建设工程协议

第一篇：建设工程协议

xxxxx建设工程

施工承包补充协议

立协议人：

发包人：房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包人：建设集团工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，经双方协商，就xxxxx《建设工程施工合同》，签署如下补充条款。

一、工程承包范围：

除下列各项后甲方提供的施工图所涉及的全部设计内容和与甲方分包工程相关的配合工作：

（1）桩基定位放线、二期桩基工程由乙方施工

（2）基坑土方工程机械开挖运输部分、基坑放线、抄标高、基坑开挖施工指挥、人工清基槽、修边坡、基坑内的其他工作及基坑土方回填土由乙方施工

（3）消防系统工程、施工图中的预留孔洞由乙方施工（4）门窗制作安装工程（5）电梯工程（6）智能化（7）外墙装饰工程

以上(1)—（7）甲方分包项目，乙方必须全力配合。

【注：地方专业施工项目为室外到电表箱的供配电系统、室外到分户

水表的供水系统、煤气管网系统、室外通讯及有线电视线网、热力管网系统等不属承包范围，也不属于专业分包范围，但地方专业施工单位进场施工乙方应给予全面支持和配合。】

乙方承包范围以外的工程：桩基工程、土方机械开挖、消防系统工程、门窗工程、电梯工程、智能化工程、外墙装饰工程等由甲方指定分包，所有指定分包均纳入乙方（施工承包）管理范围，乙方须在甲方对分包项目招标发包条件的基础上与分包方签订分包合同或协议。指定分包项目中属乙方资质范围内的，分包项目工程招标时，在同等条件下乙方可优先获得分包项目的施工权。

二、承包方式：

执行备案合同

三、分包项目的管理：

本项目所有由甲方分包的项目，均由甲方另行招标，中标的专业分包施工单位均须与总承包方签订分包施工合同（协议）和安全协议书，但凡中标的专业分包施工单位，必须具有相应的专业资质及施工能力。否则乙方有权拒绝与其签订分包协议，由此造成的损失由甲方承担。已签订分包协议的由乙方统一管理。即xxx项目的所有专业分包项目的施工质量、安全、进度、工程资料、文明施工、相关协调及配合工作均由乙方管理对甲方负责。专业分包单位各项与本工程有关的资料、文件均报送到乙方签署意见后再报送到监理（甲方）审批。

乙方对甲方另行发包及分包项目配合服务内容包括：使用为专业施工单位提供由承包人在施工过程中使用的原有垂直运输、脚手架；

提供施工用水、施工用电；提供可使用的临设用地（临时住房）、仓库用地（库房），材料、设备堆放场地；并根据进度计划的要求和现场条件予以配合，向分包施工单位提供工作面，将分包项目内容纳入总包的进度计划中，及时接收并办理专业分包工程项目的验评资料、竣工资料，以及资料的整理和归档工作和其他配合工作。因乙方未按已审批统一的专业施工单位的施工计划及时提供工作面，或未及时给予配合服务造成工期拖延的，视为乙方违约，总工期不予顺延，并承担由此给分包施工单位造成的损失。分包的工作内容一经监理组织验收合格后，即交由本合同乙方负责。

由甲方另行招标发包项目的分包施单位所发生的配合服务费按2009板《省建设工程费用定额》规定计取，由乙方直接分包或甲方另行招标发包乙方获得其资质范围内项目施工权的项目甲方不支付总包配合服务费。甲方指定分包项目配合服务费的具体支付额度按分包工程造价的5%计算，施工过程中和工程结（决）算时承包人不得另向发包人、专业分包施工单位收取其他任何费用。对分包的管理配合若乙方违约，工程决算时甲方有权从乙方的决算款中扣除本协议约定的全部配合费。分包单位的施工用水、用电及有关成本（管、线、水电表、施工等）费用乙方向分包单位按量计取，其合理损耗按计量均摊。

甲方应将另行招标的分包项目的招标相关条件及分包人投标文件中的承诺和相关文件提供给乙方，以便乙方与分包人签订分包合同（协议）书。乙方与分包人签订合同（协议书）应向建设方和监理方

各提供一份。以便工程实施过程中的协调管理。

如果乙方在甲方分包项目的管理上不到位，协调力度不够导致分包项目在施工质量、施工安全、施工进度上出现的问题，乙方对此承担相应责任。

四、施工临时用水和临时用电

施工临时用水总表和临时用电的变压器至总表（含总表及总表箱）在乙方进场后，甲方移交给乙方管理，在乙方退场时应完好移交给甲方，由总表引至本项目场区内的所有其它管、线、杆、井、箱、表所用的材料和安装由乙方负责并管理。

