第一篇：江南大学工程造价管理第三阶段
一、单选题
1.(2分)
关于竣工决算，说法正确的是（）。
A.建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用 B.已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产
C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象
D.建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A 解析
2.(2分)
采用固定合同单价的工程，每月（或每阶段）应根据（）进行工程结算。
A.招标文件中的工程量 B.承包商报送的工程量 C.合同中规定的工程量 D.实际完成的工程量
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
3.(2分)
承包人提出使用专利技术或特殊工艺，报工程师认可后实施。（担有关费用。
A.承包人 B.工程师 C.发包人
D.发包人和承包人共同
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A）负责办理申报手续并承解析
4.(2分)
若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（）进行调解。
A.仲裁机构 B.人民法院
C.双方所共同认可的第三人 D.工程造价管理部门
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
5.(2分)
投资实际值减去投资计划值，如果结果为正，则表示（）。
A.投资超支 B.投资节约
C.投资有可能节约或超支 D.A、B、C均不正确
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A 解析
6.(2分)
在施工过程中，如果承包商遇到现场气候条件以外的外界障碍或条件，使承包商遭受损失，在这种情况下（）。
A.承包商可以通过索赔得到补偿
B.若是一位有经验的承包商能预见的，则只能得到工期补偿
C.即使是一位有经验的承包商也无法预见的，则可以得到延长工期和费用补偿
D.无论有经验的承包商是否能预见，一律得不到补偿
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A 解析
7.(2分)
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现
3了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m，则施工方可提出的工期索赔为（）d。(结果四舍五入取整)
A.1 B.4 C.17 D.14
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
8.(2分)
在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（）。
A.可索赔工期时，一定可以索赔费用 B.可索赔费用时，一定可索赔工期 C.可索赔利润时，一定可以索赔费用 D.可索赔工期时，一定可索赔利润
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 C 解析
9.(2分)
某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由（）承担。
A.施工单位 B.设计单位 C.使用单位 D.建设单位
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C 解析
10.(2分)
在FIDIC合同条件下，动员预付款的付款条件是（）。
A.施工人员已进场施工
B.已提供履约押金或履约保函
C.承包商已签订材料、设备的采购合同 D.承包商购买的材料、设备已进场
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C 解析
11.(2分)
根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。
A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行 B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格
D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解 E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B 解析
12.(2分)
在采用成本加酬金的合同价时，（）合同价形式，有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本。
A.成本加固定百分比酬金 B.成本加固定金额 C.成本加奖罚
D.最高限额成本加固定最大酬金
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷 展开解析 答案 C 解析
13.(2分)
某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60％，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102％，2001年1月结算时，综合价格指数为115％，则该主要材料的结算款为（）万元。
A.1530.00 B.1014.71 C.1035.00 D.918.00
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B 解析
14.(2分)
下列方法中，不属于投资偏差分析的方法是（）。 A.横道图法 B.网络图法 C.表格法 D.曲线法
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B 解析
15.(2分)
关于施工索赔，下列说法中（）是不正确的。
A.合同双方均可提出索赔 B.索赔必须有充分的证据 C.索赔指的仅是费用索赔 D.索赔必须遵循严格的程序
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷 展开解析 答案 C 解析
16.(2分)
在竣工决算的工程造价比较分析中，侧重分析的内容不包括（）。
