第50讲 1A431010建筑工程建设相关法规及1A431020建筑工程安全生产及施工现场管理相关法规(2013年新版)（小编整理）

第一篇：第50讲 1A431010建筑工程建设相关法规及1A431020建筑工程安全生产及施工现场管理相关法规(2013年新版)

1A430000建设工程法规及相关知识 1A431000建筑工程项目施工相关法规与标准

1A431010建筑工程建设相关法规

1A431011城市道路管理、城市地下管线管理与建筑工程施工的相关规定

一、城市道路管理与建筑工程施工的相关规定

城市道路既包括城市中用于通行的一般道路，也包括城市中用于通行的桥梁及其附属设施。1.城市道路行驶方面的相关规定

履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆不得擅自在城市道路上行驶，上述车辆需要在道路上行驶的，须事先征得市政工程行政主管部门同意，并按照公安交通管理部门指定的时间、路线行驶。

2.新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘。

二、城市地下管线管理与建筑工程施工相关的规定

建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

1A431012房屋建筑工程竣工验收备案的范围、备案期限及应提交的文件

一、房屋建筑工程竣工验收备案的范围

凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案。

抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程，不适用此规定。

二、房屋建筑工程竣工验收备案的期限

(1)建设单位应当自工程竣工验收合格之日起l5d内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。

工程竣工验收备案表一式两份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档。

(2)工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5d内，向备案机关提交工程质量监督报告。

三、房屋建筑工程竣工验收备案时应提交的文件(1)工程竣工验收备案表。(2)工程竣工验收报告。

(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证

明文件。

(5)施工单位签署的工程质量保修书。

(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

（2011年案例四5）

1A431013城市建设档案管理的范围及城市建设档案报送的期限

一、城建档案馆重点管理下列档案资料： 1.各类城市建设工程档案：(1)工业、民用建设工程；(2)市政基础设施工程；(3)公用基础设施工程；(4)交通基础设施工程；

(5)园林建设、风景名胜建设工程；(6)市容环境卫生设施建设工程；(7)城市防洪、抗震、人防工程；

(8)军事工程档案资料中，除军事禁区和军事管理区以外的穿越市区的地下管线走向和有关隐蔽工程的位置图。

2.建设系统各专业管理部门(包括城市规划、勘测、设计、施工、监理、园林、风景名胜、环卫、市政、公用、房地产管理、人防等部门)形成的业务管理和业务技术档案。

3.有关城市规划、建设及其管理的方针、政策、法规、计划方面的文件、科学研究成果和城市历史、自然、经济等方面的基础资料。

二、城市建设档案报送的期限及相关规定

建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。

停建、缓建工程的档案，暂由建设单位保管。1A431014住宅室内装饰装修管理办法

一、住宅室内装饰装修的开工申报与监督 1.开工申报

装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构(以下简称物业

管理单位)申报登记。申报登记应当提交下列材料：

1)房屋所有权证(或者证明其合法权益的有效凭证)； 2)申请人身份证件； 3)装饰装修方案；

4)变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；

5)装饰装修行为需经批准的，需提交有关部门的批准文件；超过设计标准(规范)，增加楼面荷载的，需提交原设计单位或具有相应资质的设计单位的设计方案；改动卫生间、厨房内防水层的，应提交按防水标准制定的施工方案；

6)委托装饰装修企业施工的，需提交该企业相关资质证书的复印件。非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的书面证明。

三、住宅室内装饰装修活动禁止的行为 核心：不允许的行为

(1)未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自变动建筑主体和承重结构。

(2)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；

(3)扩大承重墙上原有的门窗尺寸、拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；(4)损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；

四、限制的行为（与禁止行为对比）核心：应当经有关部门批准可以实施的行为

**住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为2年；有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

1A431015建筑市场诚信行为信息管理办法

一、诚信行为信息定义

诚信行为信息包括：良好行为记录和不良行为记录。

不良行为记录：指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

三、诚信行为记录的发布

诚信行为记录实行公布制度。

诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

（2011年案例五5）

1A4310116民用建筑节能管理规定

一、民用建筑节能的概念

民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。

未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

施工单位违法责任

施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2％以上4％以下的罚款。

施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；(2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；(3)使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。

二、各方法律责任（2011年案例五4）

1A431020建筑工程安全生产及施工现场管理相关法规

1A431021建筑工程安全生产责任制

一、建设单位的安全生产责任

建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起l5d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

二、施工单位的安全生产责任

1.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

2.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

3.施工单位的项目负责人（项目经理）应当由取得相应执业资格（建造师）的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

【2012真题28】关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.制定施工单位安全生产责任制度 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.落实安全生产规章制度 D.确保安全生产费用的有效使用 E.及时如实报告生产安全事故