本项目的施工临时用水和施工临时用电应严格按批准的施工组织涉及（方案）进行布设。

五、工程价款的支付比例和时间

施工不支付预付款，工程进度款的支付按如下分期方式进行支付。乙方每月25号根据合同约定的计价方式，进行本月工程量计价，经现场监理工程师，按以下节点付款方式执行。分包单位工程款的支付方式与乙方相同，由乙方统一帐户进行支付。乙方负责开据工程发票。

1、本项目分两期开发。一期为7#、8#、9#、10#、11#楼共五栋，以及与之相关联的地下室等；二期为1#、2#、3#、4#、5#、6#楼共六栋，以及与之相关联的地下室。地下室包括楼宇下的地下储物间、集中地下车库和人防工事。集中车库和人防工事的一、二期根据设计的后浇带合理进行划分。

2、一期工程各楼综合平均，主体结构施工至5层封顶后收到监理和甲方审核批准的进度款支付申请书之日起7个工作日内支付已完成工程量计价经审核认可价款的75%。

3、一期工程各楼号综合平均，主体结构施工至10层封顶后收到监理甲方审核批准的进度款支付申请书之日起7个工作日内支付已完成工程量计价经审核认可价款的75%。

4、一期工程各楼号综合平均，主体结构施工至15层封顶后收到监理甲方审核批准的进度款支付申请书之日起7个工作日内支付已完成工程量计价经审核认可价款的75%。

5、一期工程各楼号主体结构封顶后收到监理甲方审核批准的进度款支付申请书之日起7个工作日内支付已完成工程量计价经审核认可价款的75%。

6、一期工程各楼号主体及与之相关联的地下室和地面商业用房、配套工程等完成填充墙砌体及二次结构并经主体验收合格后，收到监理甲方审核批准的进度款支付申请书之日起7个工作日内支付二次结构已完成工程量合同计价的80%.7、一期工程各楼号主体及与之相关联的地下室和地面商业用房、配套工程等分户验收合格证书后收到监理甲方审核批准的进度款支付申请单之日起30个工作日内工程进度款累计支付至先期甲乙双方核对预算造价的85%。

8、乙方承包范围内的工程款必须汇入承包方指定账户（收款人：建设集团有限公司，开户行：农村商业银行城郊支行，账号： 甲方

另行发包（分包项目的工程款，支付方式由甲方代扣付给乙方配合费，其余工程款由甲方支付给分包单位。

9、甲方按合同（协议）约定支付的工程款支付至乙方账户，乙方承诺做到工程款专款专用，工程款到乙方账后，乙方在扣除合同（协议）约定的相应比例的管理费、配合费，剩余部分5个工作日内如数支付给各承包施工单位。如因乙考虑进来了方不能按此约定按时支付工程款，造成工程受到影响，乙方需承担由此造成的一切损失及违约责任。

9、二期工程款支付同一期支付方式。

10、竣工结（决）算按备案合同相关条款执行。

11、余款5%为工程质量保修金。在保修期内乙方按合同和国家、地方相关规定对本项目正常落实了保修达到业主满意，保修金的支付时间和比例为工程竣工验收合格二年后返还暂留保修金的40%，三年后返还暂留保修金的40%，五年后返还暂留保修金的20%。全部暂留保修金返还前不计利息，返还均为无息返还。乙方应在交付使用前与甲方及其委托的物业公司签订具体实施工程保修的协议书。

12、本项目合同价款如果含有甲供材料款和设备款，本项目各期支付节点工程进度款的支付应以扣除甲供材料款和设备款作为合同价进度款的支付计算基数。

13、在支付节点甲方资金若暂时未到位，或施工过程中除不可抗力发生的情况下，15天内乙方不得以任何理由停工。15天以外按备案合同条款约定执行。若乙方因非不可抗力的原因而停工，甲方罚乙

方工程保证金（本项目合同总价的1‰/每次每天）。

六、工程施工保证金

乙方已经支付的工程履约保证金1000万元，履约保证金在一期工程施工至主体五层，7日内甲方无息返还履约保证金人民币700万元，在本项目一期主体结构全部封顶后，7个工作日内无息返还剩余人民币300万元。甲方如不能按本协议约定退还履约保证金，则甲方按应退还金额的1‰每日向乙方支付违约金。

七、工期

本项目分两期建设，总建设工期为670天，一期为7#、8#、9#、10#、11#楼共五栋，以及与之相关联的地下室和地面商业用房、配套工程等；二期为1#、2#、3#、4#、5#、6#楼共六栋，以及与之相关联的地下室和地面商业用房、配套工程等。

