合同管理复习题

第一篇：合同管理复习题

第一章

1，建设项目周期分为决策阶段、实施阶段、运营阶段

2，合同管理的特点：1，合同管理周期长2，合同管理效益显著3，合同变更频繁4，合同管理系统性,5，合同管理法律要求高6，合同管理信息化要求高

3，合同管理内容：1，合同策划阶段2，招标采购阶段3，合同履行阶段

第二章

1，民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

2，经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。

第三章

1，合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2，要约也称发价、发盘、出盘、报价等，是希望和他人订立合同的意思表示。

构成要约的条件：1，要约必须是特定人所作出的意思表示2，要约必须向相对人发出。3，要约的内容应当具体确定4，要约必须具有缔目的约

3，承诺是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。

构成承诺的条件：1，承诺必须是受约人发出2，承诺必须向要约人发出3，承诺应当在确定的或者合理的期限内到达要约人。4，承诺的内容应当与要约的内容一致5，承诺必须表明受约人的缔约意图6，承诺的传递方式应当符合要约的要求

4，无效合同是指合同虽然已经成立，但因违犯法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。

无效合同的类型：1，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益2，恶意串通，损害国家、集体或者第三人的利益3，以合法的形式掩盖非法的目的4，损害社会公共利益5，违反法律、行政法规的强制性规定。

5，可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。可撤销合同的类型：1因重大误解订立的2，在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背自己真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

6,效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力是否发生还不能确定，一般须经权利人确定才能生效的合同。

效力待定合同的类型：1，限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同2，无民事行为能力人订立的合同3，无权代理订立的合同4，法定代表人、负责人超越权限订立的合同5，无权处分财产人订立的合同

7，合同履行基本原则：1，全面履行原则2，诚实信用原则

8与合同履行有关的其他原则：1，协作履行原则2，效益履行原则3，情事变更原则

9，合同解除的要件：1，存在有效合同并且尚未完全履行2，具备了合同解除的条件3，有解除合同的行为4，解除产生消灭合同关系的效果

10，法定解除合同的情形：1，因不可抗力致使不能实现合同目的2，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务3，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行4，当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的5，法律规定的其他情况

11，违约责任的构成要件1）一般构成要件；2）特殊构成要件：损害赔偿责任的特殊构成要件、违约金责任形式的特殊构成要件、强制实际履行的特殊构成要件。

12，违约责任的承担形式：1，继续履行2，采取补救措施3，赔偿损失4，违约金5，定金6，价格制裁

第四章

1，工程采购的基本形式：传统采购模式即设计-招标-建造模式（DBB）、设计-建造模式（DB）、建设管理模式（CM）、设计-采购-建设模式（EPC）、项目管理模式（PM）/管理承包模式（MC）、项目融资模式（BOT）和项目伙伴模式（PP）

2，工程招投标的程序：1，招标准备工作2，发布招标信息3，起草招标文件，并编制标底4对投标人的资格预审，售发标书5，标前会议和现场考察6，投标人做标7，投标截止、开标8，投标文件分析9，澄清会议10，评标、决标、发中标函11，商签合同

3，监理投标的关键性工作：建立信息网络；实施项目跟踪；编制高质量的投标文件；提供优质监理服务，实现工程项目总体目标和价值增值

4，设计投标书的评审的内容：1，设计方案的优劣2，投入、产出经济效益比较3，设计进度快慢4，设计资历和社会信誉5，报价的合理性

5，施工投标的主要工作：1，组建投标机构2，接受资格审查3，研究招标文件4，调查投标环境5，参加标前会议并提出疑问6，编制投标文件7，投标

6，报价技巧与策略：不平衡报价；多方案报价法；区分对待报价法；增加建议方案；突然降价法

7，评标标准和方法：综合评分法；评标价法；案例分析

第五章

1，监理人失职违约赔偿的计算办法：1，承担违约赔偿责任2，承担连带责任赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

2，监理工作分为正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作

3，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，施工承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾酬，监理合同才终止。

4，监理人的权利：监理合同中赋予监理人的权利和监理人执行监理业务可以行使的权利

第六章

1，设计依据：1，项目批准文件2，城市规划3工程建设强制性标准4，国家规定的建设工程设计深度要求

2，勘察设计过程中合同管理：1，合同资料文档管理2，合同实施的跟踪与监督3，合同变更管理

第七章

1，发包人是指在协议书中约定、具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2，承包人是指在协议书中约定、被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3，订立施工合同应具备的条件：1，初步设计已经批准2，工程项目已经列入年度建设计划3，有能够满足实施需要的设计文件和有关技术资料4，建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实5，对于招投标工程，中标通知书已经下达

4，通用条款是根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等法律法规对承发包双方的权利义务作出具体规定，除双方协商一致对其中的某些条款做修改、补充或取消外，双方都必须履行。

5，专用条款：考虑到建设工程的内容各不相同，工期、造价等也随之变动，承包人发包人各自的能力，施工现场的环境和条件也各不相同，需要“专用条款”对“通用条款”进行必要的修改和补充，使两者成为双方当事人统一意愿的体现

