第一篇：(建设法规与合同管理)作业题答案第三次
第三次
第十章 工程施工合同
一、填充题
1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设 质量控制、进度控制、投资控制 的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为 施工准备阶段、施工阶段 和 竣工验收阶段 的进度控制。3.发包人供应的材料设备使用前，由 承包人 负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由 发包人 承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按 工程师 的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由 承包人 承担。
5.对承包人已完成工程量进行 计量、核实 与 确认，是发包人支付工程款的前提。6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行 竣工义务。
二、单选题
1.如需更换工程师，发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A.10 B.7 C.15 D.14 2.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C。A.总进度计划 B.季进度计划 C.月度进度计划 D.周进度计划
3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A.24 B.48 C.8 D.14 4.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A.7 B.10 C.14 D.28 5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A.24 B.8 C.16 D.48 6.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 9.质量保修期从 B 之日算起。
A.工程合同竣工 B.工程实际竣工 C.工程师签发移交证书 D.业主组织竣工验收会议
10.发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A.12 B.14 C.24 D.48 11.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 A 天。A.7 B.10 C.14 D.28 12.国内外常见的一种工程款结算方式是 C。
A.按季结算 B.按形象进度分段结算 C.按月结算 D.竣工后一次性结算 13.在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。A.7 B.14 C.21 D.28 14.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由 C 承担防护措施费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方
15.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.事故责任方
16.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方 17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的 D。
A.抵押 B.质押 C.留置 D.保证
三、多选题
1.以下属于建设工程施工合同特点的是 ABDE。A.合同标的物的特殊性 B.合同内容的多样性和复杂性 C.合同结构的完整性 D.合同履行期限的长期性 E.合同监管的严格性
2.《建设工程施工合同示范文本》由 ACD 组成，并附有3个附件。A.协议书 B.标准条款 C.通用条款 D.专用条款 E.专门条款
3.施工合同中的工程师是指 AC。A.监理单位委派的总监理工程师 B.施工单位委派的工程师
C.建设单位指定的履行本合同的代表 D.质监站委派的质监工程师
E.监理单位派驻现场的专业监理工程师
4.以下属于发包人工作的是 ABCE。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作 D.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明 E.办理施工许可证
5.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是 ACD。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意 C.设计变更和工程量增加 D.不可抗力
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时
6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有 BDE，双方可在专用条款内约定采用其中一种。
A.固定总价合同 B.固定价格合同 C.单价合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
7.以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承担的是 AD。A.工程本身的损害
B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害 C.承包人机械设备损坏 D.工程所需清理、修复费用 E.承、发包人员伤亡
8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是 ABE。
A.工程开工前，为建设工程办理的保险
B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险 C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险 D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险
E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险 9.发包人承担违约责任的方式主要有 ABCD。A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失 B.支付违约金 C.顺延延误的工期 D.继续履行 E.采取补救措施
四、简答题
1.试述施工合同的概念和特点。
答：施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人（施工单位）之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。
特点：1.合同标的物的特殊性。2.合同内容的多样性和复杂性。3.合同履行期限的长期性。4.合同监督的严格性。2.什么是施工合同工期和施工期？
答：施工合同工期：是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。
施工期：承发包双方必须在协议书中明确约定工程，包括开工工期和竣工日期。3.简述《施工合同文本》的组成及施工合同文件的构成。
答：《施工合同文本》的组成由协议书、通用条款、专用条款、附件。
施工合同文件的构成：1.双方签署的合同协议书。2.中标通知书。3.投标书及其附件。4.本合同专用条款。5.本合同通用条款。6.本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。7.图纸。8.工程量清单。9.工程报价单或预算书。4.简述工期顺延的理由及确认程序。
答：工期顺延的理由：1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。4.设计变更和工程量增加。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。6.不可抗力。7.专用条款中约定或工程师同意同期顺延的其他情况。
确认程序：上述这些情况工期可以顺延的原因在于：这些情况属于发包人违约或者是应当有发包人承担的风险。承包人在以上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。工程师确认的工程顺延期限应当是时间造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延工期应纳入合同总工期，如果承包人不同意工程师的确认结果，则可按合同约定的争议解决方式处理。5.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？
答：1.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。2.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整。3.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。4.双方约定的其他因素。此时，双方在《专用条款》中可写明调整的范围和条件，除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费等，对《通用条款》中所列出的调整因素是否还有补充，如对工程量增减和工程变更的数量有限制的，还应写明限制的数量；对调整的依据要写明是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件；写明调整的方法、程序，承包人提出价格通知的时间，工程师批准和支付的时间等。承包人应当在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知14天内不予确认也不提出修改意见的，视为已经同意该项调整。6.简述变更价款的确定程序和确定方法。
答：承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。3.合同中没有适用类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。7.因不可抗力导致的费用增加及延误的工期如何分担？
答：1.工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3.承包人机械设备损害及停工损失，由承包人承担。4.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6.延误的工期相应顺延。8.施工合同对工程分包有何规定？
答：工程分包是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。承包人必须自行完成建设项目（或单项、单位工程）的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程经发包人同意可以分包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。承包人按《专业条款》的约定分包所承包的部分工程，并与分包人签订分包合同，非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何分包部分分包。分包合同签订后，发包人与分包人之间不存在直接的合同关系。分包人应对承包人负责，承包人队发包人负责。工程分包不能解除承包人任何义务与责任。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
第十一章 工程合同的签约与履约管理
一、填充题
1.谈判是通过不断讨论、争论、让步确定各方 权利、义务 的过程。
2.根据当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为 全部履行、部分履行 和 不履行。3.从项目管理的角度来看，合同分析就是为 合同控制 确定依据。4.合同总体分析的主要对象是 合同协议书 和 合同条件。5.合同工作分析涉及承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的 合同执行计划。6.合同工作分析的结果是 合同事件表。7.工程变更是一种特殊的 合同变更。
8.由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由
承包商 负责。
二、单选题
1.合同完备性审查的重点是 C。
A.合同内容合法性审查 B.合同文件完备性审查 C.合同条款完备性审查 D.工程项目合法性审查
2.根据土木工程合同文件解释的惯例，以下表述中错误的是 B。A.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件B.打印文件优先于手写文件 C.数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达 D.对于总价合同，总价优先于单价 3.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中，D 是核心。
A.质量控制 B.成本控制 C.进度控制 D.合同控制
