中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案

第一篇：中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案

建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案

单选题

1.根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于_____。(4分)

(A)一级重大安全事故

(B)二级重大安全事故

(C)三级重大安全事故

(D)四级重大安全事故

参考答案：C

2.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由_____编制。(4分)

(A)监理单位统一组织

(B)总承包单位统一组织

(C)总承包单位和分包单位各自

(D)建设单位统一组织

参考答案：B

3.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_____。(4分)

(A)提供相邻构筑物的有关资料

(B)编制安全技术措施及专项施工方案

(C)办理施工许可证时报送安全施工措施

(D)提供安全施工措施费用

参考答案：B

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_____，并在进入施工现场前进行查验。(4分)

(A)使用许可证和产品合格证

(B)产品许可证

(C)生产许可证

(D)生产许可证和产品合格证

参考答案：D

5.某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有_____。(4分)

(A)基础工程的保修期限为50年

(B)屋面防水工程的保修期限为5年

(C)供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止

(D)电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

参考答案：D

6.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是_____。(4分)

(A)费用和工期损失全部由承包商承担

(B)费用和工期损失全部由业主承担

(C)费用由承包商承担，工期给予顺延

(D)费用由业主承担，工期不顺延

参考答案：A

7.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向_____主张维修费用。(4分)

(A)设计单位

(B)物业管理单位

(C)大楼使用者

(D)建设单位

参考答案：D

8.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起_____日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。(4分)

(A)5

(B)15

(C)10

(D)30

参考答案：B

9.下列说法中错误的是_____。(4分)

(A)监理工程师应负责工程建设的所有外部关系的协调

(B)监理单位调换总监理工程师须经业主同意

(C)监理单位有控制施工进度的权力

(D)业主应按合同约定，按时支付监理酬金

参考答案：A

10.工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处_____，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。(4分)

(A)10万元以上20万元以下的罚款

(B)20万元以上50万元以下的罚款

(C)50万元以上100万元以下的罚款

(D)100万元以上200万元以下的罚款

参考答案：C

11.某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2009年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期为_____。(4分)

(A)2009年3月5日

(B)2009年3月12日

(C)2009年3月20日

(D)2009年4月10日

参考答案：A

12.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，_____应当自中止之日起1个月内向发证机关报告。(4分)

(A)项目部

(B)施工企业

(C)监理单位

(D)建设单位

参考答案：D

13.建设单位应当自领取施工许可证之日起_____个月内开工。(4分)

(A)1

(B)2

(C)3

(D)6

参考答案：C

14.下列关于施工图设计文件审查的说法错误的是_____。(4分)

(A)应审查是否符合工程建设强制性标准

(B)应审查地基基础和主体结构的安全性

(C)应审查工程项目的经济性

(D)应审查勘察设计企业和注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字 参考答案：C

15.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为_____。(4分)

(A)综合资质、专业资质和劳务资质

(B)综合资质、行业资质和劳务资质

(C)总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

(D)总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

参考答案：A

多选题

16.监理人在委托人委托的工程范围内享有_____的权利。(4分)

(A)审批施工组织设计和技术方案

(B)发布开工令、停工令、复工令

(C)检验工程上使用的材料和施工质量

(D)审批工程设计变更

(E)检查、监督工程施工进度

参考答案：A,C,E

17.国家规定必须实行监理的建设工程项目有_____。(4分)

(A)国家重点建设工程

(B)投资额2500万元的商业大楼

(C)建筑面积为6万平方米的成片开发的住宅小区

(D)使用世界银行贷款的项目

(E)投资额3500万元的防洪工程

参考答案：A,C,D,E

18.初步设计的深度应满足_____的要求。(4分)

(A)土地征用谈判

(B)编制施工组织设计

(C)施工准备

(D)编制施工图预算

(E)设计方案的比选和确定

参考答案：B,C,E

19.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括_____。(4分)

(A)建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

(B)已办理该建筑工程用地批准手续

(C)城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

(D)已经确定建筑施工企业

(E)建设资金已经落实

参考答案：B,C,D,E

20.甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有_____。(4分)

