第一篇:浅谈建筑工程合同价款的确定与调整
浅谈建筑工程合同价款的确定与调整
摘要:建设工程实施过程中,合同价款的调整不可避免,而且往往是合同争议的焦点。由于《建设工程工程量清单计价规范》与现行的建设工程施工合同示范文本的不配套,将会在实施过程中可能产生诸多争议,本文从合同价款调整角度出发,探讨了引起合同价款调整的因素以及合同价款调整的具体方法。
关键词:建筑工程;合同价款;调整;工程变更;概念;
1.合同价款的涵义
《建设工程施工合同》《GF-99-001》中有关合同价款的表述有如下三条:
(1)合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
(2)追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
(3)费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。根据《建设工程工程量清单计价规范》规定:“工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用,通常由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、和规费、税金组成。”以上各项费用构成了合同价款的初始价,即合同的成交价格。
2.合同价款调整依据及因素
《中华人民共和国合同法》对于价款调整有如下规定:“执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。”这也是我国建设工程施工合同示范文本第23款“合同价款及调整”制定的依据。
工程建设中可能造成价款变动的原因主要有两种:“第一种,由工程变更引起,即在施工中对合同原来的工作内容(包括性质、数量和施工顺序)做出修改,或者追加、取消某一项工作,结果使合同中的价格不适用或不存在。第二种,由物价上涨和国家政策法令的变动引起的资源价格变化。”
3.合同价款的调整
各种合同价款调整因素引发的合同价款调整都可以通过不同的途径解决,根据事件发生后的解决途径及难易程度合同价款调整可以分为四类:
(1)合同已经规定了确定的解决方式。最典型的就是物价风险的调整和因法律法规的调整。这种调整在实施过程中操作上最容易,如FIDIC和NEC合同对此都有详细而明确的调价公式,一旦事件发生就可以按照调价公式获得调整。但是在合同签订时需要确定调价公式各个参数。如调价的基数、权重、因子等等,这对于合同双方的造价工程师的要求较高。
(2)通过工程变更获得调整。在FIDIC合同条件下工程变更通过变更令来实现,而我国在施工图计算模式下通常采用设计单位出设计变更或现场施工签证的方式。工程变更导致合同价款的增减或造成损失,一般合同都规定由业主负责,变更各方也容易达成一致意见,因为变更所涉及的项目一般是可以证明和计量的具体项目,例如新增的门窗等。合同价款调整因素非常多,但是其中大部分因素的直接成本确定都可以参照工程变更价款的确定。
(3)通过索赔取得合同价款调整。索赔是双向的,即承包商可以向业主索赔,业主也可以向承包商索赔。在工程实践中,业主索赔数量较小,而且处理方便,可以通过冲账、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包商的索赔;而承包商的索赔就困难的多。通常情况下索赔是指承包商向业主的索赔。由于索赔的一些项目很难计量,如效率的索赔,延误影响索赔等,还有相当一部分索赔是因为无法通过工程变更方式解决才演变为索赔的,因此通常索赔时各方的矛盾尖锐,难以达成一致,很多索赔需要仲裁或法院介入,由此也会发生与工程成本无关的费用,增加各方的开支。因此索赔容易引起业主反感,一般很难达成所愿。
(4)以争议方式解决。当价款调整通过索赔得不到批准,就有可能发生争议。争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼。在工程合同履行过程中,合同争议是经常发生的,它会影响工程目标,浪费双方的时间和金钱,对于合同双方都是不利的。这种解决的难易程度是针对一份完善的合同而言的。如果合同存在缺陷,例如规定不详或只有暗示含义,而造成双方理解不一致,则可能导致本来可以通过前两种方式解决的事件演变为索赔,甚至争议。我国处于工程造价的改革阶段,建设工程施工合同示范文本与《建设工程工程量清单计价规范》的不配套,在实际操作中难免会有上述情况的发生。而这种情况是可以通过完善合同文本避免的,合同规定的越详细越明确,越能减少索赔及争议的发生。
4.结语
鉴于我国造价信息发布体制的不完善,结合《建设工程工程量清单计价规范》的执行,浅析了合同价格调整的因素,合同价格调整是工程履行过程中最容易引起争议的问题,其影响因素也非常广泛。针对建设工程施工的合同价格调整,笔者认为,减少合同价格调整成本的关键在于完善相关合同条款。
第二篇:建筑工程承包合同价款如何确定
赢了网s.yingle.com
遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>
http://s.yingle.com
建筑工程承包合同价款如何确定
工程承包范围及合同价款的确定
一、根据甲乙双方签订的施工协议,乙方的承包范围包括:施工图纸范围内的土建、内外装饰、给排水、采暖、强弱电、消防、配套综合管网、厂区围墙及门卫、院坪。
二、根据甲乙双方签订的施工协议,确定合同价款:
1、合同承包(已有的施工图纸)范围内的土建、内外装饰、给排水、采暖、强弱电、消防部分执行一口价(原定604万元)。
2、合同承包(暂未有的施工图纸)范围内的配套综合管网、厂区围墙及门卫、院坪等工程内容,待施工图纸确定后,双方再以补充协议形式确定价款。
三、根据甲乙双方签订的施工协议,工程承包范围未提到锅炉房的施工,也应该以补充协议的形式增加锅炉房的施工内容及待施工图纸确定后确定合同价款。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