4.合同实施情况偏差处理的措施中，D 是承包商的首选措施。A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施
三、多选题
1.土木工程合同审查分析的内容主要包括 CDE。
A.合同的总体分析 B.合同的结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的完备性审查 E.合同条款的公正性审查 2.以下属于合同订立过程的审查的内容的是 DE。
A.审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象
B.审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象
C.审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的现象 D.审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件 E.审查合同主体的资格
3.合同分析的内容一般包括 AC。
A.合同完备性审查分析 B.合同总体分析与合同结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的缺陷分析 E.合同的工作分析及合同交底
4.根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是 AE。
A.对工作人员进行经济激励 B.增加人员投入 C.重新进行计划或调整计划 D.变更技术方案 E.派遣得力的管理人员
四、简答题
1.如何对工程合同的效力进行审查？
答：1.合同效力的审查与分析。2.合同的完备性审查。3.合同条款的公正性审查。2.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？
答：合同必须在合同依据的法律基础的范围内签订和实施，否则会导致合同全部或部分无效，从而给合同当事人带来不必要的损失，这是合同审查分析最基本也是最重要的工作。
应重点审查的内容：1.合同当事人资格的审查，即合同主体资格的审查。2.工程项目合法性审查，即合同客体资格的审查。3.合同订立过程的审查。4.合同内容合法性审查。3.工程合同谈判需要做哪些准备工作？
答：1.谈判的思想准备。2.合同谈判的组织准备。3.合同谈判的资料准备。4.背景资料的分析。5.谈判方案的准备。6.会议具体事务的安排准备。4.试述工程合同谈判的技巧和策略。
答:1.掌握谈判议程，合理分配各议题时间。2.高起点战略。3.注意谈判氛围。4.拖延与体会。5.避实就虚。6.对等让步。7.分配谈判角色。8.善于抓住实质性的问题。5.试述工程合同的订立过程。
答：经过合同谈判，双方对新形成的合同条款一致同意并形成合同草案后即进入合同签订阶段。这是确立承发包双方权利义务关系的最后一步工作，一个符合法律规定的合同一经签订，即对合同当事人双方产生法律约束力。因此，无论发包人还是承包人，应当抓住这最后的机会，再认真审查分析合同草案，检查其合法性、完备性和公正性，争取改变合同草案中的某些内容，以最大限度地维护自己的合法权益。6.简述合同分析的作用。
答：1.分析合同漏洞，解释争议内容。2.分析合同风险，制定风险对策。3.分解合同工作并落实合同责任。4.进行合同交底，简化合同管理工作。7.如何进行施工合同的结构分解？
答：
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 解释和法律 函件联系 合同变更 合同转让 担保
2.1 2.2 2.3 2.4 业主 承包商 工程管理 准仲裁者
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 实施工程 接受管理 照管工程 安全保护 职员与劳工 其他
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 按时付款 提供资料 提供条件 办理批准 雇员行为 其他
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 技术类风险 经济风险 社会风险 自然风险 保险
6.1 6.2 6.3 6.4 工期 进度计划 控制方法 工程移交证书
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 质量 检查 竣工验收 缺陷责任 缺陷责任证书
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
价款 工程变更 预付款 计量支付款 支付 支付结算
9.1 9.2 9.3 9.4 一般规定 逾期违约金 质量赔偿金 拖欠工程款
10.1 10.2 10.3 10.4 预警程序 工期索赔 费用索赔 业主索赔
11.1 11.2 11.3 11.4 解除条件 解除程序 后续工作 款项支付
12.2 12.3 裁决 协商 仲裁 8.简述工程合同歧义解释原则。答：
9.如何做好合同交底工作？
答：1.工程的质量、技术要求和实施中的注意点。2.工期要求。3.消耗标准。4.合同事件之间的逻辑关系。5.各工程小组（分包商）责任界限的划分。6.完不成责任的影响和法律后果等。10.试述合同控制程序和方法。
12.1 答：......分析......~
有
对比无
工程实施监督
干扰
合同控制的方法：适用一般的项目控制方法。项目控制方法可分为多种类型：按项目发展过程分量，可分为事前控制、事中控制、事后控制；按照控制信息的来源分类，可分为前馈控制、反馈控制；按是否形成闭合回路分类，可分为开环控制、闭环控制。归纳起来，可分为两大类，即主动控制和被动控制。
11.合同控制的日常工作有哪些？
答：1.参与落实计划。2.协调各方关系。3.指导合同工作。4.参与其他项目控制工作。5.合同实施情况的追踪、偏差分析及参与处理。6.负责工程变更管理。7.负责工程索赔管理。8.负责工程文档管理。9.争议处理。
12.什么是工程变更？工程变更包括哪些范围？工程变更包括哪些程序？
答：工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更。
工程变更的范围：1.改变合同中所包括的任何工作的数量（但这种改变不一定构成变更）。2.改变任何工作的质量和性质。3.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸。4.删减任何工作。5.任何永久工程需要的附加工作、工程设备、材料或服务。6.改动工程的施工顺序或时间安排。工程变更的程序：1.工程变更的提出。2.工程变更的批准。3.工程变更指令的发出及执行。4.现行工程变更程序的评价。13.如何加强工程变更管理？
答：1.注意对工程变更条款的合同分析。2.促成工程师提前作出工程变更。3.工程师发出的工程变更应进行识别。4.迅速、全面地落实变更指令。5.分析工程变更的影响。14.如何进行工程合同信息管理系统设计？ 答：1.系统总体数据结构模型设计。2.系统主要数据库设计。3.系统功能子系统划分。4.系统各功能子系统及功能模块设计。校验设计、密码设计与数据维护设计。
第十二章 工程索赔管理
一、填充题
1.实质上，索赔的性质属于 经济补偿 行为，而不是 惩罚。
2.按索赔的依据分类，索赔可分为 合同内索赔、合同外索赔 和 道义索赔。3.按索赔处理方式分类，索赔可分为 单项索赔、综合索赔。
4.索赔的依据主要是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是 双方签订的工程合同文件。5.完整的索赔管理应该包括 索赔 和 反索赔 两个方面，两者密不可分，相互影响、相互作用。
6.反索赔的工作内容可包括两个方面：一是防止对方 提出索赔 ；二是反击或反驳对方的 索赔要求。
7.工程延误的后果是形式上的 时间损失，实质上的 经济损失。8.工程延误按延误的可能结果划分，可分为 可索赔延误、不可索赔延误。
9.对于因不可抗力事件和恶劣气候条件等原因引起的工程延误，承包人只能要求 延长工期，很难或不能要求业主 赔偿损失。
10.对于因业主或工程师原因造成的工程延误，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包人既可要求 延长工期，又可要求相应的 费用赔偿。
11.对于在同一项工作上同时发生多项可索赔延误时，则 费用补偿 可以叠加，工期补偿 不能叠加。
12.对于在同一项工作上同时发生可索赔延误和不可索赔延误时，承包人无权要求 延长工期 和 费用补偿。
13.对于交叉延误，如果初始延误是由业主或工程师原因引起的，那么在该延误时间内，承包人有权获得 从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长 及相应的 合理费用补偿。
14.对于交叉延误，如果初始延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包人只可 索赔工期，而不能 索赔费用。
15.工期索赔的分析流程包括 延误原因分析、网络计划分析、业主责任分析 和 索赔结果分析 等步骤。
16.承包人的费用索赔包括 额外工作索赔 和 损失索赔。17.计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是 价格 ；后者的计算基础是 成本。
二、单选题
1.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的 A 天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。
A.7 B.14 C.28 D.56 2.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：
①索赔资料的准备 ②索赔意向通知 ③索赔事件的提交 ④业主审查索赔处理 ⑤工程师对索赔事件的审查 ⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 ⑦承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。
这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D。A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ B.②-①-③-⑤-④-⑥-⑦ C.①-②-③-⑤-⑥-④-⑦ D.②-①-③-⑤-⑥-④-⑦
3.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是 B。A.总费用法 B.分项法 C.修正的总费用法 D.分摊法
三、多选题
1.以下属于索赔的特征的是 ABD。A.索赔是双向的
B.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔 C.索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包括作为和不作为）D.索赔是一种未经对方确认的单方行为
E.索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系 2.以下属于索赔应遵循的原则的是 ACDE。
A.公正性 B.真实性 C.客观性 D.合法性 E.合理性 3.以下属于承包人可以提出的索赔事件的是 ABCD。A.设计错误、指令错误 B.不利的自然条件与客观障碍 C.发包人合理终止合同 D.合同缺陷 E.指定分包商的付款 4.以下属于索赔证据的基本要求的是 ACDE。A.真实性 B.合理性 C.及时性 D.关联性 E.有效性 5.工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为 CDE。
A.关键线路延误 B.相关性延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 6.工期索赔的计算方法主要有 ACDE。
A.网络分析法 B.经验推算法 C.比例类推法 D.直接法 E.工时分析法 7.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是 ABE。A.承包人进行索赔工作的准备费用
B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用
C.保函手续费 D.保险费 E.索赔金额在索赔处理期间的利息
四、简答题
1.什么是索赔？索赔有哪些特征？索赔管理有哪些特点？
答：索赔：是一种正当的权利要求，它是发包人、工程师和承包人之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。
索赔特征：1.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与工程签证不同。4.索赔是要求给予补偿（赔偿）的一种权利、主张。4.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件。6.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错。7.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害。8.索赔必须有切实有效的证据。9.索赔是单方行为，双方还没有达成协议。
索赔管理特点：1.索赔工作贯穿工程项目始终。2.索赔是工程技术和法律相融的综合学问和艺术。3.影响索赔成功的相关因素。
