第一篇：建设工程法规天津大学作业答案
建设工程法规复习题
一、多选题
1.代理的种类有（）。
A．委托代理
B．邀请代理
C．约定代理
D．法定代理
E．指定代理 2.工程建设法律关系的构成要素包括（）。
A．主体
B．客体
C．内容
D．事件
E．行为 3.法律关系的客体包括（）。
A．人
B．财
C．物
D．行为
E．非物质财富 4.诉讼时效的种类包括（）。
A．普通诉讼时效
B．短期诉讼时效
C．长期诉讼时效
D．特殊诉讼时效
E．权利的最长保护期限 5.下列选项中（）诉讼时效为1年。
A．身体受到伤害要求赔偿的 B．延付或拒付租金的C．技术进出口合同争议的 D．出售质量不合格的商品未声明的E．寄存财物被丢失或损毁的
6.根据《建筑工程施工许可管理办法》，颁发施工许可证必须具备的条件包括（）。
A．已经办理了建筑工程用地批准手续 B．按照规定应该委托监理的工程已委托监理 C．施工图设计文件等待审查
D．已经确定具备相应资质条件的施工企业 E．建设资金已经落实
7.以下属于不需要申请施工许可证的工程类型（）。
A．工程投资额在30万元以下或建筑面积在3000平方米以下 B．作为文物保护的建筑工程 C．抢险救灾工程 D．临时性建筑 E．军用房屋建筑
8.以下（）建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
A．大型
B．大中型
C．中小型
D．结构复杂的 E．结构特别的 9.实行建筑工程监理前，建设单位应当将（）书面通知被监理的建筑施工企业。
A．建设工程质量管理条例
B．监理的内容
C．委托的工程监理单位 D．监理权限
E．监理人员名单
10.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（）的原则。
A．公开
B．公平
C．诚实信用
D．公正
E．平等 11.工程建设项目招标范围包括（）。
A．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 12.从业人员安全生产中的权利包括（）。
A．知情权
B．建议权
C．危险报告权
D．紧急避险权
E．控告权 13.根据《合同法》规定，下列免责条款无效的是（）。
A．因不可抗力造成对方财产损失的 B．造成对方人身伤害的 C．因违约造成对方财产损失的 D．故意造成对方财产损失的 E．因重大过失造成对方财产损失的
14.当事人因重大误解订立的合同，可以（）。
A．不履行
B．撤销
C．不适当履行
D．变更
E．维持原合同保持不变 15.下列合同中，（）合同是可撤销合同。
A．因重大误解订立的 B．违反法律的强制性规定的C．一方以欺诈胁迫手段订立的 D．订立合同时显失公平的 E．以合法行为掩盖非法目的
16.承担违约责任的构成要件包括（）。
A．有违约的事实
B．给当事人一方造成损失
C．当事人一方主观上故意D．违约事实与造成损失之间有因果关系
E．当事人一方主观上过失 17.合同当事人承担违约责任的形式有（）。
A．合同继续履行
B．采取补救措施
C．支付赔偿金 D．返还财产恢复原状
E．支付违约金
18.依《合同法》的规定，当事人订立合同的方式主要有（）。
A．口头形式
B．书面形式
C．电子邮件
D．其他形式
E．直接交付式 19.下列（）等条款，是劳动合同应具备的内容。
A．劳动合同期限
B．劳动报酬
C．劳动纪律
D．劳动保护和劳动条件E．劳动争议的解决方法
20.根据《劳动法》，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。
A．在试用期内
B．用人单位用暴力手段强迫劳动 C．用人单位用威胁手段强迫劳动
D．用人单位没有应劳动者的要求加薪E．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬
21、生产经营单位的安全生产包括（）保障措施。
A、组织
B、管理
C、经济
D、技术
E、合同
22、安全生产中从业人员的权利有（）
A、避险权
B、知情权
C、拒绝权
D、控告权
E、批评权
23、安全生产中从业人员有（）义务
A、自律遵规
B、服从指挥
C、佩戴防护用品 D、自觉学习安全生产知识
E、危险报告
24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，凡符合下列（）条件之一者定为重大事故。
A、3-10人死亡
B、10-30人死亡
C、50-100人重伤
D、10-50人重伤
E、0.5-1亿元直接经济损失
25、事故应当按照（）原则调查处理。
A、公平公正
B、实事求是
C、公开合理 D、尊重科学
E、恪守法规
26、下列属于事故发生后玩忽职守的有（）
A、破坏事故现场
B、瞒报
C、不立即组织抢救
D、迟报或者漏报事故
E、调查处理期间擅离职守
27、安全生产监督检查人员在行使职权时，应当遵循（）义务。A、忠于职守，坚持原则，秉公执法
B、执行任务时必须出示有效执法证件
C、对涉及被检单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密 D、公平公正诚实 E、尊重科学，实事求是
28、（）制度是“安全第一，预防为主”的具体体现。
A、安全生产责任
B、群防群治
C、安全生产教育培训 D、安全生产检查 E、伤亡事故处理报告
29、建设单位的安全责任有（）
A、提供安全生产作业环境
B、提供安全施工措施
C、履行合同
D、提供安全生产费用
E、对拆除工程进行备案 30、工程监理单位在实施监理的过程中（）
A、发现隐患，应当发出通知单
B、发现隐患，应当要求整改
C、情况严重，立即停工，并告知业主
D、情况严重，暂时停工，并告之业主
E、拒不整改，应告知主管部门
31.招标投标活动的公开原则，要求（）要公开。A.招标活动的信息
B.投标人的情况 C.开标的程序、评标的标准和程序
D.中标的结果 E.评标委员会成员
32.安全生产中从业人员的义务包括（）。A.保护国家和集体财产
B.检举、控告
C.自律遵规
D.自觉学习安全生产知识 E.危险报告
33.政府对工程质量的监督管理以（）为主要内容。A.地基基础、主体结构
B.环境质量
C.相关的法律、法规
D.相关的强制性措施 E.相关的工程建设各方主体的质量行为
34.承诺具有法律约束力的条件包括（）。A.由受要约人向要约人作出
B.以书面形式作出 C.由承诺人向受要约有作出
D.对要约完全同意 E.在要约有效期限内作出
35.工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。A.建设工程的地基基础、主体结构的质量 B.建筑材料、构配件、商品混凝土的质量 C.工程建设参与各方主体的质量行为 D.工程建设参与各方的主体的资质 E.工程质量文件
36.在下列情况中下，当事人应当承担缔约过失责任：（）。A.以欺诈、胁迫手段订立合同 B.假借订立合同，恶意进行磋商 C.提供虚假情况
D.不正当使用在订立合同中知悉的商业秘密 E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
37.在下列合同中，属于效力特定合同的是（）。A.无民事行为能力人订立的合同 B.限制民事行为能力人订立的合同 C.无权代理的行为人订立的合同 D.法定代表人、负责人越权订立的合同 E.无处分权处分他人财产的合同
38.在下列关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人 B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销 C.从权利也同主权利一同转让
D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张 E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张 39.建设工程纠纷调解解决的特点有：（）。A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济、及时地解决纠纷
D.利于维护双方的长期合作关系 E.调解协议不具有强制执行的效力
40.承担民事责任的方式包括（）。A.停止侵害
B.罚款 C.返还财产
D.没收违法所得 E.赔礼道歉
二、名词解释
1．法人 2．代理 3．诉讼时效 4．工程建设标准
三、简答题
1.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？ 2.工程建设程序？
3.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？ 4.建设项目投资后评价的概念与目的？ 5.建设工程的质量保修期限的规定 6．施工许可证废止的条件是什么？ 7.建设工程招标的程序？
8．《招标投标法》规定的可以不进行招标的范围有哪些？ 9.建设工程施工招标必须具备哪些条件？
10.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？
11．无效合同的概念和类型。
参考答案： 一．多选题
1．ADE
2．ABC 3．BCDE
4．ABCE 5．ABDE 6．ABDE
7．BCDE 8．AD
9．BCD 10．ABCD 11．ACDE 12．ABDE 13．BCDE 14．BDE 15．ACD
16．ACE 17．ABCE 18．ABD 19．ABCD 20．ABCE
21、ABCD
22、BCDE
23、ADE
24、BCE
25、BD
26、CDE
27、ABC
28、AB
29、CDE 30、BDE 31ACDE 32ACE 33ACD 34BCDE 35BCDE 36ABCE 37ADE 38ABE 39CDE 40ACD
二、名词解释
1．答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
2．答：代理是代理人于代理权限内，以被代理人的名义向第三人为意思表示或受领意思表示，该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。
3．答：诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。
4．答：工程建设标准是指：建设工程设计、施工方法和安全防护的统一的技术要求及有关工程建设的技术交底、符合、代号、制图方法的一般原则。
三、简答题
1.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？
交付竣工验收的工程，必须具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保证书。2.工程建设程序？
项目建议书——可行性研究——征地、拆迁——勘察设计——施工准备——建设实施——生产准备——竣工验收——后评价。
3.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？ 建设单位申领施工许可证应当具备以下条件：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实；（8）有关法律、法规规定的其他条件。已取得施工许可证的，应自批准之日起3个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。
4.建设项目投资后评价的概念与目的？
建设项目投资后评价是工程竣工投产、生产运营一段时间后，对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。它是工程建设管理的一项重要内容，也是工程建设程序的最后一个环节。它可使投资主体达到总结经验、吸取教训、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。
5.建设工程的质量保修期限的规定？
保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期；（4）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
6．施工许可证废止的条件是什么？
建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按时开工的向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超好3个月，既不开工又不申请延期的或超过延期时限的，施工许可证废止。7.建设工程招标的程序？
编制招标文件——发布招标公告（发送投标邀请书）——发售招标文件——现场踏勘——召开标前会议——接受投标书——开标——评标——定标——发送中标通知书——签署合同。
8《招标投标法》规定的可以不进行招标的范围有哪些？
（1）涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾的工程
（2）利用扶贫资金实行以工代赈的工程
（3）采用特定专利或专有技术的工程
（4）自建自用且施工企业资质符合资质要求的（5）附属的小型工程（追加的0
(6)法律法规规定的其他情况
9.建设工程施工招标必须具备哪些条件？
建设工程在施工招标时必须具备的条件是：（1）招标人已经依法成立；（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；（4）有相应的资金或资金来源已经落实；（5）有招标所需要的设计图纸及技术资料。
10.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？
可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备材料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。
必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。11．无效合同的概念和类型。
无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
无效合同的类型包括：
（1）一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益（3）以合法形式掩盖非法目的（4）损害社会公共利益
（5）违反法律、行政法规的强制性规定
第二篇：建设工程法规作业
某年四月A单位拟建办公室一栋, 勘察地址位于已建成的X小区附近，与B单位签定了勘察设计合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为 D 建筑公司。
问题 ：
1、委托方 A 最高应预付多少勘察费定金?
2、该工程签定勘察合同几天后, 委托方 A 单位通过其它渠道获得 X小区业提供的 X 小区的勘察报告。A 单位认为可以借用该勘察报告, A 单位即通知B单位不再履行合同。
请问：上述事件中, 哪些单位的做法是错误的? 应如何对此错误承担责任?
