2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业

第一篇：2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业

2013年4月考试工程建设合同管理第三次作业

一、名词解释题（本大题共30分，共 6 小题，每小题 5 分）1.无效合同 2.代理的概念 3.风险的含义

4.工程建设“挂靠”的概念 5.建设工程施工合同概念

6.简述建设工程勘察、设计合同的概念

二、简答题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）1.简述施工招标文件的内容.2.简述自然人的概念.3.简答联合共同承包的特点.4.简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.5.简述经济法律关系的概念和构成要素

三、案例分析题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）

1.案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）:

（一）由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:

1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;

2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.（二）由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见？

2.背景材料: 为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心.该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区.该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同.监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况.1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司C.2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关.3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率.4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准.5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求.监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做.但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展.6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证.此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一.问题:

1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面？

2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量？请逐次作出回答.3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制？

四、论述题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1.选择合同类型时应考虑哪些因素？

2.根据不同的分类方式对工程索赔进行分类

答案：

一、名词解释题（30分，共 6 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.解题方案：

评分标准： 3 2.参考答案：

代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.解题方案：

评分标准： 3 3.参考答案：

风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.解题方案：

评分标准： 3 4.参考答案：

所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某 一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.解题方案：

评分标准： 3 5.参考答案：

施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.解题方案：

评分标准： 3 6.参考答案：

建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人（委托人）支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.解题方案：

评分标准： 3

二、简答题（30分，共 5 题，每小题 6 分）

1.参考答案：

施工招标文件应包括以下内容

1、投标须知.2、合同条件.采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”.3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范.包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.解题方案：

客观题,必须回答准确、完整 评分标准： 8个内容答对一个得0.5分 2.参考答案：

与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.（一）民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.（二）民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.解题方案：

先回答自然人的概念,再回答其具有的民事权利能力和民事行为能力 评分标准： 按比例给分 3.参考答案：

1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.解题方案：

4个特点,分别回答 评分标准： 按比例给分 4.参考答案：

FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:

（一）承包商应提交现金流量的估算.（二）工程进度中的结算与支付（中期付款）.工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.（三）暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款.(四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.（五）保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5％为止.（六）竣工报表及支付.(七)最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款（如提供劳务、协调管理的费用等）和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.解题方案：

共有八个方面的内容,表述可以不同,但是意思一定要正确 评分标准： 答对一个方面得0.5分,回答的具体得满分 5.参考答案：

法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.解题方案：

分别回答法律关系和经济法律的概念,再回答其构成要素 评分标准： 按比例给分

三、案例分析题（20分，共 2 题，每小题 10 分）

1.参考答案：

（一）监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.（二）这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.解题方案：

分别从双方的职责和权利考虑工期索赔和费用索赔 评分标准：

答对第一题得7分,答对后一题得8分 2.参考答案：

1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面:（1）通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制;（2）通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制（一般是以通知的方式下达）;（3）通过进行现场监督和检查的手段进行控制（包括旁站监督、巡视检查和平等检验）;（4）通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动;（5）利用支付控制权的手段进行控制.2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制（逐项对应解答）.（1）首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质（审核文件、报告的手段）;然后通过审查总包商提交的施工方案（实际为分包商提出的基础施工方案）控制基础施工技术,以保证基础施工质量.（2）保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制;②通过平行检验方式进行现场监督检查控制.（3）通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关.（4）通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量.（5）通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工.（6）通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制.3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,及时进行质量控制:（1）施工中出现质量异常,承包方未能扭转异常情况者;（2）隐蔽工程未依法检验确认合格,擅自封闭者;（3）已发生质量问题迟迟不作处理,或如不停工,质量情况可能继续发展;（4）未经监理工程师审查同意,擅自变更设计或修改图纸;（5）未经合法审查或审查不合格的人员进入现场施工;（6）使用的材料、半成品未经检查认可,或检查认为不合格的进入现场并使用;（7）擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工.解题方案：

主要考察施工过程质量控制的手段、监理工程师应采用的手段进行控制 评分标准：

答对一个小点得5分

四、论述题（20分，共 2 题，每小题 10 分）

1.参考答案：

选择合同类型应考虑以下因素:

（一）建设项目的设计深度.（二）项目规模和复杂程度.（三）项目管理模式和管理水平.（四）合同条件的完备程度.(五)项目准备时间及工程进度的紧迫程度.（六）项目的外部环境因素.总之,在选择合同类型时,一般情况下是业主占有主动权.但业主不能单纯考虑自己的利益,应当综合考虑项目的各种因素,考虑承包商的承受能力,确定双方都能认可的合同类型.解题方案：

表述可以有些不同,但内容必须正确 评分标准：

答对一个得1.5分 2.参考答案：

一、按索赔发生的原因分类

（一）工程延期索赔

（二）工程范围变更索赔

（三）施工加速索赔

（四）不利现场条件索赔

（五）其他索赔

二、按索赔的目的分类

（一）工期索赔

（二）费用索赔

三、按合同类型分类

（一）总承包合同索赔

（二）分包合同索赔

（三）买卖合同索赔

（四）联营合同索赔

（五）其他合同索赔

四、按索赔的对象分类

（一）索赔

（二）反索赔

五、按索赔的业务性质分类

（一）工程索赔

（二）商务索赔

六、按索赔的处理方式分类

1、单项索赔

2、总索赔

七、按索赔的依据分类

（一）合同规定的索赔

（二）非合同规定的索赔

（三）道义索赔 解题方案：

按不同的分类方式分类 评分标准： 按比例给分

第二篇：2013年4月份考试建设工程合同管理第三次作业

一、名词解释题

1、无效合同

答：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.2、代理的概念

答：代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.3、风险的含义

答：风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.4、工程建设“挂靠”的概念

答：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某 一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.5、建设工程施工合同概念

答：施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.6、简述建设工程勘察、设计合同的概念

答：建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人（委托人）支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.二、简答题

1.简述施工招标文件的内容.答：施工招标文件应包括以下内容

1、投标须知.2、合同条件.采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”.3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范.包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.2.简述自然人的概念.答：与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.（一）民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.（二）民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.3.简答联合共同承包的特点.答：

1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.4.简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.答：FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:

（一）承包商

应提交现金流量的估算.（二）工程进度中的结算与支付（中期付款）.工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.（三）暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款.(四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.（五）保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5％为止.（六）竣工报表及支付.(七)最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款（如提供劳务、协调管理的费用等）和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.5.简述经济法律关系的概念和构成要素

答：法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.三、案例分析题（20分，共 2 题，每小题 10 分）

问题一：

答：

（一）监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.（二）这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.问题二：

答：

1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面:（1）通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制;（2）通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制（一般是以通知的方式下达）;（3）通过进行现场监督和检查的手段进行控制（包括旁站监督、巡视检查和平等检验）;（4）通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动;（5）利用支付控制权的手段进行控制.2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制（逐项对应解答）.（1）首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质（审核文件、报告的手段）;然后通过审查总包商提交的施工方案（实际为分包商提出的基础施工方案）控制基础施工技术,以保证基础施工质量.（2）保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制;②通过平行检验方式进行现场监督检查控制.（3）通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关.（4）通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量.（5）通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工.（6）通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制.问题三：在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,及时进行质量控制:（1）施工中出现质量异常,承包方未能扭转异常情况者;（2）隐蔽工程未依法检验确认合格,擅自封闭者;

（3）已发生质量问题迟迟不作处理,或如不停工,质量情况可能继续发展;（4）未经监理工程师审查同意,擅自变更设计或修改图纸;（5）未经合法审查或审查不合格的人员进入现场

施工;（6）使用的材料、半成品未经检查认可,或检查认为不合格的进入现场并使用;（7）擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工.四、论述题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）

1.选择合同类型时应考虑哪些因素？

答：选择合同类型应考虑以下因素:

（一）建设项目的设计深度.（二）项目规模和复杂程度.（三）项目管理模式和管理水平.（四）合同条件的完备程度.(五)项目准备时间及工程进度的紧迫程度.（六）项目的外部环境因素.总之,在选择合同类型时,一般情况下是业主占有主动权.但业主不能单纯考虑自己的利益,应当综合考虑项目的各种因素,考虑承包商的承受能力,确定双方都能认可的合同类型.2.根据不同的分类方式对工程索赔进行分类？

答：

一、按索赔发生的原因分类

（一）工程延期索赔

（二）工程范围变更索赔

（三）施工加速索赔

（四）不利现场条件索赔

（五）其他索赔

二、按索赔的目的分类

（一）工期索赔

（二）费用索赔

三、按合同类型分类

（一）总承包合同索赔

（二）分包合同索赔

（三）买卖合同索赔

（四）联营合同索赔

（五）其他合同索赔

四、按索赔的对象分类

（一）索赔

（二）反索赔

五、按索赔的业务性质分类

（一）工程索赔

（二）商务索赔

六、按索赔的处理方式分类

1、单项索赔

2、总索赔

七、按索赔的依据分类

（一）合同规定的索赔

（二）非合同规定的索赔

（三）道义索赔

第三篇：2014年4月份考试作业工程建设合同管理第三次作业

2014年4月份考试作业工程建设合同管理第三次作业

一、名词解释题

1.法人：

参考答案：法人是与自然人相对称的，是具有民事权利能力和民事行为能力、依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是我国重要的民事主体之一。

2.工程建设“挂靠”的概念

参考答案：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某 一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某 一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。

3.效力待定合同

参考答案：效力待定合同所谓效力待定合同，是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，因此其效力能否发生，尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。

4.工程建设监理原则

参考答案：

1、公正性原则；

2、及时迅速原则；

3、协商一致原则；

4、诚实信用原则。

二、简答题

1.简述以挂靠的外在表现形式为标准的挂靠形式.参考答案：

1、“联营”形式的挂靠；

2、“分包”形式的挂靠；

3、“内部承包”形式的挂靠。

2.简述索赔费用的计算方法.参考答案：

1、分项法：该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将需索赔的费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。

2、总费用法；总费用法又称总成本法，就是当发生多次索赔事件以后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算出索赔余额，具体公式是：索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用

3、修正总费用法：修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。

3.简述合同担保的形式.参考答案：合同担保的方式有五种：保证、抵押、质押、定金、留置

保证是债的担保方式的一种，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。由此可见，第一，保证是一种双方的法律行为;第二，保证是担保他人履行债务的行为;第三，保证是就主债务履行负保证责任的行为。另外，还应注意，保证担保的保证与通常意义上所说的保证是有区别的，这是一种债权担保制度，是具有法律意义的。

抵押担保是指债务人或者第三人不转移对某一特定物的占有，而将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照担保法的规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

抵押担保需要订立抵押合同，在抵押合同中，抵押权人是接受担保的债权人，抵押人是提供抵押物的债务人或者第三人，抵押物是作为担保债权履行而特定化了的财产。

4.简述施工合同的概念和特征.参考答案：施工合同的概念：建设工程施工合同，是指承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同。

施工合同的特征：①施工合同标的具有特殊性；②施工合同的履行时间较长；③

施工合同的条款多；④施工合同综合性强。

5.债权如何产生？

参考答案：债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事

实就是债产生的根据。债产生的根据有：合同、侵权、无因管理、不当得利、债的其他发生根据。

6.简述工程勘察的主要内容及任务.参考答案：工程勘察的主要内容为工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。勘察的任务是查明工程项目建设地点的地形地貌、地层土壤岩性、地质构造、水文条件等自然地质条件资料，作出鉴定和综合评价是，为建设项目的选址（线）、工程设计和施工提供科学可靠的依据。

7.简述建设工程合同与承揽合同的区别.参考答案：建设工程合同属于完成工作的合同。承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作、交付工作成果、定做人给付报酬的合同。区别是：第一，对当事人的要求不同；第二，合同的标的不同。

8.略论奖惩制度对经济法律关系的保护。

参考答案：经济法律关系的保护是通过法律手段确保法律关系中经济权利的实现和经济义务的履行。这需要依靠经济权利主体和经济义务主体自觉遵守国家经济法律法规，更要依靠通过强制力对经济法律关系予以保护，惩制度是经济法的一项重要制度，有赏有罚，赏罚分明，赏罚得当，对于保护经济法律关系是极为重要的。

三、案例分析题

1.案例:

某工程项目,业主与监理单位签订了施工阶段监理合同,与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定:设备由业主供应,其它建筑材料由承包方采购。施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购了一批钢材,钢材运抵施工现场后,监理工程师进行了检验,检验中监理工程师发现该批材料承包方未能提交产品合格证、质量保证书和材质化验单,且这批材料外观质量不好。业主经与设计单位商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品,并向承包方

推荐厂家,承包方与生产厂家签订了购货合同,厂家将石料按合同采购量送达现场,进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求,监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换,厂家要求承包方支付退货运费,承包方不同意支付,厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。

（1）业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？

（2）监理工程师进行现场检查,对不符合要求的石料通知不许使用是否合理？为什么？

（3）承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？

（4）厂家要求承包方支付退货运费,业主代扣退货运费款是否合理？为什么？

（5）石料退货的经济损失应由谁负担？为什么？

（6）对上述钢材质量问题监理工程师应如何处理？为什么？

参考答案：

（1）业主指定石料材质、颜色和样品是合理的。

（2）监理工程师进行现场检查,对不符合要求的石料通知不许使用是合理的，因为监理有权要求不许使用不符合要求的材料。

（3）承包方要求退换不符合要求的石料是合理的，是因厂家提供的材料不达要求，是厂家自身原因，可以要求厂家退换不符合要求的石料。

（4）厂家要求承包方支付退货运费,业主代扣退货运费款是不合理的，因为是因厂家提供的材料不达要求，是厂家自身原因，所以业主代扣退货运费款是不合理的。

（5）石料退货的经济损失应由厂家负担。因为是因厂家提供的材料不达要求，是厂家自身原因造成的经济损失。

（6）对上述钢材质量问题监理工程师应要求本批钢材清退出场，因为监理有权要求不许使用不符合要求的材料。

四、论述题

1.试述施工合同的通用条款中的质量与检验.参考答案：工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意在工程质量检测机构鉴定，所需要费用及因此造成的损失由责任人承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2.试述有关合同价款与支付的规定.参考答案：合同价款的规定：招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

合同价款支付的规定：发包人超过约定支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第四篇：2013年4月考试法学概论第三次作业

2013年4月考试法学概论第三次作业

一、名词解释题（本大题共18分，共 9 小题，每小题 2 分）1.代位继承

2.具体行政行为 3.社会保障 4.产品责任

5.行政诉讼的原告 6.表见代理

7.国际公法上的承认 8.犯罪中止 9.宣告死亡

二、简答题（本大题共24分，共 6 小题，每小题 4 分）1.简述国家管辖权的例外。2.简述国际公法的基本原则。3.民事法律行为的一般有效条件 4.行政法律关系的特征？ 5.物权的民法保护方法。6.试论犯罪的基本特征。

三、案例分析题（本大题共30分，共 6 小题，每小题 5 分）

1.司机江某违章超速行驶，在拐弯时将正常行驶的骑自行车的李某撞伤，江下车把李搬进自己的车送往医院抢救。途中，江见李昏迷不醒，怕承担责任，将车开到僻静处，见四下无人，就把李搬下来，开车逃走，李因抢救迟缓死亡。问题：江撞伤李和把李扔下车时的主观心理是什么？江在本案中的行为应如何定性？为什么？

2.甲晚上下班回家，路上两个喝醉的年轻人无故向甲滋事，并向甲动武，甲躲避再三，被迫还手，双方扭打在一起。此时，便衣警察孙某路过，见状抓住甲的右肩，但未及时表明其公安人员的身份。甲误以为孙是对方的帮手便用随身携带的水果刀刺孙一刀后逃走。问题：对甲的行为应如何认定和处理？为什么？

3.王女士与其丈夫是汽车运输专业户。2001年4月，王女士的丈夫因车祸死亡。不久，王女士便与未婚男子李某未婚同居中，继续从事专业运输。2005年。李某也因车祸死亡，此时，王女士有存款150万元，而李某的存款只有3万元。李某的父母不仅主张继承李某的3万元存款，而且要求从王女士的存款中分得50万元，理由是王女士的150万元为李某与王女士的夫妻共同财产，应有75万元为李某的遗产。而王女士不仅分文不给，还要求继承李某的3万元遗产，双方争执不下，诉讼至法院。请问：法院应如何判决？为什么？

4.王某妻子和女儿早年死亡，2003年，王某也死亡。王某留有4间房屋的遗产。遗产未分割，王某的儿子也死亡。为这4间房，王某的女婿、外孙女与王某的儿媳、孙子发生争执。问题：这4间房该如何继承？为什么？

5.某县工商局和卫生局根据举报和调查，以出售变质食品为由对某私营酒家（非法人）予以罚款3000元的处罚，该店主李某不服，以工商局为被告向人民法院提起行政诉讼。问题：⑴本案李某为原告还是私营酒家为原告？⑵人民法院认为应该把卫生局列为共同被告，原告不同意，应如何处理？⑶如果原告起诉，工商局和卫生局改为对酒家罚款3000元并退还了2500元罚款，原告表示同意但未申请撤诉，法院应如何处理？如果原告申请撤诉，法院应如何处理？ 6.2003年4月6日，某公司A向公民B借款1000元，约定于2003年10月6日归还。到期后，A一直未提还款之事，B也因工作忙未顾及此事。2004年9月6日，B所在地突发地震，通讯、交通中断，直到2005年6月6日震情消除，通讯交通才得恢复。问“乙的债权受到时效保护的最后截止时间是哪一天？为什么？

四、论述题（本大题共28分，共 4 小题，每小题 7 分）1.试述社会主义民主和社会主义法制的关系。2.试述政府管理市场经济的职责？ 3.试述民法的基本原则及其关系。

4.为什么说人民代表大会制度是我国的根本政治制度？

答案：

一、名词解释题（18分，共 9 题，每小题 2 分）

1.参考答案：

代位继承是指被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人子女的晚辈直系血亲代位继承被继承人遗产的制度。解题方案：

注意与转继承的区别。评分标准：

回答出指被继承人的子女先于被继承人死亡的，得2分；回答出由被继承人子女的晚辈直系血亲代位继承被继承人遗产的制度，得3分。2.参考答案：

具体行政行为是指行政主体针对特定的人或事采取的直接产生法律效果的行为 解题方案：

注意区别于抽象行政行为。评分标准：

回答出指行政主体针对特定的人或事，得3分；回答出采取的直接产生法律效果的行为，得2分。3.参考答案：

社会保障，是指国家为了保障社会安全和经济发展而依法建立的，在公民由于年老、疾病、伤残、失业、灾害、战争等原因而生活发生困难的情况下，由国家和社会提供物质帮助，以满足公民基本生活需要的制度。解题方案：

注意与社会保险的区别。评分标准：

回答出指国家为了保障社会安全和经济发展而依法建立的，在公民由于年老、疾病、伤残、失业、灾害、战争等原因而生活发生困难的情况下，得3分；回答出由国家和社会提供物质帮助，以满足公民基本生活需要的制度，得2分。4.参考答案：

产品责任，又称产品侵权责任，是指产品的生产者、销售者因其生产、售出的产品造成他人人身，该产品以外的其他财产损害而依法应承担的赔偿责任。解题方案：

注意区别产品质量责任。评分标准：

回答出产品的生产者、销售者因其生产、售出的产品造成他人人身，该产品以外的其他财产损害得4分。回答出依法应承担的赔偿责任得1分。5.参考答案：

行政诉讼的原告，是认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，而向人民法院提起行政诉讼的相对人。解题方案：

注意区别三大诉讼的原告。评分标准：

回答出是认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，得3分。回答出而向人民法院提起行政诉讼的相对人得2分 6.参考答案：

表见代理是指行为人不具有代理权、但因某种表面现象，足以使得第三人相信其具有代理权，因而代理后果直接由被代理人承受的代理。解题方案：

注意与一般无权代理的区别。评分标准：

回答出指行为人不具有代理权、但因某种表面现象，足以使得第三人相信其具有代理权，得3分；回答出因而代理后果直接由被代理人承受的代理，得2分。7.参考答案：

国际公法上的承认是指当新国家或新政府产生时，既存国家对这一事实予以确认的一种政治和法律行为。除了对新国家或新政府的承认以外，还有对交战团体和叛乱团体的承认。解题方案：

注意区别承认和继承。评分标准：

回答当新国家或新政府产生时得2分，回答出既存国家对这一事实予以确认的一种政治和法律行为。除了对新国家或新政府的承认以外，还有对交战团体和叛乱团体的承认，得3分。8.参考答案：

犯罪中止是指在犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的。

解题方案：

注意区别犯罪未遂。评分标准：

回答出犯罪过程中自动放弃犯罪得2分，回答出自动有效地防止犯罪结果发生的得3分。9.参考答案：

宣告死亡是指公民失踪满法定期限而由其利害关系人向人民法院申请宣告失踪人死亡的法律制度。解题方案：

注意和宣告失踪的区别。评分标准：

回答出指公民失踪满法定期限，得2分，回答出由其利害关系人向人民法院申请宣告失踪人死亡的法律制度，得3分。

二、简答题（24分，共 6 题，每小题 4 分）

1.参考答案：

国家管辖权的例外情况有：（1）国家不能对其在领土内的外国国家元首、外交代表行使管辖权，这称为豁免；（2）国家不能对他国的国家行为和国家财产行使管辖权，这称为主权豁免或国家豁免；（3）为了保护国家及其公民的重大利益，在一定条件下，国家有权对外国人在该国领域外所犯的某些罪行管辖，这称为保护性管辖；（4）某些特定的国际罪行，如战争犯罪，海盗行为等，由于危害人类的共同利益，不论犯罪行为发生于何地以及罪犯的国籍如何，各国均有权对其实行管辖，这称为普遍性管辖。解题方案：

只要求回答出4类例外情况即可。评分标准：

回答出第一、二、三点得3分,第四点得2分。2.参考答案：

国际公法的基本原则为：（1）国家主权平等原则；（2）善意履行宪章义务原则；（3）和平方式解决国际争端原则；（4）不干涉内政原则；（5）国际合作原则；（6）民族自决原则等。解题方案：

只要求回答出原则即可。评分标准：

第一、二、三、四点各为1分，其余各为0.5分，共5分 3.参考答案：

民事法律行为的一般有效条件为：第一，行为人应具有相应的民事行为能力。第二，行为人意思表示真实、自愿。第三，行为不得违背法律或社会公共利益。

解题方案：

注意是一般有效条件。评分标准：

回答出两点得3分，三点得5分。4.参考答案：

行政法律关系具有三个特征：⑴行政法律关系的主体必有一方是行政主体；⑵行政法律关系主体双方的权利和义务不对等；⑶行政法律关系的内容具有国家先定力。解题方案：

注意与其它法律关系的区别。评分标准：

答对两点得3分，答对三点得5分。5.参考答案：

物权的民法保护方法有：请求确认物权；请求排除妨碍；请求恢复原状；请求返还原物；请求赔偿损失。解题方案：

注意该处谈的是民法保护方法。评分标准：

答对一点得1分，共计5分。6.参考答案：

犯罪的基本特征包括：(1)犯罪是危害社会的行为，即有社会危害性。(2)犯罪是触犯刑法的行为,即具有刑事违法性。(3)犯罪是应受刑罚惩罚的行为，即具有应受刑法处罚性。解题方案：

注意与犯罪构成的区别。评分标准：

回答出两点得3分,回答出三点得5分。

三、案例分析题（30分，共 6 题，每小题 5 分）

1.参考答案：

江某撞伤李某，属于交通肇事，主观上是过失；将李搬下车逃走，致使李抢救迟延死亡，江在主观上是间接故意。江某的行为构成交通肇事罪和故意杀人罪。因为，根据犯罪构成理论，第一，江某达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力；第二，江某的行为侵害了交通秩序和人的生命权利，因而侵害了刑法保护的社会主义社会关系；第三，江某的行为造成了严重后果（交通事故和李的死亡）；第四，江某的行为具有过失和间接故意的心理状态。解题方案：

从犯罪构成的四个方面进行分析。评分标准：

回答江某撞伤李某，主观上是过失得1分，指出将李般下车逃走，在主观上是间接故意得1分；对江某的行为定性为通肇事罪和故意杀人罪得2分；分析原因正确得3分。2.参考答案：

甲的行为是假想防卫，不是正当防卫；甲的行为是故意伤害。因为，孙的行为不构成对甲的“不法侵害”，因而决定了甲的行为不具有防卫意图，不符合正当防卫的条件。但是，甲对孙实际上并不存在的“不法侵害“进行防卫，有伤害孙的故意，且实施了伤害行为，因而是故意伤害。解题方案：

从正当防卫和犯罪构成的条件分析。评分标准：

回答出属于假想防卫，不是正当防卫得3分，回答出故意伤害得1分，指出原因得4分。3.参考答案：

李某的父母继承李某的3万元遗产，王女士不能继承李某的遗产； 李某父母也不能从王女士处分得财产。因为，王女士与李某是未婚同居，没有建立合法的夫妻关系，其个人存款都是个人财产，不存在夫妻共同财产问题，因此，李某的遗产只有3万元。李某法定第一顺序继承人只有父母，王女士无继承权。解题方案：

从夫妻共同财产的条件和法定继承角度进行分析。评分标准：

回答出“李某的父母继承李某的3万元遗产，王女士不能继承李某的遗产，李某父母也不能从王女士处分得财产”，3分。回答出“王女士与李某是未婚同居，没有建立合法的夫妻关系，其个人存款都是个人财产，不存在夫妻共同财产问题，因此，李某的遗产只有3万元”，得2分；回答出“李某法定第一顺序继承人只有父母，王女士无继承权”，得2分。4.参考答案：

4间房应由王某的外孙女继承两间，王某的儿媳分得和继承1.5间，王某的孙子继承0.5间。因为，王某妻子早亡，4间房皆为王某死时个人财产，即遗产。王某的父母、妻子皆亡，故其法定第一顺序继承人为儿子和女儿。女儿早于王某死亡，由外孙女代位继承。故由儿子和外孙女平均继承，各得房屋2间。继承开始后，王某儿子继承的2间房为夫妻共同财产（夫妻关系存续期间，夫妻一方或双方取得的财产，无其他约定的，为夫妻共同财产）。王某儿子死亡时，应将其中1间分割给儿媳，另1间为王某死时遗留个人财产，即遗产。王某儿子的第一顺序继承人为儿媳和孙子，二人平均继承，各得0.5间。至此，王某儿媳分得和继承房屋共计1.5间，孙子继承0.5间，外孙女继承2间，女婿不能继承。解题方案：

从遗产、法定继承、代位继承、转继承等方面进行分析。评分标准：

回答出这4间房应由外孙女继承两间，王某的儿媳分得和继承1.5间，王某的孙子继承0.5间，得3分；原因得4分。5.参考答案：

⑴本案应以私营酒家为原告，以业主李某为主要负责人参加诉讼；⑵人民法院认为应把卫生局列为被告，原告不同意，法院只能以工商局为被告；⑶法院仍需对该案继续审理，在这种情况下，被诉的行为仍为初等作出变更前的处罚行为。

解题方案：

从行政诉讼参加人角度进行分析。评分标准：

答对第一问得1分，答对第二问得2分，答对第三问得4分。6.参考答案：

最后截止时间是2005年12月6日。因为本案是一般债权，其诉讼时效期限是2年，从2003年10月6日起算，因在这一天，A未还借款，B的债权受到侵害。但在诉讼时效进行到最后六个月（2005年4月6日）时，地震仍在进行，通讯交通未得恢复，这属于“足以阻碍权利人行使权利的障碍”，导致诉讼时效中止，时效期间暂停计算。到2005年6月6日震情消除，通讯交通得恢复，时效期间继续计算，直到2年。解题方案：

从诉讼时效的起始时间和诉讼时效的中止角度进行分析。评分标准：

回答出最后截止时间得2分，原因为5分。

四、论述题（28分，共 4 题，每小题 7 分）

1.参考答案：

⑴民主是一种国家制度，包括国体和政体两个方面。就国体而言，民主是指人民掌握国家的政治权力。就政体而言，民主是指国家的政治制度或一定的政治形式，即人民通过一定的政治形式行使民主权利，管理国家。社会主义民主是人民当家作主的国家制度，这是社会主义的内在要求和本质属性。⑵“法制”是立法、执法、守法、法律监督等内容的有机统一，是依法办事的制度。社会主义法制是由社会主义国家机关创制的、体现工人阶级领导的全体人民意志的法律和制度以及一切国家机关、武装力量、各政党和各社会团体、各企事业组织和公民严格依照这种法律和制度进行活动的统一体。⑶社会主义民主和社会主义法制是社会主义上层建筑中两个重要的组成部分，两者紧密相连、相辅相成。⑷社会主义民主是社会主义法制的前提和基础：首先，社会主义民主是社会主义法制产生的依据；其次，社会主义民主决定了社会主义法制的本质；再次，社会主义民主是社会主义法制的力量源泉。⑸社会主义法制是社会主义民主的体现和保障：首先，社会主义法制是社会主义民主在法律上的确认；其次，社会主义法制是人民运用国家权力实现自己意志的体现和保障；再次，社会主义法制是公民权利和自由的体现和保障。解题方案：

此题应包括三个部分：社会主义民主、社会主义法制、社会主义民主和社会主义法制的关系。评分标准：

回答出第一点得4分；回答出第二点得2分；回答出第三点得2分；回答出第四、第五点各得3分。2.参考答案：

政府管理市场经济的职责：(1)批准企业设立、变更和终止，确认企业的合法市场主体资格；(2)加强宏观调控和行业管理，建立既有利于增强企业活动活力又有利于经济有序运行的宏观调控体系；(3)培育和完善市场体系，发挥市场调节的作用，运用价值规律和市场机制，引导企业发展；(4)着力建立和完善社会保障体系，减轻企业包袱，为企业改革创造必要条件；(5)采取各种措施广泛地为企业提供社会服务，为企业排忧解难，提供帮助，以保证企业生产经营的顺利进行，促进企业的发展。解题方案：

政府的职责很多，此处只论述政府管理市场经济的职责。评分标准：

除第五点2分外，其余各点均为3分。3.参考答案：

民法的基本原则包括：①平等原则；②自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则；③保护公民合法权益的原则（私权神圣原则）；④禁止滥用民事权利的原则。民法基本原则之间的关系是：⑴平等是前提；⑵私权神圣和意思自治是民法的本位原则；⑶禁止滥用权利和诚信、公平原则是对私权神圣和意思自治本位原则的限制，是现代社会发展对民法的要求。解题方案：

先论述基本原则，再论述各原则之间的相互关系。评分标准：

每个基本原则2分, 每个关系2分 4.参考答案：

人民代表大会制度是我国的根本政治制度的原因：（1）人民代表大会制度直接反映了我国的国家性质。（2）它的产生不以任何制度为依据，它一经确立之后，就成为其他制度赖以建立的基础。（3）它体现了我国政治生活的全貌。⑷人民代表大会制度直接体现了一切权力属于人民的原则。解题方案：

注意区别国体和政体；还要注意区别“人民代表大会制度适合国情等题目”。评分标准：

第一、二各为4分，其余各为3分，共14分

第五篇：建设工程招投标与合同管理 作业

建设工程招投标与合同管理 作业

问答题：

1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？

答:建设工程项目总承包方式有全过程承包;设计、施工总承包和施工总承包 三 种。1)全过程承包,即从项目可行性研究开始,到勘察、设计、施工、验收、交付 使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。

2)设计、施工总承包,即从勘察、设计,到竣工验收为止的总承包。3)施工总承包,即对工程施工全过程进行总承包。

2.建设工程交易中心的功能有哪些？

答:我国的建设工程交易中心是按照以下三大功能进行构建的。

1)、信息服务功能：包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造 价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。

2)、场所服务功能：必须为工程承发包交易双方包括建设工程的招标、评标、定标、合同谈叛等提供设施和场所服务。

3)、集中办公功能：由于众多建设项目要进入有形建筑市场进行报建、招标投标交易和办理有关批准手续，这样就要求政府有关建设管理部门各职能机构进驻工程交易中心集中办理有关审批手续和进行管理。

3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？

答:我国建设工程招标方式包括:公开招标与邀请招标两种。

1)公开招标的优点：能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能 最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。缺点：公开招标也存在工作量大,周期长,花费人力、物力、财力等方面的 不足。

2)邀请招标的优点:由于被邀请参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。缺点：与公开招标相比, 由于招标的范围有限,竞争性较低,从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术 上和报价上更有优势的潜在投标人。

我国规定,依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项 目,经批准可采用邀请招标的方式。

4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？

答：工程建设项目必须招标的:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标: 1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;4)施工企业自建自用的工程,且方施工企业资质等级合工程要求;5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;6)法律、行政法规规定的其他情形

5.简述资格审查的内容、目的、分类

答:资格审查的内容：

招标中的资格要求根据招标的性质和类别不同，会有不同的要求，一般资质要求的内容包括：

1）企业营业执照（有年检的）和税务登记证及组织机构代码证

2）企业注册资金（按照招标项目提出要求）

3）如果是货物招标：要求相关工业产品生产许可证、安全生产许可证、质量管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书等；如果是工程施工招标：则要求企业有相关的施工承包资质（如施工总承包、专业承包、劳务承包等，专业承包资质按照行业还有不同的类别和等级）。

4）财务状况；

5）类似项目业绩（成功案例）；

6）企业信誉（近年发生的诉讼及仲裁情况）；

7）如果是工程招标，还要求有项目经理和技术负责人的资格，以及可以投入的设备能力

8）其他要求（如联合体）

通过资格审查要达到以下目的: 1)了解投标者的财务状况、技术能力及类 似工程的施工经验;2)选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标;3)淘汰不合格的投标者;4)缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用;5)为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。

资格审查的分类: 1）资格预审 2）资格后审

6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。

答:招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件： 1)具有项目法人资格或法人资格;2)有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业 技术力量;3)有从事同类工程建设项目招标的经验;4)设有专门的招标机构或拥有 3名以上专职招标业务人员;5)熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？

答:投标保证金,是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包 等不诚信行为给招标人造成损失,要求投标人提供担保。

在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：

1)、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2)、中标人在收到中档通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

8.中标候选人需满足的条件是什么？

答:中标候选人需满足的条件是： 1）、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三 人，并标明排列顺序。2）、机电产品国际招标投标实施办法：采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满 足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分 最高者为推荐中标人。3）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：中标候选供应商数量应当根据采购需要确 定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。

9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求。

答:概念:联合体投标,是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以 一个投标人的身份共同投标的行为。特点: 1）、由两个或者两个以上的投标人组成;2）、招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同,而不是与各成员单位签订 合同。资质要求: 1)、联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。2)、国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的,联合体各个成员都 应当具备规定的相应资格条件。

3)、同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等级较低的单位确定联 合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中,有两个是甲级资质等级只 能定为乙级。本条之所以这样规定,是促使资质优等的投标人组成联合体,防 止货商或承包商来完成,保证招标质量。

10.简述建设工程施工招标的程序.答:建设工程施工招标的程序包括: 1)、项目报建;2)、审查招标人招标资质;3)、申请招标;4)、编制资格预审文件、招标文件;5)、发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请函;6)、对把投标资格进行审查;7)、发售招标文件 和有关资料,收取投标保证金;8)、组织投标人踏勘现场,召开投标预备会, 对招标文件进行答疑;9)、开标;10)、评标;11)、择优定标, 发出中标通知书;(12)签订合同。

11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？

答:工程投标报价技巧有: 1）、不平衡报价法;2）、多方案与增加备选方 案报价法;3）、突然降价法;4）、先亏后盈法;5）、开标升级法;6）、许诺优 惠条件;7）、争取评标奖励;8）、无利润投标法。

12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。

答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效 期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。一般诉讼时效:民事诉讼的一般诉讼时效为二年。特别诉讼时效: 1）、短期时效。短期时效指诉讼时效不满两年的时效。2）、长期诉讼时效。长期诉讼时效是指诉讼时效在两年以上二十年以下的诉讼时效。3）、最长诉讼时效。最长诉讼时效为二十年。

13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。

答:合同的成立是指合同订立过程的完成,即当事人经过平等协商对合同的基 本内容达成一致意见,要约承诺阶段宣告结束,合同成立是当事人合意的成果。合同的生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力,也就 是通常所说的法律效力。由此可见,合同的成立与合同的生效是两个完全不同的概念。合同成立的要件是:1)订约主体存在双方或多方当事人;2)对主 要条款达成合意;3)合同的成立应具备要约和承诺阶段。

合同生效的要件是:1)行为人具有相应的民事行为能力, 2)行为人意思表示真实, 3)不 违反法律和社会公共利益;4)合同具备法律所要求的形式。

14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。

答:不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的 过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无 法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以 免除履行合同的责任或者推迟履行合同, 在我国 《民法通则》 上是指 “ 不能预见、不能避免和不能克服的客观情况 ”。不可抗力条款中主要包括以下几种情形:(1)、自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡;(2)、政府行为,如征收、征用;(3)、社 会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。

施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则是:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人承 包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏 及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场 地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修 复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。

15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？

答:组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1）本合同协议书； 2）中标通知书； 3）投标书及其附件； 4）本合同专用条款； 5）本合同通用条款；

6）标准、规范及有关 技术文件； 7）图纸；

8）工程量清单；

9）工程报价单或预算书；

10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

16.简述指定分包和一般分包的区别。

答：指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体 现在以下几个方面。

1）选择分包单位的权利不同。承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定，而 一般分包商则由 承包商选择。

2）分包合同的工作内容不同。指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应 由承包商必须完 成范围之内的工作，即承包商技标报价时没有摊人间接费、管理费、利 润、税金的工作，因此不损害承包商 的合法权益。而一般分包商的工作则为承包商承包 工作范围的一部分。

3）工程款的支付开支项目不同。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从 暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。4）业主对分包商利益的保护不同。尽管指定分包商与承包商签订分包合同后，按照权 利义务关系他直 接对承包商负责，但由于指定分包商终究是业主选定的，而且其工程款 的支付从暂列金额内开支，因此，在 合同条件内列有保护指定分包商的条款。

5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布 了错误的指示要 承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而 导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。

17.简述索赔的定义、特征及分类

答:定义:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因 对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或 权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

特征:(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以 向承包人索赔。(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索 赔。(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为

分类:工期索赔和费用索赔

18.简述索赔的程序

答:当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔 事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错 误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损 失, 包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生 28天内, 向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后 28天内,向工程师提出补 偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔 申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后, 于 28天内给予答复, 或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在 28天内未予答复或未对承 包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时,承 包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28天内,向工程师 提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时, 工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并 相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最 终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包 人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。

19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。

答:工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往 往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦 点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：1）变更工作在工程量表中 有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2）工程量表中虽然列有同类工 作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定 合理的新单价或价格。3）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应 按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。

20.投标文件一般包括什么内容？

答:施工投标文件组成:资格审查、投标书、技术标(施工组织设计)、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成

资格审查:适用于资格后审,一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织 机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。

投标书:一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标(施工组织设计):投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标:投标人对该项目的报价