《建设法规与合同管理》练习题

第一篇：《建设法规与合同管理》练习题

《建设法规与合同管理》练习题

一、单选。下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。

A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员

2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3 C、5 D、7

3、合同争议的解决顺序为（A）

A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁

4、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备

5、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作

6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

7、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

8、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成 的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

9、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。

A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付

10、《建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的(B)。A．危险标志 B．安全警示标志 C．隔离标志 D．危险施工标志

11、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

12、在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业即为(B)。

A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避险权 D．建议权

13、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系

14、在工程建设监理活动中，监理单位是（D）

A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人

15、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）

A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉

16、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务

17、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A能力 B报价 C信誉 D经济实力

18、中标的承包商将由（A）决定。A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师

19、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D)为准。

A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作

21、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈

22、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。

A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C.中标通知书、投标书、协议书、图纸 D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

23、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(B)承担。

A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人与承包人共同

24、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化

25、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人

26、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位

27、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A报价 B能力 C人员数量 D 设备

28、《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定（B)所需费用。

A．抢险救灾 B．建设工程安全作业环境及安全施工措施 C．对相关人员的培训教育 D.建筑工程安全作业

29、工程分包的说法错误的为（A）

A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

30、某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（A）。

A．代位权

B．确认权 C．否认权 D． 撤消权

31、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A 15天 B 21天 C 30天 D 35天

32、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

33、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时

34、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A、15天 B、21天 C、30天 D、35天

35、下列说法不正确的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

36、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

37、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收 38． 下列人员中不属于建设工程从业人员的是（A）Ａ．注册资产评估师

Ｂ．注册建造工程师 Ｃ．注册建筑师

Ｄ．注册监理工程师

39． 两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（B）业务许可范围承揽工程。

Ａ．资质等级较高的单位

Ｂ．资质等级较低的单位 Ｃ．联合各方平均资质等级

Ｄ．双方协商确定的资质等级 40.招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当（C）。Ａ．现场口头答复该投标单位

Ｂ．以书面形式答复该投标单位 Ｃ．以书面形式答复所有投标单位

Ｄ．可以不向其他投标单位答复

41． 建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（A）。

Ａ．参加开标会议

Ｂ．作为评标委员会成员 Ｃ．决定中标单位

Ｄ．参加定标投票

42． 对于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（D）。Ａ．中标通知书就是正式合同

Ｂ．中标通知书是要约邀请 Ｃ．中标通知书是要约

Ｄ．中标通知书是承诺

43． 根据《招标投标法》的规定，评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（C）。

Ａ．二分之一

Ｂ．三分之一 Ｃ．三分之二 Ｄ． 四分之三 44． 某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（代位权）。

45． 在以招标方式订立建设工程施工合同时，属于要约性质的行为是（A）。Ａ．招标

Ｂ．投标

Ｃ．开标

Ｄ．评标

46.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由(A)支付。

A．施工单位 B．建设单位 C．总承包单位 D．用工单位

二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。

1、必须进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目 C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 D、采用改进措施后，必须顺延工期

E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

3、施工合同文件中的说法中，正确的有（AE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同 D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

4、索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔

5、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

6、在施工合同中，(AC)等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告

D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表

7、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力

8、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。

A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商

9、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡

10、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同

11、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程

12、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ACE）。A、监理合同可以是个人

B、监理合同的订立必须符合工程建设程序 C、监理合同的订立不需符合工程建设程序 D、委托监理合同的标的是服务

E、委托监理合同的标的物是产生新的物质

13、施工合同文件中的说法中，正确的有（AE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同 D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

14.根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（CD）Ａ．承包单位可以将所承包的工程转包给他人 Ｂ．所有的分包商都要经建设单位认可 Ｃ．分包商应该对建设单位负责

Ｄ．如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担责任 Ｅ．分包商经业主同意，可以将承揽的工程再分包