合同中的工程价款,不宜笼统的写为按有关规定和双方审定的预(结)算为准等不明确的说法,这样会造成“先干后算”,导致投资、资金、计划安排都心中无数,为结算工作造成了隐患。相反,如果我们坚持“先算后干”,坚持开工前必须确定价款,及时处理合同规定允许调整工程价款部分,及时增补合同值,加强合同的动态管理,才能做到心中有数,监理人员才能对投资进行有效的控制。
合同管理是控制和协调的依据,也是经济的法律手段,因此增强合同管理意识,完善合同条款,签订合同条款要严格执行国家工商局和建设部联合颁布的《关于发布建设工程施工合同示范文本的通知》及《建设工程施工合同(GF-91-0201)》,《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》。合同签订的愈细愈好,能事前预料和想到的问题,都在合同中明确,减少扯皮;语言上要严密,双方责任权利要明确,工程索赔条件必须清楚,合同价款的调整要明确规定。对于已经确定的合同价款,是否还可以调整或到某一个阶段前不变价,像人工费、材料费、机械费以及定额费率等等的变化,在什么情况下可以调整,如何调整,都要明确。合同签订前,甲乙双方要反复推敲,认真仔细琢磨,不可盲目签订。合同签订前交有关管理部门进行审查,必要时进行公证,以保证合同合理合法,保护双方权益。条款的完备和内容的严谨,有利于杜绝各种条款不全、不真实、不合法的合同生效,有效地减少合同纠纷,避免合同违约。实践证明:项
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
目法人与承包单位一定要加强合同管理,及时纠正合同中存在的问题,保证合同的全面履行,提高投资效益。
监理工程师考试重点知识点与难点(16)http://s.yingle.com/l/jz/701394.html
公路工程监理合同书范本2018最新专用条款 http://s.yingle.com/l/jz/701393.html
市政工程质量管理体系制度有哪些 http://s.yingle.com/l/jz/701392.html
工程质量事故要负刑事责任吗
http://s.yingle.com/l/jz/701391.html
土石方工程承包协议书(2018http://s.yingle.com/l/jz/701390.html
最新)范本
工程造价企业和个人不得转让资质证书 http://s.yingle.com/l/jz/701389.html
项目融资担保的作用与项目担保人 http://s.yingle.com/l/jz/701388.html
建筑工程基础处理是否可以单独发包 http://s.yingle.com/l/jz/701387.html
我国建筑工程监理面临的问题
http://s.yingle.com/l/jz/701386.html
监理工程师(质量控制)第五章重点解析(4)http://s.yingle.com/l/jz/701385.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
什么是监理 http://s.yingle.com/l/jz/701384.html 工程质量标准(2018
年)有哪些方面
http://s.yingle.com/l/jz/701383.html
从事建筑活动单位条件
http://s.yingle.com/l/jz/701382.html
我国存在问题的工程质量分类有哪些 http://s.yingle.com/l/jz/701381.html
监理工程师(质量控制)第一章重点解析(5)http://s.yingle.com/l/jz/701380.html
从疑难案件的审判实践谈对建设工程法律法规及司法解释的准确把握和运用 http://s.yingle.com/l/jz/701379.html
监理工程师(投资控制)第三章重点解析(3)http://s.yingle.com/l/jz/701378.html
招标公告应载明哪些内容
http://s.yingle.com/l/jz/701377.html
工程款拨付方式有哪些
http://s.yingle.com/l/jz/701376.html
关于钢材腐蚀的问题
http://s.yingle.com/l/jz/701375.html
承包人行使法定优先权的条件
http://s.yingle.com/l/jz/701374.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
关于回灌水措施的问题
http://s.yingle.com/l/jz/701373.html
2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第六章重点(3)http://s.yingle.com/l/jz/701372.html
关于修订印发(注册监理工程师注册管理工作规程)的通知 http://s.yingle.com/l/jz/701371.html
建筑工程质保金比例是多少
http://s.yingle.com/l/jz/701370.html
监理工程师(质量控制)第三章重点解析(11)http://s.yingle.com/l/jz/701369.html
望江建筑工程施工许可证
http://s.yingle.com/l/jz/701368.html
工程量清单 http://s.yingle.com/l/jz/701367.html 书面协调法 http://s.yingle.com/l/jz/701366.html 监理工程师(质量控制)第三章重点解析(14)http://s.yingle.com/l/jz/701365.html
砖砌体工程质量要求是什么
http://s.yingle.com/l/jz/701364.html
清理拖欠工程款,法律如何应对
http://s.yingle.com/l/jz/701363.html
