2016水利选修课试题与答案

第一篇：2016水利选修课试题与答案

· 1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。()

 

正确 

错误

 2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（）

  正确 

错误

 3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。

（）

 

正确 

错误

 4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水

正确答案：A、C、D、E

  A.消防  B.防尘  C.降尘  D.厕所冲洗  E.基坑支护用水

 5.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答案：B、C、D、E

  A.抽水量多  B.抽水量多

 C.对周边环境不影响  D.不污染周边水源

 E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价

 6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方面。

正确答案：A、B、C、D

  A.劳动组织  B.资源配置  C.现场制度  D.规范规程  E.施工图设计

 7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。

正确答案：A、B、D

  A.施工中所采用的关键技术的工艺原理  B.施工工艺流程  C.施工图设计  D.施工操作要点  E.施工技术

 8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（） 

正确 

错误

 9.防水技术主要包括（）等

  A.防水卷材机械固定施工技术  B.地下工程预铺反粘防水技术  C.遇水膨胀止水胶施工技术  D.预备注浆系统施工技术  E.硬泡聚氨酯技术

 10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

  A.地下连续墙

 B.深层搅拌桩防水帷幕  C.高压摆喷墙  D.降水帷幕

· 1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术

A 的第一个正式文件。

正确答案：  A.1994

 B.1995  C.1996  D.1997

 2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（）

正确答案：正确

 

正确  错误

 3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。

正确答案：A、C、D

  A.先进性  B.实用性  C.适用性  D.有效性  E.合理性

 5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标  B.注重检查操作的严密性和管理的科学性  C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进  D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效  E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准

 6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.关键技术水平在国内领先的程度  B.是成套还是单项工法  C.工法的效能大小  D.工法的效能大小

 E.关键技术水平在国际领先的程度

 7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（）三级。

正确答案：A、B、C

  A.国家级工法  B.省、部级工法  C.企业级工法  D.市级工法  E.区域级工法

 8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。

正确答案：C、D、E

  A.水利工程  B.市政工程  C.房屋建筑工程  D.土木工程  E.工业安装工程

 9.工法的特点有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.先进性  B.科学性  C.效能性  D.可操作性  E.经济合理性

 10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（）年。

D

正确答案：  A.3  B.4  C.5  D.6

· 1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。

正确答案：

A、B、D、E

  A.保护屋面防水层  B.防止屋面渗透

 C.上下水管保温，最好放置室外减少热损  D.防雷、防风措施，消除安全隐患  E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施

 2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。

正确答案：A、B、D、E

  A.聚氨酯具有很高的自黏结强度

 B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性  C.需要机械锚固件辅助连接  D.施工具有连续性  E.整个保温层无接缝

 4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 6.深基坑施工监测方法可分为（）。

正确答案：A、B

  A.基准线法  B.坐标法  C.指标法  D.分析法  E.因素法

 7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（）平方米的面积。

  A.200  B.300  C.400  D.500  8.信息化应用技术包括（）。

正确答案：A、B、D、E

  A.虚拟仿真施工技术  B.高精度自动测量控制技术

 C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术  D.工程量自动计算技术

 E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术

 9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）摄氏度。

B

正确答案：  A.100  B.120  C.150  D.180

 10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（）

 

正确 

错误

· 1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少

错误 地下水的浪费。（）

正确答案： 

正确

 错误

 2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和

正确 砌筑砂浆的选择。（）

正确答案： 

正确



错误

 3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项目的检验结果。

正确答案：B、C、D、E

  A.亲水率  B.压缩强度  C.憎水率  D.酸度系数  E.质量吸湿率

 5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水。

正确答案：

A、C、D、E

  A.消防  B.防尘  C.降尘  D.厕所冲洗  E.基坑支护用水

 6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。

正确答案：A、B、C

  A.甲组分  B.乙组分  C.丙组分  D.单组分  E.双组分

 7.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答案：B、C、D、E

  A.抽水量多  B.抽水量少

 C.对周边环境不影响  D.不污染周边水源

 E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价  8.下列属于绿色施工技术的有（）。

正确答案：A、B、C

  A.基坑施工封闭降水技术  B.施工过程水回收利用技术  C.预拌砂浆技术

 D.非金属复合板风管施工技术  E.大型复杂膜结构施工技术

 9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。

B

正确答案：  A.泛碱  B.冷桥  C.破裂  D.生锈

 10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

D

正确答案：  A.地下连续墙

 B.深层搅拌桩防水帷幕  C.高压摆喷墙  D.降水帷幕 · 1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。

A

正确答案：  A.0.5  B.1  C.1.5  D.2

 2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面

正确 连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（）

正确答案： 

正确



错误

 3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 4.预分支电缆由（）三部分组成。

正确答案：A、B、C

  A.主干电缆  B.分支线  C.起吊装置  D.普通分支线  E.耐火型分之电缆

 5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.图纸深化  B.现场测量  C.绘制单线图  D.绘制加工图  E.运输配送

 6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 7.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（）

正确答案：

错误

 

正确 

错误  8.机械密封式连接的种类主要有（）。

正确答案：A、B

  A.钢管机械密封式连接

 B.薄壁不锈钢管机械密封式连接  C.焊接  D.粘结  E.铆接

 9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

· 1.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。

正确答案：A、B、C

  A.空调系统设计是否合理  B.变风量末端装置的性能优劣  C.控制系统调试  D.电量的大小

 E.空调系统的完备情况

 2.钢结构技术具体包括（）。

正确答案：B、C、D、E

  A.钢结构安装工程施工  B.深化设计技术  C.厚钢板焊接技术

 D.大型钢结构滑移安装施工技术  E.钢与混凝土组合结构技术

 3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.小管让大管，越大越优先  B.有压管道让无压管道  C.一般性管道让动力性管道  D.强电、弱点分开设置

 E.同等情况下造价高的让造价低的

 4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）

正确答案：

A、B、C、D

  A.建筑结构

 B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统  C.装修工程

 D.钢结构安装工程施工  E. 5.机电安装工程技术包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.管线综合布置技术

 B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术  C.变风量空调技术

 D.非金属复合板风管施工技术  E.大型复杂膜结构施工技术

 6.组装式大模板技术具有（）等特点。

正确答案：A、B、C、D

  A.单块面积较大  B.完整的使用功能  C.工业化程度高  D.机械化程度高  E.造价高

 7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。

C

正确答案：  A.1  B.2  C.3  D.4

 8.变风量空调系统运行成功与否的关键是（）。

B

正确答案：  A.空调系统设计是否合理  B.变风量末端装置的性能优劣  C.控制系统调试  D.电量的大小

 9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和

B 施工质量。

正确答案：  A.2

 B.3  C.4  D.5  10.（）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。

D

正确答案：  A.附着升降脚手架  B.组装式大模板

 C.插接式钢管脚手架及支撑架

 D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工

· 1.附着升降脚手架技术只需搭设（）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。

A

正确答案：  A.4-5  B.5-6  C.6-7  D.7-8

 2.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（）

正确答案：正确

  正确 

错误

 4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 5.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。

正确答案：A、B

  A.400  B.500  C.600  D.700  E.800

 6.钢筋及预应力技术包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.高强钢筋应用技术

 B.大直径钢筋直螺纹连接技术  C.有粘结预应力技术  D.无粘结预应力技术  E.混凝土制备技术

 7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。

正确答案：A、B、C、D

  A.混凝土制备技术  B.泵送参数计算

 C.泵送机械选定与调试  D.泵管布设  E.预制混凝土

 8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。

正确答案：A、B、C、D

  A.建造速度快  B.质量好

 C.减少现场湿作业  D.低碳环保  E.节约造价

 9.（）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。

B

正确答案：  A.复合土钉墙支护  B.超高泵送混凝土技术  C.钢筋及预应力技术

 D.预制混凝土装配整体式结构施工技术

 10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术。

B

正确答案：  A.100  B.200  C.300  D.400

· 1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 3.复合土钉墙支护具有（）特点。

正确答案：A、B、C、D   A.针对性强  B.机动灵活  C.支护能力强  D.轻型  E.造价较高

 4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。

正确答案：B、C、D

  A.承载力提高幅度小  B.承载力提高幅度大  C.地基变形小  D.适用范围广  E.地基变形大

 5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。

正确答案：A、B、C、D

  A.水泥  B.粉煤灰  C.碎石  D.砂

 E.土工织物

 6.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。

D

正确答案：  A.复合土钉墙支护  B.钢筋及预应力技术

 C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基  D.逆作法

 7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门

A 振动装置将钢筋笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。

正确答案：  A.一次

 B.两次  C.三次  D.分次

 8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 9.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

· 1.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。

正确答案：A、B、D

  A.某中学为校长的私人借款作保证人

 B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人  C.某中学校长为该校的借款作保证人  D.某医院为院长的私人借款作保证人  E.其它

 2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

B

正确答案：  A.承包人  B.雇主  C.国家  D.国家

 3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

A

正确答案：  A.合同工期：三个月

 B.开工日期：签订合同后第45日  C.竣工日期：签订合同后第365日  D.开工日期：2013年4月24日

 4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

C

正确答案：  A.10日  B.15日  C.一个月  D.三个月

 5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。

C

正确答案：  A.承诺是法律行为  B.承诺不能撤回  C.要约是法律行为  D.要约可以撤回

 6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 7.合同解除包括约定解除和法定解除。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 8.对于下列对于责任的认定正确的有（）。

正确答案：C、D

  A.工程师有权免除承包人的责任

 B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责  C.雇主有权免除承包人的责任

 D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任  E.其它

 9.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。

正确答案：B、C、D

  A.订金  B.保证  C.抵押  D.质押  E.合同

 10.下面关于仲裁的说法正确的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担  B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁  C.仲裁是一种法律制度  D.仲裁与诉讼只可选其一  E.其它

· 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文

A 件的收受人。

正确答案：  A.15

 B.20  C.30  D.10

 2.下列说法正确的有（）。

B

正确答案：  A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务  B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册  C.《监理工程师岗位证书》终身有效  D.《监理工程师--书》终身有效

 3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。

A

正确答案：  A.承诺可以撤销

 B.承诺须由受要约人向要约人作出  C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺  D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致

 4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。

B

正确答案：  A.**

 B.建设项目依据国家计划被取消  C.战争

 D.协议条款内约定等级以上的地震  5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。

B

正确答案：  A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定  B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标

 C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标

 D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标  6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发

错误 货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（）

正确答案： 

正确



错误

 7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（）

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.履行期限  B.违约责任  C.价款或者报酬  D.标的  E.其它

 9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿

B、D 到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。

正确答案：  A.建筑公司可以自己的名义行使代位权  B.建筑公司必须向法院请求行使代位权  C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权  D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权  E.其它

 10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。

正确答案：A、B、C、D

  A.建筑材料买卖合同签订地人民法院  B.东方建材公司住所地人民法院  C.正大建筑公司住所地人民法院  D.建筑材料买卖合同履行地人民法院  E.其它

· 1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

B

正确答案：  A.承包人  B.雇主  C.国家  D.挖掘人

 2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

A

正确答案：  A.合同工期：三个月

 B.开工日期：签订合同后第45日  C.竣工日期：签订合同后第365日  D.开工日期：2003年4月24日

 3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

C

正确答案：  A.10日  B.15日  C.一个月  D.三个月

 4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。

C

正确答案：  A.承诺是法律行为  B.承诺不能撤回  C.要约是法律行为  D.要约可以撤回

 5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但

C 甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。

正确答案：  A.甲方赔偿乙方1万元损失  B.甲方赔偿乙方4.2万元损失  C.甲方赔偿乙方3万元损失  D.甲方赔偿乙方4万元损失

 6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 7.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。

正确答案：A、B、C、D

  A.招标公告  B.拍卖公告  C.招股说明书  D.寄送价目表  E.其它

 8.施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。

正确答案：A、C、D

  A.设计变更

 B.承包人采购的材料供货商未能按时交货  C.发包人延误移交施工现场

 D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线  E.其它

 9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.由于雇主责任造成的干**  B.非承包人责任的其他特殊情况  C.恶劣的气候条件  D.额外或附加工程  E.其它

 10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。

正确答案：

A、C、D

  A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

 B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院

 C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

 D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的  E.当事人对仲裁庭的组成有权选定 · 1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

