第一篇：汇报材料(湖南核工业建设公司)最后修改
山西柳林金家庄煤业有限公司 调整生产系统项目单项工程
质量认证汇报材料
尊敬的各位领导、各位专家: 大家好!我代表湖南核工业建设有限公司金家庄煤业项目部，对各位领导、各位专家的到来表示热烈的欢迎!同时也借此机会，向山西柳林金家庄煤业有限公司矿井调整生产系统矿建、安装项目工程在施工过程中，给予我们鼎力支持的建设单位、监理单位、设计单位的领导和同志们表示忠心的感谢!是你们的正确领导、认真负责、精心组织、大力支持、紧密协调、严格的制度管理和扎实的工作作风、使金家庄煤业项目工程在建设中形成了良好、和谐的工作氛围，使我们心往一处想，劲往一处使，共同保安全、保质量、保进度，圆满的完成了我公司承建的项目。下面我把我公司承建的矿建、安装工程建设情况汇报如下:
一、施工企业单位资质情况：
我公司营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证及税务登记证、年检记录都在有效期内，资质等级为矿山工程施工总承包壹级。
二、湖南核工业建设有限公司金家庄项目部组织机构：
我公司于2010年10月14日在山西省煤炭工业厅基建局进行了施工企业资质备案，并通过山西承启工程招标代理有限公司取得了承建山
西柳林金家庄煤业有限公司调整生产系统矿建、安装工程的中标通知书。授权委托书：由法人吴扬国委托于李化瑞为矿建、安装工程代理人。
项目经理：李化瑞，职称：工程师，专业：矿业工程，职业资格：一级建造师；
矿建项目技术负责人：高锦瑞，职称：工程师，专业：测量； 矿建项目安全负责人：李志锋，职称：工程师，专业：安全与通风； 矿建安全科长：李世超； 矿建质量科长：李丕瑶； 矿建技术科长：李鹏飞
安装项目技术负责人：高保平，职称：工程师，专业：采矿； 安装项目安全负责人：张剑云，职称：工程师，专业：采矿； 安装安全科长：李长鸣； 安装质量科长：郭江涛； 安装技术科长：高明耀
三、工程概况
山西柳林金家庄煤业有限公司位于山西吕梁柳林县城东南方向距县城约10km处的金家庄乡——双枣圪塔村一带。我公司与金家庄煤业有限公司签订了承建调整生产系统项目矿建、安装工程的施工合同。山西柳林金家庄煤业有限公司矿井设计生产规模为120万吨/年，我公司承建的矿建工程12个，分别为： 1、13盘区西翼辅助运输大巷，工程量1422m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。2、13盘区东翼辅助运输大巷，工程量676m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。3、13盘区西翼回风大巷，工程量375m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。4、13盘区东翼回风大巷，工程量472m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。5、13盘区西翼带式输送机大巷，工程量1532m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。6、13盘区东翼带式输送机大巷，工程量676m，为矩形断面，净宽3.5m、净高2.8m，喷浆厚度100mm,强度C20，锚网索喷支护。7、130401工作面运输巷，工程量1093m，为矩形断面，净宽3.5米、净高2.5米；巷道采用锚网索支护。8、130401工作面辅助运输巷，工程量1103m，为矩形断面，净宽3.5米、净高2.5米；巷道采用锚网索支护。9、130401工作面切眼，工程量183m，为矩形断面，净宽6米、净高2.5米；巷道采用锚网索支护。
10、无极绳绞车硐室，工程量113m，三个拱形断面：净宽5.2m，净高4m；净宽5.5m，净高4.15m；净宽2.0m，净高2.4m;喷浆厚度150mm,一个矩形断面：净宽3.5m，净高2.8m，喷浆厚度100mm；强度C20，锚网索喷支护。11、13盘区变电所，工程量60m，拱形断面：净宽3.6m，净高3.1m；净宽3m，净高2.8m；喷浆厚度400mm,砌碹混凝土强度C30，砌碹混凝土支护。12、13盘区辅助运输大巷铺轨，工程量2208m，油枕木，规格型号
为22kg/m。