1、一期工程总工期为630天，开工时间以开工令为准。

2、二期工程总工期为630天，开工时间以开工令为准。

3、室外工程工期，即地下室顶面复土、小区内的室外排水、化粪池及小区相关配套的土建施工、竣工清理等100天。

4、本项目总工期为670天加一、二期开工时间差。建筑工程与室外工程的工期搭接30天。（以上各分部节点及总工期均为日历天数，涵盖了除不可抗力的各种影响因素）。

八、工程结算

本项目工程结算的依据为： 1、2008年工程量清单计价规范及相关配套文件；

2、省2004年建筑与装饰工程计价表、建筑与安装工程计价表。3、2009年省建筑工程费用定额

4、本承包合同经甲乙双方核对确认的下浮后的各项固定综合单价；

5、经监理、甲方批准审定的施工组织设计、专项施工方案；

6、设计变更单、现场签证单；

7、合同工期内国家出台的政策性调整文件；

8、材料费按照合同工期内市造价部门发布的工程造价管理中的指导价和现场不同期间所进的同种材料、相同品牌、相同规格或型号的加权平均值计取。无指导价的，按照甲乙双方确认的价格计取，既无指导价，也无信息价的缺项材料，按照此材料的本厂企业报价计取；

9、垂直运输费的计取时间按照合同工期计算。

10、乙方报送的决算资料经甲方审计并经双方对账确认后，税前综合让利 5 %

11、甲方审计并经双方对账确认后如有较大分歧，此决算资料再由甲方送交国家认可的有资质的造价审计单位重审，重审结果双方应签字认可、对重审结果自审计单发出确认通知后28天内仍不签字认可的，逾期视为已认可决算资料的审计结果，甲方将依据审计额价款按本协议相关约定向乙方办理工程决算款支付。

12、乙方报送的决算资料应真实准确。相关审计工作及费用按备案合同约定条款执行。

九、甲供、甲控材

1、甲控材

甲控材料按甲方认可的实购价格调整差价： 调整的差价=甲方认可的实购价格-暂定价格

（1）钢才甲方控品牌，即乙方采购的钢材的品牌应在甲方指定的生产厂家范围内；急用的钢材乙方可另选其他钢厂，但须经甲方确认后采购，否则甲方不予认价。

（2）钢材价格清单报价和标底（控制）价的编制暂按市建筑工程管理部门2014年9月份发布的《建筑工程主要建材市场参考价》中同规格同型号最低价计入，竣工结算时，钢材按施工合同期内丰县建筑工程管理部门发布的《建设工程造价信息指导价》中的价格和钢材进场的批次数量加权平均值调整价差。钢材具体进场的批量和时间以监理现场见证取样的钢材复验报告中的数量和送检时间为准。

（3）分包项目（指承包人将专业项目分包给甲方认可的或指定的具有相应专业资质的单位）按乙方发包经甲方认可的或甲方另行招标认定的价款即实际分包价款调整。

（4）商品混凝土为非甲控供材，价格执行建筑工程管理部门发布的《建筑工程主要建材市场参考价》

十、有关措施费及政策性调整

1、甲方不强制要求乙方获得市级、省级文明工地称号，但鼓励承包人争创现场安全文明施工及标化工地，发包人不支付任何考评费和奖励费用；

2、对地上、地下设施的临时保护费，施工过程中有则计取，无

则不计取；

3、合同工期外追加工期的时间里，如果有国家、省、市出台调整性政策时，乙方承诺不申请调整。实质性合同期内遇到国家、省、市出台调整性政策时，甲方承诺按政策调整，按本政策调整的规定计取；

4、赶工措施费和按质论价费不计取。

十一、设计变更与现场签字

1、设计变更由设计院出具必须经监理方、甲方相关部门共同签字认可的，有完工验收凭证的方可做为结（决）算依据；

2、现场签字必须经现场监理工程师、甲方现场专业工程师、预算部专业预算人员和甲方总工办共同签字认可的方可做为结(决)算依据；

3、设计变更与现场签证的内容，凡经监理和甲方确认的，乙方应与施工图内容同等对待。现场签证签订价格的，结算时计入独立费；只签订工作内容和工作量的，其费用结算依据本协议第八条“工程结算”相关条款进行；

4、设计变更与现场签证的内容在支付节点内签证工作量累计超过50万元时，按监理和甲方初步审定的签证造价随下一支付节点支付，支付比例亦同此支付节点。所有变更和现场签证均纳入竣工决算时结（决）算，结（决）算价格计入工程总造价，按本协议第八条执行。

十二、样品和材料代换

1、本工程需要认质认价的均需承包人提供材料样品，如需代换的，均需监理、甲方认可材料及价格。

2、乙方提供样品和提供存放样品场所的费用由乙方承担。

3、如果需要替代品，乙方应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程60天前以书面形式通知监理（甲方）。