(A)如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

(B)建设单位可直接要求甲承担12万元

(C)建设单位可直接要求乙承担12万元

(D)建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

(E)先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

参考答案：B,C,E

21.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有_____。(4分)

(A)基础设施工程

(B)设备安装、装修工程

(C)门禁监控系统

(D)电气管线、给排水管道工程

(E)供热与供冷系统

参考答案：A,B,D,E

22.《建设工程质量管理条例》规定：任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有_____。(4分)

(A)检举权

(B)处理权

(C)控告权

(D)投诉权

(E)检验权

参考答案：A,C,D

23.我国安全生产管理体制是_____。(4分)

(A)企业负责

(B)行业管理

(C)国家监察

(D)群众监督

(E)劳动者遵章守纪

参考答案：A,B,C,D,E

24.对于_____这样一些特种作业人员应进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。(4分)

(A)登高架设作业人员

(B)起重信号工

(C)爆破作业人员

(D)垂直运输机械作业人员

(E)钢筋工

参考答案：A,B,C,D

25.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有_____。(4分)

(A)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

(B)依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

(C)保证本单位安全生产条件所需资金的投入

(D)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

(E)依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 参考答案：A,B,C,D

第二篇：中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4答案

建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4答案

单选题

1.对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为_____。(4分)

(A)原告

(B)被告

(C)共同诉讼人

(D)第三人

参考答案：D

2.当受送达人是军人时，适用的送达方式是_____。(4分)

(A)直接送达

(B)留置送达

(C)公告送达

(D)转交送达

参考答案：D

3.在民事诉讼中，对法院判决不服的上诉期为送达后_____日。(4分)

(A)5

(B)10

(C)15

(D)20

参考答案：C

4.对于不公开审理的案件，_____。(4分)

(A)可以公开宣判，也可以不公开宣判

(B)应公开宣判

(C)应不公开宣判

(D)依被告的意见选择公开或不公开宣判

参考答案：B

被告在收到之日起_____日内5.人民法院在立案之日起5日内将起诉状副本发送到被告，提出答辩状。(4分)

(A)5

(B)10

(C)15

(D)20

参考答案：C

6.下列关于行政诉讼的说法错误的是_____。(4分)

(A)人民法院接到起诉状后应在5日内作出立案或不予受理的裁定

(B)人民法院审理行政案件，不适用调解

(C)一审的审限为3个月

(D)二审的审限为2个月

参考答案：A

7.仲裁的范围包括_____。(4分)

(A)婚姻争议

(B)抚养争议

(C)合同争议

(D)行政争议

参考答案：C

由丙提供价值15万元的房屋作抵押，并订立了书面抵押合8.甲向乙借款20万元做生意，同。因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。甲另外以自己的一辆价值6万元的“夏利”车质押给乙，双方订立了质押合同。乙认为车放在自己家附近不安全，决定仍放在甲处。1年以后，甲因亏损无力还债。乙要求行使抵押权和质权。对本案的判断，下列各项正确的是_____。(4分)

(A)抵押权与质押权均无效

(B)抵押权与质押权均有效

(C)抵押权有效，质押权无效

(D)抵押权无效，质押权有效

参考答案：A

9.村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。在此种情况下，陈展_____。(4分)

(A)可以直接到法院申请强制执行

(B)应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行

(C)可以直接到人民法院提起诉讼

(D)应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉 参考答案：C

10.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于_____。(4分)

(A)一般保证

(B)连带保证

(C)反担保保证

(D)书面保证

参考答案：B

11.施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应_____。(4分)

(A)向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

(B)向某仲裁机构请求供应商支付3万元

(C)直接要求供应商支付7.5万元

(D)直接要求供应商支付3万元

参考答案：A

12.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是_____。(4分)

(A)抵押权

(B)质权

(C)留置权

(D)所有权

参考答案：C

13.根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是_____。(4分)

(A)第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

(B)建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

(C)受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

(D)房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

参考答案：A

14.下列保险合同中，属于人身保险合同的是_____。(4分)