B

正确答案：  A.应经业主批准后才能运出工地  B.经监理工程师批准后才能运出工地  C.可自行运出工地  D.不能运出工地

 2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，C 建材供应商应当向（）承担违约责任。

正确答案：  A.承包商乙、丙  B.承包商乙、丙  C.承包商甲  D.承包商丙

 3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。

B

正确答案：  A.最终详细索赔报告  B.竣工报表  C.最终报表  D.详细索赔报告

 4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。

C

正确答案：  A.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务  B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权

 C.某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权  D.某丙可以行使不安抗辩权

 5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的C（）。

正确答案：  A.30%

 B.25%  C.20%  D.10%

 6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 7.索赔意向通知应该包括的内容有（）。

正确答案：A、C、D   A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述  B.索赔的依据和理由  C.索赔事件的发展动态  D.索赔工期的网络分析  E.索赔费用的计算

 8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。

正确答案：A、B、C

  A.工程各项会议纪要  B.中标通知书  C.工程建设惯例  D.监理工程师的意见  E.法律法规

 9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具

A 和材料价款的结算方式是（）。

正确答案：  A.卖方信贷

 B.买方信贷  C.商业发票  D.商业汇票

 10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。

A

正确答案：  A.不可撤销的信用证  B.可撤销的信用证  C.不可撤销的商业保函  D.可撤销的商业保函

· 1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。

C

正确答案：  A.乙方仍应设法继续施工

 B.乙方如停止施工则应承担违约责任  C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任  D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任

 2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

B

正确答案：  A.20  B.30  C.45  D.60

 3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

D

正确答案：  A.20  B.45  C.60  D.30

 4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。

C

正确答案：  A.500 万元以下  B.500 万～2000 万元  C.2000 万～5000 万元  D.5000 万以上

 5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

D

正确答案：  A.竣工验收资料  B.造价对比资料  C.工程竣工图  D.竣工结算报告

 6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。

正确答案：A、B、D、E

  A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费

 B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费  C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函  D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔  E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费

 9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施

A、D 工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。

正确答案：  A.承包人向发包人

 B.承包人向勘察单位  C.分包人向发包人  D.分包人向承包人  E.发包人向监理  10.常见的建设工程施工索赔有（）。

正确答案：A、C、D、E

  A.因合同文件引起的索赔  B.有关工程设计方案的索赔

 C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔  D.关于工程暂停、终止合同的索赔  E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔

· 1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。

C

正确答案：  A.业主  B.承包商  C.总承包商  D.监理咨询机构

 2.竣工结算的方式不包括（）。

D

正确答案：  A.单位工程竣工结算  B.单项工程竣工结算  C.建设项目竣工总结算  D.分部分项工程竣工结束

 3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

B

正确答案：  A.业主  B.承包商  C.总承包商  D.监理咨询机构

 4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议C 应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

正确答案：  A.14  B.28  C.15  D.30

 5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承

B 包商支付工程进度款。

正确答案：  A.30%～60%

 B.60%～90%  C.10%～90%  D.30%～90%

 6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。

正确答案：

A、B

  A.卖方信贷  B.买方信贷  C.商业发票  D.商业信用  E.商业汇票

 9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。

正确答案：A、B、C

  A.预付款  B.阶段付款  C.最终付款  D.进度付款  E.竣工付款

 10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。

C

正确答案：  A.按实际计量  B.按图纸计量  C.不予计量  D.双方协商计量 

B.因业主提出的设计变更而增加的工程量

 C.因延期开工造成施工机械台班数量增加  D.因地质原因需要加固处理增加的工程量

 6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误  7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 8.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。

正确答案：A、B、C、E

  A.核对合同条款  B.落实设计变更签证  C.按图核实工程数量  D.严格按决算约定计价  E.注意各项费用计取

 9.竣工结算编制的依据包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.全套竣工图纸

 B.材料价格或材料、设备购物凭证  C.双方共同签署的工程合同有关条款  D.业主提出的设计变更通知单  E.承包商单方面提出的索赔报告

 10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。

正确答案：B、E

  A.是建设单位组织竣工验收的先决条件  B.是加速资金周转的重要环节

 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据  D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据  E.是反应工程进度的主要指标

· 1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16 元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工A 程结算款为（）元。

正确答案：  A.28650  B.27000  C.28800  D.28500

 2.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整C 单价，每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m³，截至该月累计完成的工程量120 万m³，则该月应结工程款为（）万元。

正确答案：  A.240  B.237.5  C.228  D.236.6

 3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。

C

正确答案：  A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价  B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价  C.落实设计变更签证和按图核实工程数量  D.落实工程价款签证和按图计算工程数量

 4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

C

正确答案：  A.14  B.28  C.15  D.30

 5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。

A

正确答案：  A.工程量清单报价书和设计变更通知单等  B.施工预算书和材料价格变更文件等  C.材料限额领料单  D.工程现场会议纪要

 6.招标是要约，投标是承诺。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 7.有关变更的说法，正确的是（）。

正确答案：A、B

  A.工程变更分为设计变更和其他变更两类  B.工程中常发生的变更是设计变更  C.其他变更仅指工程质量标准变更  D.承包人不可要求设计变更  E.只有发包人才能提出设计变更

 8.《施工合同(示范文本)》规定，()属于发包人的工作。

正确答案：A、B、E

  A.使施工现场具备施工条件  B.提供施工现场的工程地质资料  C.提供施工进度计划  D.提供工程师办公用房

 E.开通施工现场与城乡公共道路的通道  9.要约邀请的主要形式有()。

正确答案：A、B、D

  A.商品价目表  B.招标公告  C.投标书  D.广告  E. 10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。

正确答案：A、B、E

  A.岩土工程勘察  B.水文地质勘察

 C.变更及工程费的调整  D.材料设备的供应  E.工程测量

· 1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。

D

正确答案：  A.市场行为  B.企业行为  C.正当竞争行为  D.不正当竞争行为

 2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（）

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 3.法律措施不属于合同控制措施。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 4.竣工结算的方式有（）。

正确答案：A、B、C

  A.单位工程竣工结算  B.单项工程竣工结算  C.建设项目竣工总结算  D.建设项目竣工总结算  E.分部工程竣工结算

 5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。

正确答案：A、B   A.按月结算与支付  B.分段结算与支付  C.按季结算与支付

 D.按形象进度结算与支付  E.按实际进度结算与支付

 6.定标签订合同时，应对()作为中标的合同价。

D

正确答案：  A.评标价  B.标底价

 C.修正后的标底价  D.投标价

 7.施工合同的总纲性文件是（）。

A

正确答案：  A.协议书  B.通用条款  C.专用条款  D.附加条款

 8.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。

正确答案：B、C、D、E

  A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%  B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付

 C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例  D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣  E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款

 9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A

正确答案：  A.不承担责任  B.承担连带责任  C.承担全部责任

 D.同意扣除一定数量的酬金

 10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天

C 后停止施工，业主承担违约责任。

正确答案：  A.7

 B.10  C.14  D.28 · 1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（）

正确答案：

正确  

正确 

错误

 2.属于招标文件主要内容的是()。

正确答案：A、B、D

  A.设计文件  B.工程量清单  C.施工方案

 D.投标书的编制要求  E.选用的主要施工机械

 3.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。

B

正确答案：  A.半个月内  B.1 个月内  C.1 个半月内  D.2 个月内

 4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发

B 出。

正确答案：  A.7

 B.10  C.14  D.28

 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。

D

正确答案：  A.5%～25%  B.10%～25%  C.5%～30%  D.10%～30%

 6.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内

C 预付工程款。

正确答案：  A.10

 B.15  C.7  D.14

 7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误  8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（）

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 9.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。

正确答案：A、B、C

  A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改  B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出

 C.所有澄清文件必须以书面形式进行  D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系

 E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人

 10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（）。

正确答案：D、E

  A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告  B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则  C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还  D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标

 E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金

· 1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。

正确答案：

A、B、C

  A.招标人已经依法成立

 B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准  C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准  D.招标人已经委托了招标代理单位  E.相应的资金必须全部到位

 2.合同无效的法律后果有（）。

正确答案：A、B、C

  A.返还财产  B.赔偿损失

 C.追缴财产收归国有  D.折价处理  E.追究刑事责任

 3.监理单位的义务包括()。

正确答案：C、D、E

  A.选择承担工程项目建设的实施单位  B.与承包商签订施工合同

 C.公正地维护有关各方的合法权益  D.不得泄露与本工程有关的保密资料

 E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动  4.评标的条件是()。

正确答案：B、C、D、E

  A.投标单位技术力量强  B.标价合理、工期适当  C.有较好的信誉

 D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

 E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行  5.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

D

正确答案：  A.补充协议  B.合同有关条款  C.交易习惯

 D.在不动产所在地履行

 6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施

D 工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。

正确答案：  A.有权要求赔偿

 B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿  C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题  D.无权要求赔偿

 7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

B

正确答案：  A.签发工程移交证书  B.签发解除缺陷责任证书  C.签发分部工程移交证书  D.退还履约保函

 8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。

C

正确答案：  A.承包商承担部分责任

 B.业主可要求承包商承担全部责任

 C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任  D.应由指定分包商承担全部责任

 9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()履行。

B

正确答案：  A.支付货币一方所在地  B.接受货币一方所在地  C.货币存放地  D.货币使用地

 10.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发()。

正确答案：A、C、E

  A.期中付款证书  B.最终报表  C.竣工结算证书  D.结清单

 E.最终支付证书

· 1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。

正确答案：A、B、C、D

  A.未按期送达的资格预审申请文件  B.未经法定代表人或其授权的代理人签字  C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件  D.内容虚假的资格预审申请文件  E. 2.下列属于采购方违约责任的情况有（）。

正确答案：B、C、E

  A.拒绝提前提货  B.中途退货

 C.不按期自提产品

 D.拒绝接收有质量问题的材料  E.逾期付款

 3.索赔按目的划分包括()。

正确答案：C、E

  A.综合索赔  B.单项索赔  C.工期索赔  D.合同内索赔  E.费用索赔

 4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

C

正确答案：  A.现场考察时招标人口头解释  B.招标文件规定  C.书面回函解答  D.仲裁机构裁定

 5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。

D

正确答案：  A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担  B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担  C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担  D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

 6.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照

D 设计范本的规定，设计人应()。

正确答案：  A.没收全部定金补偿损失

 B.要求发包人支付双倍的定金  C.要求发包人补偿实际发生的损失

 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

 7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。

C

正确答案：  A.发包人  B.原设计人  C.修改单位  D.承包人

 8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。()

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 9.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 10.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()

正确答案：错误

 

正确 

错误

· 1.依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。

正确答案：A、C

  A.建筑协会  B.担保公司  C.建筑大学  D.施工企业  E.建设银行

 2.正常监理工作的酬金，由()构成。

正确答案：A、B、C

  A.直接成本  B.间接成本  C.利润和税金  D.监理人员工资  E.业务培训费

 3.FIDIC条件中的“费用”，包括()。

正确答案：A、D

  A.管理费  B.利润  C.利息

 D.合理分摊的其他费用  E. 4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括()。

正确答案：B、C、D、E

  A.必须是法人组织

 B.不得与行政机关有隶属关系  C.有从事招标代理义务的场所  D.有编制招标文件的能力  E.有自己的评标专家库

 5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

C

正确答案：  A.现场考察时招标人口头解释  B.招标文件规定  C.书面回函解答  D.仲裁机构裁定

 6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（）。

D

正确答案：  A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担  B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担  C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担  D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

 7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照

D 设计范本的规定，设计人应()。

正确答案：  A.没收全部定金补偿损失

 B.要求发包人支付双倍的定金  C.要求发包人补偿实际发生的损失

 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

 8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。

C

正确答案：  A.发包人  B.原设计人  C.修改单位  D.承包人

 9.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

D

正确答案：  A.债权与债务  B.代理与被代理  C.法人与自然人  D.权利与义务

 10.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。

B

正确答案：  A.项目技术复杂的

 B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的  C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的  D.投资额特别大的

· 1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）。

D

正确答案：  A.要约  B.要约邀请  C.承诺  D.承诺生效

 2.根据《中华人民共和国招投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。

D

正确答案：  A.公开招标  B.无限竞争性招标  C.邀请招标  D.议标

 3.根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。

B

正确答案：  A.70  B.50  C.100  D.120

 4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收

B 受人。

正确答案：  A.10

 B.15  C.20  D.30

 5.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。()