我公司承建的安装工程20个，分别为： 1、13盘区带式输送机设备安装，工程概况: 胶带机型号DTL100/60/2*160、Q=600t/h、L=2324m、减速器型号B3SH型 2台、制动器；YWZ型 2台、一套控制设备、矿用隔爆型开关QBR-400 2台、QBZ-120型 1 台。2、4煤上山带式输送机巷设备安装，工程概况:胶带机型号DTL100/60/2*75、Q=400t/h、L=375m、减速器型号B3SH型 2台、一套控制设备、矿用隔爆型开关QBR-400 2台、QBZ-120型 1 台。3、13盘区辅助运输巷设备安装，工程概况: 无极绳设备SQ-80(110)型，一套绞车滚筒直径1.2m、最大静拉力80KN、牵引速度：1.7m/s、钢丝绳24.5NAT、6*19S+FC型、矿用隔爆型开关QBZ-200/N 2台。4、13盘区变电所 设备安装，工程概况: 矿用隔爆型高压真空配电装置PJG1-10 7台、PBG-10Y型 3台、BGP43-10型 1台、智能馈电开关KJZ5-630型 1台、KJZ5-400型 6台、BKDZ-400型 1台、干式变压器KBSG-630型 1台、KBSG-500型2台、照明综合保护装置ZBZ-8型1台。
5、贺家社场地通风机机房设备安装，工程概况: 主风机：BDK618-8-N024型，每台通风机配带2台隔爆型电动机，功率2*250KW，10KV供电，转速740r/min，配带2套JMB-4型风门绞车，安装KYN28A-12型开关柜13面，低压柜GCS-380/63型1面、GCS-220/15型 1面。6、130401工作面安装，工程概况: 采煤机：MG170/410-WD，1台工作面刮板SGZ630/400，1部液压支架ZZ4000/14/28型120架。7、130401工作面顺槽设备安装，工程概况:可伸缩带式输送机：DTL100/60/2*160S, 2*160KW，破碎机：XP-75 1台，转载机SZB730/75型1台，KJZ5-1500型矿用隔爆型组合开关2台，KBSGZY-630/10矿用隔爆移动变电站2台，选用BRW200/31.5型乳化液泵二个，组成泵站。其额定压力31.5MPa，BPW200/6.3型喷雾泵一台JD-1型调度绞车2台，矿用隔爆型开关QBZ-80型2台，QBR-400型开关2台.。8、13盘区动照网设备安装，工程概况:照明综合保护装置:ZBZ-8型4台、BZX-4型2台，敷设MYP-3*25+1*16mm²电缆4000米，敷设MZ-300 4*4 mm²型电缆5850米，安装照明灯具400盏，室外安装敷设电缆YJV22-1KV 3*35+1*16mm²电力电缆165m，YJV22-8.7/10KV3*50mm²高压电缆 330m。9、13盘区排水设备安装，工程概况: 安装2台矿用隔爆强排潜水电泵BQW-50-20/4型。
10、压缩空气站设备安装工程，工程概况: 在13盘区地面工业场地新增加1台SA120A型螺杆式空气压缩机，空气压缩机排气量21.0m3/min、排气压力0.75mpa、风冷式。11、13盘区给排水管网设备安装，工程概况: 安装DN50无缝钢管180m、DN40无缝钢管50m、DN25无缝钢管70m、Z41T-10型DN50闸阀1个、DN40闸阀1个、25闸阀1个、安装deUPvc双壁波纹管50m、de160双壁波纹管95m、110Upvc双壁波纹管13m、内外涂塑埋地DN25钢管110m、内外涂塑埋地DN100钢管9m。
12、贺家社场地压风管路设备安装，工程概况: 本设计内容包括安
装φ108×4无缝钢管175米，管理采用法兰连接。
13、贺家社场地10/0.4KV变电所设备安装，工程概况: 安装控制电缆450米、电力电缆200米、低压开关柜9台、安装变压器柜2台、高压开关柜14台。
14、贺家社场地副立井井架安装，工程概况: 钢结构制作、加工、焊接、螺栓连接、吊装，建筑高度为9.05m。
15、贺家社场地副立井井筒设备安装，工程概况: 安装CYS-6/1.5 600轨距井口手动摇台一台、防过卷装置、托管装置、铺板、防护栏、安全门、防撞木、钢丝绳罐道、重锤拉紧式钢丝绳罐道装置、BF型缓冲器、金属支持结构安装。
16、贺家社场地副立井提升机房设备安装，工程概况: 安装JK-2.5/30E提升机、TSG2500/15天轮、YZPE400L3-8型交流电机、GB8918-2006型钢丝绳、CD-10型电动葫芦起重装置。
17、贺家社场地生活污水处理站设备安装，工程概况: WSZ-A-8T/H一体化净水设备安装就位。
18、贺家社场地热风炉房设备安装，工程概况: 安装型号为HSL-WL-360 6T热风炉一台、KZH-4.2MW型360大卡换热器一台、7.5KW鼓风机一台、75KW主风机一台、SYC冲击水浴除尘器一套。