十三、试验和检验

1、乙方应当按照工程施工验收规范和相关标准的规定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验；

2、本项目除规范、标准规定外监理（甲方）可以根据工程需要，指令承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验；

3、需要进行检验的材料、工程设备和工艺，以及除规范、标准规定外监理（甲方）根据工程需要指令乙方进行的其他现场材料和工艺的试验和检验，在未有检验合格报告前，不得用于任何永久工程；

4、乙方应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助；

5、如果检查、检测、检验或试验的结果表面，原材料、成品、半成品、工程设备和工艺有缺陷或不符合设计要求和合同约定，监理（甲方）可拒绝此类原材料、成品、半成品、工程设备和工艺，并应立即通知乙方同时说明理由。乙方应立即修复上述缺陷并保证其符合设计文件和合同约定。

6、乙方应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以

及有关材料进行现场取样，并经监理封样后送质量检测单位进行检测；

7、监理（甲方）对用于工程的原材料、成品、半成品、工程设备和工艺有疑问时，若监理（甲方）要求对此类原材料、成品、半成品、工程设备和工艺重新进行检验，重新检验若证明确有缺陷，则重新检验使甲方产生的额外费用，此类费用由乙方支付给甲方，或从甲方应支付给乙方的款项中扣除。

8、除本补充协议另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

十四、相关附件

1、为本协议附件一，乙方承诺在实际施工期内无条件接受该管理实施细则，细则中所有与施工单位有关的内容视同本协议条款，与本协议具有同等法律效力；

2、分包单位进驻本项目施工现场前必须与乙方签署双方协议；

3.在施工期内若遇国家政策性调整，建筑行业纳入国家增值税征收范围，所产生增加的增值税费用按国家政策执行。

十五、其他

1、本协议书与在住建局备案之合同有抵触之处，以本协议为准，且本协议书与住建局备案合同有同等法律效力。

2、乙方在施工现场显要位置须安排五牌一图，主要路口必须设立宣传栏，工地上应按要求安挂安全警示牌和安全标语。出场区的机动车辆必须清洗干净；施工现场的布设，施工管理等应符合省及市文

明施工管理相关文件的规定。

3、本项目一期工程总工期630日历天数，工期延误在5天内（含5天）不予处罚，延误超过5天以上，每延误一天，扣罚乙方工程款5000元人民币（5000元/天）；本项目二期总工期630日历天数，工期延误在5天内（含5天）不予处罚，延误超过5天以上，每延误一天，扣罚乙方工程款5000元人民币（5000元/天）；本项目室外工程工期，即地下室顶面复土、小区内的室外排水、化粪池及小区相关配套的土建施工、竣工清理等为100天，工期延误在5天内（含5天）不予处罚，延误超过5天以上，每延误一天，扣罚乙方工程款2000元人民币（2000元/天）.4、本项目总工期670天加一、二期开工时间差。因乙方原因造成本项目总工期延误的，工期延误在5天内，每延误一天，扣罚乙方工程款两万元人民币（20000元/天）；延误超过5天的，每延误一天，扣罚乙方工程款伍万元人民币（50000元/天）。

5.分包单位工程款的支付，由甲方负责支付给乙方，乙方按本协议约定，按时支付给分包单位。如因甲方原因，造成分包单位工程支付不到位，由甲方与分包单位协商解决。

6、项目实施过程期间，甲乙双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。立协议时间：

****年**月**日

7、立协议地点：

8、本协议双方约定：签字盖章后生效。

9、本协议一式四份，具有同等法律效力。其他未尽事宜协商解决。

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

法定代表人：

法定代表人： 委托代表人：

****年**月**日

委托代表人：

****年**月**日

第二篇：建设工程廉政协议

建设工程廉政协议

协议单位（发包方）裕通建设集团有限公司（下称甲方）

（承包方）____________________（下称乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，推进工程进度和质量，确保工地安全的顺利进行，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，结合本项目的特点，工程发包方（以下简称甲方）和承包方（以下简称乙方）自愿签订建设工程廉政协议：

一、乙方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如有发现，应立即向本甲方单位领导报告；举报者奖励1000元人民币，对知情不报者，一经查出，视情节轻重都要开除，直至追究刑事责任。

二、乙方不得以任何形式向甲方管理人员赠送各种礼品、礼券或现金，甲方管理人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。甲方人员不得在乙方处报销任何应由个人支付的费用如有违反，一经发现将开除，工资扣半结算，直至追究刑事责任。