(A)建筑意外伤害保险

(B)安装工程一切险

(C)建筑工程一切险

(D)工程监理责任保险

参考答案：A

15.根据《保险法》的规定，保险合同是_____约定保险权利义务的协议。(4分)

(A)投保人与被保险人

(B)保险人与被保险人

(C)投保人与保险人

(D)保险人与保险公司

参考答案：C

多选题

16.工程建设领域的风险主要有_____。(4分)

(A)建筑风险

(B)自然灾害

(C)市场风险

(D)政治风险

(E)法律风险

参考答案：A,C,D,E

17.建筑工程一切险的除外责任有_____。(4分)

(A)因纠正或修复工程差错而增加的支出

(B)因被保险人严重失职而造成的损失

(C)因技术人员过失导致的施工拙劣而造成的损失

(D)因原子核裂变而造成的损失

(E)因海啸而造成的损失

参考答案：A,B,D

18.下列关于抵押的说法正确的有_____。(4分)

(A)宅基地的土地使用权可以抵押

(B)学校的教育设施不得抵押

(C)抵押权是一种他物权

(D)抵押权是一种对抵押物的优先受偿权

(E)抵押权是一种从物权

参考答案：B,C,D,E

19.下列关于质押合同生效时间的说法正确的是_____。(4分)

(A)对动产进行质押时，质押合同自质押物移交于质权人占有时生效

(B)以汇票出质时，质押合同自双方签字盖章时生效

(C)以债券、存款单出质时，质押合同自权利凭证交付之日起生效

(D)以依法可以转让的股票出质时，质押合同自向证券登记机构办理出质登记之日起生效(E)以专利权出质时，质押合同自双方签字盖章时生效

参考答案：A,C,D

20.行政处罚包括_____。(4分)

(A)罚款

(B)停止营业

(C)降职

(D)撤职

(E)没收

参考答案：A,B,E

21.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有_____。(4分)

(A)工程设计图纸

(B)施工单位偷录的谈判录音

(C)律师代理意见

(D)工程质量鉴定报告

(E)被告法定代表人的陈述

参考答案：A,D,E

22.《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有_____。(4分)

(A)有明确的被告

(B)有具体的诉讼请求、事实和理由

(C)仲裁协议无效

(D)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

(E)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

参考答案：A,B,D,E

23.下列_____等情形适用转交送达。(4分)

(A)受送达人是军人的(B)受送达人是被劳动教养的(C)受送达人是驻外使馆工作人员的(D)受送达人是被监禁的(E)受送达人昏迷不醒的参考答案：A,B,D

24.人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有_____。(4分)

(A)一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

(B)一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判

(C)一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审

(D)一审判决适用法律错误的，依法改判

(E)当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

参考答案：B,C,D,E

25.下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有_____。(4分)

(A)所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决

(B)请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

(C)仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理

(D)仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构

(E)仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度

参考答案：B,C,E

第三篇：中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业2答案

建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业2答案

单选题

1.一般说来，投标保证金数额不超过总价的_____。(4分)

(A)2%

(B)3%

(C)5%

(D)10%

参考答案：A

2.某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在_____前通知投标人。(4分)

(A)1999年5月10日

(B)1999年6月1日

(C)1999年6月10日

(D)1999年5月1日

参考答案：D

3.投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前，_____。(4分)

(A)可以修改补充，但不能撤回已提交的文件

(B)不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件

(C)可以修改补充，可以撤回已提交的文件

(D)可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标

参考答案：C

4.关于投标有效期的说法，正确的是_____。(4分)

(A)投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

(B)投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

(C)投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

(D)投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

参考答案：B

5.在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则_____。(4分)

(A)该投标文件应作废标处理

(B)该报价是降低了工程造价，应当提倡

(C)该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

(D)该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

参考答案：A

6.某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会_____。(4分)

(A)应直接拒收

(B)对甲公司的投标文件进行审查合格后接受

(C)对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收

(D)考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受

参考答案：A

7.我国《合同法》规定，在合同订立过程中，承诺自_____时生效。(4分)

