第一篇:2017年上半年浙江省监理工程师合同管理:竣工验收的条件试题
2017年上半年浙江省监理工程师合同管理:竣工验收的条
件试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员 B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员 C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员 D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员
2、施工时对基础工程量增加的费用,应计入。A:涨价预备费 B:基本预备费 C:企业管理费 D:现场管理费
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、见证取样不涉及行为。A:施工方 B:见证方 C:试验方 D:设计方 E:工程保险金
4、某进口设备装运港船上交货价为200万美元,国外运费为10万美元,国外运输保险费为6.5万美元,外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85,则该进口设备的到岸价为万元人民币。A:1435.00 B:1460.08 C:1483.03 D:1505.27 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定,建安工程造价中的利润包含在中。A:分部分项工程费 B:其它项目费 C:措施项目费 D:规费
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标,综合评标法不需要考虑因素。
A:投标价 B:交货期 C:运输费 D:寿命残值 E:专业监理
7、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。动态的价值性指标是。A:投资回收期 B:净年值
C:总投资收益率 D:内部收益率
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、当采用匀速进展横道图比较法时,如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧,则该端点与检查日期的距离表示工作__。A.实际少花费的时间 B.实际多花费的时间 C.进度超前的时间 D.进度拖后的时间
9、下列关于开标、评标和定标说法错误的是。
A:招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标 B:邀请所有投标人派代表参加 C:评标由建设行政主管部门负责
D:招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人
E:工程保险金
10、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时,项目监理机构应。A:提出一个暂定的价格,作为临时支付工程款的依据 B:不予签发付款凭证 C:下达停工通知
D:暂不签付变更项目的工程款,未变更部分工程款照常签付 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、在质量管理体系认证过程中,如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后,认为不符合规定要求,则认证机构应__。A.拒绝申请单位的申清 B.要求申请单位重新申请
C.要求申请单位作必要的补充或修改 D.延期对申请单位的认证
12、工程投资额以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。A:30万元 B:50万元 C:100万元 D:200万元 E:工程保险金
13、设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足的需要。A:控制概算 B:编制招标文件 C:施工图设计
D:非标准设备制作 E:专业监理
14、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人情形属于没有进行实质性相应,其投标将被否决。
A:按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足 B:按照招标文件要求逐页签字 C:投标人业绩超出招标文件的要求 D:有法定代表人的签字和盖章 E:专业监理
15、下列编制设备安装工程概算的算式中,不属于概算指标法的是。A:设备安装费=设备安装工程量×预算单价 B:设备安装费=建筑面积×单位面积安装费 C:设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费 D:设备安装费=设备台数×每台设备安装费 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是。
A:担保发包人能够按期支付工程进度款
B:发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C:表明发包人与承包人合作的诚意
D:防止承包人擅自变更、终止施工合同 E:专业监理
17、资金成本的筹资费包括__。
A.委托金融机构代理发行股票的代理费
B.使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利 C.向股东支付的红利 D.向债权人支付的利息
18、极差的作用是。
A:用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值 B:反映数据变异程度的特征性 C:表示数据的相对离散波动程度 D:表示数据的代表性 E:工程变更单
19、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B.所有工程文档都要向城建档案馆移交
C.移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章 D.移交在工程完工后的3个月内
20、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定,当工程量偏差超过时,发承包双方可以调整合同价款。A:5% B:10% C:15% D:20%
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开,使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。A:工作的时序性 B:职责分工的严密性 C:工作目标的确定性 D:权责一致性 E:工程保险金
22、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题,叙述正确的是。
A:监理工程师对施工进度计划的审查或批准,解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B:尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见,但施工进度计划一经监理工程师确认,即当视为合同文件的一部分
C:B项被视为合同文件的一部分,不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据 D:强制干预承包单位的进度安排,或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料,是监理工程师应尽的职责 E:自我评定
23、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是。A:评标的工作量大 B:选择中标人的范围广 C:评标时间长 D:招标费用高 E:专业监理
24、在质量数据特征值中,可以用来描述离散趋势的特征值是。A:总体平均值 B:样本平均值 C:中位数 D:变异系数 E:工程变更单
25、在下列监理单位中,监理单位的类别按照组建方式划分的是__。A.全民所有制监理单位 B.合作监理单位 C.专业监理单位 D.甲级监理单位
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、《建设工程安全生产管理条例》的立法目的是__。A.维护建筑市场秩序
B.保证建筑工程质量和安全 C.促进建筑业健康发展 D.加强建设工程安全生产监督管理 E.保障人民群众生命和财产安全
2、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A:对拟建项目进行市场调查和预测 B:编制投资估算
C:编制与审查设计概算 D:评标定标
E:协助业主与承包商签订承包合同
3、【例6·多选题】成倍流水施工的特点。
A:相同施工过程的流水步骤相等,且等于流水节拍 B:专业施工队数大于施工过程数 C:施工段之间没有空闲时间
D:同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E:施工过程数大于施工段数
4、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有。A:不可抗力 B:承包人的违约