A.主要实物工程量
B.工程材料价款的支付与结算 C.主要材料消耗量
D.建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B 解析
17.(2分)
由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（）计算索赔费用。
A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
18.(2分)
因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由承包人承担的部分是（）。
A.工程本身的损失 B.工程所需清理、修复费用 C.承包人人员伤亡 D.第三方人员伤亡
E.承包人采购准备用于施工的材料损害
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷 展开解析 答案 C 解析
19.(2分)
不属于合同变更或解除的条件是（）。
A.合同约定的解除合同的条件已经出现 B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 C.双方当事人通过协商同意终止合同关系 D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
20.(2分)
某工程主要设备的采购合同价为820万元，签订合同时原料的基本物价指数为105％，行业人工成本指数为115％，管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18％、66％、16％，当设备交付使用时原料的物价指数为118％，行业人工成本指数为121％，则该设备的动态结算款为（）万元。 A.820 B.833 C.850 D.894
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
二、多选题
1.(3分)
大、中型建设项目竣工财务决算表中资金占用有（）。
A.流动资产
B.应收生产单位投资借款 C.有价证券 D.货币资金 E.预付及应收款
纠错 得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,C,D,E 解析
2.(3分)
按索赔的目的不同，索赔可以分为（）。
A.施工索赔 B.业主反索赔 C.工期索赔 D.费用索赔 E.商务索赔
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C,D 解析
3.(3分)
在投标报价中，当承包商无竞争优势时，可采用无利润算标的情况有（）。
A.得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商 B.希望二期工程中标，赚得利润 C.希望修改设计方案 D.希望改动某些条款
E.较长时期内承包商没有在建工程，如再不中标，就难以生存
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,E 解析
4.(3分)
在编制竣工决算时，下列各项费用中应列入新增递延资产价值的有（）。
A.开办费
B.项目可行性研究费 C.土地征用及迁移补偿费
D.以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出 E.土地使用权出让金
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,D 解析
5.(3分)
FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（）。
A.删减任何合同约定的工作内容 B.任何部分标高、尺寸、位置改变
C.因施工需要，施工机械日常检修时 间变更 D.工作质量和其他特性变更 E.合同中工程量改变
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,B,D,E 解析
6.(3分)
新增固定资产价值包括（）。
A.已投入生产或交付使用的建安工程造价 B.项目可行性研究费 C.土地使用权出让金 D.报废工程损失 E.土地征用及迁移补偿费
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,D,E 解析
7.(3分)
建设项目竣工验收的主要任务有：（）。
A.监理任务结束
B.办理建设项目竣工结算和竣工决算 C.办理建设项目档案资料的移交和保修手续
D.建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
E.施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B,C,D,E 解析
8.(3分)
一般基层单位的竣工预验的三个层次包括（）。
A.基层施工单位自验 B.项目经理自验 C.监理工程师预验 D.公司级预验
纠错
得分： 0 知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,D 解析
9.(3分)
因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（）。
A.工程本身的损失 B.工程所需清理、修复费用 C.承包人人员伤亡 D.第三方人员伤亡
E.承包人采购准备用于施工的材料损害
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,B,D,E 解析
10.(3分)工期索赔的计算方法有（）。
A.网络分析法 B.修正的总费用法 C.比例计算法 D.实际费用法 E.分项计算法
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,C 解析
11.(3分)
承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（）造成的。
A.特殊反常的天气 B.业主 C.工人罢工 D.工程师 E.政府间经济制裁 纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B,D 解析
12.(3分)
索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（）。
A.谈判 B.诉讼 C.仲裁 D.达成谅解 E.协调
