出的关于本合同付款申请,在送达后30日内甲方认为没有异议而仍未付款,乙方可以书面通知甲方。在书面通知甲方30天内仍未付款,乙方有权解除合同。甲方应支付乙方合同终止生效日为止的服务费用,具体数额由双方协商确定。
11.2乙方违约
11.2.1乙方无故单方面解除合同,应按总项目管理服务费用总价款的5%向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,乙方应当全额赔偿。
11.2.2由于乙方管理工作不力造成项目阶段性计划和竣工工期不能实现,乙方向甲方支付总项目管理费用的1%~5%的违约金,并承担第三方其他相关损失。
11.2.3由于乙方管理工作不力造成施工现场安全生产、文明施工不符合要求,甲方发出整改通知后,乙方应及时采取处理措施,并有切实可行的整改方案,督促监理单位负责落实,在检查仍不合格的,每发生一次乙方向甲方支付伍仟元的违约金,并限期整改至合格,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.4乙方应严格按照建设工程施工验收规范的要求,检查监理方、施工当的工作,经乙方检验合格后,甲方或质量监督机构进行抽检时,若发现质量问题,每发现一处不符合规范要求,乙方向甲方支付贰仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.5 由于乙方项目管理工作未尽责造成工程质量安全事故,乙方承担相应连带责任,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.6因乙方原因导致材料、设备计划等审核不及时、不准确、造成工程工期延误等经济损失,每发生一次乙方向甲方支付贰仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.7进场材料、设备的规格、型号、性能指标不符合规定要求,而项目管理单位故意放行而造成质量问题、工程工期延误及经济损失的,每发生一次乙方向甲方支付贰仟元至伍仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.8办理竣工验收和交付使用资产手续后,乙方对监理方上报的项目竣工结算进行审核,误差控制在5%范围之内(与甲乙双方认可的审计单位的审定值相比),误差超出±5%范围之内,按照乌价费发{2004}239号文的比例乙方向甲方支付违约金。
11.2.9 乙方不按照甲方要求提交周报、月报、项目管理总结和项目管理报告等有关资料,或者乙方所报的资料有弄虚作假、敷衍了事行为的,每发生一次乙方向甲方支付贰仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.10乙方对其所负责的合同起草、招标文件(竞争性谈判文件)的审核等工作,必须认真负责、严格把关。如因乙方原因导致合同内容错误,招标文件(竞争性谈判文件)技术要求不准确、清单项目漏项等问题,每发生一次乙方向甲方支付贰仟元至伍仟元违约金,并在当月综合考评中酌情扣分。
11.2.11其他一般违约,按照本合同第3.10条执行。第十二条 争议的解决
本合同履行期内产生的任何争端或分歧,由双方协商解决;双方协商不成时,提交乌市市仲裁委员会仲裁。
第十三条 其他
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。合同未尽事宜,双方协商解决。本合同正本二份,双方各执一份,副本十份,甲方八分,乙方二份,具有同等法律效力。
委托单位(盖章):
项目管理单位(盖章): 法定代表人(或授权代表):
法定代表人(或授权代表): 日期:
日期: 单位地址:
邮政编码:
电话:
传真:
单位地址: 邮政编码: 电话: 传真:
附件:项目管理范围和内容
1、项目管理范围
全面负责**********************************工程的项目管理工作。服务时间:自该标段项目规划开始至项目竣工验收备案后(以乌市市市质量监督部门出具的竣工备案证的日期为准)满两年无质量问题并付款完毕10日内的全部项目项目管理工作。具体内容:项目规划、设计管理及项目建设前期的工作准备;投资控制;合同管理;质量控制;进度控制;安全管理;文明施工管理;信息管理;组织协调;竣工验收、保修和移交管理等;并负责实施甲方已批准的项目对内外策划和宣传工作及文化创新工作,力保甲方在旧城改造假设工作中领先水平;由甲方另行委托的第三方服务单位,乙方负责协调管理其工作;完成甲方委托的其他工作由甲方另行委托的第三方服务单位,乙方负责协调管理其工作。
