第一篇:现代项目管理方法在水利工程维修养护中的应用
现代项目管理方法在水利工程维修养护管理中的应用 摘要:随着水利工程管理体制改革的不断深入,维修养护经费投入规模逐步扩大,国家对财政资金的使用要求也更加严格,进一步规范维修养护资金使用管理,保障财政资金安全和效益,已成为水管单位迫切需要研究和解决的课题之一。本文在对现代项目管理方法介绍和分析的基础上,根据水利工程维修养护项目的特点,对工程项目的组织管理、质量管理、进度管理、成本管理等进行了较为系统地研究,总结适合水利工程维修养护项目全过程项目管理的流程和方法,以期提高水管单位的管理水平。关键词:项目管理;水利工程;维修养护;应用概述
项目管理是二战后发展起来的一门综合性管理学科。按照美国项目管理学会(PMI)的定义:“项目是为生产某一独特的产品或服务所做的临时性工作”。“项目管理就是在项目活动中运用知识、技能、工具和技术来实现项目要求”。简言之,就是“按项目进行管理”。项目的管理者,在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。项目管理的过程一般由起始过程、计划过程、实施过程、控制过程和结束过程五个不同的管理工作过程构成,而每个项目或项目阶段的管理由九大知识体系组成的。本文主要介绍以下四个方面的内容:
项目范围管理:是为了实现项目的目标,对项目的工作内容进行控制的管理过程。包括范围的界定、范围的规划、范围的调整等。
项目时间管理:是为了确保项目最终按时完成的一系列管理过程。包括具体活动界定、活动排序、时间估计、进度安排及时间控制等项工作。
项目成本管理:是为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。包括资源的配置、成本、费用的预算以及费用的控制等项工作。
项目质量管理:是为了确保项目达到规定的质量要求所实施的一系列管理过程。包括质量规划、质量控制和质量保证等。现代项目管理方法在水利工程维修养护管理中的应用
2.1 项目范围管理
根据国务院《水利工程管理体制改革实施意见》(国办发[2002]45号)及水利部、财政部有关规定,维修养护项目按照以下原则确定:立足工程现状,根据所辖工程级别、设计标准、运行状况等实际情况,结合工程普查、探测、运行观测成果和检巡查报告,参照《水利工程维修养护定额标准(试点)》规定,合理安排项目,上报上级审批。并在维修养护合同中得到更明确的界定,即在合同中明确划分管理单位和维修养护企业在项目活动中各自应承担的责任和义务以及必须要达到的项目目标。维修养护企业必须按合同要求,认真完成应承担的任务和工作。
2.2 项目工期管理
项目实施过程中,项目的工期管理是非常重要的。工期管理做得好,就能使项目的各项活动按照合理的顺序,有条不紊地进行,就能保证整个项目准时完工。相反,如果工期管理不好,必然会使项目工期延长,成本增加。项目的工期管理计划通常用横道图法表示,这种方法把项目的工期计划和施工进度安排组合在一起,简单明了,使用起来非常方便。在项目的工期管理中,要定期了解项目完成情况,将实际完成情况与计划进度进行比较,一旦项目实际进度迟于计划进度,则要采取适当措施追赶进度,以保证项目活动按工期进度进行。
2.3 项目成本管理
水利工程维修养护经费实行部门预算管理,纳入水管单位年度项目支出预算。水管单位依据《水利工程维修养护定额标准(试点)》规定,在每年年底前完成下一年度维修养护项目设计方案编制工作,确定维护项目和所需经费,报经上级单位审查,然后根据审查同意的项目设计方案,完成编制维修养护项目实施方案工作,纳入本单位部门预算管理程序,逐级申报。
维修养护合同签订之后,对项目实行目标成本管理。即根据项目成本估算,为项目各项具体活动和工作确定目标成本,以及确定整个项目的总目标成本。在项目的实施过程中,努力将项目的实际成本控制在目标成本之内,并且随着项目的进展,依据项目成本的实际发生情况和项目成本的变化趋势,不断的调整目标成本。维修养护企业应建立企业定额数据库,进行成本核算。在项目中实行目标成本管理制度,实现节约项目成本,提高资金效益的目的。
水管单位根据维修养护价款结算办法,依据维修养护企业提交的结算申请报告、监理单位签发的相关文件等价款结算文件,按照结算部门分工和程序,审核维修养护分项内容和工作量合格后,办理相应的结算手续。
2.4 项目质量管理
质量管理计划是实现高效质量管理的基础,为项目的执行提供了基本的质量标准和考核规范,对质量管理进行统一的规划和设计起到了纲领性的作用。项目质量是靠项目工作的质量来保证的。必须贯彻 “全面质量管理”的思想,不但要做好项目产出物的质量管理,更要做好项目工作的质量管理,要确定好质量方针、建立切实有效的项目质量保证体系,做好质量策划、质量控制、质量保障和质量改进工作。
项目的质量保证体系按照合同签订阶段、开工准备阶段、施工阶段和质量保修四个项目阶段编制。在质量保证体系中要列明每一阶段要做的工作,如合同签订阶段的工作可分为质量策划、合同评审、合同签订和生产准备通知等工作内容;开工准备阶段的工作可以分为施工图纸准备、施工工艺准备、编制施工预算、编制施工计划等等。同时要清楚标明每项工作要达到的质量目标或任务目标以及责任部门(或责任人)和配合部门。结语
目前,水利工程维修养护任务非常繁重,对水管单位管理人员提出了更新、更高的要求。水管单位管理人员必须认真学习项目管理知识,以创新的意识应对和克服各种困难,扎实细致做好每一项工作,严格工程进度、质量、投资管理,优质高效完成任务。
参考文献:
[1]建设部,建设工程项目管理规范(GB/T 50326-2001).
[2]建设工程项目管理(全国一级建造师执业资格考试用书).
[3]水利部,水利工程维修养护管理暂行办法(征求意见稿).
