璧山县土石方合同纠纷判决

第一篇：璧山县土石方合同纠纷判决

（2010）璧法民初字第3179号原告重庆市某某建设工程有限责任公司与被告重庆某某食品有限公司建设工程施工合同纠纷判决书

重庆市璧山县人民法院民事判决书

（2010）璧民初字第3179号

原告重庆市某某建设工程有限责任公司，住所地：重庆市江北区。

法定代表人欧某某，董事长。

委托代理人毛某某，男，生于1979年，汉族，住重庆市南岸区东山巷，系公司职员。

委托代理人杨某某，男，生于1972年，汉族，住重庆市大渡口区建设村。

被告重庆某某食品有限公司，住所地：璧山县广普镇街道。

法定代表人赵某某，执行董事。

委托代理人刘某某，重庆某某律师事务所律师。

原告重庆市某某建设工程有限责任公司与被告重庆某某食品有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人毛某某、杨某某，被告委托代理人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，2010年3月31日原告与被告签订了《重庆某某食品有限公司标准厂房平基土石方工程施工合同》，约定：设计挖方量为18135立方米，包干单价28元每立方，被告应当在验收合格后15日内一次性支付原告工程款，若被告未按合同规定期限15日内如期支付工程款，按15%支付违约金。签订合同后，原告于4月1日开始进场施工，由于受4月1日至4月11日连日暴雨的影响，并且在设计挖方量18135立方米的基础上，被告要求在合同约定外增加挖方量969立方米，实际挖方量共计19104立方米，致使工程工期不得不顺延；原告于4月20日完成土石方工程并于同日向被告提交了竣工报告。工程完工后，被告迟迟不组织验收，在原告多次催促下才于4月23日对工程进行验收，原告仅用半天时间即完成被告提出的“整改要求”，该工程全部验收合格后，被告仍以多种理由不支付工程款，故请求判决：

1、判令被告向原告支付工程总价款534912元及从2010年5月5日至工程价款实际支付日期间产生的利息；

2、判令被告向原告支付违约金80236.8元及从2010年5月5日至违约金实际支付日期间产生的利息；

3、判令由被告承担本案全部诉讼费用。

被告辩称，一、我方不存在违约行为，而原告存在严重的违约行为。合同约定竣工时间为2010年4月8日，但原告4月20日才向我方提交竣工通知书，2010年5月5日才整改完工。同时，合同还约定结算时需提供工程劳务发票，但原告至今未向我方提供劳务发票，被告由此享有先履行抗辩权。

二、原告提出因暴雨及工程量增加而导致工程延期的免责事由不成立。

三、原告要求支付534912元工程款与事实不符，按合同约定增加的工程量969立方米，不应再额外支付价款。

四、原告延期竣工27天，应承担我方损失。按约定每延期完工一天，处罚5000元并承担违约责任，原告应向我方承担135000元违约金。综上所述，我方不存在违约行为，原告要求我方承担违约金的主张于法无据；在工程款与原告应承担的违约金抵销后，我方实际应该支付原告款项为372780元。

原告为支持其主张，向本院提交了以下证据：

1、《重庆某某食品有限公司标准厂房平基土石方工程施工合同》和《某某标准厂房土石方工程计算》各一份,拟证明原、被告存在合同关系，并对双方相关权利、义务进行了约定；

2、《竣工报告》一份，拟证明原告于2010年4月20日施工完毕，另在合同约定外增加完成969立方米土石方施工；

3、《气象资料查询》一份，拟证明2010年4月1日至4月11日连日降雨导致工程工期顺延；

4、《催款函》一份，拟证明原告逾期付款已构成违约；

被告对原告方举示的证据的质证意见如下:

1、对证据1-4的真实性均无异议;

2、认为证据2-4,不能达到原告方的证明目的；被告为主张其抗辩理由，向本院提交了以下证据：〈关于《催款函》的复函〉一份，拟证明双方争议的工程款金额应是整改完工后的372780元；

原告对被告方举示的证据的质证意见如下:对被告方证据的真实性无异议，但认为不能达到被告方的证明目的。

本院根据以上经质证的证据和当事人的陈述，认定的案件事实为：

2010年3月31日，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《重庆某某食品有限公司标准厂房平基土石方工程施工合同》，该合同第一条工程概况：“

3、工程内容：按甲方提供的四川省川建勘察设计院重庆分院土石方计算深度及挖方的定位图为准；

4、土石方量：暂定18135立方米；

5、工程合同工期：开工时间为2010年3月31日，竣工时间为2010年4月8日”。第五条合同价款与结算：“

1、合同价款507780元；

2、工程结算：按包干单价每立方28元和设计图纸实际完成的面积及现场签证进行结算。设计变更或签证增加工程量按直接工程量总包干结算，设计变更或签证减少工程量按包干价扣除”。第八条付款方式：“

