合同卷

第一篇：合同卷

合同卷（1）

一、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内)

1．下列合同中不属于要式合同的有(D)。

A．中外合资经营企业合同B．中外合作经营企业合同

C．技术转让合同D．国际贸易合同

2．下列合同中，应当采取书面形式订立的有(A)。

A．技术转让合同B．租赁合同

C．房屋租赁合同D．保管合同

3．甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法院，该合同()。

A．无效，已履行部分双方返还

B．有效，已履行部分不再返还

C．合同未成立，已履行部分双方返还

D．合同已成立，已履行部分不再返还

4．具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。

A.诉讼时效B．除斥期间

C．履行期间D．以上都不是

5．甲公司与乙公司订立合同，规定甲公司应于某年8月1日交货，乙公司应于8月7日付款。7月底，甲公司发现乙公司财产状况恶化，无支付货款的能力，并有确切的证据，遂提出终止合同，但乙公司未允。基于上因素，甲公司于8月1日未按约定交货。依据合同法原理，有关本案的正确表述是()。

A．甲公司有权不按合同约定交货，除非乙公司提供了相应的担保

B.甲公司无权不按合同约定交货，但可以要求乙公司提供相应的担保

C.甲公司应按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲公司应按合同约定交货，如乙公司不支付货款可追究其违约责任

6．效力未定合同不同于其他合同的最大特点在于()。

A.合同尚未成立

B．合同存在理疵尚待当事人进行补正

C．此类合同须经权利人的追认才能生效

D．合同违反了法律的禁止性规定

7.甲公司与乙公司订立合同后，甲公司将该合同转让给丙公司，这种情形使就发生()。

A．债的变更B．债的移转

C．债的消灭D．债的产生

8.在下列哪种情形下，当事入有权解除合同()。

A．已经成立的合同严重欠缺合同生效要件

B．已经成立的合同意思表示不真实

C．当事人履行的地点不适当，但末影响合同目地的实现

D．在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务

9．在铁路运输过程中，由于托运人、收货人或其所派押运人的过错，造成货物灭失、短少、变质、污染、损害的，承运人()。

A．应负全部赔偿责任B．应承担部分赔偿责任

C．只赔偿直接损失D.不负赔偿责任

10．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()所有。

A．委托开发人B．研究开发人与委托开发人共同

C．研究开发人D．国家二、二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分)

1．可以撤销合同的机构有()。

A．工商管理机关B．合同审批机关

C.人民法院D．合同仲裁机关

E．上级主管机关

2．下列合同关于履行地点的说法正确的是()。

A．不作为债务的履行地应是债权人的所在的B．不动产权的转移，应在不动产权利登记机关所在地履行

C．给付货币的合同，应在接受货币一方所在地履行

D．修缮房屋，应在房屋所在地履行

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

3．在权利质押中可以质押的权利有()。

A．汇票B．存款单

C．著作权中的财产权D．依法可以转让的股票

E．依法可以转让的商标专用权

4．仓储合同的法律特征有()。

A．保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体

B．其保管的对象是动产

C．其保管的对象是不动产

D．为诺成、双务合同

E．为有偿、不要式合同

5．居间合同的特征有：()。

A．居间人以促成委托人与第三人订立合同为目的B．居间人居介绍人地位

C．居间合同具有诺成性

D．居间合同具有非要式性

E．居间合同是有偿合同

三、填空题(每空1分，共14分)

1．当事人意思表示一致是通过要约和承诺的方式达成的。

2．随附义务有先合同义务和后合同义务。

3．所谓相应的订立合同的能力，是指合同主体据以独立订立合同并独立承担合同义务的主体资格。

4．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要包括继续履行合同、采取补救措施和赔偿损失三种形式。