三、乙方在工程建设中贿赂甲方人员，经甲方领导查实的，甲方有权终止班组承包合同，同时按乙方实际完成工程量50％结算工程款，同时补甲方因此造成的损失。

四、乙方不得为甲方人员购置或者提供通讯工具、电话充值卡、交通工具等物品。

五、甲方及管理人员其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费

六、乙方不得以洽谈业务、签订承包合同、工程量变动结算、工程验收、工程质量问题处理等借口私下商谈或者达成默契。

七、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式二份，甲乙双方各执一份。

八、此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方单位（公章）乙方单位（公章）

甲方代表人：乙方代表人：

日期：日期：

第三篇：建设工程合作协议

建设工程合作协议

总包单位：

分包单位：

依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装工程总分包实施办法》文件的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本协议。

工程名称：南京体育学院锅炉房（含单身公寓）工程

工程地点：南京体育学院校园内

一．分包合作方所有进场人员，须服从业，监理及总包单位的现场管理，统一协调，统一按计划安排。

二．承包方式：包工不包料

三．承包内容：设计图纸中所有瓦工，木工，钢筋工工作量。不含内外墙砖贴面、室内天棚吊顶、墙面、地面等装修工作；其余工作量均已在内，包括土方、散水、台阶、塔吊基础、搅拌机的安装、现场材料的下车、施工现场的包洁等等；总包提供机械除塔吊外的其它机械的维修、保养等均由乙方负责。

四．承包价格：按设计图纸建筑面积计算。2360M2*142元/M2+660÷2×120＝374720.00元(大写：叁拾柒万肆仟柒佰贰拾元整)其中瓦工：75.00元M2 ,木工：45.00元M2，钢筋工：22.00元M2计算。（含元钉，铁丝，泥桶，粉刷条，铁锹，安全帽等所有辅材；木工，钢筋工所有机械）。注：瓦工，木工按设计图纸建筑面积加标准层面积的一半计算，钢筋工按图纸建筑面积计算。

五．质量要求：本工程质量为市优工程，要确保工程质量，乙方在施工中，应严格按照国家现行的施工规范和工艺操作规程精心组织，精心施工，严格把好质量关，一旦发生不符合质量要求，乙方无条件返工且所造成甲方的一切损失由乙方承担。如施工质量不能满足施工要求，总包有权更换施工单位。

六．现场材料及现场管理：乙方提前三天报表到项目部，由项目部统一采购。乙方使用模板，木材，钢筋，钢管等事先报使用方案及计划经技术人员核定后使用，乙方应合理使用现场材料，避免材料的浪费；不可自作主张锯模板，如发现每张按原价赔偿，所锯的模板充公，方料，钢管同样罚款，扣件等材料如有乙方施工队人员偷盗现象，按1：100处罚在当月的工程款中扣除。

七．工期要求：按照项目部的分部分项进度要求完成，同样按照项目部制定罚款条例实施，如乙方造成工期延误，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，进入施工现场的所有费用及工人工资从乙方工程款中扣除。

八．安全要求：乙方在施工前应对现场人员进行安全教育，并自配安全帽和戴好安全帽，进入施工现场，严禁不戴安全帽进入施工现场，如发现每次处罚伍拾元。帽带子不扣每次处罚拾元。中午严禁喝酒，晚上严禁喝凶酒，如在工地打架闹事每次处罚一千元，并承担对方费用所有的罚款在当月的生活中扣除。

九．付款方式：按每层进度付款，乙方完成当时工程量面积*相应的条例价额30%发放，主体验收合格后付至同期工程进度60%，竣工验收合格后一周内付至工程承包价的80%，余款除保修款春节前付清。

十．本工程的保修款为5%。

十一．成品保护：由乙方负责承担。

十二.施工用电：临时用电前需报方案到总包方技术人员审批，按指定位置接电。十三．总包方需提供：

1．完整的施工图纸和技术交底工作。

2．施工现场临时用电、临时用水。

3．施工机械：Q25塔吊、搅拌机、对焊机、小板车、开水炉。

4．施工中所有材料（不含工具），由分包方提前报计划且审核后及时办理。

5．临时宿舍：8间（不含食堂，食堂各班组公用（含水电工及工地人员））

6、脚手架材料

十四．分包单位需派遣1~2名技术人员24小时住宿施工现场，负责瓦、木、钢筋工施工质

量及总体协调等到工作。

十五．分包责任：分包单位应将承包内合格产品交给总包；并提供相应的资料、手续等，在 施工过程中，如因分包单位原因给总包单位带来经济损失，其费用由分包单位承担；如分包 单位的劳务合同，瓦工、钢筋工、木工职业技术上岗证等。分包单位各班组派一人24小时 在现场负责，人员如下：瓦工：吴克银（总负责）钢筋工：陈远志木工：朱庚 如发现负责人一次不在现场罚款500元。