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,D,E 解析 13.(3分)
承包方要求对原工程进行变更，正确的是（）。
A.在承包方施工中不得对原工程设计进行变更
B.承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误的工期不予顺延
C.承包方在施工中提出对原材料、设备的换用不须经工程师同意，由此发生的费用由承包方承担
D.工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的收益，发包方和承包方另行约定分担或分享
E.承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担，延误的工期不予
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,D,E 解析
14.(3分)
销售税金包括（）。 A.增值税 B.消费税 C.营业税 D.利息税
E.城市维护建设税及教育费附加等
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,C,E 解析
15.(3分)
由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（）
A.人工窝工费 B.施工机械窝工费 C.材料超期储存费用
D.工程延期一个月增加的履约保涵手续费 E.合理的利润
纠错 得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,B,D 解析
16.(3分)
固定总价合同一般适用于（）工程。
A.设计图纸完备 B.工程规模小 C.工期较短 D.技术复杂 E.工程量大
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,C 解析
17.(3分)
费用索赔可能包括下列内容（）。
A.总部管理费 B.工地管理费
C.业主拖延支付所赔款的利息 D.直接费
E.承包商进行索赔程序所花费的费用
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,C,D 解析
18.(3分)
合同收入的组成包括（）。
A.合同中规定的初始收入 B.合同变更构成的收入 C.合同索赔构成的收入 D.合同奖励构成的收 E.材料涨价费
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,C,D 解析
19.(3分)
（）表示货物到达进口国口岸，但还没有纳关税。
A.到岸价 B.抵岸价 C.关税完税价格 D.运费、保险费在内价 E.CIF
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,C,D,E 解析
20.(3分)
以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（）。
A.不可抗力原因造成的损坏 B.使用单位使用不当，造成的损坏
C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷 D.设计方面原因造成的质量缺陷
E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展
一、单选题
1.(2分)
由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（）计算索赔费用。
A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
2.(2分)
在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。
A.0.15-0.35，大 B.0.15-0.35，小 C.0.05-0.25，小 D.0.05-0.25，大
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B 解析 3.(2分)
《建设工程施工合同示范文本》中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是（）。
A.发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用 B.发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用 C.承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商 D.承包人要求使用的，报工程师认可后实施
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
4.(2分)
索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（）。
A.谈判 B.诉讼 C.仲裁 D.协调 纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
5.(2分)
按照《建设工程施工合同》有关规定，工程变更不包括（）。
A.施工条件变更
B.招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程” C.有关工程的施工时间和顺序的改变 D.工程师指令工程整改返修
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
6.(2分)
若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（）进行调解。
A.仲裁机构 B.人民法院
C.双方所共同认可的第三人 D.工程造价管理部门
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
7.(2分)
在竣工决算的工程造价比较分析中，侧重分析的内容不包括（）。
A.主要实物工程量
B.工程材料价款的支付与结算 C.主要材料消耗量
D.建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费
纠错 得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B 解析
8.(2分)
建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即（）。