(A)到达要约人

(B)承诺人发出

(C)要约人真正了解

(D)合同成立

参考答案：A

8.在下列几种情形中，_____合同是可变更的合同。(4分)

(A)损害公共利益的(B)以合法活动掩盖非法目的的(C)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的(D)因重大误解而订立的参考答案：D

9.债权人转让权利的，应当_____。(4分)

(A)通知债务人

(B)与债务人协商

(C)使债务人的抗辩只能针对债权人

(D)只转让主权利，不转让从权利

参考答案：A

10.下列情形中，当事人乙所行使的权利属于抗辩权的是_____。(4分)

(A)甲向乙请求返还200元钱，乙以从未欠甲钱为由予以拒绝，经查，乙所言属实

(B)甲向乙请求返还200元钱，乙以甲之债权已过诉讼时效为由予以拒绝

(C)甲欺诈乙而订立买卖合同，甲请求乙履行交付标的物的义务，乙则主张撤销合同

(D)甲因货物买卖享有对乙的金钱债权200元，乙因劳务而对甲享有200元的报酬请求权，乙则称双方债务抵销

参考答案：B

11.南昌建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来一检测，发现有1/3的质量不合格。经双方协商，安电设备制造厂同意全部退货。但是南昌建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电设备制造厂已经被另一省的光源电力设备有限公司所兼并，成为其一个生产分厂。原制造厂领导以制造厂已不存在为由，不归还欠款；而光源电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没任何关系，也拒绝承担责任。对此债务承担，下列说法正确的是_____。(4分)

(A)由安电设备制造厂承担，因为它是合同中违反合同的一方

(B)由安电设备制造厂领导承担，因为合同是他同意签订的(C)由光源电力设备有限公司承担，因为它承受了原安电设备制造厂的债权债务

(D)应该消灭，因为原合同一方已经不存在了

参考答案：C

12.甲因农业生产而急需用钱，但又求借无门。某乙趁机表示愿借给甲3000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的两头耕牛代偿。甲表示同意。甲乙之间的行为_____。(4分)

(A)因乙欺诈而可撤销

(B)因乙欺诈而无效

(C)因乙趁人之危而无效

(D)因乙趁人之危而可撤销

参考答案：C

13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为_____合同。(4分)

(A)有效

(B)效力待定

(C)可变更、可撤销

(D)无效

参考答案：A

并要求5 日内交货。电梯生产公司回函14.施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于_____。(4分)

(A)要约邀请

(B)承诺

(C)部分承诺

(D)新要约

参考答案：D

15.甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币，甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还_____万元人民币。(4分)

(A)10

(B)16

(C)20

(D)32

参考答案：C

多选题

16.工程招标文件可由_____编制。(4分)

(A)设计单位

(B)招标单位

(C)施工单位

(D)受委托的咨询公司

参考答案：B,D

17.投标单位有下列_____情况，将被没收投标保证金。(4分)

(A)投标有效期内撤回其投标文件

(B)中标单位未在规定期限内提交履约保证金

(C)中标单位签定了合同后

(D)领取招标文件，但未来投标的参考答案：A,B

18.无效合同的法律后果有_____等。(4分)

(A)支付违约金

(B)返还财产

(C)继续履行

(D)赔偿损失

参考答案：B,D

19.可撤销的建设工程施工合同应当由_____撤销。(4分)

(A)建设行政主管部门

(B)人民法院

(C)仲裁机构

(D)工商行政管理部门

参考答案：B,C

20.下列可以作为债权代位权的权力是_____。(4分)

(A)某甲和某乙之间因委托合同而产生的报酬债权

(B)某学校教师王某享有的工资请求权

(C)小张享有的其父母为其设定的人寿保险金领取权

(D)某天雨夜，刘某替出门的邻居修理被风刮跑的屋顶而享有对其邻居的无因管理费用请求权

参考答案：A,D

21.下列项目中，_____必须进行招标。(4分)

