第一篇:施工索赔有哪些关键环节
想学法律?找律师?请上 http://hao.lawtime.cn
施工索赔有哪些关键环节
核心内容:施工索赔有哪些关键环节?提出索赔意向书,做好同期记录,提交详细情况报告,提交最终索赔报告等。还要注意索赔项目种类以及起止日期计算方法。在下面法律快车小编为您详细介绍,希望对您有所帮助。
施工索赔的几个关键环节
1、提出索赔意向书
根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
索赔项目种类及起止日期计算方法:
(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内,未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,且未向承包人进行技术交底,作为承包人应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。
(2)恶劣的气候条件导致的索赔。分为工程损失索赔及工期索赔。发包人一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔。
有法律问题,上法律快车http://www.xiexiebang.com
该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
(3)工程变更导致的索赔。分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法:承包人收到监理工程师书面工程变更指令或发包人下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。
(4)以承包人之能力不可预见引起的索赔。由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包人无法作正确计算,如地质情况等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。
计算方法:在承包人未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
(5)由外部环境而引起的索赔。这是属发包人原因,由于外部环境影响如征地拆迁、用地的出入权和使用权等而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。
经发包人协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
(6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
(7)其他原因导致的承包人的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。
2、做好同期记录
索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。每天均应有记录,要有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录象资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
有法律问题,上法律快车http://www.xiexiebang.com
同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。
3、提交详细情况报告
在索赔事件的进行过程中,承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。
4、提交最终索赔报告
当索赔事件所造成的影响结束后,承包人应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,并同时抄送、抄报相关单位。索赔报告应包括以下内容:
(1)承包人的正规性文件。
(2)索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加,由于地方关系影响造成局部停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。
索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、发包人与承包人签订的工程承包协议、发包人对承包人施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。
索赔证明文件包括发包人下达的各项往来文件及承包人在施工过程中收集到的各项有利证据。索赔金额及工期的计算一般参照承包人与发包人签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。
(3)批复的索赔意向书。
(4)编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
有法律问题,上法律快车http://www.xiexiebang.com
(5)附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承包人发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
有法律问题,上法律快车http://www.xiexiebang.com/
第二篇:施工索赔有哪些关键环节
赢了网s.yingle.com 遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com
施工索赔有哪些关键环节
核心内容:施工索赔有哪些关键环节?提出索赔意向书,做好同期记录,提交详细情况报告,提交最终索赔报告等。还要注意索赔项目种类以及起止日期计算方法。在下面赢了网小编为您详细介绍,希望对您有所帮助。
施工索赔的几个关键环节
1、提出索赔意向书
根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分,法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
索赔项目种类及起止日期计算方法:
(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内,未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,且未向承包人进行技术交底,作为承包人应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。
(2)恶劣的气候条件导致的索赔。分为工程损失索赔及工期索赔。发包人一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔。
该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
(3)工程变更导致的索赔。分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法:承包人收到监理工程师书面工程变更指令或发包人下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。
(4)以承包人之能力不可预见引起的索赔。由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包人无法作正确计算,如地质情况等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。
计算方法:在承包人未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
(5)由外部环境而引起的索赔。这是属发包人原因,由于外部环境影响如征地拆迁、用地的出入权和使用权等而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。
经发包人协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