19、贺家社场地生活锅炉房设备安装，工程概况: 安装CSGL2.8-85/65-A(W)型常压采暖热水锅炉一台、5.5kw鼓风机一台、30kw引风机一台、0.55kw炉排减速机一台、1.1kw上煤机一台、双碱脱硫除尘器一台、2.2kw出渣机一台、2t/h全自动软化水设备一台、5号膨胀
水箱一座、15kw热水泵一台、7.5kw热水泵一台。20、35KV变电所设备安装，工程概况: 安装两台16000KVA电力变压器。
四、工程建设完成情况
我公司承建的矿建、安装项目工程2011年2月10日开工，2011年 12月20日竣工，2011年12月29日经吕梁地方煤矿建设工程质量监督站进行了质量认证，设计矿建单位工程12个，已竣工12个，竣工率100%，认证率100%，合格率100%；设计安装单位工程20个，已竣工19个，未完成1个（近收尾期），竣工率95%，认证率95%，合格率100%。设计总概算7716.28万元，实际完成6440.72万元，完成率84%；设计总工程量13574米，实际完成12834.6米，完成率95%；设计设备购安总概算3225.28万元，实际完成4460.5万元，完成率138%；设计设备购安总量160（台套），实际完成160（台套），完成率100%。
在矿建、安装工程建设中，建设单位按照实际施工情况向我项目部提出部分单位工程需变更的相关可行性施工方案，我项目部及时报与监理单位，且获得有关部门批准后向设计单位提出合理化建议，经设计单位及时派人员深入现场，与我三方相关人员协商讨论，达成一致意见，由设计单位对初步设计中部分设计内容作出了变更说明，以进一步完善了设计内容，并出具变更说明及图纸。主要变更说明如下：
㈠、变更的矿建单位工程：
1、根据13盘区为低瓦斯区域，采面顺槽布置为“一进一回”U型通风，初步设计书中130401工作面辅助运输巷和130401回风巷，按实际变更为一
条回风顺槽。
2、根据13盘区为U型通风系统属单巷掘进，以及11盘区为正常生产接替区域，变更说明设计中出现的以上联络巷、工作面横川各单位工程去除（或不列为单位工程）。
3、根据建设单位要求，我方按照无极绳绞车功率重新核算后，实际工作面运输顺槽与盘区辅助运输巷共用一台，能力可以满足要求，因此变更设计中13盘区三个无极绳绞车硐室单位工程一个单位工程。
4、根据矿井11、12盘区为正常生产接替工作面，按照实际工作面接替变更设计中11盘区110301（110304）工作面为12盘区120307工作面，但不列为单位工程。
5、变更说明设计中的110302工作面回风巷、带式输送机巷为11盘区正常生产接替区域，不列为单位工程。
6、变更说明设计中11盘区正常生产接替区域的无极绳绞车硐室，不列为单位工程。
㈡变更的安装单位工程：
1、变更设计中贺家社场地锅炉房安装锅炉型号DZL1-1.0-Aiii，为SGL28-8S/65.A型。
2、设计中贺家社场地生活污水处理站安装污水处理设备型号WSZ-7.5FB，变更为WSZ-A-87/H型。
3、无极绳绞车安装台数变更与上述矿建硐室单位工程个数一致。
4、设计中贺家社场地10KV变电所安装配电柜数量变更与实际施工中安装数量与图纸一致。
5、设计中贺家社场地副井绞车安装型号JK2.5/20E，变更为JK2.5/30E。经吕梁市煤炭工业局进行联合试运转验收，评价为矿井建设中所完工程质量符合国家行业规程、规范、标准的要求和设计要求。2012年1月16日经省基建局批准进入联合试运转，经过近一个月的联合试运转，各系统运行正常、设施安全可靠，通过试生产检验，该项目工程具备单项工程质量认证和竣工验收的条件。
五、工程项目管理
1、我项目部始终把“建用户满意工程”的思想贯穿于整个施工生产过程中，严格履行合同，进行全面控制，使各项指标顺利完成。我公司协调组织有技术基础的骨干，选择了具有丰富施工经验的项目经理和专业技术人才。
2、我项目部对施工队伍的管理：面对金家庄煤业有限公司项目工程施工时间紧、任务重等诸多实际困难，我项目部按专业、实力组建了各专业施工队伍，将施工任务计划层层分解，逐级管理，落实到位。
3、专业管理、责任到位、强化监督、严格考核。组建项目部后，项目部严格落实安全、质量、工期等考核办法，强化制度的约束，强化指导、检查、监督、考核，充分发挥各专业队伍的主观能动性，积极出主意，想办法，不等不靠，协助建设单位解决困难、按照项目部进度计划的要求，施工队严肃认真地制定实施安全、质量、工期、文明施工，保证措施和施工安全措施，并将作业计划逐级落实到个人。