3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计和施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任，如何承担？
4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费用增加20万元，工期延误20天。对于这种情况，D单位应怎样处理？B单位应承担哪些责任？A单位应承担哪些责任？
1.预付定金最高为合同的20%
即15*20%=3万
2、A单位的做法是错误的。A单位已和Ｂ单位形成合同关系，签定勘察合同几
天后, 即通知B单位不再履行合同，则Ａ的构成违约，依法无权要求返还定金。
3、B单位应承担继续完善勘察任务，若是造成的损失，需要Ｂ单位赔偿相关单位的经济损失。
4、D单位没有过错，其有权提出工程延期和索赔要求。A单位应与勘察单位Ｂ
对增加的费用和延期损失等负连带赔偿责任。
当出现勘察设计质量不符合要求，或者不能按照合同约定的期限提交勘察设计文件时，根据《合同法》第280条规定，承包人应当承担下列违约责任：根据实际情况应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第三篇：建设法规平时作业答案
建设法规平时作业一
一、单项选择题（每题2分，共20分，错选、多选、漏选均不给分。）1．下列（D）不是建设法律关系的客体：
A．物 B．行为 C．智力成果 D．特定人身 2．建设法律事件发生的原因中不包括（D）
A．地震 B．水灾 C．战争 D．签订建筑合同 3．下列说法错误的是：（C）A．城市规划实行分级审批。
B．直辖市的城市总体规划，由直辖市人民政府报国务院审批。
C．城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人 民政府审查同意后，报国务院审批。
D．省和自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。4．建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府（A）申请用地，经县级以上人民政府审查批准后，由土地管理部门划拨土地。
A．土地管理部门
B．规划行政部门 C．办公室 D．建设部门 5．中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即（C）
A．全民所有制
B．劳动群众集体所有制
C．全民所有制和劳动群众集体所有制
D．国务院代表国家所有制 6．建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，（B）手续。A．可以办理农用地转用审批
B．应当办理农用地转用审批 C．不用办理农用地转用审批
D．应当办理征用审批
7．征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的（D）。
A．1至3倍
B．3至5倍
C．6至8倍
D．6至10倍
8．建设工程开工前，由（D）向建设行政主管部门领取施工许可证后，方可开工。
A．设计单位 B．监理单位 C．施工单位 D．建设单位
9．按照规定，建设单位应当在领取施工许可证的（A）内开工。
A．3个月 B．2个月 C．1个月 D．4个月
10．作为建筑生产中最基本的安全管理制度，（B）制度是所有安全规章制度的核心。A． 安全生产教育培训 B．安全生产责任 C．伤亡事故处理报告 D．安全生产检查
11．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发 现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（D）。
A． 分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B．分包单位可以不承担法律责任
C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任
D． 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。12．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（A）
A． 注册资本、专业技术人员和技术装备 B．流动资金、专业技术人员和突出业绩 C． 注册资本、专业管理人员并依法设立 D．流动资金、专业管理人员和资格证书 13．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（B）。A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务
B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改
C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改
D．工程监理单位可以转让工程监理业务
14．建设工程实施监理前，（D）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被 监理的建筑施工企业。
A．建设行政主管部门 B．行业协会 C．监理单位 D．建设单位 15．《招标投标法》规定的招标方式是（D）。
A．公开招标．邀请招标和议标 B．公开招标和议标
C．邀请招标和议标 D．公开招标和邀请招标 16．投标人应当具备（C）的能力。
A．编制标底 B．组织评标 C．承担招标项目 D．融资
17．同一专业的单位组成联合体投标，按照（B）单位确定资质等级。
A． 资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的
18． 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开 B．当天不公开 C．同—时间公开 D．同一时间不公开
19． 《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（D）。A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告
B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款
C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款
D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照
20．环境保护设施建设“三同时”制度是指建设项目的环境保护设施，必须与主体工程（B）。
A． 同时设计，同时施工，同时竣工验收 B．同时设计，同时施工，同时投入使用 C．同时论证，同时评价，同时投资 D．同时投资，同时施工，同时评价 21．建设工程质量，（B）实行政府监督管理。
A．可以 B．必须 C．不必要 D．不需要
22．涉及保障人体健康．人身财产安全的标准应当是（C）。
A．国家标准 B．行业标准 C．强制性标准 D．推荐性标准
23．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（B）进行。
A．分别 B．同时 C．交叉 D．顺序
24．《建设工程勘察设计管理条例》规定，（C）未经县级以上建设行政主管部门或者交通．水利等 有关部门审查批准的，不得使用。
A． 勘察文件 B． 设计方案 C． 施工图设计文件 D．施工组织设计文件 25． 施工合同履行过程中，因（A）造成承包人的损害，可以免予追究发包人的违约责任。
A．不可抗力 B．发包人委托设计的图纸错误
C．工程未通过环境影响评价而被迫停工D．发包人采购的设备未能按时到货导致停工 26．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（A）。
A． 有权中止合同的履行 B．有权终止合同的履行 C．无权中止履行合同 D．有权变更合同的履行
27．依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（C）。
A． 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B．发包人改变项目建设方案的工程停建 C． 传染病流行导致施工暂停 D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 28．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（A）。
A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
B． 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权 C． 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权
D．行使代位权的必要费用，由债权人负担
29．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（D）。
A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B． 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D． 直接要求甲承包人赔偿
30．《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（B）原则。
A． 过错责任 B．严格责任 C．损害赔偿 D．公平合理
31．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用 为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约 方应承担的赔偿额为（D）万元。
A． 5 B． 6 C． 7 D． 8 32．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（A）。
A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金
33．大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（B）顺序办理相应手续。
A．工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证 B．报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同
C．申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记 D．报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证
34．招标投标活动应当遵循的原则是（C）。
A． 公开、公平、公正和最低价中标 B． 自愿、公平、公正和等价有偿
C．公开、公平、公正和诚实信用 D．自愿．公平．等价有偿和诚实信用
35．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（A）的规定。
A．招标人 B．投标人 C．评标人 D．招标人和投标人
36．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（C）。
A．有效 B．无效 C． 经澄清说明后有效 D． 在招标人同意接受的情况下有效
37．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（B）。A．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B．同时设计，同时施工，同时投入使用
C．同时论证，同时评价，同时投资 D．同时投资，同时施工，同时评价
38．安全生产监督检查人员的职权之一是（B）。
A．财务报表审查权 B．责令紧急避险权 C．现场调解裁决权 D．设备物资检验权
39．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（B）的应急救援人员。
A．专职 B．兼职 C．专职和兼职相结合 D．消防单位
40．下列建设用地的土地使用权，不可以由县级以上人民政府依法批准划拨（B）
A．国家机关用地和军事用地
B．旅游用地
C．国家重点扶持的能源、交通、水利等项目用地
D．城市基础设施用地和公益事业用地 建设法规平时作业二
1．建设法律关系的构成要素是指（ACD）。
A． 主体
B． 形式
C．客体
D． 内容
E．目标
2．我国建设法规体系的构成包括（ABCDE）：
A．建设法律
B．建设行政法规
C．建设部门规章
D． 地方建设法规
E．技术法规
3．城市总体规划的强制性内容包括（ABCDE）：
A．城市规划区范围
B．市域内应当控制开发的地域 C．城市建设用地、防灾工程
D．城市历史文化遗产保护 E．城市基础设施和公共服务设施、生态环境保护与建设目标 4．新建（ABCD）等应当避开市区。
A．铁路编组站
B．铁路货运干线
C．过境公路
D．机场和重要军事设施 5．根据我国法律规定，土地使用权的设立包括以下几种方式：（ABC）
A．行政划拨设立
B．土地使用权出让设立
C．以批准农业开发土地的方式设立
D．以无主占有的方式设立 6．征收下列土地的，由国务院批准：（ABD）
A．基本农田
B．基本农田以外的耕地超过35公顷的 C．重要军事设施用地
D．其他土地超过七十公顷的
7．有下列情形之一的，农村集体经济组织报经原批准用地的人民政府批准，可以收回土地使用权：（ABCD）
A．为乡（镇）村公共设施和公益事业建设，需要使用土地的B．不按照批准的用途使用土地的C．因撤销因而停止使用土地的D．因迁移而停止使用土地的
8．《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工 许可证的条件是，己经（ABCE）。
A．取得建设工程规划许可证
B．确定建筑施工企业
C． 已签订委托监理合同
D． 办理工程质量．安全监督手续 E．审查通过施工图设计文件
9．从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（ABCDE）A．有符合国家规定的注册资本
B．有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业 C．资格的专业技术人员
D．有从事相关建筑活动所应有的技术装备 E． 法律、行政法规规定的其他条件
10．建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（ACD）。
A．将建筑工程肢解发包
B． 承包人将其承包的建筑工程分包他人
C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
D． 分包人将其承包的工程再分包 E． 两个不同资质等级的单位联合共同承包 12．下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ABE）。
A． 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价
B． 投标者之间相互约定，在招标项目中*流以低价位中标
C． 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标
D． 投标者借用其他企业的资质证书参加投标
E． 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标
13．从业人员在安全生产活动中的义务包括（AB）。
A．正确佩戴和使用劳动防护用品 B． 掌握本岗位工作所需的安全生产知识
C． 制定安全生产事故的处理程序 D． 绝对服从作业指挥
E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露
14．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故． 质量缺陷都有（ACD）。
A．检举权 B．处理权 C． 控告权 D． 投诉权 E．检验权
15．施工单位必须按照工程设计要求．施工技术标准和台同约定，对（ACDE）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A． 建筑材料 B．周转材料 C． 建筑构配件 D． 设备 E．商品混凝土
16．根据《建筑法》，禁止（BCD）
A．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，由两个以上的承包单位联合共同承包 B．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
C．建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程
D．禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程 17．建筑工程监理应当依照(ABCD)，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A．法律、行政法规
B．有关的技术标准
C．设计文件
D建筑工程承包合同 18． 根据我国《标准化法》的规定，我国的标准分为（ABCD）
A．国家标准
B．行业标准
C．地方标准
D．企业标准
E．通用标准 19．工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ACD）。
A ．验收程序是否合法 B． 施工单位质量行为是否合法 C．竣工验收资料是否齐全
D．实体质量是否存有严重缺陷 E．竣工结算是否完成
20、施工现场除经常进行安全生产检查外，要结合季节特点开展（ABCDE）检查。A．防洪
B．防雷电
C．防坍塌
D．防高处坠落
E．防煤气中毒
21．《招标投标法》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标，包括：（ABCD）A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B．全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目
C．使用国际组织贷款、援助资金的项目
D．使用外国政府贷款、援助资金的项目 22．《合同法》规定，要约邀请包括（ABDE）等。
A．拍卖公告 B． 招标公告 C．递交投标文件 D．招股说明书 E．寄送价目表
23．《合同法》规定，合同内容一般包括（ABCE）等条款。
A ．标的 B．数量．质量 C．价款或者报酬 D．签订地点 E．解决争议的方法
24．下列建设合同无效：（ABCDE）
A．无经营资格而签订的合同
B．超越资质等级签订的合同 C．未取得许可证进行建设，严重影响城市规划的合同
D．未依法取得土地使用权而签订的合同
E．非法转包的合同 25． 我国目前房地产权证书分为（ABC）
A．土地证书 B．房屋产权证书 C．房地产权证书 D．建筑许可证书
1、简述城市规划实行分级审批权限。
答：（1）直辖市的城市总体规划，由直辖市人民政府报国务院审批；（2）省和 自治区人民政府所在地城市、城市人口在100万以上的城市及国务院指定的其 他城市的总体规划，由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批；（3）其他设市城市和县级人民政府所在地镇的总体规划，报省、自治区、直辖市人 民政府审批，其中市管辖的县级人民政府所在地镇的总体规划，报市人民政府 审批；（4）其他建制镇的总体规划，报县级人民政府审批。城市人民政府和县 级人民政府在向上级人民政府报请审批城市总体规划前，须经同级人民代表大 会或者其常务委员会审查同意。（5）城市分区规划由城市人民政府审批。（6）城市详细规划由城市人民政府审批；编制分区规划的城市的详细规划，除重要 的详细规划由城市人民政府审批外，由城市人民政府城市规划行政主管部门审批。
2．土地使用权划拨形式和范围怎样？
答：土地使用权划拨形式包括有偿划拨和无偿划拨。划拨范围：下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：（1）国家机关用地和军 事用地；（2）城市基础设施用地和公益事业用地；（3）国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；（4）法律、行政法规规定的其他用地。
3.申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？
答：申请领取施工许可证，应当具备以下条件：（1）已经办理该建筑工程用 地批准手续；
（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体 措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
4.交付竣工验收的建筑工程，应该符合哪些要求？P112 答：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容，具备国家规定的竣工条件；
（2）有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有材料、设备、构配件的质量合格证明 资料和试验、检验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量 合格文件；(5)有施工单位签署的工程质量保修书。
案例分析（本题共20分）
1.某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难 度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004 年9月8日向通过资格预审的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五家施工承包企业发出了 投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间９月２０－２２日购 买了招标文件。招标文件中规定，１０月１８日下午４时是招标文件规定的 投标截止时间，１１月１０日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送 达，原因是中途堵车。10月21日下午进行了公开开标，评标委员会于10 月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B 企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书。回答下列问题：(1)(2)(3)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。(2)C 企业 投标文件是否有效？分别说明理由。(3)请指出开标工作的不妥之处，说明理由。(4)招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。
答：根据《招标投标法》规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重 点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。（3分）因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采 取邀请招标的做法是不妥的。（2分）
根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达 的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截 止时间，因此该投标文件应被拒收。（2分）