第二篇:浅谈水利工程维修养护
浅谈水利工程维修与 浅谈水利工程维修与养护 水利工程维修
摘要:随着引滦管理水平的不断提高,水利工程维修养护工作也在逐步向科学化、规范化、专 业化、目标化迈进。目前,水利工程管理联合检查和管理质量评比时,也对水利工程维修养护 技术资料的整理提出了更高的要求。关键词:水利工程;维修;养护 鉴于水利工程维修养护项目多、内容复杂等因素,结合近年来水利工程巡视检查记录、水利工程维修养护施工记录等的填写,资料的整理,将从以下几个方面简述如何规范、全面、快捷的整理水利工程维修养护技术资料。
1、水利工程维修养护资料的形成 水利工程维修养护资料是承担水利工程维修养护的管理和业务单位,在维修养护及一系 列相关活动中直接形成的一套较为全面、规范、完整的文件材料。资料形成的过程主要从项 目的提出、设计、施工、竣工验收等,资料的形式以相关文件、工程日常巡视记录、工程日 常巡视分析报告、工程维护施工记录、工程维护施工分析报告、定期巡视检查记录、定期巡 视检查分析报告、工程维修养护合同、安全生产责任书、工程竣工验收单、图纸、图表、计 算材料、图片等组成。
2、水利工程维修养护技术资料整理的原则 整理出规范完整、高效适用的工程维修养护资料,必须具备以下几个原则: 2.1 资料整理的及时性 整理水利工程维修养护资料是对水利工程维修养护质量情况的真实反映,因此要求资料 必须按照水利工程实施的进度进行及时整理。技术资料从收集、积累和整理,要始终贯穿于 工程运行和维修养护工作的全过程,应与工程运行和维修养护工作进程保持同步。2.2 资料整理要具备真实性 资料的真实性是保证优良水利维修养护工程的技术灵魂。资料的整理应该实事求是,客 观准确,不要为了 “应付上级检查、联查”而脱离实际,甚至歪曲事实,水利工程维修养护技术资 料应是对维修养护工程质量的真实写照,所有资料的整理应与水利维修养护工程施工过程同 步,资料包括:工程维修养护合同、生产安全责任书、维修养护记录、巡视检查记录、整改通 知、工程验收单等。2.3 确保资料数据的准确性 资料的准确性是做好水利工程维修养护资料的核心。维修养护资料的准确性,主要从水 利工程维修养护质量评定的填写应规范化、项目内容填写应详细具体化,不能以“符合要求”、“满足规范”来概而论之,主要单位领导、资料整理人员、审核人员及负责人签字都要把好数字 关,真正做到各负其责,各行其是,按章办事。
2.4 保证资料的完整性 完整性是做好水利工程维修养护资料的基础。不完整的资料将会
2.4 保证资料的完整性
完整性是做好水利工程维修养护资料的基础。不完整的资料将会导致片面性,不能系统地、全面地了解各个单位水利工程维修养护的质量状况。有关单位应设专人整理各类有关水利工程的维修养护资料,根据水利工程的项目划分、工程量等收集有关工程数据,资料应根据合同的签订以及工程的施工,按照相关要求全面记录填写,严格遵守水利工程维修养护的工作流程整理资料,资料按照检查、管理、维修三部分进行规整,保证了资料的有始有终、便于查找、全面完整。
3、做好资料的分类
水利工程维修养护资料应分类进行整理,如我处管理单位资料就有明渠维修养护资料、水库维修养护资料、暗渠维修养护资料等。这样分门别类,各自有一套系统完整的维修养护资料,也便于查找。
4、做好水利工程维修养护工作的准备工作
根据水利工程维修养护细则的要求,完善各项管理制度,制定《工程管理标准》、《工程检查评比标准》《工程管理检查办法》、《工程管理检查制度》、《工程维修养护制度》等一系列管理办法。在制度健全的情况下,对各个维修养护项目有计划、有目的安排实施,做到工程维修养护工作有布置、有检查、有评比。实行检查制度,进行定期检查、抽查和验收,对各项工作的完成情况做到心中有数。根据当年由工程管理处批复的水利工程维修养护计划,工程管理科核实核定后下发给管理单位维修养护通知单,管理单位再和工程维修养护单位签订《维修养护合同书》,《生产安全责任书》,然后根据维修养护内容进行水利工程维修养护,同时,工程管理科和管理单位对水利维修养护工程进行全面监督检查管理,相关部门设专人负责对维修养护工程做好巡视检查和维修养护施工记录,维修养护工程结束时,要工程管理科、管理单位、维修养护单位三方验收,填写工程竣工验收报告单,并对资料进行系统整理。
水利工程维修养护计划一般都是各处在上一年作出,上报引滦工程管理处批复,根据当年批复的水利工程维修养护计划,在年初制定出本处水利工程维修养护计划,并日常维修养护、专项维修养护分开以月、季度或的形式进行编制,使水利工程维修养护有计划、有步骤的进行。做好水利工程维修养护充足的准备工作,将是奠定各项工作顺利开展的的基础。
5、维修养护工作与资料整理的有利结合资料整理人员不能只顾在办公室单纯的整理资料,要与管理人员、质量监督人员根据工作需要,到施工现场察看工程的质量、进度。掌握水利工程维修养护施工的管理内容,熟悉每个养护项目的质量控制体系和质量达标体系,整理资料时才能更好的按照养护方案的技术规程,准确的对养护人员、原材料、机械、施工工艺和外部环境进行资料的整理。在《维修养护施工记录》中要有天气、工程地点、工期、维修养护内容、人员、工时、工程量、使用工具、工程进度等。资料整理过程中还要及时检验维修养护效果,掌握质量动态,一旦发现质量问题,对在维修养护过程中不符合质量要求的地方及时发出《整改通知》,要求维修养护单位及时限期进行整改。整改验收合格后,方可进行下一步的维修养护工作。
维修养护过程中的质量管理内容包括:技术交底,落实质量管理计划,搞好施工前检查,作好技术复核,进行材料的试验和检验工作,搞好示范工程和维修养护质量的检查验收等,能对整个维修养护项目实施监督、检查、判断,达到全员管理的目的。
管理单位领导是维修养护质量管理的第一责任人,专业技术人员及档案管理人员作为组员,对水利维修养护记录的填写、资料的整理、立卷归档进行严格检查把关。
6、维修养护工程施工过程中资料收集和填报资料的注意事项
(1)资料要符合竣工图纸、资料编制的具体要求。
(2)技术资料是核定工程质量等级的重要依据,技术资料必须完整、准确、系统、装订整齐、手续完备。
(3)反映维修养护工作过程的水利维修养护记录、巡视检查记录、日志、图片、照片等资料,应按其种类分别整理、立卷,并对每个图片或者画面附以语言文字说明。
(4)资料要签字齐全,字迹清晰,纸质优良,保持整洁。
(5)分类分项要明确,封面、目录、清单资料要齐全,排列有序,逐页编码。
(6)所有养护资料必须用A4纸打印、碳素墨水或黑笔填写签字,禁止复写和使用复印件。
(7)文字材料以A4纸为准,左边留出2.5厘米宽的装订线,应用棉线装订,以立卷形式归档。
(8)竣工验收后应将质量鉴定书及时立卷按时归档。
7、水利维修养护工程竣工后的资料收集工作
编制工程竣工报告,工程管理工作报告等完工后的技术报告。工程结算单必须是原件,签字、盖章手续完备。竣工验收会议结束后将竣工会议记录、工程验收鉴定书放入竣工资料中,就基本是一套完整的工程竣工资料了。
随着引滦工程管理的进一步发展,要求水利维修养护工程技术资料内容更加规范、全面、完善,唯有不断的学习和掌握新的整理方法,才能做好这项工作。
第三篇:水利工程维修养护项目验收办法
xx省水利工程维修养护项目验收管理办法
第一条
为规范我省水利工程维修养护项目验收工作,根据财政部、水利部《中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》(财农[2011]463号)、水利部《中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法实施细则》(水财务[2012]102号)和xx省财政厅、发展和改革委员会、水利厅《xx省财政水利专项资金管理暂行办法》(鲁财农[2012]62号)及有关规定,制定本办法。
第二条
本办法适用于中央财政及省财政安排的水利工程维修养护经费补助项目,其他维修养护项目验收可参照执行。
第三条
省水利厅会同省财政厅负责全省水利工程维修养护项目验收的监督管理工作。市、县(市、区)人民政府水行政主管部门会同同级财政部门按照规定权限负责本行政区域内水利工程维修养护项目验收的监督管理工作。
第四条
省直管工程项目由省水利厅会同省财政厅组织验收或委托有关单位组织验收。中央财政和省财政补助市、县(包括省财政直管县)项目由市级水行政主管部门会同同级财政主管部门组织验收,省水利厅视情派员监督。
第五条 维修养护项目全部完工、完成财务决算且
验收材料准备齐备后,项目实施单位应进行自验,自验合格后按第四条的规定上报省水利厅或市级水行政主管部门申请组织项目验收。
第六条 验收工作由验收工作组具体负责,验收结论必须经2/3以上的验收工作组成员同意。项目实施单位、设计单位、施工单位、监理单位人员不得参加验收工作组。
第七条 维修养护项目验收的主要内容:
(一)检查项目组织实施过程是否符合规定,是否按批复计划全部实施完成,质量是否达到要求;
(二)检查项目资金是否及时、足额到位,使用管理是否规范;
(三)检查历次检查中发现的问题是否已处理完毕;
(四)检查项目实施单位是否留存项目实施前状况、实施过程中重要环节和实施后情况的技术文件、影像资料等,档案资料是否符合归档要求;
(五)对验收中发现的问题提出处理意见。
第八条 维修养护项目验收以下列文件和资料为依据:
(一)主管部门相关管理制度、规定,有关规程、规范和技术标准;
(二)经批准的项目实施技术方案、审核意见、批复文件,项目实施计划批复文件,方案变更资料及批复文件;
(三)资金筹措、拨付下达、使用管理等有关资料文件;
(四)维修养护合同;
(五)项目竣工财务决算报告;
(六)项目设计、施工、监理、设备供货等单位出具的工作报告或技术文件;
(七)其他相关资料。
第九条 验收备查资料由项目实施单位按附录1所列目录统一制备。项目实施单位、施工单位等有关单位应按附录2的格式要求及时完成相关报告编写和资料查备工作,及时提交项目实施单位统一印制并汇编成册。各单位应当提交真实、完整的验收资料,并对提交资料的真实性负责。
第十条
验收工作按下列程序进行:
(一)听取项目实施单位维修养护项目建设管理工作报告及自验情况报告;
(二)检查工程。包括工程完成情况、工程质量情况等;
(三)审查工程建设资料和财务决算报告;
(四)验收工作组讨论并拟定“验收报告书”(验收报告书格式见附录3);
(五)宣读“验收报告书”并签字。
“验收报告书”分别由验收组织单位、县级水行政主管部门、项目实施单位存档。
第十一条
验收工作组对项目验收不予通过的,应当明确不予通过的理由并提出整改意见。有关单位应当及时组织
处理有关问题,完成整改,并重新申请验收。
第十二条
验收完成后,项目实施单位应及时做好技术资料的整理、归档工作。
第十三条
维修养护项目验收工作应于次年3月31日前完成。中央财政和省财政补助市、县项目由市级水行政主管部门会同财政主管部门于每年3月31日前将辖区内上一项目验收结果(主要包括项目基本情况、实施过程、完成情况、资金使用管理情况和验收结论等)上报省水利厅和财政厅,逾期未报的,暂停安排该市当年维修养护经费。验收工作时间节点上级文件另有规定的,从其规定。