正确答案：正确

 

正确 

错误

 6.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责

正确 任。()

正确答案： 

正确



错误

 7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。()

正确答案：错误

 

正确 

错误

 8.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

正确答案：A、D

  A.以评标价最低的标书为最优  B.以投标报价最低的标书为最优

 C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价  D.中标后按投标价格签订合同价  E.中标后按评标价格签订合同价

 9.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（）。

正确答案：C、D

  A.以计日工费计算  B.以机械台班费计算  C.按设备折旧费计算  D.按设备租赁费计算  E.以人工单价为准

 10.工程师有权处理的索赔是承包商()。

A

正确答案：  A.依据合同条款提出的索赔  B.依据法律法规提出的索赔  C.提出的道义索赔  D.提出的缺少证据索赔

· 8.综合索赔的主要做法有（）。

正确答案：A、B、C、D   A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目  B.索赔报告应编号

 C.每一项索赔应附单独的说明资料  D.应有一份给现场工程师的致函  E. 9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。

正确答案：

B、C、D

  A.张三向李四承担违约责任  B.张三向王五承担违约责任

 C.张三和李四共同向王五承担违约责任  D.李四向王五承担违约责任  E. 10.下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

D

正确答案：  A.政府法律修改  B.火山爆发  C.罢工

· 1.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因B 此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）。

正确答案：  A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失  B.乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理  C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责  D.总公司应直接赔偿丙的损失

 2.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其

D 中正确的是（）。

正确答案：  A.应当由甲公司承担清偿责任

 B.应当由乙公司承担清偿责任  C.应当由丙公司承担清偿责任

 D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任

 3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示

B（）。

正确答案：  A.某甲不得接受

 B.某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙  C.某甲必须接受

 D.如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易  4.下列选项中构成承诺的是（）。

C

正确答案：  A.甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复

 B.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

 C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款

 D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容  5.打桩机严禁夜间施工作业。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 6.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（）。

正确答案：A、B、C

  A.有防水要求的卫生间  B.外墙面的防渗漏  C.屋面防水工程  D.供热与供冷系统  E. 10.下列属于工程竣工验收技术资料的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.工程项目准备阶段资料  B.施工阶段技术准备资料  C.施工记录  D.竣工验收文件  E.· 1.下列做法符合规定的有（）。

正确答案：

A、B、C、D

  A.施工现场应根据相关规定安装视频监控系统

 B.严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境  C.施工现场应有健全的治安保卫制度，责任分解到人  D.施工现场禁止现场搅拌混泥土、砂浆  E. 2.（）时段内，禁止从事产生噪声的施工作业。

D

正确答案：  A.夜间20时至8时  B.夜间20时至6时  C.夜间22时至8时  D.夜间22时至6时

 3.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边（）米范围内的环境卫生。

C

正确答案：  A.8  B.9  C.10  D.11

 4.（;）级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

B

正确答案：  A.三  B.四  C.五  D.六

 5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（）色安全帽。

A

正确答案：  A.红  B.黄  C.蓝  D.绿

 6.临时消防通道宽度不得小于3米，并保证畅通。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 7.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误  8.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 9.文明施工专项方案应当包括（）等内容。

正确答案：A、B、C、D

  A.围墙  B.场容场貌  C.临时设施  D.环境保护  E. 10.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管  B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池

 C.排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘  D.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流  E.· 1.成本控制的依据包括（）。

A、B、C、D

正确答案：  A.工程承包合同  B.成本计划  C.进度报告  D.工程变更  E. 2.可按（）编制成本计划。

正确答案：A、B、C

  A.成本组成  B.项目组成  C.工程进度  D.施工内容  E. 3.施工成本管理任务包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.成本预测  B.成本计划  C.成本控制  D.成本核算  E. 4.主干道围墙（挡）高度不得低于（）米。

D

正确答案：  A.1  B.1.5  C.2  D.2.5

 5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（）。

C

正确答案：  A.施工方案  B.施工计划

 C.文明施工专项方案  D.成本计划

 6.成本控制的核心是（）。

B

正确答案：  A.比较  B.分析  C.预测  D.纠偏

 7.成本控制步骤中实质性的一步是（）。

D

正确答案：  A.比较  B.分析  C.预测  D.纠偏

 8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误 · 1.下列有关计价模式的表述正确的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.清单计价规范的编制以定额为基础  B.定额计价可作为清单计价的组价方式  C.定额消耗量是社会平均消耗量  D.清单计价规范是由企业自主报价  E. 2.组织措施费包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.环境保护费  B.安全施工费  C.临时设施费  D.夜间施工增加费  E. 3.企业管理费包括（）。

正确答案：A、B、C

  A.管理人员工资  B.劳动保护费  C.职工教育经费  D.住房公积金  E. 4.实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。

B

正确答案：  A.总价  B.单价

 C.成本加酬金  D.可调价

 5.工程量清单应采用（）计价。

C

正确答案：  A.定额工料机单价  B.固定单价  C.综合单价  D.总价

 6.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。

A

正确答案：  A.招标人  B.投标人

 C.招标代理机构  D.招标监督机构

 7.下列不属于规费的是（）。

D

正确答案：  A.定额测定费  B.工程排污费  C.社会保障费  D.企业管理费

 8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 9.动火作业需配备灭火器。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测

正确 机构进行验收。（）

正确答案： 

正确



错误

· 1.在吊装作业中，下列做法符合规定的有（）。

正确答案：A、C、D

  A.下有人工作、通过或者站立  B.吊钩没有安全插销和舌片  C.货物本体固定绑牢

 D.按货物长短进行分批吊装  E. 2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。

正确答案：

A、B、C、D

  A.施工总承包  B.分包  C.出租  D.安装  E. 3.施工单位应当在施工现场（）等危险部位，设置明显的安全警示标志。

正确答案：

A、B、C、D

  A.楼梯口  B.电梯井口  C.孔洞口

 D.临时用电设施  E. 4.下列做法符合安全生产规定的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收

 B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字  C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志  D.设置的安全警示标志必须符合国家标准  E. 5.高处作业是在坠落高度基准面（）米（含）以上位置进行的作业。

B

正确答案：  A.1  B.2  C.3  D.4

 6.箱式消防栓不能落地，应距离地面（）米，便于操作。

B

正确答案：  A.1  B.1.1  C.1.2  D.1.3

 7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。

B

正确答案：  A.20  B.30  C.40  D.60

 8.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

· 1.安全评估的方法有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.SCA法  B.专家评议法  C.故障分析法  D.PHA法  E. 2.施工单位应当建立健全（）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定

A、B 期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

正确答案：  A.安全生产责任制度

 B.安全生产教育培训制度  C.安全事故责任制度  D.安全事故调查制度  E. 3.下列需参加专家论证会的人员有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.专家组成员

 B.建设单位项目负责人或技术负责人

 C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人  D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员  E. 4.专项施工方案的内容包括（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.工程概况  B.编制依据

 C.施工安全保证措施  D.施工计划  E. 5.（）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A

正确答案：  A.施工单位  B.建设单位  C.监理单位  D.设计单位

 6.（）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻

正确答案：建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。B

  A.施工单位  B.建设单位  C.监理单位  D.设计单位

 7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 8.特种作业人员需持证上岗。（）

正确答案：正确

  正确 

错误

 9.开挖深度超过2米含（2米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 10.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

· 1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.数量多  B.分布广  C.掌控难  D.危害大  E. 2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。

正确答案：A、D

  A.基坑支护与降水工程  B.楼地面工程  C.屋面防水工程  D.土方开挖工程  E. 3.下列属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和措施的有（）。

正确答案：

A、B、C、D   A.安全生产的市场准入制度

 B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的制度  C.企业必须依法设置安全生产管理机构

 D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度  E. 4.下列可以适用《安全生产法》的有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.国有企事业单位  B.股份制企业

 C.中外合作经营企业  D.外资企业  E. 5.下列分部分项工程中，不属于危险性较大的分部分项工程的是（）。

A

正确答案：  A.桥台大体积混泥土浇筑  B.开挖深度4米的基坑  C.高度6米的承重模板支架  D.T梁预应力筋张拉

 6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。

D

正确答案：  A.施工单位的项目负责人

 B.施工单位的项目负责人和技术负责人  C.施工单位的项目负责人和总监理工程师  D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

 7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误

 8.强制式搅拌机适合搅拌的是（）。

正确答案：B、C

  A.水泥砂浆  B.干硬性混凝土  C.轻质混凝土  D.混合砂浆  E. 9.混凝土运输一般可以分为（）。

正确答案：B、C、D

  A.索道运输  B.地面运输  C.垂直运输  D.楼面运输  E. 10.大体积钢筋砼结构浇筑方案，一般分为（）。

正确答案：A、C、D

  A.全面分层  B.局部分层  C.分段分层  D.斜面分层  E.· 1.混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用需要适当的（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.环境  B.湿度  C.养护  D.温度  E. 2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（）。

正确答案：B、C

  A.操作简便  B.节约水泥  C.混凝土强度高  D.混凝土和易性好  E. 3.防水砼凝结后，应立即进行养护，其养护时间不得少于（）。

C

正确答案：  A.3d  B.7d  C.14d  D.21d

 4.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑，此安全等级应为第（）。

C

正确答案：  A.一级  B.二级  C.三级  D.四级

 5.根据《混凝土工程施工及验收规范》规定，采取冬期施工措施时，其室外昼夜平均气温稳定低于+50C，且连续时间应为（）。

正确答案：

C

  A.3天  B.4天  C.5天  D.7天

 6.混凝土浇筑时，最大自由下落高度为（）。

D

正确答案：  A.5m  B.4m  C.3m  D.2m

 7.对于悬臂构件模板拆除时，其混凝土强度应达到设计混凝土强度标准值的（）。

D

正确答案：  A.55%  B.75%  C.85%  D.100%

 8.焊接钢筋网应采用的焊接方法是（）。

B

正确答案：  A.电渣压力焊  B.电阻点焊  C.闪光对焊  D.电弧焊

 9.在我国，孔心砖的孔洞率应大于（）。

D

正确答案：  A.10%  B.15%  C.20%  D.25%

 10.砂浆中所用石灰砂浆一般应在化灰池内保持的时间为（）。

D

正确答案：  A.3d  B.4d  C.5d  D.7d

· 1.业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（）因素。

正确答案：A、B、C、D

  A.业主盈利损失  B.由于工程拖期而引起的贷款利息增加  C.工程拖期带来的附加监理费

 D.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费  E.工程看护费

 2.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。

正确答案：A、B、C、E

  A.根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价  B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计  C.按规定计算间接费、利润

 D.按规定计算辅材差价或差价系数  E.按规定计算税金

 3.工程竣工验收报告经发包人认可后（）天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款

C 约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

正确答案：  A.14

 B.21  C.28  D.30

 4.某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65％，则起扣点为()万元

C

正确答案：  A.325  B.470  C.435.48  D.430

 5.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（）。

C

正确答案：  A.工程款  B.借款  C.预支  D.定金

 6.进度款通常按月结算，根据工程进度支付工程款。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 7.保修款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）

正确答案：错误

 

正确 

错误  8.结算款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）

正确答案：正确

 

正确 

错误

 9.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限，从承包商每月的进度款中扣回。（）

正确答案：正确

 

正确  错误

 10.可采用的预付款额度的计算方法有（）。

正确答案：A、B、C

  A.按合同中约定的数额  B.影响因素法  C.额度系数法

 D.合同金额的20%  E.合同金额的50%

· 1.（）担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。

B

正确答案：  A.注册造价工程师  B.注册建造师

 C.注册咨询管理工程师  D.注册监理工程师

 2.预付款可采用的扣回方式有（）。

正确答案：A、B

  A.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还

 B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还，到竣工前的某个月平均扣还

 C.整个合同工期内平均扣还  D.分两期平均扣还  E.分三期平均扣还

 3.影响预付款额度的因素有（）。

正确答案：A、B、C、D

  A.施工工期  B.建安工程量

 C.主要材料和构件费用占建安工程量的比例  D.材料储备周期  E.其他费用

 4.对设计结构安全和使用功能的重要分布工程、专业工程应进行功能性抽样检测。（）

正确答案：

正确

 