C:施工机械发生故障 D:发包人延迟提供材料 E:提供图纸延误
5、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A:工程建设强度 B:建设工程复杂程度 C:建设工期长短
D:监理单位的业务水平
E:项目监理机构的组织结构和任务职能分工
6、下列施工单位报验的项目中,不使用“报验申请表”报验的有。A:工程竣工 B:隐蔽工程 C:分项工程 D:工程材料 E:工程设备
7、在建设工程风险对策中,预防损失的具体措施有__。A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.管理措施 E.合同措施
8、在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有。A:投标人提供投标保函
B:中标人提供担保公司出具的履约保证书 C:发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D:发包人提供的在建工程留置权担保 E:承包人提交的预付款保函
9、总监理工程师下达开工令的前提条件有。A:设计交底和图纸会审已完成
B:施工组织设计已由总监理工程师签认 C:管理及施工人员已到位 D:主要工程材料已落实 E:工程款已下发
10、下列工程中,其工程档案不需移交城建档案管理部门,暂由建设单位保管的有__。
A.改建工程 B.停建工程 C.扩建工程 D.缓建工程 E.修缮工程
11、下列双代号网络计划时间参数计算式正确的有。A: B: C: D: E:
12、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是__。A.承担基本设计 B.承担详细设计
C.承担全部或绝大部分设计 D.承担投标估价 E.承担概念设计
13、掌握和运用建设程序,是监理人员__的要求。A.科学、公正监理 B.业务素质 C.职业准则 D.监理义务 E.监理职责
14、基本预备费等于__之和乘以基本预备费率。A.固定资产投资方向调节税 B.设备工器具购置费 C.建设工程其他费 D.建筑安装工程费 E.建设期利息
15、工程总承包模式下工程监理委托方式优点主要有。A:有利于业主选择承包方 B:有利于控制工程进度 C:建设单位的合同关系简单 D:组织协调工作量小 E:有利于质量控制
16、建设项目董事会的职权包括__。A.负责筹措建设资金 B.负责提出开工报告
C.负责控制工程投资、工期和质量 D.负责生产准备和培训人员
E.负责提出项目竣工验收申请报告
17、组织平行施工时,如果按专业成立专业工作队,则其特点有__。A.各工作面按施工顺序同时组织施工
B.不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C.各施工段同时开展相同专业的施工 D.施工现场的组织管理较复杂 E.实质是有节奏流水施工
18、【例5·多选题】根据现行规定,在以下进口设备抵岸价格的构成要素中,以到岸价(CIF价)为计算基数的有。A:外贸手续费 B:进口关税 C:增值税 D:消费税
E:海关监管手续费
19、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。A:组建项目监理机构、编制管理规划 B:组织设计招标或方案竞赛
C:编制设计任务书,确定质量要求和标准 D:优选设计单位,配合业主签订设计合同 E:审核设计工作组织与任务分工
20、对建设工程投资进行全方位控制时,应注意的主要问题有。A:认真分析建设工程及其投资构成的特点 B:根据各项费用的特点选择适当的控制方式 C:对投资、进度、质量目标进行协同控制 D:强调建设工程早期控制的重要性 E:抓主要矛盾、对投资控制有所侧重
21、为了有效地控制工程建设的设计进度,可以把各阶段设计进度具体化,属于分解的分目标的是。
A:把初步设计时间目标分解为方案设计时间目标和初步设计时间目标
B:把施工图设计时间目标分解为基础设计时间目标,结构设计时间目标,装饰设计时间目标及安装设计图时间目标
C:技术设计时间目标分解为经济技术时间目标和应用技术时间目标 D:准备设计工作目标分解为申报目标和可行性研究目标
E:结构设计目标分解为柱结构设计,偏心受压柱、轴心受压柱、楼板结构设计等
22、在进口设备的交货方式中,采用装运港船上交货价(FOB)时,属于卖方责任的是__。A.负责租船 B.负责支付运费
C.负责办理出口手续 D.提供出口国政府的签证 E.负责办理保险
23、材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有。A:双方签订的采购合同 B:施工合同对材料的要求 C:合同约定的质量标准
D:合同未约定的推荐性质量标准 E:双方当事人共同封存的样品
24、下列关于流水施工的说法中,反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A:专业工作队数大于施工过程数 B:各个施工段上的流水节拍相等 C:有的施工段之间可能有空闲时间
D:各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E:相邻施工过程的流水步距不尽相等
25、建设工程合同管理的基本方法包括。A:严格执行建设工程合同管理法律法规 B:普及相关法律知识,培训合同管理人员 C:设立合同管理机构,配备合同管理人员 D:建立合同管理目标制度 E:推行合同专用文本制度
第二篇:2017年上半年浙江省监理工程师合同管理:合同解除模拟试题
2017年上半年浙江省监理工程师合同管理:合同解除模拟
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是。A:工期索赔 B:工程变更索赔
C:合同中默示的索赔 D:意外风险索赔 E:专业监理
2、下面关于CM合同的说法错误的是。A:CM合同属于管理承包合同
B:代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C:依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同,分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D:风险型CM合同,其承包商应非常熟悉施工工艺和方法 E:专业监理
3、招标项目的中标人确定后,招标人对未中标投标人应做的工作是。A:通知中标结果并退还投标保证金 B:通知中标结果,但不退还投标保证金 C:不通知中标结果,也不退还投标保证金 D:不通知中标结果,但退还投标保证金 E:专业监理
4、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A:发包人 B:承包人 C:设计人 D:监理单位 E:专业监理
5、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款,均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%,每季度计息一次;乙银行贷款年利率12%,每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后,其借款的年实际利率为。A:11.00% B:11.46% C:12.00% D:12.36%
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制,其中是核心内容。A:项目法人负责制 B:招标投标制 C:工程监理制 D:合同管理制 E:专业监理
7、下列内容不属于合同协议书中应明确填写的内容。A:签约合同价 B:合同工期 C:质量标准
D:争议解决方法 E:专业监理
8、某人以8%单利借出15000元,借款期为3年,收回后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出,借款期限为10年,此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A:3.3568 B:3.4209 C:3.5687 D:3.6589 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、监理月报报送建设单位时间,一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。A.5天 B.7天 C.5~7天 D.10天
10、下列关于质量风险导致损失的表述中,正确的是__。A.质量风险只会增加返工费用,不会造成工期延误损失 B.质量风险只会增加返工费用,不会造成第三者责任损失 C.质量风险既会造成工期延误损失,也会造成第三者责任损失 D.质量风险只会造成工期延误损失,不会造成第三者责任损失
11、《中华人民共和国建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程.可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担。A:主要责任 B:法律责任 C:全部责任 D:连带责任 E:工程保险金
12、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A:职务代理 B:指定代理 C:法定代理 D:委托代理 E:专业监理