2、设计管理工作
(1)协调规划手续的办理,根据批准的规划方案和有关项目建设的文件,起草设计任务书,负责方案设计和施工图设计的管理,对勘察单位进行管理。(2)在甲方的指导下,负责图纸审查手续的具体办理工作。
(3)对设计图纸进行审查,对施工图设计的质量和深度,按专业提出的意见和建议,避免在工程质量和使用功能上出现差错。组织设计及图纸会审。(4)根据甲方安排,结合现场的具体情况,联系设计院的出图进度,时期满足工程施工进度要求。
(5)负责组织建设过程的设计施工交底和技术协调。
(6)负责设计单位与市政、电力、燃气、交通、水利、通讯等有关单位的技术协调工作。
(7)设计变更管理。审查施工过程中设计变更的合理性,协助甲方做出决定。(8)对设计过程中可能出现的疏漏缺陷,或资料提供不全,经核实确认后,督促设计单位进行改正。
(9)若与电力、交通、规划、周边环境协调中发现需要进行重大设计变更,提出技术经济变更方案并及时报甲方审核。(10)其他设计管理工作。
3、工程发包和施工准备管理工作
(1)配合甲方向政府有关部门办理项目建设有关的批文、证照以及与交通、河道、消防、环保、通讯、卫生防疫、交通绿化、劳动保护、人防、抗震、监测等部门协调工作。
(2)协调现场拆迁工作,负责做好施工现场七通一平和临时设施建设的管理工作,在甲方的指导下,具体办理、落实施工用电、用水、用气等相关手续,负责施工过程中施工水电的管理。
(3)做好对项目的地质、水文、气象、周围环境、材料及设备进出现场的管理工作,根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的考虑,并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。(4)编制工程项目管理规划、报甲方批准,明确项目管理目标和措施。(5)审核第三方编制的各项工作规划和实施方案,检查落实第三方各项开工准备工作。掌握第三方管理组织机构、人员构成、持证上岗及;履约能力,以及各级住院管理人员素质及配备、管理制度的监理情况。(6)协助甲方办理工程开工申请和批准的手续。(7)协助甲方对招标代理单位进行管理,包括:
①拟定招标计划、确定招标方案;
②管理、检查招标代理机构的相关工作和活动; ③审查招标文件,参与招标评标活动;
④协助甲方考察中标候选单位,并参与合同洽谈。
⑤根据甲方需要协助甲方组织自行招标工作,并协助甲方对部分材料设备的市场价格进行询价。
(8)其他有关工程发包和施工准备管理工作。
4、合同管理工作
(1)协助甲方进行合同约定范围内的各类咨询合同、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、采购合同等各种合同的起草、谈判、签订、执行、管理工作,使甲方尽量避免合同条款的不当和漏洞。(2)协助甲方进行合同执行期间的跟踪管理,包括合同执行情况检查,以及合同的修改、签定补充协议等事宜。
(3)分析可能发生索赔的原因,制定防范性对策,减少索赔事件的发生,协助甲方处理合同纠纷,办理合同索赔事宜。(4)其他合同管理工作
5、工程进度管理工作
(1)代表甲方负责本项目的全部进度管理工作。
(2)项目管理工作的进度目标为:甲方要求的工程竣工时间(全部工程竣工的时间一乌市市建筑工程质量监督站同意验收备案的时间为准)。
(3)按照管理工作规划的工期要求,审查和调整设计、招标代理、监理、施工、供货等单位上报的工程进度计划,包括总体计划及主要节点计划、分部分项计划和月度计划,并报甲方审定。
(4)严格按甲方批准的计划进行管理。及时发现在计划执行过程中实际进度与总体目标间的偏差,并随时提出纠偏措施、方案和建议、确保项目如期完工。(5)向甲方提供有关进度的信息和存在的问题。定期组织召开工程例会,及时分析,协调、平衡和调整工程进度,对生产活动中出现的重大关键问题提出解决处理的意见和建议。
(6)每月21日向甲方和有关部门提供工程计划完成情况表,工程计划报表和形象进度报表及建设动态。
(7)协调安排各施工单位,配套单位及设备材料供应单位的施工搭接,组织有序的交叉施工。