4.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

5.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

6.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

7.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（2011年案例三4）

1A431022建筑工程施工现场管理的责任人和责任单位

建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报施工许可证的发证部门备案。

项目经理全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

建设工程实行总包和分包的，由总承包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动。

施工单位必须编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。

1A431023工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序（重复）

一、事故报告

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。

报告事故应当包括下列内容： 1.事故发生单位概况；

2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 3.事故的简要经过；

4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失； 5.已经采取的措施； 6.其他应当报告的情况。

二、事故调查

特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人

民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。事故调查报告应当包括下列内容： 1.事故发生单位概况；

2.事故发生经过和事故救援情况； 3.事故造成的人员伤亡和直接经济损失； 4.事故发生的原因和事故性质；

5.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； 6.事故防范和整改措施。

三、事故处理

重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15d内做出批复；特别重大事故，30d内做出批复；特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30d。

事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。

事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

1A431024建筑工程危险性较大的分部分项工程安全管理办法

一、危险性较大的分部分项工程范围：(一)基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。(二)土方开挖工程

开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。(三)模板工程及支撑体系

1.各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN／m及以上；集中线荷载15kN／m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

23.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。(四)起重吊装及安装拆卸工程

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。2.采用起重机械进行安装的工程。3.起重机械设备自身的安装、拆卸。(五)脚手架工程

1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。2.附着式整体和分片提升脚手架工程。3.悬挑式脚手架工程。4.吊篮脚手架工程。

5.自制卸料平台、移动操作平台工程。6.新型及异型脚手架工程。

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证：(一)深基坑工程

1.开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

2.开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

(二)模板工程及支撑体系

1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN／m2及以上；集中线荷载20kN／m及以上。

3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。(三)起重吊装及安装拆卸工程

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。(四)脚手架工程

1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

（五)拆除、爆破工程 1.采用爆破拆除的工程。

2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

3.可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。(六)其他

1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

2.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。4.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

三、专项方案编制应当包括以下内容： 1.工程概况； 2.编制依据； 3.施工计划； 4.施工工艺技术； 5.施工安全保证措施； 6.劳动力计划； 7.计算书及相关图纸。

四、专项方案应当由施工单位技术负责人签字。下列人员应当参加专家论证会：(一)专家组成员；

(二)建设单位项目负责人或技术负责人；(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员；

(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家

身份参加专家论证会。

专家论证的主要内容：

(一)专项方案内容是否完整、可行；

(二)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；(三)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。（2011年案例一2）（2012案例二1）

1A431025建筑工程严禁转包的有关规定

1对总承包单位将所承包工程转包的，除责令改正，没收违法所得外，条例还规定对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；对情节严重的，直接吊销资质证书。

1A431026建筑工程严禁违法分包的有关规定

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

《建设工程质量管理条例》对通常所称的违法分包进一步做出明确定义，具体是指下列行为： 1.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（无资质）

2.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（擅自分包）

3.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（主体结构）4.分包单位将其承包的建设工程再分包的。（再分包）

第二篇：建筑工程法规及相关知识

建筑工程法规及相关知识刘某与2005年3月15日取得注册执业证书，由于工作单位变动，刘某于2007年6月10日按照规定办理了注册变更手续。根据规定，刘某的注册有效期应当截止（2008年3月15日）关于法的效力，下列表述正确的是（地方政府规章的效力低于同级地方性法规）

3在某工程施工中，建设单位现场代表向施工单位发出一项指令，施工单位明知该指令超越现场代表权限，但仍然按照指令进行施工，最后造成工程质量事故。则该损失应由（建设单位代表与施工单位）承担甲乙双方于6月8日签订房屋买卖合同，约定一周内乙方付清房款后双方办理过户手续。后来由于丙出价更高，甲于6月11日将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户手续。则下列说法中正确的是（丙取得该房屋的所有权，但乙可以要求甲承担违约责任）

5在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是（供应商向施工单位交付建筑材料）

6某工程项目于2月1日领取施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是（最多可以申请两次，但8月1日前必须开工）甲乙丙 三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标，工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法，正确的是（损失超过投标保证金部分，联合体各方仍承担赔偿责任）

8下列招标程序正确的是（发布招标公告，资质审查，组织现场踏勘，投标，评标，签订合同）9在某项目施工中，施工单位为了加快施工进度，要求使用替代材料，由于会影响工程质量，监理工程师刘不同意替换。但施工项目经理通过送给刘某一定财物的方式使刘某最后同意了施工单位的替换请求。那么，由此给建设单位造成的损失应由（监理单位和施工单位）承担。

10甲施工企业与乙设备公司于2008年2月1日签订了设备租赁合同，合同约定设备进场后两周内付清租金。2008年6月1日，施工设备进场。由于甲施工企业拖延支付租金，乙公司于2008年7月1日向甲发出催款函。若乙公司欲提气诉讼，则其应当于（2009年7月1日）前起诉。