2.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？
答：索赔的分类：1.按索赔有关当事人分类。2.按索赔的依据分类。3.按索赔的目的分类。4.按索赔事件的性质分类。5.按索赔处理方式分类。
索赔工作的作用：1.索赔是合同和法律赋予正确履行合同者免受意外损失的权利，索赔是当事人一种保护自己，避免损失、增加利润、提高效益的重要手段。2.索赔是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段，也是合同双方风险承担的又一次合理再分配，离开了索赔，合同责任就不能全面体现，合同双方的责、权、利关系就难以平衡。3.索赔是合同实施的保证。4.索赔对提高企业管理水平和工程项目管理水平起着重要的促进作用。5.索赔有助于政府转变职能，使合同当事人双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期，可以使政府从繁琐的调整概算和协调双方关系等微观管理工作中解脱出来。6.索赔有助于承发包双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法与技巧，有助于对外开放和对外工程成本的开展。3.结合具体工程项目，分析索赔工作的基本程序。
答：1.索赔意向通知。2.准备索赔资料。3.提交索赔文件。4.工程师审核索赔文件。5.工程师对索赔的处理与决定。6.业主审查索赔处理。7.索赔最终处理。4.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？
答：1.索赔是一项十分重要和复杂的工作，涉及面广，合同当事人应设专人负责索赔工作，指定专人收集、保管好一切可能涉及索赔论证的资料，并加以系统分析研究，做到处理索赔时以事实和数据为依据。2.正确把握提出索赔的时机。3.及时、合理地处理索赔。4.加强索赔的前瞻性。5.注意索赔程序和索赔文件的要求。6.索赔谈判中注意方式方法。7.索赔处理时作适当的让步。8.发挥公关能力。
5.工程师对索赔工作有何影响？
答：工程师是受业主的委托和聘请，对工程项目的实施进行组织、监督和控制工作。在业主与承包人之间的索赔事件发生、处理和解决过程中，工程师是个核心人物。工程师在接到承包人的索赔文件后，必须以完全独立的身份，站在客观工作的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。工程师应该建立之间的索赔档案，密切关注事件的影响和进展，有权检查承包人的有关同期纪录材料，随时就纪录内容提出不同意见或他认为应予以增加的纪录项目。
工程师根据业主的委托和授权，对承包人索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确、合理两个方面，并可在业主授权的范围内作出自己独立的判断。6.在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？
答：1.业主拖延交付合格的施工现场。2.业主拖延交付图纸。3.业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等。4.业主拖延支付预付款或工程款。5.业主提供的设计数据或工程数据延误。6.业主提供的分包商违约或延误。7.业主未能及时提供合同规定的材料或设备。8.业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包人下道工序施工延误。9.业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包人的施工计划。10.业主设计变更或要求修改图纸，业主要求增加额外工程，导致工程量增加，工程变更或工程量增加引起施工程序的变动。7.工程延误有哪些分类？工程延误的一般处理原则是什么？ 答：工程延误按工程延误原因分类：①因业主及工程师或合同变更原因引起的延误，②因承包商原因引起的延误，③不可控制因素导致的延误；按工程延误的可能结果划分：可索赔延误和不可索赔延误；按延误事件之间的时间关联划分：单一延误、共同延误和交叉延误；按延误发生的时间分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。
一般处理原则：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师原因造成的延误。8.工期索赔的合同依据有哪些？
答：合同文件，法律法规，工程建设惯例 9.试举例说明工期索赔的分析流程。
答：（1）原因分析。分析引起工期延误是哪一方的原因，如果由于承包人自身原因造成的则不能索赔，反之则可索赔。（2）网络计划分析。运用网络计划方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可索赔工期。（3）业主责任分析。结合CPM分析结果，进行业主责任分析，主要是为了确定延误是否能索赔费用。（4）索赔结果分析。在承包人索赔已经成立的情况下，根据业主是否对工期有特殊要求，分析工期索赔的可能结果。10.工期索赔有哪些方法？如何具体应用？
答：（1）网络分析法。工期索赔分析的一般思路是：假设工程一直按原网络计划确定的施工顺序和时间施工，当一个或一些干扰事件发生后，使网络中的某个或某些活动受到干扰而延长拖工持续时间。将这些活动受干扰后的新的持续时间代入网络中，重新进行网络分析和计算，即会得到一个新工期。（2）比例类推法。在实际工程中，若干扰事件仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析它们对总工期的影响，可采用较简单的比例类推法。（3）直接法。有时干扰事件直接发生在关键线路上或一次性的发生在一个项目上，造成总工期的延误。这时可通过查看施工日志、变更指令等资料，直接将这些资料中记载的延误时间作为工期索赔值。如承包人按工程师的书面工程变更指令，完成变更工程所用的时间工时即为工期索赔值。（4）工时分析法。某一工种的分项工程项目延误事件发生后，按实际施工的程序统计出所用的工时总量，然后按延误期间承担该分项工程的全部人员投入来计算要延长的工期。11.举例说明费用索赔的原因有哪些？
答：常见原因主要有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人原因的工程中断或终止，工程量增加（不含业主失误），其他如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。
第十三章 工程合同的争议处理
一、填充题
1.在我国，合同争议解决的方式主要有 和解、调解、仲裁 和 诉讼 4种。
二、单选题
1.（）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
A.调解 B.争议评审 C.仲裁 D.诉讼 2.以下选项中不属于仲裁原则的是（）
A.独立原则 B.公正原则 C.自愿原则 D.一裁终局原则
3.根据《民事诉讼法》的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（）内审结。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
三、多选题
1.关于申请执行的期限，以下说法正确的是（）
A.双方或一方当事人是公民的为一年 B.双方是法人或其他组织的为6个月 C.双方或一方当事人是公民的为6个月 D.双方是法人或其他组织的为一年 E.申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。
四、简答题
1.工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？
答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情况有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同。2.和解的概念和原则是什么？
答：概念：在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，自行协商解决合同争议。
原则：（1）合法原则。（2）自愿原则。（3）平等原则。（4）互谅互让原则。
3.调解的概念和原则是什么？调解解决争议有几种方式 答：概念：在合同发生争议后，在第三人的参加与主持下，通过查明事实，分清是非，说服劝导，向争议的双方当事人提出解决方案，促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。
原则：（1）自愿原则。（2）合法原则。（2）公平原则。调解方式：行政调解、法院调解或仲裁调解、人民（民间）调解。4.什么是争议评审？其基本程序是什么？
答：争议评审是指争议双方通过事前的协商，选定独立公正的第三人对争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
基本程序：（1）采用争议评审解决争议的协议或合同条款。（2）争议评审委员会成员的选定。（3）争议评审委员会成员被指定后应签署接受指定的声明。（4）争议评审委员会的一般工作程序。（5）争议评审委员会定期访问现场和定期现场会议。5.仲裁的概念、特点、原则和程序是什么？
答：概念：由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构对合同争议依法作出法律效力的裁决的解决合同争议的方法。
特点：灵活性、程序的保密性、效率较高，费用较低。原则：独立原则、自愿原则。
程序：仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决、法院对仲裁活动的协助。6.简述法院对仲裁的协助和监督。
答：协助：（1）财产保全；（2）证据保全；（3）强制执行仲裁裁决。
监督：撤销仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。7.诉讼的概念、特点和程序是什么？简述其执行程序。
答：概念：合同当事人按照民事诉讼程序向法院对一定的人提出权益主张并要求法院予以解决和保护的请求。
特点：（1）提出诉讼请求的一方，是自己的权益受到侵权和他人发生争议，请求的目的是为了使法院通过审判，保护受到侵犯和发生争议的权益。（2）当事人向法院提起诉讼，适用民事诉讼程序解决；诉讼应当遵循地域管辖、级别管辖和专属管辖的原则。（3）法院审理合同争议案件，实行二审终审制度。
程序：（1）起诉与受理。（2）审理前准备。（3）开庭审理。（4）法院调解。（5）简易程序。执行程序：双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议的，经对方当事人申请恢复对原生效法律文书的执行，执行中被执行人向法院提供担保并经执行人同意的，法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的，法院有权执行被执行人的担保财产或担保人的财产。8.简述工程合同争议总体防范措施。
答：1.认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律法规。2.提高和强化合同意识和诚信履约意识。3.建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度。4.设立相应的合同管理机构，配备专门的合同管理人员。5.正确和合理使用《建设工程施工合同示范文本》或建立企业标准的合同文本系列。6.提高施工合同风险管理能力和水平等。9.简述工程合同的争议管理
答：1.有理有利有节，争取和解或调解。2.重视诉讼、仲裁时效，及时主张权利。3.全面搜集证据，确保客观充分。4.摸清财务情况，做好财产保全。5.聘请专业律师，尽早介入争议处理。4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
答：建设工程的招投标过程一般包括：业主发布招标公告（或投标邀请函），施工单位报名参加投标（或接受投标邀请函），施工单位在规定时间和地点递交投标文件，经过开标、评标和决标，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函等等。这一过程包含着要约—承诺理论的实际运用，建设工程合同的订立与一般合同的订立一样，一般需经过：要约邀请—要约—承诺这一过程，具体对应如下：业主发布招标公告（或投标邀请函）对应要约邀请，施工单位在规定时间和地点递交投标文件对应要约，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函对应承诺。
第二篇：《建设法规》作业题
《建设法规》作业题
一、选择题
1.（B）是工程建设活动的起点，也是工程建设得以进行的必备条件 A、项目建议书 B、投资意向 C、可行性研究 D、审批立项
2.项目建议书是投资机会分析结果文字化后的（A），以方便投资决策者分析、抉择 A、书面文件 B、正式文件 C、法律文件 D、合同文件
3.工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的（D）而取得 A、出让 B、划拨 C、买卖 D、出让或划拨
4.凡未（B）的工程项目，不得办理招标手续和发放施工许可证，设计、施工单位不得承接该项目的设计、施工任务
A、审批 B、报建 C、立项 D、规划
5.工程设计必须进行（C），取得足够的地质、水文的基础资料之后才能进行 A、工程报建 B、工程规划
C、工程勘察 D、工程施工