2、乙方工程完工后，结算时需提供平基土石方工程劳务发票，甲方凭劳务发票进行结算；

3、本工程经验收合格后，15日内甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”。第十条违约责任：“

2、若甲方在工程完工经验收合格后，未按合同规定期限15日内如期支付工程款，按15%支付违约金；

3、乙方必须严格按照本合同工期完工，每延误一天处罚乙方5000元并承担违约责任”。签订合同后，原告于4月1日开始进场施工，于4月20日向被告提交竣工报告。2010年4月23日，被告对工程组织验收，以工程达不到标准，要求原告进行整改;2010年5月5日，原告对工程整改完工（整改半天）。2010年6月2日，被告方工程负责人在原告提交的竣工报告签署意见，确认上述事实；同时还确认：被告竣工施工方量为18135立方米，另被告在红线外还完成土石方量969立方米，被告实际挖方量共计19104立方米。

2010年4月1日至4月11日的雨量情况：4月1日、2日、4日、7日、11日为0（微量），4月3日、5日为中雨，4月6日、8日、9日、10日为小雨。2010年6月24日，原告向被告发出催款函，要求被告支付工程款534912元，并支付违约金80236.80元。2010年6月26日，被告针对原告的催款函，复函称：实际结算方量为18135立方米，结算金额应为507780元，扣除被告延期竣工27天的违约金135000元，被告仅应付工程结算款372780元；被告在收到原告提交的工程劳务发票后即按约定及时向原告支付工程款。原告直到现在没有向被告提供工程劳务发票。双方未能达成一致意见，原告于2010年7月13日诉至本院。

本院认为，原、被告签订的《重庆某某食品有限公司标准厂房平基土石方工程施工合同》是双方真实意思表示，合法、有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。针对本案争议的焦点：

（一）关于原告增加的工程量969立方米如何计算工程款的问题。该合同第一条工程概况：“

2、工程结算：按包干单价每立方28元和设计图纸实际完成的面积及现场签证进行结算。设计变更或签证增加工程量按直接工程量总包干结算，设计变更或签证减少工程量按包干价扣除”，而该增加工程量969立方米系设计图纸红线外，非合同约定的工程范围，不适用该条款的规定，应根据实际工程量据实结算，单价参照合同约定的包干单价每立方28元结算，即增加工程价款为969立方米×28元/立方米=27132元。

（二）关于被告逾期未付款是否应构成违约，并承担违约责任的问题。该合同明确约定了付款期限为“本工程经验收合格后，15日内甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”，被告逾期未付款的行为构成违约，应依照合同约定即按未付工程款（18135＋969）立方米×28元/立方米=534912元的15%向原告支付违约金80236.8元。同时，被告并未举示充分证据证明其享有免责的事由。

（三）关于原告逾期竣工的问题，因被告未依法提起反诉，本案不作处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：

一、被告重庆某某食品有限公司在本判决生效后三日内给付原告重庆市某某建设工程有限责任公司工程总价款534912元。

二、被告重庆某某食品有限公司在本判决生效后三日内支付原告重庆市某某建设工程有限责任公司违约金80236.8元。

三、驳回原告重庆市某某建设工程有限责任公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费9951元，申请诉讼保全措施费4020元，共计13971元，由被告重庆某某食品有限公司负担（此款原告已垫交，限被告在履行案款时一并支付给原告）。

如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。本判决生效后，申请执行的期限为两年，从本判决所确定履行期限的最后一日起算。

审 判 长 罗 太平

人民陪审员 陈 语

人民陪审员

王 萍 书 记 员二〇一一年一月五日

李 远 航

第二篇：合同纠纷仲裁判决怎么执行

赢了网s.yingle.com

遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

合同纠纷仲裁判决怎么执行

因劳动合同纠纷而与公司产生争议，在双方不能够通过协商的问题解决时，有些人就会去申请劳动仲裁。而仲裁之后进行了裁决，若裁决对于劳动者有利，希望能尽快执行。那么，合同纠纷仲裁判决怎么执行?跟着赢了网小编一起来议论下。

合同纠纷仲裁判决如何执行?按裁决书执行。

1、仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

2、以前仲裁裁决案件是由基层人民法院执行的。由于执行法院级别

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

过低，在确定执行或者不予执行仲裁裁决时随意性较大，2006年9月开始实施的仲裁法司法解释，才规定由中级法院执行的。

3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十九条规定： 当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

4、《中华人民共和国仲裁法》第六十二条 当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。

5、《中华人民共和国仲裁法》第六十三条 被申请人提出证据证明裁决有民事诉讼法第二百一十七条第二款规定的情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。

《中华人民共和国仲裁法》第六十四条 一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。

人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行。

6、《民事诉讼法》第二百三十七条 对依法设立的仲裁机构的裁决，法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。