根据《招标投标法》规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止 时间公开进行，（2分）本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午 4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处。（3分）
根据《招标投标法》规定，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合 评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高投标人。（2分）本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于 A企业为由，让A企业中标是违规的。（3分）
2.某自来水厂建设项目使用国债资金，在确定施工招标方案时，招标人决定Ｗ 项目自行招标，并采取邀请招标方式选择施工队伍，评标方法采用经评审的最 低投标价法，招标人授权评标委员会直接确定中标人。在招标评标过程中，发生了如下事件：
事件1：本次招标向Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ共五家潜在投标人发出邀请，Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ潜在投标人均在规定的时间内提交了投标文件，Ｃ潜在投标 人没有提交投标文件。
事件2：评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，招标人上级主管部 门代表1人，其余3人从省政府有关部门提供的专家名册中随机抽样产生。事件3：在评标过程中，发现Ａ投标人的投标文件没有按照招标文件规定的 格式进行编制。
事件4：在评标过程中，发现Ｄ投标人的投标文件商务部分中有2处用大写 表示的数额与用小写表示的数额不一致。
问题:
1、Ｗ项目施工是否必须进行招标？为什么？
2、Ｗ项目是否可以由招标人自行决定采用邀请招标的方式确定施工队伍？为什么？
3、如何处理事件1至事件4？并简单陈述理由。
答：1.必须进行招标，W项目使用了国债基金，而《招标法》规定全部或者部 分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须进行招标。（4分）
2.不可以，因为W项目使用了国债基金，项目采用邀请招标方式，应得到项目 原审批部门的批准。（4分）
3.事件1：C在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达投标文件，招标人 应当拒收；因为逾期送达，投标书应宣布作废。（3分）
事件2：招标人代表1人即可，上级主管部门代表应该被取消；因为其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，而且评标委员会成员人数 应为5人以上单数，所以再从专家库中再随机抽取1人。（3分）
事件3：可以要求投标人进行修改，因为修改的内容并未改变招标文件的实质性内容。（3分）
事件4：此属于细微偏差，投标文件仍然有效，按法律规定，两者不一致的以大写金额为准。（3分）
3．甲地产公司与乙建筑公司订立了一份地产项目合同，合同约定先由乙建筑公司完 成土地“三通一平”，然后甲公司注资5000万元支付乙建筑公司的土地平整费用和工 程后期投资，合同订立后乙建筑公司开始施工，得知甲地产公司注册资金不足1000 万元，并且在不久前的一次投资中因经营不善亏损1000余万元，乙建筑公司便停止 了一开始的施工。甲公司获悉后以乙建筑公司违约为由向人民法院提起诉讼。此案 中，乙建筑公司停止施工的行为应如何认定，说明理由。
答：乙公司的行为属于不安履行抗辩权，虽然根据协议乙方应当先履行三通一平的 义务，但由于甲公司自身资金不足，且出现具额亏损，严重影响了其履约的能力。根据合同法的规定，先履行义务的乙方有权暂停履行义务并要求甲方提供担保。
4.甲电讯公司因建办公楼乙建筑包公司签订了工程总承包合同。其后，经甲同意、乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供 的设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁依据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行 仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。丙已与甲没有合 同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告 向法院起诉。问题：
1、乙与丙、丁签订的合同是否有效？为什么？
2.运用《建筑法》的知识分析上述纠纷应如何解决。
答：
1、乙与丙丁签订的合同，如果丁和丙都有相应的资质，合同有效。因为乙在 与丙丁签订合同时，征得甲的同意，合同有效。如果丙丁无相应的资质，则合同主 体不符合，合同无效。
2、根据和合同相对性原则，甲向乙要求承担责任，乙向丙要求承当责任，丁因为
是严格按照合同的约定和丙的图纸进行的施工，所以丁无过错，不承担责任（除非是恶意）。
5.2000年4月,某大学为建设学生公寓,与某建筑公司签定了一份建设工程合同。合同约定,合同采用固定总价合同形式，工程的全部费用用与验收合格后一次付清 ,学校不支付预付款。交付只用后如发生质量问题由承包人负责修复,一年后,某大学 和建筑公司一起竣工验收后发现工程底层的内承重墙体列缝较多,要求建筑公司修 复后再验收,该建筑公司认为不影响使用拒绝修复。因学生多要入住,学校暂时接受 了公寓安排学生入住。使用7月后公寓底层内承重墙倒塌,一人死亡,三人受伤，一 人残疾。受害者与该大学要求建筑公司赔偿损失,并修复倒塌工程。该公司以使用 不当且过保修期为由拒绝赔偿。因此学校和受害者起诉法院。法院组织了专家坚定 发现,一楼墙体没有设计基础梁,审查施工图时,审查机关曾提出参考建议,设计单位没 采纳.回填土压实系数未达到设计要求,学校在未采取防水措施时在大楼周围6米内种 植草坪并漫灌式浇水。关于承重砖,减数公司称,供应单位是学校指定的,公司不该承 担责任。请对问该如何处理此案？
答：
1、对合同中学生公寓楼“交付使用，如果在6个月内分生严重质量问题，由承 包人负责修复”的约定，此约定不合理。按国家规定，主体结构工程保修期为设计 文件规定的该工程的合理使用年限。
2.双方约定工程采用固定总价合同形式，由于内承重墙体裂缝较多，大学在支付学 生公寓楼的工程款时，可以选择的合理做法有：拒绝支付全部工程款；扣除修复 费用后支付其余工程款。
3.下列关于学生公寓内承重墙体裂缝的修复和费用支出的说法：由大学另行委托其 它建筑公司修复，修复费用由大学从原建筑公司的保修全中扣除；由建筑公司负责 修复，修复费用由建筑公司承担。
4.关于建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿问题的处理：拒绝赔偿理由 不充分；可以要求关主管部门调解；向仲裁委员会申请仲裁。
5.事故受害者向大学提出赔偿要还应。由于内承重墙属于主体结构组成部分，该大学 应与建筑公司共同承担事故责任。
建设法规平时作业三
一、名词解释（本题共16分，每题4分）1．建设法规P1
2．城市规划法P16
3．土地使用权P36
4．土地征用P39
5．建设用地P42
6．建筑工程监理合同
P95
7．建筑许可P127
8．招标投标P130
9．建设工程合同 P181
10．违约责任
P182
11．房地产开发P185
12．房屋权属登记P195
第四篇：建设工程法规试题及答案
山东省工程建设项目招标代理人员从业考试
二零一四年九月
《法律法规与政策》题库
目录
第一章招标投标的法律法规与政策体系（单选24，多选12）.................................................1 第二章招标投标的当事人与监督管理（单选19，多选17）.....................................................4 第三章招标的规定（单选44，多选21）.....................................................................................7 第四章投标的规定（单选45，多选15）...................................................................................14 第五章开标和评标的法律规定（单选51，多选21）...............................................................19 第六章中标与签约的规定（单选20，多选10）.......................................................................27 第七章招标投标争议的解决（单选32，多选20）...................................................................29 第八章法律责任的规定（单选10，多选6）.............................................................................34 第九章招标投标的相关法律法规（单选21，多选12）...............................................................35
总计题量单选266 多选134 总题量400
第一章招标投标的法律法规与政策体系
【单选题】
【001】法律通常以（A）的形式向社会公布。A.国家主席令 B.各部委令
C.全国人大公告
D.地方人民政府令
【002】下列各项属于招标投标领域的地方性法规的是（A）。A.《山东省实施<招标投标法>办法》 B.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 C.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》
D.《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》 【003】在性质上，《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》属于（D）。A.法律 B.法规 C.规章 D.行政规范性文件 【004】下列各项不属于招标投标专业法律规范的是（D）。
A.《招标投标法》 B.国家发展改革委等有关部委制定的关于招标投标的部门规章 C.各省、自治区、直辖市出台的关于招标投标的地方性法规 D.《民法通则》
【005】地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的（D），在其职权范围内制定的法律规范性文件。A.人大 B.人大常委会 C.政府 D.人大及其常委会 【006】下列表述不正确的是（C）。A.《招标投标法实施条例》属于行政法规 B.《招标投标法》属于招标投标专业法律规范
C.《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》属于规章D.《北京市招标投标条例》属于地方性法规 【007】招标投标法规体系，按层级依次是（D）。A.法律、规章、制度 B.法律、规章、文件C.法律、法规、规章、制度 D.法律、法规、规章 【008】《中华人民共和国招标投标法实施条例》从（B）开始实施。
A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【009】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从（D）开始实施。
A.2013年2 月1 日 B.2012年2月1日 C.2013年3月1日 D.2012年3 月1 日 【010】我国境内各类建设工程施工招标投标活动应适用（A）。A.《工程建设项目施工招标投标办法》 B.《公路工程施工招标投标管理办法》 C.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
D.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》
【011】在《公路工程施工招标资格预审办法》规定的内容中，不包括（B）。A.资格预审的程序 B.资格预审的监督 C.资格预审申请
D.资格评审标准
【012】下列适用于我国境内进行国际招标投标活动的是（C）。A.《工程建设项目货物招标投标办法》 C.《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》
B.《标准施工招标文件》
D.《公路工程施工招标投标管理办法》
【013】除另有约定外，招标代理服务费用应由（A）支付。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.招标监督机构 ★【014】《招标投标法》是（B）制定的规范招标投标活动的一部重要法律。A.全国人大 B.全国人大常委会 C.国务院 D.国务院法制部门 【015】《招标投标法》最直接的立法目的是（C）。A.规范招标投标活动
B.提高经济效益,保证项目质量
C.保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益D.促进廉政建设 【016】《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受（D）实施的监督。A.招标人 B.公证机关 C.纪检、监察机关 D.有关行政监督部门
【017】任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。体现了招标投标的（C）原则。A.公开 B.公正 C.公平D.诚实信用 【018】根据《招标投标法》的规定，关于委托招标的表述，不正确的是（D）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 C.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系
D.招标人必须委托招标代理机构进行招标
【019】我国的招标投标活动应当遵循（C）的原则。
A.公开、独立、自主和诚实信用 B.公开、自主、公正和维护公共利益C.公开、公平、公正和诚实信用 D.公开、平等、公正和维护公共利益 【020】《招标投标法》中的招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标根据的规定，体现了招标投标活动应遵循的（A）。A.公正原则 B.公平原则 C.互利原则 D.公开原则 【021】下列关于诚实信用原则的认识和判断中，正确的是（B）。A.诚实信用与经济发展相矛盾
B.诚实信用是市场经济应有的准则
C.是否诚实信用要视具体对象而定 D.诚实信用应以追求利益最大化为准则 【022】《招标投标法实施条例》中所称工程，不包括（D）。
A.装修建筑物 B.修缮构筑物 Ｃ.拆除建筑物 Ｄ.土地整理
【023】在招标投标的特性中，（A）是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。
A.竞争性 B.程序性 C.规范性 D.技术经济性
【024】招标投标的基本程序中，发出招标文件与投标预备会之间的工作是（D）。A.组织资格审查 B.编制递交投标文件 C.组建评标委员会 D.现场踏勘 【多选题】
【001】地方政府规章一般可以以（CD）为名称。A.法 B.决定 C.规定 D.办法 E.实施细则 【002】招标投标法律法规与政策体系的效力层级可以分为（ABCD）。A.特殊情况处理原则 B.时间序列效力层级 C.纵向效力层级 D.横向效力层级 E.混合效力层级 【003】《工程建设项目施工招标投标办法》具体规定了施工招标项目（ACDE）等内容。A.应具备的招标条件 B.未中标施工方案补偿 C.联合体投标 D.资格审查 E.招标代理机构所承担的任务
【004】服务类招标投标主要包括（ABCE）。A.监理招标投标 B.工程咨询评估招标投标
C.工程设计招标投标 D.工程建设施工招标投标 E.工程勘察招标投标
【005】国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定了一系列招标投标综合性规定，主要有（ABDE）。
A.必须招标制度的规定 B.招标公告发布制度的规定
C.招标专家管理的规定 D.评标及评标专家管理的规定 E.招标投标行政监督的规定 【006】下列各项属于国家规定的招标代理机构资格有（AC）。A.工程建设招标代理机构资格 B.地方投资项目招标代理机构资格
C.政府采购代理机构资格 D.药品招标代理机构资格 E.科技项目招标代理机构资格 【007】关于招标代理机构资格认定制度，下列说法正确的有（ACE）。A.工程建设招标代理机构资格，由住房城乡建设主管部门负责认定 B.机电产品国际招标机构资格，由工信主管部门负责认定
C.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定D.通信建设项目招标代理机构资质，由商务主管部门负责认定 E.政府采购代理机构资格，由财政主管部门负责认定 【008】《招标投标法》适用的主体包括（ABCD）。A.我国境内的某外商投资企业 B.参加某科研项目投标的公民李某
C.在我国境内参与招标投标活动的法国某设计有限公司
D.德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 E.国有在加拿大设立的某科技公司
【009】招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以（BCD）为内容的强制性法律原则。A.机会均等 B.善意真诚 C.守信不欺 D.公平合理 E.公正公开 【010】招标投标活动的评标环节是否（ABCD），对于招标结果具有决定性作用。A.规范 B.合法 C.公正 D.公平E.公开 【011】下列（ADE）是招标投标程序的必经环节。
A.招标 B.资格预审 C.踏勘项目现场 D.评标 E.中标 【012】下列项目招标属于工程施工招标范围的有（AB）。A.某医院就门诊大楼施工进行招标 B.某科学技术就馆内的装饰装修进行招标 C.某公路工程的监理招标 D.某高校教学楼的设计招标
E.某污水处理厂改造项目的电气设备招标
第二章招标投标的当事人与监督管理
【单选题】
【001】以下不属于招标投标活动当事人的是（D）。A.招标人 B.投标人 C.招标代理机构 D.监管部门 【002】《招标投标法》中规定的招标人不包括（D）。A.济南市财政局 B.康定有限责任公司
C.青岛市律师协会 D.具有完全民事行为能力的公民李某 【003】法人、其他组织或个人成为投标人的一般条件是（A）。A.响应招标并参与投标竞争 B.响应招标或参与投标竞争 C.响应招标 D.递交投标文件
【004】根据有关规定,下列关于招标人的表述,不正确的是（A）。A.招标人是依法提出招标项目,进行招标的法人,其他组织或者个人
B.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续, 取得批准
C.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明
D.招标人应当按照法定程序进行招标
【005】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于投标人参加工程建设项目投标应当具备的条件，说法错误的是（D）。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.投标资格没有被取消 D.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题 【006】根据《招标投标法》的规定，下列关于工程招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（C）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.具有能够编制招标文件的能力 C.具备编制标底的能力 D.具有组织评标的相应专业力量 【007】根据有关规定,下列关于工程建设项目招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述,不正确的是（B）。
A.甲级须有中级以上职称的专职人员不少于20人
B.甲级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于6人 D.乙级近3 年内累计工程招标代理中标达8 亿元人民币以上
【008】乙级工程建设项目招标代理机构要求注册造价工程师应不少于（C）人。A.6 B.10 C.3 D.5 【009】下列表述正确的是（D）。
A.招标公告对整个招标过程起着重要的指导作用 B.投标文件是投标人编制资格预审文件的依据 C.资格后审是在开标后对潜在投标人进行的资格审查
D.招标文件发出后，招标代理机构应负责有关澄清和修改等工作 【010】工程招标代理服务费的最高限额为（D）万元。
A.300 B.350 C.400 D.450 【011】单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的（A）计收。
A.30％ B.35％ C.40％ D.45％
【012】某招标工程项目，其中标金额为6000万元，应缴纳的招标代理服务费为（C）万元。A.15 B.18.5 C.22.55 D.25.25 【013】招标投标活动必须向社会透明，以方便社会监督，这是招标投标活动社会监督的（A）。A.公开原则 B.诚实信用原则 C.合法原则 D.独立原则
【014】对招标投标过程的监督应当由（B）以上人民政府有关行政主管部门负责。A.乡（镇）级 B.县级 C.地市级 D.省级
【015】依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括（C）。A.住房城乡建设主管部门 B.水利主管部门 C.财政主管部门 D.交通主管部门 【016】进口机电设备采购项目的招标投标活动由（D）负责监督执法。
A.工业行政主管部门 B.民航行政主管部门 C.建设行政主管部门 D.商务行政主管部门 【017】根据职权法定原则，政府对招标投标活动实施行政监督，应当在（A）范围内实行。A.法定职责 B.行政区划 C.主管领域 D.行业领域 【018】国务院行政主管部门对招标投标市场出现的非法转包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起（D）内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为（）。A.10个工作日；3个月 B.10个工作日；6个月 C.20个工作日；3个月 D.20个工作日；6个月 【019】投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内向有关行政监督部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.15 【多选题】
【001】下列关于法人的说法，正确的有（ABCE）。A.法人具有独立的民事权利能力和民事行为能力 B.法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织
C.依法注册登记 D.法人不需要具备民事责任能力E.法人包括企业法人和机关、事业单位及社会团体法人 【002】下列各项属于法人以外的其他组织的有（AB）。A.依法登记领取营业执照的合伙组织 B.依法登记领取营业执照的企业的分支机构C.有限责任公司 D.国有独资公司 E.股份有限责任公司 【003】法人和其他组织可以成为招标人的条件是其（AB）。A.依法提出招标项目 B.依法进行招标 C.依法制定招标文件D.依法选择投标文件 E.依法进行评标