11根据《建筑工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括（审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准。）由于设计单位修改其设计缺陷，导致施工现场暂时停工。若合同中没有相应条款，则下列说法正确的是（由施工单位做好现场维护，所需费用由设计单位承担）根据《建设工程质量管理条例》规定，工程验收必备的条件中不包括（有监理单位签署的工程质量保修书）某办公楼未经验收建设单位就提前使用，4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定，下列说法正确的是（由于建设单位提前使用，施工单位不再承担该保修责任）

15在保证项目完整性的前提下，建设单位将工程的设计业务分别委托给甲，乙两家设计单位，并选定甲设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中正确的是（乙设计单位仅对建设单位负责）根据《节约能源法》的规定，固定资产投资项目中关于合理用能的专题论证，应当包括在（可行性研究报告）中。根据《环境影响评价法》的规定，对可能造成轻度环境影响的规划和建设项目，应当编制（环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或专项评价。某廉租房建设项目需要进行前期拆迁工作，建设单位向有关部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（建设工程施工许可证）

194月15日，刘某与某施工单位签订了一份为期三年的劳动合同，其中约定试用期为3个月。7月18日，王某拟解除劳动合同，则(应提前30日以书面形式通知用人单位)施工单位在施工过程中的下列做法中，符合相关法律规定的是（工业废水处理达标后排入河流）21 某市城投集团公司欲采用甲设计单位的一件获奖作品，作为该市投资3600 万元的中心体育场的设计方案，则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（采用特殊的艺术造型，经有关主管部门批

准后可以直接发包）下列属于有限责任公司股东会职权的是（对发行公司债券做出决议）某工程总造价为8000万元，经建设单位同意，总承包单位甲公司将部分专业工程分包给乙公司。工程经结算，甲公司支付的人工，材料，设备等费用合计5000万元。支付给乙公司分包工程价款2000 万元。根据规定，总承包单位应缴纳营业税（180）万元。对于格式条款，施工企业的下列理解不正确的是（对格式条款有两种以上解释的，该条款无效）25甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票3日内发货，后甲有确凿证据证明乙的经营状况已经严重恶化，遂要求其提供相应的担保。根据《合同法》，甲的行为属于（行为不安抗辩权）在履行合同过程中，由于甲公司违约给乙公司造成5万元的损失，由于乙公司未及时采取措施，导致损失扩大到8万元。那么，乙公司可以要求甲公司承担（5）万元。在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则）在某仲裁案件的审理过程中，建设单位对仲裁协议的效力有异议，根据《仲裁法》，该异议应当在（仲裁庭首次开庭）某工程质量纠纷由仲裁庭合议审理，在赔偿数额上仲裁员工意见不一样，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙和丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应该按照（乙和丙）意见作出。某工程施工过程中，建设单位欲在原主体结构上增加一层轻钢结构层，应当（经原设计单位书面同意后委托当地甲级设计单位出图并经原审图机构审查合格后）方可施工。

某体育场馆工程结构设计合理使用年限50年，工程于2006年4月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保证书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（屋面防水工程，7年）32 甲建设单位采取总承包方式发包工程，乙是总承包方，乙将勘察设计分包给丙单位，部分专业工程的施工任务分包给丁单位，则以下关于工程文件移交的说法不正确的是（丙应当在工程竣工验收以前，将其形成的工程档案向甲归档）

需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证的时候，消防设计图纸尚未审核完毕，建设行政猪啊管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法正确的是（建设行政主管部门做法正确）

34纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责任限期缴纳外，从滞纳税款之日起（按日加收滞纳税款万分之五）的滞纳金。

根据《公司法》，下列人员不得担任公司董事的是（丙负有数额较大的债务已经到期而无能力偿还）36甲乙双方签订施工合同的下列行为应承担缔约过失责任的是（甲方泄露乙方商业秘密并造成经济损失）

某日深夜，急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院，司机要求其支付相当正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急，只好答应。双方达成的合同是（可撤销合同，理由是乘人之危）

甲施工企业与建设单位签订施工合同后，又与乙公司签订一份施工承包合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（无效的分包合同）

甲乙双方在合同中约定了仲裁条款，但该合同违法了法律的强制性规定。若双方发生纠纷，（可以申请仲裁，因为仲裁提条款的效力具有独立性）

当事人对下列事项提起的诉讼，法院应当受理的是（对行政机关工作人员的惩罚，任免决定）

41．根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但(根据合同性质不得转让按照当事人约定不得转让)的除外。

42．根据《合同法》规定，因债务人(放弃其到期债权无偿转让财产以明显不合理的低价转让财产并且受让人知道该情形的)，对债权人造成损害的，债权人有权行使撤销权。

43．根据《合同法》规定，(因不可抗力致使不能实现合同目的当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行)的，当事人可以解除合同。

44．关于违约责任，下列表述不正确的有(因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任)。

45．甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。贷款到期后，经协商乙银行同意延期3个月，但未告知丙企业。下列对于该债务清偿的表述正确的有(丙企业对50万元债务不再承担保证责任 乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任)

46．对于下列纠纷的解决，不能适用《合同法》的有(某监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷项目经理李某与其妻子的离婚财产分割纠纷)