(8)审核第三方编制的各项工作规划和实施方案报甲方审定,检查落实第三方进度实施情况,并进行评比,评比结果报甲方张榜公布。(9)其他工程进度管理工作
6、工程质量管理工作
(1)项目管理工作的质量目标为:合格。按照国家和地方颁布的标准、规范、负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量,建立质量保证体系,并掌握参建单位的组织机构、人员构成、持证上岗及履约能力。严格监督检查,确保工程质量达到合格或合格以上标准。(2)按照有关规定,组织、管理工程监理工作,办理工程质量监督申报等手续。(3)对工程质量进行监督和检查,发现质量问题及时督促整改,每月21日书面向甲方提供当月的工程质量报告(重大质量问题48小时内报告)。
(4)掌握各参建单位的施工技术方案、工程质量措施情况、对不妥之处、提出意见和建议。
(5)代表甲方负责本项目的质量管理工作。并在发生质量事故时及时查明质量事故的原因和具体责任,报甲方备案,并组织事故处理方案的实施。(6)协助甲方组织阶段性的验收并把结果报甲方。
(7)项目达到竣工验收条件时,协助甲方按照规定组织各有关单位进行分户验收及竣工验收,并完成竣工验收报告及报批手续。
(8)负责对第三方的质量管理工作进行检查评比,并将评比结果报甲方。
7、工程安全生产管理工作
(1)掌握参建单位家里的安全保证体系,提高其安全意识并进行宣传教育。(2)乙方代表甲方对本工程的安全生产负有全权管理责任,保证不因管理过失出现重大责任事故。
(3)明确施工单位的安全职责、督促并检查施工单位安全施工措施的制定和落实,并对第三方安全生产情况进行检查评比,评比结果报甲方。
(4)掌握各参建单位对安全生产及文明施工等现场管理工作所采取的措施,并深入掌握其执行情况,发现存在安全事故隐患时,及时提出整改的建议。(5)如有事故发生,乙方应积极参加事故调查,采取措施保护事故现场,按有关规定及时向有关部门上报。(6)其他工程安全管理工作
8、文明施工管理工作
(1)负责督促检查监理单位及施工单位文明施工的管理工作,保证施工现场设施齐全,工地卫生清洁和内页资料完备。交工前清理现场并符合政府主管部门的有关规定,整个施工周期内均因达到乌市市有关政府部门对施工现场文明施工的要求。
(2)负责建立文明施工监督网络,检查文明施工落实情况并定期检查评比第三方文明施工情况,评比结果报甲方。(3)其他文明施工管理工作
9、工程合同投资控制管理
乙方负责审核现场监理申报的工程总预算、阶段性预算、已完工程量统计、阶段结算、竣工结算,并向甲方提出咨询建议,协助甲方研究确定可行的投资控制目标。其中工程总预算在乙方收到监理单位工程总预算后28日内报甲方:阶段预算、已完工程量统计和阶段结算在每月21日报甲方。
乙方应对审核和确认的合同预算进行控制、管理。
乙方应对监理及施工单位所报材料、产品、签证的具体单价、质量、数量等内容进行审核。乙方的合同投资管理工作还包括:(1)协助甲方对投资预算进行分析,并提出意见和建议。
(2)根据工程的节点要求编制工程总用款计划和实施过程中的用款计划,报甲方审定后实施
(3)根据甲方审定的工程施工进度计划,复核监理单位当月的验工月报和下月用款报表,并经甲方审定后,作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划,(4)协助甲方审核各种工程付款、其他付款支付凭证,审核投资报表。配合审计单位对工程的结算进行审计。
(5)协助甲方控制设计变更,检查设计变更对投资的影响,在不改变使用功能、质量的前提下,尽量减少投资。
(6)配合甲方招标确定甲供材料设备的供货单位及供货价格,并配合甲方对部分材料设设备的市场价格进行询价。
(7)配合甲方核定上报的各项索赔,提出原因及责任的分析意见。(8)其他工程投资管理工作
10、信息管理工作
(1)负责项目实施过程中对施工、设计、监理等单位工程档案编制的指导,督促并检查各单位编制合格的竣工资料,并组织施工及相关单位完成对工程竣工资料的汇编和移交。及时提供档案更新目录供甲方备案,并按有关档案管理办法实施管理。
(2)负责本项目管理资料的收集、整理、汇编、并在本工程竣工验收后三个月内移交给甲方。(3)负责对每周工作进行总结、提出下周工作重点,并按时向甲方上报周报。(4)每月21日以月报的方式对阶段性工作进行总结,并提出下月工作计划,按时向甲方上报月报。