(A)大型基础设施项目

(B)全部使用国有资金投资的项目

(C)部分使用国有资金投资的项目

(D)使用国外贷款的项目

参考答案：A,B,C,D

22.甲将自己的一批货物出质给乙，但乙将这批货物放置在露天地里风吹日晒，甲可以主张的权力有_____。(4分)

(A)有权要求乙妥善保管该批货物，如果乙不妥善保管，则解除该质押关系

(B)有权要求乙承担保管不善致这批货物损失的民事责任

(C)有权要求将这批货物提存

(D)有权提前清偿债权而请求返还质物

参考答案：B,C,D

23.李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有_____。(4分)

(A)张某可以李某的名义对施工单位行使代位权

(B)张某可以自己的名义对施工单位行使代位权

(C)因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

(D)因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权

参考答案：A,B,C,D

24.甲、乙公司签订一份钢材买卖合同，约定甲公司先交付钢材，乙公司验收完毕后再付款。有确切证据证明在_____情形下，甲公司可中止履行。(4分)

(A)乙公司报表中出现严重亏损，无法依约履行

(B)乙公司被工商部门定为合同信用极差单位

(C)乙公司已被其债权人提起破产宣告申请

(D)原与甲公司合作良好的乙公司董事长已辞职，甲公司对新董事长不熟悉 参考答案：A,B,C

25.施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位_____。(4分)

(A)只能按购买A型钢材履行合同

(B)应按效力待定处理该合同

(C)可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

(D)可以要求撤销该合同

参考答案：C,D

第四篇：中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建筑装饰工程(专升本)阶段性作业4答案

建筑装饰工程(专升本)阶段性作业4答案

单选题

1.基层表面的涂胶宽度应比预贴壁纸宽_______mm(4分)

(A)10~20

(B)20~30

(C)30~40

(D)40~50

参考答案：B

2.用于粘贴时滚压壁纸墙布的工具是_______(4分)

(A)胶溶剂

(B)气溶剂

(C)水溶剂

(D)美工刀

参考答案：B

3.饰面砖（板）施工常用机具用于拔缝的是_______(4分)

(A)铁铲

(B)木垫板

(C)磨石

(D)开刀

参考答案：D

4.在裱糊类饰面装饰施工中，基层需干净，含水率小于_______(4分)

(A)8%

(B)10%

(C)11%

(D)12%

参考答案：A

5.在壁纸背面刷胶时应做到_____(4分)

(A)流畅自然

(B)接缝处多刷

(C)厚薄均匀，无流坠

(D)接缝处少刷

参考答案：C

6.水性涂料涂饰工程中的喷射距离一般为_____(4分)

(A)500—600mm

(B)400—500mm

(C)300—400mm

(D)400—600mm

参考答案：D

7.木材基层施涂清漆涂料着色分为_____着色和涂层着色(4分)

(A)表层

(B)底层

(C)中层

(D)外表

参考答案：B

8.下列正确的是_____(4分)

(A)金属壁纸一般适用于住宅内墙、酒吧、仿古建筑。

(B)裱糊用胶黏剂应是气溶性的。

(C)裱糊类装饰构造属于粘贴分层构造形式。

(D)在裱糊类装饰施工中，收边时墙裙和墙面下部都用压条收边。

参考答案：C

多选题

9.涂料施工过程中局曾处理的清扫内容有_____(4分)

(A)基层面上的砂浆

(B)灰尘

(C)油渍

(D)污垢

参考答案：A,B,C,D

10.油漆一般分为_____(4分)

(A)混色油漆

(B)蓝色油漆

(C)清漆

(D)PU油漆

参考答案：A,C

11.裱糊工程常用的材料有哪些_____(4分)

(A)壁纸

(B)墙布

(C)胶黏剂

(D)腻子和基层涂料

参考答案：A,B,C,D

12.室内装饰工程施工包括_____的装饰施工。(4分)

(A)顶棚

(B)墙柱面

(C)地面

(D)门窗口

参考答案：A,B,C,D

13.下列工具中属于涂料施工中常用的工具的有_______(4分)

(A)圆纹锥

(B)钢丝束

(C)刮铲

(D)喷枪

参考答案：B,C,D

填空题

14.对木基层表面处理的要求是 ______、______、______、______(4分)