5．根据合同订立方式的不同，可以将买卖合同分为竞争性买卖合同和非竞争性买卖合同。

6．财产担保借款合同又称抵押借款合同。

7．融资租赁合同的出租人对租赁标的物不负抵押借款担保责任。

8．建设工程合同根据其订立时的发包方式，可以分为直接发包和招标发包两种形式。

9．多式联运合同是托运人与多式联运经营人订立的货物运输合同。

五、案例分析题(每小题10分，共20分)

1．甲家电城3月份欲从乙电视机厂购进某型号电视机1OO台，每台2800元，共计28万元。双方约定4月份货到后先付20万元，其余待销售后付清余下的8万货款。同年4月中旬乙电视机厂送来某型号电视机100台，甲家电城按照约定先支付20万元，余下的8万元待电视机销售后再付。6月初乙电视机厂想在甲家电城开设销售专柜，打开销路。双方遂签订租赁场地合同，约定租赁期为1年，自同年6月1日起起至次年6月30日止，月租金2万，共计24万元。由乙电视机厂3个月付1次，分4次付清。9月1日是乙电视机厂交付租金的时间，乙电视机厂通知甲家电城，称用应收甲家电城的8万元电视机货款中的6万元抵销其6月1日到9月1日的租金。

试分析：

(1)用所学的合同法的理论和有关法律规定分析乙电视机厂的做法是否合法?

(2)为什么?

1．答题要点：

(1)乙电视机厂的做法符合我国合同法的有关规定。(2分)该案涉及的合同权利义务终止中债务相互抵销的法律规定。(1分)抵销，是指两个以上的债的关系的当事人就互负给负种类相同的债务，各自得以其对他方享有的债权充抵自己对他方的债务，而使各自的债务在对等的数额内相互消灭的意思表示。(2分)

(2)我国《合同法》第99条规定，当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，……当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。(2分)本案中，甲家电城与乙电视机厂互负债务，互享债权，彼此的合同标的物又属于种类和品质相同的货币，也到了履行期，因此，乙电视机厂可以根据我国合同法的有关同类债务相互抵销的规定，通知甲家电城对6万元债务予以抵销。(3分)

2．甲公司与乙大厦签订一办公用房的房屋租赁合同。根据所学的《合同法》的知识和相关法律规定，回答下列问题：

(1)假如该房屋租赁合同的期限为30年，合同是否有效?为什么?

(2)假如租赁期间房屋需要维修，承租人甲公司也要求维修，但由于出租人乙大厦没有维修，致使办公室天花板塌落，造成甲公司财产损失，责任应当由谁承担?为什么?

3)为了美观舒适，甲公司自己对房屋进行了装修，但未经出租人乙大厦同意，乙大厦知道后要求甲公司恢复房屋原状，乙大厦的要求是否合理?为什么?

(4)甲公司为了节约办公费用，经乙大厦同意将房屋转租给另一公司，承租人和出租人之间的关系是否解除?为什么?

(5)在承租期间，乙大厦将房屋出售，是否需要征得甲公司的同意?为什么?

答题要点：

(1)合同部分有效，部分无效。(1分)《合同法》第214条规定，租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过的那部分无效。(1分)

(2)责任应当由乙大厦承担。(1分)《合同法》第2l 6条规定，出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。《合同法》第220条规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。(1分)

(3)乙大厦的要求合理。《合同法》第223条规定，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。(1分)甲公司没有得到乙大厦的同意自己进行装修，违反法律的规定，因此，应按出租人的要求恢复房屋原状。(1分)

(4)甲公司和乙大厦的关系没有解除。(1分)《合同法》第224条规定，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人和出租人之间的租赁合同继续有效。(1分)

(5)乙大厦不需要证得甲公司的同意。但应当提前通知甲公司。(1分)《合同法》第230条规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。(1分)

合同卷（2）

一、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内)

1．下列属于单务合同的有()。

A．买卖合同B．承揽合同C．租赁合同D．赠与合同

2．按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是()。

A．可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立

B．可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立

C．可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立

D．可以不要求签订确认书，合同也成立

3．无处分权的人处分他人财产的合同属于()。

A．为自始无效合同B．为效力未定合同

C．为可撤销合同D．为可变更合同

4．合同无效后，合同中解决争议的条款()。

A．有效B．视具体情况而定C．随之无效D．依当事人约定

5．分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人可要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A．二分之一B．三分之一C．四分之一D．五分之一