6，工程师是指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定

7，项目经理是指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表

8，开工及延期开工：1，承包人要求的延期开工2，发包人原因的延期开工

9，工期顺延的情形：1，发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件2，发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行3，工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行4设计变更和工程量增加5，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时6不可抗力7专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况

10，竣工验收的程序：1，承包人提交验收报告2，发包人组织验收3，发包人不能按时组织验收

11，质量保修责任：1，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天

派人修理2，发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修3，在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。12，合同价款的方式：固定价格合同、可调总价合同、成本加酬金

13，工程量的确认程序：1，承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告2，工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时时通知承包人。3，工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据4，工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效5对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量

14，竣工结算的程序：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。15，不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

不可抗力的形式：1，X级以上的地震2，X级以上持续X天的大风3，Xmm以上持续X天的大雨4，X年以上未发生过，持续X天的高温天气5，X年以上未发生过，持续X天的严寒天气。

16，施工合同的解除情形：1，发包人承包人协商一致，可以解除合同2，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同3，承包人将其承包的全部工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同4，因不可抗力致使合同无法履行，发包人承包人可以解除合同5，因一方违约致使合同无法履行，发包人承包人可以解除合同 FIDIC施工合同中工程师、分包商、指定分包商；及后二者的区别。

第十章

1工程师：是指与雇主签订咨询服务协议书，对某一项具体工程项目的施工进行监督、管理、协调的咨询工程师，相当于我国目前实行的监理工程师。

2分包商指由承包商选择，将合同承包范围内部分工作内容交与其实施并与其签订分包合同的承包商。

3,指定分包商是由雇主或工程师指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

区别：选择分包单位的权利不同；分包合同的工作内容不同；工程款的支付开支项目不同；雇主对分包商利益的保护不同；承包商对分包商违约行为承担的责任范围不同。

4,合同工期指所签合同内注明的自开工日期起，至完成全部工程竣工时间的日历天数，再加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。

施工期是承包商完成合同工程实际使用的时间，从工程师按合同约定发布的开工令中指明的应开工之日起，至竣工验收后工程师颁发的工程接收证书中注明竣工日止的日历天数。5，缺陷通知期（工程质量保修期）：自工程接收证书中写明的竣工日开始，至合同约定的保修期满、工程师颁发履约证书为止的日历天数。

合同有效期：自合同签字日起至承包商提交给雇主的结清单生效日止，施工承包合同对雇主和承包商均具有法律约束力。

第十一章

1,工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行过未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。

2索赔的分类1）按索赔有关当事人分类：承包人与发包人之间的索赔；总承包人与分包人间的索赔；发包人或承包人与供货人、运货人间的索赔；发包人或承包人与保险人间的索赔。

2）按索赔依据分类：合同内索赔；合同外索赔；道义索赔。3）按索赔目的分类：工期索赔；费用索赔。4）按索赔事件的性质分类：工程延期索赔；工程变更索赔；工程终止索赔；

工程加速索赔；意外风险和不可预见因素索赔；其他索赔。5）按索赔处理方式分类：单项索赔；综合索赔。

3索赔事件概念及索赔事件？索赔事件又叫干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的那类事件。事件：发包人违约；不利的自然条件与客观障碍；工程变更；工期延长和延误；工程师指令和行为；合同缺陷；物价上涨；国家政策及法律、法规变更；货币及汇率变化；其他承包人干扰；其他第三人原因。

4索赔依据与证据？索赔的依据主要是法律、法规及工程建设惯例，尤其是双方签订的工程合同文件。证据：

1、各种合同文件，包括工程合同及附件、中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、有关技术资料和要求等。

2、经工程师批准的承包人施工进度计划、施工方案、施工组织设计和具体的现场实施情况记录。

3、施工日志及工长工作日志、备忘录等。

4、工程有关施工部分的照片及录像等。

5、工程各项往来信件、电话记录、指令、信函、通知、答复等。

6、工程各项会议纪要、协议及其他各种签约、定期与业主雇员的谈话资料等。

7、发包人或工程师发布的各种书面指令书和确认书，以及承包人要求、请求、通知书。

8、气象报告和资料。

9、投标前业主提供的参考资料和现场资料。

10、施工现场记录。

11、工程各项经业主或工程师签认的签证。

12、工程结算资料和有关财务报告。

13、各种检查验收报告和技术鉴定报告。

14、各类财务凭证。

15、其他，包括分包合同、官方的物价指数、汇率变化表以及国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

5索赔程序？索赔意向通知；准备索赔资料；提交索赔文件；工程师审核索赔文件；工程师对索赔的处理和决定；业主审查索赔处理；索赔最终处理。

6，可索赔延误：指非承包人原因引起的工程延误；分为只可索赔工期的延误；只可索赔费用的延误；可索赔工期和费用的延误三种情况

不可索赔延误：指因可预见的条件或在承包人控制之内的情况、或由于承包人自己的问题与过错而引起的延误。

7、工期索赔的依据？合同约定的工程总进度计划；合同双方共同认可的详细进度计划，如网络图、横道图；合同双方共同认可的月、季、旬进度实施计划；合同双方共同认可的对工期的修改文件，如会议纪要，来往信函、确认信等；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令；影响工期的干扰事件；受干扰后的实际工程进度；其他有关工期的资料等。8工期索赔计算方法？网络分析法、比例类推发、直接法、工时分析法。