47．下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有(仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理 有效的仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权)

48．甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴足。法院在审查时发现，该鉴定结论(可以通过重新质证解决可以通过补充质证解决可以通过补充鉴定解决)的，不予重新鉴定。

49．按照《仲裁法》的规定，仲裁应遵循(一裁终局 先行调解 或裁或审)的原则。

50．第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，(可以查清事实后改判 可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审)

51．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从(合同订立)之日起开始。

52．甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方(只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金)

53．甲乙双方于2月1日签订了施工合同，工程于2月25日开工。合同履行过程中，乙方于6月8日要求调整部分新增工程的单价。经协商，双方于6月20日就该部分工程的单价达成一致，则该部分工程的价格应自(6月20日D)时变更。．

54．下列关于债务转移的说法正确的是(债务人转移债务，必须征得债权人同意债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务)

55．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了18万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还(34)万元。

56．王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是(某项目经理)。

57．某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于(委托)合同的相关规定处理此案。

58．下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，不正确的是(和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷)

59．某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当(提交审判委员会讨论决定是否再审)。

60．某工程于2009年9月30日通过竣工验收，承包人于10月10日提交竣工结算文件，11月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。20lO年5月1日，承包人起诉发包人，要求其支付工程欠款及利息，但施工合同约定明确的付款期限。根据相关规定，利息起算日应为(2010年5月1日)。

61．甲市的施工企业与乙市的供应商在乙市签订了装饰材料采购合同，由丙市的某公司提供担保，施工企业的装饰工程位于丁市。由于该批装饰材料存在严重的质量问题，则施工企业应当在(乙市)人民法院提起诉讼。

62．与起诉的条件相比，当事人提请仲裁还应当具备的条件是(存在有效的仲裁协议)。．

63．甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院(不应当受理)。

64．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在(判决书送达之日起15日)内向上一级人民法院提起上诉。

65．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件应当(缺席判决)。

66．某业主和承包商签订了施工合同A，承包商和分包商签订了分包合同B。为保证施工合同A的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同c的当事人是(业主和保证人)。

67．某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，甲单位因此损失18万元。甲单位(可以要求施工单位赔偿)。

68．施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是(降低资质等级)。

69．根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是(法律)。

70某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有(有期徒刑或者拘役)。

71根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括(使用注册建造师的名称对侵犯本人权利的行为进行申述在施工管理文件上签字并加盖执业印章)

72．甲建筑公司承接由乙房地产开发公司开发的5幢住宅楼的施工业务，甲与乙签订了工程承包合同。随即甲建筑公司向丙设备租赁公司租用钢管10 II屯、挖掘机一台，并签订了租赁合同。在122 1"的工程承包合同和租赁合同中，属于法律关系客体的有(建造住宅楼的施工行为10 I~电钢管的使用权挖掘机的使用权)

73．甲乙双方共同承包了某大型建筑工程，双方签订了联合承包协议。其中，甲公司为施工总承包特级，乙公司为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法正确的有(甲公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 Xg方应当按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程)

74．根据我国有关法律的规定，下列必须实行监理的建设工程包括(投资4 000万元的城市地热管网铺设工程建筑面积10~-．xF方米的住宅建设工程投资2 000万元的奥运场馆修缮工程使用世界银行300‘美元贷款的建设项目)

75．在某政府投资工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人之间串通投标的行为有(投标人之间相互约定抬高或者压低投标价投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标投标人之间相互约定，在招标项目中轮流以高、中、低价位报价)

76．在某工程项目的评标过程中，下列做法违反法定程序的有(招标人向评标委员会推荐了中标候选人 招标人在评标委员会提出的中标候选人名单以外确定了中标人）

77．某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求作业人员继续施工。对此情形，作业人员可以行使(知情拒绝检举控告)权。

78．对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有(施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可 施工方案中应附具安全验算结果施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施)

79．某施工企业在施工现场配备的作业工人中，需要取得特种作业操作资格证书才能上岗作业的人员有(电焊工架子工塔吊司机)

80．工程竣工验收中，工程质量监督机构监督的内容包括(验收组织形式和组织程序 验收过程中提供的有关资料是否符合有关规定 验收过程中形成的质量评定文件是否符合有关规定)

81．根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义务的表述正确的(施工单位不得转包或违法分包工程承包单位应当履行工程质量保修义务 施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收)

82．下列属于工程建设业的强制性标准的有（工程施工通用的综合标准工程验收的通用质量标准工程建设中重要的通用的信息技术标准工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准）

83．某疗养院投资3 100万元，工程为框架结构5层，设计合理使用年限50年。施工企业起草的《工程质量保修书》中，以下(卫生间防水工程：6年装修工程：2年钢筋混凝土主体结构工程：50年)项保修期限符合《建设工程质量管理条例》要求。

84．根据《劳动法》的规定，劳动者有下列情形中的(某单位发现王某在试用期间不符合录用条件某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年)时，用人单位可以随时解除劳动合同。