六、工程质量目标控制情况
我项目部承建的上述12个矿建单位工程和20个安装单位工程，在
施工过程中，每月都组织对己完成的分部工程进行质量验收，工程均达到设计、合同要求，观感好，资料齐全完整，符合施工规范，确保建设单位安全投运。
l、工程质量目标的完成情况
山西柳林金家庄煤业有限公司矿井调整生产系统项目中，我单位承建的矿建、安装项目工程均己全部竣工，各工程的分项、分部工程施工质量符合设计要求和达到了相关施工质量验收规范标准，质量保证资料基本齐全，质量等级合格，工程施工达到施工合同约定的质量目标。
2.矿建及安装项目工程，在施工过程中未出现重大工程质量问题或质量事故。
七、工期控制情况
根据建设单位的工期要求，我项目部组织精干力量进行了细致调研，科学策划，研究分析施工图纸，编制周密的施工组织设计，优化队伍，忧化施工方案，对工程进行突击，创造条件，充分利用时间和空间，力争在保证质量的前提下，缩短工期。我项目部在施工过程中充分发挥自身优势，组织专业化的、经验丰富的、技术过硬的施工队伍，密切协调建设单位、监理单位和设计单位，将安全、质量、进度压力层层传递，确保施工的安全、质量、及施工进度。
提高施工队伍的战斗力，具有足够数量、胜任各自岗位工作能力的劳动力，是保证工期实现的基础;根据衔接计划要求，制定设备配置计划，设备到位时间表，确保施工设备如期到位。做好地质预测预报，为施工安全提供保障。采取切合实际的施工工艺，确保施工进度，图纸供应的
进度有明确计划;保证施工队伍的稳定和施工的有序进行。
八、安全质量保证措施
(一)安全生产对施工企业是非常重要的，我项目部严格落实“安全第一，预防为主”的方针，认真执行矿山安全法规;煤矿安全规程，有关规定及上级有关安全生产的指令文件。具体如下:
1、建立健全各级部门安全生产责任制，责任落实到人。
2、新入场的员工需进行公司、项目部和班级的三级教育。
3、各单位工程的施工安全技术措施有针对性，并逐级审查批准。
4、特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
5、建立定期检查制度，有时间，有要求，明确重点部位，查出隐患及时整改。
6、加强安全用电管理，使用符合矿井安全条件的完好的防爆电器设备，设置电气保护装置，电路敷设符合要求。
7、加强通风管理，正确合理的计算与分配风量、加强局扇和风筒的维护管理、风门及其他的通风构筑物的结构和设施符合要求、临时停工的地点不得停风等。
8、加大顶板管理和临时支护的管理，工作面严禁空顶、空帮作业。
9、加大施工安全投入，并配备足够数量的自救器。
(二)质量保证措施
我项目部采取的质量保证措施如下:
1、认真学习、严格执行煤炭部颁发的矿井建设标准、规范、工程质
量检验评定标准、合同及有关技术标准。
2、参加技术交底会，项目部的有关人员共同参加设计交底会，详细听取各方提出的问题及建议，熟悉有关内容。
3、审查施工组织设计，工程项目开工前，在项目部认真审核的基础上，上报专业监理工程师审查，符合要求的予以签证，同时报送建设单位，对审查中提出的问题及时修改，并督促落实。
4、对工程材料、配件进行质量控制。
5、对施工队的质量自控体系进行监督检查。
6、在工序作业和隐蔽作业的检查中，确认其质量符合要求后，才 允许进行下道工序。
7、定期或不定期检查施工队组的施工工序自检工作。
（三）现场文明施工情况
1、我项目部严格执行文明施工标准，施工现场设置牌版和醒目的安全标志。
2、大型材料分类、集中堆放，工程设施、设备等集中摆放整齐。
3、施工过程中，严格按照质量标准的要求进行施工，确保施工项目达标。
4、作业人员佩戴劳动保护用品，施工地点材料、工器具、设施、设备摆放整齐、有序。
5、生活、工业垃圾及时处理，保证施工地点的整洁。
九、履行合同情况
我单位作为山西柳林金家庄煤业有限公司矿井调整生产系统矿建、安装项目工程的施工单位，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规的要求，完全履行了合同中承包人的义务和职责，我单位承建的矿建及安装项目工程均己达到煤炭工程质量验收合格标准，质量保证资料齐全，使用功能及安全标准以及观感质量符合行业标准，在工期、质量、安全等方面履行了合同的要求。
在此我代表湖南核工业建设有限公司金家庄项目部的全体员工，对在施工过程中给予我们大力支持的建设单位、设计单位、监理单位再次表示由衷的感谢!祝各位领导及专家，身体健康、工作顺利!
最后希望各位领导和专家对我们工作的不足提出宝贵意见！
谢谢大家!