(6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
(7)其他原因导致的承包人的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。
2、做好同期记录
索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。每天均应有记录,要有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录象资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。
3、提交详细情况报告
在索赔事件的进行过程中,承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 赔的依据。
4、提交最终索赔报告
当索赔事件所造成的影响结束后,承包人应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,并同时抄送、抄报相关单位。索赔报告应包括以下内容:
(1)承包人的正规性文件。
(2)索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加,由于地方关系影响造成局部停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。
索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、发包人与承包人签订的工程承包协议、发包人对承包人施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。
索赔证明文件包括发包人下达的各项往来文件及承包人在施工过程中收集到的各项有利证据。索赔金额及工期的计算一般参照承包人与发包人签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 文件。
(3)批复的索赔意向书。
(4)编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
(5)附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承包人发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
建筑工程纠纷法律常识希望对您有所帮助,赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断,必要时可寻求律师在线咨询的帮助。
来源:(施工索赔有哪些关键环节http://s.yingle.com/l/jz/391203.html)
精彩推荐:
哪些情形可以认定为违法分包http://s.yingle.com/l/jz/405558.html 征求《浙江省工程造价咨询企业信用评价细则》意见的函http://s.yingle.com/l/jz/405557.html 工程款,谁能优先清偿http://s.yingle.com/l/jz/405556.html 物业‘管家’与业主‘东家’何以成‘冤家’http://s.yingle.com/l/jz/405555.html 镇江港口建设今年将加大投资力度http://s.yingle.com/l/jz/405554.html 施工合同因无资质而无效,如何结算http://s.yingle.com/l/jz/405553.html 关于投资方案的问题http://s.yingle.com/l/jz/405552.html 关于息与税的概念问题http://s.yingle.com/l/jz/405551.html 金华市金东区水利工程招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405550.html 山东省建设工程招标投标管理条例(修正http://s.yingle.com/l/jz/405549.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 成本计算估价法中税金指什么http://s.yingle.com/l/jz/405548.html 铁岭市建设工程招标投标实施办法http://s.yingle.com/l/jz/405547.html 关于权益投资赢利水平的问题http://s.yingle.com/l/jz/405546.html 水利工程建设项目施工分包管理暂行规定http://s.yingle.com/l/jz/405545.html 铜陵长江公路大桥工程监理实践http://s.yingle.com/l/jz/405544.html 怎么进行施工招标http://s.yingle.com/l/jz/405543.html 关于进一步完善铁路工程招标投标工作的通知http://s.yingle.com/l/jz/405542.html 民用建筑施工工程监理问题http://s.yingle.com/l/jz/405541.html 关于利息备付率的问题http://s.yingle.com/l/jz/405540.html 广州市建设工程招标投标实施办法http://s.yingle.com/l/jz/405539.html 建设工程监理规范http://s.yingle.com/l/jz/405538.html 四川省南部公司与XX公司http://s.yingle.com/l/jz/405537.html 建筑工程施工监理人员岗位责任制http://s.yingle.com/l/jz/405536.html 新建南京至安庆铁路工程招标公告http://s.yingle.com/l/jz/405535.html 关于基准收益率的问题http://s.yingle.com/l/jz/405534.html 哪些工程建设项目可以不进行施工招标http://s.yingle.com/l/jz/405533.html 建设工程招投标的法律问题及应对策略http://s.yingle.com/l/jz/405532.html 园林绿化项目也要招投标http://s.yingle.com/l/jz/405531.html 关于加强市政园林工程招投标管理的通知http://s.yingle.com/l/jz/405530.html 水利工程建设项目施工招标投标管理规定http://s.yingle.com/l/jz/405529.html 关于利率周期的问题http://s.yingle.com/l/jz/405528.html 工程建设项目勘察设计招标投标工作程序http://s.yingle.com/l/jz/405527.html 鹤山市工程建设监理规定http://s.yingle.com/l/jz/405526.html 建筑工程招标投标的法律约束力http://s.yingle.com/l/jz/405525.html 上海市建设工程监理合同登记http://s.yingle.com/l/jz/405524.html 进行施工招标要满足什么条件http://s.yingle.com/l/jz/405523.