A.工程使用年限开始计算 B.建设资金转化为使用价值 C.工程可以使用 D.工程再投资属于维护
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B 解析
9.(2分)在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。
A.容易取得索赔成功的一种方式 B.通常采用的一种方式
C.特定情况下，被迫采用的一种方式 D.解决起来较容易的一种方式
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 C 解析
10.(2分)
单台设备试车费属于（）。
A.联合试运转费 B.设备购置费 C.生产准备费 D.设备安装费
纠错
得分： 0 知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
11.(2分)
在FIDIC合同条件下，动员预付款的付款条件是（）。
A.施工人员已进场施工
B.已提供履约押金或履约保函
C.承包商已签订材料、设备的采购合同 D.承包商购买的材料、设备已进场
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C 解析
12.(2分)
某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由（）承担。 A.施工单位 B.设计单位 C.使用单位 D.建设单位
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C 解析
13.(2分)
下列方法中，不属于投资偏差分析的方法是（）。
A.横道图法 B.网络图法 C.表格法 D.曲线法
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷 展开解析 答案 B 解析
14.(2分)
不属于合同变更或解除的条件是（）。
A.合同约定的解除合同的条件已经出现 B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 C.双方当事人通过协商同意终止合同关系 D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
15.(2分)
根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是（）。
A.累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付 B.在第一次结算工程款中一次扣留 C.在施工前预交保修金 D.在竣工决算时一次扣留．
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A 解析
16.(2分)
投资实际值减去投资计划值，如果结果为正，则表示（）。
A.投资超支 B.投资节约
C.投资有可能节约或超支 D.A、B、C均不正确
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A 解析
17.(2分)
关于施工索赔，下列说法中（）是不正确的。
A.合同双方均可提出索赔 B.索赔必须有充分的证据 C.索赔指的仅是费用索赔 D.索赔必须遵循严格的程序
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 C 解析
18.(2分)
采用固定合同单价的工程，每月（或每阶段）应根据（）进行工程结算。
A.招标文件中的工程量 B.承包商报送的工程量 C.合同中规定的工程量 D.实际完成的工程量
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 D 解析
19.(2分)
根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。
A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行 B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格
D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解 E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷 展开解析 答案 B 解析
20.(2分)
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现
3了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m，则施工方可提出的工期索赔为（）d。(结果四舍五入取整)
A.1 B.4 C.17 D.14
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 D 解析
二、多选题
1.(3分)承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（）造成的。
A.特殊反常的天气 B.业主 C.工人罢工 D.工程师 E.政府间经济制裁
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B,D 解析
2.(3分)
以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（）。
A.不可抗力原因造成的损坏 B.使用单位使用不当，造成的损坏
C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷 D.设计方面原因造成的质量缺陷
E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷 纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,C 解析
3.(3分)
承包方要求对原工程进行变更，正确的是（）。
A.在承包方施工中不得对原工程设计进行变更
B.承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误的工期不予顺延
C.承包方在施工中提出对原材料、设备的换用不须经工程师同意，由此发生的费用由承包方承担