湖南核工业建设有限公司 二0一二年二月一日
山西柳林金家庄煤业有限公司 调整生产系统项目单项工程质量认证
汇
报
材
料
湖南核工业建设有限公司
二0一二年二月
目 录
1、调整生产系统项目工程质量认证建设单位汇报材料
2、调整生产系统项目工程质量认证设计单位汇报材料
3、调整生产系统项目工程质量认证监理单位汇报材料
4、调整生产系统项目工程质量认证矿建、安装施工单位汇报材料
5、调整生产系统项目工程质量认证土建施工单位汇报材料
6、调整生产系统项目三类工程明细表
第二篇：中国核工业第二三建设公司成立五十周年庆典方案
中国核工业第二三建设公司成立五十周年庆典方案一、五十年庆典的重要性
中国核工业第二三建设公司自一九五八年成立以来，以“两弹一艇”为标志，为我国的国防建设事业做出突出贡献；八十年代改革开放后，我公司在“保军转民”参与市场竞争的过程中，以秦山一期、大亚湾两座核电站的建设为标志，翻开了公司历史新的一页；九十年代以来，公司先后成功完成了秦山二期、三期，岭澳一期，田湾等核电站的建设任务，岭澳二期和秦山二期扩建正在紧张施工中。公司还完成了大量重要国防和民用工程项目。在公司迎来五十华诞之际，通过举行五十年庆典活动，将公司成立五十年来取得的光辉业绩进行总结并展示，有利于进一步扩大我公司在国内国际核电建设市场的影响，提高知名度，增强我公司在市场中的竞争力。同时第三轮核电建设高潮即将到来，可以通过庆典对全体员工做一次总动员，增强广大员工核电建设事业的责任感、荣誉感和使命感。
二、五十年庆典时间安排
拟定于2008年9月19日至21日，时间3天
三、地点
公司燕郊基地
四、庆典活动机构设置
（一）庆典活动领导小组
组长：董玉川
副组长：蒋建三
成员：张谦、韩乃山、王有志、林乐忠、王峰、邓晓亮、范启莉、王洪涛、关君刚、朱辉
1．负责总体策划、组织、协调庆典活动，对庆典活动中产生的重大事项进行决策；
2．直接领导庆典活动筹备办公室的工作，处理庆典活动筹备办公室反映出的筹备和进行中产生的问题，并及时解决与指导。
（二）庆典活动筹备办公室
主任：董子珺
副主任：程廷钰
成员：莫志勇、陶志勇、徐启征、李生林、王义、孙玉平
1．接受庆典活动领导小组的直接领导，监督与管理庆典各专项小组工作；
2．负责制定公司五十年大庆活动方案，并报庆典活动领导小组批准；
3．根据庆典活动领导小组批准的整体庆典方案，确定各专项小组的组成；对各专项
小组的工作内容进行规划与要求；制订与传达活动的流程与日程安排表；
4．对各专项小组的筹备工作进行定时监督、指导，并对各小组的工作进行情况进行
协调和组织；
5．及时向庆典活动领导小组反映工作的进展情况，以及需要解决的问题和矛盾。
专项小组：
1、活动接待小组
组长：宋利民
成员：（待定）
工作内容：
（1）直接接受庆典活动筹备办公室的领导，制订本次接待活动的工作方案；
（2）向庆典活动筹备办公室申领邀请活动人员的相关资料与名单；
（3）负责对本次活动所要邀请的各级领导、嘉宾、员工代表等进行联系与接待；
（4）及时向庆典活动筹备办公室反映工作的进展情况，遇到本小组工作中不可解决的问题及时提出；
（5）安排所邀请人员届时的参观、接待与节目的参与活动；
（6）及时按照庆典活动筹备办公室的具体要求完成有关工作；
（7）保持与相关小组的联系，与相关小组共同完成需要相互协作的工作。
2、文本稿件小组
组长：马银河
成员：（待定）
工作内容：
（1）直接接受庆典活动筹备办公室的领导，制订本小组工作的日程表；
（2）根据庆典活动主题，撰写相关文案；
（3）辅助接待小组编写邀请函、感谢信等；
（4）负责撰写开幕词、闭幕词、领导发言稿，晚会主持词等；
（5）负责编写会议指南等庆典文件；
（6）及时按照庆典活动筹备办公室的具体要求完成有关工作；
（7）保持与相关小组的联系，与相关小组共同完成需要相互协作的工作。
3、活动准备组
组长：徐启征
成员：（待定）
工作内容：
（1）直接接受庆典活动筹备办公室的领导，制订本小组工作的日程表；
（2）根据五十年大庆活动的主题，组织“文艺晚会”、“体育活动”、“知识竞赛”
等重点活动的准备工作；
（3）拟订活动所需的设备、人员、稿件，递交庆典活动筹备办公室；
（4）制订节目的流程、风格、形式等细节问题；
（5）及时按照庆典活动筹备办公室的具体要求完成有关工作；
（6）保持与相关小组的联系，与相关小组共同完成需要相互协作的工作。