9索赔费用主要包括那些项目？人工费、材料费、机械设备使用费、现场管理费、总部管理费、利息、分包商费用、利润、其他（保函费、保险费、银行手续费、其他额外费用的增加）

第二篇：合同管理复习题

1.代理的种类有哪些？

委托代理、法定代理、指定代理。2.担保的方式有哪些？

保证、抵押、质押、留置、定金。3.那些组织不能作为保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。4.合同法律关系是由哪些因素构成？

合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容。5.法人应当具备哪些条件？

（1）依法成立（2）有必要的财产或经费（3）有自己的名称、组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任。6.了解法律实施的分类。

行为（作为和不作为：合法行为和违法行为）事件（自然事件和社会事件）7.理解保证在建设工程中的应用。

在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，故往往是银行，也可以是信用较高的其他保证人，如担保公司。这种保证应采用书面形式。如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证。8.为什么我国合同法对合同形式采用不要式原则？

（1）合同本质对合同形式不作要求（2）市场经济要求不应对合同形式进行限制（3）国际公约要求不应对合同形式进行限制（4）电子技术对合同形式的影响。

9.合同法对格式条款的提供人有哪些限制？（1）采用合同格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务，并采用合理的方式提醒对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明（2）提供格式条款的一方为免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效（3）对格式条款发生争议的应当按照普通的理解予以解释，对格式条款有两种不同解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。10.承担缔约过失责任的情形有哪些？

（1）假借订立合同，恶意进行磋商（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（3）有其他违背诚实信用原则的行为（4）违反缔约中的保密义务。

11.承担违约责任的方式有哪些？

（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则。

12.解决合同争议的方法有哪些？ 和解、调解、仲裁、诉讼。13.公开招标程序包括哪些步骤?（1）招标资格与备案（2）确定招标方式（3）发布招标公告或投标邀请书（4）编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书（5）资格预审，确定合格的投标申请人（6）勘察现场（7）答疑（8）编制、送达与签收投标文件（9）开标（10）组建评标委员会（11）评标（12）招标、投标情况书面报告及备案（13）发出中标通知书（14）签署合同。

14.政府主管部门对招标活动进行进行哪些方面的监督?

（1）依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目（2）招标备案（3）对招标有关的文件核查备案（4）对投标合同的监督（5）查处招标、投标活动中的违法行为。

15.如何进行投标人的资格审查？

（1）资格审查，包括证书种类、证书级别、允许承接的任务范围（2）能力审查（3）经验审查。

16.施工招标的评标有哪些方法? 综合评分法、评标价法。

17.监理合同当事人双方都有那些权力? 监理人权利：（1）委托监理合同中赋予监理人的权利（2）监理人执行监理业务可以行使的权利；委托人权利：（1）授予监理人权限的权力（2）对其他合同承包人的选定权（3）委托监理工程重大事项的决定权（4）对监理人履行合同的监督控制权。

18.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类？ 附加工作和额外工作

19.监理人执行监理业务过程中发生哪些情况不应由他承担责任？

（1）监理人在责任期内如果因过失而造成经济损失要负监理失职责任（2）监理人不对责任期外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工的时限承担责任。20.订立设计合同时应约定哪些方面的条款？

（1）发包人应提供的文件和资料，包括设计依据文件和资料、项目设计要求（2）委托任务的工作范围（3）设计人员交付设计资料的时间（4）设计费用（5）发包人应为设计人提供的现场服务（6）违约责任（7）合同争议的最终解决方式。

21.设计合同履行期间，发包人和设计人各应履行哪些义务？ 发包人；（1）提供设计依据资料（2）提供必要的现场工作条件（3）外部协调工作（4）其他相关工作（5）保护设计人的知识产权（6）遵循合理设计周期的规律。设计人：（1）保证设计质量（2）各设计阶段的工作任务（3）对外商的设计资料进行审查（4）配合施工的义务（5）保护发包人的知识产权。

22.设计合同履行过程中那些属于违约行为？当事人双方各应如何承担违约责

任？

发包人违约责任：（1）发包人延误支付（2）审批工作的延误（3）因发包人原因要求解除合同。设计人违约责任：（1）设计错误（2）设计人延误完成设计任务（3）因设计人员因要求解除合同。23.对双方约束力的合同包括哪些文件？

包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件。前者包括：施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。后者包括：双方就有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

23.质量监督机构与工程师对施工合同的质量管理有哪些区别?