○文明施工

本工程实施工现场标准化管理，争创文明工地。

公司每月由“标准化”领导小组组织各部门、条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，以有力的措施促使工地达到标化。场容场貌管理措由于该工程地处著名高等学府内,其施工文明程度的高低将代表南京市对外形象及本公司在南京市的声誉,为了树立一个良好的形象,在场容场貌管理方面我们拟采取以下措施:

1.工地实行围墙围设封闭式施工，并在大门进出口设置警卫亭,非施工人员末得到项目经理的批准不得入内.2.工地主要进出口设置“七牌一图”介绍工程概况和施工期间的注意事项，施工区域或危险区域有醒目的警示标志，并采取安全防护措施。

3.开展文明教育，施工人员均应遵守市民文明规范。

4.加强班组建设，有三上岗一讲平的安全记录，有良好的班容班貌。项目给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。

5.施工现场的所有人员均应建立档案卡片，并逐级订立治安防火协议书，对现场人员加强法制教育。

6.做好社区服务工作。工地有专人负责与学校、所在地居委会、市政交通、环卫等单位的横向关系，定期主动召开协调会议，听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工，使工程成为爱民工程、便民工程。

7.现场施工人员均应佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定的规则统一编号，工地内一经发现未佩带标志牌者即刻逐出工地。

8.遵守治安条例不打架斗殴，不聚众赌博，遵守“七不规范”，定期进行法制教育，严格执行外来民工等有关管理条例，办发劳务证，签订好劳务合同，严格内部管理。

○环境保护

本工程施工场地位于教学单位内，做好环境保护、减小施工噪音、加强宣传、改善施工现场气氛，对维护教学单位的正常办公及学生的正常生活秩序，正确处理好与建设单位的各部门的关系、创建文明卫生学校具有深刻的意义。为此必须做到：

1.合理安排施工作业时间，尽量安排在早晨6时至晚上10时前进行施工，对确实需要加班作业应预先征得到有关部门批准，严禁违章夜间施工，并在周围提前两天张贴有关通知，尽最大的可能减少施工噪声。

2.主动积极地与周边各部门单位打招呼，请对施工时给他们带来的诸多不便，经常提出意见，以便及时改进项目部的工作，减少不应有的矛盾和纠纷。

3.加强施工现场的环境气氛渲染，结合创建文明卫生学校的要求，搞好宣传廊、宣传标语、周边特殊防护及门前三包工作。

4.若发现违反规定影响环境保护导致周边各部门单位闹事或造成较大影响时，即给予警告及适当的经济处罚。

5.严禁在建设单位已做好的绿地上堆物及行走，发现工人践踏绿地，第一次给予警告处分，第二次发现将给予经济处罚，严禁污染绿地。

6.加强对文明工地的管理和落实，指定专职人员进行场容场貌管理，制定管理制度，明确管理职责，确保施工现场达文明工地标准。

7.严格遵守市区有关环保、市容、市政安全等有关规定。

十五．本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同签定之日起即日生效。未尽事宜双方协

商解决。

总包单位：分包单位：

年月日

第四篇：建设工程付款协议

xxxxxxxxxxxxx建设工程

付款协议

甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 本着公平公正，诚实信用的原则，经甲、乙双方协商制定以下条款，供甲、乙双方共同遵守执行：

一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

二、工程规模:（1）、xxxxxxxxx建设工程：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（2）、工程总造价（中标价）：xxxxx万元（大写：人民币柒拾肆万叁仟元整）。

三、付款方式：工程量完成一半付中标价款的40%，竣工验收合格后付中标价款的20%；2017年年底付工程决算价款的20%；剩余工程决算价款的20%于2018年年底无息付清。在施工过程中，根据工程需要，乙方提前10天通知甲方工程款拨付，甲方应按期拨付，每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定付款方式全额付清，每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则，乙方有权向甲方追偿，所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。

四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决，如发生争议协商解决，协商不成，起诉方可向xxxxxx人民法院进行起诉。

五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方的工程款支付完毕后自动失效。

六、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，xxxxxxx住房和城乡建设局备案贰份。

（以下无正文）

甲方：xxxxx房地产开发有限公司（公章）法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 2015年 月 日 2015

xxxxxxx工程公司（公章）法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 年 月 日

乙方：

第五篇：监理建设工程协议

监理建设工程协议

监理建设工程协议1

甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

1.本协议书中的名词和用语与下文提到的协议条款中规定的含义相同。

2.下列文件构成全部监理协议文件(以下称本协议)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

(1)在本协议履行中双方签署的补充协议与修正文件;

(2)本协议协议书;