13、下列不属于注册监理工程师业务范围的是。A:工程监理 B:工程施工
C:工程经济与技术咨询 D:工程招标与采购咨询 E:工程保险金
14、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是。A:社会**影响施工进度 B:恶劣气候影响施工安全 C:地震灾害导致施工暂停
D:图纸设计错误导致的工程返工 E:专业监理
15、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是。
A:工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预测,宜采用可调价格合同
B:业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
C:采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
D:设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同 E:专业监理
16、下列单位中,属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A:材料供应商和设备供应商 B:设备供应商和政府部门 C:政府部门和社会团体 D:社会团体和材料供应商 E:工程保险金
17、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A:高大模板工程 B:浅基坑工程 C:大爆破工程 D:脚手架工程 E:专业监理
18、监理人收到承包人变更报价书后的天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。A:7 B:14 C:15 D:28 E:专业监理
19、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时,监理单位应先签发。A:监理通知单 B:工程暂停令 C:整改通知 D:工程变更单 E:工程变更单 20、监理工程师控制物资供应进度时,组织编制的物资供应招标文件的内容不包括。A:图纸
B:规定的投标书格式 C:分包条件
D:包装及运输方面的要求 E:自我评定
21、由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按计算。A:台班单价 B:台班折旧费 C:台班人工费 D:台班维护费
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、委托监理合同法律关系的客体是__。A.监理工程 B.监理服务 C.监理规划
D.监理投标方案
23、根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是。A:人为干扰
B:不利于施工的气候条件 C:图纸未标明的地下障碍物
D:与业主提供资料不一致的不良地质条件 E:专业监理
24、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A:煤炭 B:铁路 C:邮政
D:商品住宅 E:工程保险金
25、负责具体质量管理体系的建立工作。A:领导班子 B:领导小组 C:职能小组 D:执行小组 E:工程变更单
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、在施工进度计划的调整过程中,压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A.增加劳动力和施工机械的数量 B.改进施工工艺和施工技术 C.采用更先进的施工机械 D.改善外部配套条件 E.采用工程分包方式
2、按照施工合同示范文本的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人有权__。A.将工程直接收归已有
B.与发包人协议将该工程折价 C.自行将该工程卖给他人
D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程拍卖的价款优先受偿
3、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示,该计划表明。
A:工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B:工作4-5与工作6-7的总时差相差 C:工作3-7的总时差与自由时差相等 D:工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E:工作1-3的总时差与自由时差相等
4、需要进行国民经济评价的项目是__。A.盈利能力明显的项目 B.偿债能力强的项目 C.基础设施项目
D.外部效果非常显著的项目 E.公益性项目
5、根据《建筑法》,建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括__。A.已经取得规划许可证 B.拆迁完毕
C.已经确定建筑施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施 E.建设资金已经落实
6、工程网络计划资源优化的目的是。A:资源均衡利用条件下的最短工期安排 B:资源有限条件下的最短工期安排 C:工期最短条件下的资源均衡方案 D:工期固定条件下的资源均衡方案
E:工期最短条件下总费用最低的资源配置方案
7、建设投资由等组成。A:设备及工、器具购置费 B:流动资金
C:建筑安装工程费 D:工程建设其他费 E:预备费
8、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A:外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B:一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C:供生产企业研究开发用的样品样机
D:产品生产商优惠供货时,优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品 E:供产品维修用的零件及部件
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定。分部分项工程费中的人工费包括生产工人。A:劳动保险费
B:因气候影响的停工工资 C:培训期间的工资 D:劳动保护费
E:病假在六个月以内的工资
10、监理工程师在目标控制中采取的合同措施有__。A.严格按合同规定审核结算报告并付款 B.在拟订合同条款时注意严密性和全面性
C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式 D.分析不同合同之间的相互联系和影响 E.落实合同管理的机构和人员
11、下列建设工程监理组织协调方法中,不具有合同效力的有。A:会议协调法 B:交谈协调法 C:书面协调法 D:访问协调法 E:情况介绍法
12、下列费用中,属于建安工程造价措施费的有。A:二次搬运费 B:夜间施工费 C:总承包服务费 D:已完工程保护费 E:施工排水费
13、固定节拍流水施工的特点是()。
A.只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B.所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C.相邻施工过程的流水步距相等
D.各施工段同时开展相同专业的施工 E.同一时间内将会有多个专业队施工
14、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时,应遵循的基本原则有。A:综合效益的原则
B:公平、独立、诚信、科学的原则 C:权责一致的原则
D:监理单位法人负责制的原则 E:严格监理,热情服务的原则
15、为满足要求工期,在对工程网络计划进行工期优化时应。
A:在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B:按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C:在满足资源限量的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案 D:在缩短工期的同时,尽可能地选择对质量和安全影响小,并使所需增加费用最少的工作
E:在满足资源需用均衡的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案
16、下列施工过程中,作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。
A:混凝土构件预制 B:基础混凝土浇筑 C:建筑材料运输 D:砂浆预制 E:主体结构工程
17、重点审查法审查施工图预算时,重点审查的对象是__。A.工程量大或造价高的项目 B.补充定额 C.编制依据
D.定额中的单价是否合理 E.取费基础
18、下列有关确定变更价款的做法,正确的有。A:变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B:工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C:确定的价款报送造价管理部门备案
