承包商要承担工期顺延的举证责任（精选5篇）

第一篇：承包商要承担工期顺延的举证责任

承包商要承担工期顺延的举证责任-工程纠纷律师

——某房地产开发公司与某建设集团公司工程逾期竣工纠纷案

建设工程施工合同纠纷案件常见的两种情况：一种是承包商为原告，以建设方为被告的拖欠工程款案件；另一种是建设方为原告，以承包商为被告的逾期竣工违约赔偿或质量赔偿案件，尤以逾期竣工违约金赔偿为多，且一方提起诉讼或仲裁时，另一方往往提起反诉或反请求。而在逾期竣工违约赔偿案件中，最重要最关键的是对可顺延工期天数的认定，即证明的标准，也就是指承担举证责任一方提供的证据对待证事实加以证明所要达到的程度。在司法实践中，尽管对工期顺延所要达到的证明标准存在巨大的认识差异而导致截然不同的判决结果，但在法律日趋完善、统一的情况下，则对承包商工期顺延的举证标准提出了更高要求。【案件基本事实】

2003年1月，申请人某房地产开发公司（以下简称申请人）与被申请人某建设集团公司（以下简称被申请人）就某别墅工程签订了《建设工程施工合同》（以下简称施工合同）。双方约定了施工承包范围；总承包价为1.2亿元；该总承包价为施工单位包干价，一次包死；工程总工期为 380日历天；合同通用条款第13.1条约定：“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按照约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师统一工期顺延的其他情况；”第13.2条约定：“承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。”第14.1条约定：“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。”2003年5月双方又签订《补充协议》约定：“由于承包人原因造成每个单位工程逾期不能完工的，延期十天以内（包括十天），承包人承诺每延期一天向发包人支付伍仟元人民币违约金；延期超过十天之后，承包人承诺每延期一天向发包人支付壹万元人民币违约金；延期二十天以内（包括二十天），承包人承诺每延期一天向发包人支付壹万伍仟元人民币违约金；发包人有权在结算时扣除上述违约金。”

上述合同及协议签订后，被申请人组织工程施工，最终整个工程于2006年通过综合竣工验收。此后，双方进行了长达2年的结算，但最终没有达成一致意见。后申请人依据合同仲裁条款提起仲裁，要求被申请人支付工程逾期竣工违约金2000余万元。

庭审中，申请人称，在合同履行过程中，申请人按照合同约定足额支付了工程价款，但由于被申请人原因（缺少劳动力、施工组织管理混乱、工程不配套、管理失控等），工期一再拖延，使申请人由于向第三方（房屋购买人或租用人）延期交楼及延期办理房地产证承担了巨额赔偿责任。因此，被申请人应承担逾期竣工的违约责任，按照约定支付工期违约金。被申请人答辩称工程逾期未能按照约定日期竣工的责任完全在于申请人自己。合同履行过程中，诸多申请人的原因影响了施工进度：施工场地拆迁滞后导致部分工程不能按期开工；部分工程地基处理需要一定时间；迟延提供施工图纸和组织设计交底工作；未能及时足额支付工程进度款；大量地、不间断地反复变更修改施工图设计增加了施工量；迟延确认暂估价设备材料；直接发包工程影响作业面等因素。同时被申请人提出双方约定的违约金过高，应依法予以调整。【审理认定与判决】 仲裁庭认为本案合同及补充协议的签订是双方当事人真实意思的表示，内容和形式均未违反强行性法律规范，应为有效，双方当事人均应善意地行使合同和协议的权利，履行合同和协议的义务。因此，本案合同及补充协议将作为仲裁庭进行实体审理的依据。

仲裁庭认为，根据双方合同及补充协议，工程施工过程中，工期如有变更，被申请人应按时申报，请求顺延工期，由申请人来确认是否准予工期顺延。【顺延工期是合同标的变更，合同标的变更必须双方达成一致意见】但在本施工合同履行过程中，被申请人未有申报由于上述答辩事由而申请过顺延工期的报告，也未有申请人工程师顺延工期的批准文件，因此，被申请人的辩解不能成立。据此，仲裁庭认为，本案工程工期延误的主要责任在被申请人，但仲裁庭经过综合考虑本案的实际情况和被申请人明确提出申请人主张的违约金过高应予减少的意见。虽然申请人计算的违约金数额有协议约定，但仲裁庭亦认为申请人主张的违约金数额占合同造价的比例实属过高，且申请人也未提出因延误工期造成实际损失的数额和相关证据，仲裁庭根据《合同法》第114条规定的精神，认为被申请人支付申请人延误工期违约金的数额应为合同总价的2.5%较为合理，故裁定被申请人向申请人支付违约金300万元。

【本案的解析】

此案被申请人输在其提供的相关证据没有达到工期顺延的证明标准，因此应该承担相应的举证不能责任。按照举证责任的分配：发包人只要将合同工期、实际工期进行比较就能得出工期延误的天数，证明承包人的实际工期超过了合同约定的工期就行了。而对于承包人则不然。本案中承包人通过来往函件等证据资料一定程度仅举证证明了可能引起工期延误的因素，比如说迟延开工、设计变更、未及时付款、图纸延误等，这些因素不可避免对工程延误都有一定的影响，但是没有举证证明这些因素确实导致了工期延误以及实际延误的天数。按照顺延工期的证明标准，承包商需要证明确实存在顺延工期的事项、实际延误的天数，且在关键性路上即有因果关系；同时，本案承包商在上述影响工期的事由发生后，没有遵循和按照合同约定程序及时提出顺延工期的要求，承包商在履约过程中缺乏证据意识导致相关证据缺失，根本无法给出顺延的工期天数。