正确 

错误

 5.隐蔽工程在隐蔽前应通知设计单位进行验收，并形成验收文件。（）

正确答案：

错误

 

正确 

错误

 6.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（）。

正确答案：B、C、D

  A.供应方  B.业主  C.监理单位  D.设计单位  E. 7.施工阶段质量的自控主体是（）。

正确答案：A、B

  A.施工承包方  B.供应方  C.设计单位  D.业主  E. 8.施工准备质量控制指的是（）。

正确答案：A、B、C

  A.全面施工准备

 B.施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备  C.季节性的特殊施工准备  D.工程产品的质量控制  E. 9.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（）。

D

正确答案：  A.单位工程质量  B.分部工程质量  C.分项工程质量  D.工序质量

 10.（）是指合同订立后根据合同约定，发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款。

A

正确答案：  A.预付款  B.进度款

第二篇：水利法规试题及答案

一、填空题

1、国家对水资源实行（流域管理）与行政区域管理相结合的管理体制。

2、对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需费用由（设障者）承担。

3、开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民（生活）用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。

4、在水工程保护范围内，禁止从事影响（水工程）运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

5、用水实行 计量收费 和（超定额累进加价）制度。

6、连续停止取水满（2）年的，由原取水审批机关注销取水许可证。

7、（防洪规划）是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。

8、水行政主管部门应当根据河势稳定和防洪安全的要求，规定采砂（禁采区）和禁采期，报本级人民政府批准后，予以公布。

9、水资源费缴纳数额根据取水口所在地水资源费征收标准和（实际取水量）确定。

10、开发利用河道范围内的水、土资源，应符合（江河）综合利用规划，不得影响防洪安全，破坏堤防和水工程。

11、国家鼓励（单位和个人）依法开发、利用水资源，并保护其合法权益。

12、取水单位和个人应当自收到水资源费缴纳通知单之日起（7）日内办理缴款手续。

13、在（行洪河道）内禁止种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

14、国家对水土保持工作实行（预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益）的方针。

15、国家鼓励开发利用水能资源。在水能丰富的河流，应当有计划地进行（多目标梯级）开发。

16、取水审批机关审批的取水总量，不得超过本流域或者本行政区域的（取水许可）总量控制指标。

17、水资源费全额纳入（财政）预算管理，由财政部门按照批准的部门预算统筹安排。

18、当事人对水行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起（行政诉讼）。

19、国家对水土保持工作实行预防为主，全面规划，（综合防治），因地制宜，加强管理，注重效益的方针。

20、《中华人民共和国水土保持法》规定，禁止在（二十五度）以上陡坡地开垦种植农作物。

21、建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投产使用）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有（水行政主管）部门参加。

22、水土流失防治区的地方人民政府，应当实行（水土流失防治目标责任制）。

23、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的（水土保持方案）。

24、国有水工程实行（统一管理与分级管理）相结合的原则。

25、国有水工程管理单位根据所承担的任务，分为（纯公益性）、（准公益性）和（经营性）三类。

26、在水工程管理范围内开展经营活动，不得影响（工程安全）和正常运行，不得违反水功能区划，不得破坏生态环境和污染水体。

27、城市规划区内水工程管理和保护范围，由水行政主管部门会同（规划）、（城建）、（国土）等行政主管部门制定，报同级人民政府批准。

28、水工程管理单位应当在水工程管理和保护范围的边界设立（固定）标志，任何单位和个人不得擅自移动和破坏。

29、水工程管理范围内的大中型建设项目，其建设方案应当附具（防洪评价）报告。

30、在水工程管理范围内从事采砂活动，应当经有管理辖权的（水行政主管部门）批准。

31、河道及水工程管理范围内建设项目，必须按照河道及水工程管理权限，经（水行政主管部门）或经授权的省级（河道及水工程管理单位）审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。

32、河道及水工程管理范围内建设项目审查包括：（建设方案审查）和（施工方案审查）。

33、根据《堤防工程设计规范》，桥梁、渡槽、管道等跨堤建筑物、构筑物其支墩不应布置在堤身（设计断面）以内。

34、水资源属于国家所有。对水资源依法实行（取水许可）制度和（有偿使用）制度。

35、制定水资源规划，必须进行（水资源综合科学考察）和（调查评价）。

36、开发、利用水资源，应当坚持（兴利）与（除害）相结合，兼顾（上下游）、（左右岸）和（有关地区）之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。

37、用水应当计量，并按照批准的用水计划用水。用水实行（计量收费）和（超定额累进加价制度）。

38、实施取水许可应当坚持地表水与地下水统筹考虑，（开源与节流相结合、节流优先）的原则，实行（总量控制与定额管理）相结合。

39、建设项目需要取水的，申请人应当提交由具备建设项目水资源论证资质的单位编制的（建设项目水资源论证报告书）。

40、水资源费缴纳数额根据取水口所在地（水资源费征收标准和实际取水量）确定缴纳数额。

41、水利工程实行有偿服务，工业、农业和其他一切用水户，应按规定向水利工程管理单位交付（水费）。

42、我国现行《水法》规定，国家对水资源依法实行（取水许可）制度和（有偿使用）制度。

43、国家鼓励单位和个人依法开发、利用水资源，并保护其（合法权益）。

44、直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳（水资源费），取得取水权。

45、水政监督检查人员在履行监督检查职责时，应向被检查单位或者个人出示（执法证件）。

46、我国现行《水法》规定，国家对用水实行总量控制和（定额管理）相结合的制度。

47、平常讲的水保“两费”是指（水土保持设施补偿费和水土流失防治费）。

48、国家节水标志是由水滴、人手、（地球）组成。

49、《取水许可和水资源费征收管理条例》规定，实施取水许可必须符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和（水功能区划）。

50、我国现行《水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和（生态环境）用水。

51、我国现行《水法》规定，工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高（水的重复利用率）。

52、水资源费缴纳数额根据（取水口）所在地水资源费征收标准和实际取水量确定。

53、安徽省规定，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量直接取水（1000）立方米以下的，免征水资源费。

54、我国现行《水法》规定，供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理，减少（水的漏失）。

55、我国现行《水法》规定，国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡（居民饮用水）安全。

56、《取水许可和水资源费征收管理条例》规定，审批机关认为取水涉及（社会公共利益）需要听证的，应当向社会公告，并举行听证。

57、《水资源费征收使用管理办法》规定除南水北调受水区外，县级以上地方人民政府水行政主管部门征收的水资源费，按照（1:9）的比例分别上交中央和地方国库。

58、水行政处罚简易程序规定对公民处以（50）元以下，对法人或者其他组织处以（1000）元以下罚款或者警告的，可以当场作出水行政处罚决定。

59、引水、截（蓄）水、排水，损害公共利益或者他人合法权益的，依法（承担民事）责任。

60、水法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的（各类）工程。

二、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的打“×”）

1、水行政处罚的种类有：警告、罚款、吊销许可证、没收非法所得和行政拘留。（×）

2、《水政监察工作章程》规定，水政监察人员实行任期制，任期为5年。（×）

3、在地下水严重超采地区，经省人民政府水行政主管部门批准，可以划定地下水限制开采区。（× 经省人民政府批准）

4、水费和河费收入是水管单位维持水利工程正常运行的主要经费来源。（×）

5、国家对用水实行总量控制和定额管理相结合的制度。（×）

6、河道管理范围外二百米内（沙基地段三百米），一般不得钻探、爆破、挖塘，特殊情况需进行的，应征得河道主管机关同意。（×）

7、新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。（√）

8、国家所有的水工程应当按照水行政主管部门的规定划定工程管理和保护范围。（×）

9、对当事人的同一个违法行为，可以给予两次以上罚款的水行政处罚。（×）

10、直接从江河、湖泊取水的建设项目，应当编制建设项目水资源论证报告书。（√）

11、用水超过定额的单位，应当进行节水改造，在规定的期限内达到定额标准。（√）

12、建设工程废弃的砂、石、土，可以倒入江河、水库或者附近山坡。（×）

13、任何单位和个人引水、截（蓄）水、排水，不得损害公共利益和他人的合法权益。（√）

14、上级水行政主管部门不可以委托下级水行政主管部门征收水资源费。（×）

15、造成水土流失危害的单位，有责任排除危害，并对直接受到损害的对象赔偿损失。（√）

16、在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区禁止取土、挖砂、采石。（√）

17、逾期不缴纳水资源费的，按日加收滞纳部分千分之一的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费的一倍以上三倍以下罚款。（千分之二 × 1~5倍）

18、开发利用河道范围内的水、土资源，应符合江河综合利用规划，不得影响防洪安全，破坏提防和水工程。（√）

19、河道、湖泊管理实行按水系统一管理和地方行政管理相结合。（× 按水系统一管理和分级管理相结合）

20、《水法》第六十五条中规定，虽经水行政主管部门同意，但未按照要求修建工程设施的，可责令限期改正，按照情节轻重，可处一万元以上五万元以下罚款。（× 1~10万元）

21、任何单位和个人都有保护防洪工程和依法参加防汛抗洪的义务。（√）

22、防御洪水的应急方案经批准后，有关地方人民政府必须执行。（√）

23、对居住在行洪河道内的居民，当地人民政府应当有计划地组织外迁。（√）

24、防汛工作实行各级人民政府行政首长负责制。（√）

25、防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责。（√）

26、作为生活饮用水水源的水质标准必须达到Ⅳ类以上。（× Ⅲ类）

27、在地下水超采地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，严格控制开采地下水。（√）

28、禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内种植阻碍行洪的林木及高秆作物。（√）

29、各级人民政府应当按照防洪规划对防洪区内的土地实行分区管理。（× 土地利用实行分区管理）

30、在紧急防汛期，为了防汛抢险需要，防汛指挥部有权在全国范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力。（×）

31、产生水土流失的基本动力是山洪。（×）

32、《水土保持法》规定，在建设项目环境影响报告书中，必须有水土保持主管部门同意的水土保持方案。（× 水行政主管部门）

33、使用水工程供应的水，用水单位应当依法向供水单位交纳水费，逾期不交的，应当按照规定支付滞纳金。（√）

34、《水土保持法》规定，为防止水土流失，工程竣工后，其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露士地，必须植树种草。(√)

35、开垦禁止开垦坡度以下、五度以上的荒坡地，必须经当地人民政府批准。（×）

36、农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水需要申请领取取水许可证。（×）

37、取水许可应当首先满足工业用水。（×）

38、取水量审批的主要依据是取水户所报的水量。（×）

39、取水申请经审批机关批准，申请人方可兴建取水工程或设施。（√）40、取水单位或个人因特殊困难可以免交水资源费。（×）

41、本行政区域使用的水量和用水计划要根据人口密度来确定。（×）

42、《安徽省水工程管理和保护条例》规定，有堤防的河道(含湖泊)的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道(含湖泊),其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位线以下的区域。（√）

43、在饮用水水源保护区内，经过有关部门的审查同意，可以设置排污口。（×）

44、《安徽省水利工程水费收交、使用和管理办法》（省政府第68号令）适用于一切水利工程。（×）

45、未依照批准的取水许可规定条件取水的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，吊销其取水许可证。（× 情节严重的才吊销）

46、任何单位和个人引水、截（蓄）水、排水，不得损害公共利益和他人的合法权益。（√）

47、为家庭生活、畜禽饮用取水和其他少量取水的，也要申请取水许可证。（×）

48、企业事业单位在建设和生产过程中造成的水土流失，地方财政应当安排水土保持资金予以治理。（×）

49、建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（√）

50、水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。（√）

51、国家对水土保持工作实行防治并重的方针。（×）

52、在山区修建铁路、公路，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的《水土保持方案》。否则，环境保护行政主管部门不予批准环境影响报告书，计划行政主管部门不予立项。（√）

53、任何单位和个人都有保护防洪工程设施和依法参加防汛抗洪的义务。（√）

54、在紧急防汛期，为了防汛抢险需要，防汛指挥部有权在其管辖范围内，无偿调用物资、设备、交通运输工具和人力。（×）

55、整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，可以改变河水流向。（×）

56、行洪河道内禁止堆放物料、取土、挖井，但可以种植高秆作物。（×）

57、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。（√）

58、在堤防安全保护区内，可以进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等活动。（×）

59、在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当禁止航行。（√）

60、水库不得擅自在汛期限制水位以上蓄水，其汛期限制水位以上的防洪库容的运用，必须服从水行政主管部门的调度指挥和监督。（√）

三、选择题（单项选择）

1、作出水行政处罚决定的主体是（B）。

A、水政监察大队 B、水行政主管部门 C、水上公安

2、禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地（A）。

A、退地还湖 B、恢复原貌 C、退耕还湖

3、取水许可证有效期限一般为（C）年，最长不超过10年。A、3 B、4 C、5

4、（A）在饮用水源保护区内设置排污口。A、禁止 B、限制 C、经批准可以

5、跨流域调水，应当进行全面规划和（C），统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。

A、精心组织 B、反复论证 C、科学论证

6、建设水力发电站，应当保护（B），兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。

A、水环境 B、生态环境 C、水资源

7、无堤防的河道，其管理范围根据（C）确定。

A、历史最高洪水位 B、设计洪水位 C、历史最高洪水位或设计洪水位

8、联合国大会确定每年的（B）是“世界水日”。A、3月21日 B、3月22日 C、3月23日

9、《水法》中规定，（C）不按取水许可制度和有偿使用制度申请领取取水许可证、缴纳水资源费。

A、农业灌溉用水；B、农村集体经济组织修建水库取水C；农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水

10、单位和个人都有保护水资源和（A）的义务。A、节约用水 B、管理水资源 C、开发水资源

11、在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的，处一万元以上（B）万元以下的罚款。A、三 B、五 C、十

12、防洪工程设施建设，应当纳入（A）计划。

A、国民经济和社会发展 B、城市建设 C、水利建设

13、使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照补偿成本、合理收益、优质优价、（C）的原则制定。A、公平公正 B、服务于民 C、公平负担

14、禁止在（A）以上陡坡地开垦种植农作物。A、二十五度 B、二十八度 C、三十度

15、国家对水工程建设移民实行（B）的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。A、全面移民 B、开发性移民 C、优抚式移民

16、行政区域内批准取水的（B），不得超过流域管理机构或者上一级水行政主管部门下达的可供本行政区域取用的水量。A、水量 B、总水量 C、水资源量

17、防汛抗洪工作实行各级人民政府（C），统一指挥、分级分部门负责。A、主管领导负责制 B、行政首长统一管辖制 C、行政首长负责制

18、未安装计量设施的，责令限期安装，并按照（A）最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费。A、日 B、月 C、年

19、对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，按照谁设障，谁清除的原则，由（B）负责责令限期清除。

A、人民政府 B、防汛指挥机构 C、水行政主管部门

20、根据法定条件和程序，行政机关需要对申请材料的实质内容进行核实的，应当指派（A）工作人员。

A、二名以上 B、三名以上 C、五名以上

21、建设工程中水土保持设施投产使用时间是（B）。

A.水土保持设施通过验收后；B.与主体工程同步；C.整体工程通过验收并投入使用后；D.工程投入使用前。

22、根据《水土保持法》，企事业单位在建设和生产过程中对造成的水土流失负责治理;本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，其治理费用由（C）负担。A.国家统一；B.水行政主管部门；C.该企事业单位；D.建设行政主管部门

23、崩塌滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由（C）划定。

A.国务院；B.国土资源部；C.县级以上地方人民政府；D.水行政主管部门

24、《中华人民共和国水土保持法》于（A）施行，《水土保持法》立法侧重于（A）。

A.1991年 水土流失防治；B.1995年 水资源的开发利用；C.1998年 合理利用土地；D.2001年 水害防治

25、《水土保持法》与《水法》和《土地管理法》的区别主要在于该法侧重于（C）。

A.水资源的开发和利用；B.土地的合理利用；C.水土流失的防治；D.水害的防治

26、《水土保持法》规定，修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少（A）。A.破坏植被 B.占用耕地 C.移民迁建 D.废弃砂石

27、水法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的（B）工程。A、相关 B、各类 C、不同

28、县级以上地方人民政府水行政主管部门发现用水单位未依法办理取水许可证或者未按照取水许可规定进行取水设施建设的，责令其停止违法行为；拒不停止的，可以依法（A）施工工具、取水设备。A、暂扣 B、没收 C、销毁

29、江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据是（C）。A、水资源规划 B、流域综合规划 C、防洪规划

30、河道、湖泊管理范围内的土地和岸线利用应当符合（C）要求。A、防洪 B、行洪 C、行洪和输水

31、在水工程保护范围内，（A）从事影响水工程运行和安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

A、禁止 B、经批准可以 C、可以

32、防洪工程设施建设，应当纳入（B）计划。A、国民经济 B、国民经济和社会发展 C、社会发展

33、在河道管理范围内采砂、取土，必须按规定向水行政主管部门交纳（A）。A、河道采砂管理费 B、河道护岸修建维护费 C、水资源费

34、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期（A）。

A、补办有关手续 B、改正 C、拆除

35、使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照（B）、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定。A、完全成本 B．补偿成本 C．低于成本

36、无堤防的河道，其管理范围根据（C）确定。

A、历史最高洪水位 B、设计洪水位 C、历史最高洪水位或设计洪水位

37、取水单位或个人应当自收到水资源费缴纳通知单之日起（C）日内办理缴纳手续。

A、10； B、15； C、7； D、3。

38、申请取水的单位或个人，应当向（C）提出申请。A、水管单位； B、国土部门； C、具有审批权限的水行政主管部门； C、建设部门。

39、制定《中华人民共和国水法》是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的（B）利用，适应国民经济和社会发展的需要。A、有效 B、可持续 C、综合 40、水法中的水资源是指（C）。

A、空中水、地表水、地下水；B、海水、淡水 ；C、地表水、地下水

41、开发、利用水资源，应当首先满足（B）。

A、生态环境用水 B、城乡居民生活用水 C、农业用水

42、国家对水资源实行（C）相结合的管理体制。

A、统一管理与分级分部门管理；B、分级管理与分部门管理； C、流域管理与行政区域管理

43、国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立（A）社会。A、节水型 B、生态型 C、可持续发展型

44、国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，（B），防治水土流失和水体污染，改善生态环境。

A、综合治理 B、涵养水源 C、加大投入

45、水法规定，单位和个人有（C）的义务，并规定开发、利用水资源的单位和个人有依法保护水资源的义务。

A、保护水工程节约水资源； B、节约水资源防治水灾害；C、节约用水保护水工程

46、农村集体经济组织修建水库应当经（C）批准。

A、乡镇人民政府；B、村民委员会；C、县级以上人民政府水行政主管部门

47、国家对水工程建设移民实行（B）的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。A、统筹兼顾 B、开发性移民 C、统筹开发性

48、从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，（C）并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。

A、应当采取措施保护水土资源；B、应当采取措施防止水土资源； C、必须采取措施保护水土资源

49、县级水土保持规划须经（B）批准。

A、省级人民政府 B、县级人民政府 C、市级人民政府 50、水土保持“三区”划分是指（A）。

A.重点监督区、重点预防防护区、重点治理区；B.重点监督区、重点流失区、重点预防防护区；C.重点治理区、重点流失区、重点开发建设区

51、开发建设项目造成的水土流失由（B）负责出资治理。A.当地政府；B.造成水土流失的开发建设单位；C.水行政主管部门

52、《水土保持法》规定，禁止在（B）度以上坡地开垦种植农作物。A.15度 B25度 C.35度

53、建设项目水土保持工程投资按（C）标准编制。A.国家补助 B.当地农民投入 C.国家基本建设

54、根据《水土保持法》规定，一切（C）都有保护水土资源防治水土流失的义务。

A.企、事业单位 B.个人 C.单位和个人

55、省级水土流失重点防治区由（A）划定并公告。A、省级人民政府 B、省级水行政主管部门 C、水利部

56、我省汛期为每年的（A）

A、五月一日至九月三十日；B、六月一日至九月三十日；C、五月一日至十月十五日

57、河道、湖泊管理范围内的土地和岸线利用应当符合（C）要求。A、防洪 B、行洪 C、行洪和输水

58、在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的，责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处（B）的罚款。

A、十万元以下 B、五万元以下 C、一万元以上十万元以下

四、多项选择

1、《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行（A B D E）、加强管理、注重效益的方针。

A.预防为主；B.全面规划；C.重点防治；D.综合防治；E.因地制宜

2、水土保持措施包括（A.D.E）。（工程措施、生物措施和蓄水保土耕作措施是水土保持的主要措施。）

A.防冲措施；B.治污措施；C.储存措施；D.深埋措施；E.覆垦措施

3、建设项目水土保持设施必须与主体工程“三同时”是指（B C E）。A.同时报批；B.同时设计；C.同时施工；D.同时竣工验收；E.同时投产使用

4、水土保持法主要针对的地区是（C D E）。

A.平原区；B.湿地保护区；C.山区；D.丘陵区；E.风沙区

5、水土保持方案包括(A B)。

A.水土保持方案报告书；B.水土保持方案报告表；C.环境影响报告书；D.水土保持补偿措施；E.防洪影响报告书。

五、简答题

1、水行政处罚的种类有哪些？

答：根据水利部8号令的规定，水行政处罚的种类有：警告、罚款、吊销许可证、没收非法所得以及法律法规规定的其他水行政处罚。

2、水资源管理“三条”红线的主要内容是什么？

答：一是建立水资源开发利用控制红线，严格实行用水总量控制。二是建立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费。三是建立水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量。

3、河道管理的主要内容是什么？

参考答案：（1、为保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，依法管理河道。（2、河道整治与建设应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。（3河道保护：为达到规划、标准等要求，加强河道保护。（4河道清障：依法清除影响河道行洪安全的障碍。（5依法查处和打击河道管理范围内水事违法违章行为。

4、什么水政监察？

答：水政监察是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

5、国有水工程管理单位，如何负责国有水工程的管理、运行和维护？ 参考答案：国有水工程实行统一管理与分级管理相结合的原则。

国有水工程管理单位应当服从防汛抗旱和水资源调度，建立健全管理制度，按照有关技术标准，定期对水工程进行安全监测，确保水工程完好和安全运行。发现水工程安全运行隐患的，应当及时采取处理措施，并报告有管辖权的水行政主管部门。国有水工程管理单位应当按照精简效能原则，推行管养分离，提高养护水平，降低运行成本。

6、对河道管理范围内阻水障碍物，如何清障？

答：按照“谁设障、谁清障”的原则，由河道主管机关提出清障计划和实施方案，由防汛指挥机构责令其期限清除。逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需费用由设障者承担。

7、为加强河道管理和保护，省水利厅制定了安徽省河道及水工程管理范围内建设项目管理哪四项制度？

答：信息通报制度、定期巡查制度、防洪影响处理工程同时实施制度和责任追究制度。

8、不同行政区域之间发生水事纠纷该如何处理？

答：不同行政区域之间发生水事纠纷时，应当协商处理；协商不成的，由上一级人民政府裁决，有关各方必须遵照执行。在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者共同的上一级人民政府批准，在行政区域交界线两侧一定范围内，任何一方不得修建排水、阻水、和截（蓄）水工程，不得单方面改变水的现状。

9、在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，应当如何处罚？ 答：《水法》第六十五条第一款：在河道管理范围内建设妨碍行洪的建

筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。

10、我省水行政执法主体有哪些？ 参考答案：有四类水行政执法主体

1、县级以上人民政府水行政主管机关

2、法律、法规授权的水行政执法主体：

3、经特别决定而获得的执法主体（如肥东县综合执法试点）

4、受委托的水行政执法主体

六、案例分析

1、经人举报，在我省某河道内有一支采砂船非法采砂。该市水利局立即组织水行政监察人员前去调查。经了解，在2009年中旬，该采砂队曾与该段河床所在村第10村民小组签订了采砂合同。合同签订后，双方并未向上级有关部门申报。在尚未取得开采许可证的情况下，采砂队就开始在距独木桥上下30米远的河床上进行大肆开采。到目前为止，该采砂队已经共从该河床运走砂石159车，约1600多吨。请问应该如何查处此次案件？

参考答案：本案应按一般程序进行查处

（1、立案：填报《水事违法案件受理、立案呈批表》，经主管领导批示后查处。（2、调查取证：市水政监察支队组织人员进入非法采砂现场调查取证。⑴现场勘测；

⑵对采砂作业进行现场拍照、摄像，并注明日期、当事人签字； ⑶进行调查询问：制作《水事违法案件调查笔录》；

⑷对采砂设备、船只进行证据保存，制作《证据登记保存清单》 ⑸调查取证工作结束，形成《水事违法案件调查报告》

（3、经领导集体研究后，形成处罚意见，制作《水行政处罚告知书》，并送达至当事人。处罚意见如下： ⑴对采砂队处罚如下：

①立即停止非法采砂行为，指令采砂船只、设备离开禁采区至指定区域停靠； ②已采砂区有危及人身安全的深坑等采砂队应进行恢复处理； ③没收非法所得，即没收1600吨砂销售收入； ④并处2万元以上5万元以下的罚款。⑵对第10村民小组处罚如下：

①警告：今后不允许再发生违法发包签订采砂合同；

②有非法所得的，没收非法所得；并处5000元以上2万元以下罚款。

（4、听取当事人的陈述和申辩或举行听证。如当事人要求听证，则按听证程序组织听证会。《陈述和申辩记录》或《听证记录》是处罚决定书的重要依据。（5、作出行政处罚决定。较重的水行政处罚应当集体讨论决定，并制作《水事违法案件行政处罚决定书》送达至当事人。（6、行政处罚实施。

如当事人要求行政复议或行政诉讼，则按行政复议或行政诉讼程序应诉，但不停止行政处罚的实施。

2、某城区上游河道管护范围内有违法倾倒的大量弃土。经调查得知，该河段的弃土来源于A房地产公司的建筑工地。经监察人员调查，A公司负责人承认弃土是该公司建筑工地的。但他们说，向河道倾倒弃土的行为与他们公司无直接关系，因为他们已将该工地弃土的处理工程承包给B公司了，同时，A公司人员向监察人员出示了该公司与B公司签订的书面承包合同。监察人员立即赶赴B公司调查，B公司负责人承认弃土是他们倾倒的，但又指出，他们在河边倾倒弃土是经过C村民小组同意并向他们缴纳了费用。C村民小组组长证实，B公司倒土确是该村民小组集体同意的，其理由是该处土地是他们的耕地，他们有处置权。（1）请问该水事案件中违法的主体是谁？为什么？（2）请问你认为此次纠纷应该如何查处？

参考答案：（1）该水事案件中违法的主体是承包工地弃土处理工程的B公司或A房地产公司。因为B公司是实施非法弃土的直接当事人，直接违反《防洪法》第二十二条第二款规定，如果B公司与A公司在处理弃土合同中已载明弃土地点不是河道管护范围，则B公司是违法主体；如果B公司与A公司在处理弃土合同中载明弃土地点是河道管护范围，则A房地产公司是违法主体。（2）按照行政处罚一般程序查处

（1、立案：填报《水事违法案件受理、立案呈批表》，经主管领导批示后查处。（2、调查取证：市水政监察支队组织人员对弃土现场调查取证。⑴现场勘测；

⑵对弃土区进行现场拍照、摄像，并注明日期、当事人签字； ⑶进行调查询问：制作《水事违法案件调查笔录》； ⑷调查取证工作结束，形成《水事违法案件调查报告》

（3、经领导集体研究后，形成处罚意见，制作《水行政处罚告知书》，并送达至当事人。处罚意见如下： ⑴对A或B公司处罚如下：

①限期清除弃土，清除障碍，恢复河道堤防原貌；

②逾期不清除的，强行清除，所需费用由A或B公司负担，并处一万元以上五万元以下罚款；

⑵对C村民小组应进行行政告知：

① 进一步明确河道管理保护范围及管辖权，告知其越权行为；

② 进行水法规宣传教育，在河道管理范围内禁止倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其它妨碍河道行洪的活动。

（4、听取当事人的陈述和申辩或举行听证。如当事人要求听证，则按听证程序组织听证会。《陈述和申辩记录》或《听证记录》是处罚决定书的重要依据。（5、作出行政处罚决定。较重的水行政处罚应当集体讨论决定，并制作《水事违法案件行政处罚决定书》送达至当事人。（6、行政处罚实施。

3、肥西县某村村民王某1998年至2001累计欠水费686元，供水单位在多次催要未果的情况下，依据该村上报的按田亩数及有关农田灌溉用水收费标准均推的水费下欠情况明细表，向法院起诉，请示判令王某支付拖欠水费，法院以证据不足，予以驳回。

问：（1）本案供水单位与王某是什么样的法律关系？建立这种关系需办理哪些手续？

（2）该案供水单位为何败诉？民事诉讼中的举证责任如何分担？

参考答案：答：（1）是供用水关系（5分）。建立这种关系应签订供用水合同（5分）。如双方不能直接签订这种合同，供水单位可与该村民所在的村民委员会或村民小组签订集体供用水合同，再由用水户签字认可，形成双方民事上的权利义务关系。

（2）供水单位在该案中仅以村委上报的王某拖欠水费明细表为依据主张权利，没有举措有力的证据加以证实，显然证据不足（5分）。供水单位应该举出供多少水详细的记录的证据来予以证明，因此败诉。民事诉讼中的举证责任按照谁主张,谁举证。基于这一原则,当事人按其地位不同应分担不同的举证责任:①原告对于自己提出的诉讼请求及其有关事实和理由,负有举证责任。②被告对于反驳原告主张而提出的有关事实和理由,以及提出反诉的事实和理由,应当承担举证责任。③第三人对自己的主张,应承担举证责任。有独立请求权的第三人对自己诉讼请求及其事实和理由,应提供证据加以证明。无独立请求权的第三人对本诉的案件事实不负举证责任,但对其为维护自己的合法权益而提出的主张,应当承担举证责任。④共同诉讼人对其单独提出的诉讼请求及其事实和理由,或者单独提出的反驳主张,应单独承担责任。至于共同的请求和共同的反驳主张与原告和被告承担的举证责任一致。

4、某村民未经批准，擅自在护堤地建房，县水政监察大队发现后，经制止无效，以水政监察大队的名义，按简易程序，依据《防洪法》第22条责令该村民限期拆除违法建筑物，恢复原状并处罚款5万元，问县水政监察大队在查处该案中存在哪些问题？

参考答案：答：存在4个问题。（1）执法主体错误。不能以水政监察大队的名义实施处罚，行政处罚机关是县水行政主管部门。（2）程序不合法。对个人罚款超过50元不适宜简易程序，应按照一般程序处罚。（3）适用法律条文不准确。《防洪法》第22条不是处罚条款，《防洪法》第56条规定，处5万元以下的罚款，不包括5万元。（4）处罚适当性不合法。本案该村民违反了《安徽省实施中华人民共和国水法办法》第二十五条第二款规定，即“在堤防、护堤地和水闸管理范围内，禁止建房、~~~”的规定，按照《安徽省实施中华人民共和国水法办法》第四十六条规定，责令其停止违法行为限期拆除违法项目、清除障碍；逾期不拆除、不清障的，强行拆除、清障，所需费用由该村民负担，并处一万元以上五万元以下的罚款。

5、某县东庄铁粉厂为一家个体企业。县水利局为准确计算该厂用水量，向该厂下达了《安装水表通知书》。但是该厂一直没有安装量水设施。

县水利局依法按照水泵设计出水量计算出了东庄铁粉厂应缴纳的水资源费数额，向该厂下达了《责令缴纳水资源费的通知书》，限期缴纳。但是该厂没有在规定期限内缴纳，并一再拒缴。

随后，县水利局向该厂下达《水行政处罚决定书》，限期15日内交清所欠水资源费，并处罚款2000元。东庄铁粉厂接到《行政处罚决定书》后，既没有申请行政复议，也没有起诉，又没有履行处罚决定。

县水利局向县人民法院递交了《申请强制执行书》。县法院经过认真核实，认定该行政处罚决定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，决定予以强制执行。问：县水利局能否不经过行政处罚程序，直接申请人民法院强制执行水资源费收费决定，为什么？

参考答案：答：县水利局不必经过行政处罚程序就可以直接申请人民法院强制执行水资源费收费决定。因为行政征收是一种独立存在的具体行政行为，其效力并不依附于行政处罚行为。行政收费行为一经作出并为当事人受领，就具有了法律效力，就具有了执行力。所以，只要水行政主管部门作出水资源费收费决定并已送达当事人，如果当事人不按照该决定缴纳水资源费，则水行政主管部门可以直接申请人民法院强制执行。

6、A村是个三面环山、坡陡的自然村。B公司与三关村签订了使用山坡协议，取得使用A村北山从事石料加工生产的权利。自B公司采石以来，A村的生态环境急剧恶化，不仅造成北山山崩，形成严重的泥石流和水土流失，而且致使A村河流淤塞。A村村民忍无可忍，纷纷向当地政府及有关行政部门反映。经调查核实后，当地C水利局责令B公司立即停止开采行动，并负责治理其造成的水土流失。B公司认为其开采的土地属于A村集体所有，A村对其所有的土地具有使用权，自己与A村签订的土地使用权的合同是有效的，受法律保护，C水利局无权干涉，对C水利局的要求置之不理.后C水利局申请法院强制执行，B公司才被迫停止开采行动。但B公司声称停止开采已给自己造成巨大的经济损失，根本无钱治理。由于B公司造成的水土流失不仅对A村的生态环境造成巨大的破坏，而且还对整个长江流域上游造成巨大的隐患，必须加以治理，于是C市水利局筹措资金进行治理，隐患才基本得到了控制。C水利局找到B公司要求其承担10.6万元的治理费。B公司称，这笔费用开支并没有经其同意，是C水利局自己所为，应由C水利局自己承担，该公司无责任承担这笔费用。

问：B公司是否应承担治理费用，为什么？

参考答案：答：B公司应该承担其从事石料加工所造成水土流失的治理费用。《中华人民共和国水土保持法》第27条明确规定：企业事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理。本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，治理费用由造成水土流失的企业事业单位负担。建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设投资中列支；生产过程中发生的水土流失防治费用，从生产费用中列支。本案中，B公司从事石料加工生产，对A村生态环境造成了一定程度的破坏，并产生了一定的水土流失，按照《水保法》的规定，B公司应该承担水土流失治理责任，负责水土流失治理费用。B公司拒绝进行治理，而C市水利局代为治理所产生的治理费用，由造成水土流失的B公司负担。即B公司应承担C市水利局预先垫付的10.6万元的治理费用。7、2006年5月12日，武汉市某区水务局水行政执法人员在巡查中，发现本市某村村委雇用铲车驾驶员曲某，违法在向湖泊水域倾倒渣土，执法人员当场下达《责令停止水事违法行为通知书》并及时向领导汇报案情，水务局经研究决定立案查处。

5月13日上午，执法人员再次来到事发现场，曲某驾驶铲车仍在违法作业，执法人员当场对其铲车实施登记保存，责令其将铲车开到区水务局指定地点保存，将《登记保存物品通知书》下达给采砂施工现场负责人孙某，其在送达回证上签字确认。同时执法人员对现场进行了拍照、摄像、现场勘验，制作了勘验笔录。通过获取的证据，水务局经分析梳理后，认定村委为本案的行政相对人，是违法行为人，其违法倾倒渣土已达2千立方米。于是水务局于5月18日，将《权利告知书》及《解除登记保存物品通知书》送达该村委，通知其提取铲车并告知立即停止违法行为恢复原状，拟给予罚款4万元的行政处罚。村委接通知后曲某始终未来提车，直到2006年7月13日，水务局再次将提车通知送达村委，曲某才将车提走。

曲某对水务局的登记保存想不通。他认为自己是受村委雇用，水务局行政处罚的对象是村委，要登记保存也该保存村委的物品，而不该是自己的铲车。于是，曲某一纸诉状将水务局告上法庭，以水务局登记保存违法为由，要求水务局赔偿铲车损失两万元。

某区人民法院依法公开开庭审理了本案，该村委作为诉讼中的第三人参加了庭审。

问：（1）水务局实施登记保存的具体行政行为是否合法？为什么？

（2）曲某认为铲车是自己合法所有的物品，水务局登记保存的物品应是违法行为人，即村委会的物品，而不应该保存受雇者的物品，此种说法是否正确？为什么？（3）曲某追偿损失能否向水务局申请行政赔偿？为什么？

参考答案：（1）合法。行政处罚法规定：行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在七日内及时作出处理决定。水务局依法采取证据登记保存措施有法律依据，并在法定期限内对证据及时进行了处理，因此，水务局该具体行政行为合法。

（2）不正确。登记保存就是对违法现场证据的暂时查扣，只要是违法所用的证据，符合登记保存的条件，行政机关就有权保存，而无论所有权归谁。因此，曲某说法不正确。

（3）不能。根据国家赔偿法有关规定：行政赔偿是指国家行政机关及其工作人员违法行使职权的具体行政行为，给公民、法人或其他组织造成损害的应当承担的赔偿责任。本案中曲某虽然有损失，但由于水务局的登记保存这一具体行政行为是合法的，水务局查处的行政相对人是村委而非曲某，曲某的损失与水务局的登记保存无法律上的因果关系，因此曲某无权要求水务局赔偿。

第三篇：大学选修课《中国通史》试题及答案

中国通史试题

一、单项选择题（每小题1分，共20分）1.我国父系氏族公社时期距今约(C)Ａ．三四千年 Ｂ．四五千年 Ｃ．五千年 Ｄ．六七千年 2．商、周刻在青铜器上的文字叫（C）。

Ａ．陶文 Ｂ．甲骨文 Ｃ．金文 Ｄ．小篆 3.我国铁器开始应用于农业是在(A)Ａ.春秋时期 Ｂ.战国时期 Ｃ.西周晚期 Ｄ.西汉时期

4.公元前342年,孙膑攻魏救韩,置魏大将庞涓于死地的著名战役是(C)Ａ.城濮之战 Ｂ.桂陵之战 Ｃ.马陵之战 Ｄ.长平之战

5．康熙帝率兵粉碎了噶尔丹分裂祖国的活动后，清朝控制了（A）。A、漠北蒙古 B、漠南蒙古 C、漠西蒙古 D、新疆地区 6．与关中父老约法三章的是（C）。

A、陈胜 B、吴广 C、刘邦 D、项羽

7． 713年，被唐玄宗册封为渤海郡王的是（D）。A、骨力裴罗 B、皮罗阁 C、尺带珠丹 D、大柞荣 8．南朝末年，士族势力衰弱的根本原因是（D）。

A、皇帝起用庶族 B、皇帝利用佛教 C、士族庶族通婚 D、士族极端腐朽 9．隋朝大运河的中心点是（C）。

A、涿郡 B、余杭 C、洛阳 D、江都 10．黄巢在长安称帝，建立政权，国号是（D）。

A、大蜀 B、大顺 C、张楚 D、大齐

11． 1856年，英国向中国发动第二次鸦片战争的借口是(A)Ａ．亚罗号事件 Ｂ．马嘉理事件 Ｃ．马神甫事件 Ｄ．曹州教案

12． 1895年2月，北洋舰队在威海卫全军覆没，自杀殉国的北洋水师提督是：（C）Ａ．邓世昌 Ｂ．刘步蟾 Ｃ．丁汝昌 Ｄ．林永升

13．在《辛丑条约》中被划为外国使馆区，由列强派所驻守的地方是北京的：(D)Ａ.西什库 Ｂ.紫禁城 Ｃ.宣武区 Ｄ.东交民巷

14.袁世凯死后，北洋军阀集团分裂为直、皖、奉三派，其中直系军阀的首领是：（C）Ａ．黎元洪 Ｂ．段祺瑞 Ｃ．冯国璋 Ｄ．张作霖

15． 1926年蒋介石为篡夺军权，制造了(A)Ａ.中山舰事件 Ｂ.马日事变 Ｃ.整理党务案 Ｄ.“四一二”政变 16．红军在遵义会议后完全跳出敌军围追堵截的包围圈的壮举是（B）Ａ．飞夺泸定桥 Ｂ．巧渡金沙江 Ｃ．强渡大渡河 Ｄ．翻越夹金山 17．在鲁西南强渡黄河，千里挺进大别山的解放军部队是(A)Ａ.刘邓大军 Ｂ.陈谢大军 Ｃ.陈粟大军 Ｄ.陕北部队 18． 1953年7月，中朝两军代表与“联合国军”代表签署《朝鲜停战协定》的地点是(C)Ａ.仁川 Ｂ.平壤 Ｃ.板门店 Ｄ.汉城

19．上海《文汇报》发表姚文元写的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》是在（A）Ａ．1965年11月 Ｂ．1966年5月 Ｃ．1967年1月 Ｄ．1968年10月 20．1979年3月，邓小平在中共中央理论工作会议上提出，必须在思想上、政治上坚持(B)Ａ.以阶段斗争为纲 Ｂ.四项基本原则 Ｃ.实事求是，一切从实际出发 Ｄ.走群众路线 1．我国奴隶制鼎盛时期是（D）

A、春秋 B、商朝 C、夏朝 D、西周

2．南朝时在数学方面为世界科学作出伟大贡献的数学家是（C）。A、商高 B、张衡 C、祖冲之 D、郭守敬 3．唐期科举中最受重视，容易取得做官资格的是（C）。A、秀才科 B、明统科 C、进士科 D、明法科 4北宋前期出现“交子”的地区是（C）。A、浙江 B、河南 C、四川 D、江苏

5．我国第一部从全国范围对农业进行系统研究的著作是（B）。

A、《农桑辑要》 B、《农书》 C、《天工开物》 D、《农政全书》 6．秦始皇修筑长城的目的是（C）。

A、抵抗东胡 B、扬名后世 C、防御匈奴 D、炫耀强大 7．从汉武帝开始，我国封建社会的统治思想是（C）。

A、法家思想 B、道家思想 C、儒家思想 D、墨家思想 8．《九章算术》成书于（D）。

A、春秋 B、战国 C、西汉 D、东汉 9．北朝末年，（B）统一了中国北方。

A、北齐 B、北周 C、东魏 D、西魏

10．在庭州设置北庭都护府的皇帝是（C）。

A、唐高祖 B、唐太宗 C、武则天 D、唐玄宗 11． 1866年在福州创立船政学堂的洋务派代表人物是（C）。Ａ．曾国藩 Ｂ．李鸿章 Ｃ．左宗棠 Ｄ．胡林翼

12． 翻译《天演论》，阐述“物竞天择，适者生存”的生物进化规律的维新派人士是(C)Ａ.谭嗣同 Ｂ.康有为 Ｃ.严复 Ｄ.刘光第 13．辛亥革命时期，曾写作《警世钟》、《猛回头》的革命家是：(A)Ａ．陈天华 Ｂ．廖仲恺 Ｃ．胡汉民 Ｄ.黄兴 14.陈独秀创办《青年》杂志，吹响新文化运动的号角是在(C)Ａ.1911年 Ｂ.1913年 Ｃ.1915年 Ｄ.1919年 15．共产党领导的打响武装反抗国民党反动派第一枪的起义是(A)Ａ.南昌起义 Ｂ.秋收起义 Ｃ.广州起义 Ｄ.百色起义 16．抗战时期在缅甸抗击日军，为国损躯的中国远征军师长是(D)Ａ.史迪威 Ｂ.张自忠 Ｃ.佟麟阁 Ｄ.戴安澜

17．中华人民共和国中央人民政府第一次会议通过决议，任命周恩来为：(C)Ａ.内阁总理 Ｂ.国务总理 Ｃ.政务院总理 Ｄ.国务院总理 18． 1964年10月，我国成功爆炸的第一颗新式炸弹是（A）Ａ．原子弹 Ｂ．氢弹 Ｃ．中子弹 Ｄ．洲际导弹

19． 1966年8月初，给清华附中红卫兵复信，对他们的行动表示热烈支持的是（A）Ａ．毛泽东 Ｂ.周恩来 Ｃ.陈伯达 Ｄ.张春桥 20．1986年6月中国政府颁布的有关教育的重要法规是（B）Ａ．《教师法》 Ｂ．《义务教育法》 Ｃ．《高等教育法》 Ｄ．《中等教育法》

二、名词解释（每小题４分，共20分）1．流求

隋朝时称今台湾为流求。隋炀帝先后派朱宽、陈棱、张镇周等到流求。从此，流求与大陆的经济、文化联系更加密切。

2．《史通》

我国第一部史学批评和史学理论专著。唐代杰出史学家刘知几撰。该书对过去的史书从体例、史料、文字到人物评价等进行了全面分析批判，强调直笔，认为史学家须兼才、学、识三长。该书在中国史学发展史上产生了深远影响。3．兴中会

中国最早的资产阶级反清革命组织。1894年11月孙中山在檀香山建立。在会员入会誓词中提出了“驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府”的革命纲领。次年，设总部于香港。筹划广州起义，事泄未遂。1900年又在惠州三洲田起义，再遭失败。1903年，提出“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”的革命纲领。1905年8月，与华兴会、光复会在东京成立中国同盟会。

4．百团大战

1940年8月至12月，八路军在华北发动的一个大规模的全线出击战，即百团大战。先后有一百多个团几十万兵力参加了战役。这次战役总计大小战斗一千八百余次，歼灭敌军2万余人，伪军陷入一片混乱。百团大战沉重打击了日本帝国主义，增强了中国人民的抗日信心，提高了中国共产党和人民军队的威信。

5．五·一六通知

1966年5月4日至26日，中共中央在北京举行政治局扩大会议。16日，会议通过了由毛泽东主持制定的《中国共产党中央委员会通知》（即《五· 一六通知》）。通知撤消原文革五人小组及其办事机构，重设文化小组并隶属于政治局常委之下；撤消同年2月批转的《文化大革命五人小组关于当前学术讨论的汇报提纲》；要求全党夺取文化领域的领导权；批判混进党政军及文化界的资产阶级代表人物；指出“文化大革命”是你死我活的阶级斗争，《五·一六通知》成为发动文化大革命纲领性文件，也标志着“左”倾错误在党内占了统治地位。1.甲骨文

2.张骞通西域 3．虎门硝烟 4．百日维新 5．改土归流

1.商代的文字。现在已发现的商代的文字主要保存在龟甲和牛肩胛骨上，今人称之为甲骨文；又因内容多为记录占卜之事，亦称卜辞。

2.西汉武帝时，为反击匈奴，于公元前138年和119年两次派张骞出使西域。张骞及其副使先后到达大宛、康居、大月氏、大夏等国，把这些国家的情况介绍到国内，扩大了人们的视野，促进了汉族和少数民族之间、东西方之间的经济交流。

3.19世纪30年代末，英国烟贩走私输入中国的鸦片迅速递增，烟毒泛滥成灾，给中国社会带来严重的祸害。林则徐作为钦差大臣到广州后，采取各种措施收缴鸦片。1839年6月，林则徐率地方官吏在虎门海滩收缴获的2万多箱，共200多万斤鸦片全部当众销毁。此举向全世界表明了中国人民维护国家主权和民族尊严的坚强决心，是近代中国人民反侵略斗争的伟大开端.4.1898年6月，光绪帝在维新派帮助下，颁布“明定国是”诏书，正式宣布变法。戊戌维新运动至此达到高潮。在百日维新期间，光绪帝先后颁布了新政诏书和谕旨100多道，其内容涉及政治、经济、军事和文教等各方面的改革。这些新政措施反映了中华民族资产阶级参政议政，发展资本主义和挽救国家危亡的强烈愿望。9月，慈禧太后发动政变，百日维新结束。5．明清时代在少数民族废除世袭土司，改为流官统治的一种政治措施。元、明、清时，在云贵、两广地区推 行由少数民族首领世袭的土司治理地方的制度。明政府在平定一些地区的土司叛乱后，把土司废掉，改为“流官”，称为“改土归流”。清雍正时，云贵、广西总督 鄂尔泰积极推行改土归流政策。改土归流有利于我国统一的多同民族国家的巩固和发展，但由于土司的反抗以及封建官吏的粗暴蛮横，也出现过流血事件。

三、简答题（每小题10分，共40分）1.简述隋朝的府兵制

答：府兵制原为西魏、北周的兵制。府兵原为职业军人，兵士都由军府统领，不列入州县户籍；家属也随营居住，编为军户。隋文帝对府兵制做了 重大改革。军人仍有军籍，隶属军府外，又与其家属一起编为民户，隶属于州县；有了固定的住处，可以按均田令分得土地，从事生产；同时还要按规定轮番到京城 宿卫，或执行其它任务。从此，府兵制与均田制结合起来，为兵农合—、寓兵于农的制度。2．简析郑和下西洋的历史条件。

答：（1）明朝的建立和富强，为郑和下西洋提供了巨大的物质保证。（2）我国自秦汉以来就与南洋有密切的关系，为远洋航行提供了丰富的航海经验和航海人员。（3）造船技术的发达。（4）过去曾有人根据自己在海外的见闻写成书示之于众。如汪大渊的《岛夷志略》。3．长征胜利的意义 答：（1）宣告了帝国主义和国民党反动派妄图消灭红军的企图彻底破产。长征变失败的退却为胜利的进军，开辟了革命的新局面。（2）纠正了“左”倾机会主义错误，确立了毛泽东的正确领导。（3）表现了共产党人的大无畏气概和无坚不摧的革命精神。（4）在途经的十一个省传播马列主义，撒下了革命的火种，扩大了党在全国的影响。

4．简述“文化大革命”的性质和历史教训

答：“文化大革命”是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。它留下的历史教训是：（1）必须正确认识和处理社会主义社会中的阶级斗争问题，决不能把它扩大化和绝对化。（2）必须把马列主义基本原理与中国革命的具体实践表机地结合起来，防止犯教条主义错误。（3）必须支持集体领导和民主集中制的原则，禁止任何形式的个人崇拜和专断。（4）必须建立和健全社会主义民主与法制。1.简述汉武帝加强中央集权的政治措施。

．答：（1）建立“中朝”，做为决策机构，由皇帝身边的较低的官吏和侍从人员组成。（2）设置“刺史”，以监察地方。（3）颁行《推恩令》和《附益法》，用众建列侯的办法分割诸侯王国的疆土，不许诸侯王招纳宾客，限制诸侯王政治势力的发展。（4）严刑峻法，重用酷吏。

2.略述北魏孝文帝改革的基本内容。答：（1）整顿吏治，始班俸禄，惩治贪污。（2）实行均田制。（3）实行三长制，以其作为代替宗主督护制的基层政治制度。（4）实行户调制，废除九品混通制。（5）迁都洛阳，加强对中原的统治。（6）改易习俗。改穿汉服，在朝廷上使用汉语，以洛阳为籍贯，重定门第等级。3.析中英《南京条约》的主要内容

中英《南京条约》在1842年8月29日签订（亦称《江宁条约》），它是中国近代史上第一个不平等条约。此条约共有十三款，主要内容是：（1）五口通商。准先英国人及家眷寄居广州、福州、厦门、宁波、上海五处港口，并允许英人在五口地区贸易通商。（2）割让香港。自此以后，香港成了英国进一步侵略中国的军事和商业基地。（3）勒索赔款。赔偿英国的款项总数为二千一百万元。（4）关税协定。中国海关如要增减进出口货物税率，需经双方同意。（5）废除公行。英国商人可以通商口岸与中国商人进行自由贸易。4中共成立的历史意义

（1）中国革命有了新的领导者。（2）中国革命有了新的指导思想和革命纲领。（3）中国革命有了新的阶级基础--工人阶级。（4）中国革命有了新的革命道路。（5）中国革命有了新的革命前途。

四、论述题（20分）简评洋务运动

答：洋务运动是封建统治阶级中一部分官僚，在外国入侵与国内农民起义双重打击下，采用西方资本主义的科学技术和生产技术，来挽救清王朝的统治危机，维护和 巩固封建制度的一种自救运动。其内容以练兵和兴办军用、民用工业为中心，包括洋务派官僚所进行的与外国资本主义有密切联系的军事、政治、经济、文教及外交 等各方面的活动。洋务派没有脱离封建地主阶级本性，仍代表腐朽落后的地主阶级和封建生产关系，这就决定了他们不可能进行政治制度上的改革，决定了洋务运动 不可避免地归于破产。

洋务派兴办近代工业，便利了清王朝镇压人民的反抗斗争，维持自己的封建统治，维持中国社会的半殖民地秩序。由于洋务派 中以李鸿章为代表的一些人对外妥协投降，以及洋务派所办近代工业自身的各种严重弊端，军用工业、新式海军都没有真正起到抵抗侵略的作用，民用工业也没有真 正抵制外国的商品倾销。但是，洋务运动引进了机器生产，传播了西方科学技术，对中国资本主义的产生也起到一定的促进作用。略述“百家争鸣”发生的社会背景、主要派别及其主要代表人物。答：（1）社会背景：

①文化教育开始普及于民间。

②人们对于当时社会大变革中的许多问题，各有自己的态度和主张、愿望和要求。这是产生“百家争鸣”的阶级基础。

③各家都抱着“以其学易天下”的宗旨，并“皆有所长，时有所用”，成为各阶级在思想上的代言人。而各国的封建君主对各家亦是“兼而礼之”。由于不主一家，并允许各家之间展开相互的批判和论战，便出现了“百家急鸣”的局面。

④礼贤下士成为当时的社会风气，使各个学派有了发展的机遇。（2）当时主要的派别有儒、道、墨、法、名、阴阳、兵、纵横、农、杂等家。在思想领域影响最大的是前四家。

儒家：春秋时代表人物是孔子，其主要言论被弟子辑录成《论语》一书。战国时代表人物为孟子，主要学说多收在所著

《孟子》一书中，荀子的主要学说多收在所著《荀子》一书中。

道家：春秋时代表人物是老子。相传其写了《道德经》，但该书约成于战国时期。战国时期的代表人物是庄周。著有《庄子》一书。

墨家：墨子是墨家的创始人。《墨子》一书基本上保存了他的思想。

法家：前期法家的代表人物有李悝、商鞅和申不害，后期法家的代表人物是韩非，著有《韩非子》一书，阐明他的思想和主张

第四篇：水利工程施工试题C答案

《水利工程施工》试题C答案及评分标准

一、填空题（共15分，每空1分。

1.过水围堰、不过水围堰

2.进料层、储料层、配料层、拌和（搅拌）层、出料层

3.人工费、材料费、机械台班使用费

4.施工定额、预算定额、概算定额和概算指标

二、单项选择题（共14分，每小题2分；

1.B

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

7.A

8.B

9.B

10.C

三、判断题（共10分，每小题1分；

1.(×)

2.(×)

3.(√)

4.(×)

5.（×)

6.(√)

7.(×)

8.(√)

9.(×)

10.(√)

四、筒答题（共20分，每小题5分。

1.什么叫做截流？其施工的一般过程是什么？

答：在施工导流期间，截断原河床水流，迫使河水改道，最终把河水引向已建成的导流泄水建筑物下泄的过程（工作），称为截流。（3分）

截流的一般施工过程是：进占、合龙、闭气、加高培厚。（2分）

2.什么叫围堰？对围堰的基本要求是什么？

答：围堰----是指在水利工程施工导流期间，用于围护基坑，保证水工建筑物在干地上施工的临时挡水建筑物。（2分）

对围堰的基本要求是：①具有足够的稳定性、防渗性、抗冲性和强度；②构造简单，能就地取材，造价低，便于维护和拆除。（3分）

3.施工组织设计的基本内容主要包括哪几部分？

答：施工组织设计的基本内容主要包括①工程概况；②施工导流与截流；③主体工程施工；④对外交通；⑤施工辅助企业与大型临建工程；⑥施工总体布置；⑦施工进度计划；⑧技术及生活物资供应；⑨拆迁赔偿移民安置计划；⑩施工组织领导。

4.与常态混凝土相比，碾压混凝土具有哪些优点？

答：与常态混凝土相比，碾压混凝土具有以下优点：①采用通用的施工机械施工，机械化施工程度较高；②不设纵缝，没有纵缝灌浆；③不设冷却水管，温控措施简单；④施工仓面大，通行方便，施工安全；⑤模板用量少；⑥可少设施工缝，通仓连续浇筑，施工速度快，工程成本低；⑦养护时间短，甚至只用简单养护措施即可。

五、计算题（共25分，共2小题。

1.解：

设土在自然状态、松散状态和填筑压实状态的体积分别为、和，则由=，=,=3200得

（1分）

===3047.62

(,自然方)

（2分）

===3657.14

(,松方)

（2分）

若每车车箱装土20，则所装土的重量为Q=1.73×20=34.6(t)，由于Q大于该汽车的额定载重量Q0（Q0=32t），所以汽车的实际装土体积为应由汽车额定载重量来决定，即==18.5（,松方），（2

分）

那么所需装运车次为n，n=≈198（车次）（2

分）

答：取土的挖方量为3047.62(自然方)；如果采用自卸汽车运输，需运约198车次。

（1分）

2.解:

（1）所求混凝土施工配合比为

：：：=1.0:(0.45-2.2×3%-3.8×1%):2.2×(1+3%):3.8×(1+1%)

=1.0:0.35:2.13:3.76

（5分）

(2)

拌和250kg(出料容量)该混凝土所需水泥、水、砂和碎石的重量分别为：

=280.00=34.53

(Kg)

（1分）

=280.00=12.09

(Kg)

（1分）

=280.00=73.55

(Kg)

（1分）

=280.00=129.83

(Kg)

（1分）

答：该混凝土的施工配合比是：：：=1.00:0.35:2.13:3.76，拌和250kg该混凝土所需水泥、水、砂和碎石的重量分别是34.53Kg、12.09Kg、73.55Kg和129.83Kg。（1分）

第五篇：水利基础知识试题与答案(河道管理部分)

水利基础知识试题与答案

《河道管理部分》

一．单选题

1.我国的七大江河所指的是长江、黄河、松花江、珠江、钱塘江、淮河和海河，其中有一个错误的是（）。

A.珠江

B.钱塘江

C.淮河

D.海河

E.松花江 答案: B 2.中华人民共和国河道管理条例适用于河道管理，其中河道指的是湖泊、人工水道、排水渠、行洪区、蓄洪区、滞洪区，其中有一个错误的是（）。

A.湖泊

B.人工水道

C.排水渠

D.行洪区

E.蓄洪区

答案: C 3.在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路、桥梁。

其中有一个错误的是（）。

A.修建围堤

B.阻水渠道

C.阻水道路

D.桥梁 答案: D 4.山区河道有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的河段，河道主管机关应当会同水利、地质、交通等部门加强监测。在上述河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒、植树等危及山体稳定的活动。

其中有一个错误的是（）。A.水利 植树

B.地质、植树

C.交通、植树 答案: A 5.在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、收集、排放污染水体的物体。

其中有一个错误的是（）。

A.堆放

B.倾倒

C.掩埋

D.收集

E.排放 答案: D

二、多选题

1.河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由（）依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物、恢复原状。

A、县级以上水行政主管部门 B、流域管理机构

C、县级以上水行政主管部门或流域管理机构

D、其他部门

答案: A、B 2.禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的（）及（）。

A、矮作物 B、林木 C、草木 D、高秆作物

答案: B、D 3.在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当（）禁采区和（）禁采期，并予以公告。A、划定

B、制定

C、规定

D、规划 答案: A、C

4.上堤防汛专用道路的（）、（）、（）和（）的技术标准应满足汛期主要车型和运输强度的运行要求，并保证全天候通车。

A.宽度

B.路基

C.路面

D.坡度

E.建筑物

答案: A、B、C、E 5.有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的（）和堤防及护堤地

A．桥梁

B．水域

C．沙洲

D．滩地（包括可耕地）

E．行洪区

参考答案：B、C、D、E

三、判断题

1.在河道管理范围内，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由市级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依法进行处理。（×）

2.未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程或者其他违法建筑，被责令限期拆除而拒不拆除的，其强行拆除的费用应当由做出强行拆除决定的机关承担。（×）

3.跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。（√）

4.在河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。（√）

5.在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥等活动，不必报经河道主管机关批准。（×）

四、简答题

1.在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的，给什么处罚？

答：责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处五万元以下的罚款。

2.对壅水、阻水严重的桥梁工程设施如何处理？

答：对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施，根据国家规定的防洪标准，由河道主管机关提出意见并报经人民政府批准，责成原建设单位在规定的期限内改建或者拆除。汛期影响防洪安全的，必须服从防汛指挥部的紧急处理决定。

五、论述题（略）