第十四条
验收结果将作为下一安排中央和省财政补助经费的重要依据。未通过验收的项目,暂停安排该工程下一补助资金。
第十五条
本办法由省水利厅、财政厅负责解释,自发布之日起施行。
附录1:维修养护项目验收备查资料汇编目录
1、实施技术方案
2、实施技术方案批复文件或计划下达文件
3、方案变更批复(如有)
4、施工合同及其它相关合同
5、资金下达文件
6、资金到账凭证
7、工程结算、决算资料
8、工程款支付凭证
9、项目建设管理工作报告
10、项目施工工作报告
11、项目监理工作报告(如有)
12、自验报告
13、工程维修前、后照片
附录2:验收工作有关报告主要内容
一、项目实施单位建设管理工作报告 1.维修养护工作概况。
2.维修养护项目管理。包括组织管理及实施情况;预算执行情况;合同管理情况;资金到位与价款结算情况。
3.质量情况。
4、完工决算。包括完工决算结论、批复的项目实施技术方案与实际完成工程量对比、增减原因分析。
5.历次检查情况和遗留问题处理。6.经验与建议。7.维修养护工作大事记
二、施工单位施工工作报告 1.工程概况。
2.维修养护施工组织设计、进度安排和完成的主要项目。
3.维修养护项目实施。包括维修养护施工方法;质量管理;文明施工与安全作业。
4.价款结算与财务管理。5.经验与建议。6.附件。
三、监理工作报告(如有)1.工程概况。2.监理规划。3.监理过程。4.监理效果。5.经验与建议。6.附件。
附录3:验收报告书格式
××工程××中央财政(或省财政)水利工程维修养护经费补助项目验收
报 告 书
××中央财政(或省财政)水利工程维修养护经费补助
项目验收工作组 年 月 日
前言
简述包括验收依据、主持单位和参加单位、验收的时间、地点和简要过程等。
一、项目内容和完成情况
(一)维修养护项目名称及位置
(二)维修养护项目简介
包括项目的主要任务、批复文件、主要技术经济指标、工期、投资及投资来源等。
(三)工程建设有关单位
包括项目实施单位、设计、监理、施工等单位。
(四)项目实施过程
包括项目开工日期及完工日期、方案变更、发现的主要问题及处理情况等。
(五)完成情况和主要工程量
包括验收时工程形象面貌、实际完成工程量与批复工程量对比(列表对比)等。
二、概算执行、投资计划及资金到位使用情况 包括概算投资、实际完成投资、投资计划下达及资金到位情况等。
三、历次检查情况
包括检查时间、检查单位、检查发现的问题及处理情况。
四、存在的主要问题及处理意见
包括验收遗留问题处理的责任单位、完成时间、处理建议等。
五、验收结论
包括对维修养护项目是否按批复的计划实施完成、工程质量是否合格、经费使用管理是否规范、组织实施过程是否符合有关规定、工程档案资料是否完备以及是否同意通过验收等做出明确的结论。
附件:××项目验收工作组成员签字表
组长:
年 月 日
第四篇:黄河水利工程维修养护合同
黄河水利工程维修养护合同(试行)
合同编号:___________ 发包人:____________________________________________
承包人:____________________________________________
维修养护工程名称:__________________________________
依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包人)与_________(以下简称承包人)就_________工程维修养护工作的有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_______________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为
1.合同(包括补充合同和协议)
2.中标通知书
3.招标文件
4.专用合同条款
5.通用合同条款
6.技术条款
7.组成合同的其它文件。
上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本_______份,其中:发包人_______份,承包人_______份。
发包人(公章):___________ 承包人(公章):___________ 法定代表人(签章):_______ 法定代表人(签章):_______ 委托代理人:_______________ 委托代理人:_______________ 电话:_____________________ 电话:_____________________ 传真:_____________________ 传真:_____________________ 地址:_____________________ 地址:_____________________ 邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________ 开户银行:_________________ 开户银行:_________________ 帐号:_____________________ 帐号:_____________________ _________年______月______日
_________年______月______日 签订地点:_________________ 签订地点:_________________
附件 通用合同条款
1.词语涵义及合同文件
第1条 词语涵义
除专用合同条款另有约定外,合同中用词用语具有本条所赋予的涵义
1.1 发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
1.2 承包人:指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
1.3 发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。
1.4 承包人代表:指承包人履行本合同的全权负责人。
1.5 合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作,明确相互权利、义务关系的协议。
1.6 投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。
1.7 中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.8 工程维修养护:指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌。
1.9 合同价格:指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。
1.10 费用:指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。
1.11 承包期:指承包工程维修养护工作的历时。
1.12 天:指日历天。
1.13 书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电报、电传、传真和电子邮件。
1.14 不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。
第2条 合同文件
组成合同的各项文件应能相互解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,除专用合同另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下
2.1 合同(包括补充合同或协议)。
2.2 中标通知书
2.3 招标文件
2.4 专用合同条款。
2.5 通用合同条款。
2.6 技术条款。
2.7 组成合同的其它文件。
第3条 合同使用的语言文字和适用法律
3.1 本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
3.2 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。
3.3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法;没有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺,经发包人批准后执行。
第4条 联络
本合同中有关各方的联络应以书面形式为准,并应送达双方约定的地点,办理签收手续。
2.双方主要义务和责任
第5条 发包人主要义务和责任
5.1 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。
5.2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
5.3 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
5.4 按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。
5.5 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
5.6 按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第6条 承包人主要义务和责任
6.1 在签订合同后及时进入维修养护现场,完成维修养护准备工作,并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示,严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。
6.2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划,并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施,保证按国家有关规定文明施工。
6.3 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
6.4 自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等,并承担一切费用。
6.5 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护,造成损坏承担一切费用。
6.6 在维修养护工作完成后,及时拆除临时设施,清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。
6.7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