15.建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”“一协调”；其中：三控制是指（BDE）。

Ａ．信息控制 Ｂ．投资控制 Ｃ．合同控制 Ｄ．质量控制 Ｅ．工期控制

16． 施工现场的安全生产管理制度包括（ACD）。

Ａ．现场安全责任制度 Ｂ．现场安全技术交底制度 Ｃ．施工起重机械的检验、验收登记备案制度

Ｄ．施工现场安全检查制度 Ｅ．建筑材料质量验收制度 17.建筑业的资质分为（BDE）

Ａ．设计承包 Ｂ． 施工总承包 Ｃ．监理承包

Ｄ．专业承包 Ｅ．劳务分包

三、判断改错题。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”,并将错误处改正。

1、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（F）

2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（F）决标成交阶段

3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（T）

4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（F）大写金额

5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（T）

6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（T）

7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（T）

8、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（T）

9、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（T）

10、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（F）。仲裁

11、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（T）

12、工程招标必须采用公开招标方式（F）。还有邀请招标

13、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（F）。不立即终止

14、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（T）

15、合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只 能选其一。（T）

16、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（T）

17、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（T）要约邀请

18、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（T）

19、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（F）决标成交阶段

20、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（F）书面形式

21、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（T）

22、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（T）

五、名词解释：（每题3分）

1.可行性研究

是指在建设项目投资决策前对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行的技术经济论证。

2.建设工程质量

是指建设工程满足业主需要且符合国家法律、法规、技术规范、标准、设计文件及合同约定的特性综合

3.城乡规划

城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局，保护生态和自然环境，合理利用自然资源，维护社会公正与公平的重要依据，具有重要公共政策的属性。

4.诚实信用原则

诚实信用原则的基本含义是，当事人在市场活动中应讲信用，恪守诺言，诚实不欺，在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益，要求民事主体在民事活动中维持双方的利益以及当事人利益与社会利益的平衡。5.建设工程招标

建筑工程招标是指建设单位对拟建的工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。

6.建设工程投标

建设工程投标是指经过审查获得投标资格的建设承包单位按照招标文件的要求，在规定的时间内向招标单位填报投标书并争取中标的法律行为。

7.建设工程监理

建设工程监理即指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。其特性主要表现为监理的服务性、科学性、独立性和公正性。

8.建设工程施工合同

是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议

9.工程转包

工程转包是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。

10.施工索赔

施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利

11.委托代理

委托代理(agency by agreement)，是指代理人的代理权根据被代理人的委托授权行为而产生

12.定金 定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。

13.要约

要约，是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。发出要约的一方称要约人，接受要约的一方称受要约人。

14.要约邀请

要约邀请是当事人订立合同的预备行为，只是引诱他人发出要约，不能因相对人的承诺而成立合同。

15.违约责任

违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。

16.缔约责任

缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任

17.效力待定合同

效力待定合同所谓效力待定合同，是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，因此其效力能否发生，尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。

18.违约金

违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。

19.评估报告

评估报告，一般是指评估师根据相关的评估准则的要求，在履行必要评估程序后，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值发表的、由其所在评估机构出具的书面专业意见。20.仲裁

仲裁一般是当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判，并受该裁判约束的一种制度。

21.诉讼

诉讼是指人民法院根据纠纷当事人的请求，运用审判权确认争议各方权利义务关系，解决经济纠纷的活动。

22.施工合同通用条款

是制定本文本的部门根据法律、行政法规及建设工程施工的需要而制定的，通用于所有建设项目施工的条款

23.施工合同专用条款

是对通用条款规定内容的确认与具体化，它的大小条目号与通用条款相一致，是合同双方根据企业实际情况和工程项目的具体特点，经过协商达成一致的内容

24.旁站监理

旁站监理从词义上解释，是指在项目施工过程中，监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。这种就字面的解释也许大多数人都能认同。

六、简答： 书上范围

七、案例分析题

书上范围

第二篇：建设法规与合同管理案例

案例分析题（16分）

背景：某基础设施工程，建设单位与某施工承包单位签订了工程承包合同，某监理单位受建设单位的委托，对该工程实施施工阶段全过程监理。在基础工程施工期间，政府相关部门组织了一次执法大检查，指出了该工程建设中存在以下问题：

