第一篇：要求尽快完工催告通知书
催告承包方尽快竣工交工，减小因你方延期交工而继续产生损失(违约责任)的催 告 通 知 书
某某施工单位有限公司（承包方）：
按照贵司与我公司2011年9月15日签订的关于“某某项目”小区一期商业楼工程项目“协议书”、2011年8月15日签订的“某某项目”小区1、2号楼工程的“建设施工合同” 以上项目均应在2012年6月18日竣工并交付使用。
在履行合同(协议)过程中，我司已经按约严格履行了发包方义务，在按时支付每期工程进度款的同时，均要求贵司依法处理劳工关系，按时，足额支付劳工工资；但是，截止本通知书发出之日，项目仍然没有按期竣工使用交付，贵司的违约行为已经严重影响到我公司的声誉和后续项目销售进程；逾期竣工的事实将直接影响与该项目有关的其它相关合同的履行，导致因延期交房而向业主承担一系列的违约责任，现，我司就此事特别做出如下严正催告通知：
一、贵司应严格按照双方合同（协议）的约定，在遵守相关法规、保证劳工合法权益的情况下想尽一切办法，在现有损失(违约责任)既成事实的情况下，尽早的竣工并交付使用，以减小、控制因你方延期交工而继续产生的损失(违约责任)。
二、严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法规按时向劳工支付工资、补贴，奖金等，不得克扣、拖延支付劳工工资，坚决杜绝再次出现劳工集体上访、投诉讨薪等恶性社会事件。
三、若因贵司延期交工等违约行为导致我司承担了相应的责任的，由此造成的直接和间接损失均应由贵司承担。若贵司的延期交工行为或其它违约行为，导致足以妨碍双方合同目的（协议等）实现时，我司将保留单方通知解除合同的权利，并有权依法追究贵司违约等责任。
特此通知！
注：本通知书一式六份，向贵公司送达一份、人事局一份、司法局一份、城建局一份、县政府一份、我司存留一份。
某某房地产开发有限公司（发包方）
年月日
第二篇：催告通知书
催告通知书
XX：
你于X年X月X日到我公司就职，公司人力资源负责人曾多次提醒你需尽快办理社保转移，便于公司为你缴纳社保费用，因你一直拖延办理，导致公司虽每月均有向XX社保局提交社保增加名单但无法进行费用缴纳。现特别进行书面催告，根据《中华人民共和国社会保险法》规定，职工应当参加社会保险，限你X日以内完成社保转移工作，逾期未完成社保转移的，公司不再为其补缴之前的社保费用。
特此通知
催告人：
第三篇：水利工程完工验收资料整编要求
第一部分：应提供的验收资料 第二部分：备查资料清单 第一卷
工程验收资料
1、验收申请报告
2、施工管理工作报告
3、合同项目工程生产性试验专题报告（如给排水管网试验、灌浆试验等）。
第二卷
施工综合管理资料
1、施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批及审核文件
2、现场组织机构及主要人员报审表
3、开工申请及监理发布的开工通知
4、施工测量成果报验单
5、施工放样记录及有关材料
6、施工设备进场报验单
7、材料/构配件进场报验单
8、监理通知及监理工作联系单
9、有关施工会议纪要
10、工程变更及批复文件
11、施工过程中业主、设计、监理等各方其它往来文件
12、反映工程建设原貌及建设过程中重要阶段或事件的声像材料
13、施工大事记
14、施工记录及施工日记
第三卷
质量评定资料（质量检查签证资料）
1、工程项目划分申请报告及质量监督机构审批文件
2、单位工程质量评定表
3、外观质量评定表
4、分部工程质量评定表
5、单元工程质量评定表（含工序质量评定表）
6、其它质量评定资料
7、基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽、灌浆记录及图表
8、隐蔽工程验收记录
9、事故及缺陷处理报告等相关材料
10、各阶段检查、验收报告和结论及相关文件材料
第四卷
质量检测资料（质量保证资料）
1、单位工程施工质量检验与评定资料核查表
2、建筑原材料出厂证明、质量鉴定、复验单及试验报告 2.1水泥出厂合格证水泥复验报告 2.2钢材出厂合格证钢材复验报告 2.3水泥外加剂出厂合格证
2.4粉煤灰出厂合格证及技术性能指标
2.5止水带出厂合格证及技术性能试验报告 2.6土工布出厂合格证及技术性能报告
2.7其它原材料出厂合格证及技术性能资料
3、中间产品检测资料 3.1砂、石骨料试验资料 3.2石料试验资料
3.3砼配合比试验报告及配料通知单 3.4砼拌和物检查资料 3.5砼试件检验与统计资料 3.6砂浆配合比试验报告
3.7地质勘探和土（岩）试验报告 3.8钢材焊接试验报告 3.9其它中间产品检测资料
4、完工测量成果及监理、业主审查意见（附原始记录）4.1电气设备出厂合格证，电气原理及有关技术文件 4.2绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录 4.3电器装置操作、联动实验记录
4.4启闭机出厂合格证、产品使用说明书及有关技术文件 4.5启闭机安装测量记录 4.6启闭机运行调试记录
4.7闸门出厂合格证及有关技术文件 4.8金属结构防腐有关技术资料 4.9闸门安装测量记录 4.10埋件安装测量记录 4.11焊接记录及探伤报告
5、其它检测检验资料