(1).参考答案:平整光滑

(2).参考答案: 少节疤

(3).参考答案: 棱角整齐

(4).参考答案: 木纹颜色一致

15.裱糊过程中和干燥前，应防止 ______ 和 ______(4分)

(1).参考答案: 穿堂风劲吹

(2).参考答案: 温度突然变化

16.软包墙面具有 ______、______、______、______、______ 等特点。

(4分)

(1).参考答案: 吸声

(2).参考答案: 保温

(3).参考答案: 防儿童碰伤

(4).参考答案: 质感舒适

(5).参考答案: 美观大方

17.不锈钢方柱装修施工方法有 ______、______ 两种(4分)

(1).参考答案: 直接粘贴法

(2).参考答案: 钢架做法

18.店面招牌可分为 ______、______、______、______(4分)

(1).参考答案: 雨篷式招牌

(2).参考答案: 灯箱

(3).参考答案: 单独字面

(4).参考答案: 悬挑招牌

判断题

19.水性线面涂料施工由1道底涂、2道中涂、3-4道面涂组成。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

20.壁纸上墙前，应先在壁纸背面刷清水一道，可立即刷胶。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

21.无纺墙布具有挺括、富有弹性、不易折断纤维不老化、不散失，对皮肤无刺激作用，色彩鲜艳，图案雅致，粘贴方便等特点，但其透气性差，擦洗时易褪色。(4分)正确错误

参考答案：错误

解题思路：

22.水局景观的防渗漏施工中，防水混凝土的配合比为水泥：中砂：细石屑=1：2：4。

(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

类型为单面石膏板隔墙。23.轻质石膏板隔墙由轻钢龙骨骨架和石膏板罩面组合而成，(3

分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

24.灯箱与墙体的连接方法较多，通常只用附贴的方法。(3分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

25.做石膏板吊顶时，在石膏板边，自攻钉间距最大不超过200mm，中间部分不得超过300mm；螺钉距石膏板边距不得小于10mm大于16mm。(3分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

26.新建筑的混凝土或抹灰基层可直接涂饰料；(3分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

第五篇：中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建筑装饰工程(专升本)阶段性作业3答案

建筑装饰工程(专升本)阶段性作业3答案

单选题

1.在吊顶的时候，吊顶龙骨考虑日后下垂，主龙骨按具体设计起拱，一般起拱高度不得小于房间短向跨度的()。(4分)

(A)1/1000

(B)3/1000

(C)5/1000

(D)7/1000

参考答案：A

2.室内接缝一般用白水泥擦缝；室外接缝应用()水泥砂浆勾缝，先勾横缝再勾竖缝，缝深易凹进面砖2～3mm，宜用方板平底缝。完成后，用布或纱头擦净面砖。必要时用浓度10%的稀盐酸刷洗，但必须随后用清水冲洗干净。(4分)

(A)1:1

(B)1:2

(C)1:3

(D)1:4

参考答案：C

3.涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求，依照先（）后_____、先难后易、先_____后_____、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。(4分)

(A)上 下 左 右

(B)下 上 左 右

(C)上 下 右 左

(D)下 上 左 右

参考答案：B

4.灌浆一般采用1：3水泥砂浆，向板材背面与基体间的缝隙中徐徐注入。灌浆易分层灌入，第一层灌入高度≤()mm，并应≤1/3板材高，灌时用小铁钎轻轻插捣，切忌猛捣猛灌。(4分)

(A)50mm

(B)100mm

(C)150mm

(D)200mm

参考答案：D

5.为避免这些缺陷，在铺贴前必须将花岗岩板的背面刷洗干净，然后刷上一层()的107胶水泥灰水进行封闭，待干凝后再铺贴。(4分)

(A)1:1

(B)1:2

(C)1:3

(D)1:4

参考答案：C

6.转角处理大多是用一条较厚的()的直角形金属板，与外墙板用螺栓连接固定牢固，或用建筑玻璃胶勾缝。(4分)