6.8 按专用条款的约定,提供有关维修养护资料和文件。
第7条 发包人代表
发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施,并将被指派人的姓名通知承包人,承包人应执行其指示。
第8条 承包人代表
承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3.工作进度
第9条 实施计划
承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示,编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见,逾期不批复,可视为该实施计划已经批准。
第10条 延误开工
发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件,可以延长工期的,承包人有权提出延长工期的要求,由此增加的费用和工期延误由发包人承担;不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第11条 暂停工作
发包人认为有必要时,可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示,承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作,承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时,承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
第12条 单项维修工作工期延误
发生以下情况造成工期延误时,由发包人承担责任
12.1 增加合同中任何单项项目的工作内容。
12.2 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。
12.3 改变合同中任何一项工作的标准或性质。
12.4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
12.5 不可抗力:承包人在以上情况发生后2天内,就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误,由承包人承担责任,并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。
第13条 单项维修养护工作工期提前
某项工作如需要提前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划,发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容:
13.1 提前的时间。
13.2 承包人采取的赶工措施。
13.3 发包人为赶工提供的条件。
13.4 赶工费用和奖金。
4.质量与检验
第14条 质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系,并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告,报送发包人审批。
第15条 检查和返工
承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示,对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺,进行全过程的质量检查,详细作好记录,填制工程质量评定表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验,并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工,承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用,由发包人承担责任。
以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。
第16条 质量要求
质量应达到水利行业的质量检验评定标准,水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量标准和要求,由承包人承担返工费用;能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工,并承担违约责任;不能返工的由承包人承担违约责任。
因发包人原因达不到约定的质量标准和要求,由发包人承担返工的费用。
双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定的部门裁定,发生的一切费用由责任方承担。
5.合同价款与支付
第17条 合同价格调整
合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。
17.1 发包人确认的变更。
17.2 专用合同条款约定的其他增减和调整。
承包人在上述情况发生后,将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人。
第18条 月维修养护付款申请报告的核实确认
承包人按专用合同条款约定的时间,向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款,若月维修养护付款申请报告需要修改,承包人应按发包人的指示进行修改,重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。
第19条 维修养护款支付
发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度,直至停止工作,发包人承担违约责任。
若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。
第20条 维修养护款结算
维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。
6.变更
第21条 变更
21.1 变更的范围和内容:
(1)取消合同中任何一项工作。
(2)改变合同中任何一项工作的标准和性质。
(3)改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
21.2 变更的程序和指示:
(1)承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行,若不同意变更,应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人,则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。
(2)没有发包人的指示,承包人不得擅自进行变更。
第22条 确定变更价款和工期
做出第21条规定的变更后,如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动,影响了其原定维修养护费用时,应在双方协商的时间内,由承包人提出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定;除此之外,不予调整合同价款。
因承包人违约必须作出的变更,因而增加的费用和工期延误,责任由承包人承担。
7.验收
第23条 验收
合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。
23.1 阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后,承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。
23.2 合同期满验收
合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料)。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人。
8.争议、违约和索赔
第24条 争议的解决
发包人和承包人出现争议时,要求调解、仲裁或诉讼的,可按专用合同条款的约定,采用以下的方式解决:
24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于一方原因使调解结果无法执行,任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。
24.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应继续履行合同。
第25条 违约
发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。
承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求,或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为,发包人对承包人发出书面警告限期整改,暂停支付维修养护款,直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用,并按合同规定支付违约金,并赔偿因违约给发包人造成的损失。
除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除合同,应提前7天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
第26条 索赔
发包人未能履行合同约定的义务和责任,承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔:
26.1 索赔事件发生后7天内,向发包人提交索赔的申请报告。
26.2 索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。
26.3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核,并做出决定,发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复,应视为批准。
9.其他
第27条 安全施工
承包人应按合同规定,认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定,检查、监督上述工作的实施,对承包人故意延误或拒绝改正的,有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