D.工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的收益，发包方和承包方另行约定分担或分享
E.承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担，延误的工期不予
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷 展开解析 答案 B,D,E 解析
4.(3分)
费用索赔可能包括下列内容（）。
A.总部管理费 B.工地管理费
C.业主拖延支付所赔款的利息 D.直接费
E.承包商进行索赔程序所花费的费用
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,C,D 解析
5.(3分)
大、中型建设项目竣工财务决算表中资金占用有（）。 A.流动资产
B.应收生产单位投资借款 C.有价证券 D.货币资金 E.预付及应收款
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,C,D,E 解析
6.(3分)
索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（）。
A.谈判 B.诉讼 C.仲裁 D.达成谅解 E.协调
纠错 得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,D,E 解析
7.(3分)
在编制竣工决算时，下列各项费用中应列入新增递延资产价值的有（）。
A.开办费
B.项目可行性研究费 C.土地征用及迁移补偿费
D.以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出 E.土地使用权出让金
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,D 解析
8.(3分)
FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（）。
A.删减任何合同约定的工作内容 B.任何部分标高、尺寸、位置改变
C.因施工需要，施工机械日常检修时 间变更 D.工作质量和其他特性变更 E.合同中工程量改变
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,B,D,E 解析
9.(3分)
一般基层单位的竣工预验的三个层次包括（）。
A.基层施工单位自验 B.项目经理自验 C.监理工程师预验 D.公司级预验 纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 A,B,D 解析
10.(3分)
在投标报价中，当承包商无竞争优势时，可采用无利润算标的情况有（）。
A.得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商 B.希望二期工程中标，赚得利润 C.希望修改设计方案 D.希望改动某些条款
E.较长时期内承包商没有在建工程，如再不中标，就难以生存
纠错
得分： 0
知识点： 3b 第三阶段B卷
展开解析 答案 B,E 解析 11.(3分)
因不可抗力时 间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（）。
A.工程本身的损失 B.工程所需清理、修复费用 C.承包人人员伤亡 D.第三方人员伤亡
E.承包人采购准备用于施工的材料损害
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 A,B,D,E 解析
12.(3分)
建设项目竣工验收的主要任务有：（）。
A.监理任务结束
B.办理建设项目竣工结算和竣工决算 C.办理建设项目档案资料的移交和保修手续 D.建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
E.施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
纠错
得分： 0
知识点： 3a 第三阶段A卷
展开解析 答案 B,C,D,E 解析
13.(3分)
（）表示货物到达进口国口岸，但还没有纳关税。
A.到岸价 B.抵岸价 C.关税完税价格 D.运费、保险费在内价 E.CIF
纠错
得分： 0
第二篇：2018年江南大学现代远程教育《工程项目管理》_第三阶段练习
江南大学现代远程教育 第三阶段练习题
考试科目:《工程项目管理》第十三章至第二十章（总分100分）
学习中心（教学点）批次： 层次： 专业： 学号： 身份证号： 姓名： 得分：
一、单选题（本题共10小题，每小题1分，共10分；每题的备选项中只有1个最符合题意。）
1．职业健康管理体系一级要素不包括(B)。
A．职业健康安全方针 B．监督体制 C．实施和运行 D．检查和纠正措施
2．环境管理体系中的二级要素“目标”属于环境管理体系一级要素中的(B)范畴。A．环境方针 B．规划 C．实施和运行 D．检查和纠正措施 3．“导致或可能导致事故的情况”称之为(C)。
A．事故 B．危险源 C．事件 D．风险 4．“免除不可接受的损害风险的状态”称之为(B)。
A．事故 B．安全 C．事件 D．风险 5．信息管理指的是(D)的合理组织和控制。
A．信息存档和处理 B．信息处理和交流 C．信息收集和存贮 D．信息传输
6．由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是(C)。
A.数据库技术 B．数据仓库技术 C.基于网络的信息处理平台 D．信息处理工作平台
7．基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及(C)等一系列硬件和软件构成。
A.系统软件 B．操作系统 C．软件系统 D．应用软件 8．职业健康安全管理体系的内容包括（A）一级要素。
A．5个 B．10个 C．15个 D．17个 9．文件和资料控制是职业健康安全管理体系（C）一级要素所包含的二级要素。A．职业健康安全方针 B．策划 C．实施和运行 D．管理评审 10．按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用（A）方式。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．发标