4、庆典宣传小组
组长：陈进军
成员：（待定）
工作内容：
（1）直接接受庆典活动筹备办公室的领导，制订本小组工作的日程表；
（2）制定庆典活动宣传的总体方案，包括宣传的渠道、形式、内容，以及宣传的阶
段性内容要求；
（3）对本次庆典活动进行全程的记录，向庆典活动筹备办公室提出宣传所需的各项
软、硬件材料要求；
（4）围绕庆典，制作本次活动所需的证件、展板、陈列栏、彩旗、彩球等；
（5）制作庆典所需要的画册、VCD光盘等；
（6）制作相关活动纪念品；
（7）及时按照庆典活动筹备办公室的具体要求完成有关工作；
（8）保持与相关小组的联系，与相关小组共同完成需要相互协作的工作。
5、后勤保障小组
组长：刘炳良
成员：（待定）
工作内容：
（1）直接接受庆典活动筹备办公室的领导；
（2）密切与各工作小组进行联系，对各小组工作活动所需的设备、工具、人员情况
做到紧密跟踪，并及时解决相关问题；
（3）辅助其他工作小组的工作，并负责主要活动的安全保卫工作；
（4）及时按照庆典活动筹备办公室的具体要求完成有关工作；
（5）保持与相关小组的联系，与相关小组共同完成需要相互协作的工作。
五、参加人员
上级单位：
国防科工委领导1人；
中广核集团公司领导2人；
中核集团公司领导2人；
中核建设集团公司领导3人；
中电投领导1人；
国核技1人；
河北省国防工办领导3人；
业主单位：
中广核各项目，秦山一、二、三期，秦山二扩、田湾核电站等业主11人；
兄弟单位：
中核二二、二
四、华兴、五公司、四七一厂、中核投、中核能源、华辉等单位领导8
人；
新闻单位：
新华社、工人日报、国防科工委新闻中心、中国核工业新闻中心、《中国经贸》杂志、河北日报等记者6人；
公司老领导15人；
建设公司领导12人；
总部各部门负责人23人（包括部门副职）；
各单位员工代表70人；
有功人员10人；
合计：168人
六、庆典主要活动
1、中国核工业第二三建设公司五十年发展历程回顾和未来战略报告；
2、特邀专家讲座；
3、各核电业主座谈会；
4、公司50年成就展；
5、公司核电建设功臣和老员工访谈；
6、公司全套VI视觉识别系统发布会；
7、全体员工签名活动；
8、“见证公司发展历程”大型征文活动；
9、老员工撰写回忆录活动；
10、公司各单位齐唱司歌活动；
11、公司员工摄影展、书法展；
12、“我以二三人为骄傲”演讲比赛；
13、庆祝公司成立五十周年大型文艺晚会；
14、庆祝公司成立五十周年知识竞赛；
15、庆祝公司成立五十周年体育活动（提前举行）；
16、表彰公司有突出贡献员工。
七、会议预算（合计：307000元）
1、用餐费用：47600元（145人*40元/人*6次+16桌*800元/桌=47600）
2、邀请专家费用：6000元（3000元/每人*2人）
3、邀请记者及宣传费用：92000元（2000元/每人*6人+5万（中国核工业报）+
3万（中国军工））
4、表彰费用：66400元（5000元/每人*10+4100元/每种活动*4种=66400元）
5、印制《见证公司发展历程》和《老员工回忆录》费用：20000元
6、宣传画册和宣传片制作费用：15000元
7、手提袋等会议用品费用：5000元
8、纪念品制作费用：40000元
9、文艺晚会费用：15000元
第三篇：建设公司施工生产例会汇报材料（模板）
中铁雄安建设有限公司
施工生产例会汇报材料
（2020年XX月xx日）
编制单位：XXXXX 日期：2020.XX.XX
一、总体概述
截止10月XX日，XX项目合同总额XX万元，年累完成XX万元，开累完成XX万元，剩余合同额XX万元。合同工期XX年XX月-XX年XX月，剩余工期XX天。
二、施工形象进度及成因分析
按上报公司的《项目月度主要实物完成计划表》进行重要节点，关键线路等汇报，对比分析完成情况（建议设置成表格形式，示例表如下）。
月份 | 进度计划 | 进度完成 | 完成情况及未完成原因分析 |
（截止12月31日），备注说明：
1、汇报材料暂按此模板编制，要求项目总工及项目经理负责把关，确保材料数据真实、准确；
2、产值统计截止日期2020年7月25日；
3、汇报材料请于2020年7月26日前发工程管理部邮箱（@126.com）
2020年7月20日
第四篇：建设公司地面工程质量检查汇报
建设公司地面工程质量检查汇报