（1）该工程的招标文件中规定的工期明显低于按工期定额计算的工期，造成合同工期不合理；

（2）该工程未见设计交底会议纪要或记录

（3）抽查钢筋原材料，未能提供按规定要求进行检验的检验或试验合格报告。

（4）设计文件中选用的材料、构配件和设备，均已制定生产厂、供应商。

（5）该工程未能提供施工图审查合格文件

问题：请逐条指出造成以上问题的主要责任单位，并根据《建设工程质量管理条例》的规定，指出责任单位的原本应该进行的正确做法。

答案：（1）的主要责任单位是建设单位（1分），正确做法是：建设单位不得任意压缩合理工期。（2分）

（2）的主要责任单位是建设单位（1分），正确做法是：建设单位应在工程开工前，组织设计和施工单位认真进行设计交底，并写出交底纪要或记录（2分）。

（3）的主要责任单位是施工承包单位（1分），正确做法是：施工单位应按设计或规范要求对建筑材料、构配件设备和商品混凝土进行检验，检验合格后，才能使用（2分）。

（4）的主要责任单位是设计单位（1分），正确做法是：除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，不得指定生产厂、供应商。（2分）

（5）的主要责任单位是建设单位（1分），正确做法是：建设单位应在工程开工前，将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，取得施工图审查合格文件后才能使用，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。（3分）