6.未取得（B）的建设单位不得擅自组织施工 A、规划许可证 B、施工许可证 C、建设用地规划许可证 D、中标通知书
7.凡（A）的基本建设项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的必须组织验收，办理固定资产移交手续 A、新建、改建、扩建 B、土木工程 C、土木工程和道桥工程 D、以上都是
8.工程建设执业资格制度是指事先取得相应（C）的单位和个人，才容许其在法律所规定的范围内从事建筑活动的制度
A、权利 B、工程 C、资质或资格 D、职称
9.工程建设从业单位的资质等级的划分现阶段房地产开发企业、工程总承包企业、工程监理企业的资质等级分别为（A）级 A、4、3、3、B、4、3、3 C、2、3、4 D、4、4、3 10.工程建设从业单位提交规定的证明文件，向资质主管部门提出申请，经审查合格后，可获得相应资质，并核发（B）
A、规划许可证 B、资质等级证书 C、项目建议书 D、审批立项批准文件
11、某一工程项目的评标委员会人数为13人则其中技术、经济、法律等方面的专家人数不得少于（A）人
A、8 B、9 C、10 D、7
12、国家对从事建设工程勘察、设计活动的企业及专业人员，实行（B）管理及执业资格制度
A、资格 B、资质 C、等级 D、准入
13、（B）是进行工程设计、编制设计文件的主要依据
A、工程建设标准 B、项目建议书 C、审批立项 D、可行性研究报告
14、我国建设项目的设计文件的审批实行（B）的原则
A、设计者审批 B、分级管理、分级审批 C、项目负责制 D、设计院审批
15、《建设工程质量管理条例》规定，未经（A）的施工图设计文件，不得使用。A、审批 B、备案 C、制定 D、设计
16、建设单位在开工前（D），应到建设工程质量监督站办理监督手续，提交勘察、设计资料等有关文件
A、4个月 B、3个月 C、2个月 D、1个月
17、工程完工后建设工程质量监督站在施工单位对工程验收的基础上对工程质量的等级进行（A）
A、评定 B、认可 C、核验 D、审批
18、工程质量保修期对于屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期限不得低于（C）年
A、3 B、4 C、5 D、6 19．按照我国《建筑法》的规定，施工现场安全由（A）负责。
A、施工单位 B、监理单位和施工单位共同 C、建设单位、监理单位和施工单位 D、建设单位或监理单位
20．按照《建设工程质量管理条例》，未经（A）签字的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A、监理工程师 B、施工单位负责人 C、建设单位负责人 D、设计单位负责人
二、简答题
1、法律责任的主要特征是什么？
答：法律责任的主要特征是：
1、法律责任是由于违反了法律的强制性规范，不履行法定义务而应当承受到后果；
2、法律责任具有强制性；
3、法律责任是由法律明文规定的。
2、房地产权属登记的功能有哪些？
答：具有以下几点功能：
1、权利确认功能，即确认房地产权利归属状态；
2、权利公示功能，即昭示利益关系人与社会公众，保障交易的安全；
3、管理功能，即实现国家的管理意向；
4、通过登记审查取缔或处罚违法行为。
3、建设项目的环境影响报告书应当包含哪些内容? 答：包含以下内容：
1、建设项目概况；
2、建设项目周围环境现状；
3、建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；
4、建设项目环境保护措施及其技术、经济论证；
5、建设项目对环境影响的经济损益分析；
6、对建设项目实施环境监测的建议；
7、环境影响评价的结论。
4、建设单位申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？
答：建设单位申请领取施工许可证，应当具备以下条件，并提交相应的证明文件：
1、已经办理该建筑工程用地批准手续；
2、在城市规划区的建筑工程，已经取得建筑工程规划许可证；
3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
4、已经确定施工企业；
5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已经按规定进行审查；
6、有保证工程质量和安全的具体措施；
7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理；
8、建设资金已经落实；
9、满足法律、行政法规规定的其他条件。
5、依法必须进行勘察设计招标的工程项目，必须具备哪些条件？
答：在招标时应当具备下列条件：
1、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；
2、勘察设计所需资金已经落实；
3、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；
4、法律法规规定的其他条件。
6、简述合法行为应当具备的要件。
答：
1、主体合法
2、客体合法；
3、内容合法
4、形式和程序合法。
7、建设单位申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？
答：建设单位申请领取施工许可证，应当具备以下条件，并提交相应的证明文件：
1、已经办理该建筑工程用地批准手续；
2、在城市规划区的建筑工程，已经取得建筑工程规划许可证；
3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
4、已经确定施工企业；
5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查；
6、有保证工程质量和安全的具体措施；
7、按照规定应该委托监理的工程已经委托监理；
8、建设资金已经落实；
9、满足法律、行政法规规定的其他条件。
8、施工组织设计包括哪些内容？
答：施工组织设计包括下列内容：
1、工程任务情况和施工准备工作；
2、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署；
3、施工组织技术措施；
4、施工总平面布置图；
5、总包、分包的分工范围及交叉施工布置；
6、资源需要量及供应。
9、工程监理企业的资质变更，应提交哪些材料？
答：申请资质证书变更，应提交以下资料：
1、资质证书变更的申请报名；
2、企业法人营业执照副本原件；
3、工程监理企业资质证书正、副本原件。
10、仲裁的一般程序有哪些？
答：
1、申请和受理；
2、组成仲裁庭；
3、开庭和判决；
4、执行。
11、施工图的审查主要包括哪些内容？
答：施工图审查的主要内容为
1、建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠
2、是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；
3、施工图是否达到规定的深度要求；
4、是否损害公众利益。
12、工程建设中，安全事故的等级是如何划分的？
答：
1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100 人以上重伤，或者1 亿元以上直接经 济损失的事故；
2、重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故；
3、较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故；
4、一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损 失的事故。
本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
13、竣工验收的主要程序有哪些？
答：竣工验收一般按以下程序进行： 施工单位提交竣工验收申请报告。施工单位决定正式提请验收后，应向监理单位送交验收 申请报告，监理工程师收到申请报告后，应参照工程合同的要求、验收标准等进行仔细的审 监理工程师组织预验收。总监理工程师应组织专业监理工程师，审查承包单位报送的竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收，编写工程质量评估报告。监理工程师在预验收中发现 质量问题时，应及时书面通知或以备忘录的形式告诉施工单位，并令其按有关的质量要求进 行整改甚至返工。建设单位组织竣工验收。勘察、设计单位、监理单位、承包单位应参加建设单位组织的竣 工验收，并提供相关工程竣工资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单 位进行整改。工程质量符合要求的，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
14、工程设计的内容有哪些？
答：工程设计阶段一般是指工程项目建设决策完成，即设计任务书下达之后，从设计准备开 始，到施工图设计结束这一时间段。根据不同的建设项目，工程设计的内容可以有：
1、总体设计，总体设计一般由文字说明和图纸两部分组成；
2、初步设计，初步设计一般应包括有关文字说明和图纸；
3、技术设计，技术设计的内容，由有关部门根据工程的特点和需要，自行制定；
4、施工图设计，应根据已获批准的初步设计进行，施工图通过审查后方可用于施工。
15、工程建设规划的监督检查应检查哪些内容？
答：
1、确立用地红线边界；
2、复验灰线；
3、施工检查；
4、竣工规划验收。
第三篇：2014华工网络《建设法规》作业题--答案
《建设法规》作业题
一、选择题
1.（B）是工程建设活动的起点，也是工程建设得以进行的必备条件
A、项目建议书B、投资意向
C、可行性研究D、审批立项
2.项目建议书是投资机会分析结果文字化后的（A），以方便投资决策者分析、抉择
A、书面文件B、正式文件
C、法律文件D、合同文件
3.工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的（D）而取得
A、出让B、划拨C、买卖D、出让或划拨
4.凡未（B）的工程项目，不得办理招标手续和发放施工许可证，设计、施工单位不得承接该项目的设计、施工任务
A、审批B、报建C、立项D、规划
5.工程设计必须进行（C），取得足够的地质、水文的基础资料之后才能进行
A、工程报建B、工程规划
C、工程勘察D、工程施工
6.未取得（B）的建设单位不得擅自组织施工
A、规划许可证B、施工许可证
C、建设用地规划许可证D、中标通知书
7.凡（A）的基本建设项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的必须组织验收，办理固定资产移交手续
A、新建、改建、扩建B、土木工程
C、土木工程和道桥工程D、以上都是
8.工程建设执业资格制度是指事先取得相应（C）的单位和个人，才容许其在法律所规定的范围内从事建筑活动的制度
A、权利B、工程C、资质或资格D、职称
9.工程建设从业单位的资质等级的划分现阶段房地产开发企业、工程总承包企业、工程监理企业的资质等级分别为（A）级
A、4、3、3、B、4、3、3
C、2、3、4D、4、4、3
10.工程建设从业单位提交规定的证明文件，向资质主管部门提出申请，经审查合格后，可获得相应资质，并核发（B）
A、规划许可证B、资质等级证书
C、项目建议书D、审批立项批准文件/ 611、某一工程项目的评标委员会人数为13人则其中技术、经济、法律等方面的专家人数不
得少于（A）人
A、8B、9C、10D、712、国家对从事建设工程勘察、设计活动的企业及专业人员，实行（B）管理及执业资
格制度
A、资格B、资质C、等级D、准入
13、（B）是进行工程设计、编制设计文件的主要依据
A、工程建设标准B、项目建议书C、审批立项D、可行性研究报告
14、我国建设项目的设计文件的审批实行（B）的原则
A、设计者审批B、分级管理、分级审批C、项目负责制D、设计院审批
15、《建设工程质量管理条例》规定，未经（A）的施工图设计文件，不得使用。
A、审批B、备案C、制定D、设计
16、建设单位在开工前（D），应到建设工程质量监督站办理监督手续，提交勘察、设计
资料等有关文件
A、4个月B、3个月C、2个月D、1个月
17、工程完工后建设工程质量监督站在施工单位对工程验收的基础上对工程质量的等级进行
（A）
A、评定B、认可C、核验D、审批
18、工程质量保修期对于屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保
修期限不得低于（C）年
A、3B、4C、5D、6
19．按照我国《建筑法》的规定，施工现场安全由（A）负责。
A、施工单位B、监理单位和施工单位共同
C、建设单位、监理单位和施工单位D、建设单位或监理单位
20．按照《建设工程质量管理条例》，未经（A）签字的建筑材料、建筑构配件和设备不
得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A、监理工程师B、施工单位负责人C、建设单位负责人D、设计单位负责人
二、简答题
1、法律责任的主要特征是什么？
答：法律责任的主要特征是：
1)法律责任是由于违反了法律的强制性规范，不履行法定义务而应当承担的后果；
2)法律责任具有强制性；
3)法律责任是由法律明文规定的。
2、房地产权属登记的功能有哪些？
答：房地产权属登记的功能具有以下几点功能：
1)权利确认功能，即确认房地产权利归属状态；
2)权利公示功能，即昭示利益关系人与社会公众，保障交易的安全；
3)管理功能，即实现国家的管理意向；
4)通过登记审查取缔或处罚违法行为。
3、建设项目的环境影响报告书应当包含哪些内容?