二、多选题（本题共10小题，每小题2分，共20分；每题的备选项中，有2-4个符合题意。）1．质量控制是在明确的质量目标和具体条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查、监督，进行质量目标的（BCD），实现预期质量目标的系统过程。
A．组织和协调 B．事前预控 C．事中控制 D．事后纠偏控制 E．评价与改进 2．影响建设工程项目质量的社会因素包括（CDE）。A．施工现场的通风、照明，安全卫生防护设施 B．项目各相关方的组织协调方式及质量控制系统的构成 C．项目法人或业主的理性化和建设工程经营者的经营理念 D．政府的工程质量监督及行业管理成熟度 E．建设咨询服务业的发展及其服务水准的提高
3．建设工程项目质量控制系统的运行环境，主要是指（BCD）方面为系统运行提供支持的管理关系、组织制度和资源配置的条件。
A．自然环境 B．建设工程的合同结构 C．质量管理的资源配置 D．质量管理的组织制度 E．社会环境
4．以施工项目为对象的质量计划称为施工质量计划，现行的施工质量计划的方式有（CDE）。A．建设单位质量计划 B．施工承包单位质量计划 C．工程项目施工质量计划
D．工程项目施工组织设计（含施工质量计划）E．施工项目管理实施规划（舍施工质量计划）5．在PDCA循环中，各类检查的内容包括（BCDE）。A．采取应息措施，解决当前质量偏差、问题和事故 B．检查是否严格执行了计划的行动方案 C．检查实际条件是否发生了变化 D．检查不执行计划的原因
E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价 6．下面属于安全检查主要内容的有（BCDE）。
A．查经济 B．查管理 C．查隐患 D．查事故处理 E．查整改
7．安全检查的主要类型除了全面安全检查、经常性安全检查之外，还有（ABCE）。A．专业或者专职安全管理人员的专业安全检查 B．季节性安全检查
C．节假日检查 D．性安全检查 E．要害部门重点安全检查 8．建设工程环境保护措施主要包括（ABCD）。
A．大气污染的防治 B．水污染的防治 C．噪声污染的防治 D．固体废弃物的处理 E．加速施工措施
9．从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括（BCE）。
A．人的不安全状态 B．物的不安全状态 C．人的不安全行为 D．物的不安全行为 E．组织管理不力 10．招标公告应当载明（ABCE）等事项。
A．招标人的名称和地址 B．招标项目的性质、数量、实施地点和时间 C．投标截止日期 D．合同的主要条款 E．获取招标文件的办法
三、简述题（本题共3小题，每题10分，共30分）
1．如何通过合同管理实现项目的三大控制？
答：根据合同确定项目三大控制的目标与手段：在实施过程中，利用合同控制手段对三大控制执行情况加以跟踪；出现偏差时，根据合同条款对偏差进行调整；工程竣工后，根据合同对项目三大控制情况进行评价。
2．阅读FIDIC合同条件，说明其中有关索赔工作过程的规定。
答：（1）提交索赔意向通知（2）起草并提交有关索赔报告（3）工程师提出解决办法（4）业主对工程师的意见作出决定（5）承包商是否接受工程师的处理意见 3.说明风险管理的主要工作.答：风险管理的主要工作（1）确定项目的风险的种类，即可能有哪些风险发生；（2）风险评价，即评估风险发生的概率及风险事件对项目的影响；（3）制定风险对策措施；（4）在实施中的风险控制。
四、论述题（本题共2小题，每题20分，共40分）
1.论述建设工程项目费用管理的一般程序。
答：建设工程项目成本控制工作的内容繁复，为了取得预期控制成效，成本控制必须借助于一套完善合理的控制程序。通常，建设工程项目成本控制的基本步骤可描述为：（1）比较：是指通过比较实际与计划费用，确定有无偏差及偏差大小程度。（2）分析：即确定偏差的严重性及产生偏差的原因；（3）预测：是指按偏差发展趋势估计项目完成时的费用，并以此作为成本控制的决策依据；（4）纠偏：即根据偏差分析、预测结果，采取相应缩小偏差行动；（5）检查：是指基于对纠偏措施执行情况、效果的确认，决定是否继续实施上述步骤，通过措施调整，持续进行纠偏活动，或是在必要时，调整不合理的项目成本方案或成本目标。2.论述质量控制程序和权力.答：（1）质量控制程序和权力由合同条件、规范和项目功能规程规定，通常合同中确定质量控制权力和责任的划分，确定主要控制过程，工程的检查验收的规定。
（2）质量控制程序应包括极其广泛的内容：设备和材料采购，工艺，隐蔽工程，分项工程，分部工程，单位工程，单项工程，整个工程项目的最终检验和试运行等。检查应包括常规检查、专项检查、非常规检查、现场检查以及现场以外的结构件、设备、生产场地检查。（3）要使质量控制有效，必须与其它控制手段，如工程款支付、量方、合同处罚等结合起来，明确规定（合同中）管理者对把符合质量的工程材料、工艺的处置权。
（4）质量文件、图纸、规范、模型是由设计者提出的质量要求文件，经工程实施应反馈出能够证明和反映实际工程状况的质量报告文件。
第三篇：2018年江南大学现代远程教育《工程造价》大作业
江南大学现代远程教育 考试大作业
考试科目:《工程估价》
大作业题目（内容）：
计算题
一、某项目总投资为2000万元，分3年均衡发放。第一年投资500万元，第二年投资1000万元，第三年投资500万元。建设期内年利率为10％，试计算该项目建设期利息。（本题15分）
答：第一年借款利息＝500÷2×10％＝25万元；
第二年借款利息＝（500+25+100÷2）×10％＝102.5万元；
第三年借款利息＝（500+25+1000+102.5+500÷2）×10％＝187.75万元； 利息共计＝25+102.5+187.75=315.25万元。
二、某项目建设期初静态投资为4500万元，建设期2年，第一年计划投资40％，第二年计划投资60％，年平均价格上涨率为3％，则该项目的价差预备费是多少？（本题15分）
答：第一年：PE1=4500*40%*[(1+3%)-1]=54万元
第二年：PF2=4500*60%[(1+3%)-1]=164.43万元 PF=PF1+PF2=54+164.43=218.43万元 故该项目的价差预备费是218.43万元
三、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年贷款利率为10％，计算建设期贷款利息。（本题15分）
答：在建设期，各年利息计算如下：第一年应计利息=1/2*100*10%=5万元；
第二年应计利息=(100+5+1/2*200)*10%=20.5万元； 建设贷款利息总和=5+20.5=25.5万元
四、某土建工程预算人工费4530元，材料费24160元，机械使用费1510元，措施费5700元，间接费费率15％，利润率为7％，税率为3.41％，试计算该土建工程的预算费用。（本题15分）