D:工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准 E:承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额
19、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外,还有其自身的特点,其表现在。
A:其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程,并且贯穿在该实施计划系统的始终
B:可以随时进行分解和综合
C:不同层级的网络计划,应该由不同层级的进度控制人员编制 D:层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E:不同层级的网络计划,由一个人负责编制,因此达到统一
20、根据《建设工程质量管理条例》中的相关规定,建设单位办理工业工程验收备案应提交的材料有__。A.工程竣工验收备案表 B.住宅质量保证书 C.工程竣工验收报告
D.施工单位签署的工程质量保修书 E.住宅使用说明书
21、《建设工程施工合同范本》的附件包括__等。A.协议书 B.通用条款
C.工程质量保修书 D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
22、【例2.多选题】下列属于要约失效的情形的有。A:要约人依法撤销要约
B:接受要约的通知到达要约人
C:承诺期限届满,受要约人未做出承诺 D:受要约人对要约的内容做出实质性变更
E:要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
23、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A.业主直接送达 B.工程师直接送达 C.工程师代表直接送达 D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
24、管理层次是指从组织的最高管理者到最基层的实际:工作人员之间的等级层次的数量,一般可分为__。A.领导层 B.决策层 C.协调层 D.执行层 E.操作层
25、某工程项目时标网络图如下所示,则()d。A.工作A B.工作B C.工作C D.工作E E.工作F
第三篇:浙江省2017年监理工程师考试《合同管理》:仲裁试题
浙江省2017年监理工程师考试《合同管理》:仲裁试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、建设工程目标控制中,在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A.施工单位 B.监理单位 C.项目经理 D.监理工程师
2、项目监理机构的总监理工程师代表,应处于__。A.决策层 B.协调层 C.操作层 D.执行层
3、第一次工地会议应在__举行。A.开工时 B.开工后
C.总监理工程师下达开工令之时 D.总监理工程师下达开工令之前
4、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,__合同约定的工期。A.只能在范围内压缩 B.与其协商 C.不得压缩 D.不得延长
5、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序。A.监理工程师 B.监理员
C.技术负责人 D.总监理工程师
6、在委托监理合同实施中,监理单位应给总监理工程师充分的授权,这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A.权责一致
B.总监理工程师负责制 C.严格监理,热情服务 D.公正、独立、自主
7、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。A.矩阵制 B.直线职能制 C.职能制 D.直线制
8、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制,按控制的主体划分,政府属于工程质量控制的__。A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体
9、第三方担保在风险对策中属于__。A.保险转移 B.非保险转移 C.风险回避 D.损失控制
10、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位,则该建设单位将被处__的罚款。
A.50万元以上100万元以下 B.30万元以上50万元以下 C.30万元以上80万元以下 D.40万元以上80万元以下
11、采用代理型CM模式时,CM单位是业主的__。A.监理单位 B.咨询单位 C.承包单位 D.伙伴单位
12、技术标准与规范,对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查,审查工作由__进行。A.建设行政主管部门 B.监理单位 C.质量监督站
D.施工图审查机构
13、建立最终的风险清单应采用__。A.风险调查法 B.专家调查法 C.流程图法 D.经验数据法
14、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有__特点。A.隐蔽性 B.波动性
C.影响多样性 D.影响复杂性
15、在建设工程质量特性中,__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性 B.耐久性 C.可靠性 D.安全性
16、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A.监理单位技术负责人 B.监理单位行政负责人 C.政府建设行政主管部门 D.总监理工程师
17、监理实施细则的作用主要在于__。A.指导工程监理全面实施
B.发挥工程监理的“施工图”作用 C.起监理工作“初步设计”作用 D.承接监理任务
18、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解,就是考虑了建设工程__的不同风险。A.进度目标 B.实施不同阶段 C.施工阶段 D.季节变化
19、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查 C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性
20、加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明__。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系 B.进度目标与投资目标之间存在对立关系 C.进度目标与质量目标之间存在对立关系 D.进度目标与质量目标之间存在统一关系
21、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理,视委托监理合同的__来决定。A.实施阶段 B.性质 C.范围 D.规定
22、建设工程风险的特点之一是__。
A.风险因素的发生概率小,风险事件的发生概率大 B.风险因素的发生概率大,风险事件的发生概率小 C.风险因素和风险事件的发生概率均较大 D.风险因素和风险事件的发生概率均较小
23、在工程施工各方不了解工程,不清楚现场的实际情况下,采用__可能是一个相当有效的协调方法。A.交谈协调法 B.书面协调法 C.访问协调法 D.情况介绍法
24、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。A.监理大纲 B.监理规划
C.监理实施细则 D.监理目标
25、在组织结构中,如果组织缺乏足够的__,将会使组织在运行时陷入无序状态。A.管理层次 B.管理跨度 C.管理部门 D.管理职能
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、采用排列图法进行工程质量控制统计分析,考虑a~f这6种影响因素,影响频数分别为: a为350,b为30,c为:100,d为70,e为400,f为50。下列说法正确的是__。A.a因素是次要因素 B.b因素是一般因素 C.c因素是次要因素 D.d因素是次要因素 E.e因素是主要因素
2、在实际应用中工程造价就是指工程价格,即建成一项工程预计或实际在()等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。A.土地市场 B.设备市场 C.人才市场
D.技术劳务市场 E.承包市场
3、工程变更的要求可能来自()。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位
E.建设行政主管部门
4、监理大纲的作用是__。
A.为今后开展监理工作提出监理方案 B.指导监理机构全面开展监理工作 C.为监理单位承揽监理业务服务 D.编写监理规划的直接依据
E.具体指导监理各专业开展监理实务作业
5、监理工程师对施工图审核的主要原则有()。A.是否符合业主对初步设计的要求 B.安全可靠性、经济合理性是否有保证,是否符合工程总造价的要求 C.设计深度是否符合设计阶段的要求
D.是否对初步设计进行了全面合理的优化 E.是否满足使用功能和施工工艺的要求