尊敬的各位领导：
首先欢迎公司领导莅临我厂检查指导地面建设工程工作，下面由我代表建设单位，就xxx油田xxx区块产能建设地面工程的运行及管理情况向各位领导做一个简要汇报。
一、项目建设概况
1、项目批复情况
根据中国石油天然气股份有限公司石油办字〔xxx〕xxx号文件《关于xxx油田xxx区块产能建设工程初步设计的批复》，在xxx油田牛圈湖区块开展产能建设工程，工程批复投资为xxx万元，其中：工程费用xxx万元、其他费用xxx万元、贷款利息xxx万元。
工程规模：新建原油生产能力xxx万吨，原油处理能力xxx吨，污水处理能力xxx立方米/天，注水能力xxx立方米/天。
主要工作量：新建油井xxx口，注水井xx口；新建联合站x座，污水处理站x座，注水站x座，配水间x座，110千伏变电站x座，前线生产点x座，二级消防站x座；新建油气集输管线xx公里、注水管线xx公里、10千伏电力线xx公里、通讯光缆xx公里、道路xx公里。新建卸油台一座，新建防洪堤xx公里、泄洪渠xx公里。
主要工艺：单井计量采用功图法量油；油气集输采用单管集输、枝状串接、一级布站集油工艺，xx口偏远、端点井加热采用井口电加热方式；原油脱水采用加破乳剂高效三相分离器一段脱水工艺，原油稳定采用正压闪蒸工艺；污水处理采用生物氧化+三级过滤的两段处理工艺；注水采用枝状干线配注结合配水间的工艺流程。
项目运行管理
针对xxx油田产能建设项目工作量大，材料订货周期长、社会依托性差、有效施工时间短等特点，项目组部署了分块管理措施，各区域严格实行项目法管理。
1、投资管理
为了确保投资不超，我们主要从以下几个方面加以控制。一是认真分析各项目资金分解情况，核实现场工作量，提前预测各分项项目费用，定期分析投资控制风险，制定削减措施，确保投资单体不超，以单体保全体，实现投资总体控制在预算范围内。二是明确投资界限，各归各位，保证各项单体投资费用清晰明了，避免不同区块、不同项目费用互为列支现象或漏项，以日常的精细工作保障全年工作的平稳推进。
2、质量管理
⑴、物资质量管理
项目物资采购由项目组或施工单位根据设计图纸清理设备、材料数量，并根据设计参数编写技术协议上报物资采购计划，物资供应处通过招投标中心择优选定中标单位，原材料采购之前，项目组配合公司物资供应部门，严格审核生产单位的资质，确保所有入围生产厂家资质达标。
每批原材料到货后，组织物资处、施工单位、监理单位、业主单位等相关部门参加验收工作。严格按照合同和技术协议，对整批物资的外观、内在质量进行全面检验，包括物资的规格，型号，数量及技术资料。全部符合要求后方可签字验收进库。对有问题的物资，如可以整改则责令其限期整改，如无法整改则坚决予以清退，对所供物资存在较大问题或严重滞后影响项目建设的厂商，报送物资处，视情节对其处以罚款、记过直至清退的处罚。
⑵、设计质量管理
设计图纸送达以后项目组组织施工单位、监理单位、开发处等部门的专家对施工图进行认真仔细的会审，纠正不合理设计，消除错、漏、碰、缺。同时针对，施工现场偏僻设计信息反馈慢的情况，要求设计院将各专业图纸设计人员派驻现场，加强设计现场配合及协调，使施工发现的设计问题得到及时解决、及时更正。
⑶、工程施工质量管理
项目组以“创优质工程，为公司上产作贡献”为目标，以“高、严、特、优”为标准，实施“4个强化”的方针，确保工程施工质量。
①强化观念，组织学习，有效建立全员关心质量、保证质量的良好氛围。项目组多次组织施工单位、监理公司开展质量会议，传达项目组对将项目建设成为优质工程的决心，强调质量重要性，要求各单位做到始终坚持高起步、严要求，做到“人人心中有质量，人人心中重质量”。
②强化监理管理，要求监理单位做到人员到位，监督到位。针对施工前期监理力量不足，车辆短缺的现象，勒令监理单位增加了现场监理人员，及施工车辆，有效提高了质量监督的工作力度。目前监理单位各专业人员齐整，车辆保障有力，巡视及旁站监理工作到位，资料完整。