答：该土建工程预算费用计算具体如下：
（1）直接费=人工费+材料费+机械费+措施费=4530+24160+1510+5700=35900元（2）间接费=直接费×间接费费率=1795元（3）利润=（直接费+间接费）×利润率=2639元
（4）含税造价=（35900+1795+2639）×（1+3.41%）=41709元
五、某砖混结构警卫室平面图和剖面图，如图所示。
1、屋面结构为120mm厚钢筋混凝土板，板面结构标高4.500m。②、③轴处有现浇钢筋混凝土矩形梁，梁截面尺寸250mm×660mm（660mm中包括板厚120mm）.2、女儿墙设有混凝土压顶，其厚60mm，±0.000以上采用MU10粘土砖混合砂浆砌筑，嵌入墙身的构造柱、圈梁和过梁体积合计为5.01m。
3、地面混凝土垫层80mm厚，水泥砂浆面层20mm厚，水泥砂浆踢脚120mm高。
4、内墙面、天棚面混合砂浆抹灰，白色乳胶漆刷白二遍。问题：（本题40分）
1、按照土建工程工程量计算规则计算地面混凝土垫层、地面水泥砂浆面层、水泥砂浆踢脚、内墙混合砂浆抹灰、内墙乳胶漆刷白、天棚混合砂浆抹灰、天棚乳胶漆刷白、砖外墙的工程量及其计算式。
2、计算门、窗的工程量及其计算式。
问题一
答：答：地面混凝土垫层：10.56×6.36×0.08=5.37m³
地面水泥砂浆面层：10.56×6.36=67.16m²
水泥砂浆踢脚线：（10.56+6.36）×2=33.84m 内墙混合砂浆抹灰：（10.56+6.36）×2×（4.5-0.12）-（1.8×2.7+1.5×1.8×2+1.5×0.6×3）=135.26m²
内墙乳胶漆刷白：（10.56+6.36）×2×（4.5-0.12）-（1.8×2.7+1.5×1.8×2+1.5×0.6×3）=135.26m²
天棚混合砂浆抹灰：10.56×6.36+6.36×0.54×2×2=80.90m²
天棚乳胶漆刷白：10.56×6.36+6.36×0.54×2×2=80.90m²
砖外墙：[(10.80+6.6)×2×(5-0.06)-(1.8×2.7+1.5×1.8×2+1.5×0.6×3)] ×0.24-5.01=33.14m³
问题二：
答：门：1.8×2.7×1=4.86m²
窗：1.5×1.8×2+1.5×0.6×3=8.1m²
第四篇：江南大学网络教育2013年管理学原理第三阶段测试题
江南大学现代远程教育2013年下半年第三阶段测试卷 考试科目:《管理学原理》第五――十四章（总分100分）时间：90分钟学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：
一、判断题（每题2分，不答不得分，答错倒扣2分，共10分）
1、如果事先制定的计划非常详细周到，下属对计划的目的和要求很明确，那么有效的管理幅度会偏大。（√）
2、控制工作就是衡量计划执行中出现的偏差。（×）
3、集权可以保证决策执行的高效率。（√）
4、根据马斯洛的需求层次论，对员工的激励主要应当满足其较高层次的需求。（×）
5、领导即使做好了对下级的激励工作，也不一定会显著提高工作业绩。（√）
二、单选题（每题3分，共30分）
1、由纵横两套管理系统组成的组织结构形式是（A）。
A、职能制
属于（C）。
A、工艺过程部门化
A、集权 B、产品部门化 B、分权 C、职能部门化C、擅权 D、人数部门化 D、放权
3、当决策的风险程度较大、下属的素质较低时，组织的领导者一般倾向于（A）。
4、影响管理幅度有很多因素，下面那种说法不对（A）。
A、主管人员面对的是复杂问题时，幅度应该大一些 B、计划完善程度高时，可以加大
C、工作中需协调的频次较少时，幅度可以大一些D、组织沟通渠道畅通，可以加大
5、“什么都领导说了算，还要我们干什么”反应了过分集权的什么弊端（D）。
A、降低决策质量 B、降低组织适应能力 C、降低组织成员工作热情D、以上都对
6、某公司有作业人员64人，假设管理幅度为8人，该公司的管理人员应为多少人？管理层次有多少层？（B）
A、10人4层
A、安全的需要 B、9人2层 B、权力的需要 C、9人4层 C、社交的需要 D、8人3层 D、尊重的需要
7、马斯洛把人的需要概括为五个层次，其中第三层次是（C）。
8、“今年公司不可能实现利润增长20%的目标”。根据弗鲁姆的期望理论，这是（A）偏B、矩阵制 C、事业部制 D、直线—职能制
2、在工业企业中，把企业划分为研究开发部门、生产部门、销售部门、财务部门等，此类划分
低。
A、期望值 B、效价 C、激励力 D、成就感
9、某车间工人对企业三期工程的如期完成抱无所谓的态度，因此其激励程度非常低，这属于以下哪个选项太低（B）。
A、期望值 B、效价 C、需求层次 D、负强化
10、某大酒店经理发现，客房部人员流动率明显高于洗衣部。该经理经过调查还发现，客房部和洗衣部的仅聘用的资格条件相同，待遇也基本相同．而工作负荷反而洗衣部较重。客房部人员流动率高的原因最有可能是：（C）
A、客房部员工不能胜任工作B、客房部工作经常需要加班
C、客房部员工没有受到激励D、在客房部工作拿出奖金比较少
三、简答题（每题5分，共20分）
1、“结构跟着战略变”这句话的含义是什么？
答：组织在发展过程中需要不断对其战略的形式和内容做出不断的调整。新的战略一旦形成，组织结构就应该进行调整、变革，以适应新的战略实施的需要。结构追随战略，战略的变化必然带来组织结构的更新。首先，不同的战略要求开展不同的业务活动重心的转移和核心职能的转变，从而使各个部门、各职务在组织中的相对位置发生变化，相应地就要求对各管理职务以及部门之间的关系做出调整。
2、简述管理层次及其影响因素
组织中从最高主管到具体工作人员之间的不同层次称之为管理层次。一个组织管理层次的多少，受到组织规模和管理幅度的影响。
在管理幅度给定的条件下，管理层次与组织的规模大小成正比，组织规模越大，包括的成员数越多，需要的管理层次就越多。
在组织规模给定的条件下，管理层次与管理幅度成反比，每个主管所能直接控制的下属人数越多，所需的管理层次就越少。
3、简述管理者的权力及其构成：“权力”通常被描述为组织中人与人之间的一种关系，特指在某个管理岗位上的人，对整个组织或所辖单位及人员的影响力，简称管理者影响别人的权力。权力主要来自于三个方面：制度权：组织正式授予的权力，包括组织活动的决定权、指挥权和对组织成员的奖惩权。专长权。个人影响权。
4、简述分权程度的标志及其实现途径
组织分权程度的标志关键在于决策权或命令权是集中还是下放。主要表现为：更多、更重