6．房屋租赁合同的承租人累计()不交租金的，出租人有权终止租赁关系。

A．1个月B．3个月C．6个月D．12个月

7．承揽人擅自将承揽的主要工作任务交由第三人完成，定作人的权利有()。

A．可以解除合同

B．在第三人存在不能完成合同任务的前提下，可以解除合同

C．不能解除合同，只能不接受第三人完成的工作成果，并要求承揽人自己完成工作任务

D．在承揽人不能按约定完成合同的前提下，可以解除合同

8．建筑工程合同的形式()。

A．可以是书面的B．必须是书面的C．可以是口头的D．必须是经过公证的9．货运合同的货物()。

A．不能是易燃易爆的危险品

B．在运输过程中因自然属性或者合理的损耗减少的，承运人不负责赔偿

C．在运输过程中毁损、灭失的，货物的所有人自己承担损失

D．在运输过程中，因为不可抗力灭失，承运人没有收取运输费的，不得再要求托运人交纳；承运人已经收取运输费的，托运人不能要求返还

10．保管合同的保管人拍卖、变卖保管物其所得价款()。

A．不返还寄存人

B．全部返还寄存人

C．扣除保管费用和其他费用后将剩余部分返还寄存人

D．保管人和寄存人各得一半

二、多项选择题(每小题2分，共20分。在每小题的五个备选答案中。选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的。该小题不得分)

1．依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同有

A．中外合资经营企业合同

B．中外合作经营企业合同

C涉外贸易买卖合同

D．技术弓}进合同

E．对外合作开采海洋石油资源合同

2．不影响合同成立的原因有()。

A．对合同的主要条款意思表示不一致

B．虽经协议却未达成合意

C．当事人对合同的次要条款未达成协议

D．当事人对合同的非必要条款未达成协议

E．当事人对主要条款已做出一致的意思表示

3．下列情况，属无效合同的有()。

A．因欺诈而订立的合同

B．因胁迫而订立的合同

C．损害国家利益的合同

D．损害社会公共利益的合同

E．当事人以合法形式掩盖非法目的合同

4．合同的履行原则为()。

A．全面履行原则B．实际履行原则

C．协助履行原则D．经济合理原则E．即时履行原则

5．合同的变更，从原因与程序上看其分类有()。

A．当事人各方协商同意变更合同

B．情势变更情况下当事人诉请变更

C．法院依职权裁决变更合同

D．基于法律的直接规定变更合同

E．形成权人行使形成权使合同变更

6．供用电合同的种类有()。

A．工业用电合同B．农业用电合同

C．高压供用电合同D．低压供用电合同

E．临时供用电合同

7．在借款合同质押担保的权利质押中可以质押的权利有()。

A．汇票B．存款单

C．依法可以转让的著作权中的财产权

D．依法可以转让的股票

E．依法可以转让的商标专用权

8．融资租赁合同的法律特征有()。

A．是转移财产使用权的合同

B．为双务合同

C．为有偿合同

D．为诺成合同

E．是转移财产所有权的合同

9．技术咨询报告包括就特定技术项目提供的合同种类有()。

A．可行性论证合同B．技术预测合同

C．专题技术调查合同D．分析评价报告合同

E．关于风险分担合同

10．仓储合同的法律特征有()。

A．标的物为特定物或特定化了的种类物。

B．其保管的对象是动产

C．其保管的对象是不动产

D．为诺成、双务合同

E．为有偿、不要式合同

六、案例分析题(20分)

某厂(以下简称甲方)与某研究所(以下简称乙方)于1998年8月15日签订了一份技术开发合同。合同约定，甲方委托乙方研究开发汽车自动喷漆装置。双方约定，研制费由甲方支付，研制出的成果归甲方使用。4个月后，乙方研制成功，甲方按约定支付研制费，同时依约定享有成果使用权。2000年4月乙方将该技术成果向专利局申请发明创造专利权。甲方得知后也向专利局申请该技术的发明创造专利权。

试分析：

1．我国《合同法》对此有无规定?若有规定，请回答其主要内容。

2．依我国《合同法》的有关规定，该技术成果申请专利的权利归哪方所有?为什么?3．若一方取得专利权，另一方可以享有什么权利?