(3)协议专用条款;

(4)协议通用条款;

(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

(6)与本协议有关的其它文件。

3.甲乙双方同意按照本协议的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

4.双方同意本协议约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_________元。

5.本协议施工监理期为_________个月(天)，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

6.本协议经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理协议期满并结清监理酬金终止。

7.本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

单位地址：_________单位地址：_________

邮编：_________邮编：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签约地点：_________签约地点：_________

监理建设工程协议2

甲方: 陕西华文城房地产开发有限公司

乙方：陕西明珠建设监理有限公司

为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安

全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。

一、甲方权利和义务

（一）权利

1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。

2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。

3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费。

（二）义务

1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。

2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。

3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。

6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。

二、乙方权利和义务

（一）权利

1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查；

2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查；

3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议；

4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改；

5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告；

6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行；

7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。

（二）义务

1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。

2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。

3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。

4、乙方要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

5、按时组织召开监理例会，配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交（报）监理周报及月报。

6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。

7、监督检查（要求）施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，是否遵守国家有关安生产的法律法规，是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止，并及时向甲方汇报；

8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定，并严格按规定执行；

9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效，并进行备案。

10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效；审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格，并取得相应资质证件后上岗作业。

11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施，要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工，及时制止并纠正违规施工作业。

12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全投入是否符合安全生产要求。

13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度，并建立安全生产值班记录台账。

14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组，组织以安全生产为核心的现场安全施工活动；审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标；审核施工单位是否有完善的.安全文明施工管理措施；审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况，是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准；对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查，发现隐患及时书面通知施工单位，并督促落实整改结果。

15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人，各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。

16、检查落实施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。

17、对现场要定期组织检查，并有记录。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位限期整改，并督促落实其整改情况；发现重大隐患，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

18、检查落实施工单位按照本工程特点，是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。

三、违约责任

如因甲方未按照本协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

因乙方未按照本协议履行其相关职责的，按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用，给甲方造成损失的，应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。

四、附则

1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件，并具有同等法律效力。

2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。

3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。

4、本协议一式肆份，具有同等法律效力，协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。

甲方：陕西省华文城房地产开发 乙方：陕西明珠建设监理

有限公司(公章) 有限公司 (公章)

法人代表： 法人代表：

委托人代表： 委托人代表：

日期： 日期：

监理建设工程协议3

建设单位：(以下简称甲方)________________________

建筑单位：(以下简称乙方)________________________

经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：

一、工程地点：马集中学

二、工程名称：

三、承包方式：

四、开工日期：

五、竣工日期：

六、工程造价：

七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。

八、甲乙双方职责

(一)甲方

1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。

2、协助乙方疏通当地有关关系。

3、确保资金按进度到位。

(二)乙方

1、按甲方要求施工，确保工程质量。

2、确保工期，工期为天。

3、教育职工文明施工。

4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。

九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

监理建设工程协议4

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：合肥新荣盛市政工程咨询有限公司

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

一、合作范围

（1）合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂

（2）工程监理费参照监理合同。

（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。

（4）剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。

（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。

二、甲乙双方的义务

（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。

(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

工程建设监理合作协议

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

二、合作范围

（1）合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程

（2）工程监理费参照监理合同。

（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。

（4）剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以咨询费或监理费以转账方式转出。

（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。

二、甲乙双方的义务

（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。

(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

工程建设监理合作协议

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

三、合作范围

（1）合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕溪高架绿化移植工程

（2）工程监理费参照监理合同。

监理建设工程协议5

第一章 词语定义及解释

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1）“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。

（2）“项目法人（业主）”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。

（4）“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织，由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。

（5）“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人（业主）同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人，也是监理机构的全面负责人。监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。

（6）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

（7）“日”：是指一个正常的日历日。

（8）“月”：是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二章 适用法规和监理依据

第二条 工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。

第三条 开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件，工程建设合同文件。

第三章 通知与联系

第四条 业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。更换常驻代表，需提前通知监理机构。

第五条 在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第六条 一般情况下，监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者，业主对有关工程项目施工的主要意见和决策，应通过监理机构下达实施。

第四章 监理单位的义务

第七条 向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。

第八条 按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划，调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场，组建监理机构并开展工作，完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。

第九条 在监理服务期限内，监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。若更换现场人员，应代以相当资质与技能人员。其中，由专用条件约定属于主要监理人员的，其调整与更换应事先报经业主同意。监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行。

第十条 监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，帮助业主实现工程建设合同预定的目标。

第十一条 监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作，公正地维护业主和被监理方的合法权益。

第十二条 监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。在监理过程中，监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。

第十三条 监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外，属于业主的财产，在监理业务完成或合同终止后，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交。