85．甲公司向乙公司发出要约，购买一批建筑材料。要约发出后，甲公司因资金紧张而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当(在要约到达乙公司之前与要约同时)到达乙公司。

86．甲公司收到某钢材厂寄送的价目表后，按标明价格发函订购50吨某型号螺纹钢，并列明要求交货的期限。三日后，钢材厂告知材料涨价，要求适用提价后的新价格。则下列说法正确的是(钢材厂寄送的价目表属于要约邀请甲公司的订购函件表示属于要约 钢材厂新报价属于新要约)

87．根据《合同法》规定，有(损害社会公共利益以合法形式掩盖非法目的 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益)情形的，合同无效。

88．行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，(未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力 经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效)。

89．某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有(赔偿损失与修理、重作、更换)

某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括(在合理期限内提供证明 不能履行义务方应及时通知对方 免责程度限于不可抗力的影响程度 受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分)

91．根据我国法律规定，下列合同转让行为有效的是(甲将自己对乙的债权转让给丙，随后通知乙 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁)

92．某建筑材料采购合同被法院认定为无效合同，其法律后果有(返还财产赔偿损失)

93．下列关于债务抵销的说法中，正确的有(抵销产生的基础是当事人双方互负债务 双方债权均届履行期是主张抵销的条件 双方债务的种类相同但品种不同也不能主张抵销 人民法院有权提取被执行人收入用以抵销其债务)

94．建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（承包人可申请人民法院将该工程拍卖 承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起六个月内提出）

95．下列关于质押与抵押的表述正确的有(动产既可以抵押，也可以质押不动产可以抵押，但不能质押)

96．当事人可以申请法院采取证据保全的证据包括(证人生命垂危具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质)

97．关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的有(当事人申请仲裁后，可以自行和解 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解 仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书)

98．在一起建设工程纠纷的诉讼中，由于双方当事人对诉争工程的工程造价存在分歧，一审法院委托某工程造价鉴定中心对该未完工程进行鉴定。在法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定。那么，该当事人只有在提出有效证据证明以下情形中的(鉴定机构不具备相关鉴定资格鉴定程序严重违法鉴定结论明显依据不足鉴定人员不具备鉴定资格)时，法院才会同意重新鉴定的申请。

99．建设工程施工合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择(发包人住所地承包人住所地合同签订地工程所在地)人民法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

100．下列解决纠纷方式产生的法律文书，其有强制执行效力的包括(仲裁诉讼)。

第三篇：2013年建筑工程法规及专业知识

2013年建筑工程法规及先关专业知识

P3：第十一行：因变更注册申报记入企业信用档案。

P4：第十四行：注册造价师信用档案记入其信用档案。

P5：中上部：

三、商法（下面一小段）

五、行政法（下面一小段）P12：上面：2.主题的改变（下面一句）中间：

（三）内容变更1.2.P14：中间：

（一）委托代理应当载明下列事项：1.2.3.（二）法定代理（第一句话）

（三）指定代理（第一句话）P15：中间：

四、代理的终止

（一）1.2.3.4.5.（结合170页内容）

P21-23：（掌握抵押权、质权、留置权与动产、不动产的关系）

P24：第六行：不动产物权的时发生效力。

（二）不动产登记第二、三小段 P27-28：中间：

一、申请施工许可证的条件

（一）——

（六）的标题

P29：下面：

（一）国务院建设行政（下面一小段）

P30：中间：

（二）重新核验施工许可证的条件（下面两小段）

P35：第一行：

（二）关于资质认定无效：1.2.3.P36：中间：《最高任命法院关于（整段及下面一句话）

P37：中间：

二、对分包单位的认可《建筑法》第29条（一句话）倒数第八行：《工程建设项目（一句话）

下面：

三、违法分包几种情形：1.2.3.4.P38：上面：

四、总承包单位与分包单位的连带责任（下面两小段）

P42：下面：

三、可以不进行招标的工程建设项目1.2.3.4.5.6.（结合54页）P43：倒数第五行：招标项目属于建设的机械设备等。

P46：中间：

（四）以低于成本的报价竞标下面一小句：在这里，测定的成本。P54：中间：3.对时间的要求（2）确定编制投标（下面一小段）

P63：上面：5.请求赔偿权（下面第二、三自然段）

P64：上面：

（一）生产安全事故的分类1.2.3 4.（及下面两句话）

P76：上面：

（二）项目负责人主要包括：1.2.3 4.（注意区别

（一）（三））P78：第八行：对下列达到进行现场监督：

中间：

（二）安全施工技术交底（第二句话）因此，双方签字确认。P85：上面：

一、安全生产许可证的申请（下面第二三自然段）

P89：倒数第二行：施工单位（一句话）

P99：下面：

一、适用于《产品质量法》的产品下面两小段及

（一）（二）（考试中要

能判断产品的范围。）

P102：下面：

（二）工程建设强制性（下面一小段）

P104：上面：

二、工程建设强制性标准和推荐性标准（下面一小自然段）及1.2.3.4.5.6.中间：根据《工程建设》属于强制标准：1.2.P111：中间：

三、既有建筑节能

（一）（二）（注意知识点变通）

P117(一)1

4P123第四行: 用人单位自用工之日起-------------用工之日起建立

(二)已建立劳动关系,未同时订立书面----------书面劳动合同

(2)因用人单位的原因未能订立劳动合同的法律后果

用人单位自用工之日起满一年未与----------补丁书面劳动合同

P125中间部分:3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同---------6个月.P1281 随时解除(1)(2)(3)