6、b、c三点所提供的信息是()。A.A B.B C.C D.D
7、工程建设其他费用由()构成。A.土地使用费
B.与建设项目有关的费用
C.与未来企业生产和经营活动有关的费用 D.应急费 E.暂列金额
8、质量数据的收集方法有__。A.等距抽样 B.二次抽样 C.全数检验
D.随机抽样检验 E.分层抽样
9、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A.有关部门的审批意见和设计要求
B.生产技术是否先进,能否达到预计的生产规模 C.工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D.建设法规、技术规范和功能要求的满足程度
E.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况
10、建筑工程概算审查的主要内容包括()。A.工程量的审查
B.采用的定额或指标的审查 C.概算文件组成的审查 D.各项费用的审查 E.材料预算价格的审查
11、在业主的风险中,当()项的情况发生时,承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C.由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D.除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E.由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
12、在建设工程施工阶段,当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时,通常采取的技术措施有__。A.采用更先进的施工方法
B.增加劳动力和施工机械的数量 C.改进施工工艺和施工技术 D.改善劳动条件
E.采用更先进的施工机械
13、标底价格的编制步骤包括__。A.准备工作 B.收集编制资料 C.计算标底价格
D.结合投标报价确定标底终价 E.审核标底价格
14、我国现行建筑安装工程费用中,应计入企业管理费的项目有()。A.财务费 B.工会经费 C.脚手架费 D.劳动保险费 E.住房公积金
15、某工程单代号网络计划图如下所示,下列选项中正确的是()。A.工作A的EF为2d B.工作D的FF为2d C.工作C的EF为2d D.工作B的EF为1d E.计算工期为8d
16、在与项目建设有关的其他费用中,属勘察设计费的有()。A.勘察费 B.设计费
C.可行性研究费
D.项目建议书编制费 E.研究试验赞
17、限额设计控制工作的内容包括__。A.重视初步设计的方案选择
B.配合施工单位,制定合理的施工计划,确保投资不被突破 C.加强设计变更管理 D.加强合同管理
E.严格控制施工图预算
18、某工程单代号网络计划图如下,下列选项正确的是()。A.工作A的EF为2天 B.工作D的FF为2天 C.工作C的EF为Z天 D.工作B的FF为1天 E.计算工期为8天
19、工程项目竣工决算的内容是()。A.竣工结算书
B.竣工财务决算说明书 C.竣工财务决算报表 D.竣工工程平面示意图 E.工程造价比较分析
20、在保修期内,由于施工单位的原因,项目出现了质量问题,原施工单位又不能及时检查修理,影响了使用,造成了一定的损失,业主对此__。A.可以另行委托其他施工单位进行维修,其费用由原施工单位负责 B.不能另行委托其他施工单位,但可就造成的损失提出索赔 C.不仅可以另行委托其他施工单位,还应就造成的损失提出索赔
D.处理完原施工单位质量问题后,如预留的保修费用有所剩余,至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位
E.因原施工单位在保修期内严重违约,保修关系应予解除,剩余的保修费用不再结付给施工单位
21、对工程网络计划进行优化,其目的是使该工程__。A.资源强度最低 B.总费用最低
C.资源需用量尽可能均衡 D.资源需用量最少
E.计算工期满足要求工期
22、非节奏流水施工的特点包括()。
A.各专业工作队不能在施工段上连续作业 B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等 D.专业工作队数小于施工过程数 E.有些施工段之间可能有空闲时间
23、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A.勘察设计单位项目负责人 B.质量监督机构负责人
C.施工单位技术、质量部门负责人 D.业主代表 E.专业工程师
24、建设工程质量不仅关系到(),而且关系到人民群众生命财产的安全。A.工程的进度 B.工程的投资 C.工程的适用性 D.工程的结算
E.建设项目的投资效果
25、质量控制点是施工质量控制的重点,()应作为质量控制点的对象。A.隐蔽工程 B.主体工程
C.施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E.基础工程
第四篇:浙江省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》:仲裁试题
浙江省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》:仲裁
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、【例1·单选题】根据现行规定,人工费是指用于支付的各项费用。A:施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员 B:施工现场的所有工作人员
C:从事建筑安装工程施工的生产和管理人员 D:从事建筑安装工程施工的生产工人 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、关于目标分解结构与组织分解结构的说法,正确的是。
A:目标分解结构较细、层次较少,而组织分解结构较粗、层次较多 B:目标分解结构较粗、层次较少,而组织分解结构较细、层次较多 C:目标分解结构较粗、层次较多,而组织分解结构较细、层次较少 D:目标分解结构较细、层次较多,而组织分解结构较粗、层次较少 E:工程保险金
3、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是的规定。
A:施工合同中关于进度控制条款 B:施工合同中关于变更条款
C:工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款 D:工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款 E:专业监理
4、依据有关“建筑工程—切险”的规定,下列描述中正确的是。A:投保人和被保险人是保险合同的当事人
B:保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程
C:发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D:保险合同的有效期至工程保险期满为止 E:专业监理
5、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。A:服务性 B:科学性 C:独立性 D:公平性 E:工程保险金
6、综合评估法可以较全面地反映。A:投标人的素质 B:投标人的财务状况 C:投标人能力的高低 D:投标人的分包计划 E:专业监理
7、下列对于应急费的阐述,正确的是。
A:包括未明确项目的准备金和不可预见准备金
B:不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长 C:不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D:未明确项目准备金是用来补偿估算的误差 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、资格预审的目的不包括。A:排除不合格的投标人 B:提高招标工作效率 C:避免无效投标
D:降低招标人的招标成本 E:工程保险金
9、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土),在5个施工段上组织固定节拍流水施工,流水节拍为3天,要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土,该工程的流水工期为天。A:29 B:26 C:24 D:23 E:自我评定
10、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保方式是__。A.定金 B.留置 C.抵押 D.质押
11、工程监理文件资料组卷方法及要求中,文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是。
A:请示在前、批复在后 B:印本在前、定稿在后 C:主件在前、附件在后
D:同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开 E:工程保险金
12、关于下列说法正确的有。