监理工程师(质量控制)第四章重点解析(3)http://s.yingle.com/l/jz/701362.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
监控工程质保期合同中质保金的申请程序是什么 http://s.yingle.com/l/jz/701361.html
施工许可审批2天办结
http://s.yingle.com/l/jz/701360.html
质量保证金监管合同书范本http://s.yingle.com/l/jz/701359.html
2018最新
工程质量保修金比例是怎么规定(2018)的 http://s.yingle.com/l/jz/701358.html
装饰工程验收单对哪些方面验收
http://s.yingle.com/l/jz/701357.html
一起非强制招标的建设工程项目纠纷 http://s.yingle.com/l/jz/701356.html
(建筑法)中对于建筑工程质量管理有哪些规定 http://s.yingle.com/l/jz/701355.html
非法转包的侵权泛滥怎么办
http://s.yingle.com/l/jz/701354.html
桥涵工程承包合同的内容是什么
http://s.yingle.com/l/jz/701353.html
发包人能否将装修工程发包给个人 http://s.yingle.com/l/jz/701352.html
甘肃2018年注册监理工程师资格考试报名条件 http://s.yingle.com/l/jz/701351.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
中华人民共和国安全生产法
http://s.yingle.com/l/jz/701350.html
监理工程师(质量控制)第四章重点解析(2)http://s.yingle.com/l/jz/701349.html
建设工程规划许可证解析
http://s.yingle.com/l/jz/701348.html
工程质量不合格的后果是什么
http://s.yingle.com/l/jz/701347.html
桥涵工程质量评定标准(2018年)是什么样子的 http://s.yingle.com/l/jz/701346.html
2018年监理工程师(案例分析)
(十五)http://s.yingle.com/l/jz/701345.html
2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第二章重点(2)http://s.yingle.com/l/jz/701344.html
水利工程施工协议模板是什么样子的 http://s.yingle.com/l/jz/701343.html
北京的建筑工程机械租赁业起步较早 http://s.yingle.com/l/jz/701342.html
市政公用工程施工总承包企业资质等级标准 http://s.yingle.com/l/jz/701341.html
防腐保温工程质保期规定(2018)内容 http://s.yingle.com/l/jz/701340.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
关于延长作出水利工程建设监理单位资质等级审批期限的公告 http://s.yingle.com/l/jz/701339.html
建设工程竣工验收不合格的工程价款如何负担 http://s.yingle.com/l/jz/701338.html
大连将启用建筑施工企业专用(劳动合同书范本2018最新书)http://s.yingle.com/l/jz/701337.html
建设工程劳务分包合同中常见的纠纷和预防 http://s.yingle.com/l/jz/701336.html
2018年广西监理工程师考试报名费用
http://s.yingle.com/l/jz/701335.html
监理工程师的任职条件
http://s.yingle.com/l/jz/701334.html
建筑安装工程承包合同法及有关法律有哪些 http://s.yingle.com/l/jz/701333.html
深圳市建设工程质量监督办法有哪些 http://s.yingle.com/l/jz/701332.html
2018年监理工程师考试辅导答疑(5)
http://s.yingle.com/l/jz/701331.html
邯郸2018年注册监理工程师资格考试报名条件 http://s.yingle.com/l/jz/701330.html
工程造价司法鉴定的特点
http://s.yingle.com/l/jz/701329.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
新设立建筑企业的申报资质程序
http://s.yingle.com/l/jz/701328.html
监理工程师(质量控制)第五章重点解析(6)http://s.yingle.com/l/jz/701327.html
遇到工程质保金不给怎么办
http://s.yingle.com/l/jz/701326.html
监理工程师(进度控制)第二章重点解析(1)http://s.yingle.com/l/jz/701325.html
路灯工程质量验收规范主要依据是什么 http://s.yingle.com/l/jz/701324.html
受让在建工程应特别注意的三大问题 http://s.yingle.com/l/jz/701323.html
保证工程质量的重要基础是什么
http://s.yingle.com/l/jz/701322.html
洛南将实行中小学校舍工程质量责任追究制度 http://s.yingle.com/l/jz/701321.html
地基工程质量事故分类标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/l/jz/701320.html
2018年广东省注册监理工程师考试报名费用 http://s.yingle.com/l/jz/701319.html
建筑意外伤害保险费
http://s.yingle.com/l/jz/701318.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
建设工程司法审价的操作程序
http://s.yingle.com/l/jz/701317.html
工程欠款过了时效有哪些后果
http://s.yingle.com/l/jz/701316.html
快速赔付40万元建筑工程 意外伤害身故保险金 http://s.yingle.com/l/jz/701315.html
什么是工程造价司法鉴定
http://s.yingle.com/l/jz/701314.html
我国装饰工程质保内容有哪些
http://s.yingle.com/l/jz/701313.html
建筑工程劳务承包合同书范本http://s.yingle.com/l/jz/701312.html
2018最新
2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第八章重点(2)http://s.yingle.com/l/jz/701311.html
产品质量责任与产品责任之区分
http://s.yingle.com/l/jz/701310.html
实施全过程监理的一般工作内容
http://s.yingle.com/l/jz/701309.html
案例分析的公式汇总
http://s.yingle.com/l/jz/701308.html
国土工程质量保证金管理办法的内容是什么 http://s.yingle.com/l/jz/701307.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
监理工程师(投资控制)第一章重点解析(2)http://s.yingle.com/l/jz/701306.html
扬尘治理不到位不发施工许可证
http://s.yingle.com/l/jz/701305.html
建筑工程机械租赁资深从业人士访谈http://s.yingle.com/l/jz/701304.html
7问
建筑工程施工管理措施编写要点
http://s.yingle.com/l/jz/701303.html
水利工程质量检测单位资格认定程序是什么样的 http://s.yingle.com/l/jz/701302.html
当前高层民用建筑监理工作存在的问题 http://s.yingle.com/l/jz/701301.html
公路工程工期定额 http://s.yingle.com/l/jz/701300.html 吊顶施工承包协议书范文
2018
最新范本
http://s.yingle.com/l/jz/701299.html
建设领域农民工工资支付管理暂行办法 http://s.yingle.com/l/jz/701298.html
建设施工工程合同范本书写格式http://s.yingle.com/l/jz/701297.html
2018 无锡市建筑业企业资质管理实施意见 http://s.yingle.com/l/jz/701296.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
工程催款函书写格式2018 http://s.yingle.com/l/jz/701295.html
法律咨询s.yingle.com
第三篇:工程量清单计价施工合同价款确定与调整
附件:
工程量清单计价施工合同价款确定与调整、结算与支付的格式条款
一、合同价款的确定
(一)合同价款形式的确定 本合同价款形式采用。
⒈固定单价合同。合同价款中包括的风险范围: ⑴仅工程量增减在± %以内,综合单价不调整。⑵仅主要材料价格变化在± %以内,材料价格不调整。⑶政策性调整(如预算工资单价调整):。
工程量清单漏项、设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。
⒉固定总价合同。合同价款中包括的风险范围:
⑴包干范围:。⑵包干风险系数 %,包干范围内不宜调整合同价款。
⑶不计包干风险系数,主要材料价格变化幅度在± %以内,材料价格不调整,幅度在± %以外,其超出部分的价差由发包人承担或受益。
⑷不计包干风险系数,政策性调整(如预算工资单价调整):。
合同包干范围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。
⒊可调价格合同。调整因素:
⑴法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款; ⑵省、市工程造价管理机构发布的价格调整;
⑶经批准的设计变更以及清单漏项、误算和估算量的调整; ⑷施工条件、工期变化等(非承包人原因)造成的额外费用; ⑸双方约定的其他因素。
(二)其他项目费的确定
⒈施工配合费:发包人单独分包的工程,总包单位按分包工程造价的 %或按 向发包人计取。⒉工程按质论价:发包人要求工程质量达到 优质工程,承包人增加的施工成本按分部分项工程费的 %(或按工程总造价的 %)计取;验收不合格的,除返工合格,另按分部分项工程费的 %(或按工程总造价 %)扣罚工程款。
⒊工期奖:。⒋其他:。
二、合同价款的调整
(一)工程量的调整
工程量调整范围:清单漏项、计算误差、估算工程量、设计变更等。工程量调整方法:
⒈采用固定单价或可调价格合同,清单漏项、计算误差、估算工程量等均按实调整。
⒉合同约定范围外的设计变更按实调整。
⒊施工期间承包人完成发包人要求的合同外的零星签证用工等,由承包人提出现场签证,发包人(监理)确认后,其费用列入零星工作项目计价表。
(二)综合单价的调整
综合单价的调整范围:工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整、项目特征变更、暂定价等。其中工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整的调整条件按前面约定。
综合单价的调整方法: ⒈因工程量的变化调整单价。
⑴因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的增加超过 %,其增加部分工程量的综合单价调整方法:。
⑵因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的减少超过 %,减少后剩余部分的工程量的综合单价调整方法:。
⑶因清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其综合单价的确定按下述方法进行:
①合同中已有适用新增项目的单价,按合同中已有的价格; ②合同中只有类似新增项目的单价,可以参照类似价格;
③合同中没有适用或类似新增项目的单价,由承包人提出,发包人确认。双方不能协商一致的,按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行 计价。
⒉因材料价格的变化调整材料单价
施工期间主要材料价格涨跌超过± %,超过部分进行补差。补差方法:。
⒊因人工工资单价的政策性变化调整单价
⑴工日数的确定:合同约定范围内的工日数以中标价中的工日数为准。
⑵预算工资单价调整方法:。⑶因人工工资单价的调整引起管理费、利润的调整:。⒋因项目特征的变化调整单价
⑴清单项目中减少一项或几项子项内容,则直接减去该项子目单价。⑵清单项目中增加一项或几项子项内容,则相应增加该项子目单价。子目单价的确定同因工程量的变化调整单价方法。
⑶清单项目中减少一项或几项子项内容的同时增加一项或几项子项内容,则重新组价,按上述两种方法确定。
⑷清单项目中某项子目数量发生变化,则数量按实调整,子目单价不变。⑸清单项目中某项子目材料规格不变,品牌改变,则只需调整材料价格;规格改变,单价重新确定。
⒌暂定价的调整
⑴暂定材料价格调整方法:。⑵暂定项目费用调整方法:。
(三)措施费的调整
措施费的调整范围:工程量变更、施工条件改变、工期改变等。措施费的调整方法:
⒈因工程量变更:脚手、模板、支撑等工程量应随清单项目中的砌筑、砼(钢筋砼)等工程量的调整而调整,单价按中标价中的价格,新增的措施项目单价的确定方法:。
安全文明施工措施费、临时设施费、二次搬运费等以分部分项工程费为基础计取的措施费,随分部分项工程费调整而调整。
⒉因施工条件改变:承包人因施工条件的改变(非承包人原因)调整施工方案(经发包人同意),由此引起的措施费变化,由发包人承担: ⑴修改原有的施工方案,其措施费的增减按实调整;
⑵改变原有的施工方案,则重新计算措施费,由承包人提出,发包人确认。
⒊因工期改变:因设计变更、施工条件变更(非承包人原因)引起施工工期的改变,由此造成的垂直运输机械费的增加或减少,按实调整。
⒋其他:。
(四)施工条件改变造成的额外费用
施工条件、施工方法改变因素:施工场地不符合开工要求、地质地基条件变化、水文气候条件变化等。
费用计算原则和方法:非承包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由发包人承担,延误的工期应顺延。
⒈三通一平不到位,由施工单位帮助通路、通水、通电,增加的费用由发包人承担。
⒉地质地基条件与发包人提供的情况不符,必须调整原有的施工方案,由此造成的额外费用由发包人承担。涉及工程量调整的按工程量调整办法处理,涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。
⒊其他:。
(五)工期延误造成的额外费用
工期延误因素:设计变更、施工条件变更、甲供材料(设备)供应拖延、预付款、进度款拖延等。
费用计算原则和方法:非承包人原因引起工期延误造成的额外费用由发包人承担,延误的工期应顺延。
⒈因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停臵费、施工排水降水费的增加由发包人承担。
⒉因工期延误遇到材料价格上涨:。⒊误工费:。⒋其他:。
(六)变更价款调整方法
⒈变更确定后14天内,变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人(监理)审核同意后调整合同价款。
⒉变更确定后14天内,承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可 根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
⒊重大工程变更涉及工程价款变更,承包人提出变更工程价款报告时间为 天,发包人确认时间为 天。
⒋收到变更工程价款报告一方,应在收到之日起14天内予以确认或者提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,对方未确认也未提出协商意见时,视为变更工程价款报告已被确认。
⒌确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款和工程进度款同期支付。
三、工程价款结算与支付
(一)工程预付款。
⒈预付金额:。⒉支付时间:。⒊抵扣方式:。
(二)工程进度款
本工程进度款支付方式采用。(清单计价宜采用按月计量支付)⒈分段结算支付。支付节点和金额:。⒉按月计量支付。以每月为一期,每期工作量以当月1日始至当月最后一日历日止(开工当月始日及工程结束当月最后日不在此限),承包人于每月 日前提交前期工作量报告,发包人在14天内确认,确认后7天内按报告单金额(有预付款,按约定扣回预付款后)的 %支付,余 %并入次期工作量报告单。当工程款支付超过工程总价(合同价加变更价款)%时,发包人暂停支付工程款。
(三)工程竣工价款结算 ⒈提交工程竣工结算文件
承包人于工程验收合格之日起 天内,向发包人提交完整的竣工结算文件。竣工结算文件的种类和内容,依照国家有关规定执行。其中涉及工程造价的文件应签署编制人员姓名,加盖单位印章、编制人员的编审资格章。
⒉工程竣工价款结算审核
工程竣工价款结算审核应当遵循《苏州市建设工程工程量清单计价暂行规定》(苏建价[2005]12号)。
⑴本工程结算审核方式采用。①由符合条件的发包人自行审核。
②发承包双方共同委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核。有财政性资金投入的政府投资项目,由财政部门组织审查。政府另有规定的按政府规定。
⑵本工程审核费用支付方式采用。①由发包人支付;
②核减率在 %以内,由发包人支付,核减率超过 %,超出部分审核费由承包人支付。
⒊工程竣工价款结算
根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后 天内支付结算款(按合同约定保留质量保修金),到期没有支付的应承担违约责任。
第四篇:工程合同价款调整
建设工程合同价款调整
一、合同价款应当调整的事项及调整程序
1、合同价款应当调整的事项
发生以下事项,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款;(1)法律法规变化;(2)工程变更;(3)项目特征描述不符;(4)工程量清单缺项;(5)工程量偏差;(6)计日工;(7)现场签证;(8)物价变化;(9)暂做价;(10)不可抗力;
(11)提前竣工(赶工补偿);(12)误期赔偿;(13)施工索赔;(14)暂列金额;
(15)发承包双方约定的其他调整事项;
二、合同价款调整程序
(1)出现合同价款调增事项,(不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔)后的14天内,承包人应向发包人交合同价款调增报告并附上相关资料,承包人在14天内未提交合同价款调增报告的,视为承包人对该事项不存在调整价款请求。
(2)出现合同价款调减事项,(不含工程量偏差、施工索赔)后的14天内,发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料,若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的,视为发包人对该事项不存在调整价款请求。
(3)发(承)包人应在收到承(发)包人合同价款调增(减)报告及相关资料之日趣14天内对其核实,予以确认的应书面通知承(发)包人,如有凝问,应向承(发)包人提出协商意见。发(承)包人在收到合同调价款调增(减)报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承(发)包人提交的合同价款调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的,承(发)包人在收到发(承)包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的,视为发(承)包人提出的意见已被承(了)包人认可。
(4)如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的,只要不实质影响发承包双方履约的,双方继续履行合同义务,直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。
(5)经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。
二、法律法规变化
(1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28 天为基准日,其后国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造成价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
(2)因承人原因导致工期延误,且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。
三、项目特征描述不符
(1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单,根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程,直到其被改变为止。
(2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程,若在合同履行期间,出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目的工程造价增减变化的,应按照实际施工的项目特征按规范相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,调整整合同价款。
四、工程量清单缺项
((1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照变更价款确定方法确定单价,调整合同价款。
(2)新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照计价规范的规定,在承包人提交的实施方案被告发包人批准后,调整整合同价款。
(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照顾计价规定调整合同价款。
五、工程量偏差
工程量偏差是指承包人按合同工程的图纸(含经发包人批准收承包人提供的图纸)实施,按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的出现的量差。
(1)对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为;当工程量增加15%以上时,其增加部分的划等号亘的综合单价应予调低,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(2)如果工程量出现变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化,如按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。
六、计日工
计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。
(1)发包人通知承包人以记日工方式实施的零星工作,承包人应予于执行。
(2)采用记日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项目变更的实施过程事,按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核;
(1)工作名称、内容和数量;
2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
3)投入该工作的材料名称、类别和数量;
4)投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时;
5)发包人要求提飞鱼的其他资料和凭证。
(3)任一计日工项目持续进行时,承包人应在该工作实施结束后的24小时内,向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交的现场所签证报告后的2天内予于确认并将其中一份还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证报告被发包人认可。
(4)任一计日工项目实施结束,承包人京戏按照现场确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并根据核实的工程数量人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应会价款;已标工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。
(5)每个支付期末,承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自已认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。
七、物价变化
工程建设项目中合同周期较长,经常要受到物价浮动等多种因素的影响,其中主要是人工费、材料施工机械费、运费等的动态影响到。因此应把多种动态因素纳入到工程价款结算过程中加以计算,对工程价款进午调整,实其能够反映工程项目实际消耗费用。
合同履行期间崮人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款。时应根据合同约定的方法(如价格指数调整法或造价信息差额调整法)计算调整合同价款。承包人采够材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化幅度,如没有约定,则材料、工程设备单价变化超过5%,超过冲毁分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算材料、工程设备费。
发和合同工程工期延误码的,应按照下列规定确定合同履行期应予调整的价格。
(1)因发包人原因导致工期延误的,则计划日期后续工程价格,采用讲话进度日期与实际日期两者的较高者;
(2)因承包人原因导致工期延误的,则计划日期后续工程价格,采用讲话进度日期与实际日期两者的较低者;
八、暂估价
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
(1)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定其价格并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(2)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法招标的,由承包人按照合同约定采够,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(3)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法招标的,应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价款,并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(4)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,属于依法招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标代理机构的监督。
----------------------------
第五篇:合同价款调整申请单
合同价款追加申请
致:陕西巨辉建设集团有限公司长安七中改扩建提升项目部 本着以友好、和平为目的,就承包贵公司二次结构工程造成工期顺延所产生的费用,以及劳动力价格的上升、进场材料设备费用、各方面资源价格的上涨,经过公司慎重决定将合同价款在原有价格的基础上上调追加10元/平方米。合同价款调整原因如下: 1.上调依据
由于发包方因素导致工程不能正常施工给乙方造成的经济损失。
2.商品混凝土未能按工程预期的时间进场导致施工人员不能正常施工造成的窝工。
3.因停电、刮风非承包方的原因造成的工程施工人员无法施工。
针对以上因素承包方未能按合同期限竣工,工期顺延产生的窝工费及工价的上涨等给承包方增加的经济损失。此次价格的调整希望贵司能够体谅,为此我们深表歉意,同时也希望能和贵司继续友好愉快的合作下去。
感谢贵司对我司的支持和帮助。谢谢!
咸阳恒正新型建材有限公司 2015年6月1日