(5)编制信息管理手册,建设信息管理平台,定期编制建设信息动态资料。(6)整理汇总竣工资料,达到城建档案和档案局的要求,并协助甲方移交档案资料。
(7)项目实施过程中认真上报甲方所要求的各种资料,并保证资料的真实性及准确性。
(8)其他档案管理工作
11、竣工、保修和移交管理工作
(1)协助甲方组织工程的竣工验收。审核监理及施工单位所编制的竣工资料并达到市城建档案馆的要求。
(2)项目管理期限内,负责解决竣工验收中的工程质量问题及督促监理单位、施工单位解决质量保修期的工程质量问题。(3)竣工、保修和移交管理的其他工作。(4)工程竣工后,负责业主回迁的所有工作。
12、其他协调管理工作
(1)在甲方的指导下,协调相关部门具体办理各项建设手续。
(2)负责协调项目现场其他管理,配合甲方办理正式用电、用水等相关市政配套相关手续。
(3)负责工程建设的其他外部关系的协调,公正维护各方面的合法权益。(4)本工程建设期结束后,负责本工程范围内所有受本工程建设影响的土地及地上、地下构筑物、建筑物等恢复工作的组织管理。
(5)负责实施甲方已批准的项目对内外策划和宣传工作及文化创新工作,力保甲方在旧城改造建设工作中的领先水平。(6)甲方委托的其他工作。
第四篇:项目策划服务合同
合同编号:
项目营销策划顾问合同
委托方:(以下简称甲方)地 址:
电 话: 传 真:
受托方:(以下简称乙方)地 址:
电 话: 传 真:
经甲、乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方委托乙方为其开发的“ ”项目实施前期策划及推广策划服务,达成如下合同条款,供双方共同遵守。
第一条 项目基本情况
项目(以下简称“本项目”),位于,占地面积 亩,总建筑面积约 万平方米。若项目名称产生或发生变更,不改变本合同对此项目的实质描述。第二条 委托内容和期限
甲方委托乙方就本项目提供前期策划及推广策划服务,工作提纲详见附件一。
委托期限为自本合同签署生效之日起至乙方提交报告终稿且甲方结清全部费用之日止。
如甲方提出新的工作要求或变更工作内容,则本合同委托期限相应顺延,具体延长期限应以甲乙双方共同约定确认为准。
第三条 合同价款及付款方式
本合同价为前期策划及推广策划服务费用总和。
1、本合同委托项目前期策划费用共计人民币壹拾伍万元整(¥150000元)。
⑴ 本合同签署生效后五个工作日内,甲方向乙方支付第一笔费用:人民币大写捌万元整(¥ 80000元)。
⑵ 甲方收到乙方提交《市场研究及产品定位》报告并经确认后五个工作日内,甲方向乙方
合同编号:
支付第二笔费用:人民币大写柒万元整(¥70000元)。
2、项目推广策划费壹拾万元整(¥100000元)。
(1)《项目整体推广形象定位》报告提报并经确认后五个工作日内,甲方向乙方支付第一笔费用:人民币大写伍万元整(¥50000元)。
(2)项目开盘物料设计终稿确认后五个工作日内,甲方向乙方支付第二笔费用:人民币大写伍万元整(¥50000元)。
3、在履行本合同期间,乙方人员的工资等一切费用,不再另外计取(在合同有效期内,如甲方邀请乙方参加考察或从事公关活动所产生的费用除外)。
4、上述费用均以人民币结算并以支票或转账形式支付,乙方收取上述每笔款项需提供合法有效的服务业发票(双方一致认同:甲方取得发票并不代表甲方已付清相应款项,相应款项付清是以甲方相应款项全部到乙方指定账户为标准)。甲方收取乙方提供的服务业发票的同时有义务进行签收确认。如甲方拒绝签收,则乙方有权在收到全额款项后再向甲方提供发票,且甲方不可因未收到乙方发票而拒绝支付乙方应收之款项,否则甲方应按逾期每天支付乙方应付费用的万分之五作为违约金。
5、乙方收款银行账户如下: 公司全称: 银行账号: 开户银行:
第四条 甲方的权利与义务:
1、甲方负责在双方确定的工作日内向乙方提供本合同约定工作项目进度资料,并保证所提供资料的真实、充分、完整与合法,以确保乙方工作顺利开展;
2、甲方负责向乙方提供项目各类进度计划,其中包含项目全案开发计划、工程进度、重要节点,对可公布性计划甲方要予以确认;
3、根据乙方工作需要与要求,甲方负责向乙方提供项目广告推广所需的各类建筑透视效果图、景观效果图、户型效果图、装修效果图以及相关电子文件,所提供资料用于广告发布的甲方要予以确认;
4、甲方提供的上述文件资料迟延或不真实或不合法,导致延误乙方合同约定义务,甲方应承担相应的责任;
合同编号:
5、甲方负责组织、协调乙方与建筑设计公司、景观公司、工程施工单位、物业管理公司等相关配合单位的工作关系;
6、甲方负责按本合同条款约定的时间与金额向乙方支付费用; 第五条 乙方的权利与义务:
1、乙方需成立项目工作组,并确保工作的每个环节均由项目组成员完成。乙方确保各项工作按照双方事先共同商定的合理的时间、数量和质量要求完成,以满足本项目的实际需要。
2、乙方在本合同有效期内作为本项目各类各期物业的营销策划服务公司,享有在本项目对外宣传资料、广告媒体上及专项活动中“营销策划”之署名权。(除因乙方违约解除合同外)。
3、在本合同有效期内甲方可免费共享乙方提供的相关行业的信息资源与渠道。
4、乙方成立专门的项目工作组为甲方项目服务,并保证工作组与甲方指定的联系人之间保持有效沟通。
5、乙方应向甲方提交已修订的方案及设计稿的打印文件及电子文档供甲方备档。第六条 通知及送达
1、本合同规定的任何通知应采取书面形式,并以双方盖章或指定的授权委托人签字确认为准。
2、甲方指定的签收确认人或授权委托人为。若在签署本合同时,甲方无法确认签收确认人或授权委托人,则甲方须于本合同签署生效后 5 日内以书面方式告知乙方。如甲方一直未书面告知乙方签收确认人、授权委托人,或甲方指定的签收确认人、授权委托人因离职等各种原因变更后甲方未书面通知乙方的,则与本合同有关的一切文件资料,乙方均有权按照本合同中甲方确定的地址以邮寄方式送达,投递之日起第五日即视为有效送达。甲方如有任何异议,应在五日内提出,未按本条提出书面异议的,则视为甲方对乙方提交的一切文件资料均予以确认,无任何异议。
3、本合同约定通知的送达,以专人亲自向收件方递送或以邮寄方式递送。递送地址以本合同约定的地址为准(地址发生变更时应及时书面通知对方)。
4、以专人递送时,签收日即为有效送达日;以邮寄方式递送时,以投递之日起第五日视为已送达,且视为受送达方已清楚、准确地知晓并完全认可送达文书所包含的全部内容。
第七条 制约、解除与违约责任:
1、乙方在整个策划与推广过程中,应遵守相关的法律法规及规章制度;乙方需保证为甲方 3
合同编号:
创作内容的合法性,若乙方创作内容造成对第三方的侵权致使甲方受到的一切损失,应由乙方全权负责。
2、本合同期内,乙方享有 “营销策划”、“市场推广”之署名权。未经乙方许可,任何个人或单位不得冠以同类属名名称;
3、甲方已支付乙方已完成创作工作之应得报酬后的创作作品的版权、所有权、使用权归甲方所有,甲方有权将广告设计稿交予第三方进行制作、发布,但第三方不享有任何署名权;
4、乙方须严格保守甲方的经营机密,任何有关资料和文件,乙方若要提供给第三方,需经甲方同意;如因乙方原因造成有关资料流失、外传,视为乙方违约,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的全部经济损失;乙方承担保密责任的时间包括合同期内、合同解除和合同期满后;
5、甲方须严格保守乙方之商业机密,不得将乙方工作文件、收费方式、服务内容以及公司运营情况透露给第三方;如因甲方原因造成有关资料流失、外传,视为甲方违约,乙方有权要求甲方赔偿因此造成的全部经济损失;甲方承担保密责任的时间包括合同期内、合同解除和合同期满后 ;
6、在本合同期内,甲方应保证按合同规定的方式如期付款,如延期付款超过10个工作日,从第11个工作日起,乙方有权要求甲方支付滞纳金,每天滞纳金为应付款总额之日千分之壹。如甲方付款延迟超过30个工作日,则视为甲方违约,乙方有权单方面终止合同(乙方如未按照合同约定交付发票,甲方的付款期限得以顺延,此时不视为甲方逾期付款);
7、甲方有明确交付时间的,乙方应确保按双方约定完成工作任务,如有延误,甲方可扣除部分质保款。逾期三日完成交付工作或造成严重后果的,甲方有权不支付该月服务费或单方面终止合同。
8、甲、乙方如需解除(终止)合同,须经过双方项目负责人签字或盖章认可才有效。
第八条 争议解决
1、在本合同履行过程中如发生争议,甲、乙方应本着友好原则协商解决,协商不成时,向项目所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同附件与本合同具有同等法律效力。第九条 其他
1、本合同自甲、乙方签字、盖章之日起生效。本合同未尽事宜,由甲、乙方在协商一致的基础上,另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本协议壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