1．我国于l999年3月15日颁布了《中华人民共和国合同法》，该法的第339条对本案所 述情形做了明确规定。(3分)“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。”(3分)“研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。”(3分)

2．依《合同法》的规定，该技术成果的专利申请权归乙方所有。(3分)因为，《合同法》第339条规定委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。(3分)

3．若乙方取得该项技术的专利权，依合同法的规定，委托方可以免费实施该项专利；研究开发方就其发明创造转让专利申请权的，委托方可以优先受让专利申请权。(3分)因此，甲方可以免费使用该汽车自动喷漆装置，并可优先受让该技术的专利申请权。(2分)

第二篇：模拟卷点击下载《服务器租用合同》

Using the research method of literature, means of observation, behavioral approach, conceptual analysis and the pattern of information-seeking of local and overseas were analyzed and compared,Basic pattern strategies of technology information-seeking

服务器租用协议

甲方 ：

联系地址：邮政编码：联系电话：手机号码：传真号码：身份证号：开户银行：银行帐号：

乙方 ：云南天成科技有限公司

联系地址：昆明市青年路387号华一广场13楼E座邮政编码： 650051联系电话：0871-3193012传真号码：0871-3210399

甲、乙双方经友好协商并根据中国有关法律、法规规定，就双方合作开展的IDC业务，达成如下协议并遵守：

1、合同双方的权利和义务

1.1、甲方的权利和义务：

1.1.1、甲方租用乙方一台服务器并托管在乙方合作的的电信机房。服务器具体配置如下： CPU:

内存：

硬盘：

网卡：

1.1.2、甲方有权使用托管的服务器从事以www、Email、Database等服务为主的互联网基本信息服务。

1.1.3、甲方承诺在签订合同前已阅读并遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》等相关法律。还应遵守电信《数据中心客户管理制度 》、《数据中心客户入网责任书》。

1.1.4、甲方承诺自行解决服务器上所需要的软件版权（许可/使用权）,并负责服务器上的数据的完整性和保密性。

1.1.5、甲方应向乙方提交执行本合同的联系人和所有管理服务器的人员名单，并在人

员发生变化时通知乙方。在乙方需要时应提供必要的协助。因甲方人员（含离开甲方的原雇员）的行为或者不作为而产生的后果均由甲方承担。

1.1.6、甲方应向乙方提供营业执照或者身份证的复印件，并按时向乙方交纳本合同约定的费用。

1.1.7、甲方负责服务器的日常维护，安全防护，数据备份，系统升级。

1.1.8、甲方不得使用该服务器从事法律法规禁止的行为，尤其是不得发布含有色情、赌博、反动内容的信息以及发送不受欢迎的电子邮件（垃圾邮件）。

1.1.9、甲方同意做好租用服务器的维护日志并保留两个月。

1.1.10、如果甲方在该服务器上开设网站，必须自行取得网站ICP备案号，并确保该信息真实并与网站一致，因为未备案或信息不真实、不一致引发的一切后果由甲方承担，若因此给乙方造成损失，甲方还应该赔偿乙方全部直接和间接的损失。

1.2 乙方的权利和义务：

1.2.1、为甲方提供一个昆明电信机房共享100MB数据端口用以接入Internet，每台服务器一个固定IP地址。对服务器进行监控并保证服务器和网络线路正常运行。