被申请人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：

(一)当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;

(二)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;

(三)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;

(四)裁决所根据的证据是伪造的;

(五)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;

(六)仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。

人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

裁定书应当送达双方当事人和仲裁机构。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

怎样仲裁解决合同纠纷

仲裁是指合同双方当事人发生争执，协商不成时，根据有关规定或者当事人之间的协议，由一定的机构以中间人或第三者的身份，对双方发生的争议，在事实上作出判断，在权利和义务上作出裁决。用仲裁的方法解决合同纠纷是常用的一种方式。

当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷，应注意以下问题：

1、仲裁期限。当事人一定要抓住时机，在法律规定的申请仲裁的有效期限内，及时行使自己的权利，避免因错过时机而丧失自己申请仲裁的权利。

2、仲裁机关及管辖。根据合同仲裁条例的规定，合同仲裁机关是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局设立的合同仲裁委员会。案件管辖原则是，一般由合同履行地或合同签订地的仲裁机关管辖。因此，当事人应向有管辖权的仲裁机关申请仲裁。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

3、仲裁效力。通过仲裁机关调解双方达成协议后，协议即具有法律效力，双方必须认真遵守。如果调解不成，仲裁机关最后作出的仲裁裁决便具有法律效力，当事人必须遵守，否则，法院则要强制执行。

合同纠纷仲裁判决如何执行?要是当事人之一对于仲裁的裁决结果不满意，可以提起行政复议等，不一定要按照裁决结果来执行。关于合同纠纷仲裁判决执行时间要求等，最好多与相关专业律师咨询，赢了网可以给你提供这类服务。

  办独身子女证的好处 http://s.yingle.com/s/907634.html 离婚有

户

口

页

照

片

可

以

吗

http://s.yingle.com/s/907633.html

  什么情况下可以退房 http://s.yingle.com/s/907632.html 准迁证与户口

迁移证是

一样的吗

http://s.yingle.com/s/907631.html

 集体户口迁回农村如何进行

http://s.yingle.com/s/907630.html

  提前还贷值不值 http://s.yingle.com/s/907629.html 如何申请执行已经生效的劳动裁决书 http://s.yingle.com/s/907628.html

 购买房改公房的职工须办理哪些手续 http://s.yingle.com/s/907627.html

 怎样写控告信 http://s.yingle.com/s/907626.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 大学生毕业户口没有迁移

http://s.yingle.com/s/907625.html

 购房保护自己权益买房如何聘请律师 http://s.yingle.com/s/907624.html

  异地补临时身份证程序 http://s.yingle.com/s/907623.html 预告登

记

纠

纷

相

关的疑

难

问

题

http://s.yingle.com/s/907622.html

 不服商事仲裁裁决可以向法院起诉吗 http://s.yingle.com/s/907621.html

 非农户口迁回农村原籍申请书（2018最新）范本 http://s.yingle.com/s/907620.html

 签订房屋买卖合同五项注意事项http://s.yingle.com/s/907619.html

2018最新

   关于户口的约定处理 http://s.yingle.com/s/907618.html 如何增强执行力 http://s.yingle.com/s/907617.html 仲裁的程序违反法定程序是什么样子的 http://s.yingle.com/s/907616.html

   未成年人改名字的步骤 http://s.yingle.com/s/907615.html 火灾事故责任认定 http://s.yingle.com/s/907614.html 处理商品房质

量纠纷应

注意什么

http://s.yingle.com/s/907613.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 再婚怎么给宝宝办户口本

http://s.yingle.com/s/907612.html

  不能购买的几种便宜房 http://s.yingle.com/s/907611.html 户口不

迁

证

明

书

写

格

式

2018 http://s.yingle.com/s/907610.html

 户口本跟身份证号不一样怎么处理 http://s.yingle.com/s/907609.html

 与发展商签订商品房预售合同应具备哪些条款 http://s.yingle.com/s/907608.html

 户口本换了新的旧的还能用吗

http://s.yingle.com/s/907607.html

 空挂户口能分得赔偿款吗

http://s.yingle.com/s/907606.html

 析农村房屋买卖的限制条件

http://s.yingle.com/s/907605.html

 2018上海户口新政策五类人符合条件可直接落户 http://s.yingle.com/s/907604.html

 没有办独身子女证的可以补办吗

http://s.yingle.com/s/907603.html

 哪些质量问题可退房赔款

http://s.yingle.com/s/907602.html

 企业转卖欠款如何仲裁 http://s.yingle.com/s/907601.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 户口分家协议书（2018http://s.yingle.com/s/907600.html