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 关于利息和机会成本的问题http://s.yingle.com/l/jz/405522.html 江苏省建设工程招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405521.html 关于财务净现值计算的问题http://s.yingle.com/l/jz/405520.html 建设工程监理合同备案受理服务程序http://s.yingle.com/l/jz/405519.html 建设项目招标投标监督管理问题http://s.yingle.com/l/jz/405518.html 铁路建设工程招标投标实施办法http://s.yingle.com/l/jz/405517.html 上海市园林绿化养护招标投标管理规定http://s.yingle.com/l/jz/405516.html 建设工程监理合同http://s.yingle.com/l/jz/405515.html 吉安市建设工程招标投标实施办法http://s.yingle.com/l/jz/405514.html 四川省南X公司与攀枝花X公司建筑工http://s.yingle.com/l/jz/405513.html 进一步规范水利工程招标投标活动http://s.yingle.com/l/jz/405512.html 城市园林工程项目招投标中的问题探讨http://s.yingle.com/l/jz/405511.html 浙江省水利工程建设项目招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405510.html 关于施工组织设计的有关问题http://s.yingle.com/l/jz/405509.html 给水塑料管施工监理应注意的几个问题http://s.yingle.com/l/jz/405508.html 绍兴市建设工程招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405507.html 水利工程建设项目招标投标审计办法http://s.yingle.com/l/jz/405506.html 丽水市建设工程招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405505.html 公路工程施工监理招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405504.html 湖北省水利工程建设项目招标投标管理实践http://s.yingle.com/l/jz/405503.html 大连市建设工程招标投标代理机构管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405502.html 公路工程施工招标资格预审办法http://s.yingle.com/l/jz/405501.html 关于进口设备的抵岸价的计算问题http://s.yingle.com/l/jz/405500.html 万州区水利工程招标投标管理暂行办法http://s.yingle.com/l/jz/405499.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 武汉铁路局铁路建设工程招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405498.html 浙江遏制建设项目腐败不按合同办取消投标资格http://s.yingle.com/l/jz/405497.html 工程采购招标投标方式的基本程序http://s.yingle.com/l/jz/405496.html 江苏省水利工程建设项目施工招标投标实施细则http://s.yingle.com/l/jz/405495.html 对建筑工程招标投标合同中相关名词的解释http://s.yingle.com/l/jz/405494.html 湖北省建设工程招标投标管理办http://s.yingle.com/l/jz/405493.html 北京市出台法规规范园林绿化项目招投标http://s.yingle.com/l/jz/405492.html 尽快出台《重大设备监理条例》http://s.yingle.com/l/jz/405491.html 郴州市加强房屋建筑和市政工程施工招标投标管理http://s.yingle.com/l/jz/405490.html 天津水利工程招投标严防‘豆腐渣’http://s.yingle.com/l/jz/405489.html 建筑工程招投标‘黑白合同’问题突出http://s.yingle.com/l/jz/405488.html 如何做园林绿化工程投标书http://s.yingle.com/l/jz/405487.html 宁夏水利工程建设项目招标投标管理细则http://s.yingle.com/l/jz/405486.html 不同材料基础工程量时的分界标注http://s.yingle.com/l/jz/405485.html 我国建筑工程监理面临的问题http://s.yingle.com/l/jz/405484.html 工程建设项目货物招标投标办法http://s.yingle.com/l/jz/405483.html 闻喜县建筑工程招标投标监督工作程序http://s.yingle.com/l/jz/405482.html 天津市园林绿化养护管理招投标规则http://s.yingle.com/l/jz/405481.html 关于负债投资的问题http://s.yingle.com/l/jz/405480.html 宁波市园林绿化养护招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405479.html 建设工程合同招标投标纠纷的处理http://s.yingle.com/l/jz/405478.html 深圳经济特区建设工程施工招标投标条例http://s.yingle.com/l/jz/405477.html 天津市重大建设项目招标投标稽察办法http://s.yingle.com/l/jz/405476.html 南京市建设工程施工招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405475.html 关于必须实行工程监理的范围问题http://s.yingle.com/l/jz/405474.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com 关于现金流量计算的问题http://s.yingle.com/l/jz/405473.html 关于折旧,摊销的一些问题http://s.yingle.com/l/jz/405472.html 济南市建筑工程招标,投标程序http://s.yingle.com/l/jz/405471.html 海南省水利工程建设项目施工招标投标管理办法(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405470.html 河北省水利工程建设项目施工招标投标实施细则http://s.yingle.com/l/jz/405469.html 关于事故发生单位的问题http://s.yingle.com/l/jz/405468.html 北京市建设工程招标投标监督管理规定http://s.yingle.com/l/jz/405467.html 四川省公司与攀枝花XX公司建筑工http://s.yingle.com/l/jz/405466.html 建设工程招标可以分为几类http://s.yingle.com/l/jz/405465.html 规范公路工程施工监理招标投标的依据http://s.yingle.com/l/jz/405464.html 江门市规范建设工程招标投标活动的规定(2017年最新版)http://s.yingle.com/l/jz/405463.html 建筑工程投标文件中的不规范问题http://s.yingle.com/l/jz/405462.html 广东省建设工程招标投标管理条例http://s.yingle.com/l/jz/405461.html 建筑工程招投标阶段会遇到什么法律问题http://s.yingle.com/l/jz/405460.html
法律咨询s.yingle.com
第三篇:什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么
赢了网s.yingle.com
遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>
http://s.yingle.com
什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么
建设施工中工期索赔有时是不可避免的难题。为了,合法权益不受损失,建设施工的承包人和业主双方都需要对工期索赔有所了解。那么,什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么?下面,赢了网小编整理搜集了一些资料,希望有所帮助!
【网友咨询】
工期索赔的关键环节是什么?