因此，承包人要增强合约意识，加强合同的风险管理。在合同履行过程中，严格按照合同约定进行管理，在可能造成工期延误情况下按照合同约定的条件和程序发出工期延误说明函件，进行签证，以满足案件审理时的举证标准，以避免遭到工期索赔。

第二篇：工期顺延申请表

工期顺延申请表

致：美仑国际酒店管理学院

由于贵公司自身多种原因，造成我温建总公司在建工程行政楼、会议中心项目滞后，无法按原合同按期完成主楼各项目，现申请工期顺延至2007年8月31日，主要原因如下：

1、行政楼、会议中心所有塑钢窗制作安装方案于2007年6月22日

才制定出台，并下发至我项目部，本分项工程周期为45天，即2007年6月22日—2007年8月8日；

2、外墙漆施工方案于2007年7月3日才制定出台，并下发至我项

目部，本分项工程周期为45天，即2007年7月3日—2007年8月18日；

3、我项目部于2007年7月4日上报贵公司的行政楼、会议中心在建项目所需要的所有灯饰，至今没有回复我项目部，我项目部现无法购买，直接影响施工进度；

4、由于我项目部设计变更较多，回复时间过长，直接影响施工进度；

5、关于弱电施工问题我项目部于2007年5月份向甲方提出弱电施

工队伍进场，但至今未得到回复。

综合上述情况，将直接影响我项目部外架拆除、局部屋面瓦的安装、在建工程散水的施工。

请贵公司尽快回复，以便我项目能顺利施工。

温建总公司驻美仑指挥部

2007年7月17日

现在大厦精装工程正处于抢工阶段，我公司正全力组织300多人力和物力狠抓施工进度及质量，但原定于2009年5月21日前完工并交付的消防专业未按时交付我方，推迟至2009年5月26日，致使我方无法封板,工期只能后延。对此期间的工期顺延，并非我方的违约造成，因此，我方不应承担任何违约责任。综上所述，我方请求在甲方确认6月20日竣工的基础上交工日期顺延五天，敬请贵方批准！

顺祝

商祺

第三篇：工期顺延申请书

工期顺延申请书

神华国能焦作电厂有限公司：

我单位承建贵公司焦作电厂上大压小异地扩建工程2*660MW超超临界机组厂外补充水管道采购及安装施工工程。该工程合同中第三条约定，开工日期为：2014年3月20日，竣工日期为2014年7月18日。合同工期总日历天数120天，实际开工日期以发包方书面通知时间为准。

我单位实际开工时间为2014年7月2日（有发包方书面通知依据）。因为种种原因（非承包方原因造成）该工程没能按合同约定完工，故不能用该合同第十条35.2内容进行考核我单位（按合同工期每延误一天处罚1000元）。影响工程工期的原因如下：

1、阻工：百姓阻挠施工相当严重，几乎天天有阻工，协调非常困难，致使施工严重滞后，造成工期延缓的重要原因；

2、由于发包方没按合同约定提供工作面，加上施工线路发生变化，大多工作面都在老百姓的田地，发包方不能及时满足老百姓赔付的要求，严重阻挠施工，影响施工和工期；

3、施工沿线涉及老百姓祖坟、树苗、果苗、绿化树木的部分赔偿不到位，也严重影响施工和进度；

4、施工沿线过省道、县道、大文案立交、铁路、光缆、电力电缆、燃气管道、穿越东湖的协调工作没有及时完成，影响了施工和进度；

5、管线的延长和部分地段的改线延长，也增加了施工时间；

6、沿途障碍物、门面房门前、市场门前的住户由于赔付原因老百姓目前还在阻挠施工；我公司主动配合发包方协调办协调影响施工的人员和单位的关系，有了明显的施工进度并垫付了大笔资金。

综合上述种种原因，我公司特向发包方申请顺延工期的时间为以实际完成日期为竣工日期。

项目部经理：马建民

北京市市政一建设工程有限责任公司

2014年7月25日

第四篇：工期顺延申请报告

工期顺延申请报告

尊敬的宜宾市凉水湾旅游发展有限责任公司：

由我司承包的凉水湾导视牌制作安装项目开工日期为2017年10月22日，总工期为30个工作日，竣工日期为2017年12月1日，由于多方面因素制约影响了施工进度，致使我方未能如约完成工程施工项目，现将影响工期的因素汇总如下：

一、我方与贵公司签订的合同中未包含设计景区方案及设计图纸，致使我方工程量增大，施工时间短缺；

二、因贵公司创建4A级景区，委托指导公司对我方设计的景区方案、景区导览图纸严格把控，方案与图纸在不断更改中完善，最终主题设计方案于11月8日确定，缺拖延了现场施工的进度；

三、因贵公司委托的指导公司未能及时提交给我方文案内容：景区景点名称、景点介绍等，致使我方制作拖延，指导公司最终给予我方的文案内容时间为：2017年12月5日，因制作需设计排版并现场施工，严重影响了我方整个工期的进度。

综上所述，我司特向贵公司提出将该工程总工期顺延10个工作日。

申请方：四川创云文化传播有限公司

时间：2017年12月8日

第五篇：工期顺延申请书

工期顺延申请书

直径5米锥罐工期延误的原因：

1.在施工刚开始的时候，由于材料没有在现场，在8月29号才全部运到施工现场，30日正式开始施工。

2.在施工过程中的场地限制，锥和筒体不能同时施工。3.罐锥内壁抛光没有在施工计划之内 4.罐内的下料管道不在合同工期之内。

综合以上3个因素造成工期需要延迟到9月22日，特此申请。

施工单位：淄博源霖设备安装有限公司

时间：

2016年09月14日