答：建设项目的环境影响报告书应当包含有：
1)建设项目概况；
2)建设项目周围环境现状；
3)建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；
4)建设项目环境保护措施及其技术、经济论证；
5)建设项目对环境影响的经济损益分析；
6)对建设项目实施环境监测的建议；
7)环境影响评价的结论。
4、建设单位申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？
答：建设单位申请领取施工许可证，应当具备以下条件，并提交相应的证明文件：
1)已经办理该建筑工程用地批准手续；
2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建筑工程规划许可证；
3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
4)已经确定施工企业；
5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查；
6)有保证工程质量和安全的具体措施；
7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理；
8)建设资金已经落实；
9)满足法律、行政法规规定的其他条件。
5、依法必须进行勘察设计招标的工程项目，必须具备哪些条件？
答：依法必须进行勘察设计招标的工程项目，在招标时应当具备下列条件：
1)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；
2)勘察设计所需资金已经落实；
3)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；
4)法律法规规定的其他条件。
6、简述合法行为应当具备的要件。
答：合法行为应当具备的要件有：
1)主体合法；
2)客体合法；
3)内容合法；
4)形式和程序合法。
7、建设单位申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？
答：答：建设单位申请领取施工许可证，应当具备以下条件，并提交相应的证明文件：
1)已经办理该建筑工程用地批准手续；
2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建筑工程规划许可证；
3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
4)已经确定施工企业；
5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查；
6)有保证工程质量和安全的具体措施；
7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理；
8)建设资金已经落实；
9)满足法律、行政法规规定的其他条件。
8、施工组织设计包括哪些内容？
答：施工组织设计包括下列内容：
1)工程任务情况和施工准备工作；
2)施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力
量、机具及部署；
3)施工组织技术措施；
4)施工总平面布置图；
5)总包、分包的分工范围及交叉施工布置；
6)资源需要量及供应。
9、工程监理企业的资质变更，应提交哪些材料？
答：工程监理企业的资质变更，应提交的资料有：
1)资质证书变更的申请报名；
2)企业法人营业执照副本原件；
3)工程监理企业资质证书正、副本原件。
10、仲裁的一般程序有哪些？
答：仲裁的一般程序有：
1)申请和受理；
2)组成仲裁庭；
3)开庭和裁决；
4)执行。
11、施工图的审查主要包括哪些内容？
答：施工图审查的主要内容为：
1)建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；
2)是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；
3)施工图是否达到规定的深度要求；
4)是否损害公众利益。
12、工程建设中，安全事故的等级是如何划分的？
答：工程建设中，安全事故的等级划分如下：
1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接
经济损失的事故；
2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者
5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000
万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济
损失的事故。
本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
13、竣工验收的主要程序有哪些？
答：竣工验收一般按以下程度进行：
1)施工单位提交竣工验收申请报告。施工单位决定正式提请验收后，应向监理单位送交验
收申请报告，监理工程师收到申请报告后，应参照工程合同的要求、验收标准等进行仔细的审查。
2)监理工程师组织预验收。总监理工程师应组织专业监理工程师，审查承包单位报送的竣
工资料，并对工程质量进行竣工预验收，编写工程质量评估报告。监理工程师在预验收中发现质量问题时，应及时书面通知或以备忘录的形式告诉施工单位，并令其按有关的质量要求进行整改甚至返工。
3)建设单位组织竣工验收。勘察、设计单位、监理单位、承包单位应参加建设单位组织的竣工验收，并提供相关工程竣工资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求的，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
14、工程设计的内容有哪些？
答：工程设计阶段一般是指工程项目建设决策完成，即设计任务书下达之后，从设计准备开始，到施工图设计结束这一时间段。根据不同的建设项目，工程设计的内容可以有：
1)总体设计。总体设计一般由文字说明和图纸两部分组成。
2)初步设计。初步设计一般应包括有关文字说明和图纸。
3)技术设计。技术设计的内容，由有关部门根据工程的特点和需要，自行制定。
4)施工图设计。施工图设计，应根据已获批准的初步设计进行，施工图通过审查后方可用
于施工。
15、工程建设规划的监督检查应检查哪些内容？
答：工程建设规划的监督检查的具体内容如下：
1)确立用地红线边界；
2)复验灰线；
3)施工检查；
4)竣工规划验收。
第四篇：《建设法规与合同管理》离线作业 答案
浙江大学远程教育学院
《建设法规与合同管理》离线作业
第1章
一、简答题
1.简述建设法规的概念和调整对象。
答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建设法规的特征及作用。
答：建设法规的特征：
1、行政隶属性；
2、经济性；
3、政策性；
4、技术性。
建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。
3.建设法规的基本原则是什么？
答：
1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；
2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；
3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；
4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；
5、合法权利受法律保护原则。
4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？
答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。法律关系三要素是：
1、建设法律关系主体；
2、建设法律关系客体；
3、建设法律关系内容。5.建设法律变更包括哪些变更？
答：
1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；
2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题
某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。在公示期间，B建设集团公司等三家单位对“A市政公司-A园林绿化公司”的经营业绩造假，投标资格不符要求，以及拟指派的项目经理尚有未完工程等问题进行了投诉。招投标交易中心查实相关情况后，作出了取消“A市政公司-A园林绿化公司”中标候选人资格的处理决定。
A市政公司和A园林绿化公司对此处理决定不服，向市住房和城乡规划建设局申请行政复议。住房和城乡规划建设局经审查后，作出了维持投诉处理决定的复议决定。城投公司向B建设集团公司发出了《中标通知书》，后双方签订了合同。
在施工过程中，因安全管理不到位，工地发生了人员伤亡的事故。施工单位进行了赔偿，安监站亦下发通知，要求停工整改。又因施工单位拖欠农民工工资，出现了农民工围堵施工现场和周边道路的过激行为，后经住建局和劳动局的调解，终于化解纠纷。
问题：
试分析，本案中由建设法规调整的各种社会关系中，属于行政管理关系、经济协作关系、民事关系的各有哪些？
答：行政管理关系：市住房和城乡规划建设局与某市城投公司的关系。安监站与施工单位的关系。住建局和劳动局与施工单位的关系。
经济协作关系：某市城投公司与某招标代理公司的关系。某市城投公司与B建设集团公司的关系。民事关系：A市政公司-A园林绿化公司与B建设集团公司-B园林工程公司的关系。施工单位与农民工的关系。
第2章
一、简答题
1.简述工程建设程序的概念。
答：工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的、工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。它也是工程建设各个环节相互衔接的顺序。2.根据《建筑法》，施工许可证申领的条件有哪些？
答：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实并满足有关法律、法规规定的其他条件。
3.交付竣工验收的工程，必须具备哪些条件？
答：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。
二、论述题
1.工程建设程序主要划分为哪几个阶段，每个阶段主要包括哪些环节？
答：工程建设程序共分为五个阶段：（1）工程建设前期阶段（决策分析阶段）；（2）工程建设准备阶段；（3）工程建设实施阶段；（4）工程竣工验收与保修阶段；（5）工程终结阶段。每个阶段主要包括的环节：（1）工程建设前期阶段（决策分析阶段）包括：投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项；
（2）工程建设准备阶段包括：规划、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包；（3）工程建设实施阶段包括：工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备；（4）工程竣工验收与保修阶段包括：工程竣工验收、工程保修；（5）工程终结阶段包括：生产运营、投资后评价。
三、案例分析题
2005年4月22日，某水泥厂与某建筑公司订立《建设施工合同》，双方约定：由某建筑公司承建某水泥厂第一条生产线主厂房及烧成车间配套工程的土建项目。开工日期为2005年5月15日。
合同订立后，建筑公司按合同约定进场施工，后因工程质量存在问题，双方产生纠纷，建筑公司于同年7月停止施工。已完成的工程为窑头基础混凝土、烟囱、窑尾、增温塔等。
水泥厂于同年11月向人民法院起诉。一审法院在审理中委托建设工程质量安全监督站对已建工程进行鉴定。结论为：窑头基础混凝土和烟囱不合格，应予拆除。还查明：水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时，尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。
问题：
按照基本建设程序相关法律法规，该案件中水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作？其与建筑公司签署的《建设施工合同》是否有效？
答：水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作：我国工程建设程序共分为五个阶段，其中在开工前，建设单位必须完成三个阶段内容（1）工程建设前期阶段（决策分析阶段）包括：投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项；（2）工程建设准备阶段包括：规划、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包；（3）工程建设实施阶段包括：工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备；
水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时，尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。所以与建筑公司签署的《建设施工合同》无效。
第3章
一、简答题
1.简述《建筑法》的立法目的。
答：
1、加强对建筑活动的监督管理；
2、维护建筑市场秩序；
3、保证建筑工程质量和安全。2.简述《建筑法》的基本原则。
答：
1、建筑活动应当确保工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。
2、国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究；
3、从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
3.根据《建筑法》，请分别阐述发包和承包的禁止性规定。
答：发包的禁止性规定：
1、禁止发包人受贿索贿；
2、禁止肢解发包建筑工程；
3、禁止发包人非法干涉承包人的建材设备采购权；
4、禁止发包人不合理的干预降低工程质量；
承包的禁止性规定：
1、禁止承包人行贿；
2、禁止承包人非法承揽工程；
3、禁止承包人转包；