合同编号:
第十条 合同附件 附件一:工作提纲
甲方(盖章):
法定代表人(授权委托人):
乙方(盖章):
法定代表人(授权委托人):
签约时间: 年 月 日(由签章的最后一方填写)
合同编号:
附件一:
工作提纲
注:工作包含并不限于以下内容,若有增减需经双方沟通并商榷后进行书面确认。
第一部分:市场调查、整体定位
第一篇:区域市场研究
一、区域宏观经济、规划与产业分析
1.区域宏观经济发展状况分析 2.区域及相关城市群人民生活水平状况
3.项目所在区域在城市群众的经济地位及发展前景 4.项目所在区域的经济及产业结构 5.本区域在城市规划中的价值功能定位 6.本区域未来的规划发展机会
二、项目条件与地块解析
1.区域概况 2.区域地块解析 3.区位及区域概况
4.规模、技术指标、地形地貌、对外交通 5.地块资源盘点与价值分析 6.区域与周边区域的关系 7.区域发展的机会与面临的问题
第二篇 核心区整体定位及发展战略
一、本项目驱动模式
1.本项目区域增值的关键驱动因素 2.本项目核心价值点
二、项目整体定位及各业态定位
1.总体概念定位 2.市场定位 3.形象定位
合同编号:
4.客户定位
5.本项目目标客户分析 6.区域市场客户细分 7.本项目客户定位 8.本项目目标客户特征
9.客户AIO分析(核心客户、重要客户、潜在客户)10.目标客户价值取向分析 11.不同阶段客户动态变化分析 12.产品定位 13.建筑设计要点 14.建筑风格建议
15.社区服务及物业管理要点 16.其他相关事项
第二部分:推广策划
一、项目广告策划
1、广告定位
2、广告策略及创意构想
3、传播及媒介策略
4、公关促销活动策划建议
5、分阶段广告策略(如开盘前、开盘后等)
6、整合推广传播阶段性策略与组合
二、项目视觉识别系统
1、项目VI系统的设计
2、项目应用系统设计
⑴ 展示系统
⑵ 事务用品系统:工作证、卡、工牌、签、贴牌、文具、手提袋、礼品等 ⑶ 导示系统:现场、样板区、售楼处等,广告包装设计及导视系统设计
3、户外广告类
⑴ 车位广告、候车亭广告、路牌广告、灯箱广告
⑵其他户外媒体广告
合同编号:
三、项目全程宣传物料设计
1、售楼书、户型平面图册、单张、海报、折页等
2、销售卖场展板
3、其他宣传品设计
四、开盘节点活动专项配合及设计
1、活动主题、执行计划
2、平面风格、现场包装
3、现场活动方案建议
第五篇:合同能源管理项目服务合同
某公司合同能源管理项目服务合同
(合同编号:2014-009)
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下称简乙方)
1.总则
甲方与乙方就乙方为甲方开发 某公司项目进行专项节能服务事宜。双方在平等自愿基础上经过充分协商,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关合同能源管理规定,达成如下协议,以资双方共同遵守。
2.项目的名称、内容和目的2.1 项目名称: 2.2项目内容:室内风盘、管道、中央空调主机设备的采购及安装、水源井及外网的施工、中央空调系统的后期运行管理,冷暖气及生活热水费用的收取。
2.3项目目的:通过项目的安装实施,达到节能减排、提高楼盘品质和销售业绩,保障甲方对中央空调安装后期运行管理以及甲乙双方能从后期运营管理中得到节能产品带来的长期收益。
2.4 双方投资范围内项目及资产归属。室内工程项目包括:室内末端风盘、管道系统安装,室内末端风盘配电(风盘动力配电、风盘计费系统配电、风盘变频控制配电、风盘温度调节及户内远程开启控制)、生活热水系统。室外工程项目包括:单井回灌系统、中央空调机站系统、变频自动化控制系统、机房动力配电系统(甲方负责动力电源引到机房配电柜)、分户计量控制系统、机房室内至各楼房的室外连接的管网系统。
甲方负责对室内项目工程的投资,资产所有权归甲方所有,在其房屋销售时也可约定由房屋买受人对其专有部分的节能设备拥有所有权,,具体由甲方与房屋买受人在其商品房买卖合同中约定。
乙方负责对室外工程项目的投资,投资所获的的设施、设备等资产,效益分享期内所有权归甲方所有,乙方享有合同期内的收益权,合同到期该等设施设 1
备无偿移交至甲方。