发生重大伤亡事故,承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。
第28条 专利技术和合理化建议
发包人要求承包人采用专利技术时,须负责办理相应的申报、审批手续,承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时,须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。
承包人提出合理化建议涉及到的变更,应以书面形式提交发包人,若建议被采纳,需由发包人发出变更指示后方可实施。
第29条 不可抗力
不可抗力发生后,承包人应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向发包人通报情况,按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况,直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。
第30条 因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。
30.1 工程本身的损害由发包人承担。
30.2 人员伤亡由其所属方负责,并承担相应费用。
30.3 造成承包人设备、机械的损坏等损失,由承包人承担。
30.4 所需清理修复工作的费用由发包人承担。
第31条 合同的生效与终止
本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满,维修养护工作终止,未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后,并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时,合同自然终止。
专用合同条款
前言
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1.词语涵义及合同条件
第1条 词语涵义
1.1 发包人:_____________________________________________
1.2 承包人:_____________________________________________
1.3 发包人代表:_________________________________________
1.4 承包人代表___________________________________________
1.5 承包期:自_______年______月______日开始,至_______年______月______日终止。历时总天数_______天。
第2条 合同文件
若还有其他构成合同的文件时,按照签署日期的先后,插入合同中,签署日期在后的应排在前面,并列出全部文件的名称和顺序。
第3条 合同使用的语言文字和适用法律(示例,仅供参考)
如果双方商定合同使用语言文字为汉语即:3.1本合同使用的语言文字是汉语。
2.双方主要义务和责任
第5条 发包人主要义务和责任
5.1 审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间 __________________________________________________________________
5.2 审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间:________________
5.3 ____________________________________________________________
5.4 ____________________________________________________________
第6条 承包人主要义务和责任_______________________________________
3.工作进度
第12条 单项维修工作工期延误______________________________________
第13条 工期提前__________________________________________________
4.质量与检验
第14条 质量管理__________________________________________________
第16条 质量要求__________________________________________________
5.合同价格与支付
第17条 合同价格及调整____________________________________________
第19条 维修养护款支付____________________________________________
第20条 维修养护款结算____________________________________________
6.变更
第22条 确定变更价格和工期________________________________________
7.验收
第23条 验收______________________________________________________
8.争议、违约和索赔
第24条 争议的解决________________________________________________
第25条 违约______________________________________________________
第26条 索赔______________________________________________________
9.其他
第28条 专利技术和合理化建议______________________________________
技术条款
1.一般规定
第1条 说明
1.1 工程概况:
(1)工程位置:所属县;上下邻接;起至桩号等。
(2)工程类别:堤防工程,险工、控导护滩(岸)、防护坝工程,水闸工程等。
(3)工程数量:堤防长度、险工、控导护滩(岸)、防护坝工程座数及坝垛数、水闸座数等。
1.2 水文气象:气象特征、降水量及分布、气温
1.3 对外交通条件________________________________________________
第2条 合同项目工作范围及内容(承包范围及内容)___________________
第3条 维修养护工作会议与报表
3.1 发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议,检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况,协调解决维修养护工作中存在的问题。
3.2 承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进度报告,其主要内容有:上周(或月)维修养护工作进度计划、要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周(月)采取的改进措施;维修养护工作质量(含质量事故和质量缺陷记录及处理情况)等。
第4条 质量管理
4.1 承包人应建立质量保证体系,选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查,及时向发包人报告检查中发现的问题,并提供必要的资料。
4.2 单项维修养护工作完成后,承包人应认真进行质量检查,符合工程维修养护标准后,报请发包人检查验收。
第5条 治安保卫与维修养护工作安全
5.1 承包人应教育维修养护人员遵纪守法,维护工地社会治安,协助治安管理机构做好治安保卫工作。
5.2 承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责,并制定安全防护规程,定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内设置必要的标志和信号。
第6条 环境保护
6.1 承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章,禁止随意弃土、堆放材料,禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器,不得使有害物质(扬尘、废水、废油)污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿,承包人应负全部责任。
6.2 承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生,设置足够的临时卫生设施,定期清理维修养护废弃物和垃圾,并将其运至指定地点进行处理。
6.3 在全部维修养护工作完成后,除已征得发包人同意的外,承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施,由发包人与承包人协商解决处理的办法。
第7条 技术标准和规范
7.1 承包人在执行本合同时,所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。本合同引用的标准和规程、规范(不限于):
(1)《堤防工程施工规范》(SL260-98)
(2)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)
(3)《水利水电建设工程验收规程》(SD223-1999)
(4)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(SL239-1999)
(5)《黄河防洪工程施工质量评定规程》(试行)水利部黄河水利委员会
(6)《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》
(7)《黄河水利工程维修养护标准》(试行)水利部黄河水利委员会
(8)《堤防工程养护修理规程》(征求意见稿)
(9)《水闸技术管理规程》(SL75-94)
(10)《水闸工程管理技术规范》(SL170-98)
(11)《水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》(试行)
(12)《水闸安全鉴定规定》(SL214-98)
2.工程维修养护
承包人应对工程进行日常巡查、保养和防护,及时恢复或局部改善原有工程面貌,保持工程完整、安全和正常运用;降雨期间应加强巡查,对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施(如对积水进行合理排除或圈堵,及时关闭护路闸等)。
第8条 堤防工程
8.1 堤顶维修养护