【律师解读】
什么是工期索赔
工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
工期索赔的关键环节
1、提出索赔意向书
根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
索赔项目种类及起止日期计算方法:
(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内,未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,且未向承包人进行技术交底,法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
作为承包人应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。
(2)恶劣的气候条件导致的索赔。分为工程损失索赔及工期索赔。发包人一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔。
该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。
(3)工程变更导致的索赔。分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法:承包人收到监理工程师书面工程变更指令或发包人下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
(4)以承包人之能力不可预见引起的索赔。由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包人无法作正确计算,如地质情况等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。
计算方法:在承包人未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
(5)由外部环境而引起的索赔。这是属发包人原因,由于外部环境影响如征地拆迁、用地的出入权和使用权等而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。
经发包人协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
(6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
(7)其他原因导致的承包人的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。
2、做好同期记录
索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
认真做好同期记录。每天均应有记录,要有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录象资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。
3、提交详细情况报告
在索赔事件的进行过程中,承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。
4、提交最终索赔报告
当索赔事件所造成的影响结束后,承包人应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,并同时抄送、抄报相关单位。索赔报告应包括以下内容:
(1)承包人的正规性文件。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
(2)索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加,由于地方关系影响造成局部停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。
索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、发包人与承包人签订的工程承包协议、发包人对承包人施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。
索赔证明文件包括发包人下达的各项往来文件及承包人在施工过程中收集到的各项有利证据。索赔金额及工期的计算一般参照承包人与发包人签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。
(3)批复的索赔意向书。
(4)编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
(5)附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承包人发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
来源:(什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么http://s.yingle.com/ht/149639.html)合同纠纷.相关法律知识
租赁合同未约定期限怎么办
http://s.yingle.com/ht/657845.html 因不可抗力不能履行合同是什么意思 http://s.yingle.com/ht/657844.html 先履行抗辩权必须同一合同
http://s.yingle.com/ht/657843.html 附条件的买卖合同是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657842.html 债务利息以及迟延履行金可以强制执行吗 http://s.yingle.com/ht/657841.html 免费服务的合同条款不履行,是否需要承担违约责任 http://s.yingle.com/ht/657840.html 法律事务委托代理合同范本
http://s.yingle.com/ht/657839.html 公司不续签合同能索要赔偿吗 http://s.yingle.com/ht/657838.html 借款的利息可以预先在本金中扣除吗 http://s.yingle.com/ht/657837.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
合同中的不可抗力 http://s.yingle.com/ht/657836.html 家具承揽定制合同的范本最新 http://s.yingle.com/ht/657835.html 合同履行地如何确定 http://s.yingle.com/ht/657834.html 合同约定工资已包含加班费,合法吗 http://s.yingle.com/ht/657833.html 借款合同的不安抗辩权是如何行使的 http://s.yingle.com/ht/657832.html 危险品运输合同范本 http://s.yingle.com/ht/657831.html 劳动合同违约金和赔偿金有哪些区别 http://s.yingle.com/ht/657830.html 格式条款合同与非格式条款合同的区别 http://s.yingle.com/ht/657829.html 口头合同反悔了怎么办