最新）范本

  房价逐渐上涨的原因 http://s.yingle.com/s/907599.html 不是户

主

可

以

补

办

户

口

本

吗

http://s.yingle.com/s/907598.html

 当事人的申诉需要提交哪些材料

http://s.yingle.com/s/907597.html

 房地产虚假广告的法律效力

http://s.yingle.com/s/907596.html

  户口迁移证过期怎么办 http://s.yingle.com/s/907595.html 派出所

改

名

字

遭

拒

绝

怎

么

办

http://s.yingle.com/s/907594.html

  集体户的孩子怎么上学 http://s.yingle.com/s/907593.html 迁户口

委

托

书

是

否

需

要

公

证

http://s.yingle.com/s/907592.html

 房屋买卖合同不因还末办理产权过户登记而无效 http://s.yingle.com/s/907591.html

 最高检新办案机制近三月:副检察长编入办案组办案 http://s.yingle.com/s/907590.html

 天津集体户口挂靠需要哪些材料

http://s.yingle.com/s/907589.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 用别人户口簿办身份证判多久

http://s.yingle.com/s/907588.html

 签订与履行房屋买卖合同五项注意事项2018最新 http://s.yingle.com/s/907587.html

 申报户口申请书（2018最新）书写格式2018 http://s.yingle.com/s/907586.html

 离婚后房产过户手续怎么办

http://s.yingle.com/s/907585.html

  商品房销售中的认购书 http://s.yingle.com/s/907584.html 小孩户口迁移到女方家的手续是如何的 http://s.yingle.com/s/907583.html

 提供购房抵押贷款的主要银行及贷款的偿还 http://s.yingle.com/s/907582.html

  户主过世户口本怎么办 http://s.yingle.com/s/907581.html 身份证和户口本上的地址不一样,需要本人去户口所在地更改吗 http://s.yingle.com/s/907580.html

 业主交纳物业管理费是对谁的义务 http://s.yingle.com/s/907579.html

  缺席仲裁怎么办 http://s.yingle.com/s/907578.html 小孩改

名

字

申

请

书

（2018

最

新）

http://s.yingle.com/s/907577.html

 哪些商品房不能买 http://s.yingle.com/s/907576.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 烤火取暖费发放标准(2018年)http://s.yingle.com/s/907575.html

 贷款利息可以要开发商承担吗

http://s.yingle.com/s/907574.html

   身份证延期程序 http://s.yingle.com/s/907573.html 购房高手速成要决 http://s.yingle.com/s/907572.html 劳动仲

裁

一

般

需

要

多

长

时

间

http://s.yingle.com/s/907571.html

 拆迁或者征地是按户口人数赔偿的吗 http://s.yingle.com/s/907570.html

 怎样防范和解决工作中遇到的劳动纠纷 http://s.yingle.com/s/907569.html

  出租人能转租公房吗 http://s.yingle.com/s/907568.html 上海仲裁委员会申请仲裁收费标准(2018年)是多少 http://s.yingle.com/s/907567.html

 查验居民身份证的程序是什么样子的 http://s.yingle.com/s/907566.html

 哪些房地产争议可以申请仲裁

http://s.yingle.com/s/907565.html

  国企是集体户口吗 http://s.yingle.com/s/907564.html 双重户口注销

程序是什

么样子的

http://s.yingle.com/s/907563.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 购房者置业需明确的法律纠纷问题 http://s.yingle.com/s/907562.html

 2018年私自收养小孩上户口政策

http://s.yingle.com/s/907561.html

 分家协议无效的情形有哪些

http://s.yingle.com/s/907560.html

 中国农业银行住房按揭贷款流程

http://s.yingle.com/s/907559.html

    技术秘密转让合同范本 http://s.yingle.com/s/907558.html 假户口本真信息能用吗 http://s.yingle.com/s/907557.html 申请银行按揭 http://s.yingle.com/s/907556.html 报警警察登记

身份证会

有案底吗

http://s.yingle.com/s/907555.html

 武汉场集体户口办理程序

http://s.yingle.com/s/907554.html

 身份证挂失需要本人去办理吗

http://s.yingle.com/s/907553.html

 2018出生证明新规定(2018)http://s.yingle.com/s/907552.html

 私自抱养户口的新规定(2018)是如何的 http://s.yingle.com/s/907551.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 什么是个人住房贴息贷款

http://s.yingle.com/s/907550.html

 城镇户口车祸赔偿多少钱

http://s.yingle.com/s/907549.html

  地方性法规的制定主体 http://s.yingle.com/s/907548.html 购房时

会

遇

到的法

律

风

险

http://s.yingle.com/s/907547.html

 异地户口迁移手续是什么

http://s.yingle.com/s/907546.html

  户口不在本村的宅基地 http://s.yingle.com/s/907545.html 没有《房屋租赁许可证》可能会产生什么后果 http://s.yingle.com/s/907544.html