4、禁止承包人违法分包。
4.简述工程监理单位的安全责任。答：（1）安全技术措施及专项施工方案审查义务。（2）安全生产事故隐患报告义务。（3）应当承担的监理责任。5.简述建筑工程质量监督的主要内容。
答：（1）对责任主体和有关机构履行质量责任的行为的监督检查；（2）对工程实体质量的监督检查；（3）对工程竣工验收的监督检查。
6.简述施工总承包单位和分包单位的安全生产责任。
答：《建筑法》第四十五条规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其它单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
二、论述题
1.请阐述建设单位的质量责任。
答：
1、依法发包工程：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
2、依法提供原始资料：建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。
3、限制不合理干预行为：建设单位发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
4、依法报审施工图设计文件：建设单位应当将施工图设计文件报具级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，施工图设计未经审查批准的，不得使用。
5、依法实行工程监理：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
6、依法办理工程质量监督手续：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
7、依法保证建筑材料等符合要求：按照合同给定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品的质量，必须符合国家现行的有关法律、法规和技术标准要求。
8、依法进行装修工程：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
9、依法组织竣工验收：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
10、依法建立、移交建设项目档案
建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料。建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
三、案例分析题
某商业大厦，建筑面积14800m，钢筋混凝土框架结构，地上5层，地下2层。2016年4月8日开工。7月30日在主体结构混凝土施工中发生了一起安全事故，造成4人死亡，3人轻伤，直接经济损失10.5万元。事故发生后，有关单位立即成立事故调查组，经事后调查发现，主体结构混凝土浇筑的技术交底和安全交底均为施工单位为逃避责任而后补。
问题：
（1）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应由谁来组织调查？
答：事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
（2）安全技术交底的要求和目的是什么？
答：安全技术交底的要求：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。安全技术交底的目的：有助于作业班组和作业人员尽快了解工程概况、施工方法、安全技术措施等具体情况，掌握操作方法和注意事项，保护作业人员的人身安全，减少因安全事故导致的经济损失。
（3）事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。事故调查报告应当包括哪些内容？
答：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的经过和事故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发生的原因和事故性质；（5）事故责任的认定及事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。
2第4章
一、简答题
1.简述城乡规划的基本原则。
答：
1、城乡统筹的原则；
2、合理布局的原则；
3、节约土地的原则；
4、集约发展的原则；
5、先规划后建设的原则。
2.简述《城乡规划法》的适用范围。
答：包括两个方面：（1）城市和镇应当依据《城乡规划法》制订城市规划和镇规划。这里的城市规划和镇规划既包括了总体规划、也包括了详细规划。城市和镇需要依据《城乡规划法》的规定编制符合地方特色的规划，并且城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求，不能任意作出改变或撤销。（2）某些确定区域内的乡、村庄，应当依照城乡规划法制订规划，并且规划区内的乡、村庄建设应当符合规划要求。
3.简述省域城镇体系规划、城市和镇总体规划可以修改的几种情形。
答：
1、上级人民政府制订的城乡规划发生变更，提出修改规划要求的。
2、行政区划调整确需修改规划的。
3、因国务院批准重大建设工程确需修改规划的。
4、经评估确需修改规划的。
5、城乡规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形。
4.城乡规划主管部门在对城乡规划的实施情况进行监督检查时可以采取哪些措施？
答：（1）要求有关单位和人员提供与监督事项有关的文件夹、资料，并进行复制；
（2）要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题做出解释和说明，并根据需要进入现场进行勘测。（3）责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为。
二、论述题
1.简述建设项目选址意见书的概念及主要内容。
答：建设项目选址意见书的概念是城乡规划得以实施的非常重要的一环，关系到城乡建设的性质、规模、布局，也关系到建设项目是否能够进行和建设用地是否合理。
所谓选址意见书是指建设工程在立项过程中上报的设计任务书必须附有由城乡规划主管部门提出来的关于建设项目选在哪个方位的意见。《城乡规划法》第三十六条规定，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。
建设项目选址意见书的主要内容：（1）建设项目的基本情况，主要是指建设项目的名称、性质、用地与建设规模，供水与能源的需求量，采取的运输方式与运输量，以及废水、废气、废渣的排放方式和排放量。（2）建设项目规划选址的主要依据：经批准的项目建议书；建设项目与城市规划布局是否协调；建设项目与城市交通、通信、能源、市政、防灾规划是否衔接与协调；建设项目配套的生产设施与城市生活居住及公共设施规划是否衔接与协调；建设项目对于城市环境可能造成的污染影响，以及与城市环境保护规划和风景名胜、文物古迹保护规划是否协调。（3）建设项目选址、用地范围和具体规划要求。
第5章
一、简答题
1.简述工程招标与投标的概念。
答：工程招标：是指招标人依法提出招标项目及其相应的要求和条件，通过发布招标公告或发出投标邀请书吸引潜在投标人参加投标的行为。
工程投标：是指投标人响应招标文件的要求，提出实施方案及报价，参加投标竞争的行为。2.简述招标投标的原则及我国《招标投标法》规定的招标方式。
答：招标投标的原则是：公开原则；公平原则；公正原则；诚实信用原则。我国《招标投标法》规定的招标方式分为公开招标和邀请招标。3.工程招标按标的内容可分为哪几类？
答：按照招标的标的内容,招投标可分工程、货物和服务招标三种类型。
4.投标资格预审内容有哪些？
答：投标资格预审的主要内容包括投标人签约资格和履约能力。5.招标文件有哪些主要内容？
答；招标文件应当包括投标须知、招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准（适用于资格后审的情况）、投标报价要求和评标标准等所有实质性条件要求和条件以及拟签订合同的主要条款。6.根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人的哪些行为属于相互串通投标，哪些行为视为相互串通投标？
答：投标人的下列行为属于相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商务等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其它联合行动。
投标人的下列行为视为相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的财户转出。7.述评标委员会的组成。
答：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。上述专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定。8.根据《招标投标法实施条例》的规定，评标委员会应当否决投标的情形有哪些？
答：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第6章
一、简答题
1.《合同法》的基本原则有哪些？
答：平等原则；合同自由原则；公平原则；诚实信用原则；遵守法律、尊重社会公德原则；合同严守原则；鼓励交易原则。
2.订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？
答：合同采用何种形式，完全由合同双方当事人自己决定，可以采用口头形式，也可以采用书面形式、默示形式。
合同主要条款：
1、当事人的名称（或姓名）和场所。
2、标的。
3、数量。
4、质量。
5、价款和报酬。
6、履行的期限、地点和方式。
7、违约责任。
8、解决争议的方法。3.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
答：建设工程的招投标过程一般包括：业主发布招标公告（或投标邀请函），施工单位报名参加投标（或接受投标邀请函），施工单位在规定时间和地点递交投标文件，经过开标、评标和决标，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函等等。这一过程包含着要约—承诺理论的实际运用，建设工程合同的订立与一般合同的订立一样，一般需经过：要约邀请—要约—承诺这一过程，具体对应如下：业主发布招标公告（或投标邀请函）对应要约邀请，施工单位在规定时间和地点递交投标文件对应要约，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函对应承诺。4.试述无效合同的种类和法律后果。
答：无效合同的种类：
1、一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同； 一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,属于意思表示不真实的合同,一半属于可变更或撤销的合同,但是如果还损害了国家利益,则属于无效合同。
2、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同；
3、合法形式掩盖非法目的的合同；
4、损害社会公共利益的合同；
5、违反法律和行政法规的强制性规定的合同； 无效合同的法律后果：
1、制裁有过错方，即对合同无效有责任的一方或者双方应当承担相就的法律责任。
2、无效合同自始没有法律效力。
3、合同部分无效并不影响其它部分效力，其他部分仍然有效。
4、合同无效并不影响合同中解决争议条款的法律效力。
5、以返还财产为原则，折价补偿为例外。
6、对无效合同，有过错的当事人除了要承担民事责任以外，还可能承担行政责任甚至刑事责任。
5.合同内容约定不明时应当如何处理? 答：约定不明时当事人可以通过协商确定合同的内容。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定，可以适用下列规定。
（1）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指分价的，按照规定履行。（3）履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但应当给对方必要的准备时间。（5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。6.合同终止和解除的条件与法律后果如何？
答：合同终止的条件：（1）债务已经按照约定履行。（2）合同被解除。（3）债务相互抵销。（4）债务人依法将标的物提存。（5）债权人免除债务。合同解除的条件：（1）存在有效合同并且尚未完成履行。（2）具备了合同解除的条件。（3）有解除合同的行为。（4）解除产生消灭合同关系的效果。
合同解除后的法律后果：合同解除后将产生终止合同的权利义务、消灭合同的效力。效力消灭分为以下三种情况：（1）合同尚未履行的，中止履行。（2）合同已经履行的，要求恢复原状。（3）合同已经履行的，采取其他补救措施。
6.合同争议条款的解释原则有哪些？
答：
1、词句解释；
2、整体解释；
3、合同目的解释。
4、交易习惯解释。
5、诚实信用原则解释。8.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？
答：首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双方当事人依据上述合同的解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决争端的，则可以寻求司法途径解决。司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。
二、案例题
1.某施工企业派出王某参加某次工业品展销会，并授权其采购一批外墙面砖。在展销会期间，王某出示购买外墙面砖的授权委托书及确定样品后，与某建筑材料公司签订了一份外墙面砖供货合同。因洽谈顺利，王某发现该公司的卫生洁具质量好价格低，而施工现场也正需购买卫生洁具，于是又以公司名义签订了一份卫生洁具的供货合同。而当王某与建材公司的送货车回到工地现场时，施工企业却以王某自作主张为由不承认卫生洁具的供货合同，并拒收卫生洁具。
问题：王某与建筑材料公司签订的两份合同是否有效？