5.1记载工程或设备变化状态（测试、沉降、位移、变形等）的各种监测记录 5.2网络、系统、管线等设备、设施的试运行、调试、测试、试验记录与报告
第五卷
竣工图及照（图）片声像材料、电子档案
1、工程重要工序、关键部位、竣工照（图）片
2、记载重要过程、重大活动的声像材料
3、电子档案
4、竣工图清册
5、竣工图
第六卷
工程计量与支付（合同结算资料）
1、工程量完工统计汇总表
2、预付款申请及支付证书
3、月进度付款申请及支付证书
4、工程计量报验单
5、工程完工结算报告及审计意见 本卷资料整编说明：根据《水利工程建设项目档案管理规定》（水办[2005]480号）第十八条的规定，施工单位应按以下要求编制竣工图：
（1）按施工图施工没有变动的，须在施工图上加盖并签署竣工图章；（2）一般性的图纸变更及符合杠改或划改要求的，可在原施工图上更改，在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章；
（3）凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图（可不再加盖竣工图章）。重绘图应按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
（4）竣工图样式：
竣工图章（比例1:1，单位mm）
竣工图确认章
1:1，单位mm）（比例
第四篇：要求法院尽快强制执行的信件
要求 法院尽快强制执行的情况反映
情况反映人： 住所地：
法定代表人：，董事长。被诉人： 住所地
法定代表人：，董事长 被诉人： 住所
负责人： 电话
申请事项：
请贵院立即采取强制措施执行生效判决书。事实及理由：
因情况反映人与AA委托代理销售合同纠纷案，贵院作出 民事判决书，判决书已生效。因AA拒不履行生效法律文书，情况反映人20 年4月25日向贵院要求强制执行，月26日贵院受理执行申请。情况反映人为催办案件，并时时每周经常到贵院进行催办案件。
情况反映人因AA拖欠款项，为此也欠下大批债务，前期员工工资系借款垫付，仍有部分员工工资及业务提存尚未结清，目前公司无法运行，股东们上有老下有小，下岗后自找出路为家庭和社会减轻负担，同时也为孝敬老人抚养孩子。但现在每个家庭都面临矛盾，并随时升级，如执行继续拖下去，后果不堪设想。。。，而AA在执行期间，有巨额的资金流动，却没有被冻结，情况反映人也是口头或书面多次反映。
情况反映人认为，生效法律文书能得到执行，是法律的荣耀。否则，判决书的尊严受损，法律人的荣耀受损，情况反映人的合法权益不能得到保护。特此向各级领导反映，恳请主持公道！
此 致 区人民法院
情况反映人：
二〇 年 月 日
附：相关书面法律文件，反映案件执行催办的轨迹（在此期间，情况反映人及代理人、股东们无数次到当面贵院催办案件。）:
第五篇：建设工程设计要求通知书
建设工程设计要求通知书
一、审批事项：
建设工程设计要求通知书
二、审批依据：
1、《中华人民共和国城市规划法》
2、《中华人民共和国行政许可法》
3、《中华人民共和国测绘法》
4、《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》
5、《山东省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》
6、《山东省测绘管理条例》
7、《山东省城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》
8、《济南市城市规划管理办法》
9、济南市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、各类专项和专业规划
10、其他相关法律法规及规范标准。
三、申报材料：
1、书面申请（含建设要求和内容）； 2、1:500现状地形图2份，其中市政管线工程需附1：500现状地形图加载的现状地下管线资料图；
3、建设项目有效批复、核准、备案文件原件1份；
4、取得土地证的应附土地证复印件1份，已批准详细规划的应附详细规划图及批准文件复印件1份；
5、部分项目尚需有选择地提交下列材料：（1）消防部门审查意见（如加油站、加气站、锅炉房、变电站、危险品仓库等报建项目）；（2）环保部门审查意见（如工业类项目、调压站、锅炉房、大型市政工程和水源保护区与涵养区内的报建项目等）；（3）文物保护部门审查意见（如位于文物保护单位建设控制地带内或地下文物保护区内的报建项目）；（4）经批准的地质灾害危险性评估报告（如位于地质灾害易发区内的报建项目）；（5）经批准的地震安全性评价报告（如受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒物质泄漏等次生灾害的报建项目）；（6）名泉保护部门审查意见（如位于名泉保护范围内申报的对泉水可能产生影响的报建项目）；（7）建筑日照分析报告（如可能对周边住宅、老年人居住建筑、医院病房、中小学教室、幼托等产生日照遮挡的报建项目）；（8）根据建设项目的特殊性应提交的其他相关材料（如毗邻机场净空区、微波通道走廊、军事设施、公路、铁路、河流、地下管线等的报建项目）。
四、办事程序：
1、申请与受理；
2、审查审批；
3、核发证件。
五、办理时限：
十二个工作日。
六、收费项目及标准：
不收取费用
点击咨询 