  家庭户口是农业户口吗 http://s.yingle.com/s/907543.html 孩子户口在农

村能在市

里上学吗

http://s.yingle.com/s/907542.html

  集体户口医保如何报销 http://s.yingle.com/s/907541.html 注销身

份

证

后

驾

照

怎

么

办

理

http://s.yingle.com/s/907540.html

  如何交纳房屋买卖税费 http://s.yingle.com/s/907539.html 劳动仲裁程序有哪些流程http://s.yingle.com/s/907538.html

2018

最新

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 分家协议书（2018最新）需要公证吗,如何公证 http://s.yingle.com/s/907537.html

 村里的非农户口怎么上医保

http://s.yingle.com/s/907536.html

 经济适用房与商品房的区别

http://s.yingle.com/s/907535.html

 人事处关于调整遗属生活补助标准的通知 http://s.yingle.com/y/hy/1479328.html

 夫妻财产约定的财产范围

http://s.yingle.com/y/hy/1479327.html

 离婚财产分割三大焦点

http://s.yingle.com/y/hy/1479326.html

 新婚姻法规定离婚财产分割时一方隐匿 http://s.yingle.com/y/hy/1479325.html

  夫妻的姓名权 http://s.yingle.com/y/hy/1479324.html 涉外

婚

姻

申

请

登

记

程

序

http://s.yingle.com/y/hy/1479323.html

 80辆百万豪车迎亲婚礼办得好婚姻就幸福吗 http://s.yingle.com/y/hy/1479322.html

 离婚后抚养费应如何承担

http://s.yingle.com/y/hy/1479321.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 琼瑶儿媳护婆婆继子女应尊重继父母 http://s.yingle.com/y/hy/1479320.html

 一家八口只一个年轻人子女的赡养义务有哪些 http://s.yingle.com/y/hy/1479319.html

 英国财产均分成趋势伊琳娜离婚有望一夜成富婆 http://s.yingle.com/y/hy/1479318.html

 如何处置离婚时一方损害另一方财产权利 http://s.yingle.com/y/hy/1479317.html

 父母离婚孩子谁抚养

http://s.yingle.com/y/hy/1479316.html

 我国办理涉外结婚登记的条件

http://s.yingle.com/y/hy/1479315.html

 婚姻中男人不能触碰7个禁忌

http://s.yingle.com/y/hy/1479314.html

 双方年龄相差太大能否登记结婚

http://s.yingle.com/y/hy/1479313.html

 什么是法定结婚年龄

http://s.yingle.com/y/hy/1479312.html

 未办理结婚登记同居生活的，应当如何分割财产 http://s.yingle.com/y/hy/1479311.html

 如何应对家庭冷暴力

http://s.yingle.com/y/hy/1479310.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 离婚分割财产12大问题

http://s.yingle.com/y/hy/1479309.html

 法律是如何规定婚姻财产分割的

http://s.yingle.com/y/hy/1479308.html

 2018夫妻投靠户口迁移

http://s.yingle.com/y/hy/1479307.html

 来安女子离婚后拒付子女抚养费

http://s.yingle.com/y/hy/1479306.html

 有关涉外结婚的几项法律规定

http://s.yingle.com/y/hy/1479305.html

 关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文 http://s.yingle.com/y/hy/1479304.html

 家庭暴力离婚可以获得赔偿吗

http://s.yingle.com/y/hy/1479303.html

 陈赫首谈许婧不否认自己错误协议离婚要注意哪些事项 http://s.yingle.com/y/hy/1479302.html

 谢娜自曝早已烧掉结婚证她和张杰这辈子离不了婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479301.html

 西安一婚礼男方雇200人冒充亲友婚前法律辅导很重要 http://s.yingle.com/y/hy/1479300.html

 前妻改掉孩子名男子拒付抚养费

http://s.yingle.com/y/hy/1479299.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 涉外结婚登记审批手续三步走

http://s.yingle.com/y/hy/1479298.html

 这5种婚姻状态男人最爱

http://s.yingle.com/y/hy/1479297.html

 90后征婚标准令人痛批脑残

http://s.yingle.com/y/hy/1479296.html

 养父母应否向养子女给付抚养费

http://s.yingle.com/y/hy/1479295.html

   九九婚恋财产约定 http://s.yingle.com/y/hy/1479294.html 伪造债务 http://s.yingle.com/y/hy/1479293.html 夫妻共