A:施工段的数目应等于专业队的数目最理想 B:施工段的数目应大于专业队的数目最理想 C:施工段的数目应小于专业队的数目最理想 D:施工段的数目的确定与专业队数目没有关系 E:自我评定
13、按单位产量占用流动资金的比例估算是属于。A:扩大生产能力估算法 B:扩大项目估算法 C:扩大指标估算法
D:扩大工程资金估算法
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时,需向政府提交。A:项目申请报告 B:项目建议书
C:可行性研究报告 D:开工报告 E:工程保险金
15、监理单位监控设计进度的工作是。A:建立健全设计技术经济定额 B:编制设计总进度计划 C:核查分析设计图纸进度
D:组织设计各专业之间的协调配合 E:自我评定
16、某建设工程有X、Y、Z三项风险事件,发生概率分别为:=10%,=15%,=20%,潜在损失分别为:=18万元。=10万元,=8万元,则该工程的风险量为万元。A:1.5 B:1.6 C:1.8 D:4.9 E:工程保险金
17、下列工作中,属于建设工程进度调整过程中实施内容的是。A:确定后续工作和总工期的限制条件 B:加工处理实际进度数据 C:现场实地检查工程进展情况 D:定期召开现场会议 E:自我评定
18、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项施工方案可由组织编制。A:专业分包单位 B:劳务分包单位 C:设计单位 D:监理单位 E:工程保险金
19、【例1·单选题】工程建设活动中,形成工程实体质量的决定性环节是阶段。A:工程设计 B:工程施工 C:工程决策
D:工程竣工验收 E:工程变更单 20、【例3·单选题】某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款。A:经乙签字的均无效,全部由甲重新确认 B:经甲确认的有效,甲不予确认的无效 C:经乙签字的全部有效
D:需委托造价管理部门确定 E:专业监理
21、建设工程档案是指__。
A.在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B.建设工程中各种文件的总称 C.建设工程中的文件档案资料
D.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
22、【例1.单选题】下列应当公开招标的是。
A:受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择 B:采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C:技术复杂、有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择 D:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 E:工程保险金
23、监理工程师调出所在监理单位,从事其他非监理工作,如想在五年内调回再参加监理工作,需要办理__手续,才能上岗监理。A.重新参加监理工程师资格考试
B.向本地区或部门注册机关重新申请注册 C.重新进行监理工程师资格考试和注册 D.人事调动
24、经济效益费用比,表明项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。A:1 C:=1 D:不能确定大小
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、下列不属于工程监理企业专业资质级别的是。A:甲级 B:乙级 C:丙级 D:丁级
E:工程保险金
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、建筑安装工程费中的人工费包括。A:因气候影响的停工工资 B:生产工人津贴补贴
C:生产工人学习期间的工资
D:因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E:在业主修改设计影响的停工工资
2、合同履行过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行__的义务。A.抗辩 B.通知 C.合作 D.协助 E.保密
3、下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有。A:延误发放施工图纸 B:延误移交施工现场
C:施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D:施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E:依据工程师提供的错误数据导致的放线错误
4、下列选项中,属于建设工程进度控制计划体系的有。A:建设单位的计划系统 B:勘察单位的计划系统 C:设计单位的计划系统 D:施工单位的计划系统 E:材料供应单位的计划系统
5、在双代号网络计划中,下列说法正确的是__。A.本工作前面的工作是紧前工作 B.本工作后面的工作是紧后工作
C.以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作 D.以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作 E.以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作
6、监理规划中,监理工作的目标应包括__。A.工期控制目标 B.工程风险控制目标 C.工程质量控制目标 D.工程合同管理目标 E.工程造价控制目标
7、根据《建筑工程监理规范》规定,下列属于专业监理工程帅职责的是__。A.审查和处罚工程变更
B.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 C.做好监理日记和有关的监理记录
D.负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证 E.负责本专业监理工作的具体实施
8、大中型建设项目竣工财务决算报表包括__等。A.建设项目概况表
B.建设项目竣工财务决算审批表 C.建设项目全部投资现金流量表 D.建设项目自有资金流量表 E.建设项目竣工财务决算表
9、监理现场监督检查的方式有__。A.旁站 B.资料审查 C.巡视 D.验收 E.平行检查
10、下列属于招标控制价的审查内容的是。A:编制依据是否正确 B:清单列项是否齐全 C:费用表格是否规范 D:承包范围
E:各费用的计算基础是否正确
11、【例4·多选题】工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为。
A:工作的自由时差一定不会超过其相应的总时差
B:工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 C:工作的自由时差有可能超过其相应的总时差
D:工作的自由时差有可能超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 E:工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔
12、对于的建设工程,采用CM模式进行管理,尤其能体现该模式的优点。A:设计变更可能性较大
B:由承包商承担工程建设大部分风险 C:不宜采用公开招标或邀请招标 D:时间因素最为重要
E:因总的范围和规模不确定而无法准确定价
13、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。
A:施工作业的时间安排
B:各施工阶段准备采用的施工方案 C:各阶段准备投入的人员和设备数量 D:分包商施工各阶段的安排计划 E:指定分包商施工各阶段的安排计划
14、依据《合同法》规定,__的合同属于无效合同。A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立 C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立
15、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为__。A.只减少1名招标人代表
B.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家 C.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家 D.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家 E.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
16、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),安全文明施工费包括。
A:环境保护费 B:临时设施费 C:施工降水费 D:二次搬运费
E:冬雨季施工增加费
17、财务评价的基本报表有()。A.财务现金流量表 B.资金来源与运用表 C.损益与利润分配表 D.外汇平衡表 E.借款偿还计划表
18、下列有关《建设工程监理规范》中监理基本表式的表述正确的是。A:施工单位报审、报验用表(B类表)共有12个