（1）依据不同，质量监督机构是接受建设行政主管部门的委托，负责监督工程质量的中介组织，对建设工程质量的监督有强制性；而工程师是根据监理合同的约定对施工过程进行质量管理，是受发包人委托的，其管理的依据是合同（2）范围不同，前者不但对质量进行监督，还对工程参加各方主体质量行为的监督，对实体质量监督以抽查为主，并辅以科学的检测手段。后者对合同管理限于合同的约定，仅仅对于工程质量本身进行控制，但其质量检查内容和控制手段则比质量监督机构丰富（3）后果不同，前者是一种强制性手段，如不合格，则工程参建各方主体需要承担相应的行政责任，而后者如果不合格，责任方则承担相应的民事责任，工程师无权进行行政处理。24.如何进行隐蔽工程的检验和验收？ 承包人自检、共同检验、重新检验。

25.发生哪些情况应该给承包人合理顺延工期？

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（2）发包人不能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行（4）设计变更和工程量增加（5）一周内非承包人原因停水、电、气造成停工累计大于等于8h（6）不可抗力（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。26.建设工程物资采购有哪些特点？

（1）建设工程物资采购合同的买受人即合同人，可以是发包人，也可以是承包人。依据施工合同的承包方式来确定；采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商（2）建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大（3）建设物资采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大（4）建设物资采购合同供应合同与施工进度密切相关，出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物。27.材料采购合同如何进行的检验？

（1）验收依据（交货数量检验；A供货方代运货物的到货检验B现场交货的到货检验（3）交货质量检验A质量责任B质量要求和技术标准D对产品提出异议的时间和方法

28.材料采购合同履行过程中，如果出现供货方提前交货应如何处理？

提前交付货物，属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交付货的部分，以及品种、型号、规格、质量5个符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用有供货方承担。在保管期内，不是因采购方保管不善因而导致的损失，仍由货方负责。29《施工合同条件如何进行风险责任划分的？

（1）业主应承担的风险义务A合同规定的业主风险B不可预见的物质条件C其他不能合理预见的风险（2）承包商应承担的风险义务 30.《施工合同条件》中工程师如何对施工进度进行监督？（1）月进度报告(2)施工进度计划的修订（3）顺延合同工期

31.《施工合同条件》中工程师热河进行工程进度款的支付管理？

（1）预付款：A动员预付款的支付B动员预付款的扣还（2）用于永久工程的设备和材料款预付：A承包商申请支付材料预付款B工程师检查提交的证明材料C预付材料款的扣还（3）业主的资金安排A承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划B业主应该按照承包商的实施计划做好资金安排C业主未能按照资金安排计划和支付的规定执行，承包商可提前21天以上通知业主，将要暂停工作或降低工作速度（4）保留金A保留金的约定B每次中期支付时扣除的保留金C保留金的返还D保留金保函代换保留金（5）物价浮动对合同价格的调整A调价公式B可调整的内容和基价C延误竣工（6）基准日后法规变化引起的价格调整（7）工程进度款的支付程序

32.施工索赔有哪些分类？

按索赔的合同依据分类（1）合同中明示的索赔（2）合同中默示的索赔 按索赔目的的分类（1）工期索赔（2）费用索赔

按索赔事件的性质分类（1）工程延误索赔（2）工程变更索赔（3）合同被迫中止的索赔（4）工程加速索赔（5）意外风险和不可预见因素索赔（6）其他索赔

33.工程师处理索赔应遵循哪些原则？

（1）公平合理的处理索赔（2）及时作出决定和处理索赔（3）尽可能通过协商达成一致（4）诚实信用

34.工程师审查索赔应注意哪些问题？

（1）审查索赔证据（2）审查工期顺延要求（3）审查费用索赔要求

第三篇：《合同管理》复习题

《公路工程合同管理》复习题

一、单选题

1、工程施工投标的主体是（）。

A、业主B、监理工程师C、承包商D、设备供应单位

2、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

A、订立施工合同B、确认施工合同C、确认无效D、下达停工令

3、在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的（）。

A、同时履行抗辩权 B、先履行抗辩权 C、不安抗辩权 D、中止履行合同义务

5、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。

A、造成对方人身伤害而免责的B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、在订立时显失公平的D、违反法律强制规定的9、采用综合评分法进行评标时，以（）投标书为最优。

A、得分最高的B、得分最低的C、评标价最高的D、评标价最低的10、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（）。

A、标的B、数量C、质量D、价款

12、建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。

A、提供有关设备技术资料 B、办理设计文件审批工作

C、修改预算 D、确定设计深度和范围

15、保证合同的当事人是指（）。

A、合同当事人 B、债权人和债务人C、保证人和债权人 D、保证人和债务人

17、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地

18、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A、订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B、委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C、由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

21、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

A、可选择违约金条款或定金条款B、可以同时采用违约金和定金条款

C、应该采用违约金条款D、必须采用定金条款

22、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人B、被代理人C、第三人D、自己

23、执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按()执行。

A、原价格B、新价格C、原价与新价的平均价格D、市场价

24、合同法律关系的要素不包括（）

A．合同法律关系主体 B．合同法律关系客体

C．合同法律关系行为 D．合同法律关系内容

25、下列（）属于合同法律关系的客体。

A．自然人B．其他组织C．权利与义务D．智力成果

27、依《担保法》规定，能够（）的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。

A．定金B．保证C．留置D．质押

28、（）是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A．质量B．报酬C．违约责任D．标的30、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