要的决定可由低层管理层次作出。较高管理层次有更多的职能运行受到较低管理层次决定的影响。较低管理层次作出的决定较少受较高管理层次的检查。分权主要通过两种途径来实现： 改变组织设计中的权力分配（制度分权）。主管人员在工作中授权。
5、管理方格图。
1）是布莱克和莫顿在四分图的基础上提出的一张九等分的方格图；
2）以对生产和对职工的关心程度分别作横、纵坐标，用来衡量管理人员的行为倾向，它属于领导
行为理论范畴；
3）方格图中显示了五种典型的领导方式。
四、案例选择题（每题4分，共20分）
一家在同行业居领先地位、注重高素质人才培养的高技术产品制造公司，不久前有二位精明强干的年轻财务管理人员提出辞职，到提供更高薪金的竞争对手公司里任职。其实，这家大公司的财务主管早在数月前就曾要求公司给这二位年轻人增加薪金，因为他们的工作表现十分出色。但人事部门的主管认为，这二位年轻财务管理人员的薪金水平，按同行业平均水平来说，已经是相当高的了，而且这种加薪要求与公司现行建立在职位、年龄和资历基础上的薪金制度不符合，因此拒绝给予加薪。
对这一辞职事件，公司里的人议论纷纷。有的人说，尽管这二位年轻人所得报酬的绝对量高于行业平均水平，但他们的表现那么出色，这样的报酬水准是很难令人满意的。但也有的人质疑，公司人事部门的主管明显的反对该项提薪要求，但是否应当由了解其下属表现好坏的财务部门主管对本部门员工的酬劳行使最后决定权？公司制定了明确的薪金制度，但它是否与公司雇用和保留优秀人才的需要相适应呢？公司是否应当制定出特殊的条例来吸引优秀的人才，或者还是让那些破坏现行制度的人离开算了？„„这些议论引起了公司总经理的注意，他责成人事部门牵头与生产、销售、财务等各部门人员组成一个专案组，就公司酬劳计付方式广泛征求各部门职工的意见，并提出几套方案，供下月初举行的公司常务会讨论和决策之用。1 这家高技术产品制造公司的组织结构是（B）
A 直线制B 直线职能制C 事业部制D 矩阵制二位年轻人拿到了高于行业平均水平的薪金仍没感到满意，这种现象可用何种激励理论得以解释（A）
A 公平理论B 期望理论C 强化理论D 需要层次理论财务主管和人事主管在该公司中属于（B）
A 基层管理人员B 中层管理人员C 高层管理人员D 综合管理人员人事部门主管拒绝同意给财务管理人员加薪，这是行使了（C）
A 直线权力B 参谋权力C 职能权力D 个人权力
5公司总经理准备薪金制度的改革问题，这是一种（B）
A 程序性决策B 非程序性决策C 战略决策D 业务决策
五、案例分析题（20分）
保罗在1971年从美国中西部的一所名牌大学拿到会计专业的学士学位后，到一家大型的会计师事务所的芝加哥办处工作，由此开始了他的职业生涯。9年后，他成了该公司的一名最年轻的合伙人。公司执行委员会发现了他的领导潜能和进取心，遂在1983年指派他到纽约的郊区开办了一个新的办事处。其工作最主要的是审计，这要求有关人员具有较强的判断力和自我控制力。他主张工作人员何要以名字直接称呼，并鼓励下属人员参与决策制定。对长期的目标和指标，每个人都很了解，但实现这些目标的办法却是相当不明确的。
办事处发展得很迅速。到1988年，专业人员达到了30名。保罗被认为是一位很成功的领导者和管理人员。
保罗在1989年初被提升为达拉斯的经营合伙人。他采取了帮助他在纽约工作时取得显著成效的同一种富有进取心的管理方式。他马上更换了几乎全部的25名专业人员，并制定了短期的和长期的客户开发计划。职员人数增加得相当快，为的是确保有足够数量的员工来处理预期扩增的业务。很快，办事处有了约40名专业人员。
但在纽约成功的管理方式并没有在达拉斯取得成效。办事处在一年时间内就丢掉了最好的两个客户。保罗马上认识到了办事处的人员过多了，因此决定解雇前一年刚招进来的12名员工，以减少开支。
他相信挫折只是暂时性的。因而仍继续采取他的策略。在此后的几个月时间里又增雇了6名专定业人员，以适应预斯增加的工作量。但预期中的新业务并没有接来，所以又重新缩减了员工队伍。在1991年夏天的那个“黑暗的星期二”，13名专业人员被解雇了。
伴随着这两次裁员，留下来的员工感到工作没有保障，并开始怀疑保罗的领导能力。公司的执行委员会了解到问题后将保罗调到新泽西的一个办事处，在那里他的领导方式显示出很好的效果。
分析：
1、保罗作为一位领导者的权力来源是什么？
2、这个案例是更好地说明了领导的行为理论，还是领导的权变理论？为什么？
3、保罗在纽约取得成功的策略，为什么在达拉斯没能成功？其影响因素有哪些？
【思路】（1）保罗作为一位领导者的权力来源于专长权，个人影响权
（2）这个案例很好地说明了领导的权变理论，因为内外条件变化，则应采用相应的领导策略，如“一成不变”则会导致失败。
（3）保罗在纽约成甸的策略，放在达拉斯却未能成功，主要是环境发生变化。说明领导策略发挥作用，有一定内外条件。
影响因素：环境、员工素质、员工需要、策略的连续性。
第五篇：江南大学
自 荐 信
尊敬的江南大学自主招生领导：
您好！
学生李昌民，今年17岁，是山东省莱芜市第一中学（省级示范性高中）的高三学生，您在百忙之中审阅我的自荐申请材料，我感到荣幸万分，深表谢意！
江南大学，是我心中的梦想，基于对江南大学的敬仰，对中国名校的渴望，我将为走进江南大学，努力！
出生于齐鲁长城脚下，生长在长勺之战的历史故事里，养成了我干脆利落、一鼓作气的做事风格和善于观察分析的学习生活习惯。热爱物理、化学，积极参加各种科技创新活动，爱动手、喜欢小发明、小制作。
一次，家里来了客人，我看到大人们吸烟后，放到烟灰缸里的烟头没有掐灭，烟雾还在飘出，有时候烟灰缸内的烟灰随风飞出，造成室内环境的污染。如何避免这种现象的发生，曾经设想了好久，能不能给烟灰缸增加一个活动的盖子，以防止烟灰的随风散落呢？经过多次的设计、试验、失败、改进，一次次的重复实验，最终成型，设计成功了一种环保烟灰缸，并获得了中华人民共和国实用新型专利,取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。虽然该小制作要达到实用还需要继续改进，但是这却锻炼了我的观察能力、分析能力和设计能力，提高了自我的认知能力，坚定了勇于创新的自信心，更是切身体会了“失败是成功之母”的真正含义。
在这个小发明的制作过程中，总结出一个道理，即“确定目标、研究方法、坚持努力，才能走向成功”。我相信，这个小发明的经验和教训，对于我以后的学习、工作和生活会有很大的帮助。
凭借着高中三年如一日的努力，我的成绩一直名列年级前茅，考试成绩只能证明过去，我必须坚持努力，勤奋钻研，我相信，江南大学的大门将为我敞开着。
无锡，历史文化名城，汇集八方贤才，经济实力雄厚，社会治安稳定，环境优美，景色宜人，我向往这座美丽的城市，我向往江南大学的大讲堂。
江南大学，我会努力来的！
自荐学生
点击咨询 