第三篇：2008管理与法规练习题

08年城市规划师《城市规划管理与法规》练习题

1、建筑间距主要根据所在地区的日照、通风、采光、防火、防震等多种因素综合考虑确定。但我国大部分地区的住宅布置通常以满足()条件作为确定建筑间距的主要依据。

A、日照

B、通风

C、节约用地

2、城市道路分为()四类。

A、交通性主干道、生活性主干道、交通性次干道、生活性次干道

B、快速路、主干路、次干路、支路

C、高速公路、主干路、次干路、支路

D、高架路、主干路、次干路、支路

3、我国城市规划文件的纵向体系，是由()法规文件构成。

A、法律、法规、规范

B、规划法、法律、法规、规章

C、法律、规范、标准

D、法律、法规、规章和规范

4、公民、法人或者其他组织直接向人民法院提出行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

5、我国《国家赔偿法》规定，国家机关和国家机关工作人员违法行使职权，侵犯公民和其他组织的合法权益造成损害的，受害人可以在()请求国家赔偿。

A、两年内

B、一年半内

C、一年内

D、半年内

6、根据《城市用地分类与规划建设用地分类标准》将城市用地性质分为()。

A、7大类、14中类、21小类

B、9大类、23中类、74小类

C、10大类、46中类、73小类

D、12大类、56中类、78小类

7、我国消防工作实行()方针，每个单位和个人都必须遵守消防法规，做好消防工作。

A、长期预防、重点预防

B、预防为主、防消结合

C、统一规划、统一设计、统一建设

D、防患于未然

8、旧区改建是指在城市建成区内进行的各项经济、社会、文化设施等建设活动和旧住宅的改建，这个概念对旧区改建包含了四个方面内容，分别是()。

A、拆除、修缮、重建、新建

B、保护、修缮、充实、重建

C、保护、利用、拆除、新建 D、保护、利用、充实、更新

9、根据《中华人民共和国城市规划法》的规定，城市新区开发和旧城改建必须坚持()原则。

A、统一规划、合理布局、有利生产、方便生活、因地制宜

B、有利生产、方便生活、促进流通、繁荣经济

C、统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设

D、先地下、后地上

10、城市居住区按居住户数或人口规模可分为()。

A、居住区、组团二级

B、居住区、小区、组团三级

C、小区、组团二级

D、居住区、小区二级 转贴于：城市规划师

11、分区规划、详细规划由()部门组织编制。

A、市级人民政府城市规划行政主管部门

B、市人民政府

C、市人民政府的上级领导机关

D、市人民政府指定的专门部门

12、对于建设项目选址的申请，城市规划行政主管部门经审核不同意的，应()。

A、退回建设项目选址意见书申请表

B、给予书面答复

C、改变选址地点并发给建设项目选址意见书

D、不给予答复

13、《中华人民共和国行政处罚法》规定，实施行政处罚应当遵守()程序。

A、简单程序

B、简易程序

C、普通程序

D、一般程序

E、听证程序

14、城市规划编制的主要依据不包括()。

A、以城市规划和建设有关法律、法规、技术标准进行编制

B、以城市和地区的现状条件和自然、地理、历史特点为编制依据

C、以上一层次依法批准的城市规划为编制依据

D、以环境保护和生态平衡的有关法律、法规为依据

15、国家实行严格控制大城市规模，主要是指()。

A、控制大城市社会经济的发展

B、控制大城市的城市功能的发展

C、控制市区人口与用地规模的无限制扩展

D、控制城市用地的无限制扩展

16、领导者的计划决策主要表现在以下()两方面。

A、主持制定和负责审批本地区、本部门发展的总目标和总规划

B、执行国家的宪法、法律、法规、规章以及权力机关、上级行政机关的指示、决议

C、正确处理组织成员之间、组织与组织之间的具体利益关系

D、对工作中的重大问题进行决策

E、对组织成员进行思想和业务指导

17、城市规划行政处罚措施中的罚款是()。

A、在作出其他行政处罚时的一种并罚措施

B、单独运用罚款措施、应当采用高额

C、作出罚款处罚后不能再有其他行政处罚

D、高额罚款可以代替其他行政处罚

18、城市公共交通车站，同向换乘距离一般为()，异向换乘距离为()。

A、不应小于50m；不应小于100m B、不应大于50m；不应大于100m C、不应小于50m；不应小于70m D、不应大于70m；不应大于110m

19、按照《城市规划编制办法》的规定，城市控制性详细规划，由()负责组织编制。

A、市人民政府

B、市人民政府城市规划行政主管部门

C、城市规划编制单位

D、建设单位委托

20、对国家行政管理实施法制监督，主要进行考查和评价的内容有()方面。

A、8 B、6 C、5 D、4 转贴于：城市规划师考

21、县(自治县、旗)人民政府所在地镇的总体规划，由()负责组织编制。

A、县所在市人民政府

B、县级人民政府

C、镇人民政府

D、县所在市人民政府的规划行政管理部门

22、构成领导活动的三个层面是()。

A、领导者、管理者、条件

B、领导者、被领导者、环境

C、管理者、被管理者、条件

D、管理者、被管理者、环境

23、下列()属于历史文化遗产。

A、仿古建筑

B、迁建古庙

C、新建古文化一条街

D、古城遗址

E、天然名胜

24、城市人民政府编制、制定的人民防空工程建设规划，纳入()规划。

A、城市总体规划

B、城市国民经济、社会发展计划

C、城市分区规划

D、城市控制性详细规划

25、城市用电负荷可分为第一产业用电、第二产业用电、第三产业用电和()等四类。

A、城市用地用电负荷

B、城市建筑用电负荷 C、城市居民生活用电

D、城市公共设施用电

26、为提高行政效能，要提高行政人员的素质，具体地讲要进行的工作有()。

A、提高行政人员的政治觉悟和职业道德水平

B、改革行政人员的选用，建立优胜劣汰的竞争激励机制

C、简化选拔人才的程序，减少中间层次

D、加强行政沟通中的人际沟通

E、加强在职人员的知识教育与专业培训