(1)堤顶高程、宽度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。
(2)未硬化堤顶应保持花鼓顶,达到饱满平整,无车槽及明显凸凹、起伏;降雨期间及时排水,雨后无积水,平均每5.0米长堤段纵向高差不应大于0.1米,横向坡度宜保持在2%-3%。
(3)硬化堤顶应保持无积水、无杂物,堤顶整洁,路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。
(4)泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护,保持顶面平顺,无明显凸凹、起伏。
(5)堤肩应达到无明显坑洼,堤肩线平顺规整,应植草防护。
(6)边埂应达到埝面平整,埝线顺直,无杂草。
(7)堤防土牛应达到顶平坡顺,边角整齐,规整划一。
(8)备防石位置合理,摆放整齐,便于管理与抢险车辆通行,无坍垛、无杂草杂物,垛号、方量等标注清晰。
(9)管护基地房台应达到边坡平顺、台面平整清洁、规整化一。
(10)堤防路口不能蚕食堤顶,硬化路口路面坚固无损。
(11)未硬化堤顶的维修养护应做到:
①根据堤顶干燥程度,及时进行洒水养护。
②对堤顶坑凹及时进行补土填平、夯实,雨后进行刮平碾压。
③堤顶泥泞期间及时关闭护路闸(杆)、排除积水。
8.2 堤坡(淤区边坡)维修养护
(1)堤坡(淤区边坡)应保持竣工验收时的坡度,坡面平顺,无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物,无违章垦植及取土现象,堤脚线明确。
(2)淤背区、淤临区、前戗、后戗高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持顶面平整,沟、埂整齐,内外缘高差符合设计要求。
(3)砌石堤坡和混凝土堤坡按险工、控导工程养护标准执行。
(4)对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等,应及时按标准进行恢复,严格掌握工程质量。
(5)上堤辅道应保持完整、平顺,无沟坎、凹陷、残缺,无蚕食侵蚀堤身现象。
8.3 护堤地维修养护:护堤地要达到地面平整,边界明确,界沟、界埂规整平顺,无违章取土现象,无杂物。
第9条 险工、控导、护滩(岸)、防护坝工程
9.1 坝、垛、护岸顶面
(1)宽度、高程符合竣工验收时或设计标准,顶面平整,无凸凹、裂缝、陷坑、浪窝,无乱石、杂物及高秆杂草等。
(2)沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落;眉子土(边埂)平整、无缺损。
(3)备防石位置合理,摆放整齐,便于管理与抢险交通,无坍垛、无杂草杂物,坝号、垛号、方量等标注清晰。
9.2 护坡
(1)土坝坡:坡面平顺,草皮覆盖完好,无高秆杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑。
(2)散抛块石护坡:坡面平顺,无浮石、无游石、无缺石,无明显外凸里凹现象,保持坡面清洁。
(3)干砌石护坡:坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密,无松动、塌陷、架空,灰缝无脱落,坡面清洁。
(4)浆砌石护坡:坡面平顺、清洁,灰缝无脱落,无松动、变形。
9.3 根石
(1)根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整,无浮石、杂物。
(2)根石坡平顺,无明显外凸里凹现象,无浮石、游石。
(3)联坝参照堤防工程标准执行。
第10条 水闸工程
10.1 管理范围内应保持整洁美观,搞好绿化美化。
10.2 土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等;排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效;土石结合部无异常渗漏。
10.3 石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失;墩墙无倾斜、滑动,无勾缝脱落;排水设施无堵塞、损坏、失效。
10.4 混凝土建筑物(含钢丝网水泥板)无裂缝、腐蚀、非正常磨损、剥蚀、露筋(网)及钢筋锈蚀等情况。
10.5 水下工程无冲刷破坏;消力池、门槽内无砂石杂物;伸缩缝止水无损坏;门槽、门坎的预埋件无损坏。
10.6 闸门无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉锈蚀、松动;支承行走机构运转灵活;止水装置完好;门体表面涂层无大面积剥落。
10.7 启闭设备运转灵活、制动性能良好,无腐蚀,运用时无异常声响;钢丝绳无断丝、锈蚀,端头固定符合要求;零部件无缺损、裂纹、非正常磨损,螺杆无弯曲变形;油路通畅,油量、油质合乎规定要求。
10.8 机电设备及防雷设施的设备、线路正常,接头牢固,安全保护装置是动作准确可靠,指示仪表指示准确、接地可靠,绝缘电阻值合乎规定,防雷设施安全可靠,备用电源完好可靠。
第11条 围堤、格堤、防汛道路
参照堤防工程标准执行。
第12条 生物防护工程
12.1 防浪林、行道林、适生林、护堤地林及险工、控导、护滩(岸)、水闸的树木生长旺盛,无病虫害,无滥砍滥伐和人、畜破坏。行道林和险工、控导、水闸的树木修剪整齐、美观,鱼鳞坑、浇水沟规整,存活率达到98%以上。防浪林、适生林、护堤地林株行距适宜,存活率应达95%以上;林区无高秆杂草。
12.2 堤防、险工、控导、水闸等适宜植草的工程部位,草皮整洁美观,覆盖率达到95%以上,无高秆杂草。
12.3 有景观功能的工程绿化,可参照园林景区进行养护。
第13条 管理设施
13.1 位移、渗流、应力应变、震动反应等安全监测设施完好。
13.2 远程监控系统的现场设施、设备(仪器、传感器等)完好无损坏,运行正常。
13.3 排水沟完好,畅通无损坏,无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂,接头无漏水、阻塞,出口无冲坑悬空,沟内无淤泥、杂物。
13.4 公里桩、百米桩、边界桩、断面桩、坝号桩、高标桩、交界牌、指示牌、标志牌、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固,布局合理、尺度规范,标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢失。
13.5 水尺无损坏,标尺清晰,基座涂层无脱落;测流测沙桥完整、稳固,铁件无锈蚀、无涂层脱落。
13.6 照明、通讯、安全防护等设施完好。
13.7 护路闸(杆)开合灵活,标识齐全、醒目美观,埋设坚固无损坏,涂层无脱落。
13.8 管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙房等,坚固完整、门窗齐全无损坏,墙体无裂缝、墙皮无脱落,房(屋)顶不漏水。
13.9 景点建筑物、构筑物及其他设施干净整洁无损坏、涂层醒目无脱落。
第14条 工程资料
工程检查记录要清晰、准确、完整、规范,各类工程的维修养护资料要清晰整洁,内容真实、齐全、准确、规范,并要求及时上报、存档。
维修养护资料包括:内部工作制度和办法,汛前汛后工程普查资料,险工、控导工程根石探测资料,堤防隐患探测资料,维修养护方案及实施计划,工程鉴定资料,原材料质量鉴定资料,检查检测试验资料,单项工程维修养护工作总结,维修养护大事记,维修养护日志,维修养护工作总结报告等。
第五篇:水利工程维修养护合同范本
个人收集整理文档 勿用做商业用途
正文:
水利工程维修养护合同 水利工程维修养护合同
合同编号:___________
发包人:____________________________________________
承包人:____________________________________________
维修养护工程名称:__________________________________
依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包人)与_________(以下简称承包人)就_________工程维修养护工作地有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_______________元.一、本合同地地词语涵义与下述第二条所列地通用条款中地词语涵义相同.二、本合同地组成文件及解释顺序为
1.合同(包括补充合同和协议)
2.中标通知书
3.招标文件
4.专用合同条款
5.通用合同条款
6.技术条款
7.组成合同地其它文件.上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订地所有协议、会谈纪要以及相互承诺地一切文件.三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,并承担合同约定地全部义务和责任.四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定地全部义务和责任.五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效.六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力.副本_______份,其中:发包人_______份,承包人_______份.发包人(公章):___________ 承包人(公章):___________ 法定代表人(签章):_______ 法定代表人(签章):_______ / 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
委托代理人:_______________ 委托代理人:_______________ 电话:_____________________ 电话:_____________________ 传真:_____________________ 传真:_____________________ 地址:_____________________ 地址:_____________________ 邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________ 开户银行:_________________ 开户银行:_________________ 帐号:_____________________ 帐号:_____________________ _________年______月______日
_________年______月______日 签订地点:_________________ 签订地点:_________________
附件 通用合同条款