③强化现场施工管理，严格审查施工组织设计和重点工序施工方案，落实施工质量计划及质量保证措施，严格落实“三工序”及“三检制”，强化对施工单位内部技术交底、重点岗位持证上岗、管理人员到位等的检查工作，针对工程难点，由项目组牵头，组织施工单位、监理单位、质检站等，先制定方案，经评审后，项目组、监理、设计、施工单位的主要技术人员现场指导施工作业，确保施工质量。如污水处理系统生化池砼浇筑技术要求高、作业半径小、施工难度大，针对这些特点经讨论后制定了详细的施工准备、施工技术要求、质量控制、现场监护的方案，并以会议纪要形式下发各 单位，同时采用观察一段、施工一段、准备一段的方法，对已经施工完成的a、b段内外池壁拆模观察，对已经施工完成的c段内外池壁加强施工养护，对尚未施工的d段进行施工准备，通过各工序有序衔接，优化施工组织，加强施工进度，确保整体施工质量。
④强化工程验收，监理公司对每一道完成工序进行验收，对于重点工序组织业主、监理公司、工程质量监督站进行验收，主要抓工程技术、质量资料及时性、准确性和完整性，以及现场实物保证项目质量、检测项目合格率、观感质量，并严格做好验收记录。
3、施工进度管理
针对工作量大、点多面广、施工队伍力量弱的情况，督促xxx油建公司调整力量，保障重点，集中力量突击联合站工程，站外单井线路施工和临时拉油站、边缘井站建设委托xx油建公司和xx油建公司施工，做到重点有保障、难点有支持、工期有进度。
针对地域偏僻物资到货慢的情况，加强与物资供应处及厂商的联系，明确到货时间，并根据设备材料到货情况调整施工，尽可能将影响降至最低。
针对xxx气候恶劣，大风天气频发，严重印象工程施工这一现象，密切注意气象预报，提前预判天气变化，通过调整施工工序及施工重点，确保工程准点运行。
4、施工安全管理
严格执行集团公司安全管理条例，对各类动火、动土、高空作业等特种操作执行一点一票，专人监护；强化员工特别是土建劳务工的安全教育及培训，增强安全意识；除施工单位、监理公司、现场监督的安全人员现场监护外，油田公司安全处派专人驻三塘湖，对施工现场进行巡视，发现问题及隐患及时整改，确保了安全生产，工程自开工以来未发生一起安全事故。
项目下步打算
通过前一段时间的自查自改，我们的各项工作都有了长足的进步，下一步我们将以股份公司地面工程质量检查团的这次检查为契机，进一步夯实基础工作，完善基础资料，严把器材物资质量验收关口，关键点持续不懈的实现旁站监督，及时督促填写监检资料，为建设百年“精品工程”打下坚实的基础，为联合站一次投运成功提供坚强的质量保障，尽早实现联合站的投产运行，为xx油田又好又快发展多做贡献。
第五篇：管辖权异议(最后修改) 范文
答辩状
答 辩 人： 宜宾海斯特纤维有限责任公司
法定代表人：冯涛职务：董事长
住所地：宜宾市南广盐坪坝
被答辩人：沈阳新华环境工程有限公司
法定代表人：孟宪辉职务：公司经理
住所地：沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦A座1305室
因贵院受理的答辩人诉被答辩人产品质量纠纷一案，被答辩人对此提出管辖权异议，现答辩人对该异议答辩如下：
被答辩人称根据《民事诉讼法》的规定，买卖合同纠纷应该由被告所在地（即被答辩人所在地）人民法院管辖，且标的额较大，故本案应该由沈阳市中级人民法院管辖。但根据《民事诉讼法》第、二十三条、二十五条的规定，合同纠纷双方当事人除了可以选择合同履行地和被告所在地所在的法院管辖外，还可以协议管辖，即合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
本案中，答辩人与被答辩人已经选择了协议管辖，答辩人与被答辩人于2011年5月5日签订合同编号分别为HA1104281、HA1104280的设备合同，该合同第十条关于争议解决的方式约定：甲（宜宾海丝特纤维有限责任公司）、乙（沈阳新华环境工程有限公司）双方对本
合同的成立、解释或执行发生争议时，应首先友好协商解决，如协商不成，依法向甲方（即答辩人）所在地有管辖权的法院起诉。该约定经过双方协商一致，属双方真实意思表示，且符合《民事诉讼法》之二十五条的规定。本案涉及范围广，诉讼标的金额较大，符合《民事诉讼法》第十九条第二款的条件，理应由答辩人所在地的中级人民法院管辖。
基于上述理由，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第二十五条和十九条的规定，该案应由宜宾市中级人民法院管辖。根据上述法律的规定，贵院受理本案符合法律规定。被答辩人提出的管辖权异议没有法律依据，请贵院依法驳回。
此致
宜宾市中级人民法院
答辩人：宜宾海丝特纤维有限责任公司2010年12月20日 附：HA1104281、HA1104280合同
点击咨询 