27、我国的行政机关主要通过三种形式取得立法权。下列取得立法权的形式()是不对的。

A、根据宪法和有关组织法的规定取得职权性的行政立法权

B、根据国家最高权力机关通过的专项决定取得特别授权性的行政立法权

C、根据有关法律法规的规定取得授权性的行政立法权

D、根据有关立法权行政机关的委托文件取得委托性的行政立法权

28、申请建设用地规划许可证的情形包括()。

A、新建、迁建需要使用土地的B、需改变本单位土地使用性质的C、农村村民建宅

D、原址改建、扩建需要使用本单位土地的E、不改变本单位土地使用性贡的扩建

29、城市规划编制单位的技术力量符合甲级标准的是()。

A、高级技术人员不少于15% B、高级规划师不少于4人

C、中级技术人员不少于5人

D、中级规划师不少于15人

30、历史文化名城的保护分为()层次。

A、文物保护单位的保护，历史文化街区，村镇的保护和名城整体空间环境的保护三个层次

B、物质形态保护，非物质形态保护两个层次

C、系统保护，特色保护，物质形态保护与非物质形态保护并重三个层次

D、文物古迹、优秀历史建筑的保护，历史地段的保护，城市形态特征的保护三个层次

31、建筑工程规划管理的内容有()。

A、建筑物使用性质的控制

B、建筑物所在地段土地价格

C、建筑容积率的控制

D、建筑密度的控制

E、建筑内外设施配备控制

32、下列关于行政的说法不正确的是()。

A、行政是一种社会组织有序进行活动的形态、社会现象和社会活动

B、它是通过一定的形式、活动和关系表现出来

C、在不同的社会形态和社会制度下，它履行的社会功能和社会运转作用也各不相同

D、行政是一定社会政治意愿的积极推行，执行政治决策和实现政治目标，从属于一定社会的政治

33、《城市规划编制办法》适用范围是()。A、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市编制城市规划

B、适用于按国家行政建制设立的县级以上城市编制城市规划

C、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市、镇编制城市规划

D、适用于按国家行政建制设立的市、镇编制城市规划

34、城市用水量应由()部分组成。

A、居民生活用水、工业用水、公共设施用水及其他用水水量

B、规划期内由城市给水、工程统一供给的水量与城市给水工程统一供给以外的所有用水水量的总和

C、工业用水、农业灌溉用水、居民生活用水、公共设施用水、农村居民用水

D、河湖环境用水、航道用水、地表水、地下水、海水

35、下列建设工程规划管理程序图()段过程中的内容不正确。

A、A B、B C、C D、D

36、下面四个选项中说法有误的一项是()。

A、城市规划管理可以保障城市规划建设法律、法规的施行和政令的畅通

B、城市规划及其管理的任务，就是要不断完善和拓展城市功能，不断改善和优化人们的社会生活环境和自然生态环境，促进经济、社会和环境的协调、可持续发展，满足市民日益增长的对物质、文化和环境的需求

C、健全社会主义法制，发扬社会主义民主是我国经济体制改革的主要内容

D、城市规划管理既是城市规划的具体化，也是城市规划不断完善、深化的过程

37、建设项目选址意见书制度是指在城市规划区内建设工程的选址和布局，必须符合城市规划，在()必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

A、在申请建设用地规划许可证

B、在报批建设项目的可行性研究报告书时

C、在申请建设用地时

D、在申报建设工程规划许可证时

38、行政法的渊源又称行政法的法源。我国行政法的渊源主要有()种。

A、5 B、7 C、9 D、11

39、各级人民政府在加强土地利用计划管理方面是通过()来实现的。

A、土地利用总体规划 B、建设用地总量控制

C、土地利用建设规划

D、控制城市土地总量

40、我国现行城乡规划方面的方针政策包括()。

A、统筹兼顾，综合布局

B、合理利用、节约土地和水资源

C、加强风景名胜区的保护

D、精心塑造富有特色的城市形象

E、进一步推动建设系统国有企业的改革

41、某市引进资金改造市区环境，并与投资商签订了意向书。有关领导指示城市规划行政主管部门，应主动做好服务，不要等人家找上门来。该主管部门立即派员上门服务，并迅速办理了建设用地和建设工程规划许可证。这件事引起多方面议论，你认为()。

A、应该这样办

B、落实资金再办

C、不应该办理

D、体现政府意志的应办

42、根据《水法》，水资源属于()所有。

A、国家和集体

B、国家

C、集体

D、谁开采归谁所有

43、历史文物包括以下各项中的()。

A、具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻

B、与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的，具有重要纪念意义、教育意义和史料价值的近现代重要史迹阳代表性建筑

C、反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物

D、古代名人名家的尸骨或化石

E、仿古建筑

44、城市国有土地使用权出让规划设计条件中一般不包括()。

A、建筑高度

B、停车泊位

C、开发期限

D、开发单位

45、城市规划行政主管部门依照职权对管辖范围内的建设用地和建设活动组织检查是()。

A、普遍检查

B、特定检查

C、职权检查

D、主动检查

46、甲、乙级城市规划编制单位跨省、自治区、直辖市承担规划编制任务时，承担城市总体规划任务的，向()备案。

A、国务院城市规划行政主管部门

B、国务院

C、任务所在地省、自治区、直辖市人民政府城市规划行政主管部门 D、地县级人民政府城市规划行政主管部门

47、所谓行政违法，是指行政法律关系主体违反行政法律规范，侵害受法律保护的行政关系，对社会造成一定程度的危害．尚未构成严重犯罪的行为。法律专家说，这段话有毛病，毛病出在()句话上。