1.2.2、乙方在收到甲方合同全款后个工作日内开通服务器。

1.2.3、保留因甲方违反本合同条款而终止、扣留服务器运行的权利。

1.2.4、乙方保留根据公安部门及其他相关管理部门的授权查看甲方服务器的权利。

1.2.5、乙方承诺对甲方服务器里面的内容保密，不透露给第三方或者以此牟取利益。

1.2.6、乙方保留因甲方未按时续费而暂停服务的权利，由此导致的后果由甲方承担。在暂停服务7日后，甲方未作任何反映，则乙方有权终止该协议。

1.2.7、由于乙方原因，造成服务器的正常工作中断，乙方以小时为单位，以月费为基数，按平均每小时费用的二倍向甲方赔偿。但以当月的月费为赔偿的最高限。

1.2.8、由于电信运营商的原因造成的故障，将由乙方负责与运营商交涉，并及时排除故障。

1.2.9、乙方承诺出租给甲方的服务器在合同期内实行硬件保修。

2、服务内容、费用与支付方法

2.1、本合同价款一共元/年。（大写:）。

2.2、甲方在签订合同当日内向乙方支付元；如甲方付款逾期，除补交应付金额外，其拖欠的天数每天按合同金额的3% 另付滞纳金。

2.3、甲方在按时支付以上全额款项后，该租用的服务器硬件产权归甲方所有。（* 仅限租用即送产权产品）

3、争议解决与不可抗力

3.1、因履行本合同或于本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

3.2、双方明确乙方因以下所列情形而未能履行合同，乙方不承担责任。

3.2.1、由于不可抗力因素引起供电和通信不稳定而造成的网络故障。

3.2.2、通过甲方间接接受乙方服务的第三方损失。

3.3、如甲方违反本协议1.1.8条约定，即构成实质性违约，乙方有权停止一切服务并单方面解除原合同，同时有权根据本协议3.4条约定向甲方追偿损失。

3.4如甲方违反本协议3.3约定，则甲方应承担一切后果，包括但不限于：

3.4.1、自行承担因该违约行为引致的任何政治责任、法律责任及经济损失；

3.4.2、承担因该违约行为给乙方造成的任何损失；

3.4.3、承担因该行为给乙方的其他客户或第三方造成的任何损失，若乙方已先行承担的，乙方有权向甲方追偿。

4、合同的解释、法律适用、生效条件及其他

4.1、合同有效期为12个月。开始时间自服务器开通之日起计算。

4.2、合同的订立、实施、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规。

4.3、合同正本一式两分，签约双方各持一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

甲方 ：乙方 ：云南天成科技有限公司

（公司盖章）

签定人：签定人：

签约时间：签约时间：（公司盖章）

第三篇：建设合同管理 A卷

一、单项选择题

1.合同转让属于（A）.A.主体变更

B.标的变更

C.权利变更

D.义务变更

9.合同是平等主体的（D）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A.法人

B.法人和其他组织

C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

10.一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用（A）方式选择设计单位.A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接委托

1.建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（C）.A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

2.支付工程款的前提是（D）.A.招标文件中写明的工程量

B.施工合同中约定的工程量

C.设计文件中标明的工程量

D.核实确认已完的工程量

7.不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（B）.A.须经双方验收后,由甲方妥善保管

B.必须经双方验收后,由乙方妥善保管

C.必须经甲方验收后,由甲方妥善保管

D.必须经乙方验收后,由乙方妥善保管

8.设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（D）批准.A.建设单位

B.设计任务书批准机关

C.初步设计批准机关

D.设计单位

12.某建设单位于2004年3月1日领取了施工许可证,但因故未能按期开工.该建设单位可向发证机关申请（D）。

A.三次延期,每次不超过两个月

B.三次延期,每次不超过三个月

C.两次延期,每次不超过两个月

D.两次延期,每次不超过三个月

14.《施工合同文本》不包含（C）.A.《施工合同协议书》

B.《施工合同通用条款》

C.《工程预算书》

D.《施工合同专用条款》

16.公开招标设置资格预审的目的是（B）.A.评选中标人

B.减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标

C.迫使投标单位降低投标报价

D.了解投标人准备实施招标项目的方案

20.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

11.在选择工程施工分包人方面,监理人有(B).A.选定权

B.认可权和否决权

C.建议权

D.直接指定权

12.施工合同约定,风力超过8级以上的停施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因(D)提出的索赔,不应计入利润损失补偿.A.延误移交施工现场