第十四条 监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。除业主同意外，监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。

第十五条 在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。

第五章 业主的义务

第十六条 业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调，为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。

第十七条 业主应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求，应在专用条件中予以明确。

第十八条 业主应当在专用条件约定的期限内，就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见，可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议，并将该建议意见视为业主的决定。

第十九条 监理业务开展之前，业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。

第二十条 业主应为监理机构提供如下协助：

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第二十一条 业主免费向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。

第二十二条 如果双方约定，由业主有偿或免费向监理机构提供职员和服务人员，应在监理合同专用条件中明确。这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排，并对监理机构负责。

第六章 监理单位的权利

第二十三条 业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限：

（1）选择工程设计、施工和供货单位的建议权；

（2）用于工程实施的设计文件（包括由设计单位和承建单位提供的设计）的核查确认权，只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据；

（3）工程承建合同文件的解释权；

（4）对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权；

（5）就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权；

（6）工程施工措施、计划和技术方案的审批权；

（7）工程项目承建各方现场协调的主持权；

（8）按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令；

（9）工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权；

（10）工程施工进度的检查、监督权，以及合同工期的签认权；

（11）有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权；

（12）按工程承建合同有关规定，行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权，未经监理机构签字确认，业主不应支付工程款；

（13）有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。

第二十四条 监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），应及时核实并评价，再与双方协商。当业主与被监理方发生争议时，监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断，公正地进行调解，提出书面处置意见。

第七章 业主的权利

第二十五条 业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。

第二十六条 业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员，直到终止合同。

第二十七条 业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。

第二十八条 业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。

第八章 监理单位的责任

第二十九条 监理单位的责任期即监理合同有效期。

第三十条 监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约，应向业主支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。

第三十一条 如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失，应当向业主进行赔偿，累计赔偿总额不应超过监理费用总数，具体条款在专用条款中商定。

第三十二条 监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货、交工）时限，不承担责任。但应承担监理应承担的责任。

第三十三条 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

第九章 业主的责任

第三十四条 业主应当履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理单位支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。如果给监理单位造成直接经济损失，应向监理单位进行赔偿。

第十章 合同变更与终止

第三十五条 本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满终止。在监理过程中，如果业主要求延长监理服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。

第三十六条 由于业主、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主，由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第三十七条 如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时，提出变更要求的一方应书面通知另一方，经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后，合同变更成立。为此，一方提出的变更要求需至少提前42天将书面要求送达对方，以便对方有必要的考虑时间。

第三十八条 业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即作出安排，停止执行监理业务。同时由业主承担违约责任。

第三十九条 当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时，可向合同另一方发出其未履行义务的通知。若送达通知后28天内没有收到答复，可在此后14天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

第四十条 合同生效后出现国家有关法律、法规变化时，签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

第四十一条 在监理合同服务期内，由于项目建设计划的重大调整、或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经业主提出合同终止的书面通知后，监理合同终止。已履行的监理服务部分按合同收取监理费用，未履行部分，经双方协商，对善后工作给监理单位一定的补偿。

由于监理单位的责任致使合同终止，监理单位不得接受未履行监理业务期的费用。

第四十二条 合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。

第十一章 监理费用计算与支付

第四十三条 常规的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照本合同附件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第四十四条 如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起到实付之日止，除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

第四十五条 如果业主对监理单位提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理单位发出异议通知，但业主不得拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。

第四十六条 委托的工程建设监理业务所必须并经业主同意的监理人员出外考察费用，由业主承担。

第十二章 合理化建议

第四十七条 监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使业主得到了直接经济效益，业主应按监理合同专用条件的约定，给予监理单位合理化建议奖励。项目提前投产奖按专用条件约定执行。

第十三章 争议的解决

第四十八条 因违反或终止合同所引起的损失、损害的赔偿，业主与监理单位之间应当本着互相谅解、平等互利的原则友好协商解决。如未能协商达成一致形成合同争议，根据合同专用条件的约定可提交国家水电主管部门调解。仍不能达成一致时，可提交仲裁或向人民法院起诉。

第四十九条 在合同争议的协商、调解、仲裁或诉讼过程中，双方仍应保证工程建设的正常进行。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

监理建设工程协议6

甲方：________________

乙方：________________

________年________月________日

一、合同协议书

甲方_______为兴建________工程，接受了乙方_______对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;

(2)合同协议书;

(3)双方签署的合同谈判备忘录;

(4)合同专用条款;

(5)合同通用条款;

(6)中标通知书、投标书和招标书;

(7)与本合同有关的其他文件。

3.本合同总价款为人民币____万元。

4.本合同工程的施工期为__个月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。

5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本__份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日