同

财

产的范

围的规

定

http://s.yingle.com/y/hy/1479292.html

 妻子起诉离婚_丈夫不出庭是夫妻感情破裂吗 http://s.yingle.com/y/hy/1479291.html

 买手机欠下高利贷丈夫设计妻子卖淫荒唐的婚姻荒唐的人 http://s.yingle.com/y/hy/1479290.html

 中国公民如何办理与外国人结婚手续 http://s.yingle.com/y/hy/1479289.html

 离婚后孩子出世男方是否要承担抚养责任 http://s.yingle.com/y/hy/1479288.html

 长期吃避孕药有副作用吗

http://s.yingle.com/y/hy/1479287.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 浅论我国婚姻法的夫妻财产制度

http://s.yingle.com/y/hy/1479286.html

 男子向哺乳期妻子提离婚女儿非亲生获赔偿 http://s.yingle.com/y/hy/1479285.html

 看不惯丈夫挤牙膏和刷牙方式http://s.yingle.com/y/hy/1479284.html

 男子离婚2年后称前妻应将房产转自己名下 http://s.yingle.com/y/hy/1479283.html

 关于夫妻共同财产是怎么规定的

http://s.yingle.com/y/hy/1479282.html

 夫妻共同财产有哪些

http://s.yingle.com/y/hy/1479281.html

 涉外结婚证办理证明

http://s.yingle.com/y/hy/1479280.html

 夫妻共同财产范围的确定与分割原则 http://s.yingle.com/y/hy/1479279.html

 被告不尽夫妻及家庭义务 原告举证要求离婚合法吗 http://s.yingle.com/y/hy/1479278.html

 被闺蜜插足的婚姻_离婚将涉及哪些问题 http://s.yingle.com/y/hy/1479277.html

 流浪汉14年间给母亲寄回11万虽远行千里但心系母亲 http://s.yingle.com/y/hy/1479276.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 为争房产起诉离婚法庭调解冰释前嫌 http://s.yingle.com/y/hy/1479275.html

 分居期间产生的财产，在离婚时的处理方法 http://s.yingle.com/y/hy/1479274.html

 双方年龄相差太大能否登记结婚

http://s.yingle.com/y/hy/1479273.html

 补领婚姻登记证的程序

http://s.yingle.com/y/hy/1479272.html

 涉外结婚形式要件的法律冲突

http://s.yingle.com/y/hy/1479271.html

  涉外婚姻的利与弊 http://s.yingle.com/y/hy/1479270.html 女子被疑有外

遇执意离

婚下被杀

http://s.yingle.com/y/hy/1479269.html

 印小天遭骗婚婚姻法中骗婚的处理 http://s.yingle.com/y/hy/1479268.html

 养胎时丈夫不探望妻子心有疑惑诉离婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479267.html

 对方离婚隐匿财产怎么办

http://s.yingle.com/y/hy/1479266.html

 离婚时以个人财产或夫妻共同财产投资的企业如 http://s.yingle.com/y/hy/1479265.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 论家庭暴力状况的法律分析

http://s.yingle.com/y/hy/1479264.html

 婚前财产婚后买房算个人财产

http://s.yingle.com/y/hy/1479263.html

 生父母离婚后不管孩子外婆告上法庭要抚养费 http://s.yingle.com/y/hy/1479262.html

 男子抛弃女友和孩子同意支付抚养费后又玩失踪 http://s.yingle.com/y/hy/1479261.html

 实施“家庭暴力”应负何种法律责任 http://s.yingle.com/y/hy/1479260.html

  什么是协议离婚 http://s.yingle.com/y/hy/1479259.html “包

二

奶

”

该

当

何

罪

http://s.yingle.com/y/hy/1479258.html

 社会抚养费该废还是留

http://s.yingle.com/y/hy/1479257.html

 买房假离婚丈夫不愿复婚房产该不该返还妻子一半 http://s.yingle.com/y/hy/1479256.html

 协议离婚时约定“双方名下财产归各自所有”后 http://s.yingle.com/y/hy/1479255.html

 夫妻约定财产全部归属一方离婚时的效力如何 http://s.yingle.com/y/hy/1479254.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 男子街头卖妻救女是无奈之举还是违反犯罪 http://s.yingle.com/y/hy/1479253.html

 新津县遗属生活困难补助调整政策 http://s.yingle.com/y/hy/1479252.html

 聪明女如何维护自己的婚姻

http://s.yingle.com/y/hy/1479251.html

 一女子陷跨国网恋连环骗局_被骗后如何收回被转资金 http://s.yingle.com/y/hy/1479250.html

 法定婚育年龄与法定结婚年龄

http://s.yingle.com/y/hy/1479249.html

 结婚常识11个必知

http://s.yingle.com/y/hy/1479248.html

 离婚请求被驳回，要到何时才能再起诉 http://s.yingle.com/y/hy/1479247.html

 夫妻自行约定财产分配有效吗

http://s.yingle.com/y/hy/1479246.html

 离婚大战中的财产保护

http://s.yingle.com/y/hy/1479245.html

 协商抚养费应以保障子女权益为前提 http://s.yingle.com/y/hy/1479244.html

 女权主义与婚姻家庭立法

http://s.yingle.com/y/hy/1479243.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  中国婚姻的趋向 http://s.yingle.com/y/hy/1479242.html 代孕生父离世引纠纷_孩子监护权归谁 http://s.yingle.com/y/hy/1479241.html