A、现场考察时招标人口头解释B、招标文件规定C、书面回函解答D、仲裁机构裁定

32、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行

33、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。

A、保证B、抵押C、质押D、定金

35、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权()。

A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务

36、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是()。

A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容

39、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A、定金B、抵押C、质押D、留置

40、能够留置的财产仅限于（）。

A、不动产B、动产C、专利权D、财产权

41、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。

A、监理人自费收集 B、向委托人付费索取

C、向设计人付费索取 D、委托人免费提供

42、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前

C、对方承诺要达要约人之前D、对方承诺生效之后

44、委托代理的法律后果由()承担。

A、无权代理人B、被代理人C、善意相对人D、合同担保人

45、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A、合同条件B、投标须知C、工程量清单D、项目说明书

47、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中()解释顺序是正确的。

A、中标通知书 合同协议书B、合同专用条件 合同通用条件

C、工程报价单 工程量清单D、投标书及附件 中标通知书

48、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于()。

A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同 C、效力待定合同D、附生效力合同

49、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

51、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A、保证B、质押C、定金D、留置

53、《施工合同(示范文本)》规定，承发包双方可通过()，约定具体工程项目双方的权利义务。

A、协议书B、通用条款C、投标书D、专用条款

54、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方()。

A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、可拒绝继续履行合同C、在继续履行过程中可更换标的D、必须按合同条款继续履行合同

55、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A、变更投标工期 B、变更投标报价

C、投标书中含有的技术细节 D、中标通知书的主要内容

57、关于无效合同，下列说法错误的是（）。

A、违反了法律规定的条件B、自订立起就没有法律效力

C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效

59、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A、行为人承担民事责任B、视为不同意

C、本人承担民事责任D、视为同意

60、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是()。

A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺

二、多选题

1、合同约定应当先履行债务的当事人，当对方（），可以中止履行合同。

A、经营状况不理想B、转移财产，逃避债务C、丧失商业信誉D、抽逃资金、逃避债务

3、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）。

A、有编制招标文件的能力 B、已发布招标公告 C、具有开标场地 D、有组织评标的能力

5、当事人在合同的订立过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商的B、准备订立合同后违约的C、提供虚假情况的D、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

E、经过艰苦的谈判但最终未签订合同的8、承诺应具备的条件有()。

A、承诺只能向受要约人作出B、承诺必须由受要约人作出

C、承诺的内容应当与要约的内容一致D、承诺必须在承诺期限内发出

9、当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担()违约责任。

A、支付违约金和定金罚则B、继续履行C、采取补救措施D、赔偿损失

11、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A、以评标价最低的标书为最优B、以投标报价最低的标书为最优

C、中标后按投标价格签订合同价D、中标后按评标价格签订合同价

15、依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。

A、建筑协会 B、担保公司 C、建筑大学D、施工企业

16、索赔按目的划分包括()。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、费用索赔

18、经济合同的担保形式主要有()

A、定金B、保证金C、抵押D、留置权

21、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关

23、下列对索赔的理解，正确的是（）。

A、合同双方均有权索赔 B、是客观存在的 C、是单方行为 D、前提是经济损失或权利损害

24、合同订立须经过()。

A、要约邀请B、要约C、承诺D、鉴证或公证

28、施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。

A、政府机关B、银行C、担保公司D、公证机关

29、对无权代理行为，被代理人有（）。

A、撤回权B、追认权C、催告权D、拒绝权

31、按照设计合同示范文本的规定，()属于发包人的责任。

A、提供设计依据资料B、提供设计预算资料

C、向施工单位进行设计交底D、对设计成果组织鉴定和验收

32、受要约人对要约内容的实质性变更包括()等。

A、违约责任的变更B、数量的变更 C、增加建议性或说明性条款 D、履行期限的变更

33、合同公证与鉴证的()等相同。

A、性质B、效力C、内容和范围D、目的36、《招标投标法》规定的招标方式包括()。

A、公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标

37、评标工作应当遵循()的原则

A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情

38、公路工程施工索赔中的索赔账单和证据资料有（）。

A、施工日志B、投标报价的基础资料C、技术规范和工程图纸D、监理工程师下达的停工令

39、《合同法》规定的合同履行原则包括<)。

A、全面履行原则B、实际履行原则C、适当履行原则D、诚实信用原则

三、判断题

1、公开招标的投标书和报价的评审，是在公开情况下进行的。（）

2、邀请招标是一种无限竞争性招标。（）

3、没有得到投标邀请书的承包商，无权参加该项目的投标。（）

4、招标采用的合同形式按计价方式的不同一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种形式。当前国内外招投标用得最多的是单价合同。（）

5、工程量清单中有标价的单价和总价中包括了合同中明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。（）