1.词语涵义及合同文件
第1条 词语涵义
除专用合同条款另有约定外,合同中用词用语具有本条所赋予地涵义
1.1 发包人:指专用合同条款中写明地当事人.1.2 承包人:指专用条款写明地与发包人正式签署合同地当事人.1.3 发包人代表:指发包人履行本合同地全权负责人.1.4 承包人代表:指承包人履行本合同地全权负责人.1.5 合同:指由发包人与承包人为完成商定地工程维修养护工作,明确相互权利、义务关系地协议.1.6 投标文件:指承包人为完成本合同规定地各项工作,向发包人提交地投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求地文件.1.7 中标通知书:指发包人正式向承包人授标地通知书.1.8 工程维修养护:指对工程地安全检查、日常巡查、防护、保养、维修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌.1.9 合同价格:指合同中写明地为完成合同规定地各项工作应付给承包人地总金额.1.10 费用:指为实施本合同所发生地所有开支.包括管理费和分摊地其它费用.1.11 承包期:指承包工程维修养护工作地历时.1.12 天:指日历天.1.13 书面形式:指任何手写、打印、印刷地各种函件,包括电报、电传、传真和电子邮件.1.14 不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行地不可预见、不可避免并不能克服地客观情况.第2条 合同文件
组成合同地各项文件应能相互解释,互为说明.当合同文件出现含糊不清或不一致时,除专用合同另有约定外,解释合同文件地优先顺序如下
2.1 合同(包括补充合同或协议)./ 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
2.2 中标通知书
2.3 招标文件
2.4 专用合同条款.2.5 通用合同条款.2.6 技术条款.2.7 组成合同地其它文件.第3条 合同使用地语言文字和适用法律
3.1 本合同使用地语言文字为汉语或专用合同条款约定地其他语言.3.2 本合同适用地法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会地规章以及工程所在地地地方性法规和规章.3.3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定地国家和行业标准以及黄河水利委员会地规定和管理办法;没有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定地时间和要求提出维修养护工艺,经发包人批准后执行.第4条 联络
本合同中有关各方地联络应以书面形式为准,并应送达双方约定地地点,办理签收手续.2.双方主要义务和责任
第5条 发包人主要义务和责任
5.1 按专用条款约定地时间审查批复承包人上报地维修养护期内地总体维修养护计划.5.2 按专用条款约定地时间审查批复承包人上报地单项维修养护计划.5.3 按专用条款约定地时间向承包人提供与工程维修养护相关地档案资料.5.4 按专用条款约定地时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据.5.5 按专用条款约定地时间向承包人提供维修养护人员及设备地驻留场地.5.6 按专用条款地约定向承包人按时支付维修养护款.第6条 承包人主要义务和责任
6.1 在签订合同后及时进入维修养护现场,完成维修养护准备工作,并认真执行发包人发出地与合同有关地任何指示,严格按照合同中规定地标准及质量要求完成维修养护工作.6.2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划,并提交发包人审批.维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施,保证按国家有关规定文明施工.6.3 遵守环境保护地法律、法规、规章及技术条款有关规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失.6.4 自行解决维修养护工作中地用电、用水、排水、照明、通信等,并承担一切费用./ 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
6.5 负责承包范围内所有工程及设施地保护工作.维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物地保护,造成损坏承担一切费用.6.6 在维修养护工作完成后,及时拆除临时设施,清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物.6.7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等.6.8 按专用条款地约定,提供有关维修养护资料和文件.第7条 发包人代表
发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作地实施,并将被指派人地姓名通知承包人,承包人应执行其指示.第8条 承包人代表
承包人为实施本合同发出地一切函件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效.3.工作进度
第9条 实施计划
承包人应按技术条款规定地内容和发包人地指示,编制实施计划提交发包人审批.发包人按专用条款规定地时限内予以批复或提出修改意见,逾期不批复,可视为该实施计划已经批准.第10条 延误开工
发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件,可以延长工期地,承包人有权提出延长工期地要求,由此增加地费用和工期延误由发包人承担;不可以延长工期地按专用条款地约定给承包人予以赔偿.第11条 暂停工作
发包人认为有必要时,可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作地指示,承包人应按发包人指示立即停止工作.不论由于何种原因引起地暂停工作,承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障.当维修养护工作具备复工条件时,承包人应按照发包人发出地复工通知中指定地时间复工.若承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加地费用和工期延误责任由承包人承担.第12条 单项维修工作工期延误
发生以下情况造成工期延误时,由发包人承担责任
12.1 增加合同中任何单项项目地工作内容.12.2 增加合同中任何单项项目地工程量超过专用合同条款约定地百分比.12.3 改变合同中任何一项工作地标准或性质.12.4 合同中涉及地由发包人责任引起地工期延误.12.5 不可抗力:承包人在以上情况发生后2天内,就延误地原因、项目内容、延期要求和因此发生地费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复.4 / 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
发包人收到报告后7天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认.非上述原因造成地工期延误,由承包人承担责任,并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金.第13条 单项维修养护工作工期提前
某项工作如需要提前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,完工日期可以提前.承包人按此协议修订进度计划,发包人应在2天内给予批准.发包人应为赶工提供方便条件.提前完工协议应包括以下主要内容:
13.1 提前地时间.13.2 承包人采取地赶工措施.13.3 发包人为赶工提供地条件.13.4 赶工费用和奖金.4.质量与检验
第14条 质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系,并按专用合同条款约定地时间将一份包括质量管理机构地组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等地维修养护质量保证措施报告,报送发包人审批.第15条 检查和返工
承包人应严格按照技术条款地规定和发包人地指示,对维修养护使用地材料和工程设备以及其维修养护工艺,进行全过程地质量检查,详细作好记录,填制工程质量评定表,定期提交发包人审查.承包人应随时接受发包人地检查检验,并为检查检验提供便利地条件.承包人应按发包人地要求对于不合格地维修养护项目进行修补返工,承担由自身原因导致修补返工地费用.因发包人原因增加地费用,由发包人承担责任.以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起地质量问题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生地费用.以上检查检验不应影响维修养护地正常进行.如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加地费用由发包人承担.第16条 质量要求
质量应达到水利行业地质量检验评定标准,水利行业没有具体标准地项目应达到技术条款地质量要求.因承包人原因达不到约定地质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定地质量标准和要求地,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求地时间返工,直到符合约定地质量标准和要求,由承包人承担返工费用;能返工但返工不可能达到约定地质量标准和要求,承包人应按发包人要求地时间返工,并承担违约责任;不能返工地由承包人承担违约责任.因发包人原因达不到约定地质量标准和要求,由发包人承担返工地费用.双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定地部门裁定,发生地一切费用由责任方承担./ 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
5.合同价款与支付
第17条 合同价格调整
合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自改变.在发生下列情况之一时可作调整.17.1 发包人确认地变更.17.2 专用合同条款约定地其他增减和调整.承包人在上述情况发生后,将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人.第18条 月维修养护付款申请报告地核实确认