B.设计图错误返工

C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作

D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

14.《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在(C)到达要约人.A.要约到达受要约人之前

B.受要约人发出承诺通知之前

C.承诺通知到达要约人之前

D.受要约人发出承诺通知之后

19.《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括(D).A.工程建设委托监理合同

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.建设工程委托监理合同专用条件

D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

二、简答题

1.简述对工程勘察、设计单位的资质要求

答：

(1）向承包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协

议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。（2）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。（3）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。（4）按照国家有关的规定付给勘察设计费。（5）维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用。

2.简述法人的概念及法人应具备的条件 答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。根据《民法通则》第37条规定，法人必须同时具备四个条件，缺一不可。

法人应具备的条件如下：1.依法成立2.有必要的财产和经费。3.有自己的名称、组织机构和场所。4.能够独立承担民事责任。

3.试述代理的概念和特征

答：概念：代理，是指代理人以被代理人（又称本人）的名义，在代理权限内与第三人（又称相对人）为法律行为，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。代理特征：1.代理人在代理权限范围内实施代理行为；2代理人以被代理人的名义实施代理行为；3.代理主要是实施代理行为；4.代理行为的后果直接由被代理人承担。

4.试述合同类型的选择应考虑的因素.答：选择合同类型应考虑以下因素:

（一）建设项目的设计深度

（二）项目规模和复杂程度

（三）项目管理模式和管理水平

（四）合同条件的完备程度

（五）项目准备时间及工程进度的紧迫程度

（六）项目的外部环境因素

5.试述违约责任的种类（注：不确定是否正确）

答：1．预期违约。2．届期违约。3．违约与侵权的竞合。

6.试述投标报价的决策和技巧

答：投标报价决策:(1)报价决策的资料依据（2）报价决策的决定因素是效益（3）合理低报价是中标的重要因素.报价技巧:（1）以优胜劣法（2）不平衡报价法（3）多方案报价法（4）增加建议方案（5）扩大标价法（6）分包商报价的采用（7）薄利或无利润算标（8）开口升级报价法

三、案例分析题

答：1.业主指定石料材质、颜色和样品是合理的.2.监理工程师进行现场检查,对不符合要求的石料通知不许使用是合理的.监理工程师的职责与职权.3.承包方要求退换不符合要求的石料是合理的.因厂家供货不符合购货合同质量要求.4．厂家要求承包方支付退货运费不合理,因厂家违约,应承担责任.5.应由厂家承担,责任在厂家.6.监理工程师应通知承包方该批钢材暂停使用,因无三证.通知承包方提交合法的钢材三证,若限期不能提交,通知承包方钢材退场;若能提交合法的钢材三证,并经检验合格,方可用于工程.若检验不合格,应书面通知承包方该材料不得

使用.四、论述题

1.选择合同类型时应考虑哪些因素？ 答：选择合同类型应考虑以下因素:

（一）建设项目的设计深度.（二）项目规模和复杂程度.（三）项目管理模式和管理水平.（四）合同条件的完备程度.(五)项目准备时间及工程进度的紧迫程度.（六）项目的外部环境因素.总之,在选择合同类型时,一般情况下是业主占有主动权.但业主不能单纯考虑自己的利益,应当综合考虑项目的各种因素,考虑承包商的承受能力,确定双方都能认可的合同类型.2.如何确定工程变更价款？（注：不确定是否正确）

答：1．工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人 提出，经发包人确认后作为结算的依据。2．由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