(A)1.2mm

(B)1.3mm

(C)1.4mm

(D)1.5mm

参考答案：D

7.（）的作用是承担其上面的全部荷载，它是楼地面的基体。地面基层多为素土或加入石灰、碎砖的夯实土，楼层的基层一般是现浇或预制钢筋混凝土楼板。(4分)

(A)面层

(B)垫层

(C)混层

(D)基层

参考答案：C

8.水磨石的面层厚度为()，将按配合比拌和的水泥石子拌合物抹涂。为使底层砂浆和水磨石的粘结良好，底层砂浆要充分拍实，用滚筒和铁抹子使涂层均一，并且要十分致密。

(4分)

(A)10mm-13mm

(B)12mm-15mm

(C)14mm-17mm

(D)18mm-22mm

参考答案：B

多选题

9.有框玻璃幕墙工序施工安装要点及注意事项有：测量放线、立柱安装、横梁安装、(4分)

(A)玻璃安装

(B)玻璃拼缝及密封

(C)窗扇安装

(D)保护和清洁

参考答案：A,B,C,D

10.有框玻璃幕墙又分为普通玻璃幕墙（全显框）、和。(4分)

(A)半隐框玻璃

(B)吊挂式玻璃幕墙

(C)全隐框玻璃幕墙

(D)底座式全玻璃幕墙

参考答案：A,C

11.石材幕墙的分类有：.短槽式石材幕墙。(4分)

(A)通槽式石材幕墙

(B)侧栓式石材幕墙

(C)钢销式石材幕墙

(D)背栓式石材幕墙

参考答案：A,C,D

12.常用大木龙骨断面尺寸有。(4分)

(A)50mm×80mm(B)40mm×80mm

(C)60mm×100mm

(D)50mm×90mm

参考答案：A,C

13.刨花板、木丝板、木屑板可以用作。(4分)

(A)绝热材料

(B)吸声材料

(C)吊顶材料

(D)隔断材料

参考答案：A,B 填空题

14.玻璃幕墙与 ______、______、______ 应采用不燃烧材料（如填充岩棉等）填充严密，形成防火隔层。(4分)

(1).参考答案: 每层楼板

(2).参考答案: 隔墙处以及窗间墙

(3).参考答案: 窗槛墙的缝隙

15.玻璃肋的布置方式有： ______、______、______ 和突出式四种。(4分)

(1).参考答案: 后置式

(2).参考答案: 骑缝式

(3).参考答案:平齐式

16.胶合板分为： ______，______，______，______ 四大类。(4分)

(1).参考答案: 耐沸水胶合板

(2).参考答案: 耐水胶合板

(3).参考答案: 耐潮胶合板

17.木地板的国产阔叶材树种中以 ______ 耐磨性最大，______ 耐磨性为最小。(4分)

(1).参考答案: 荔枝叶红豆

(2).参考答案: 泡桐树

判断题

18.《建筑物防雷设计规范》规定，高层建筑应该设置防雷的均匀环（沿建筑物外强周边每隔一定高度的水平防雷网，用于防侧雷）环间垂直间距不应大于15M,均压环可利用梁内的纵向钢筋或另行安装。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

19.抛面——由平板玻璃经抛光而制成，有单面抛光和双面抛光两种，其表面光滑有光泽。

(4分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

20.镜面玻璃内墙装饰木龙骨施工工艺：(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

21.干挂石材幕墙安装施工工艺流程为：测量放线→预埋件位置尺寸检查→金属骨架安装→钢结构刷防绣漆→防火保温棉安装→石材干挂→嵌填密封胶→石材幕墙表面清理→工程验收。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

22.当吊顶为双层龙骨时不设大龙骨，而用小龙骨组成方格骨架，用吊挂杆直接吊在结构层下部。(4分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

23.胶合板是人造板材，一般为3~5层。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

24.木龙骨隔断墙施工中，木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、白松木。立龙骨的间距一般在450~600毫米之间。(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

25.使用钉固法安装石膏装饰板，螺钉与板边距离应大于15mm，螺钉间距以140～170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直。(4分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：