A、行政法律关系主体违反行政法律规范

B、侵害受法律保护的行政关系

C、对社会造成一定程度的危害

D、尚未构成严重犯罪的行为

48、一个行政行为只有具备()，才能有效成立。

A、行为主体和客体均合法

B、行为程序合法

C、形式合法

D、法定要件

49、行政沟通应当坚持的原则是()。

A、全方位、全自动和协商

B、全员动员、全面出击和主动

C、高效能、高效益和综合D、高效率、高质量和民主

50、根据我国《行政诉讼法》规定，人民法院审理行政案件，依法实行()制度。

A、以事实为依据，以法律为准绳

B、公平、公正、公开

C、合议、回避、公开审判、两审终审

D、有法可依、有法必依、执法必严、违法必究 答案：

1、A2、C3、D4、C5、A6、C7、B8、D9、C10、B

11、A12、B13、B D14、D15、C16、A D17、A18、B19、B20、D

21、B22、B23、B D E24、A25、C26、A B E27、D28、A B29、B30、A

31、A C D32、C33、C34、B35、C36、C37、B38、C39、B40、A B C D

41、C42、B43、A B C44、D45、A46、C47、D48、D49、D50、C

第四篇：工程建设法规与合同管理-简答

1、简述建设工程质量返修的程序及返修的经济责任？

程序：施工单位自接到保修通知书之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方、商议返修内容。属于施工单位责任的，施工单位应按约定日期到达现场，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位，施工单位自接到再次通知书的一周内仍不能到达时，建设单位有权自行返修，所发生的费用由原施工单位承担；不属施工单位责任的，建设单位应与施工单位联系，商议维修的具体期限。责任：a、因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；b、因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任，由施工单位负责维修，其费用按有关规定通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责；c、因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任，属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任；d、因使用单位使用不当而造成的质量问题，由使用单位自行负责；e、因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，施工单位、设计单位不承担经济责任。

2、简述建设工程安全生产的方针及如何理解？

方针：“安全第一，预防为主”。“安全第一”就是指在生产经营活动中，在处理保证安全与实现生产经营活动的其他各项目标的关系上，要始终把安全，特别是从业人员和其他人员的人身安全放在首要的位置，实现“安全优先”的原则，在确保安全的前提下，再来努力实现生产经营的其他目标；“预防为主”就是指对安全生产的管理，主要不是放在发生事故后去组织抢救、进行事故调查，找原因、追究责任、堵漏洞，而是要谋事在先，尊重科学、探索规律，采取有效事前控制措施，千方百计预防事故的发生，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。虽然人类在生产活动中还不可能完全杜绝安全事故的发生，但只要思想重视，预防措施得当，事故特别是重大事故的发生还是可以大大减少的。

3、重大事故书面报告应包括哪几项基本内容？

a、事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称；b、事故发生的简要经过，伤亡人数和直接经济损失的初步估计；c、事故发生原因的初步判断；d、事故发生后采取的措施及事故控制情况；e、事故报告单位。