合同项下整个中央空调工程投资,商业部分甲方投资为150元/m2,住宅类甲方投资为130元/m2,剩余部分全部有乙方投资,双方投资比例不再做任何调整。
整个小区空调系统的施工安装与后期的运营管理由乙方负责,甲方配合。甲方投资性质为工程款,乙方负责为甲方投资施工的室内工程出具建安发票。
3.项目期限
3.1 本合同期限为,自至
3.2 本项目的建设期为止。
3.3 同期限的最后一个制冷或供热季结束,效益分享期一共为 25年,效益分享期满后,本合同项下所有节能设施设备均无偿归甲方所有。
4.项目造价、双方投资额度、范围及付款方式
4.1 ㎡,住宅同约定甲方应投资总额为3250 万元,该款项用于室内节能工程建设。
4.2 最终投资总额按
4.3 合同签订后,甲方投资付款方式为:
乙方材料进场后甲方支付合同价的5%,正式施工后按月支付进度款到合同价的90%,施工完毕验收合格后,经甲乙双方决算,根据决算数额将余款付清。
4.4 整个小区中央空调系统完工后的运行管理和收取费用由乙方负责,乙方收取费用后按照本协议约定的分成比例向甲方结算,甲方给予运行管理和收取费用所需的各种配合。
5.合同期限、收费标准、利润分配及方式
5.1、合同期限为25年。
5.2收费方式及标准:(可选择其一)
(1)固定计费:固定计费依据市政供暖收费标准,商业收为0.28元/㎡.天,住宅0.195元/㎡.天。
(2)流量计费:通过温差及水流量计算出能量,单位为kwh,收费标准:商
业收为0.5元/kwh,住宅0.3元/kwh。
若用户不使用空调,用户每年需缴纳6元/m2的空调基本费。
5.3在能源管理合同有效期内本小区所收取的节能费用,甲乙双方按税后所得利润和约定的比例分成。节能效益分配:投入使用后的第 一至四 年,节能效益由乙方独享;第六至十年,节能效益甲、乙按3:7比例分配;第十一至二十年,节能效益甲、乙按5:5比例分配;第二十一至二十
五年,节能效益甲、乙按7:3比例分配。
5.4节能效益具体支付方式如下:
(A)乙方应在项目自第一个供冷或供热季后,每个结算周期后的1-7日内向甲方付款一次,付款数额计算方式为某公司项目建筑面积分别按商业和住宅乘以相应的收费标准得出总的应收节能费数额,再根据本合同5.3条约定比例向甲方支付,期间有拖欠未交的费用不影响甲乙之间按上述方式结算,结算后乙方负责清缴拖欠未交费用,甲方予以必要的配合。
(B)形式支付给任何人。
(C)甲方应当在收款后向乙方出具相应的正式发票。
6.甲方责任:
6.1 按合同约定按时支付工程款给乙方;协助乙方与业主签订冷暖气及生活热水有偿使用协议,并协助乙方收取费用。
6.2 提供乙方安装与数据测试的便利,做好施工中各方协调工作。
6.3 在合同项目节能系统验收合格交付使用后维护整个系统、设备不受人为破坏、受损或盗窃,质保期内出现质量问题由乙方负责免费维修。
6.4 为乙方后期运行管理、维护、收费人员无偿提供居住、办公房屋二间。
7.乙方责任:
7.1 乙方产品应符合国家产品质量要求、技术标准,交货时提供该批产品的认证书,质量检测报告等相关文件。效益分享期内,节能设备的维修、零部件更换由乙方负责,费用由乙方承担。
7.2 乙方在本合同生效后 15 个工作日内进行施工安装。
7.3 乙方保证其所提供合同能源服务不低于GB/T24915-2010《合同能源管理技术规范》标准,并保证在国家标准提高时确保达到国家标准,设备升级费用由乙方承担。
8.违约责任
8.1甲方违约:
8.1.1甲方在约定的时间内不能向乙方支付应付款项,在施工期间,乙方可以暂停施工并不承担由此产生的后果;室内工程完工后,甲方仍不能在约定的时间内向乙方支付应付款项,乙方可以暂停其供冷、供热及生活热水的合同义务,且不承担由此产生的后果,并自不能付款之日超过31天后起按照国家同期银行借款利率要求甲方承担违约责任。
8.1.2 因甲方原因致使本合同不能履行或项目不能运营收益的,甲方向乙方支付违约金,造成乙方损失的,还须赔偿乙方的所有损失。
8.2乙方违约:
8.2.1乙方应按时支付甲方应分享的数额,逾期每日按应付款金额的千分之五支付违约金。
8.2.2若因乙方产品质量不合格,经国家权威部门认定属实,造成甲方或第三人人身或者财产损失,由乙方承担全额赔偿责任。
9.合同的变更、解除和终止
9.1对本合同及其附件的修改,必须经甲、乙双方签署书面协议才能生效。