【004】下列各项属于提出招标项目基本条件的有（CD）。A.具有完全的民事权利能力 B.依法进行投标 C.履行项目审批手续
D.资金来源已经落实并应当在招标文件中如实载明 E.具有履行招标合同的能力 【005】成为投标人，应当具备下列（BD）条件。A.良好的商业信誉 B.参与投标竞争 C.报名投标 D.响应招标 E.购买招标文件
【006】甲有限责任公司参加了某市地铁工程建设项目施工投标，该公司若要竞标成功，至少应当具备下列（ABCE）条件。
A.具有履行合同的能力 B.具有独立订立合同的权利 C.具有投标资格D.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 E.法律、行政法规规定的其他条件
【007】关于招标代理机构的表述，下列说法正确的有（ABCE）。
A.招标代理机构属于社会中介组织
B.招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求C.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系 D.招标代理机构不得从事投标代理业务
E.招标代理机构与行政机关不得存在利益关系
【008】根据《招标投标法》的规定，招标文件是（BDE）的依据。A.招标代理机构拟订招标方案 B.招标代理机构组织开标 C.招标人接受投标 D.招标人确定中标人 E.招标人签订合同 【009】下列各项中，表述错误的有（CD）。A.招标方案对整个招标过程起着重要的指导作用 B.招标文件是招标过程中必须遵守的法律性文件
C.在工程建设项目中，招标代理机构无权编制标底和工程量清单 D.招标代理机构无权参与招标人和中标人之间的合同谈判 E.招标代理机构负责组织资格审查委员会或评标委员会，根据资格预审文件或招标文件的规定，审查潜在投标人或投标人资格
【010】根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，下列表述错误的有（ABD）。A.甲级招标代理机构必须具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于25人 B.甲级招标代理机构中从事工程招标代理业务3年以上的人员不少于15人 C.乙级招标代理机构中，具有工程建设类注册执业资格人员不少于6人 D.乙级招标代理机构中，从事工程招标代理业务4年以上的人员不少于6人 E.工程建设项目招标代理机构的技术经济负责人为本机构专职人员 【011】关于招标代理机构的说法，正确的有（CDE）。A.由评标委员会指定招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 C.招标代理机构是社会中介组织
D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
【012】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标代理机构的职责包括（BCE）。A.提出招标项目 B.拟订招标方案 C.编制标底 D.确定中标人 E.草拟合同 【013】下列关于行政监督的职责分工的表述，正确的有（BDE）。
A.对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由全国人大常委会规定B.住房城乡建设主管部门负责房屋建筑和市政工程招投标的监督执法工作 C.财政部门负责政府采购工程建设项目招投标活动监督工作
D.财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督
E.监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察 【014】从监督内容看，行政监督可分为（AB）。
A.程序监督 B.实体监督 C.现场监督 D.当事人监督 E.媒体监督
【015】根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行招标确定中标人后，提交招标投标情况的书面报告至少应包括下列内容:（ACDE）。A.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介 B.使用专家库的情况
C.招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容D.评标委员会的组成和评标报告
E.中标结果 【016】政府有关部门主要通过（ABC）等方式对招标投标过程和结果进行监督。
A.核准招标方案
B.查处违法行为 C.自行招标备案 D.审查招标文件 E.登记招投标的许可事项
【017】下列有关招投标活动行政监督的说法中，正确的有（ADE）。
A.依法必须招标的项目在招标前，招标人应当将招标方案报项目审批部门核准
B.依法必须招标的项目，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，且不需办理备案手续
C.对招标投标过程的监督主要由省级人民政府有关行政部门负责
D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
E.各级政府行政机关对招标投标活动实施行政监督时，有权调取和查阅有关文件、调查和核实招标投标活动是否存在违法行为
第三章招标的规定
【单选题】
【001】《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》所称市政工程不包括（D）。Ａ.污水处理工程 Ｂ.供水工程 Ｃ.排水工程 Ｄ.水库建设工程
【002】以下属于必须招标项目中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目
C.生态环境保护项目 D.科技、教育、文化等项目
【003】以下不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（D）。
A.经济适用住房 B.科技、教育、文化等项目 C.社会福利项目 D.软件开发项目 【004】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【005】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，工程建设项目施工单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.120 D.200 【006】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,使用国有资金投资项目的范围不包括（C）。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目 C.使用国家政策性贷款的项目
D.使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目 【007】属于依法必须招标范围的工程项目，下列说法正确的是（C）。A.工程建设项目施工单项合同估算价低于200万人民币的，可不招标
B.所有设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标C.监理合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标
D.工程建设项目施工单项合同估算价为300万元人民币的项目，其设计方案可自行发包 【008】下列关于招标人自行招标的能力规定中,错误的是（C）。A.具有项目法人资格 B.有从事同类工程建设项目招标的经验 C.拥有2名以上专职招标业务人员 D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
【009】凡依法必须招标的工程建设项目，应报送项目审批部门的，必须在报送项目（D）中增加有关招标的内容。
A.建议书 B.招标公告 C.投资机会研究报告 D.可行性报告
【010】邀请招标，是指招标人以（B）的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.招标要约书 B.投标邀请书 C.招标要约邀请书 D.招标邀请书
【011】在邀请招标中，招标人应当选择不少于（A）家的法人或其他组织。A.3 B.4 C.5 D.6 【012】下列关于委托招标形式的表述，不正确的是（D）。A.招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系
B.招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 D.财政部门可以指定政府采购项目的招标代理机构
【013】下列招标代理机构的行为，不属于违法行为的是（A）。A.以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务 B.在所代理的招标项目中投标或者代理投标 C.为所代理的招标项目的投标人提供咨询 D.涂改、出租、出借、转让资格证书
【014】工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（A）和组织评标的能力。A.编制招标文件 B.委托招标代理机构 C.编制招标标底 D.编制招标公告 【015】招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（B）名以上专职招标业务人员。A.2 B.3 C.4 D.5 【016】依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当（D）。A.经有关行政监督部门审查 B.经有关行政监督部门批准 C.经有关行政监督部门核准 D.向有关行政监督部门备案
【017】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格预审文件发售时间最短不少于（D）。
A.3个工作日 B.5个工作日 C.3日 D.5日 【018】招标人发布的招标公告或投标邀请书属于（D）。A.反要约 B.承诺 C.要约 D.要约邀请 【019】关于发布招标公告，下列说法中正确的是（D）。A.发布招标公告是招标必经程序
B.采用公开招标方式的，可以用投标邀请函代替招标公告C.招标公告应当在指定媒介发布
D.非依法必须招标项目的招标公告可以自由选择发布媒介
【020】国家发展改革委经国务院授权,指定（A）为依法必须招标项目招标公告的网络发布媒介。
A.《中国采购与招标网》 B.《中国采购网》 C.《中国招标网》 D.《国际采购与招标网》
【021】工程建设施工项目招标公告的内容可以不包括（A）。A.招标项目的质量目标 B.招标项目的资金来源C.对招标文件收取的费用 D.招标人的名称和地址
【022】根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，不属于工程建设项目资格预审公告内容的是（D）。
A.对申请人的资格要求 B.资格预审方法
C.同时发布公告的其他媒介名称 D.招标人的资产规模
【023】根据有关规定,下列关于招标公告发布的表述,正确的是（A）。
A.依法须招标项目的招标资格预审公告和招标公告应当在同一家媒介发布 B.国家发展改革委经国务院授权,指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》为依法必须招标项目的招标公告的纸质发布媒介
C.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在国外媒介发布
D.指定媒介发布依法招标项目资格预审公告、招标公告，按工本收费 【024】下列关于对潜在投标人资格审查的表述,不正确的是（D）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种方式
B.资格预审,是指在投标前对获得资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行的资格审查
C.资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查 D.资格预审由招标人或其委托的招标代理机构负责
【025】下列关于工程建设项目招标投标资格审查的说法中，错误的是（C）。A.资格预审在发出招标文件前进行，资格后审在开标后进行 B.资格预审审查办法分为合格制和有限数量制
C.资格后审审查办法包括综合评估法和经评审的最低投标价法 D.资格后审应由招标人依法组建的评标委员会负责
【026】依法必须招标的工程项目，对投标人进行资格后审的主体是（D）。A.招标代理机构 B.招标人 C.公证机构 D.评标委员会
【027】招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，其投标资格审查在（B）进行。A.开标前 B.开标后 C.投标报名后 D.招标文件发出后 【028】招标项目资格预审文件的内容一般不包括（D）。
A.资格预审邀请书 B.申请人须知 C.资格预审申请文件格式 D.评标标准和方法 【029】下列关于招标人对投标人进行资格审查的表述，不正确的是（D）。A.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 B.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇
C.招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况
D.招标人不得对潜在投标人进行资格审查
【030】对资格预审申请文件的评审，由（C）负责。A.招标单位负责人 B.招标代理机构 C.资格审查委员会 D.公证处 【031】澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）日前提出，招标人应当自收到异议之日起（A）日内作出答复。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;5
【033】下列内容，不属于工程建设项目施工招标文件的是（C）。A.投标须知 B.施工图纸 C.施工组织设计 D.合同条款
【034】依据对《房屋建筑和市政工程标准施工资格预审招标文件》的理解，在资格审查中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（D）。A.上曾被责令停业一个月的 B.上曾被取消投标资格一个月的 C.三年前出现安全质量事故的
D.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的
【035】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（C）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。
A.发包人 B.设计人 C.监理人 D.工程师
【036】关于《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》“技术标准和要求”的章节，下列说法不妥的是（D）。
A.各项技术标准应符合国家强制性标准
B.不得要求或标明某一特定的专利或生产供应者 C.不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容
D.如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“仅供参考”字样
【037】根据资格预审申请文件的下列哪个内容，不能判定资格申请人在流动资金方面是否具备承担拟招标项目的能力（D）。A.银行开具的授信额度 B.近年财务状况表
C.正在施工和新承接的项目情况表 D.近年已完成的类似项目情况表
【038】关于对中标人的备选投标方案的评审，下列说法正确的是（C）。A.评标委员会应当对递交的所有备选投标方案进行评审。
B.不可行的备选投标方案被宣布为不被接受的，其整个投标失败
C.只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受
D.通过评审，评标委员会应做出中标人是否按正选投标方案或备选投标方案中标的决定 【039】接受联合体申请资格预审的招标项目，下列关于联合体申请人的说法，正确的是（A）。A.联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B.联合体协议书应明确联合体各方对招标人承担法律责任的比例划分
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.通过资格预审的联合体，其各方组成结构经招标人同意后，方可改变 【040】根据《标准施工招标文件》，（B）称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。A.经发包人批准的施工进度计划 B.经监理人批准的施工进度计划 C.经承包人批准的施工进度计划
D.经发包人和承包人共同确认的施工进度计划 【041】根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点、基准线、水准点等资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，（C）。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误 B.发包人承担由此增加的费用和工期延误
C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润D.发包人和承包人共同承担由此增加的费用和工期延误
【042】根据《标准施工招标文件》，工程开工后，由（C）编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案。A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人 【043】在招标阶段，如果招标人设有标底的，标底应当（A）。
A.保密 B.公开 C.通知各个投标人 D.在招标公告阶段保密
【044】根据规定,下列不属于招标人和招标代理机构在招标阶段须遵守的保密规定是（D）。A.不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘 B.对招标人设有标底的招标项目，标底必须保密 C.应当保护招标当事人的知识产权和商业秘密 D.应当对资格预审的申请人资质与业绩进行保密 【多选题】
【001】基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目达到规定规模的，其（ABD）必须进行招标。A.施工 B.监理 C.跟踪审计 D.勘察 E.环境影响评价
【002】根据相关规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目有（ACDE）。A.生态环境保护项目 B.城市综合体建设项目 C.邮政项目 D.防洪、滩涂治理等水利项目 E.道路、桥梁等城市设施项目 【003】根据《招标投标法》规定，依法应招标的项目范围包括（ABC）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目 【004】以下项目中可以不进行招标的有（BCDE）。A.商品住宅，包括保障性住房的工程建设项目
B.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目
C.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目 D.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机 E.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目 【005】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（BCD）应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A.招标金额 B.招标范围 C.招标方式 D.招标组织形式 E.招标代理机构 【006】工程建设项目施工招标应具备的条件有（ABCD）。A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.有相应资金或资金来源已经落实 D.有招标所需的设计图纸及技术资料 E.能够提出使用与技术要求
【007】关于工程建设项目的邀请招标，下列说法正确的有（BCE）。A.政府投资的重点项目采用邀请招标应经财政部门批准
B.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目采用邀请招标，应经省、自治区、直辖市人民政府批准
C.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，采用邀请招标的，应当报项目审批核准部门审批、核准
D.国有资金占控股项目是否符合邀请招标的条件应由项目审批、核准部门在审批、核准项目时认定
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的认定，应由招标人申请有关行政监督
部门作出认定
【008】依据《招标投标法》，招标方式包括（AD）。
A.公开招标 B.议标 C.自行招标 D.邀请招标 E.竞争性谈判 【009】根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（DE）。A.集中采购 B.邀请招标 C.公开招标 D.自行招标 E.委托招标 【010】招标公告应当载明（ACDE）。
A.招标人的名称 B.资格预审方法 C.招标项目性质 D.投标截止日期 E.获取招标文件方法
【011】招标人或招标代理机构在媒介发布招标公告，正确的是（ABCE）。A.招标公告内容应当真实、准确和完整
B.两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同 C.招标公告的发布应当充分公开，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围
D.对依法发布国际招标公告的，不得收取费用
E.招标人或招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告
【012】国家发展改革委指定（BCDE）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。A.《中国财经报》 B.《中国经济导报》 C.《中国日报》 D.《中国采购与招标网》 E.《中国建设报》 【013】资格预审评审的工作程序一般包括（ABCE）。
A.初步审查 B.详细审查 C.资格预审申请文件的澄清D.评标委员会提出通过资格预审的合格申请人名单
E.招标人审核资格评审委员会提交的资格预审书面审查报告
【014】采用资格预审的，资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列（ABDE）条件。A.具有独立订立合同的权利 B.具有履行合同的能力 C.在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 D.具有管理能力，经验、信誉和相应的从业人员
E.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 【015】关于资格审查，下列说法正确的有（ABCD）。
A.资格预审，一般适用于潜在投标人较多或者大型技术复杂的项目 B.编制资格预审文件和进行资格预审申请文件的评审，是完成整个资格预审工作的两项关键程序
C.资格预审文件是对投标申请人进行资格评审和确定合格投标人的依据 D.国有资金控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，资格预审申请文件的评审由招标人组建的资格审查委员会负责
E.招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，影响资格预审结果的，应当在修改资格预审文件后采用资格后审方式招标 【016】下列各项属于招标文件基本构成内容的有（ABDE）。A.投标人须知 B.招标公告 C.非技术性条款D.评标标准和评标方法 E.拟签订合同主要条款和合同格式 【017】关于招标文件的编制，下列说法正确的有（BCE）。A.评标标准和评标方法在评标过程中可根据实际情况修改 B.招标文件中应明确因招标人原因终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
C.依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其
基本账户转出
D.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点
E.如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样
【018】关于招标文件的澄清与修改，下列说法正确的有（ABD）。
A.“澄清”是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂事项进行的补充说明和回答投标人提出的问题
B.“修改”是指招标人对招标文件中出现的遗漏、差错、表述不清等问题认为必须进行的修订
C.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少1O 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.澄清与修改的内容到达所有招标文件收受人即可，不一定非以书面方式通知
【019】采用经评审的最低投标价法评标，下列哪些因素不在评标价折算范围内（CDE）。A.工期提前取得的效益 B.采用先进的技术措施取得的效益 C.单价漏项应增加的加价 D.投标人不平衡报价的差额 E.投标保证金 【020】在施工总承包招标中，资格预审申请人存在下列哪些情形，其资格申请将被拒绝（ABC）。A.为本标段提供招标代理服务的
B.与本标段的监理人同为一个法定代表人的 C.与本标段的代建人相互控股或参股的
D.与本标段的招标代理机构相互任职，但任职者是非主要负责人的 【021】下列关于招标阶段保密规定的说法，正确的有（BD）。
A.为了保证投标人能够更好的了解标的情况，分别安排投标人进行单独的现场踏勘B.对投标人的商业秘密采取特殊的保密措施 C.不得泄露资格预审的申请人资质与业绩
D.将潜在投标人的名称、数量等信息进行密封 E.只有招标人负有保密义务
第四章投标的规定
【单选题】
【001】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（B）。
A.投标函 B.投标一览表 C.投标报价 D.施工组织设计 【002】根据《工程建设项目施工招标投标方法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于投标文件签署与密封的表述,不正确的是（D）。
A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点 B.招标人收到投标文件后,应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件
C.投标人未按招标文件要求密封的,招标人不予受理
D.无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的,由评标委员会初审后按废标处理
【003】投标人撤回已提交的投标文件，应当在（A）前书面通知招标人。A.投标截止 B.评标开始 C.投标有效期结束 D.合同签订 【004】投标报价的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。
A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由评标委员会确认
【005】投标人填报的工程主要材料单价明显低于同期市场价格且不能提供证明资料的，应（A）。
A.否决其投标 B.考虑综合因素再决定其投标是否有效 C.不影响其中标 D.重新开标 【006】技术标一般不包括（D）。
A.冬季施工技术措施 B.机械设备配备 C.环境、安全保障措施 D.企业财务报表 【007】根据《招标投标法》的规定，投标文件应当对招标文件提出的（A）作出响应。A.实质性要求和条件 B.价格与质量条款 D.技术条款 D.投标人资格条件
【008】投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到书面撤回通知之日起（B）日内退还。A.3 B.5 C.7 D.10 【009】关于工程建设项目施工投标文件的签署与密封，下列说法错误的是（D）。
A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点B.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证 C.投标文件未按招标文件要求密封的招标人不予受理
D.无单位盖章或无法定代表人签字或盖章的，评标委员会初审后应当否决其投标
【010】招标人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在（A）前开启投标文件。
A.开标 B.投标 C.评标 D.招标 【011】根据有关规定,下列关于投标有效期的表述,不正确的是（B）。A.招标人应当在招标文件中载明投标有效期
B.投标有效期是投标文件对招标人具有法律约束力的时间范围 C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 【012】投标有效期自（B）起计算。
A.招标文件发出 B.投标文件截止日 C.中标通知书发出日 D.投标报名开始日
【013】在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，投标人同意延长的（B）。A.投标人可以修改其投标报价 B.投标人不能修改投标报价 C.投标人可以要求退还其投标保证金 D.投标人可以更换项目经理 【014】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》因不可抗力需延长投标有效期。造成投标人损失的（B）。
A.招标人应当给予补偿 B.招标人不给予补偿 C.双方协商补偿 D.投标人可要求补偿
【015】招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成（C）。A.开标和中标 B.中标和评标 C.评标和与中标人签订合同 D.中标和确认合同 【016】招标人关于投标有效期的延长应以（A）形式通知投标人。A.书面 B.口头 C.邮寄 D.双方约定的 【017】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，当同意延长投标有效期的投标人少于3个时，招标人（B）重新招标。A.可以 B.应当 C.经投标人同意可以 D.经批准可以 【018】按照《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（B）。A.l％ B.2％ C.3％ D.4％
【019】投标人在提交投标文件的同时须向招标人提交投标保证金，应按招标文件规定的（D）完成提交。
A.人员、时间、地点 B.金额、地点、形式 C.人员、形式、地点 D.金额、形式、时间
【020】下列关于联合体投标的表述，正确的是（C）。A.投标文件中无需附上联合体协议
B.投标保证金的提交只可由联合体中的一方提交
C.投标保证金的提交可以由联合体中牵头人的名义提交
D.以联合体中一方提交投标保证金的，仅对该方具有法律约束力 【021】关于投标保证金的有效提交时间，说法正确的是（B）。
A.银行电汇、转账或电子汇兑等形式提交的，以款项实际发出之日作为送达时间 B.以现金或银行汇票形式提交的，以实际交付时间作为送达时间 C.在投标截止前投标保证金单独送达无效
D.在投标保证金有效期内送达招标人或招标代理机构即可
【022】出现下列情形时，招标人不能没收投标保证金的是（B）。A.投标截止时间后，投标人要求撤销投标 B.开标时间前投标人对投标文件做实质性修改
C.对经评标委员会修正后的报价计算错误拒绝签字确认
D.中标后不在招标文件规定的时间内向招标人提供履约担保
【023】投标人不按（A）要求提交投标保证金的，该投标文件作否决投标处理。A.招标文件 B.投标文件 C.招投标监督部门 D.代理机构 【024】某工程项目施工合同估算价为1 亿元，其施工投标保证金可以为（A）。A.估算价的0.5％ B.估算价的1％ C.估算价的1.5％ D.估算价的2％ 【025】根据有关规定,下列关于联合体构成的表述,不正确的是（D）。
A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B.联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书
C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为 D.组成联合体的成员应是3个以上的投标人
【026】两个相同专业的施工企业组成联合体进行投标，甲为施工总承包特级资质，乙为施工总承包一级资质，则该联合体应按（A）资质确定等级。A.一级 B.二级 C.三级 D.特级 【027】对于联合体投标，下列说法不正确的是（D）。A.联合体必须以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体的投标文件必须附上联合体各方签订的共同投标协议D.联合体各方签订共同投标协议后可以自己的名义单独投标
【028】联合体牵头人代表所有联合体成员负责（C）的主办、协调工作。
A.投标和要约阶段 B.招标和承诺阶段 C.投标和合同实施阶段 D.招标和缔约阶段 【029】联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的（D）。A.协议书 B.确认书 C.合同书 D.授权书
【030】组成联合体的成员应是（A）个以上的法人或其他组织。
A.2 B.4 C.6 D.8 【031】由同一专业的单位组成的联合体，按照（A）的单位确定资质等级。A.资质等级较低 B.资质等级最高 C.平均资质等级 D.中间资质等级 【032】关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）。A.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体
B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标 C.必须以一个投标人的身份共同投标
D.招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体
【033】下列关于工程施工招标项目联合体变更的表述不符合规定的是（A）。A.变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人亦无权拒绝 B.联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请C.招标人不得强制要求资格预审合格的投标人组成联合体 D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
【034】联合体各方应当签定共同投标协议，并将其连同投标文件一并提交（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.联合体内部所有人 D.联合体的牵头人 【035】有下列情形的，不属于招标人与投标人串通投标的是（D）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 D.招标人应投标人要求，澄清并修改招标文件。【036】投标人是（C）。
A.响应招标、进行报名的法人或者其他组织
B.响应招标、制定了招标文件的法人或者其他组织C.响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织 D.响应招标、参加招标竞争的法人或者其他组织
【037】投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法（A）。A.重新招标 B.重新开标 C.重新评标 D.直接发包
【038】投标截止时间前，投标人对提交的投标文件进行修改，下列说法正确的是（C）。A.不得对其投标文件进行修改
B.修改的内容不构成投标文件的组成部分
C.修改的文件密封和签署应符合招标文件的要求D.修改投标文件的，应没收其投标保证金
【039】在工程建设项目招标中，下列说法错误的是（A）。
A.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
D.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
【040】投标人拒绝按照评标委员会要求对投标文件进行澄清补正的，评标委员会可以（A）。A.否决其投标 B.认定为细微偏差C.认定其投标有效，但不予推荐为中标候选人 D.作不利于投标人的评审 【041】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，说法错误的是（C）。A.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准 B.单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价
C.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准 D.投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑 【042】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（C）。
A.对工程技术紧密相连，不可分割的单位工程不得分割标段B.招标人不得以不合理的标段划分限制或排斥潜在投标人 C.同一施工项目各个标段的评标办法应当一致 D.招标文件中应当载明标段划分情况和工期要求
【043】在工程建设项目施工招标时，下列各项中，有资格参加该招标项目投标的是（D）。A.招标人的不具备独立法人资格的附属机构（单位）B.为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计的法人
C.为招标项目的前期准备或者监理工作提供咨询服务的法人附属机构（单位）D.合伙组织
【044】在工程货物招标项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，可以委托（A）代理商参加投标。
A.一个 B.二个 C.两个以上 D.任意
【045】在投标过程中,投标人发生（D）情形的，无需书面告知招标人。A.合并 B.分立 C.破产 D.增资 【多选题】
【001】施工招标项目的投标文件应当包括（ABDE）等内容。A.拟用于完成招标项目的机械设备 B.拟有联合体投标各方的审查情况C.施工图纸 D.拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 E.拟派出的项目负责人与主要技术人员的业绩
【002】工程建设施工项目投标文件的构成一般包括（ABDE）。A.投标函
D.商务和技术偏差表
B.施工组织设计 E.投标报价
C.招标人要求与投标人条件的差异
【003】投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件一般包括（BCD）。A.履约保证金 B.投标文件的签署 C.招标项目完成期限
D.重要的技术规格和标准 E.投标人不能接受的条件
【004】关于投标文件的修改，下列说法正确的有（DE）。
A.投标人以新的投标文件重新投标的，属于对投标文件的修改
B.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，投标保证金可以被没收 C.投标人一旦递交了投标文件就不得进行修改
D.投标人在投标截止时间之后对投标文件进行修改的，招标人应当拒绝 E.投标文件的修改必须在投标文件递交截止时间之前进行 【005】下列关于投标文件的表述中，错误的有（CDE）。A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 B.不能满足任何一项实质性要求的投标文件将被拒绝
C.投标文件无需对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D.编制的投标文件即使遗漏和不足，也不可撤销
E.投标文件对招标文件的价格、合同的主要条款满足即可
【006】投标文件有下列（ADE）情形的，招标人可以按照法律规定拒收或者不予受理。
A.逾期送达的 B.提前送达的 C.未送达指定地点的 D.未按照招标文件要求密封的 E.未通过资格预审的申请人提交的 【007】下列各项属于投标保证金形式的有（ABCD）。A.银行保函 B.银行汇票 C.现金 D.现金支票 E.股票 【008】甲公司投标某项目，对其招标文件中有关提交保证金的说法正确的有（ACE）。A.甲公司提交投标保证金应在投标文件提交截止时间之前送达
B.甲公司与其他主体组成联合体投标，投标保证金应由联合体各方共同提交 C.工程货物招标项目，应招标人要求甲公司以自己的名义提交了投标保证金
D.若该项目因技术复杂分两阶段进行招标，甲公司应在第一阶段提交投标保证金 E.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出
【009】提交投标担保金，应当注意的问题有（AB）。A.投标保证金是投标文件的必须要件与实质性要求 B.对于工程货物招标项目，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金
C.对于联合体投标的，保证金只能由联合体各方共同提交D.投标保证金作为投标文件的有效组成部分，其有效期与投标文件的有效期无需一致E.在中标之后投标人提交投标保证金
【010】关于联合体的构成，下列说法正确的有（CE）。
A.联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体各方应当单独与招标人签订合同 B.联合体中标的，其各方应单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担无限责任 C.组成联合体投标是联合体各方的自愿行为
D.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己的名义单独投标
E.联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标 【011】下列各项中，无资格参加投标的包括（BC）。
A.在工程建设项目货物招标时，甲公司和乙公司同属于F公司的下属公司B.G是甲公司和丙公司的法定代表人，两家公司在同一货物招标中同时投标C.在货物招标时，H公司是该项目招标代理机构的子公司 D.丙公司委托了代理商投标一项工程建设货物招标
E.在工程建设项目施工招标时，J公司是该招标项目的前期设计单位
【012】下列情形，可视为投标人相互串通投标的（BE）。
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B.两个投标人报价相同
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 E.不同投标人引用同一技术标准
【013】下列单位中，（ACD）不可以参加工程项目施工投标。
A.为招标项目的前期准备提供咨询的法人 B.招标人下属的具备独立法人资格的附属机构C.为招标项目提供设计服务的法人 D.为招标项目提供咨询服务的法人 E.曾经承包施工过招标人的其他工程 【014】下列选项中，（CE）不是关于投标的禁止性规定。A.投标人以低于其成本的报价竞标
B.招标人预先内定中标者，在确定中标人时以此决定取舍 C.投标人以高于其成本的报价竞标
D.投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 E.投标人中有两家报价相同
【015】依据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，投标文件未按招标文件要求密封的，招标人的不妥做法是（ACDE）。A.提交评标委员会处理 B.不予受理 C.提交监督机构决定 D.接收后不予唱标 E.提交公证部门
第五章开标和评标的法律规定
【单选题】
【001】根据有关规定,下列关于开标时间和地点的表述,不正确的是（C）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应具体确定到要进行开标活动的房间
C.招标人需要修改开标时间和地点,可以电话通知所有招标文件的收受人 D.招标人需要修改开标时间和地点,应当书面通知所有招标文件的收受人
【002】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于（B）个的，不得开标。A.2 B.3 C.4 D.5 【003】根据《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，开标记录不需（A）签字确认。A.主持人 B.投标人 C.公证人员 D.记录员 【004】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列说法正确的是（D）。
A.投标人对开标有异议的，应当在开标后提出，招标人应当与评标委员会商议后作出答复B.评标委员会可以向投标人明确投标文件中的遗漏和错误
C.投标人可以通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标 D.投标文件逾期送达的，招标人应当拒收
【005】在开标程序中，无须由招标人或者其委托的招标代理机构的工作人员进行的是（A）。A.密封情况检查 B.拆封 C.唱标 D.记录并存档 【006】关于开标的程序和内容，下列论述正确的是（D）。A.投标人少于3个的，应当由评标委员会决定是否继续评标
B.开标时，投标文件密封情况的检查由招标人或招标代理机构的人员进行 C.应当由投标人当众拆封所有投标文件
D.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。【007】特殊招标项目的特点不包括（A）。A.对环保要求高 B.国家有特殊要求 C.技术复杂、专业性强 D.采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作
【008】下列关于评标专家选择的表述,不正确的是（A）。
A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定,原则上应在国务院有关部门提供的专家名册中确定
B.一般招标项目可以采取随机抽取的方式 C.特殊招标项目可以由招标人直接确定
D.评标委员会的专家名单在中标结果确定前应当保密
【009】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标专家应当从事相关领域工作满（C）年并具有高级职称或者具有同等专业水平。A.5 B.7 C.8 D.10 【010】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由（B）直接确定。A.招标代理机构 B.招标人 C.上级主管部门 D.招投标监管机构 【011】关于评标委员会的组建，下列说法正确的是（B）。A.评标委员会成员人数应当为7人以上的单数 B.招标人代表可以为评标委员会成员 C.评标委员会负责人应当由招标人代表担任 D.来自同一单位的评标专家不能超过3 人
【012】评标专家专业分类标准由（C）会同国务院有关部门制定。A.财政部 B.省级人民政府
C.国务院发展改革部门 D.省级人民政府和国务院有关部门
【013】下列各项不属于评标专家成员义务的是（A）。A.评标专家应当客观公正地履行职务
B.评标专家不得接触投标人或者与招标结果有利害关系的人 C.评标专家不得收受投标人、申介人、其他利害关系人的好处 D.评标专家不得透露对投标文件的评审情况
【014】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，使用国有资金工程项目的评标委员会成员，（A）。
A.可以全部从评标专家库中随机抽取 B.应当从评标专家库中抽取三分之二 C.必须全部从评标专家库中随机抽取 D.应当抽取一名以上资深评标专家 【015】根据《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》，同一评标委员会中，通过随机抽取的评标专家，来自同一单位的不得超过（D）人。A.5 B.4 C.3 D.2 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（C）。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定 B.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定C.评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
D.确定评标委员会的评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式
【017】大型公共建筑工程方案设计招标，其评标委员会人数应不少于（C）人。A.5 B.7
C.9
D.11 【018】下列说法错误的是（D）。
A.一般招标项目评标委员会专家可以采取随机抽取方式B.特殊招标项目评标委员会专家可以由招标人直接确定C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密 D.评标委员会成员人数为七人以上单数
【019】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法错误的是（B）。A.行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 B.被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效 C.国家工作人员不得以任何方式非法干涉评标活动
D.招标文件没有规定的评标标准方法不得作为评标的依据
【020】依法必须进行招标的项目，评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。A.1/2 B.3/4 C.1/3 D.2/3 【021】评标委员会成员与投标人有利害关系，应当（C）。A.直接披露 B.提出质疑 C.主动回避 D.提出质疑并回避 【022】下列评标方法中，（B）适用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目。
A.综合评估法 B.综合评价法 C.最低评标价法 D.最低评标价法 【023】根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的（B）投标价的投标人，应当被确定为中标人。A.最高 B.最低 C.合理 D.接近标底 【024】根据《工程建设项目货物招标投标办法》，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的（C）方法进行评标。A.综合评估法 B.单项评议法 C.最低投标价法 D.性价比法 【025】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，关于经评审最低投标价法，错误的是（D）。A.采用经评审最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整
B.经评审最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目
C.根据经评审最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人
D.采用经评审最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，评标委员会应对投标文件的技术部分进行价格折算 【026】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列说法错误的是（D）。
A.将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于招标人 B.同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容
C.延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿 D.拒绝延长投标有效期的投标人无权收回投标保证金
【027】经评审的最低投标价法，适用于具有（C）的施工招标项目。A.专业技术 B.专有技术
C.通用技术
D.专利技术
【028】评标采用综合评估法，（A）的投标，应当推荐为中标候选人。A.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.投标报价最低 C.经评审，投标报价最低 D.投标报价最接近标底 【029】下列评标方法不属于综合评估法的是（D）。A.将所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数进行评价，按总分从高到低的顺序进行排序的方法
B.将所有评标因素通过预先设定的折算标准，折算成货币进行评价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法
C.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的评价标准，折算成分数，然后用分数和价格的比值从高到低的顺序进行排序的方法
D.将价格因素以外的所有评标因素通过预先设定的合格标准，进行合格性评审，然后将价格因素折算评标价，按评标价从低到高的顺序进行排序的方法
【030】对于工程建设勘察设计招标项目一般应采取（A）来推荐中标候选人。A.综合评估法 B.经评审的最高投标价 C.经评审的最低投标价 D.性价比法
【031】综合评价法中，若投标人对招标文件中的重要条款（参数）有任何一条偏离则（D）。A.要求投标人重新修改 B.对技术一项的评分降低 C.继续评标 D.导致废标 【032】根据有关法律规定,下列不属于评标原则的是（A）。A.公开、公平、公正 B.严格保密 C.独立评审 D.严格遵守评标方法 【033】下列评标环节排序，正确的是（C）。（1）推荐中标候选人，撰写评标报告（2）初步评审（3）组建评标委员会（4）详细评审。A.（1）（2）（3）（4）B.（1）（3）（2）（4）C.（3）（2）（4）（1）D.（3）（4）（2）（1）【034】初步评审的内容不包括以下哪项（C）。A.对投标文件的响应性评审 B.投标文件计算错误的修正 C.评标打分 D.投标文件的澄清、说明或补正 【035】关于清标工作，不正确的说法是（C）。A.由清标小组或招标人依法组建的评标委员会进行
B.按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序
C.对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误，但不对投标报价进行换算 D.形成书面的清标情况报告
【036】根据《关于进一步加强山东省建筑工程设计招标投标管理的通知》，设计作品已发表过或（C）以上评委认为抄袭其他类似方案或雷同的,应按废标处理。A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 【037】关于评标工作的基本要求，下列说法不正确的是（C）。A.评标是对开标中所有拆封并唱标的投标文件进行评审
B.评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，不得随意改变 C.评标活动及其当事人均应依法接受审查
D.投标人可对投标文件内容进行必要的澄清和说明，但应以书面方式且不得改变其实质性内容
【038】评标委员会应当根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，（A）。
A.价格得分高者排名优先 B.技术得分高者排名优先 C.商务得分高者排名优先 D.服务得分高者排名优先 【039】在评标过程中能够启动澄清程序的是（C）。
A.招标人 B.行政监督部门 C.评标委员会 D.招标代理机构
【040】若投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底时，评标委员会应当（D）。
A.直接废标 B.无影响，继续评标 C.将其作为中标人 D.要求其作出澄清、说明 【041】根据《招标投标法》的规定，招标人延长投标有效期，向投标人发出通知后，投标人同意延长的，应当（C）。A.修改投标文件的实质性内容，但不得延长其投标担保的有效期 B.不得延长其投标担保的有效期，也不得修改投标文件的实质性内容 C.相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容 D.相应延长其投标担保的有效期，同时可修改投标文件的实质性内容 【042】以下哪种情形，应当否决其投标（B）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 C.投标文件中的唱标函与投标函报价不一致 D.投标总价金额与单价金额不一致的
【043】依法必须进行招标的项目，在评标时发现招标文件内容违反国家强制性规定，导致投标人对招标文件理解不一致，评委应（A）。A.终止评标，建议招标人修改招标文件重新招标 B.向投标人发出澄清，要求投标人进行修改技术文件 C.忽略该部分内容，不再对该部分内容进行打分评价 D.经监督部门同意修改相关评标条件，继续评标 【044】下列（B）有权对投标作否决其投标处理。
A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.专家委员会
【045】下列工程建设项目勘察设计投标文件中，不应作否决投标处理的是（A）。A.以他人的名义投标且未按要求密封 B.未响应招标文件的实质性要求和条件的C.以联合体形式投标，未向招标人提供共同投标协议D.未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字
【046】根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，下列情形不属于其规定的应予否决投标的是（D）。
A.投标文件无法定代表人出具的授权委托书的 B.投标文件未按规定的格式填写
C.投标文件投标有效期不满足招标文件要求的 D.投标文件响应招标文件的实质性要求和条件
【047】因有效投标不足3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会（B）。
A.必须否决全部投标 B.可以否决全部投标 C.应建议重新招标 D.应推荐最佳中标人 【048】一个招标项目发生法定情况，无法继续进行评标推荐中标候选人，当次招标结束后，应当（C）。
A.继续评标 B.结束投标 C.重新招标 D.废标 【049】根据《招标投标法实施条例》规定，下列（C）情形不必重新招标。A.通过资格预审的申请人少于3个的
B.资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的
C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人放弃中标的
D.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的
【050】根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定，必须招标项目的招标人在（C）情形下应当依法重新招标。A.有效投标不足 B.投标文件未密封的 C.评标中,所有投标被否决的 D.投标人少于5 个的 【051】《工程建设项目货物招标投标办法》规定的重新招标情形不包括（D）。A.提交投标文件的投标人少于3个的 B.同意延长投标有效期的投标人少于3个的 C.评标委员会对所有投标作否决投标处理的D.未在规定的媒介发布招标公告,情节轻微的 【多选题】
【001】关于开标地点,下列说法错误的有（AD）。A.开标地点应由投标人选择
B.开标地点可以是招标人的办公地点或指定的其他地点C.开标地点应在招标文件中具体明示 D.开标地点应当是招标人的办公地点
E.开标地点应具体到要进行开标活动的房间 【002】关于开标，下列说法不正确的有（AB）。A.可以邀请部分投标人参加
B.可以只公开宣布部分投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容C.开标由招标人或委托招标代理机构主持
D.招标文件中应预先载明开标时间和开标地点 E.开标是招标投标活动中公开原则的重要体现
【003】下列关于开标参与人的说法中,正确的有（ACD）。A.开标由招标人或其委托的招标代理机构主持
B.依法应招标的房屋建筑工程项目,开标时应接受住房城乡建设主管部门的监督 C.招标人可以委托公证机构对开标情况进行公证 D.招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务
E.投标人或其授权代表有权出席开标会且必须参加开标会 【004】下列（ADE）有权检查投标文件的密封情况。A.投标人 B.招标人 C.行政监督部门 D.招标人委托的公证机构 E.投标人推选的代表
【005】下列对开标程序和内容的说法，不正确的有（BE）。
A.开标程序通常包括密封情况检查、拆封、唱标及记录存档等环节
B.开标时，投标文件的密封情况由招标人或其委托的招标代理机构负责检查C.投标文件的密封情况可以由招标人委托的公证机构检查并公证 D.开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查 E.开标记录须经纪检监察代表签字确认
【006】根据相关规定，评标专家一般应具备的条件包括（ACD）。A.熟悉有关招标投标的法律法规
B.从事相关领域工作满5年并具有高级职称或者具有同等专业水平C.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
D.身体健康，能够承担评标工作
E.近五年承担过国家大型项目招标评审工作
【007】关于评标专家的选择，下列说法正确的有（BCE）。A.评标专家应由招标人在相关专家库名单中确定
B.除特殊项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 C.任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员
D.依法必须进行招标的项目的招标人不得更换依法确定的评标委员会成员
E.更换评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定进行
【008】依法必须招标的项目,满足下列（BCD）条件时，可由招标人在相关专家名单中直接确定专家人选。A.涉及金额特别高 B.国家有特殊要求
C.专业性要求特别高 D.技术特别复杂 E.工期特别长。
【009】关于评标委员会的成员的表决权，下列说法错误的有（ABD）A.招标人代表成员享有最终否决权
B.属于相关专业领域的专家享有更多的表决权
C.招标人或招标代理机构的代表成员，与专家成员具有同等权利 D.评标委员会设负责人的，评标委员会负责人只能由招标人确定 E.评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权
【010】关于评标委员会的成员的权利和义务，下列说法正确的有（ABE）。
A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较 B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人
D.招标中可以采用招标文件没有规定的评标标准和方法
E.评标委员会成员的权利和义务，直接与评标委员会的法定权利和义务相关联 【011】具备下列（ACD）情形的，不得担任评标委员会成员。
A.行政监督部门的人员B.来自同一法人单位的评审专家C.投标人主要负责人的近亲属
D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审E.曾因在招标活动中从事违法行为而受过民事处罚
【012】经评审的最低投标价法主要适用于招标人对（BC）没有特殊要求的一般项目。A.程序 B.性能 C.技术 D.条件 E.标准 【013】下列关于评标原则和评标纪律的说法正确的有（BCE）。A.评标报告应以招标人的名义出具
B.任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定
C.评标委员会由招标人组建并受其委托评标，但应保持独立 D.相关主管部门有权干预、影响或改变评标过程和结果 E.评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向 【014】关于评标程序和评标报告，下列错误的有（CE）。
A招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 B.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作
为否决投标的条件
C.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明
D.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见
E.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果根据相关法律规定
【015】下列各项属于不同类别招标项目评标报告具有的共同特征的有（ABCD）。A.评标报告中应依法推荐合格的中标候选人 B.评标报告应在完成评标后编制 C.评标报告应全面反映评标情况
D.评标报告由评标委员会经全体成员签字后向招标人提交E.评标报告必须详细载明综合评价得分的计算过程 【016】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容包括（BDE）。
A.符合性检查表 B.评标委员会成员名单
C.授标建议 D.经评审的投标人排序 E.澄清、说明、补正事项纪要，有下列（ABDE）情形之一的，应当否决其投标。
【017】按照《招标投标法实施条例》A.投标人串通投标 B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
【018】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的相关规定，下列属于否决投标情况和条件的有（ABCE）。
A.投标人以他人名义投标、串通投标的 B.未能在实质上响应招标文件要求的投标的 C.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的
D.招标文件附有其他条件的 E.在评标过程中，评标委员会发现投标人以行贿手段谋取中标的
【019】工程建设项目勘察设计招标时，投标人有下列（ABDE）情况之一的，其投标应作否决投标。
A.与招标人串通投标的 B.未按招标文件要求提供投标保证金的
C.投标人与招标人、招标机构有利害关系的 D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的 【020】根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列（ABDE）情形应当否决投标。
A.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的 B.未按招标文件要求提交投标保证金的 C.联合体投标附有联合体各方共同投标协议的D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
E.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 【021】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标人重新招标的情况包括（ABDE）。A.资格预审合格的潜在投标人不足3个的 B.评标委员会否决全部投标的 C.投标有效期不足的 D.所有投标均被否决投标的 E.同意延长投标有效期的投标人少于3个的
第六章中标与签约的规定
【单选题】
【001】根据《招标投标法》第40条的规定，确定中标人的权利归属于（B）。A.评标委员会 B.招标人 C.招标代理机构 D.评标专家
【002】如果采用最低评标价法评标，在（B）均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。
A.价格条款、货款 B.商务、技术条款 C.技术条款、服务 D.货款、技术 【003】评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人（A）。A.应当接受评标委员会推荐的中标候选人
B.可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 C.必须确定排名第一的中标候选人为中标人 D.必须选择最低报价的中标候选人为中标人
【004】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列说法正确的是（B）。
A.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，更换评委 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标通知书发出以前提出
D.投标人的澄清、说明应当采用书面形式,经招标人同意可以适当超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容
【005】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（B）日。A.2;3 B.3;3 C.3;5 D.5;7 【006】甲、乙工程承包单位组成联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了四万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目。根据相关规定，下列说法正确的是（A）。A.四万元投标保证金不予退还 B.四万元投标保证金应当退还一半 C.若未给招标人造成损失，投标保证金可全部退还 D.若未给招标人造成损失，投标保证金只可退还一半
【007】确定中标人的程序主要包括以下五项内容：①发中标通知书；②中标公示；③推荐中标候选人；④签约；⑤退还保证金。下列排列顺序正确的是（A）。A.③②①④⑤ B.②①③⑤④ C.②③①④⑤ D.②③④①⑤ 【008】根据合同法的规定，发出招标公告和投标邀请书是（A）。A.要约邀请 B.承诺 C.要约 D.反要约 【009】递交投标文件属于（A）。A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.反承诺 【010】中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，（C）。A.应当补偿因此给中标人造成的损失 B.无需承担法律责任 C.应当依法承担法律责任 D.经过主管部门批准的，无需承担法律责任 【011】在双方合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应，这体现了签订合同的（A）原则。A.公平B.平等 C.自愿 D.合法
【012】招标人和中标人订立合同的期限应当自中标通知书（A）之日起算。A.发出 B.到达 C.签收 D.制定
【013】根据相关规定，通过招标投标订立的合同属于（D）。A.招标合同 B.邀请合同 C.要约式合同 D.承诺式合同
【014】依法必须进行招标的项目，应当向有关招标投标行政监督部门提交招标投标情况的（B）报告。
A.口头 B.书面 C.书面或者口头 D.任何形式
【015】中标人拒绝提交履约保证金的，原中标人的投标保证金（A）。A.不予退还 B.应予全部退还 C.退还一小部分 D.大部分退还
【016】中标人根据合同约定或者经招标人同意分包的，接受分包的人（A）再次分包。A.不得 B.可以 C.经批准可以 D.经协商可以 【017】履约保证金有多种形式，其中最主要的方式是（A）。A.履约保证 B.违约保证 C.支付保证 D.低押保证 【018】履约保证的保证主体是（D）。
A.招标人 B.中标人 C.招标人或中标人 D.招标人、中标人以外的第三人 【019】下列（D）有权出具履约保证书。
A.商业银行 B.政策行银行 C.中国人民银行 D.担保公司 【020】履约保函可以分为（A）。
A.有条件保函和无条件保函 B.附期限保函和附条件保函C.有条件保函和附期限保函 D.无条件保函和附期限保函 【多选题】
【001】在某建设工程招标项目中，甲、乙、丙、丁、戊五家公司同时竞标。经过评审，评标委员会确定甲、乙、丙三家作为中标候选人。但是招标人认为丁公司跟自己长期合作，互相之间非常信任,应当将丁公司作为中标人。丙公司是招标人的上级主管机构推荐的一家公司。据此，招标人可以在（ABC）中选择中标人。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊 【002】下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中，正确的有（BCD）。A.采用最低评标价法的，按投标报价由高到低顺序排列
B.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
C.采用最低评标价法的，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
D.采用性价比法的，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列排列;商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序
E.采用综合评分法的，按评审后得分由低到高顺序排列；得分相同的的，按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同,按技术指标优劣顺序排列
【003】国有资金占控股的依法必须进行招标的项目中，排名第一的中标候选人有下列（ABDE）情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。A.放弃中标 B.因不可抗力不能履行合同 C.不按照要求提交投标保证金 D.不按照招标文件要求提交履约保证金 E.被查实存在影响中标结果的违法行为 【004】在工程建设项目中，中标通知书发出后，中标人有下列（ABCE）情形的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。
A.拒不提交所要求的履约保证金 B.在签订合同时向招标人提出附加条件
C.更改合同实质性内容 D.拒绝履行合同义务 E.无正当理由不与招标人签订合同 【005】签订合同时应当遵循的原则主要有（ABCE）。
A.公平原则 B.自愿原则 C.平等原则 D.公正原则 E.诚实信用原则
【006】下列有关招标投标签订合同的说法中，不正确的有（AD）。A.应当在中标通知书发出之日起20日内签订合
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.合同的标的、价款、质量、履行期眼等主要条款应当与招标文件和中标的投标文件的内容一致
D.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还 E.对于依法必须招标的项目，招标人与中标人签订中标合同应按照国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文件进行 【007】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工招标的书面报告至少应包含（ACD）。A.招标范围 B.开标情况 C.招标文件中投标人须知 D.中标结果 E.招标项目基本情况 【008】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，对于勘察设计招标的项目，其书面报告一般应包括（ACDE）。
A.开标情况 B.招标范围 C.投标人情况 D.招标项目基本情况 E.评标标准和方法 【009】某市要建设地铁，经过一系列的招标程序，最终确定A建筑公司作为中标单位。已知该工程中标合同金额为10亿元人民币，如果招标人要求A公司提供履约保证金，履约保证金的下列数额符合法律规定的有（ABC）。A.1000万元 B.5000万元 C.1亿元 D.2亿元 E.10亿元 【010】下列关于中标人行为的说法中，符合法律规定的有（CD）。
A.中标人可以将项目肢解后分别向他人转让 B.中标人可以将中标项目转止给他人
C.中标人中标后应当与招标人签订合同 D.中标人应当按照合同及时履行义务并完成中标项目
E.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务给招标人造成损失的，招标人有权请求赔偿，赔偿数额以履约保证金为限
第七章招标投标争议的解决
【单选题】
【001】对资格预审文件有异议时，应当在提交资格预审申请文件截止时间（A）前提出。A.2 B.3 C.5 D.10 【002】投标人对评标结果有异议并在中标候选人公示期间提出的，招标人应当自收到异议之日起（B）内作出答复。A.2 B.3 C.5 D.7 【003】投标人认为招标投标活动不符合有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起（C）日内，向住房城乡建设行政主管部门投诉。A.5 B.7 C.10 D.14 【004】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门在投诉处理中所需要的费用，全部由（A）支出。
A.财政 B.当事人 C.被投诉人 D.招标代理机构 【005】工程建设项目招标投标活动中，（B）是招标投标投诉的受理人。A.投标人 B.招标投标的行政监督部门 C.招标代理机构 D.司法机关
【006】招标投标投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由（A）负
责处理。
A.最先收到投诉的行政监督部门 C.报上级部门
B.较高级别的行政监督部门 D.地方人民政府决定的部门
【007】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，投诉人提交的投诉书的内容不包括（D）。
A.投诉人的有效联系方式 B.被投诉人的名称、地址 C.相关请求及主张 D.处理结果 【008】在工程建设项目招标投标活动中，如果当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，其可采取的救济措施是（D）。A.只能依法申请行政复议 B.只能向人民法院提起行政诉讼 C.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起民事诉讼 D.可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼
【009】在工程建设项目招标投标活动中，下列各项关于行政监督部门对投诉进行调查取证的说法中，错误的是（C）。A.应当调取、查阅有关文件 B.应当听取被投诉人的陈述和申辩 C.应当通知投诉人和被投诉人进行质证 D.应当遵守保密规定
【010】在工程建设项目招标投标活动中，关于投诉人撤回投诉的说法正确的是（D）。A.禁止投诉人撤回投诉 B.投诉人可以以口头形式提出 C.即使查实有明显违法行为的，投诉人撤回投诉的，也应当准许撤回
D.投诉处理决定作出前，投诉人要求撤回投诉的，不得再以同一事实和理由再提出投诉 【011】在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门应当自受理投诉之日起（D）个工作日内作出书面决定。A.15 B.20 C.25 D.30 【012】依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，情况复杂，负责受理投诉的行政监督部门不能在规定期限内作出处理决定的，经（C）批准，可以适当延长。A.上级行政监督部门 B.同级人民政府 C.本部门负责人 D.上级主管部门 【013】招标投标争议可以分为行政主体与民事主体之间的争议和民事主体之间的争议两类，则行政复议与行政诉讼（A）。A.只能解决前一种争议 B.既可以解决前一种争议,也可以解决后一种争议C.行政复议可以解决前一种争议，行政诉讼可以解决后一种争议D.行政复议可以解决后一种争议，行政诉讼可以解决前一种争议
【014】对当事人的同一个违法行为，不得给予（A）以上罚款的行政处罚。A.两次 B.三次 C.四次 D.五次
【015】违法行为在（B）年内未被发现的，不再给予行政处罚。A.1 B.2 C.3
D.5 【016】建设主管部门对某监理公司做出行政处罚时的下列行为，违反法律规定的是（C）。A.作出行政处罚决定前，向当事人告知处罚决定的事实、理由和当事人依法享有的权利 B.建设主管部门在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点
C.建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩，当场作出了行政处罚的决定
D.建设主管部门采纳了当事人提出的事实、理由或确凿的证据而作出了从轻处罚的决定 【017】行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于（A）人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。A.2 B.3 C.4 D.5 【018】如果行政监管机关决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚，在作出处罚决定前，应当经过（D）程序。
A.调解 B.辩论 C.诉讼 D.告知
【019】行政机关经批准进行证据保全的，应当在（D）日内及时做出处理决定。A.3 B.4 C.5 D.7 【020】当事人要求听证的，应当在行政机关告知后（A）日内提出。
A.3 B.5 C.7 D.10 【021】当事人应当自收到行政处罚决定书之日起（C）日内，到指定的银行缴纳罚款。A.5 B.10 C.15 D.20 【022】某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服，向王律师咨询其可以采取的维权途径，王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径，这种说法是（C）。A.正确的，只能申请行政复议 B.不正确的，只能进行行政诉讼 C.不正确的，可以自由选择行政复议或者行政诉讼 D.不正确的，只能提起民事诉讼 【023】招标投标争议仲裁中应当遵循的原则不包括（C）。A.一裁终局原则 B.合理原则 C.公开原则 D.依法独立进行原则 【024】下列各项不属于仲裁协议的表现形式的是（D）。A.仲裁条款 B.纠纷发生前达成的书面仲裁协议 C.纠纷发生后达成的书面仲裁协议 D.口头仲裁协议
【025】某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（D）万元。A.15 B.16 C.17 D.20 【026】裁决书中的文字有遗漏的，当事人可以自收到裁决书之日起（C）日内请求仲裁庭补正。A.10 B.20 C.30 D.40 【027】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当向（D）提出申请。A.原告所在地的基层人民法院 C.被告所在地的中级人民法院
B.原告所在地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
【028】当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（B）内提出。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年
【029】甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（D）。A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行
【030】在民事诉讼中，举证责任的分配应遵循（C）原则。A.原告承担举证责任 B.被告承担举证责任 C.谁主张，谁举证 D.原告与被告共同承担举证责任
【031】在民事诉讼中，人民法院收到起诉状，经审查，认为符合起诉条件的，应当在（C）日内立案。A.3 B.5 C.7 D.10 【032】人民法院受理原告的起诉后，应在立案之日起（C）日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。A.2 B.3 C.5 D.7 【多选题】
【001】在招标投标活动中，有权提出异议的主体包括（AB）。
A.投标人 B.潜在投标人 C.招标人 D.招标代理机构 E.招标监督机构
【002】根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人可以针对（ABCD）方面提出异议。A.开标 B.招标文件 C.评标结果 D.资格预审文件 E.评标报告 【003】可以受理对工程招投标活动投诉事项的部门有（AC）。A.发改委 B.人民法院 C.住房和城乡建设部门 D.财政主管部门 E.纪检监察部门 【004】在工程建设项目招标投标中，下列关于投诉人、投诉书的说法正确的有（ACE）。A.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章 B.投诉书有关材料是外文的，投诉人可以同时提供其中文译本
C.投诉人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉 D.投诉人只能直接投诉，不可以委托代理人办理投诉事务
E.个人投诉的，投诉书必须由本人签字，并附有效身份证明复印件
【005】行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使下列（ABCD）权力。A.询问相关人员 B.调取有关文件 C.查阅有关文件 D.遵守保密规定 E.限制相关人员的人身自由
【006】行政监督部门在受理工程建设项目招标投标活动投诉的过程中的行为符合法律规定的情形包括（BCE）。
A.行政监督部门无权调取、查阅有关文件
B.行政监督部门调查取证时，应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认
C.行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人进行质证 D.对情况复杂、涉及面广的重大投诉事项，有权受理投诉的行政监督部门可以会同其他有关的行政监督部门进行联合调查，共同研究后由联合调查小组共同作出处理决定 E.行政监督部门负责处理投诉的人员应当严格遵守保密规定，对于在投诉处理过程中所接触到的国家秘密、商业秘密应当予以保密
【007】投诉处理决定做出前，投诉人要求撤回投诉的，（ABCD）。A.应当以书面形式提出并说明理由
B.由行政监督部门视情况决定是否准予撤回 C.已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回
D.撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回E.投诉人可以同一事实和理由再提出投诉
【008】根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定，投诉处理决定应当包括（ABCD）。
A.投诉人和被投诉人的名称、住址 B.投诉人的投诉事项及主张
C.被投诉人的答辩及请求 D.调查认定的基本事实 E.法院的处理意见及依据 【009】关于招标投标投诉中追究法律责任的规定，下列说法错误的有（BCD）。A.行政监督部门应当建立投诉处理档案，并做好保存和管理工作，接受有关方面的监督检查B.被投诉人单位直接负责的主管人员有违法、违规或者违纪行为的，行政监督部门应给予处分
C.行政监督部门在处理投诉过程中，对招标代理机构有违法行为，应当取消招标代理资格D.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
E.对于性质恶劣、情节严重的投诉事项，行政监督部门可以将投诉处理结果在有关媒体上公布，接受舆论和公众监督
【010】根据《行政处罚法》的相关规定，（ABDE）属于其所规定的行政处罚的种类。
A.警告 B.罚款 C.通报批评 D.没收非法财物 E.暂扣许可证
【011】行政机关作出（CDE）等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告 B.暂扣许可证或者执照 C.责令停产停业 D.吊销许可证或者执照 E.较大数额罚款 【012】以下关于听证的说法中，正确的有（BE）。A.当事人要求听证的，行政机关视情况决定是否组织听证
B.行政机关应当在听证的7日前，通知当事人举行听证的时间、地点C.所有听证必须公开举行 D.当事人必须亲自参加听证
E.当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避 【013】行政复议申请期限延长的条件包括（AE）。A.因不可抗力耽误法定申请期限 B.在障碍消除后的15日内提出申请 C.由有管辖权的行政机关决定 D.报有管辖权的行政机关的上级机关批准同意E.因其他正当理由耽误法定申请期限
【014】出现下列（BCDE）情形的，复议机关可以决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，同时可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。A.主要事实不清的 B.适用依据错误的 C.滥用职权的
D.具体行政行为明显不当的 E.违法法定程序的
【015】下列（ABCE）属于招标投标中民事争议的解决方式。A.和解 B.调解 C.诉讼 D.行政复议 E.仲裁 【016】以下可以通过仲裁解决的招标投标争议有（ABDE）。
A.民事主体间没有仲裁合约，但发生争议后达成了仲裁条款的B.双方发生争议是在合同订立后，合同中约定了仲裁条款的 C.法院受理一方当事人的诉讼后，双方又达成仲裁协议的 D.招标文件规定通过仲裁解决招标投标中的争议的 E.投标文件明确接受仲裁作为解决争议的方式的
【017】关于仲裁协议的作用，下列说法正确的有（AB）。A.约束合同当事人
B.使仲裁机构取得了对该案的管辖权 C.约束仲裁机构 D.约束人民法院 E.快速解决争端 【018】根据《仲裁法》的相关规定，下列说法错误的有（ABC）。
A.招标投标合同解除会导致仲裁条款无效B.仲裁庭可以由3 名仲裁员或者7 名仲裁员组成 C.仲裁裁决不得按照一名仲裁员的意见作出 D.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构
E.仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，仲裁委员会之间也没有隶属关系 【019】在民事诉讼中，下列（ABC）人员若与审理的案件有利害关系，应当回避。A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人 【020】根据《民事诉讼法》的有关规定，合同当事人可以在书面协议中选择（BCDE）的人民法院管辖。
A.标的物交割地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告住所地
第八章法律责任的规定
【单选题】
【001】甲作为一个招标人，如果中标无效，其与中标人乙已经签订的书面合同（B）。A.仍然有效 B.无效 C.效力待定 D.可撤销
【002】如果招标人对必须招标的项目没有进行招标，其应当承担（D）。A.侵权责任 B.违约责任 C.刑事责任 D.行政法律责任 【003】招标人对于以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇的违法行为，应承担（B）。
A.侵权法律责任 B.行政法律责任 C.刑事法律责任 D.违约法律责任 【004】如果招标人在招标过程中，应予公开招标而未公开招标且拒不改正的，（A）以上地方人民政府建设行政部门对其不得颁发施工许可证。A.县级 B.乡级 C.省级 D.市级 【005】有关行政部门对全部或部分使用国有资金的招标项目中，将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的行为，可以（D）。
A.罚款 B.撤销资格 C.终止该项目 D.暂停向该项目拨付资金 【006】招标人泄露评标专家委员会成员的，并造成特别严重后果的，（B）。A.处3 年以下有期徒刑或者拘役 B.处3年以上7年以下有期徒刑 C.处7年以下有期徒刑并处罚金 D.处10年以上有期徒刑 【007】如果投标人在招标投标过程中，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标（B）。A.有效 B.无效 C.中止 D.暂停
【008】根据我国《刑法》规定，单位犯串通投标罪的，（C）。A.只对单位处罚金 B.对直接负责的主管人员处5年以下有期徒刑 C.对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员追究刑事责任。D.没收违法所得 【009】评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，没收收受的财物，处（C）的罚款。
A.2000元～l万元 B.3000元～3万元 C.3000元～5万元 D.5000元～10万元 【010】依法组建的评标委员会在招标、评标活动中，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以（A）定罪处罚。
A.非国家工作人员受贿罪 B.国家工作人员受贿罪 C.索贿罪 D.询私舞弊罪 【多选题】
【001】招标人应承担的中标无效的法律后果有（BCD）。A.停止侵害 B.责令改正 C.赔偿损失 D.返还财产 E.排除妨碍 【002】招标人的下列行为中，会因导致中标无效而应承担民事法律责任的是（ACD）。A.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 B.招标人在订立合同时向中标人提出附加条件
C.依法必须招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书 E.招标人无正当理由不发出中标通知书
【003】招标人应当承担行政法律责任的违法行为有（BCDE）。A.私下会见投标人 B.必须进行招标的项目不进行招标的
C.限制投标人之间竞争的 D.招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的
E.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的 【004】招标人的下列行为中，不属于会必然导致中标无效的行政违法行为的是（ABCD）。A.对必须进行招标的项目不招标，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标
B.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人 C.强制要求投标人组成联合体共同投标
D.依法应当公开招标的项目而不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告E.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人 【005】以下行为中，招标人应承担刑事法律后果的有（AB）。A.泄露商业秘密 B.侵犯商业秘密
C.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的D.订立背离合同实质性内容的协议书
E.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的
【006】招标人向他人透露招标文件的重要内容或可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况有（AC）。
A.泄露评标专家委员会成员的 B.强制要求投标人组成联合体的C.泄露标底并造成重大损失的 D.对应予招标而未招标的 E.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的
第九章招标投标的相关法律法规
【单选题】 【001】《合同法》的基本原则不包括（D）。A.全面履行原则 B.平等原则
C.自愿原则 D.合法性原则
【002】下列关于合同转让的表述,正确的是（C）。
A.合同转让属于狭义的合同变更 B.债权人转让权利的,应当经债务人同意C.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人
D.当事人一方将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人的,应当经对方同意 【003】下列关于违约责任的表述,不正确的是（D）。A.违约责任具有相对性 B.违约责任是一种财产责任C.违约责任的归责原则是严格责任原则 D.违约金条款和定金条款可以同时适用 【004】债权属于典型的（B）。A.支配权 B.请求权 C.形成权 E.抗辩权 【005】大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以（B）为要约。
A.招标人发出的招标文件 B.投标人提交的投标文件 C.招标人发出的招标公告 D.招标人发出的中标通知书 【006】采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文的，到达时间应为（A）。
A.该数据电文进入该特定系统的时间
B.收件人在该特定系统首次看到该数据电文的时间C.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间
D.收件人在任何系统首次看到该数据电文的时间 【007】根据《合同法》，要约生效的时间是（B）。
A.要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时 C.受要人发出承诺时 D.受要人承诺到达时
【008】受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）。A.承诺超时 B.承诺延误 C.新承诺 D.新要约 【009】要约可以撤回，但是撤回要约的通知应当在（D）到达受要约人。A.合同成立前 B.要约人收到承诺通知之前C.受要约人发出承诺通知之前 D.要约到达受要约人之前或与要约同时 【010】约定交付定金的合同自（B）之日起生效。A.签订 B.实际交付定金 C.登记 D.当事人签字盖章 【011】被大陆法系国家称为“帝王条款”的是（D）。A.公平原则 B.自愿原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 【012】对于外商投资项目，应实行（D）。
A.备案制 B.代建制 C.审批制 D.核准制
【013】根据《建设工程质量管理条例》的规定,涉及变动建筑工程主体和变动承重结构的装修工程时,建设单位应当在施工前（D）提出设计方案，否则，不得施工。A.委托原施工单位或者该工程的监理单位
B.委托该工程的监理单位或者咨询单位
C.委托质量检测单位或者具有相应资质等级的设计单位 D.委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位 【014】根据《电子招标投标办法》，下列说法正确的是（A）。A.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件
B.因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，投标人有权要求责任方赔偿，不视为撤销其投标文件
C.部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标暂停进行
D.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，投标人只需递交书面说明
【015】根据《建筑法》的规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起（C）日内，对符合条件的申请办理施工许可证。A.5 B.10 C.15 D.20 【016】建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2 B.3 C.5
D.6 【017】建设工程中止施工满（A）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.一年 B.半年 C.两年 D.三年 【018】以下不属于工程勘察资质分类的是（B）。
A.工程勘察劳务资质 B.工程勘察专项资质 C.工程勘察综合资质 D.工程勘察专业资质 【019】建造师注册证书与执业印章的有效期为（A）年。
A.3 B.2 C.1 D.4 【020】关于注册造价工程师制度的说法，下列各项正确的是（C）。A.造价工程师执业资格考试实行行政区域统一考试
B.取得执业资格的人员，可以以注册造价工程师的名义执业 C.注册造价工程师实行注册执业管理制度
D.修改经注册造价工程师签字盖童的工程造价成果文件，由任意注册造价工程师进行
【021】修改经注册监理工程师签字盖章的工程监理文件，应当由（A）进行。A.该注册监理工程师 B.任何注册监理工程师 C.其他注册监理工程师 D.监理工程师主管部门 【多选题】
【001】平等原则包括（ADE）。A.权利义务对等 B.形式上平等 C.权利义务相同 D.法律地位平等 E.法律利益相对平衡 【002】下列关于承诺的表述中，正确的有（CE）。A.受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B.承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C.承诺经送达要约人即发生法律效力
D.撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 【003】当事人对合同质量约定不明确的，应（ACE）履行。A.按国家标准、行业标准执行 B.只要符合使用性能即可 C.没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行 D.没有国家标准，行业标准的，按企业标准执行
E.没有国家标准，行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 【004】下列属于合同内容的有（ACDE）。A.价款或报酬 B.当事人的职业 C.履行的期限、地点、方式
D.违约责任 E.解决争议的方法
【005】在下列关于合同变更的表述中，正确的有（ACE）。A.是对合同内容的变更 B.是对合同当事人的变更
C.须经当事人协商一致 D.可由当事人任何一方作出 E.内容约定不明的，推定为未变
更
【006】下列各项属于代理分类的有（ACD）。
A.法定代理 B.口头代理 C.委托代理 D.指定代理
E.表见代理
【007】下列代理行为中，需要由代理人和第三人共同承担连带责任的有（BC）。A.委托书授权不明 B.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益 C.第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害
D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动 E.委托代理人转托不明 【008】下列属于申领施工许可证的条件是（ADE）。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.施工图纸尚未完成 C.建设资金不足D.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 E.拆迁进度符合施工要求 【009】以下关于建筑工程施工许可的表述中，正确的有（AC）。A.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，可以申请延期 B.建设单位应当自领取施工许可证之日起两个月内开工
C.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告D.中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位不必报发证机关核验施工许可证E.对于符合条件的，发证机关应当自收到申请之日起20日内颁发施工许可证 【010】以下符合自然人从事建筑工程活动的执业资格的有（ACDE）。A.注册建造师 B.注册咨询工程师（投资）C.注册监理工程师
D.注册结构工程师 E.注册造价工程师
【011】有关工程发包，说法正确的有（BCDE）。
A.建筑工程依法实行招标发包，对适于招标发包的也可以直接发包。B.使用国家贷款或外国政府贷款的重大项目必须采取招标形式发包。C.建设工程的发包主体是指建设单位。
D.工程发包有两种方式，一是招标发包，二是直接发包。
E.达到规定限额标准的涉及社会公共利益的重大项目必须采取招标形式发包。【012】以下属于建筑企业资质类别的有（ACE）。A.劳务分包 B.专业分包 C.专业承包 D.基础分包 E.施工总承包
第五篇：建设工程法规
建设工程法规
要求：
1.独立完成，作答时要按照模版信息填写完整，写明题型、题号； ．．．．2.作答方式：手写作答或电脑录入，使用学院统一方格信件纸模版（模版详见附件）；
3.提交方式：以下两种方式任选其一，1)手写作答的同学可以将作业以图片形式打包压缩上传； 2)提交电子文档的同学可以将作业以word文档格式上传；
4.上传文件命名为“中心-学号-姓名-科目.rar” 或“中心-学号-姓名-科目.doc”；
5.文件容量大小：不得超过10MB。
请在以下几组题目中，任选一组题目作答，满分100分。
第一组：
一、论述题（每小题30分，共60分）
1、论述招投标的禁止性规定内容以及串通投标都包含哪些行为
招标的禁止性规定：（1）招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇；（2）招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；（3）招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况；（4）招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。（5）招标人与投标人之间串通投标。
投标的禁止性规定：（1）投标人之间串通投标；（2）投标人与招标人之间串通招标投标；（3）投标人以行贿的手段谋取中标；（4）投标人以低于成本的报价竞标；（5）投标人以非法手段骗取中标：（6）非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；（7）投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供低档劣质货物、工程或服务；（8）投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒/建设工程教育网/法定代表人签名，私刻公章，递交假的委托书等。
串通投标行为主要表现为两类形式：（1）投标人之间相互串通投标（2）招标人与投标人之间相互串通投标。
投标人之间相互串通投标行为的主要形式有：（1）投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价;（2）投标人之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标;（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标，约定给没有中标或弃标的其他投标人以“补偿费”；（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。
招标人与投标人之间相互串通投标行为的主要形式有：（1）招标人在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换标书，更改报价;（2）招标人向投标人泄露标底;（3）投标人与招标人商定，在招标投标时压低者或者抬高标价，中标后再给投标人或者招标人额外补偿;（4）招标人预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍;（5）招标人在投标人作标书澄清事实说明时，故意做引导性提问，以促使其中标;（6）招标实行差别对待;（7）招标人故意让不合格的投标人中标;（8）投标人贿赂招标人以获取招投标的信息。
2、论述工程建设项目必须招标的范围以及必须招标项目的规模标准。必须招标的范围：使用国际组织或者外国政府贷款、救助资金的项目；全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。
必须招标项目的规模标准：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在l00万元人民币以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；(4)单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
二、简答题（每小题20分，共40分）
1、可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？
可以不进行招投标而直接法宝的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备资料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。
必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、救助资金的项目；全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。
2、建设工程的质量保修期限的规定？
保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期；（4）电器线管、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
第二组：
一、论述题（每小题30分，共60分）
1、论述某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于什么等级事故？分析其原因并阐述根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分类等级。
2、请解释《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目标准。
答：各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
二、简答题（每小题20分，共40分）
1、简述建筑工程总承包合同履行的基本原则。
2、简述工程管理所涉及的合同。
第三组：
一、论述题（每小题30分，共60分）1.解释行政主体的概念及其特征。
行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。
行政主体具有下列三个特征：
（1）行政主体是享有国家行政权力，实施行政活动的组织。这是行政主体与其他国家机关、组织的区别所在。
（2）行政主体是能以自己的名义行使行政权的组织。这是行政主体与行政机关内部的组成机构和受行政机关委托执行某些行政管理任务的组织的区别。
（3）行政主体是能够独立对外承担其行为所产生的法律责任的组织。这是行政主体具有独立法律人格的具体表现，也是—个组织成为行政主体的必备条件。
2.论述招投标的禁止性规定内容以及串通投标都包含哪些行为。
二、简答题（每小题20分，共40分）
1、简述合同价款的三种形式及内容
（1）固定总价合同：是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包单位据此完成项目全部内容，即一次性包死的总价委托，价格不因环境的变化、材料价格的变化工程量多少而变化的项目承发包合同。总价的可调价条件一般为设计变更以及工程量的增减的情况。
（2）固定单价合同：是指在合同中确定每个分部分项工程费用的合同形式，分部分项工程价格不因环境或材料价格的变化而变化，但工程量需要最终结算时双方确认。
（3）成本价酬金合同：是将工程项目的实际投资划分成直接成本费和承包方完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由发包方实报实销，再按合同约定的方式另外支付给承包方相应报酬。成本加酬金合同有七种形式：成本价固定费用合同、成本加定比费用合同、成本加奖金合同、成本加固定最大酬金合同、成本加保证最大酬金合同、成本补偿加费用合同、工时及材料补偿合同。
2、可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？
可以不进行招投标而直接法宝的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备资料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。
必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、救助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。
第四组：
一、论述题（每小题30分，共60分）1.论述监理单位安全责任及义务
（1）建立有针对性的安全文明施工专项监理制度和明确安全监理责任人员；监理人员必须经安全培训并持证上岗；
（2）审核承建商专项安全文明施工组织设计方案或施工组织设计方案的安全技术措施并签署意见；审核进入施工现场的各承包、分包单位的资质和证明文件；
（3）审查工地的安全组织体系和安全人员的配备；审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；
（4）把安全生产作为日常监理工作的重要内容，有安全施工监理记录和日记，及时纠正承建商在安全生产中的违规行为；监理月报有反映工地安全生产和文明施工状况：
（5）严格执行监理工作制度，重要施工环节确保做到旁站和二十四小时平行巡检；审核承建商提交的关于工序交接检查、分部分项工程安全检查报告；审核并签署现场有关安全技术签证文件；
（6）根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）进行现场监督与检查，对危及工程安全的施工，按照监理权限下达停工指令，并及时报告建设单位；
（7）组织建设主体各方的安全检查活动，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况；
（8）及时向建设行政主管部门或安全监督机构报告拒不整改安全隐患的行为；
（9）对施工方案的安全性和承建商的安全生产管理做出评价，并列入竣工验收资料；
（10）协调建设单位落实安全技术措施费用。
2.论述某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查 处理条例的规定，该事故属于什么等级事故？分析其原因并阐述根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分类等级。
答：较大事故。
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。
二、简答题（每小题20分，共40分）1.工程建设程序？
答：依照我国现行工程建设程序法规的规定，我国工程建设程序共分五个阶段：工程建设前期阶段（决策分析）、工程建设准备阶段、工程建设实施阶段、工程验收与保修阶段、终结阶段。
简述建筑工程总承包合同履行的基本原则。
（1）实际履行原则。
是指当事人必须按照合同规定的标的来履行。合同的标的是什么，义务人就应给付什么，既不能用其它标的来代替，也不能用金钱来代偿。
义务人在违反合同的情况下，即使支付了违约金或赔偿金，也不能免除其合同责任，只要对方需要并坚持，还必须按合同规定的标的继续履行。
（2）适当履行原则。
是指切实、准确地按合同约定的各项条款去履行，即为适当履行(“适当”二字在这里指履约行为和结果同约定条款的要求相符合)。
（3）协作履行原则。
是指双方当事人应本着团结、协作、互相帮助的精神，去共同完成合同规定的权利义务，履行各自应尽的责任。
第五组：
一、论述题（每小题30分，共60分）
1.论述行政诉讼受案范围的含义及可诉的行政行为内容。2.解释行政主体的概念及其特征。
行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。
行政主体具有下列三个特征：
（1）行政主体是享有国家行政权力，实施行政活动的组织。这是行政主体与其他国家机关、组织的区别所在。
（2）行政主体是能以自己的名义行使行政权的组织。这是行政主体与行政机关内部的组成机构和受行政机关委托执行某些行政管理任务的组织的区别。
（3）行政主体是能够独立对外承担其行为所产生的法律责任的组织。这是行政主体具有独立法律人格的具体表现，也是—个组织成为行政主体的必备条件。
二、简答题（每小题20分，共40分）1.建设工程施工招标必须具备哪些条件？
建设工程在施工招标时必须具备的条件是：（1）招标人已经依法成立（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；（4）有相应的资金或资金来源已经落实；（5）有招标所需要的设计图纸及技术资料 2.什么是总包服务费？什么是分包工程管理费？如何计取？
点击咨询 