4、建设工程规划许可证的核发程序？

a、领证申请。建设单位或个人应持设计任务书、建设用地规划许可证、土地使用权证等有关批准文件向城市规划行政规划主管部门提

出核发建设工程规划许可证申请；b、初步审查。城市规划行政主管部门受理申请后，应对建设工程的性质、规模、布局等是否符合城市规划要求进行审查，并应征求环保、环卫、交通、通信等部门及相关行政主管部门的意见；c、核发规划设计要点通知书。城市规划行政主管部门根据审查结果和工程所在地段详细规划的要求，向建设单位或个人核发规划设计要点通知书、提供规划设计要求；d、核发设计单位通知书。建设单位或个人根据规划设计要点通知书完成方案设计后，应将设计方案（应不少于2个）有关图纸、文件报送城市规划行政主管部门。城市规划行政主管部门在对各个方案的总平面图、交通组织情况、工程周围环境关系和个体设计体量、层次、造型等进行比较，确定设计方案后。将核发设计方案通知书，并提出规划修改意见；e、核发建设工程规划许可证。建设单位或个人根据设计方案通知书的要求完成施工图设计后，应将注明勘察设计证号的总平面图，个体建筑设计的平面图、立面图、剖面图，基础图，地下室平面图、剖面图等施工图，送城市规划行政主管部门审查。经审查批准后，将核发建设工程规划许可证。

5、建设工程合同的内容有哪些？

勘察设合同包括：提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件、违约条款等；

施工合同的内容包括：合同的法律基础、合同语言、合同文本的范围、双方当事人的权利及任务（包括工程师的权利及工作内容）、合同价格、工期与进度控制、质量检查验收和工程保修、工程变更、风险、双方的违约责任和合同的终止、索赔和争议的解决等内容。

6、简述建设工程施工合同对工程设计变更的规定？

a、施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模

时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明；b、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；c、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料的换用，需经过工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

7、索赔的依据与程序？

依据：a、合同和合同文件；b、施工文件和有关资料；c、前期索赔文件；d、法律法规。

程序：A、承包人提出索赔要求（a、发出索赔意向通知；b、递交索赔报告）；B、工程师审核索赔报告（a、工程师审核承包人索赔申请；b、判定索赔的成立；c、对索赔报告的审查）；C、确定合理的索赔额（a、工程师与承包人协商补偿；b、工程师索赔处理决定）；

D、发包人审查索赔处理；E、承包人是否接受最终索赔处理。

8、FIDIC条件由于不可抗力而终止合同时结算和付款的规定？

如果因不可抗力而终止合同时，业主除应以合同规定的单价和价格向承包商支付在合同终止前尚未支付的已完工程量的费用外，还应

支付以下几种费用：a、工程量表中涉及的任何施工准备项目，只要这些项目的准备工作或服务已经进行或部分进行，则应支付该项目费用或适当比例的金额；b、为工程需要而定货的各种材料、设备或物质中，已交发给承包商或承包商有法定义务要接收的那一部分订购所需的费用，业主支付此项费用后，上述物质、设备即成为业主财产；c、承包商撤离自己设备的迁移费，但这部分应该是合理的，应该是撤回基地或费用更低的目的地所需费用；d、承包商雇用的所有与工程施工有关的职员、工人，在合同终止时的合理遣返费。另外，业主也有权要求索还任何有关承包商的设备、材料和工程设备的预付款的未估算金额，以及在合同终止时按合同规定应由承包商偿还的任何其他金额。

第五篇：建设管理与法规

《建设管理与法规》结课论文内容及要求

1．论文题目自拟。

2．论文应包括下述两部分内容：

第一部分：论述通过本课程学习了哪些法律法规，总结各部分主

要内容（不少于500 字）；

第二部分：（不少于1000 字）你对哪一部分内容印象最深刻；或

认为哪一部分内容最重要；或对你的工作、学习帮助最大，等等。

结合你的所见、所闻、上课案例、视频或搜集相关案例进行论述。

3．格式要求

1）封面及论文要求：由各班统一复印（参见下页样式），A4 页面，左侧装订。．．．．．

2）论文．．必须手写．．．．，要求工整、清晰。A4．．复印纸誊写．．．．．。

3）应包括下列内容：

论文题目；

关键词（3～5 个）；

正文字数不少于1500 字；分两部分撰写并标明“第一部分”和“第．．．．．．．．．．．．．．．．．． 二部分”．．．．；

参考文献（不少于5 篇）。

4．重要提示

1）互相抄袭者以不及格计。

2）论述自己的观点和看法。．．．．．．．．．．．

5．时间要求月10 日前由各班长收齐统一上交。

6．请将本页附在封面与正文之间。．．．．．．．．．．．．．．

《建设管理与法规》

结课论文

论文题目：

班级

学号

姓名

成绩

2010.12