答：王某在授权范围内以公司名义所签订的外墙面砖供货合同具有效力。而签订的卫生洁具合同是无权代理，此合同为效力待定合同，视其公司是否追认。现公司拒绝追认，则该洁具合同对该施工企业不具效力。
第7章
一、简答题
1.工程合同按照工程建设阶段分类，可分为哪几种？按照承包工程计价方式又可分为哪几种？ 答：工程合同按照工程建设阶段分类，可分为
1、工程勘察合同；
2、工程设计合同；
3、工程施工合同。按照承包工程计价方式又可分为
1、总价合同；
2、单价合同；
3、成本加酬合同。2.简述工程项目保险合同和担保合同的区别。
答：工程项目保险合同和担保合同的区别是：工程项目合同是为了化解工程风险，由业主或承包商与保险公司订立的保险合同。工程项目担保合同是为了保证工程项目合同当事人适当履约，由业主或承包商作为被担保人，与银行或担保公司签订的担保合同。3.简述工程合同管理的概念及特点。
答：工程合同管理是指合同管理的主体对工程合同的管理，是对工程项目中相关的组织、策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。工程合同管理特点：（1）合同管理周期长；（2）合同管理效益显著；（3）合同变更频繁；（4）合同管理系统性强；（5）合同管理法律要求高；（6）合同管理信息化要求高。
4.简述工程合同的特征。答：工程合同的特征有五个：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的特殊性；（3）合同履行期限的长期性。（4）合同订立程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。
二、论述题
1.阐述工程合同体系的形成和作用。
答：在一个工程中，相关的合同可能有几份、几十份、几百份、甚至几千份，所有合同都是为了完成业主的项目目标，且都必须围绕这个目标签订和实施。它们之间有十分复杂的内部联系，并形成了一个复杂的合同网络，这个网络由不同层次、不同种类的合同组成，它们共同构成工程合同体系。
工程合同体系的作用：（1）它影响了项目任务的发包方式；（2）它影响了项目所采用的管理模式；（3）它在很大程度上决定了项目的组织机构形式。
三、案例分析题
某两层厂房工程项目，建筑面积2000，某施工单位（以下简称乙方）根据该工程的招标文件和施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，中标后与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定总价施工合同，合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方口头答应了甲方的要求。工程如期完工后，甲方在验收时发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：
1.该工程采用固定总价合同是否合适？
答：因为固定总价合同适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定总价合同是合适的。
2.该合同履行过程中甲乙双方以口头的形式进行合同变更是否妥当？此合同争议应如何处理？
答：根据《中华人民共和国合同法》和《施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。
在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
第8章
一、简答题 1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标的工程建设项目有哪几类？
答：
1、关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目的范围；（2）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围；（3）使用国有资金投资项目的范围；（4）国家融资项目的范围；（5）使用国际组织或者外国政府资金的项目的范围。
2.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，可以不进行招标的情形有哪些？ 答：
3.施工招标项目的招标文件包括哪些内容？ 4.简述划分采购合同标包应考虑的因素。
二、论述题
1.简述设计招标与其他工程招标在程序上的主要区别。
三、计算题
某国外设备投标价格为200万美元（CIF价格），该设备进口关税为10%，免征消费税，进口增值税为17%，国内运费为10.2万元人民币，国内运输保险费率为货值的2‰，不计其他杂费。评标中供货范围偏差调整为2.5万美元，商务偏差调整为3%，技术偏差调整为2%。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6.8元。
计算该设备的评标价。
第9章
一、简答题
1.简述工程监理合同的特点。
2.简述《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）规定的监理依据。3.简述监理合同文件的解释顺序。
二、论述题
1.论述《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）规定的委托人义务。
第10章
一、简答题
1.简述工程勘察的工作内容。
2.简述经有关部门批准，工程勘察设计可以直接发包的情形。3.简述勘察人须具备的条件。4.简述设计阶段的划分。
5.发包人应为勘察人提供哪些现场的工作条件？
二、案例分析题
2015年4月，A单位拟建办公楼一栋，工程位于已建成的某小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程勘察合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段，于10月20日开始施工。
问题：
1．根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203），委托方A应预付勘察定金多少？ 2．该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得该小区建设单位C单位提供的该小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，即通知B单位不再履行合同。请问A单位、C单位的做法是否妥当？为什么？A单位是否有权要求返还定金？
第11章
一、简答题
1.简述工程施工合同的特点。
2.根据标准施工合同的规定，施工合同的组成文件有哪些？ 3.施工过程中发生哪些情况可以给承包人顺延合同工期？ 4.缺陷责任期和保修期有何区别？ 5.暂估价和暂列金额有何区别？
6.简述标准施工合同中通用条款对变更的估价原则。
7.简述标准施工合同中通用条款对不可抗力造成的损失承担责任的规定。8.简述标准施工合同通用条款中明确的承包人的违约情况。
二、论述题
1.请分别阐述发包人、监理人、承包人对施工专业分包的管理。
第12章
一、简答题
1.简述工程总承包的概念。
2.简述设计-施工总承包合同管理中发包人、承包人和监理人的职责。3.什么是“竣工后试验”？一般由谁来组织进行？ 4.简述“竣工试验”的程序。
5.简述在设计施工总承包工程中，承包人办理保险的投保险种主要包括哪些？
第14章
一、计算题
1.某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。
10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：
1．工期索赔：
a.框架柱扎筋 10月3日至10月16日停工，计14天 b.砌砖 10月7日至10月9日停工，计3天 c.抹灰 10月14日至10月17日迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天 2．费用索赔 a.窝工机械设备费：
一台塔吊 14×234＝3276元
一台混凝土搅拌机 14×55＝770元
一台砂浆搅拌机 7×24＝168元 小计：4214元 b.窝工人工费：
扎筋 35人×20.15×14=9873.50元
砌砖 30人×20.15×3=1813.50元
抹灰 35人×20.15×4=2821.00元
小计：14508.00元 c.保函费延期补偿：（1500万元×10％×6‰/365）×21＝517.81元 d.管理费增加：（4214＋14508.00＋517.81）×15％＝2885.97元 e.利润损失：（4214＋14508.00＋517.81＋2885.97）×5％＝1106.29元 经济索赔合计： 23232.07元 问题：
1．承包商提出的工期索赔是否正确？ 应予批准的工期索赔为多少天？
2．假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65％计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
二、简答题
1.简述工程变更的主要原因。
2.简述标准施工合同通用条款规定的工程变更范围。3.简述工程变更的程序。4.简述工程变更的估价原则。5.索赔的起因主要有哪些？ 6.简述索赔与违约责任的区别。
7.何为“道义索赔”？发包人接受“道义索赔”的情形有哪些？ 8.承包商的索赔意识主要体现在哪几个方面？
三、案例分析题
1.某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，因此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。
问题：
1．该项施工索赔能否成立？为什么？
2．在该索赔事件中，承包商可获得工期索赔几个月？
3．承包商应提供的索赔文件有哪些？请协助承包商拟定一份索赔意向通知。
第五篇：《建设法规与合同管理》练习题
《建设法规与合同管理》练习题
一、单选。下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3 C、5 D、7
3、合同争议的解决顺序为（A）
A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁
4、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
5、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作
6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
7、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
8、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成 的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
9、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
10、《建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的(B)。A．危险标志 B．安全警示标志 C．隔离标志 D．危险施工标志
11、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
12、在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业即为(B)。
A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避险权 D．建议权
13、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系
14、在工程建设监理活动中，监理单位是（D）
A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
15、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）
A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉
16、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务
17、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A能力 B报价 C信誉 D经济实力
18、中标的承包商将由（A）决定。A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师
19、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D)为准。
A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作
21、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈
22、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C.中标通知书、投标书、协议书、图纸 D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
23、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(B)承担。
A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人与承包人共同
24、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化
25、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人
26、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
27、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A报价 B能力 C人员数量 D 设备
28、《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定（B)所需费用。
A．抢险救灾 B．建设工程安全作业环境及安全施工措施 C．对相关人员的培训教育 D.建筑工程安全作业