倒数第四行:有下列情形之一的----------------------支付经济补偿

P145行政处罚的种类包括: 1234567

行政处分是国家行政机关依照-------------给予的惩戒

倒数第三行:行政处罚法明确规定----------法定程序实施

P146中间部分:行政处罚法------------听证程序

(3)听证程序整段

P157三要约的方式 12

3要约的生效是指要约开始发生法律效力

五、要约的撤回整段六要约的撤销整段

P159中间部分:缄默是不作任何表示----------------承诺是不行的.P162二:缔约过失责任构成要件(一)整段

P163中间部分:合同成立是指当事人------------意味着合同就生效了

P164(三)合同成立地点下面的第二、三段都要看；（如果同时两个规则出现时要先三后二）P165：中间：

二、无效合同的原因

（一）——

（六）看大标题

P167：上面：

四、合同无效的法律后果

（一）——

（四）下面：

二、导致合同变更与撤销的原因

（一）——

（四）看标题

P170：中间：

（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同（看下面三个小自然段）P171：第四行：《合同法》第45条。”及下面一小自然段：《合同法》P173：第三行：2.解决合同条款空缺的原则（下面一小自然段）

3.解决合同（1）适用虾类规定：1）2）

P175：中间：《解释》第12条规定：（1）（2）（3）

P183：下面：

一、代位权的概念和特征（下面三个小自然段，注意例如，）P184：中间：

（三）在无人的债券已到期（下面一小自然段）

P192：上面：

二、承担违约责任的基本形式（注意是有效合同才有用）

（一）（二）

（三）（四）支付违约金（书上没有，补充的内容；

（一）和

（四）可以一起用）

P193：第三行：当事人（一句话）

中上部：

（三）违约金与定金的选择（下面两小自然段）结合196-7页看。

P196：下面：

二、定金与违约金、预付款的区别

（一）1.2.3.4.P197：中间：

三、定金的生效条件

（一）（二）

（三）P199：下面：

二、民事诉讼的基本特点第一，第二，第三，P200：中间：

二、种菜的基本特点

（一）——

（七）标题

P209：中间：

（四）管辖权异议（下面一整段）

中间：

二、回避制度根据《民事申请回避：1.2.3.P210：第十一行：工程发包过程中（整段及下一个自然段）

P211：中间：1.诉前财产保全人民法院接收申请后，必须在48小时内做出裁定。

P216：中间：当事人可以申请再审的时间（下面一小段）

下面：

一、执行程序的概念

二、执行根据1.2.3 4.5.6.P220：中间：

（一）确认方式下面第二自然段：当事人协议人民法院管辖。

P223：中下部：

二、撤销仲裁裁决的条件1.2.3.4.P225：上面：

一、可以申请复议的事项包括：1.2.3.4.5.6.中下部：

二、不得申请复议的事项1.2.在对照书上知识点看的时候要注意也要看一下大标题，这样才能知道出题的思路；不能死记硬背，注意知识点的变通。另外再温习一遍精讲上老师讲的一部分重点内容。

第四篇：浅谈建筑工程施工现场安全管理

浅谈建筑工程施工现场安全管理

【摘要】工地人员复杂，作业环境差，施工过程危险源较多，作业人员的安全意识薄弱。另外，安全监督管理制度不健全，缺乏有效的安全防护措施，责任未落实到人；管理人员和操作人员未进行有效的安全培训教育，安全教育流于形式，现场违章指挥，违章操作；责任追究制度未真正落到实处，奖惩不分明。

【关键词】工程项目；施工现场；安全管理

随着国家综合国力的增强和人民生活水平的普遍提高，基础建设投资加大，大量工程项目开工。随着市场竞争的日益激烈，效益已成为各企业竞争的目标，因此向管理要效益已经成为各个企业的共识。在建设投资力度不断增大的情况下，工程项目的“四大控制”（进度、质量、安全、成本）必须经过严格的控制和精细的管理才能得以保证。在国家加大对安全生产监管力度和对安全生产事故的责任追究，吊销企业安全生产许可证、工伤补偿标准的逐年提高，施工企业安全管理风险越来越大。为杜绝和减少安全生产责任事故的发生、减少人员伤亡和财产损失、降低安全风险和延续企业的健康发展，提高劳务人员的安全意识和加强施工现场的安全管理，就显得特别重要。对此，我对工程项目安全管理存在的问题和如何加强施工现场安全管理谈几点认识：工程项目施工现场安全管理存在的问题