B:施工组织设计或(专项)施工方案报审表(表B.0.1)均不需要建设单位审批 C:监理通知回复单(表B.0.9)一般可由原发出《监理通知单》的专业监理工程师核查签认,重大问题可由总监核查签认
D:工程临时或最终延期报审表(表B.0.9)由总监理工程师签发,签发前应征得建设单位批准同意
E:分包单位资格报审表(表B.0.4)由施工单位报送监理单位,专业监理工程师签署意见即可
19、FIDIC施工合同条件规定,业主应承担的风险包括__。A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B.业主提供的设计不当造成的损失 C.战争
D.有毒气体污染 E.气候条件影响
20、根据注册内容的不同,监理工程师的注册形式分为__。A.变更注册 B.恢复注册 C.个人注册 D.初始注册 E.续期注册
21、《建筑工程一切险》规定保险公司承担保险责任的范围包括__的损失。A.外力引起的电气装备 B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E.气温变化造成精密仪表
22、在质量数据统计分析中,反映数据离散趋势的特征值包括。A:算术平均值 B:标准偏差 C:极差 D:样本中位数 E:变异系数
23、按照适用范围,建设工程定额分为。A:国家定额 B:地区定额 C:行业定额 D:基础定额 E:企业定额
24、《建设工程安全生产管理条例》的立法目的是__。A.维护建筑市场秩序
B.保证建筑工程质量和安全 C.促进建筑业健康发展
D.加强建设工程安全生产监督管理 E.保障人民群众生命和财产安全
25、对于估算工程量单价合同,下列说法正确的有。
A:要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更 B:适用于工期紧迫、急需开工的项目
C:适用于工程项目内容、经济指标一时不能明确的项目
D:当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围,允许对单价进行调整 E:可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的风险
第五篇:2017年浙江省监理工程师考试《合同管理》:申请撤销裁决试题
2017年浙江省监理工程师考试《合同管理》:申请撤销裁决
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、根据《建设工程监理规范》,第一次工地会议纪要由负责起草,并经与会各方代表会签。A:建设单位 B:施工单位
C:项目监理机构 D:总监理工程师 E:工程保险金
2、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款,其月供为2850元,月利率为6.25‰,则该贷款的实际年利率为。A:7.5% B:7.56% C:7.71% D:7.76%
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计,必要时项目监理机构可与建设单位协商,组织有关专业部门和专家会审,提出意见后由签发审查意见。A:总监理工程师
B:监理单位技术负责人 C:专业部门负责人 D:会审专家组组长 E:工程变更单
4、在工程建设的阶段,需要做到投资、质量、进度三者协调统一。A:可行性研究 B:项目决策 C:勘察设计 D:施工
E:工程变更单
5、同一风险由不同的人识别,结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有。A:主观性 B:个别性 C:复杂性 D:不确定性 E:工程保险金
6、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准,情节严重的,吊销执业资格证书,不予注册。A:1年内 B:5年内 C:8年内 D:终身
E:工程保险金
7、【例1·单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目.下列项目可以不进行招标。
A:总投资额2000万元。但是单项施工项目合同估算价为250万元 B:关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元 C:使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元 D:需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元 E:专业监理
8、在定量评价建设工程风险时,首要工作是__。A.风险损失的衡量 B.风险衡量 C.风险控制 D.风险回避
9、在固定总价合同的执行过程中,发包方应对合同总价做相应调整的情况是。A:工程量减少5% B:水泥价格上涨3% C:出现恶劣气候 D:工程范围变更
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、某被告人又聋又哑,受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人,法院应当:
A.允许当辩护人 B.允许当翻译人
C.既允许当辩护人又允许当翻译人 D.都不允许
11、【例2·单选题】下列不属于项目监理机构组织协调方法。A:会议协调法 B:交谈协调法 C:书面协调法 D:访问协调法 E:工程保险金
12、项目管理的主要任务是在对项目的目标进行控制。A:项目决策阶段 B:项目设计阶段 C:项目实施阶段 D:项目验收阶段 E:自我评定
13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔,是按照进行的分类。A:索赔目的 B:索赔起因
C:索赔的合同依据 D:索赔事件的性质 E:专业监理
14、用价值工程原理进行设计方案的优选,就是要从多个备选方案中选出的方案。A:功能最好 B:成本最低 C:价值最高 D:技术最新
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、建设工程项目设备材料采购招标,对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的,一般采用进行评标。A:最低投标价法 B:综合评标法 C:综合评估法 D:评标价法 E:专业监理
16、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在支付或扣除。A:竣工结算
B:下一次进度款中 C:本次进度付款中 D:以上都不正确 E:专业监理
17、《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。A:1年 B:2年 C:3年 D:5年
E:工程保险金
18、为了控制物资供应进度,监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。
A:根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B:提出物资供应分包方式及分包合同清单 C:组织编制物资供应招标文件
D:提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E:自我评定
19、在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。A:方案设计文件 B:初步设计文件 C:施工图设计文件 D:设计概算文件 E:专业监理
20、Partnering模式中,共享工程项目实施所产生的有形效益包括。A:费用降低
B:避免争议和诉讼的产生 C:工作积极性提高
D:承包单位社会信誉提高 E:工程保险金
21、某企业从银行贷款200万元,年贷款复利利率为4%,贷款期限为6年,6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为万元。A:243.33 B:248.00 C:252.50 D:253.06 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于。A:确定CM费
B:确定GMP的具体数额 C:确定计价原则 D:确定计价方式 E:工程保险金
23、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A:申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B:申请人变更注册申请表 C:申请人的工作调动证明
D:申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E:工程保险金
24、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题,叙述正确的是。
A:监理工程师对施工进度计划的审查或批准,解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B:尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见,但施工进度计划一经监理工程师确认,即当视为合同文件的一部分
