承包工程施工协议书
承包工程施工协议书1
甲方:_________
乙方:_________
甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,经双方讨论认可,达成如下协议:
一、工程名称:
_______________________
二、工程地点:
_______________________
三、甲方责任:
1、甲方负责办理施工项目各种手续。
2、负责乙方施工的各种机械设备。
3、帮助解决工程上的疑难问题。
4、督促乙方搞好安全。
5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。
四、乙方责任:
1、完成业主与建设方签订的施工合同。
2、负责工程上的'人事、质量、安全及税收。
3、负责工地上的资金支配权。
4、负责工地上的机械设备管理与维修。
五、核算:
本公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用。
工地所发生的费用由承包人负责。
六、资金与帐务管理
各工地上交总价款的配合费_________%,属公司行政管理人员的工资费用。
七、缴款时间:
各工地不管建设方欠款多少,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清。
八、工程验收:
乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查。
九、资料:
乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。
十、本协议一式四份,双方各2份。
甲方(签章):_________
_________年____月____日
乙方(签章):_________
_________年____月____日
承包工程施工协议书2
发包方(简称甲方):____________
承包方(简称乙方):____________
根据民法典、建筑法的有关法律规定。
甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同。
一、工程名称
濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。
二、承包内容
万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
三、质量要求
在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
四、工程量计算与价格
外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为元,保温每平方米定价为元。
五、施工责任
在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必须做到成品保护,安全用电的管理工作,做到文明施工的要求。
六、违约责任
当发生下列情况下,乙方承担违约责任:
1、以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违背合同内容的.都视为违约。
乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。
乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用(即施工工程量视为零)。
乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必须全部承担甲方所有的损失。
七、付款方式
乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费,工程施工分项完成50%后,支付合同价款的40%,工程施工全部完成后付合同价款的80%,剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。
八、安全事故
施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。
甲方签字:乙方签字:____________
______年______月______日
建设工程施工承包协议书
发包方:****************
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
甲乙双方抱着“以真诚换信任,以管理求效益,严守合约,用户至上”的宗旨,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就****************项目施工达成以下协议。
一、工程概况
(一)工程名称: ********
(二)工程地点:
***
(三)结构类型:
框架结构
(四)建筑面积: ㎡(最终按施工图确认面积)
(五)工程造价:
约
万元(最终以结算为准)
二、工程承包形式及范围
1、承包形式:包工包料总承包
2、承包范围:本工程施工蓝图涉及的全部范围,但不包括土方开挖,边坡支护、桩基、电梯。施工从砼垫层开始发包。
三、质量目标:
“合格”,确保达到“市级文明工地”标准。
四、工期 在确保工程质量的前提下,乙方自开工日期之日起***天内完成合同约定的全部内容,非乙方原因和不可抗拒原因造成工程停工,窝工的工期相应顺延,开工日期以甲方批准的开工报告日期为准。
五、安全文明施工:
建立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,确保工程安全施工,每个施工环节严格按照国家相关规定以及施工安全条例执行。
六、工程款的计算依据:
1、本工程依据施工图纸,设计变更联系单,经甲方和监理签字认可的变更签证,图纸会审纪要,施工方案,施工联系单,施工合同,会议纪要和协议等,按《陕西省建设工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省建筑工程消耗量定额(2009)》,《陕西省安装工程消耗量定额(2009)》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》等规定结算;施工方在含税造价前优惠2%(人工费,认质认价材料、设备不优惠);人工费调价执行陕建发(2013)181号文件有关内容,在施工期间如另有政府部门颁布的政策性价格则按最新文件的规定执行;
2、材料、设备供应
1、材料价格按甲、乙双方签订合同时当月的《陕西工程造价管理○信息》进行暂定价调整进入预算,材料价格在同期价格的±5%范围内不调整(含5%),在±5%范围外的材料甲方认质认价后调整,2、甲方如分包的部分单项工程,按分包项目结算总价的5%给乙方○计取配合费,但分包单位必须听从总包单位统一协调管理。
3、乙方进入现场后,水、电全部挂表,乙方每月按实向相关部门缴纳水、电费。
4、对于施工中出现的特殊材料及新型建筑材料:无定额子目的首先套用相近(施工工序、部位相同)的定额子目;无相近(施工工序、部位不相同)定额子目的,按双方协商的成活价进入项目直接费。
七、工程款支付
1、乙方承诺可垫资主体结构五层顶板。五层顶板混凝土浇捣完成后十日内甲方向乙方支付已完工程款的80%,之后进度款采用按月完成形象进度付款的方式,乙方于每月25日前向甲方报送上月完成工程量结算书,甲方于五日内审批完毕并于十日内支付已完工程进度价款的80%。
2、工程竣工验收前支付至已完工程价款的85%。甲方在收到乙方提交的工程验收报告后一个月内办理完工程竣工验收工作,并于工程竣工验收合格后十日内向乙方支付至已完工程价款的90%。
3、竣工结算:乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交工程竣工结算报告,甲方于收到乙方递交的竣工结算报告二个月内组织办理完竣工结算的审核确认工作,并按确认的竣工结算价款一个月内支付至97%,乙方将工程交给甲方。预留3%的工程保修金,工程保修期满一年后一月内返还50%,保修期满二年后一月内返还至70%,剩余30%保修金待防水工程五年保修期满后一月内返还给乙方(预留的工程保修金不计利息)。
八、其他约定
本协议约定的各项条款在双方签订的施工合同中必须予以体现,甲、乙双方以本协议为框架协议必须履行,如甲乙双方正式签订的《建设施工合同》以及招标文件等内容与本协议不一致的一本协议为准。
九、本协议未尽事项,双方通过协商解决,可签署补充协议,补充协议仍然具有法律效力,协商不成,双方向项目建设所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议一式陆份,双方各执叁份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
账
号:
账
号:
联系电话:
联系电话: 年
月
日
****年**月**日