1.1 项目管理层存在的问题

1.1.1 认识不到“安全是第一生产力”的管理要素，当施工进度、质量、效益、成本与安全发生冲突时，往往首先考虑的是项目效益，抓工程进度，控制成本，从而忽略了安全管理；

1.1.2 安全管理制度及检查制度不健全，即使有制度，也是流于形式，不能严格遵照执行；安全预案内容空洞、无针对性，安全教育培训不到位，劳务人员上岗前未进行劳动技能和安全常识等方面的培训考核，致使岗前培训不是走形式就是根本未经培训就上岗；

1.1.3 安全技术交底流于形式，未真正进行三级交底，未交底至作业层，交底不及时，致使作业人员未能真正掌握安全作业要点和危险源；

1.1.4 检查监管不到位，制度落实不严，现场不按规范施工，违章指挥、违章作业禁而不止，对检查存在的安全隐患整改不及时、不彻底；

1.2 劳务作业队存在的问题

1.2.1 管理人员现场管控乏力，违章指挥、违章操作现象十分突出。目前大多分项工程都是以劳务分包方式分包给 “包工头”，在施工现场，由于项目部管理力量的不足，对劳务队的监管很难到位，而劳务作业队现场管理人员对安全技术规范知之甚少，只凭经验指挥，导致现场“三违现象”突出，安全隐患增多；

1.2.2 劳务队为追求利润最大化，不愿在安全生产上投入人力、物力、财力，致使安全生产标准化无法落实；

1.2.3 作业人员存在侥幸思想，不能真正认识到施工企业是一个高危行业，现场危险源多，对危险源诱发安全事故产生的后果认识

不到位，防范不到位，对现场存在的安全隐患视而不见，不遵守安全规章制度及安全注意事项，我行我素，作业人员的素质不能满足安全施工的需要，安全技能差，自我保护意识薄弱。加强现场安全管理、预防和减少安全事故的措施

为有效避免和减少建筑安全生产事故，降低项目安全管理风险，实现安全生产的管理目标，是每个项目部管理者的首要职责。如何加强工程项目安全管理、预防和减少安全事故，我认为主要应抓好以下几个方面的工作。

2.1 增强项目管理层对项目安全管理重要性的认识

2.1.1 强化项目管理层的安全培训，使之深入了解和认识安全生产方针、政策和法律法规，树立起只有做到真正的安全生产，才能为企业带来长久的经济效益的思想，从而更加深刻的理解安全生产的重要性和必要性。必须坚持“管生产必须管安全”的原则，彻底扭转重进度、重效益、轻安全的思想。

2.1.2 要广泛营造安全生产氛围，通过项目安全例会、教育培训、技术交底、生产调度会、宣传栏、典型案例剖析、安全知识竞赛、预案演练等安全活动为载体，不断提高项目参建人员安全生产意识，使项目安全管理处于可控状态。

2.1.3 切实行使安全生产“一票否决制”，安全生产与管理人员激励约束考核挂钩。

2.1.4 加大对安全事故相关责任人的处罚力度，迫使项目管理层把安全工作真正摆到重要的议事日程，切实树立起“安全第一”的观念。

2.2 建立三级安全管理体系，全面加强劳务队安全监管

建立完善项目部、架子队或工段和作业班组三级安全监管模式，各架子队或工段配备专职安全员，作业班组配备兼职安全员，按照职责权限，各负其责、各把其关，上下联动、全员参与，监督作业班组规范操作，遵守安全管理制度及操作规程，预防各类安全事故发生。

2.3 加强安全教育培训

2.3.1 加强项目管理人员、技术人员安全培训，促使他们成为安全生产的带头人，是企业做好安全生产的关键。

2.3.2 加强作业人员安全常识教育和培训。上岗前进行安全常识教育和培训是项目部一项首要任务，必须严格落到实处。培训的主要内容有：施工现场危险因素的分布及防范措施，作业环境如高空、水上、高温、寒冬天气施工对作业人员的影响，暴雨、雷电、大风等恶劣天气对施工安全的影响以及日常生活中的安全注意事项，如用电、防火防盗、饮食、交通等。教育培训内容应结合现场实际进行，以架子队或工段、作业班组为主，做到经常性、不间断、一个不漏，教育培训活动必须有记录、有考核，通过培训，不断提高施工作业人员的安全常识和自我安全保护能力。

2.3.3 加强作业人员的操作技能培训。针对各工种特点进行安全技能培训，是培养作业人员专业安全知识、操作技能的有效手段。安全操作技能培训应以机械常识、性能、操作规程等安全注意事项

入手，对从事特殊工种作业人员还必须经政府有关部门培训，并取得操作许可证后方可上岗作业，坚决杜绝无证的人员从事焊接、低压运行、架子搭设、爆破、特种设备操作等技术性较强、安全风险大的项目作业。