承包人按专用合同条款约定地时间,向发包人提交月维修养护付款申请报告.发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付地维修养护款,若月维修养护付款申请报告需要修改,承包人应按发包人地指示进行修改,重新提交月维修养护付款申请报告.发包人应在3天内对修改后地月进度付款申请报告签字确认.第19条 维修养护款支付
发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度,直至停止工作,发包人承担违约责任.若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付维修养护款.协议应明确约定付款日期和利息计算方法.第20条 维修养护款结算
维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定地时间向发包人提交完工结算报告.发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定地时间内办理结算.6.变更
第21条 变更
21.1 变更地范围和内容:
(1)取消合同中任何一项工作.(2)改变合同中任何一项工作地标准和性质.(3)改变合同中任何一项工作地完工日期或改变已经批准地施工顺序.21.2 变更地程序和指示:
(1)承包人收到发包人发出地变更后必须按变更要求执行,若不同意变更,应在2天内答复发包人.承包人未在2天内答复发包人,则视为承包人已同意发包人提出地变更要求.(2)没有发包人地指示,承包人不得擅自进行变更.第22条 确定变更价款和工期 / 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
做出第21条规定地变更后,如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动,影响了其原定维修养护费用时,应在双方协商地时间内,由承包人提出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期地变更决定;除此之外,不予调整合同价款.因承包人违约必须作出地变更,因而增加地费用和工期延误,责任由承包人承担.7.验收
第23条 验收
合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收.23.1 阶段验收或单项维修养护工作验收.承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后,承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交地验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告地附件.23.2 合同期满验收
合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料).发包人应在收到承包人提交地验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人.8.争议、违约和索赔
第24条 争议地解决
发包人和承包人出现争议时,要求调解、仲裁或诉讼地,可按专用合同条款地约定,采用以下地方式解决:
24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于一方原因使调解结果无法执行,任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议.24.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构.任何一方均可将争议提交专用合同条款约定地仲裁机构仲裁或向有管辖权地人民法院诉讼.发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行地工作,双方都应继续履行合同.第25条 违约
发包人不能按合同约定履行自己地义务及发生其他使合同无法履行地行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约导致承包人增加地费用和赔偿因违约给承包人造成地损失.承包人不能按发包人批准地进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定地要求,或发生不能履行合同规定地义务以及使合同无法履行地行为,发包人对承包人发出书面警告限期整改,暂停支付维修养护款,直至解除合同.承包人应承担采取改正措施所增加地费用,并按合同规定支付违约金,并赔偿因违约给发包人造成地损失.除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上/ 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
述违约责任后仍应继续履行合同.因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除合同,应提前7天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任.第26条 索赔
发包人未能履行合同约定地义务和责任,承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔:
26.1 索赔事件发生后7天内,向发包人提交索赔地申请报告.26.2 索赔申请报告应有索赔事件发生时地有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用地计算依据.26.3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核,并做出决定,发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复,应视为批准.9.其他
第27条 安全施工
承包人应按合同规定,认真做好施工安全工作.发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定,检查、监督上述工作地实施,对承包人故意延误或拒绝改正地,有权责令其停工整改.承包人按有关规定和合同约定,承担由于自身安全措施不力造成事故地责任和因此发生地费用.发生重大伤亡事故,承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门.同时按国家有关规定处理.第28条 专利技术和合理化建议
发包人要求承包人采用专利技术时,须负责办理相应地申报、审批手续,承担申报、试验等费用.承包人提出使用专利技术时,须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等地诉讼及承担有关费用地约定后承包人才能实施.承包人提出合理化建议涉及到地变更,应以书面形式提交发包人,若建议被采纳,需由发包人发出变更指示后方可实施.第29条 不可抗力
不可抗力发生后,承包人应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向发包人通报情况,按专用合同条款约定地时间向发包人报告损失情况和清理、修复地费用.灾害继续发生,承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况,直到灾害结束.发包人应对灾害处理提供必要条件.第30条 因灾害发生地费用按下列规定由双方分别承担.30.1 工程本身地损害由发包人承担.30.2 人员伤亡由其所属方负责,并承担相应费用.30.3 造成承包人设备、机械地损坏等损失,由承包人承担.30.4 所需清理修复工作地费用由发包人承担.第31条 合同地生效与终止 / 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
本合同自发包人和承包人地法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效.承包期满,维修养护工作终止,未完承包工作内容按专用条款约定地方式处理后,并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行地其他义务时,合同自然终止.专用合同条款
前言
专用合同条款中地各条款是补充和修改通用合同条款号相同地条款或当需要时增加新地条款,两者应对照阅读.一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改地部分仍有效.1.词语涵义及合同条件
第1条 词语涵义
1.1 发包人:_____________________________________________
1.2 承包人:_____________________________________________
1.3 发包人代表:_________________________________________
1.4 承包人代表___________________________________________
1.5 承包期:自_______年______月______日开始,至_______年______月______日终止.历时总天数_______天.第2条 合同文件
若还有其他构成合同地文件时,按照签署日期地先后,插入合同中,签署日期在后地应排在前面,并列出全部文件地名称和顺序.第3条 合同使用地语言文字和适用法律(示例,仅供参考)
如果双方商定合同使用语言文字为汉语即:3.1本合同使用地语言文字是汉语.2.双方主要义务和责任
第5条 发包人主要义务和责任
5.1 审查批复承包人上报地整个维修养护期内地总体维修养护计划地时间
__________________________________________________________________
5.2 审查批复承包人上报地单项维修养护计划地时间:________________
5.3 ____________________________________________________________
5.4 ____________________________________________________________
第6条 承包人主要义务和责任_______________________________________
3.工作进度
第12条 单项维修工作工期延误/ 10
个人收集整理文档 勿用做商业用途
______________________________________
第13条 工期提前______________________________________________ / 10