http://s.yingle.com/ht/657828.html 合同法第三方代为履行与债务承担的甄别 http://s.yingle.com/ht/657827.html 借款合同的特征主要有哪些,违反借款合同的责任是什么 http://s.yingle.com/ht/657826.html 职务表见代理行为的概念是如何的 http://s.yingle.com/ht/657825.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
合同法同时履行抗辩权的规定(2018)是如何的 http://s.yingle.com/ht/657824.html 表明经受要约人承诺要约人受该意思表示约束吗 http://s.yingle.com/ht/657823.html 房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同等纠纷纳入法院专属管辖范围 http://s.yingle.com/ht/657822.html 公平责任原则的适用范围是什么 http://s.yingle.com/ht/657821.html 三大抗辩权的联系与区别是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657820.html 什么是合同抗辩权 http://s.yingle.com/ht/657819.html 无债权债务企业承诺书书写格式2018,无债权债务企业是否可用简易注销 http://s.yingle.com/ht/657818.html 债权担保合同特征是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657817.html 债物纠纷案件中资金转账的银行所在地能否证明就是合同履行地 http://s.yingle.com/ht/657816.html 运输合作合同范本是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657815.html 违约责任的5种承担方式
http://s.yingle.com/ht/657814.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
合同违约金按什么比例收取
http://s.yingle.com/ht/657813.html 土地租赁合同的效力是如何的 http://s.yingle.com/ht/657812.html 提前解除合同协议书(2018最新)http://s.yingle.com/ht/657811.html 合同法格式条款规定(2018)http://s.yingle.com/ht/657810.html 探矿权转让合同纠纷案例及分析 http://s.yingle.com/ht/657809.html 哪几种人可作为签订合同的当事人 http://s.yingle.com/ht/657808.html 逐条解读(劳动合同法)
http://s.yingle.com/ht/657807.html 2018房屋买卖合同的范文书写格式2018 http://s.yingle.com/ht/657806.html 代理人和居间人的区别
http://s.yingle.com/ht/657805.html 保险合同中格式条款的效力
http://s.yingle.com/ht/657804.html 劳动合同签订时间一般多长
http://s.yingle.com/ht/657803.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
短期借款合同印花税最新规定(2018)http://s.yingle.com/ht/657802.html 关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题 http://s.yingle.com/ht/657801.html 劳动者如何运用(劳动合同法)第三十八条有效维权 http://s.yingle.com/ht/657800.html 缔约过失责任纠纷的管辖是如何规定(2018)的 http://s.yingle.com/ht/657799.html 双务合同抗辩权是如何的
http://s.yingle.com/ht/657798.html 工程变更时合同价款如何调整 http://s.yingle.com/ht/657797.html 抵押借款合同纠纷案例
http://s.yingle.com/ht/657796.html 汽车货物运输费用规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/ht/657795.html 借条摁手印有哪些要求
http://s.yingle.com/ht/657794.html 合同纠纷起诉程序是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657793.html 保密条款有效期 http://s.yingle.com/ht/657792.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
试论合同诈骗罪与合同欺诈行为的界限 http://s.yingle.com/ht/657791.html 关联企业间借款利息费用的税务处理问题 http://s.yingle.com/ht/657790.html 违约金如何计算 http://s.yingle.com/ht/657789.html 只签了入职须知算没签劳动合同吗 http://s.yingle.com/ht/657788.html 员工劳动合同签订年限一般为几年 http://s.yingle.com/ht/657787.html 中止履行合同的条件是什么
http://s.yingle.com/ht/657786.html 经理未用公章签订的合同效力是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657785.html 买卖合同纠纷----特殊动产的多重买卖履行顺序 http://s.yingle.com/ht/657784.html 合同订立后,当事人可以变更合同吗 http://s.yingle.com/ht/657783.html 反担保合同需要公证 http://s.yingle.com/ht/657782.html 合同约定解除是否需要催告
http://s.yingle.com/ht/657781.html 工程安装合同纠纷案例及解析 http://s.yingle.com/ht/657780.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
债务转移对合同效力有什么影响 http://s.yingle.com/ht/657779.html 劳动合同保密条款如何约定
http://s.yingle.com/ht/657778.html 一方签字前已履行完义务,该合同是否有效 http://s.yingle.com/ht/657777.html 遇到欠钱不还的老赖,怎么拿起法律武器保护自己 http://s.yingle.com/ht/657776.html 传真订房是否具有合同效力
http://s.yingle.com/ht/657775.html 劳动合同约定解除条件是否有效 http://s.yingle.com/ht/657774.html 合同不能履行损害赔偿责任有哪些 http://s.yingle.com/ht/657773.html 复代理的概念与特征 http://s.yingle.com/ht/657772.html 劳动者签了免责声明,不签劳动合同可以吗 http://s.yingle.com/ht/657771.html 员工不能胜任工作调岗可以降薪吗 http://s.yingle.com/ht/657770.html (中华人民共和国合同法)立法背景、时间、意义 http://s.yingle.com/ht/657769.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