9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行,可以提前终止或解除合同。如果不可抗力事件不足以导致合同无法履行,甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度,确定延期履行或部分免除责任。
10.合同项下的权利、义务的转让
10.1甲方在转让本合同项下的权利和义务之前,应征得乙方书面同意,在未征得乙方同意之前,甲方以任何形式转让或转移本合同项下的权利、义务都是无效的。
10.2乙方可以将本合同及所有的权利、义务转让给乙方所属的分公司或者乙方关联公司,但此类转让事先征得甲方同意,甲方不同意转让则乙方不能转让,否则应当向甲方承担违约责任。
11.保密条款
11.1对于项目所涉及的属于乙方的知识产权和商业秘密,甲方应对任何第三方予以保密。
11.2乙方在项目建设和运作中获悉甲方的知识产权和商业秘密亦应对任何第三方予以保密。
12.不可抗力
12.1由于地震、台风、水灾、战争、**及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免也不能克服的不可抗力事件,直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时,遇有不可抗力的一方应在15日内,以书面形式将详细情况告知另一方,并随后提供事件详情的有效证明文件。根据不可抗力事件对履行合同的影响程度,由甲、乙双方协商确定延期履行或终止合同,或部分免除履行合同的责任。
12.2本合同延期履行时,遇有不可抗力事件的一方的义务将中止直至不可抗力事件结束,但中止最长时间不超过60天,超过60天应终止合同。
12.3部分免除履行合同的责任。双方协商免除不能履行的条款,并对有关条款进行修订,其余条款继续履行。
12.4遇有不可抗力事件的一方应采取措施避免扩大损失。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大,应向另一方承担赔偿责任。
13.争议的解决
因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷,本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致,双方同意选择以下第种方式解决争议:
13.1调解
(A)任何一方均可向第三方机构提出申请,由其作为独立的第三方就争议进行调查和调解,并出具调解协议,另一方应当在日内同意接受该调查和调解。双方应根据第三方机构的要求提供所有必要的数据、资料,并接受其实地调查。
(B)如果双方无法对第三方机构的选择达成一致,或者在一方书面提起调
解申请后的45日内无法达成调解协议,双方同意采取仲裁或诉讼的方式最终解决争议。
如双方无法达成调解协议,调解的费用由双方平均分摊。
13.2诉讼/仲裁
双方同意不经由调解程序,直接采取以下第种方式最终解决争议:
(1)向
(2)向人民法院提起诉讼。
按照仲裁委员会的仲裁程序和规则进行仲裁。仲裁裁决结果,对双方均有约束力,仲裁费由败诉方承担。
本合同在仲裁过程中,除双方有争议正在进行仲裁的部分之外,其它部分应继续履行。
14.合同的生效及其它
14.1本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同的附件包括:
14.2本合同及附件之间规定不一致时,优先适用合同附件的规定。
14.3本合同的订立、履行和解释,应遵照中华人民共和国法律法规及其他有关规定,并应遵守行业惯例。
14.4甲、乙双方用电话、传真发送通知时,凡涉及各方权利、义务的,应随之以书面信件通过特快专递通知对方。本合同所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。
14.5本合同的修改应采用书面方式。
14.6 本合同自双方法定代表人或授权代表签署之日起生效。本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执二份。
14.7本合同由双方法定人或授权代表于年月签订。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):(或授权代表签字):(或授权代表签字):通讯地址:通讯地址:
电话:电话:传真:传真:开户行:开户行:账号:账号:开户名:开户名: