安徽省2016年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试题

第一篇：安徽省2016年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试题

安徽省2016年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程

合同的概念及分类考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。

A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力

2、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回

B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半

C．随期中支付的签发，逐月按比例退回 D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回

3、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

4、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同

D．监理服务合同

C．设计委托合同

D．工程施工合同

5、保证合同的当事人是__。①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门 A．①②④ B．②④ C．②③④ D．①④

6、在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是__。A．投入 B．产出 C．反馈 D．纠正

7、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。A．销售收入是销售量的线性函数

B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低 C．销售收入与销售量之间成线性比例关系 D．只生产单一产品，且生产量等于销售量

8、石灰土基层碾压后检查平整度和标高控制的原则是__。A．宁高勿低、宁刨勿补 B．宁低勿高、宁刨勿补 C．宁高勿低、宁补勿刨 D．宁低勿高、宁补勿刨

9、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

10、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。A．纵缝、横缝、工作缝 B．胀缝、横缝、缩缝 C．胀缝、缩缝、工作缝 D．纵缝、胀缝、工作缝

11、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。A．确认权 B．变更权 C．委托权 D．监督权

12、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

13、第一次工地会议，必须在__举行。A．合同签订后 B．监理进场前 C．工程开工前 D．工程开工后

14、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。A．根据建设项目的具体情况进行编制

B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件

C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用 D．结合专用条件进行编制

15、当承包人对监理工程师的指令有异议时，应当将有关事宜书面通知监理工程师并__。

A．精心继续组织施工，执行监理工程师作出的每一项此类决定 B．放慢施工速度，等待有利于自己的新指令的到来 C．不执行自己认为有异议的指令

D．为避免损失扩大，在新指令到来之前停止施工

16、施工阶段的环境保护监理内容是__。A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

17、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。A．200cm B．200mm C．100mm D．100cm

18、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关

19、对路基的基本要求是具有足够的__。A．压实度、平整度、强度

B．强度、水温稳定性和整体稳定性 C．刚度、稳定性

D．标高及合格的几何尺寸

20、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12

21、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

22、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

23、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。A．没有 B．不能 C．一定 D．可能

24、技术规范和其他技术资料2份。A．28 B．35 C．42 D．49

25、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。A．业主批准

B．监理工程师批准

C．监理工程师审查并取得业主批准 D．业主审查并取得监理工程师批准

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费

B．为安装工程使用的承包人的机器、设备

C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用

E．业主或承包人在工地上的其他财产

2、路基几何尺寸的构成要素有__。A．压实度 B．宽度 C．平整度 D．边坡坡度 E．饱和度

3、流水作业网络计划和流水作业横道图计划的不同参数有__。A．工作最早开始时间 B．总工期 C．总时差

D．工作最迟开始时间 E．工作之间的时间间隔

4、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级

D．路面结构类型 E．当地温度

5、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。A．SMA B．粗粒式 C．中粒式

D．细粒式和砂粒式

6、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。A．严格责任原则 B．以补偿性为原则 C．过错原则

D．违约金、定金并用原则

E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任

7、公路基本造价由__构成。A．概、预算总金额 B．建筑安装工程费

C．大型专用机械设备购置费 D．税金

E．回收金额

8、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度（）。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

9、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

10、下列融资方式筹集的资金，属项目资本金的包括__。A．发行股票 B．发行债券 C．银行贷款 D．保留盈金

E．政府预算内资金

11、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

12、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费

E．机械设备的进出场费

13、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

14、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

15、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

16、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料

C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

17、公路施工环境保护监理的主要任务包括__。A．环境达标监理 B．水土保持监理 C．环境监测

D．地表水环境监理 E．环保工程监理

18、按定额的使用要求可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．时间定额 E．产量定额

19、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

20、工程计量的依据是__。A．施工方所报已完工程量 B．质量合格证书或签证

C．工程量清单前言和技术规范 D．工程结算价格规定

E．批准的设计图纸文件及工程变更签证

21、根据交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，保留金的处理方式不应是__。

A．在签发移交证书后立即全部退还

B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还 C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还

D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

E．在签发缺陷责任期终止证书后退还部分保留金

22、下列费用不属于建筑安装工程间接费的是__。A．承包商短期贷款利息净支出 B．承包商汇兑净损失

C．承包商支付的金融机构手续费 D．建设期贷款利息 E．工人工资

23、因__造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A．承包人经总监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按时提供图纸 E．隐蔽工程施工质量不合格返工

24、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

25、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

第二篇：2017年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：建设工程合同的概念及分类模拟试题

2017年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：建设工程

合同的概念及分类模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

2、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 3、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

4、竣工决算是指__。

A．建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用 B．竣工验收时业主与承包商的结算

C．甲乙双方签定的建筑安装工程承包合同终结的凭证 D．业主与承包商的最终决算

5、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

6、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。A．暂定金额 B．动员预付款 C．保留金 D．计日工

7、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。A．运输损耗费 B．操作损耗费 C．仓储损耗费 D．包装材料费

8、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当__。

A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

9、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。A．凭证法 B．断面法

C．分项计量法 D．均摊法

10、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A．抽提法 B．筛分法 C．蜡封法 D．滴定法

11、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产工人工资性津贴 C．职工养老保险

D．生产工人基本工资

12、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

13、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。A．15 B．20 C．28 D．30

15、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。A．盈亏平衡分析法 B．敏感性分析 C．概率分析

D．不确定性分析

16、合同双方当事人必须严格按照合同规定的标的履行各自应尽的义务，称之为__。

A．全面履行 B．部分履行 C．实际履行 D．条件履行

17、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑。A．20 B．24 C．18 D．12

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、路基土压实度试验应由__。

A．承包商自检，报驻地监理工程师认可批准 B．监理试验室检查认可，报驻地监理工程师备案

C．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可，驻地监理工程师批准 D．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可

20、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

21、智力、精神健康状况不相适应的合同必须经法定代理人追认 A．①②③ B．②③④ C．①④⑤ D．③④⑤

22、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人双方 D．监理工程师

23、根据新的财务制度，土地使用权属于__。A．固定资产 B．无形资产 C．递延资产 D．流动资产

24、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

25、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

2、公路工程定额的特点包括__。A．科学性 B．复杂性 C．系统性

D．相对稳定性 E．群众性

3、经济合同是指__相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议。

A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民

E．个体工商户农村承包经营户

4、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

5、下列各项中，对内部收益率指标产生影响的因素是__。A．原始投资 B．现金流量 C．计算期

D．设定折现率 E．标准折现率

6、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约

C．非承包商责任的暂时停工

D．承包商负责的风险发生导致工期延长

7、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

8、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目

C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目

9、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

10、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

11、价格调整一般采用__。A．票证法 B．凭证法 C．公式法 D．估价法 E．均摊法

12、下列属于工程计量依据的是__。A．工程量清单和技术规范 B．质量合格证书

C．承包商所报已完工程量 D．设计图纸文件 E．合同条件

13、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

14、基层施工前，监理工程师应检查的内容有__。A．施工人员数量

B．混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求

C．路用原材料

D．混合料配合比设计试验报告 E．试验路段施工与总结报告

15、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制，即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算，以确定下一施工阶段__，周而复始直至合龙成桥。A．拉索张拉量值 B．主梁线型、高程 C．索塔位移控制量值 D．施工气温20℃内

16、合同成立的有效条件包括__。A．合同主体资格合格 B．内容合法

C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证

E．必须经过主管部门登记批准必须经过担保

17、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日

18、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

19、以下费用中属于资金筹集成本的费用有__。A．股票发行手续费 B．股票发行广告费 C．银行贷款利息 D．债券发行代理费 E．支付股东红利 20、__等要素着手。A．工作水平B．材料 C．设备 D．方法 E．环境

21、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

22、当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包商共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包商没有采取措施避免或减少损失的部分

23、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有__。A．监理工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B．承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C．对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

D．若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

24、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法

25、基本建设项目按其建设性质分为__。A．新建项目 B．扩建项目

C．固定资产改建项目 D．重建项目 E．续建项目

第三篇：贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试题

贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。A．同时履行抗辩权 B．代位权 C．撤销权

D．不安抗辩权

2、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产。A．业主

B．监理工程师 C．承包人 D．国家

3、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

4、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

5、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。A．报价 B．能力

C．资历、信誉

D．规模和经济实力

6、价值工程的核心是__。A．提高价值 B．功能分析 C．降低成本 D．方案创造

7、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。A．工程量清单中所列的工程量 B．计量的数量 C．图纸工程量 D．变更部分的工程量

8、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。A．2 B．3 C．4 D．5

9、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

10、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系

B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 C．专业工作队数等于施工过程数

D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

11、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构

12、在筑堰之前，应做的准备工作是__。

A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净 B．砌筑可替代的挡土墙

C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护 D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作

13、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划

14、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。A．合同价格 B．结算价格 C．预期价格 D．评比价格

15、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主共同 D．承包人和业主均不

16、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。A．较小 B．较大

C．与针入度无关

17、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。A．7 B．14 C．28 D．30 18、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

19、联营体投标时，其联营体的资质应__。A．以联营体成员中资质较低者为准 B．以联营体成员中资质较高者为准 C．由业主确定

D．由上级主管部门确定 20、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。

A．人民法院

B．政府的建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．质量监督机构

21、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。A．项目设计

B．编制项目建议书 C．项目招标

D．项目可行性研究

22、乙、丙，所有方案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利用资本18万元，项目有关数据见下表，(P/A，10%，10)=6.145。则最优方案为__。A．方案

B．初始费用(万元)C．年现金流量(万元)D．甲 E．10 F．1.7 G．乙 H．6 I．1.3 J．丙 K．8 L．1.6

23、公路工程概算定额中不包括以下__。A．桥梁工程 B．沿线设施 C．临时工程 D．附录内容

24、价值工程的核心是__。A．系统分析 B．方法分析 C．技术分析

D．功能与成本进行系统分析和不断创新

25、应用广。A．酒精燃烧法 B．比重法 C．烘干法

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工 B．由于现场正常气候导致的必要停工

C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工 D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工 E．施工现场发生施工质量事故导致的停工

2、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式

3、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

4、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著

C．浸水后承载力很小 D．颗粒大

5、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

6、__、橡胶伸缩缝等。A．钢板伸缩缝 B．琉璃伸缩缝

C．梳状钢板伸缩缝 D．加厚尺板伸缩缝 E．挡板伸缩缝

7、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。A．中期支付 B．最终支付 C．清单支付 D．合同支付 E．前期支付

8、按照现行的公路工程质量检验评定标准，石方路基的交工验收检查项目主要有__。A．弯沉

B．压实度、纵断高程 C．中线偏位、平整度 D．宽度、横坡度、边坡

9、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

10、下列属于国民经济评价参数的有__。A．行业基准收益率 B．影子价格 C．影子汇率 D．官方汇率 E．社会折现率

11、浇筑大跨径拱圈(拱肋)的主要方法有__。A．移动支架逐跨施工法 B．分环(层)分段浇筑法

C．分环多工作面均衡浇筑法 D．斜拉扣挂分环连接浇筑法

12、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有__。A．开展监理业务前向监理人支付预付款

B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C．免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D．与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E．将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

13、以下哪种不属于路基的地下排水设施__。A．急流槽 B．跌水 C．涵洞 D．暗沟

14、经济合同是指__相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议。

A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民

E．个体工商户农村承包经营户

15、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

16、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压 E．初期养护

17、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

18、公路建设工程质量的特性主要表现在__。A．适用性 B．耐久性 C．安全性 D．可靠性 E．全面性

19、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。A．关税

B．国外购置价 C．国外运杂费 D．途中保险费 E．增值税 20、对建设项目进行财务评价时，常用的动态评价指标包括__。A．财务净现值 B．财务内部收益率 C．动态投资回收期 D．投资利润率

21、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

22、拱桥常用的施工方法有__。A．有支架施工 B．缆索吊装施工 C．斜吊式悬臂施工 D．转体施工

23、法人产生的形式有__。

A．依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而产生的机关和社会组织 B．经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业 C．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门组织

D．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体

E．地方政府自主成立的组织

24、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

25、工程量清单的优点是__。A．管理简单 B．适应性强 C．保密性好 D．竞争性强 E．保险性好

第四篇：建设工程转包的概念及相关规定

一、建设工程转包的概念及相关规定

1，定义。建设工程转包，是指承包单位承包建设工程，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

2，形式。根据转包的方式，转包可以分为承包单位将其承包的全部建设工程直接转包给第三人（非法转包）和承包单位将其承包的全部工程通过肢解后，以分包的名义转包给他人（违法分包）。

两者只是形式的不同，但并无实质的区别，其本质均是转包人不履行原合同中全部的建设工程任务，而由转承包人实际完成全部的建设工程任务。

3，法律特征。第一，转包人将合同权利与义务全部转让给转承包人，转承包人与原合同发包人之间建立了新的事实合同关系；第二，转包人不履行建设工程合同全部义务，不履行施工、管理、技术指导等技术经济责任；第三，转包人对转承包人的履行行为承担连带责任。

二、建设工程转包的表现形式及认定

1，名为挂靠实为转包。认定：其一，实际施工方不具备施工资质条件或在资质范围外进行施工；其二，合同约定的施工单位与现场实际施工方之间无产权关系；其三，合同约定的施工单位与现场实际施工方之间无统一的财务管理；其四，合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人员之间无合法的人事调动、任免、聘用以及社会保险关系；其五，合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会保险关系；其六，合同约定的施工单位向现场实际施工的单位收取了不应当收取的费用（管理法）。

2，名为内部承包实为转包。一般表现为以总包单位的名义对外承揽工程，总包单位的下属分公司或子公司或者包工头以个人名义与总包单位签订一份内部承包协议，总包单位只收取管理费，并不直接参与工程项目的实际施工和对质量、安全生产的统一管理。其一，总包单位—分公司模式，由于分公司是总公司的一个分支机构，没有独立的法人资格，其权利与义务均由总公司来承担，该模式并不是《合同法》《建筑法》意义上的转包，只是公司内部的分工。其二，总包单位—子公司模式，由于子公司具有独立的法人资格，因为该种所谓的内部承包实际上属于转包。其三，总包单位—包工头模式，关键是看该包工头的身份是否为施工单位员工，两者是否具有劳动关系。如确为施工单位员工，则认定承包协议为内部承包协议，否则视为转包合同。

第五篇：2015年下半年山东省公路造价师基础理论与法规：申请与审批考试题

2015年下半年山东省公路造价师基础理论与法规：申请与

审批考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。A．营业税

B．第三方责任险 C．施工设备保险费 D．城市建设维护税

2、喷射混凝土时湿法混合料拌制后的坍落度在__范围之内。A．8～12cm B．5～10cm C．7～12cm D．6～12cm

3、竣工结算的核心内容和重要组成部分是 A．工程竣工图

B．建设项目及财务决算 C．工程造价对比分析 D．新增固定资产价值

4、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。

A．建设项目概况表 B．交付使用财产总表 C．竣工财务决算表

D．竣工财务决算审批表

5、业主选定指定分包商的基本原则是__。A．必须保护承包商合法利益不受侵害 B．保证业主的工程质量 C．保证投资减少

D．与业主有合作关系的承包商

6、基本建设项目投资的最高限额为__。A．投资估算 B．批准的概算 C．施工图预算 D．工程标底

7、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。A．与土的共同作用 B．本身材料的强度 C．自身的重量 D．以上都不对

8、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

9、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

10、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法

B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理 C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法

D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法

11、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。A．两种 B．三种 C．四种 D．五种

12、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)规定，建筑安装工程费包括__。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

13、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。A．施工人员已进场施工

B．已提供履约押金或履约保函

C．承包商已签订材料、设备的采购合同 D．承包商购买的材料、设备已进场

14、下列合同中，免责条款有效的是__。A．造成对方人身伤害的

B．因故意造成对方财产损失的

C．因一般过失造成对方财产轻微损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的

15、__施工时，应严格控制各工序材料温度。A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面板 C．半刚性基层 D．无结合料基层

16、招标文件中投标须知是为了__。A．指导投标人正确报价 B．避免投标人中标后拒签合同 C．避免泄漏标底 D．进行资格预审

17、净现值率是净现值与__的比值。A．投资总额 B．投资现值 C．投资年值 D．投资未来值

18、施工阶段的环境保护监理内容是__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

19、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

20、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。A．如定金合同有效，主合同必有效 B．如主合同无效，定金合同必无效 C．如定金合同无效，主合同必无效 D．如主合同有效，定金合同必有效

21、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

22、下列选项中，可以作为保证人的有__。A．医院

B．消费者协会 C．股份有限公司

D．企业法人的分支机构但未经法人书面授权

23、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

24、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。A．15 B．20 C．28 D．30

25、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。

A．根据本工程的设计提供的预计工程量 B．根据投标要求估算的报价工程量 C．合同履行过程中完成的实际工程量 D．工程结账依据的结算工程量

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列属于项目融资实施程序的是__。A．融资决策分析 B．投资决策分析 C．融资谈判 D．融资的执行 E．签订融资合同

2、公路工程设计阶段，设计质量控制的依据包括__。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范、规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

3、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

4、桩基础根据施工方法不同可分为__。A．钻孔桩 B．沉入桩 C．挖孔桩 D．钢板桩

5、等额支付现值公式应满足的条件是__。A．支付期每期间隔相等 B．每次支付金额相等 C．每次支付金额可以不等 D．支付期每期间隔可以不等

E．第一次支付在期末，以后每次支付均在期末

6、不计提折旧的固定资产范围包括__。A．不需用固定资产

B．以融资租赁方式租入的固定资产 C．以经营租赁方式租入的固定资产 D．已提足折旧但继续使用的固定资产 E．因修理停用的固定资产

7、费用索赔成立的基本条件为__。A．承包人提交索赔报告 B．索赔事实真实，资料齐全 C．索赔费用在合同中未被包含

D．承包人人员设备确进场，且无法另行安排 E．承包人利润受到损失

8、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

9、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。A．严格责任原则 B．以补偿性为原则 C．过错原则

D．违约金、定金并用原则

E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任

10、公路基本造价由__构成。A．概、预算总金额 B．建筑安装工程费

C．大型专用机械设备购置费 D．税金 E．回收金额

11、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

12、套用概算定额应当注意__。A．定额项目的综合内容 B．核对施工图工程内容 C．定额单位

D．工程量计算规则 E．核算工程数量

13、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

14、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。A．设计工作深度 B．工期长短

C．质量要求的高低 D．工程复杂程度 E．施工单位的要求

15、以下属于高级路面的有__路面。A．沥青贯入式 B．水泥混凝土 C．热拌沥青碎石 D．整齐块石

16、项目经济评价常用的风险分析方法有__。A．投资回收期法 B．盈方平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

17、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法

18、审查施工图预算的重点应放在__。A．概算单价套用是否正确 B．工程数量计算是否准确

C．各项取费标准是否符合现行规定 D．预算单价套用是否正确

19、下列关于《企业财务通则》的说法正确的是__。A．《企业财务通则》是企业财务制度体系中最基本最高层次的政策规范 B．《企业财务通则》适用于中华人民共和国境内的所有企业 C．《企业财务通则》是对我国传统的企业财务制度的科学总结 D．《企业财务通则》统一了我国不同企业的财务制度 E．《企业财务通则》适用于具有法人资格的我国境内企业

20、路基挡墙砌体较长时，应分层分段砌筑，分段位置应设在（）。A．沉降缝处 B．伸缩缝处

C．两相邻工作段高差1～2m处 D．两相邻工作段高差≥50cm处 E．石料与预制块相邻处

21、第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的__进行的保险。A．本工程除外的财产的损失或损害

B．业主和承包人雇员除外的人员的死亡或伤残所负责任 C．业主财产损害及人员伤害 D．承包人财产损害及人员伤害

E．除业主和承包人之外的其他第三人的行为所造成工程及施工人员的损害

22、免除违约责任的条款有__。A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害

D．货物的自然损耗

E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约

23、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的__控制。A．投资 B．进度 C．质量 D．安全 E．成本

24、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A．项目前期工作 B．项目实施阶段内容 C．项目建设方的工作业绩 D．项目营运状况 E．项目运作方式

25、下列关于年实际利率说法正确的有__。A．当计息期数m＝1，实际利率＝名义利率 B．当计息期数m＝1，实际利率＜名义利率 C．当m越大，年实际利率越大 D．当m越大，年实际利率越小 E．当m越小，年实际利率越大