承包合同通常自什么时候起生效 http://s.yingle.com/ht/657768.html 房屋买卖合同无效的七种情形 http://s.yingle.com/ht/657767.html 售后服务违约责任条款怎么约定 http://s.yingle.com/ht/657766.html 合作合同解除声明书写格式2018 http://s.yingle.com/ht/657765.html 三方合同变更两方合同是什么意思 http://s.yingle.com/ht/657764.html 有什么情形不需要承担违约责任 http://s.yingle.com/ht/657763.html 房屋买卖合同丢了怎么办
http://s.yingle.com/ht/657762.html 服务期未满被公司辞退,可以要求违约金及经济赔偿吗 http://s.yingle.com/ht/657761.html 2018最新修改劳动合同法全文 http://s.yingle.com/ht/657760.html 房屋租赁合同常用版 http://s.yingle.com/ht/657759.html 处理居间合同纠纷需要注意什么 http://s.yingle.com/ht/657758.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
委托合同中委托人的主要义务有哪些 http://s.yingle.com/ht/657757.html 聘用专职教师合同书书写格式2018 http://s.yingle.com/ht/657756.html 表见代理的构成要件及法律后果 http://s.yingle.com/ht/657755.html 商标转授权委托书内容
http://s.yingle.com/ht/657754.html 怎么签订律师委托代理合同
http://s.yingle.com/ht/657753.html 什么是定金及定金罚则
http://s.yingle.com/ht/657752.html 劳动合同超过一个月没有签订怎么办 http://s.yingle.com/ht/657751.html 合同可以约定任意解除权的情形有哪些 http://s.yingle.com/ht/657750.html 电信服务合同纠纷案例及分析 http://s.yingle.com/ht/657749.html 楼房迟迟不交工合同中并未提约定迟延交付的违约责任该怎么办 http://s.yingle.com/ht/657748.html 双务合同履行中的抗辩权是如何的 http://s.yingle.com/ht/657747.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
购房合同到哪公证 http://s.yingle.com/ht/657746.html
法律咨询s.yingle.com
第四篇:施工索赔浅析
施工索赔浅析
作者:文胜尧
中交四公局第二工程有限公司
摘要:所谓工程索赔是指在工程合同履行中,合同当事人一方由于另一方未履行合同规定的义务或者应当承担的风险而遭受损失,但按合同约定或法律法规规定,应由对方承担责任,因而向对方提出补偿要求的行为。为了成功进行索赔,降低合同风险,减少企业损失,本文作者对工程索赔的具体操作流程和相关原因进行分析,并对其提出了相关建议,希望能对广大工程技术人员起到抛砖引玉的作用。
关键词:工程索赔、合同、程序、注意问题、管理
1、引言
在土木工程施工领域中,索赔这个词越来越被人们所熟悉与接受。索赔是指在建设工程合同的实施过程中,合同一方就对方不履行或不完全履行合同所规定义务而受到损失,向对方提出赔偿损失的要求。索赔是双方利用合同来保护自己的合法权益,是一种合理的权利主张。工程实践中,合同各方都难免会有未履行好合同义务的情况,对于合同文件的解释也可能有多种异议,所以索赔事件时有发生。为了成功进行索赔,降低合同风险,最大限度地减少企业损失,如何以清晰的思路来处理工程施工索赔以及处理过程中要注意哪些问题,就成了我们工程技术管理人员首要解决的问题。
2、工程索赔发的原因及起止日期计算方法 施工索赔主要是工期索赔和费用索赔 2.1延期发出图纸及相关文件产生的索赔
承包方在接到中标通知书28天内,发包方应向承包方提供图纸、技术规范及其它相关资料,并且组织设计单位向承包方进行设计交底。如果承包方在接到中标通知书28内未收到发包方送达的上述文件资料,承包方可依据合同进行索赔,接到中标通知书后第29天为索赔起算日,收到上述相关文件资料的日期为索赔结束日。2.2工程变更导致的索赔
工程部分项目已进行施工,由于设计缺陷或发包方对工程项目提出新的功能要求,就需要对工程项目进行变更。这类索赔的计算方法为承包方收到监理工程师书面变更指令或发包方下达的变更图纸日期为起算日期,变更工程完成日为索赔结束日。此类索赔涉及工期及费用索赔。2.3不可预见引起的索赔
在工程施工过程中,有许多情况是有以验的承包商难以预见的,如地质情况等。该类事项一般会增加工程量或改变施工工艺。索赔计算方法为承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
2.4恶劣气候条件导致的索赔
该类索赔的计算方法以恶劣气候条件开始影响的第1天为起算日期,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。此类索赔一般牵涉到工期索赔及费用索赔。2.5由外部环境引起的索赔
属于发包方的原因,由于外部环境影响,如征地拆迁等。以施工计划受到影响的第1天为起算日,外部环境影响消失日为索赔结束日,该类索赔一般涉及工期及工程机械停滞费用索赔。2.6监理工程师指令导致的索赔
以收到监理工程师书面指令为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔结束日。2.7其它原因导致的索赔
其它原因导致的索赔如国家政策的调整、新的法律法规出台、技术规范的更新、定额、取费、税费变化上涨增加工程造价;社会**、政治危机等影响工程正常持续进行、停工导致承包商利益损失。这类索赔的计算视具体情况确定索赔起算日和结束日。
3、工程索赔的处理原则
承包方必须掌握有关法律政策和索赔意识,进行索赔须做到: 3.1有正当的索赔理由和充分的证据
各种合同、协议、图纸、招标文件、经发包方批准的施工组织设计、工程实施计划、双方的往来信涵及各种会谈纪要等都是索赔的依据。
3.2索赔事件发生后,须准确、合理地记录索赔事件并计算索赔工期、费用。
4、索赔程序 4.1提出索赔意向
索赔事件发生后28天内,承包方应向监理工程师发出索赔意向通知,表示对此事件要求索赔,逾期提出时,监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。4.2提交索赔申请报告及有关资料
发出索赔意向通知后,承包方应着手准备收集索赔的证据,计算损失工期及费用,在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及相关文件资料。4.3审核索赔申请
监理工程师在收到承包商的索赔申请后28天内应给予答复,如在此期间内未给予答复或未对承包商作进一步要求,则视同索赔已经认可。4.4持续性索赔事件
当索赔事件持续进行时,承包商应阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知,在索赔事件终了后28天内向监理工程师提出索赔有关资料和最终的索赔报告。4.5同期记录
索赔意向书提交监理工程师后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录,并经现场监理签认,同时还应留存好现场影像资料。同期记录的内容有:事件发生及过程现场实际状况、导致现场人员机械设备闲置清单、对工期的延误、导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。
5、最终的索赔报告应包括以下内容
5.1索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔费用及工期。5.2经监理工程师批复的索赔意向书。
5.3编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
5.4附件:与本项费用或工期的有关的各种往来文件,包括承包商发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
6、注意事项与建议 6.1注意事项
承包商应加强索赔的管理,承包商应建立健全索赔台帐或档案,由于索赔是合同管理的重要环节,也是挽回成本损失的重要手段,所以随着建筑市场的建立和发展,索赔管理将成为项目管理中越来越重要的问题。承包商只有加强索赔管理,才能使各项索赔变为现实,对处理索赔问题的高低,体现了承包商对项目管理水平的高低。6.2建议
目前,我国的法律尚不健全,有法不依的现象很严重,合同的法律环境不是很好,关于索赔问题在合同签定和工程实施中问题较多,索赔管理的成效不显著。我国目前建筑行业对承包商不利,市场竞争激烈,过于向发包方倾斜,发包方在合同中经常会提出比较苛刻的合同条件,而承包方迫于生计,只能接受这样的合同条件。在工程中,承包商处于被动地位,常为了搞好关系,而不能认真执行合同,不敢向发包方提出合理的索赔要求,即使承包商想严格执行合同,由于各方面的原因,也无法达到目的。所以在合同履行过程中,一旦预计有索赔事件发生,承包方应提醒发包方采取相应的预防措施,尽量避免索赔事件的发生。一旦不可避免地发生了索赔事件,承包方也应采取积极的态度,协助发包方防止事态扩大,把损失降到最低。以便日后承包方与发包方在一种愉快和谐的氛围中处理索赔。
第五篇:施工企业索赔
施工企业如何建立有效的索赔机制:
1.建立索赔小组:造价员、合同与资料管理员、项目负责人、法务人员(专业律师)、工程技术人员、现场管理人员。小组人员信息互通,相互协调;彼此及时给予法律、技术、造价方面的支持与配合;使之签证、索赔、合同履行、权益维护准确、有效,更具有说服力。
2.合同培训与交底。
往往合同的签订过程是施工企业中高层管理人员具体操作和谈判的,而施工项目部是具体实施、履行合同,但项目部有关管理人员对合同的签订有关过程与细节不是很清楚,不知晓合同履行过程的各种利弊因素;为使合同及时、准确履行,有必要将合同的有利条件和风险因素、操作注意事项通过合同培训或交底的方式明确告知合同履约的人员,让参与项目的技术、供应、预算、财务等管理人员对合同的内容都有所了解和掌握,使他们做到心中有数。其目的是防范风险、化解争议、维护施工方的权益。
3.建立项目合同管理和签证与索赔制度,学习签证与索赔的内容、程序、策略、技巧。
索赔事项概要(以2013版建设工程施工合同示范文本为依据):
(一)场地与施工条件方面: 1.内场条件欠缺
临时设施、临时占地:施工现场:永久占地:施工设备:工程设备:场内通行。
2.场外交通条件不足:
提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件; 需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。
3.施工条件欠缺
施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内,垃圾处置与堆放、排水排污。
4.创造施工条件的付出
承包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相关费用;
5.场地被妨碍、财产人身被侵害
他方、非承包人的原因,导致不能正常施工。比如:拆迁、征地原因带来的滋扰、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失、由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失、由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.不利物质条件
承包人遇到不利物质条件时,应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示,指示构成变更的,按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。7.恶劣气候条件:
承包人克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工,并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示,指示构成变更的,按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
8.履行法定义务
文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币要求采取妥善的保护措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
9.未明示的妨碍
是否有其他构筑物、建筑物(包括没有及时动迁的电线杆、坟场、周边影响施工的管线等),招标时和签订合同时未能向承包方明明示的暗物、勘察时未能发现的异常地质情况和地下障碍物(比如影响基础施工的石块、岩基、此前建筑物遗留的桩或基础等)。总承包方未能及时提供场地给分包单位亦可作为分包单位要求签证和索赔的理由。
10.外部条件妨碍
是否有非正常停水、停电和交通中断造成施工延误;是否有不可抗力或社会事件导致施工中断,比如修路、洪水、高考、重大社会活动导致政府部门下达的阶段性停工通知等。
(二)图纸、文件、资料的瑕疵:
1.设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
比如图纸是否按照法律规定审查合格。标准和规范的改变,图纸提供与交流:因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和(或)工期延误的,按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。图纸的错误
图纸存在差错、遗漏或缺陷:承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。监理人接到该通知后,应附具相关意见并立即报送发包人,发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后,尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; 图纸的修改和补充。2.许可或批准的欠缺:
发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理
3.基础资料的缺陷
测量基准点资料、气象和水文观测资料,地质勘察资料,相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料,按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料,发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供,合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。4.其他辅助资料的瑕疵