3.试述FIDIC合同条件应用的基本程序.答：

1、选择工程师,签订授权委托书.2、通过竞争招标,确定承包商和施工合同文件.3、承包商办理履约担保、预付款保函、保险等事项,并得到业主的批准.4、业主支付动员预付款.5、承包商提供工程师所需的组织施工设计、施工技术方案、施工进度计划和现金流量估算.6、开工前召开协调会议,检查开工准备情况.7、工程师发布开工通知,业主移交现场.8、承包商根据合同要求进行施工或设计,工程师进行日常管理工作

9、竣工验收.10、承包商申请移交工程.11、工程师签发移交证书,业主归还部分保留金.12、承包商提交竣工报表,工程师签发付款证书.13、缺陷责任期,承包商完成剩余工作并修补缺陷.14、工程师签发缺陷责任期证书,业主归还履约保证金及剩余保留金.15、承包商提出最终报表.16、工程师签发最终支付证书.业主与承包商结清余款.

第四篇：招投标与合同管理A卷

三、简答题（共4道题，每题5分，共20分）

1、简述公开招标的程序

2、招标资格审查的目的是什么？有哪几种方式？

3、简述投标活动的一般程序

4、工程质量保修书包括哪些保修内容？保修期如何？

四、案例题（共1道题，共20分）

1、【案情】某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：

(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；

(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；

(7)招标文件的澄清与修改；

(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；

(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；

(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。【问题】（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。

（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。

五、论述题（共1道题，共20分）

试论述发包人与承包人的主要义务？

参考答案

三、简答题

1、答：六个基本环节：建设项目报建；编制招标文件；投标人的资格预审；发放投标文件；开标、评标与定标；签订合同

2、答：审查主要审查投标人是否符合下列条件：具有独立订立合同的权利；履行合同的能力；没有处于被责令停业资格取消的状态；三年内无骗取中标行为；法律法规的其他行为，可以排除不符合条件的投标人有资格预审和资格后审两种

3、答： 成立投标组织——投标初步决策——资格预审，购买标书——现场勘查，标前预备会——技术市场环境调查——编制施工组织设计——编制并审核施工图预算——投标最终决策——标书成稿——标书装订和封包——递交标书参加开标会议——接到中标通知书，签订合同

4、答：保修内容：主体结构工程 以设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水，卫生间防水工程，墙面防渗漏，5年电气管线，给排水管道设备安装装修工程，2年供热供冷系统 为2个采暖期

四、案例题 问题1

第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（2分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。（3分）

第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（3分）

第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。（3分）问题2

第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；（3分）第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；（3分）第(3)的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。（3分）

五、论述题

参考答案：发包人的义务：土地征用拆迁；市政水电气介入工地；开通施工道路；地质勘测；办理施工许可证及其他证件；确定水准点和控制点；组织承包人和设计单位 设计交底；协调地下管线和文物的保护工作；发包人的其他工作。

承包人的义务：完成施工图配套设计；提供进度表；向发包人提供办公场所；遵守环境安全卫生要求；对已完成工程实施保护；对地下管线和文物保护，其他有关规定。

第五篇：项目采购与合同管理试题A卷

审核：命题教师签字：彭丽

日期：日期：20100408

北京吉利大学2012—2013第一学期期末考试试卷

学院专业班级

成绩

姓名学号考场

项目采购与合同管理A卷

说明：

1、请把答案写在试卷上，否则不记分。

2、满分100分，考试时间120分钟。

3、答题请用蓝、黑墨水笔或圆珠笔，不得用铅笔。

4、在试卷上写清楚学生个人信息，否则以零分记。

7、关于合同分析的基本要求表述错误的是（）

A、准确性和客观性B、合同结果的明确性

C、合同双方的一致性D、全面性

8、下列条件中不是有效担保必须具备条件：（）

A、担保人必须是自然人B、担保人必须具有代偿能力

C、担保人自愿D、以书面形式订立合同。

9、下列关于抵押的说法，正确的是：()