6、评标委员会通常由项目业主在本部门选配3～5人组成。（）

7、施工企业在公路建设项目的投标报价，不受部颁定额和造价编制办法的约束，可以根据自身的技术优势和投标策略报价。（）

8、投标单位必须认真全面填写招标文件内附件的各档空白，否则，招标单位可视为废标。（）

9、公开招标是一种有限竞争性招标。（）

10、在总价合同执行过程中，承包人有权要求变更承包总价。（）

11、投标文件一旦递交，就不能再更改。（）

12、承包商向其他单位和个人转让和分包所签定合同的全部或其中任何部分，都必须征得业主事先同意或批准。（）

13、工程勘察设计公开招标需要进行资格预审，而邀请招标不需要进行资格审查。（）

14、对勘察设计合同专用条款可以进行适当的修改。（）

15、招标人在收到履约保函并与中标人签订合同书后，应在7天内通知其他投标人。（）

16、投标人标后分析与总结只适用于没有中标的情况，目的是分析为什么没有中标。（）

17、任何工程的变更都必须经业主与承包商协商同意后，监理工程师才能下达工程变更令。（）

18、工程变更往往伴随工程数量的改变，但工程数量的改变不一定就是工程变更。（）

19、由承包商负责设计的部分永久工程，经监理工程师复核批准，出现了质量缺陷或事故，业主不能提出反索赔。（）

20、某隐蔽工程在覆盖前未通知监理工程师检查，监理工程师知晓后下令开挖检查，结果发现经检查该项隐蔽工程是合格的，由此造成的承包商额外费用由业主承担。（）

四、名词解释

1、施工索赔

2、自然人

3、法人

4、代理

5、抵押

6、质押

7、要约

8、承诺

9、合同

10、工程变更

五、简答题

1、工程变更的内容有哪些？

2、承包人申报工程索赔程序是什么？

3、根据《合同法》的规定,合同一般应包括那些条款?

4、根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年),组成合同的文件有哪些?

5、如何确定变更工程的单价?

6、项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到什么标准之一的, 必须进行招标？

第四篇：招投标合同管理复习题（范文）

第一章 招标投标基本原理

一、复习思考题

1．如何理解招标投标的含义？

2．规范招投标活动有什么重要意义？

3．我国《招投标法》的适用范围是如何规定的？

4．根据我国《招投标法》的规定，哪些建设项目，必须进行招标？

5．招投标活动应当遵循的原则有哪些？

6．如何正确理解我国《招投标法》中的招标人？

7．什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？

8．申请工程招标代理机构应具备什么条件？

9．我国《招投标法》规定的招标方式有哪几种？

10．什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？

第二章 建设工程招标投标

一、复习思考题

1．建设工程设计招标文件应包括的内容有哪些？

2．编制建设工程设计投标文件有什么要求？

3．建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？

4．勘察设计招标的工程项目，在哪些情况下可以进行邀请招标？

5．哪些项目的勘察设计经政府批准，可以不进行招标？

6．勘察设计项目投标应注意哪些问题？

7．勘察设计招标文件应具备哪些内容？

8．勘察设计项目废标与被否决的情形有哪些？

9．依法必须招标的工程项目，应当具备哪些条件才能进行施工招标？

10．经批准可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？

11．可以不进行招标的施工项目有哪些？

12．工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？

13．工程建设项目施工招投标中按废标处理的情形有哪些？

14．依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？

15．什么是资格预审？什么是资格后审？

16．工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？

17．工程建设项目货物招标文件包括的内容有哪些？

18．工程建设项目货物投标文件包括的内容有哪些？

19．工程建设项目货物投标文件不予受理与按废标处理的情形有哪些？

20．什么是投标保证金？什么是履约保证金？

第三章 合同的订立

一、复习思考题

1．什么是合同？合同有哪些法律特征？

2．我国《合同法》将合同分成哪些种类？

3．什么是合同法？合同法有哪些法律特征？

4．如何理解我国《合同法》的调整范围？

5．合同法律关系具体由哪三个要素构成？

6．订立合同应遵循的基本原则有哪些？

7．如何理解要约的有效条件？

8．要约与要约邀请有什么区别？

9．要约撤回与要约撤销是一回事吗？

10．什么情况下要约失效？

11．什么是承诺？承诺应具备什么条件？

12．订立合同采用的形式有哪些？

13．合同的一般条款有哪些？

14．什么是格式条款？格式条款与示范文本是一回事吗？

15．什么是缔约过失责任？缔约过失责任的构成要件有哪些？

16．缔约过失责任与违约责任是一回事吗？

17．我国《合同法》规定承担缔约过失责任的主要情形有哪些

第四章 合同的效力

一、复习思考题

1．合同生效应具备什么条件？

2．合同成立与合同生效是一回事吗？为什么？

3．什么是效力待定的合同？《合同法》规定效力待定合同有哪几种情况？

4．无效合同有哪些特点？

5．我国《合同法》规定无效合同的情形有哪些？

6．什么是可撤销合同？可撤销合同有哪些法律特征？

7．哪些情况属于可撤销合同？

8．合同无效或被撤销后，应如何处理？

第五章 合同的履行与保全

一、复习思考题

1．合同的履行原则有哪些？

2．如何理解合同约定不明的履行规则？

3．什么是同时履行抗辩权？

4．如何理解不安抗辩权？行使不安抗辩权应具备什么条件？

5．如何理解合同的保全？

第六章 合同的变更、转让与终止

一、复习思考题

1．如何理解合同变更的含义？合同变更有哪些特点？

2．合同变更应具备什么条件？

3．什么是合同权利的转让？合同权利转让应具备什么条件？

4．如何理解合同权利转让的效力？

5．合同权利依法不能转让的情形有哪些？

6．什么是合同义务的移转？合同义务移转应具备哪些条件？

第七章 违约责任

一、复习思考题

1．什么是违约责任？违约责任有什么特征？

2．如何理解违约责任的构成要件？

3．承担违约责任的方式有哪些？

4．什么是违约金？

5．什么是赔偿金？

7．如何理解合同义务的移转的效力？

8．合同权利义务终止的法定情形有哪些？

9．什么是合同的解除？合同解除包括哪些种类？

10．如何理解合同终止的效力？

第八章 建设工程合同概述

复习思考题

1．什么是建设工程合同？建设工程合同有哪些特点？

2．如何理解建设工程合同当事人的权利与义务？

3．建设工程合同分为哪几种类？

4．什么是建设工程施工合同？建设工程施工合同有什么特点？

第九章 实行建设工程合同示范文本制度自学篇

复习思考题

1．比较勘察合同示范文本一与文本二的相同点与不同点？

2．比较设计合同文本一与文本二的相同点与不同点？

3．施工合同文本的主要内容有哪些？

4．施工合同文件及解释顺序是如何规定的？

5．工程师的含义是什么？

6.发包人有哪些工作？

7．承包人有哪些工作？

8．工期顺延的情况有哪些？

9．隐蔽工程与中间验收是如何规定的？

10．关于安全施工有哪些规定？

11．合同价款支付方式有哪些？

12．质量保修书的内容有哪些？

第十章 与建设工程相关的合同

一、复习思考题

1．什么是建设工程监理合同？建设工程监理合同有什么特点？

2．建设工程监理合同示范文本由哪几部分构成？

8．什么是借款合同？借款合同有什么特点？

9．什么是租赁合同？租赁合同有什么特征？

10．什么是融资租赁合同？融资租赁合同有什么特征？

11．如何理解承揽合同？

14．如何理解保管合同及其特点？

第十一章 建设工程合同管理

一、复习思考题

1．我国建设工程合同管理有哪些特征？

第一，建设工程项目的完成是一个渐进的过程。

第二，由于工程价值量大，必然导致合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大。

第三，工程合同变动较为频繁，这是工程合同管理遇到的又一个难题和特点。

第四，现代工程合同管理工作极为复杂。第五，合同风险大。

2．建筑企业合同管理制度主要有哪几种？

一、建筑企业内部合同预签制度

二、建筑企业内部的审查、批准制度

三、严格保护、保管企业印章制度

四、检查和奖励制度

五、完善合同统计考核制度

六、建立合同管理评估制度

七、推行合同管理目标制度

八、建立合同管理质量责任制度

第十二章 建设工程合同的谈判、签订与审查

一、复习思考题

1．建设工程合同审查主要从哪几个方面进行？

1审查建设工程合同是否符合有效条件2审查建设工程合同有无效力待定情况

3审查建设工程合同的主要内容4审查建设工程合同中有无免责及限制对方责任问题 第十三章 建设工程合同的风险管理

1、风险，是指一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的一种状态。

2．风险如何控制与转移？

（一）风险的控制

1．重视合同谈判，签订完善的施工合同2．加强合同履行管理，分析工程风险

（二）转移风险

转移风险包括相互转移风险和向第三方转移风险。转移工程项目风险有如下措施：

1．推行索赔制度，相互转移风险。在合同履行中，推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。

2．向第三方转移风险。向第三方转移风险包括推行担保制度和进行工程保险。推行担保制度是向第三方转移风险的一种有法律保证的做法。我国《担保法》内规定有五种担保方式，在建设工程施工阶段以推行保证和抵押两种方式为宜。工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险，造成经济损失时，业主和承包商可以向保险 公司索赔，以获得相应的赔偿。

3．什么是担保？担保是为了保证债务的履行、确保债权的实现，在人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律制度。

4、担保有哪些法律特征？

1．担保具有附随性特征，又称为从属性2．条件性

3．相对独立性。尽管担保具有从属性，但其亦相对独立于被担保的债权。

5．担保方式有哪些？保证、抵押、质押、留置、定金五种

招标方：以银行保函的形式担保；投标方以履约保证金或银行保函担保。

5．什么是保证？保证的方式有哪几种？

保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

一般保证是指保证人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。

6．哪些组织不能做保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关

（3）学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体。

7．什么是抵押？

抵押是指债务人或第三人不转移财产占有将该财产作为债权担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

哪些财产可以抵押？

（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；

（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；

（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

（6）依法可以抵押的其他财产

8．依法不能抵押的财产有哪些？

（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）依法不得抵押的其他财产。

9．什么是质押？质押有哪几种类？

质押，是指债务人或第三人转移财产(动产)或权利的占有，将之作为债权担保。

质押可分为动产质押与权利质押；可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；依法可以质押的其他权利。

10．工程保险的含义是什么？

工程保险是指在工程项目建设的整个过程中，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病的商业保险行为。

工程保险特点：1为转移不可预见的不确定风险而经保险人与投保人合意，确立保险合同。2合同存在的独立性。保险合同不受保险人和投保人之间其他合同关系的影响而独立存在。3保险的发生与否的不确定性。4 金钱偿付性。根据被保标的不同，保险可以分为财产保险和人身保险。两者均以金钱形式偿付。5保险的不可追偿性。

第十四章 建设工程施工合同索赔一般原理

一、复习思考题

1．什么是索赔？索赔具有哪些特征？

索赔是当事人在实施合同过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同当事人提出给予赔偿或者补偿要求的行为。

施工索赔的特征1．索赔的双向性2．索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

3．索赔是单方行为

2．试分析索赔的程序包括哪几个方面内容？

（一）承包人提出索赔要求

（二）工程师审核索赔报告

（三）确定合理的补偿额

（四）发包人审查索赔处理

（五）承包人是否接受最终索赔处理

第十五章工程项目的工期与费用索赔

一、复习思考题

1、是分析工期延误的原因有哪些？（承包商延误有哪些）

1．施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象。

2．质量不符合合同要求而造成的返工。

3．资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误。4．开工延误。5．劳动生产率低。6．承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。

2、承包商可以索赔的费用一般包括哪几个方面？一是人工费。二是设备费。三是材料费。四是保函手续费。五是贷款利息。六是保险费。七是利润。八是管理费

第五篇：招投标及合同管理-复习题2010

一、单选题

1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）方式。

A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。

2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。

A、5；B、7；C、10；D、20。

3、建设工程项目的招标一般应采用（）的方式。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。

4、在下列几种情形中，（）工程项目经批准可以进行邀请招标。

A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；

C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。

5、在下列情形中，（）的投标文件应视为废标。

A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；

C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。

6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并标明排列顺序。

A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。

7、开标地点应为（）。

A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；

C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。

8、中标人的投标应当符合（）。

A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；

B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；

C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。

D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

9、中标人应当由（）确定。

A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。

10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（）。

A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；

C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。

11、招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。

A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。

12、在邀请招标的程序中（）。

A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。

13、投标人投标，可以是（）。

A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；

B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；

C、投标人以低于成本价报价竞标；

D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。

14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10；B、30；C、20；D、56。

15、投标担保，招标人可以在（）要求投标人提交投标保证金。

A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。

16、投标人在（）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；

C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；

D、招标文件规定的投标有效期终止之前。

17、投标人串通投标行为是（）。

A、投标人以行贿的手段谋取中标；

B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；

C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。

D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。

18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（）的组成部分。

A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。

19、合同的标的是合同关系的（）。

A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。

20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。

A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。

21、工程合同的付款分（）阶段进行。

A、2；B、3；C、4；D、5。

22、工程合同的付款可分为（）。

A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；

C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。

23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料

24、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书

25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础

重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。

A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担

C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担

26、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调

27、（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。

A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比

28、招标公告是一种（）

A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同

29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）

A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包

30、在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）

A、允许投标单位补充填写B、视为废标

C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书

32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会

二、多选题

1、建设工程招标应具备的条件是（）。

A、招标人已经依法成立；

B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；

C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；

E、发布了招标公告。

2、建设工程的招标方式有（）。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。

3、在下列情形中，（）投标文件应视为废标。

A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；

C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；

D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。

4、招标公告应当载明（）等事项。

A、招标人的名称和地址；B、招标项目的性质和数量；

C、招标项目实施地点和时间；D、获取招标文件的办法；

E、投标人的名称、地址及违约责任。

5、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。

A、技术标书；B、投标人须知；C、合同主要条款；D、设计图纸，技术标准；

E、评标标准和方法。

*

7、详细评标的内容包括（）。

A、确定评价方法；B、备选标的的确定；

C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；

D、决定投标有效期可否延长；E、投标偏差。

8、属于评标报告的内容有（）。

A、基本情况和数据表；B、评标委员会成员名单；C、开标记录；

D、废标情况说明；E、施工组织设计的编制。

9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（）。

A、招标范围；B、招标方式；C、发布招标公告的媒介；

D、招投标须知；E、商务和技术标书。

10、合同谈判的主要内容包括（）。

A、合同的形式；B、合同的标准；C、技术要求，技术规范和施工技术方案；

D、关于合同价格条款；E、关于完善合同条件的问题。

11、合同的标的是合同的（）。

A、客体；B、最基本的要素；C、当事人权利和义务共同指向的对象；

D、标底；E、发包方的目标。

12、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：

A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量

C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工

E、仲裁机关要求停止施工

13、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期

相应顺延：()。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D、设计变更和工程量增加

E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

14、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）

A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销

D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务

15、《合同法》规定合同无效的情形有（）

A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定

17、有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会

B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C、标书情况汇总表与标书相关内容不符

D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴

E、数据和文字清晰

18、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）

A、具有项目法人资格(或者法人资格)

B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；

C、有从事同类工程建设项目招标的经验

D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员

E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

19、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。

A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目

20、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括()等。

A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书

21、施工分包合同的当事人为（）。

A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方

22、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天

D、工程量变化和设计变更、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时E