 台湾主持天王病逝生前欠巨额赌债妻离子散 http://s.yingle.com/y/hy/1479240.html

 离婚时亲戚想趁机抢夺财产，怎么办 http://s.yingle.com/y/hy/1479239.html

 离婚财产分割及抚养费问题

http://s.yingle.com/y/hy/1479238.html

 哪些情形下离婚双方对公房都有承租权 http://s.yingle.com/y/hy/1479237.html

 单身24年想结婚被拒绝无前妻资料就离不了婚吗 http://s.yingle.com/y/hy/1479236.html

 离婚子女抚养费的确定

http://s.yingle.com/y/hy/1479235.html

  离婚时谁来保护我 http://s.yingle.com/y/hy/1479234.html 新2018

年

婚

姻

法

婚

前

财

产

分

割

http://s.yingle.com/y/hy/1479233.html

 女童手抓剩菜被打母亲和外婆涉嫌虐待 http://s.yingle.com/y/hy/1479232.html

 剃光头陪患病女儿_什么是父母的抚养义务 http://s.yingle.com/y/hy/1479231.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 男子伪造女友签名骗取房产贷款终获刑 http://s.yingle.com/y/hy/1479230.html

 婚前律师可以为你做什么

http://s.yingle.com/y/hy/1479229.html

法律咨询s.yingle.com

第三篇：书香璧山作文

书香璧山作文

在闻到书香的那一刻，人生才算是真正的开始。

我很幸运，天生就比别人起步要早，半岁会说话，一岁会走路，三岁多就能识字。因此，我能比别人更早地去品味书香。一丝、一缕、一抹„„书香不断地沁入我的心房，让我的心灵得到世间最纯洁的洗礼。

书香多情。我并不像古人那样痴迷于灯下闲读、红袖添香的乐趣之中，我只是在自己需要的时候，翻开书本，让那一丝恒久弥新的书香，飘入自己的内心世界，使自己感到淡泊透彻。当外面酷暑难耐时，我依旧在为唐玄宗给杨贵妃千里送荔枝的行为感叹不已;当外面风和日丽时，我却沉迷于“遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年”的伤感之中;当周围雪花纷飞时，我又想到“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的生机„„

书香伴我成长。刚闻到书香的时候，爸爸妈妈都在身边，他们爱抚着我，时而摸摸我的小脸蛋儿，时而敲敲我的小脑壳。在阳光下，爸爸妈妈的笑脸显得格外灿烂。记得当年，庭院里的枇杷花也都散发着浓郁的书香。

八岁那年，家里发生了变故，爸爸因脑溢血不幸去世。幼小的我并不知道这意味着什么，依然我行我素。偶尔犯了错误，也会把这当做理由来辩解。后来，我又迷上了游戏，整日坐在电脑前拼命地打键盘。很后悔当初那段时光，书香在我的生命中陨落了。

如今，我又重拾书香，在细心品味书香的那一刻，我醒悟了。我知道，一个浴火重生的我，在迈着坚定的步伐走来，我将微笑着，去拥抱未来!

第四篇：璧山教育委员会领导介绍

璧山教育委员会领导介绍

1、教育党工委副书记、教委主任张忠：主持教委全面工作，分管计划财务、基建、教育督导等工作。对教育系统安全稳定工作负总责。

2、教育党工委书记、教委副主任张继仁：主持党工委全面工作，分管组织人事、卫生保健、教育服务中心等工作。对教育系统教师稳定工作负总责。

3、教委副主任朱华凯：分管招生自考、教育信息技术与装备工作，负责安全稳定日常工作。

4、工委委员、教委副主任徐安茂：分管教育管理、教育科研等工作。

5、教育党工委副书记、纪工委书记罗荣亮：分管党务、纪检监察、信访稳定、群团组织等工作。

6、工委委员、教育督导室副主任唐刚：分管机关事务、教育督导、学生资助等工作。

第五篇：璧山烈士墓扫墓心得

璧山烈士墓扫墓心得

年年祭扫先人墓，处处犹存长者风。又是一年清明时，为缅怀先烈，加强爱国主义教育，4月7日上午，在校老师带领下，我们一起来到璧山烈士陵园进行清明扫墓活动，一起祭拜及缅怀我们的革命先烈，其意义不仅在弘扬了民族传统，更是给同学提供了一个宣扬革命精神、学习红色文化的良好时机。作为新时代的青年，我们应该继承革命先烈们不屈不挠、艰苦奋斗、慷慨无私的革命精神，不断坚定理想信念、超越自我，以饱满的精神、积极的态度，投身到刻苦学习的历程中，让自己的青春在社会主义现代化建设中奉献出自己的力量。

在这个烈士陵园里面，烈士多的数不胜数，不是每个人都有画像，不是每个人都有详细的说明介绍，甚至不是每个人都有具体的名字，但他们每一个人都值得我们铭记和敬仰，因为是他们用热血浇灌了养育我们的土地，是他们用生命铸造了中华民族不屈的脊梁。革命先烈的奉献精神给中华民族精神渲染上了浓墨重彩的一 笔，现在，二十几岁的我们，不再是懵懂的孩子，也不是垂暮的老人，理应和烈士们一样把我们风华正茂的岁月奉献给祖国的和平崛起，奉献给人类的伟大事业。让我们在这种精神的感召和激励下，自强、自信、自尊、自律，为实现自己的人生价值，储备学识，储备能量，抓住机遇，笑迎挑战，用我们这一代人特有的风采去为祖国描绘更加光彩夺目的蓝图。也许岁月能改变山河，但有一种精神永远不会失落。它崇高、忠诚和无私，将超越时空，成为人类永恒的追求。也许，时间会冲淡记忆，但人们决不会忘记，为祖国牺牲的人们，他们的理想，他们的信念，使千万人的心灵为之震撼。也许战争的硝烟已离我们远去，但爱党、爱祖国的信念却始终没有改变。我们衷心地感谢革命先烈为我们创造出的美好生活，也明白要珍惜这来之不易的幸福生活，继承革命先烈的遗志，做一个积极向上、身体健康、热爱生活、热爱祖国、情趣高尚的好少年。我们是幸运的一代，我们是幸福的一代。而我们的幸福是他们赐予的。我们该用一颗感恩的心来面对这个美好的世界。随后，我们绕过墓碑，到了烈士墓前，庄重地用双手把小菊花献给了烈士们。“桃花红雨英雄血，碧海丹霞志士心。今日神州看奋起，陵园千古慰忠魂！”在中国这方热土上，有无数仁人志士，为了民族的解放、国家的独立和人民的幸福，抛头颅、洒热血，谱写了一篇篇悲壮激越的历史篇章。是他们的生命换来了中国繁荣的今天，是他们的鲜血染红了遍地的桃花。我们怎能忘记这一

段段可歌可泣的悲壮史诗？我们怎能忘记那一张张曾经鲜活的面容？让我们静静的追思，深深地缅怀，把最深情的思念和最崇高的敬意，寄托在这鲜花中，让它陪伴在先烈的左右。接着，我们参观了烈士陵园。还认真的整理和清扫了烈士陵园。

我想这是我们唯一能为先烈们做的一点事了，让他们能有个更好的环境，静静的安息。“红花无情笑东风，青山有幸埋忠骨。”革命先烈们，你们为人民的利益而死，你们的死重于泰山，你们与青山同在，你们与大地永存。你们永远是我们心中的一块丰碑。

又一个清明节，又一个缅怀先烈的日子。我们来到了墓前，祭奠长眠在这里的先烈的英灵。站在烈士墓前，我们心潮起伏，思绪万千。革命先烈们有的为了民族独立和国家尊严献出了宝贵的生命；有的为了彻底埋葬旧世界，建立社会主义新中国而前赴后继，英勇作战，抛头颅、洒热血；也有的在和平建设时期，为了祖国的繁荣富强而献出青春和热血。先烈们，在中华民族面临生死存亡的危险时刻，是你们用自己的血肉之躯筑起了长城，与日本帝国主义侵略者进行着拼搏。你们倒下了，但成千上万“不愿做奴隶的人们”站起来了，他们高唱着“义勇军进行曲”，去继承你们未完成的事业；先烈们，是你们把对国家、对劳苦大

众的爱化作战斗中同敌人拼杀的精神力量，不怕牺牲，勇往直前，建立了人民当家作主的新中国；先烈们，在社会主义建设最需要的时刻，又是你们抛去了家庭和个人的一切，毫不犹豫，挺身而出，把宝贵的生命无私地献给了祖国和人民，把满腔的热血洒遍祖国大地。面对你们，我们怎么能不肃然起敬？你们的辉煌业绩，将深深地刻在史记上！你们的英名将与日月同辉，与江河共存!我们敬慕你们,无私奉献的英雄！正是因为有了你们这些无数的革命先烈，有了你们的崇高，有了你们的无私才有了今天的和平环境，才有了祖国的繁荣昌盛。战争的年代照就了烈士们的勇敢与坚强，和平美好的环境为我们提供了学知识、长才能、为祖国奉献的机会。我们有信心，因为我们有榜样！同学们，我们是时代的幸运儿，我们应该懂得幸福生活来之不易，我们更应该懂得所肩负的历史责任和历史使命。我们要爱自己，更要爱祖国，我们要发奋学习，为她增光，为她添彩！