A． 当事人办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效

B． 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权一律不得作为抵押财产

C． 抵押期间，抵押人转让抵押物的，应通知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况

D． 抵押人可以是债务人，也可以是第三人

10、造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天，承包人向工程师发出索赔意

向通知。

A、14天B、28天

C、56天D、30天

11、根据《合同法》规定，合同终止条件表述不正确的是（）

A、债务已经按照约定履行B、债权人或债务人死亡

C、债务互相抵消D、债权债务同归于一人

12、项目管理投标文件的基本内容一般内容包括商务标和()

A、项目解决方案B、项目报价

C、项目投标函D、技术标

13、依照《招标投标法》规定，招标人和中标人自中标通知书发出之日起（）天之内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A、15天B、28天

C、25天D、30天

14、违约责任一般构成要件是（）

A、违约行为B、约定了违约金

C、法律规定了违约金D、发生违约事实

15、为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行胡同里报价，根

据投标报价的原则，对（）项目可以报出低价。

A、工期要求急，投标对手少B、施工条件差、投标对手少

C、投标对手多，支付条件好D、施工条件差、投标风险大

二、多选题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。

1、国际私法的主要原则有：()

A、尊重国家主权原则、B、遵守平等互利原则

C、遵守国际条约和国际惯例原则D、保护当事人合法权益原则

2、国际上采用的招标方式大体有（）

A、竞争性招标B、有限竞争性招标

C、邀请招标D、谈判性招标

3、投标的主体包括（）

A、法人B、社团组织

C、自然人D、其他组织

4、法律关系的构成要素包括（）

A、主体B、客体

C、内容D、权利义务

5、招投标采购方式的特点（）

A、合法性B、公开性

C、一次性D、时效性

6、国际经济法的基本原则是（）

A、国际主权B、平等互利

C、信守约定D、全球合作。

7、《合同法》第十条规定：当事人订立合同的形式分为：（）

A、书面形式B、口头形式

C、其他形式D、协议形式

8、FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）主要包含()

A、《协议书》B、《通用条件》

C、《服务合同》D、《专用条件》

9、2、NEC系列合同包括()

A、工程与施工合同B、工程与施工分包合同

C、专业服务合同的D、裁判者合同。

10、违约行为分为（）

A、故意违约B、有预期违约

C、实际违约D、拒绝履行

11、风险识别的方法有（）

A、定性分析法B、预测法

C、信息搜集技术D、现场观察

12、NEC合同的主要特点()

A、灵活性B、清晰和简洁

C、客观性D、促进良好管理

13、合同控制的依据()

A、工程师的监督B、各种实际的工作文件

C、工程管理D、合同和合同分析的结果

14、建设工程合同包括()

A、勘察合同B、设计合同

C、管理合同D、施工合同。

15、合同变更的条件()

A、原已存在着合同关系B、合同内容发生变化

C、合同变更必须有当事人的变更协议D、须遵守法律要求的方式

三、判断题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

1、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知，不需要将中标结果通知所有未中标的投标人。（）

2、合同是平等主体之间的民事权利、义务关系达成的协议，像婚姻、收养等有关身份关系的协议，也同样适用合同法的规定（）

3、合同担保是指为保障合同债务的履行，以使特定债权人的债权得以实现所设定的法律措

施。如果被保证人不履行合同债务，则会由保证人代为履行或代为赔偿。（）

4、工程师在收到承包商递交的索赔报告和相关资料28内未予以答复或卫队承包商做出进一

步要求的，视为否认该索赔。（）

5、FIDIC红皮书第四版的《通用条件》共有72条194款，新红皮书的《通用条件》归类合并形成20条163款。（）

6、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文

件截止之日止，最多不得大于30天。（）

第二部分 主观题

（40分）

本部分给出 2 道大题，每题20分。

1、论述风险管理的程序及降低风险的途径。

2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约

束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中

对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行

时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于

施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及

时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2）建设工程的索赔程序有哪些步骤？3）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？