29、工程分包的说法错误的为（A）
A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
30、某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（A）。
A．代位权
B．确认权 C．否认权 D． 撤消权
31、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天
32、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
33、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时
34、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
35、下列说法不正确的是（C）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
36、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
37、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收 38． 下列人员中不属于建设工程从业人员的是（A）Ａ．注册资产评估师
Ｂ．注册建造工程师 Ｃ．注册建筑师
Ｄ．注册监理工程师
39． 两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（B）业务许可范围承揽工程。
Ａ．资质等级较高的单位
Ｂ．资质等级较低的单位 Ｃ．联合各方平均资质等级
Ｄ．双方协商确定的资质等级 40.招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当（C）。Ａ．现场口头答复该投标单位
Ｂ．以书面形式答复该投标单位 Ｃ．以书面形式答复所有投标单位
Ｄ．可以不向其他投标单位答复
41． 建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（A）。
Ａ．参加开标会议
Ｂ．作为评标委员会成员 Ｃ．决定中标单位
Ｄ．参加定标投票
42． 对于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（D）。Ａ．中标通知书就是正式合同
Ｂ．中标通知书是要约邀请 Ｃ．中标通知书是要约
Ｄ．中标通知书是承诺
43． 根据《招标投标法》的规定，评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（C）。
Ａ．二分之一
Ｂ．三分之一 Ｃ．三分之二 Ｄ． 四分之三 44． 某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（代位权）。
45． 在以招标方式订立建设工程施工合同时，属于要约性质的行为是（A）。Ａ．招标
Ｂ．投标
Ｃ．开标
Ｄ．评标
46.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由(A)支付。
A．施工单位 B．建设单位 C．总承包单位 D．用工单位
二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。
1、必须进行招标的项目包括（CDE）。
A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目 C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
3、施工合同文件中的说法中，正确的有（AE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同 D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
4、索赔按目的划分包括（CE）。
A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔
5、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
6、在施工合同中，(AC)等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
7、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力
8、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商
9、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡
10、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
11、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程
12、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ACE）。A、监理合同可以是个人
B、监理合同的订立必须符合工程建设程序 C、监理合同的订立不需符合工程建设程序 D、委托监理合同的标的是服务
E、委托监理合同的标的物是产生新的物质
13、施工合同文件中的说法中，正确的有（AE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同 D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
14.根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（CD）Ａ．承包单位可以将所承包的工程转包给他人 Ｂ．所有的分包商都要经建设单位认可 Ｃ．分包商应该对建设单位负责
Ｄ．如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担责任 Ｅ．分包商经业主同意，可以将承揽的工程再分包
15.建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”“一协调”；其中：三控制是指（BDE）。
Ａ．信息控制 Ｂ．投资控制 Ｃ．合同控制 Ｄ．质量控制 Ｅ．工期控制
16． 施工现场的安全生产管理制度包括（ACD）。
Ａ．现场安全责任制度 Ｂ．现场安全技术交底制度 Ｃ．施工起重机械的检验、验收登记备案制度
Ｄ．施工现场安全检查制度 Ｅ．建筑材料质量验收制度 17.建筑业的资质分为（BDE）
Ａ．设计承包 Ｂ． 施工总承包 Ｃ．监理承包
Ｄ．专业承包 Ｅ．劳务分包
三、判断改错题。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”,并将错误处改正。
1、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（F）
2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（F）决标成交阶段
3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（T）
4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（F）大写金额
5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（T）
6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（T）
7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（T）
8、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（T）
9、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（T）
10、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（F）。仲裁
11、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（T）
12、工程招标必须采用公开招标方式（F）。还有邀请招标
13、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（F）。不立即终止
14、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（T）
15、合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只 能选其一。（T）
16、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（T）
17、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（T）要约邀请
18、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（T）
19、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（F）决标成交阶段
20、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（F）书面形式
21、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（T）
22、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（T）
五、名词解释：（每题3分）
1.可行性研究
是指在建设项目投资决策前对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行的技术经济论证。
2.建设工程质量
是指建设工程满足业主需要且符合国家法律、法规、技术规范、标准、设计文件及合同约定的特性综合
3.城乡规划
城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局，保护生态和自然环境，合理利用自然资源，维护社会公正与公平的重要依据，具有重要公共政策的属性。
4.诚实信用原则
诚实信用原则的基本含义是，当事人在市场活动中应讲信用，恪守诺言，诚实不欺，在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益，要求民事主体在民事活动中维持双方的利益以及当事人利益与社会利益的平衡。5.建设工程招标
建筑工程招标是指建设单位对拟建的工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。
6.建设工程投标
建设工程投标是指经过审查获得投标资格的建设承包单位按照招标文件的要求，在规定的时间内向招标单位填报投标书并争取中标的法律行为。
7.建设工程监理
建设工程监理即指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。其特性主要表现为监理的服务性、科学性、独立性和公正性。
8.建设工程施工合同
是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议
9.工程转包
工程转包是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。
10.施工索赔
施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利
11.委托代理
委托代理(agency by agreement)，是指代理人的代理权根据被代理人的委托授权行为而产生
12.定金 定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。
13.要约
要约，是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。发出要约的一方称要约人，接受要约的一方称受要约人。
14.要约邀请
要约邀请是当事人订立合同的预备行为，只是引诱他人发出要约，不能因相对人的承诺而成立合同。
15.违约责任
违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。
16.缔约责任
缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任
17.效力待定合同
效力待定合同所谓效力待定合同，是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，因此其效力能否发生，尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。
18.违约金
违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。
19.评估报告
评估报告，一般是指评估师根据相关的评估准则的要求，在履行必要评估程序后，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值发表的、由其所在评估机构出具的书面专业意见。20.仲裁
仲裁一般是当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判，并受该裁判约束的一种制度。
21.诉讼
诉讼是指人民法院根据纠纷当事人的请求，运用审判权确认争议各方权利义务关系，解决经济纠纷的活动。
22.施工合同通用条款
是制定本文本的部门根据法律、行政法规及建设工程施工的需要而制定的，通用于所有建设项目施工的条款
23.施工合同专用条款
是对通用条款规定内容的确认与具体化，它的大小条目号与通用条款相一致，是合同双方根据企业实际情况和工程项目的具体特点，经过协商达成一致的内容
24.旁站监理
旁站监理从词义上解释，是指在项目施工过程中，监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。这种就字面的解释也许大多数人都能认同。
六、简答： 书上范围
七、案例分析题
书上范围
点击咨询 