2.4 强化现场标准化管理

2.4.1 项目部必须根据国家和行业的安全技术规范、标准编制施工组织设计，在施工中严格按照规范制定方案、布置现场。施工现场必须设置醒目的警示标志和标识标牌，必须设置安全有效的安全防护装置。安全管理人员必须跟班指导，项目部必须加大现场管控力度，及时检查、考核评比，对现场违章行为加大处罚，对安全隐患及时整改到位，坚决杜绝违章指挥、违章作业，强力推进安全文明工地建设。

2.4.2强化现场文明施工管理。监督作业人员必须按规定佩带劳动保护用品，统一穿着工作服、戴安全帽、系安全带，严禁穿戴影响作业安全。施工现场的便道、管沟、电线应布设合理，加工机械、电气设备应安装、固定可靠，性能稳定，各种材料应堆放整齐，符合安全规范，并在合适位置、部位设置醒目的警示标志。施工现场应保持干净整洁、无垃圾、无积水。施工现场安全事故处理

3.1 当施工现场出现安全事故时，应立即启用安全事故应急预案，各级领导及管理人员尽快赶到施工现场，进行事故的紧急处理。组织人员迅速抢救伤员，防止事故进一步扩大；严格保护好施工现场，保证施工现场保持事故结束时的状态；及时和各相关部门联系，寻求他们的最大支持。

3.2 事故发生后，应立即组织事故调查小组，深入事故现场进行勘察，收集资料，分析原因，追究相关责任人；编制事故预防措施，在措施中将改善作业环境和提高技术水平放在首位；对施工人员进行现场教育，让他们吸取教训，严格遵守操作规程；对事故中的伤亡人员做好妥善救治和安抚工作。

第五篇：河北省建筑工程施工现场安全生产承诺书

河北省建筑工程施工现场安全生产

施工单位：廊坊市城市建筑安装工程二公司监理单位：廊坊金桥工程建设监理有限公司建设单位：廊坊市金桥房地产开发有限公司项目名称：幸福佳苑小区一期项目（公共租赁住房和限价商

承 诺 书

品住房）7#-9#楼、12#楼工程

全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

七、督促施工单位按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求及时组织专家组对危险性较大的分部分项工程施工方案进行论证，确保方案安全可靠。

八、协调、组织、制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施；建设单位接到监理单位关于塔式起重机安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的报告后，应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

九、接到监理单位发现存在安全隐患、停工整改的报告后，应立即要求施工单位整改，施工单位拒不整改，及时书面向有关主管部门报告。

十、建设单位应当监督、检查各参建单位施工现场安全技术资料管理责任制度的落实情况。

十一、依法依规如实上报生产安全事故。

十二、根据本承诺事项制定具体的承诺落实标准。承诺期内，若违反上述承诺内容，依照有关法律法规接受从严处罚；发生生产安全事故，自愿接受建设主管部门依法做出的经济或行政处罚。

建设单位法人或其委托的项目负责人：

承诺日期： 年 月 日

施工单位安全生产承诺书

现就我公司承建_幸福佳苑小区一期项目（公共租赁住房和限价商品住房）7#-9#楼、12#楼_工程的安全生产管理承诺如下：

一、建立健全施工现场安全生产保障体系、安全文明施工管理体系、安全生产各项规章制度及操作规程等，并认真落实。按照有关规定足额配备安全管理人员。

二、强化对施工现场安全管理人员和作业人员的安全教育培训。施工人员进入施工现场前，必须经安全文明施工教育培训后方可上岗作业。

三、施工现场场容场貌符合文明施工要求，地下管线、地下工程及毗邻建筑物、构筑物采取的保护措施安全可靠,施工过程不得侵害社会公众利益。

四、为施工人员提供符合标准的生活、生产工具和个人劳动保护用品，作业环境和安全文明施工条件。采取的安全技术措施符合建设工程强制性标准，使用的起重机械设备及辅助工程设施使用前按规定验收合格后使用。

五、施工作业前勘查作业环境和安全生产条件，对作业人员进行安全技术交底，施工中设专人巡查，发现违章指挥和违章作业、事故隐患及时纠正。对直接影响施工安全的分部分项施工操作工艺或者重大危险部位作业实行旁站监控。

六、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构

56项工程、起重机械设备的安全监理等工作列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施，对专项方案实施情况进行现场监理。

七、认真履行安全监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工，及时对隐患整改情况进行复查。

八、施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或停止施工的，监理单位应及时将情况向有关部门报告。

九、做好安全监理的资料并按照有关规定进行归档和保管。

十、依法依规如实上报生产安全事故。

十一、根据本承诺事项制定具体的承诺落实标准。承诺期内，若违反上述承诺内容，依照有关法律法规接受从严处罚；发生生产安全事故，自愿接受建设主管部门依法做出的经济或行政处罚。

监理单位法人或其委托的项目负责人（总监理工程师）：

承诺日期： 年 月 日