C:B项被视为合同文件的一部分,不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据 D:强制干预承包单位的进度安排,或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料,是监理工程师应尽的职责 E:自我评定
25、下列关于监理工程师注册规定的表述中,正确的是()。A.初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请
B.注册有效期满需继续执业的,应在有效期满 1周前,提出延续注册申请 C.在注册有效期内变更执业单位时,应办理变更注册手续,变更注册有效期为3年
D.每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括等抵押合同。A:正在建造的船舶 B:正在建造的建筑物 C:城市房地产 D:土地使用权 E:土地所有权
2、在施工进度计划的调整过程中,压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A.增加劳动力和施工机械的数量 B.改进施工工艺和施工技术 C.采用更先进的施工机械 D.改善外部配套条件 E.采用工程分包方式
3、下列关于我国现行工程变更价款的确定,正确的说法有()。
A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经总监理工程师确认后执行
B.工程变更价款需经监理工程师确定后执行
C.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款 D.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
E.业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时,项目监理机构应提出一个暂定价格,作为临时支付工程款的依据
4、工程总承包模式下工程监理委托方式优点主要有。A:有利于业主选择承包方 B:有利于控制工程进度 C:建设单位的合同关系简单 D:组织协调工作量小 E:有利于质量控制
5、组织流水施工时,划分施工段的原则是__。A.能充分发挥主导施工机械的生产效率
B.根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C.施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D.划分施工段只适用于道路工程
E.施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求
6、在建设工程施工阶段,当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时,通常采取的技术措施有__。A.采用更先进的施工方法
B.增加劳动力和施工机械的数量 C.改进施工工艺和施工技术 D.改善劳动条件
E.采用更先进的施工机械
7、关于建设工程档案资料管理职责的说法,正确的有。A:工程档案资料应随工程进展及时收集、整理
B:由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料 C:监理档案资料的管理由总监理工程师负责.并指定专人具体实施
D:分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责,立卷后及时移交建设单位 E:工程档案资料应分级管理,各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
8、某分部工程双代号网络图如下图所示,其作图错误表现为()。A.有多个起点节点 B.有多个终点节点 C.节点编号有误 D.存在循环回路 E.有多余虚工作
9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T50300—2001),工程施工检验批质量验收工作的内容包括。A:检验批的划分 B:资料检查
C:主控项目和一般项目检验 D:抽样方案设计并实施 E:质量验收记录
10、下列属于组织协调中交谈协调的是。A:面谈 B:专题会议 C:电话 D:通知书 E:网络
11、承诺应具备的条件是__。A.承诺只能向受要约人作出 B.承诺必须由受要约人作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出 E.承诺必须受法律约束
12、《建设工程监理规范》规定,监理员应当履行的职责有。A:负责专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证 B:在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作
C:担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 D:负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 E:做好监理日记和有关的监理记录
13、监理实施细则中,监理工作涉及的流程包括。A:开工审核工作流程 B:施工质量控制流程 C:监理规划编制流程
D:工程质量问题处理审核流程 E:隐蔽工程验收流程
14、某城市立交桥工程在组织流水施工时,需要纳入施工进度计划中的施工过程包括。
A:桩基础灌制 B:梁的现场预制
C:商品混凝土的运输 D:钢筋混凝土构件的吊装 E:混凝土构件的采购运输
15、以下对索赔的表述中,正确的是__。A.索赔要求的提出不需经对方同意 B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
16、【例5·多选题】某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如表4-2所示(双线条表示计划进度,粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展,则截止到第8周末。A:工作A已完成
B:工作B的实际进度拖后2周 C:工作C的实际进度正常 D:工作D尚未开始
E:工作E的实际进度正常
17、编制监理总进度计划的依据有。A:工程项目可行性研究报告 B:工程建设总进度计划 C:设计总进度计划 D:施工总进度计划
E:工程项目前期工作计划
18、下列选项中,属于建设工程进度控制计划体系的有。A:建设单位的计划系统 B:勘察单位的计划系统 C:设计单位的计划系统 D:施工单位的计划系统 E:材料供应单位的计划系统
19、与横道图相比,网络图具有以下主要特点。A:网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B:通过网络图时间参数的计算,可以找出关键线路和关键工作 C:通过网络图时间参数的计算,可以明确各项工作的机动时间 D:网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E:比横道图直观明了
20、有关实施见证取样的要求的说法中,不正确的是()。A.承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B.送验要有见证取样监理工程师的签字
C.试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D.见证取样的试验费用由建设单位支付
E.实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检
21、我国现行建筑安装工程费用中,应计入企业管理费的有。A:劳动保险费 B:工会经费 C:工程监理费 D:办公费 E:社会保障费
22、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有。
A:两个承包人出现施工干扰后的协调工作
B:因设计变更导致原定的监理期限到期后,需继续完成的监理工作
C:委托人因承包人严重违约解除施工合同后,对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认
D:应委托人要求,编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法
E:施工需要穿越公路时,应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续
23、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A:工期 B:质量 C:造价 D:进度 E:安全
24、下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定的有。A:是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定 B:必须按清单规定的方式进行工程价款的调整 C:必须按清单规定的方式进行价款支付 D:必须按清单规定的方式计算索赔金额 E:必须按清单规定的方式进行竣工结算
25、监理工程师应当履行的义务包括。
A:保证执业活动成果的质量.并承担相应责任 B:在规定范围内从事执业活动 C:不收受被监理单位的任何礼金
D:接受继续教育,努力提高职业水准
E:不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业