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
(三)发包人延误方面 1.逾期提供条件和资料的责任
施工现场,施工条件,基础资料,图纸或所提供图纸不符合合同约定、有关批准和文件的缺陷由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 2.开工通知的延误:
除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。实际开工日期与合同约定的进场日期: 费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用。
因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
3.延误检验与实验 监理人不能按时进行检查的,应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过48小时,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。材料设备的重新试验和检验:
重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
4.延误隐蔽工程、分部分项工程的验收
延误拖延验收索赔13:如分部分项工程未经验收的,不得进入下一道工序施工。导致的待工、误工、管理费增加等。
5.通知、批准、证明、证书、指示、指令的延误与错误:
发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的,由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。
6.延误竣工验收。
不及时验收会有等待的需要,计算待工损失,还可以主张逾期竣工结算逾期付款的违约责任。
7.延误提供材料。
发包人提供材料与设备的索赔:延误提供,提供达不到质量要求或更换材料与设备所造成的损失,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。
8.延误审批 施工方案、进度计划、施工组织设计的提交和修改,发包人延误审查与批准,导致不能正常施工,如待工、窝工、设备闲置等损失。
(四)资金与付款方面
逾期支付的停工权以及停工所带来的损失与工期延长 1.安全文明施工费
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用,由发包人承担。未经发包人同意的,如果该措施避免了发包人的损失,则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失,由承包人承担该措施费。发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%,其余部分与进度款同期支付。
发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
2.进度款
逾期审核付款申请与逾期付款,所造成的损失(包括对第三方造成的损失也可以作为索赔的主张)
3.工程结算款
逾期审核付款申请与逾期付款 4.担保措施或保函不到位
5.资金来源无保障,可暂停施工,暂停施工的损失,工期延长。
(五)、变更方面
1.合同内容或承包内容的变更 除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
2.设计变更、变更增加工作量、原材料与成本的增加、作业量的增加、变更增加工程量、变更造成窝工、重做、工期的调整、造成对第三人承担责任:
承包人建议变更减少发包人的成本的奖励: 3.材料与设备的变更。
(六)、质量方面 1.发包人造成工程质量:
发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
2.提供的设计有缺陷;
因设计缺陷设计原因导致试车达不到验收要求,发包人应要求设计人修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延。
3.发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; 发包人供材料设备的品牌、规格型号、价格未能及时确认,均可能造成承包方的成本增加。
4.直接指定分包人分包专业工程;
分包人分包专业工程质量问题,导致不能验收合格的;
5.擅自使用。
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
擅自使用对承包人所造成的损失。
6.延误分项分部验收的质量责任,工期延长、质量责任、怠工损失。
(七)进度方面
1.发包方要求停建、缓建
如发包方要求停建、缓建,则承包方可以索赔停工、窝工、人员进出场、机械设备调迁及台班损失、材料构件积压等费用;赶工则可要求补偿实际增加的成本等;
需要提醒的是,发包方要求停建、缓建时,一定要求发包方或监理单位发布书面指令,施工企业不能根据发包方的口头指令擅自停工,曾有施工企业根据发包方老板的口头要求停止施工,结果在之后的诉讼中被发包方倒打一耙、索赔巨额延误赔偿的案例。
2.发包人要求工期提前
发包人是否要求承包方赶工以提前竣工,或者要求改变进度计划提前工程形象。赶工增加的成本、人员、材料、加班等增加的成本和开支。3.发包人要求单位工程提前验收交付:
发包人要求在工程竣工前交付单位工程,由此导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
(八)是指令、指示不当
如发包人、监理人不合理干预施工,指示不合理的施工工序,甚至修改承包方原定的施工组织设计(比如承包方原拟先施工住宅主体、后施工车库,发包方要求调整后首先施工车库,导致承包方的施工场地安排困难、临时设施搬迁、垫资款增大等);发包方代表或者监理工程师指令迟延或错误造成承包人费用增加等。
(九)分包影响
1.主要是发包方直接指定的分包人违约造成工期延误。
2.分包单位不听从总包单位的统一管理,妨碍正常施工,市政配套施工单位(如燃气、电力、自来水公司施工)亦可能影响总承包单位的工程进度。
3.对于直接指定分包、配套施工单位的不利影响,承包方可以直接向发包方提出签证索赔要求。
4.分包单位不配合,导致承包不能按照工序施工所造成的损失。
(十)价款方面
(十)其他
1.工程量清单的缺项与漏项: 发包人提供的工程量清单,应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:
(1)工程量清单存在缺项、漏项的;
(2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。2.承包人合理化建议的奖励
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人可对承包人给予奖励,奖励。
3.市场价格波动引起的调整
法律上属于情势变更,合同签订建筑原材料和人工发生了重大变化或者由于发包人的原因缓建、工期延长导致成本的增加以及利润的减少。
4.因法律变化引起的合同价格和工期调整
立法的调整,法律、法规、司法解释变化,可能导致承包人的损失和额外支出等,应按照新的法律规定向对方主张权益。
5.投料试车费
投料试车合格的,费用由发包人承担;因承包人原因造成投料试车不合格的,承包人应按照发包人要求进行整改,由此产生的整改费用由承包人承担;非因承包人原因导致投料试车不合格的,如发包人要求承包人进行整改的,由此产生的费用由发包人承担。