《2011年公路监理考试合同管理》复习题(共五则范文)

时间:2019-05-13 01:31:49下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《《2011年公路监理考试合同管理》复习题》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《《2011年公路监理考试合同管理》复习题》。

第一篇:《2011年公路监理考试合同管理》复习题

《合同管理》复习题

【复习题1】某公路工程项目,建设单位通过公开招标与通途路桥工程总公司签订公路施工总承包合同,合同金额1200万元。通途路桥工程总公司将施工任务下达给该公司的第二分公司承担。事后,第二分公司又与海天建筑公司签订了分包合同,由该建筑公司分包部分路基的施工任务,合同金额660万元。合同工程于2009年4月20日正式开工。2009年6月10日交通主管部门在对该工程项目施工质量检查中,发现海天建筑公司承包工程手续不符合有关规定,责令其停工。该建筑公司不予理睬。6月24日途通路桥工程总公司向海天建筑公司下达停工通知,责令其停工。该建筑公司不服,以合同经双方自愿签订,并有营业执照为由,于6月29日诉至人民法院,要求第二分公司继续履行合同,否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答以下问题:

1.该案例中总承包合同及分包合同是否有效?若无效,请说明原因。

2.无效合同应由哪个机构确认?

3.交通主管部门是否有权责令海天建筑公司停工?

4.该施工合同纠纷的法律责任如何解决?

【复习题 2】某一级公路工程施工项目投资总额为1.5亿元人民币。该项目的建设单位按照法律规定,采用公开招标的方式选择承包人。招标文件按照《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招标文件规定接受联合体投标。针对在招标及施工过程中的以下情况或事件回答问题:

情况1:就该项目是否应采取公开招标的方式选择承包人,在当地曾经引起争议。一部分人认为,该项目不适宜进行招标,应直接将其委托给某施工单位。另一部分人认为,该项目应采用邀请招标。

情况2:该公路工程施工项目初步设计文件已获上级主管部门审批,项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求。项目建设所需的资金1.5亿元人民币由两部分组成,其中自筹的5000万元已经到位,其余1亿元向银行贷款。目前项目法人正在和银行就有关贷款事宜进行谈判,谈判结果尚不能确定。在这种情况下,招标人决定对该项目进行公开招标。

情况3:招标文件对联合体投标有以下规定:

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;联合体协议经招标人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。

(2)联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级;

(3)联合体各方可以再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标;

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量;

(5)联合体牵头人所承担的工程数量必须超过总工程数量的30%;

(6)联合体各方应分别按照招标文件的要求,填写投标文件中的相应表格,并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人;联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况;

(7)投标人在递交投标文件的同时,应按招标文件的规定递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的,其投标保证金应由联合体各方分别递交;

(8)以联合体形式参与投标的,投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按招标文件的规定签署并加盖联合体牵头人单位章。

(9)联合体中标的,联合体各方应分别与发包人签订合同协议书。

(10)联合体各成员在履行合同过程中负有连带的和各自的法律责任。

(11)合同签订后,在履行的过程中,联合体牵头人负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。

【问题】

(1)上述公路工程施工项目是否应通过招标的方式选择承包人?为什么?

(1)公路工程施工招标的项目应当具备什么条件?

(3)符合什么样的条件的公路工程施工项目可以进行邀请招标?

(2)试分析上述项目是否可以进行招标?为什么?

(5)试逐条分析招标文件对联合体投标的规定是否正确?若不正确,请说明理由。

(6)请写出投标文件的组成。

【复习题3】某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。

而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工:

①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障;

②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸;

③8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。试解答下列问题:

(1)由于供砂距离的增大,必然引起费用增加,承包人经过计算后,提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么?

(2)若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时,要求施工机械设备窝工损失按台班计算,工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?

(3)由于上述几种原因导致的停工,承包人在8月25日提出延长工期26天,成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理人核准发包人批准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求,共计索赔款57.2万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?(按合同约定,发包人在补偿承包人的各项费用时均不考虑利润)

【复习题4】某高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。发包人委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下费用索赔和工期索赔事件(假设要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际)

(1)施工期间,承包人发现由监理人提供的施工图纸有错误,并及时书面通知监理人。监理人接到通知后经复核确认该施工图纸存在错误。监理人就此通知发包人和承包人。发包人于是要求设计单位修改。由于图纸修改造成停工10天。承包人提出延长工期10天和补偿费用1万元的索赔要求。

(2)施工期间因下雨,为确保路基填筑质量,总监理工程师下达暂时停工令,共停工10天。其中连续6天出现

低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续4天出现50年一遇特大暴雨。承包人提出延长工期10天和补偿费用2万元的索赔要求。

(3)施工过程中,现场周围居民称承包人施工噪音对他们造成干扰,阻止承包人的混凝土浇筑工作。承包人提出延长工期5天和补偿费用1万元的索赔要求。

问题:

(1)试逐条分析承包人提出的索赔要求是否合理?监理人将如何处理?

(2)试说明施工监理与合同管理之间的关系。

【复习题5】某公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程施工过程中发生以下事件: 事件1:该合同工程量清单中有桥台背回填子目,其土方数量为450m3,但没有单价。施工中承包人按要求完成了该桥台背回填,实际完成的工程量为460m3,且质量合格。

事件2:某段填方路基施工已经完成,经检查验收合格。由于当地突发强烈地震,使路基变形开裂,并造成承包人的施工机械设备受到严重损坏。

试问:

1.事件1中,承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。试分析监理人的做法是否合理?为什么?

2.事件2中,地震的发生是否属于不可抗力?试说明不可抗力风险责任的分担原则。

3.事件2中,地震的发生造成路基的损坏及承包人施工机械设备的损坏该有哪一方承担?

【复习题6】某市拟修建一条一级公路,项目法人已依法成立。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已到位,银行贷款预计在2010年7月30到位。2010年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2010年5月10日完成。该市考虑到项目工期急迫,于是决定于2010年3月19日进行施工招标。该项目施工招标,经主管部门审批后,采用邀请招标方式,并于3月20日向与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试回答以下问题:

(1)公路工程施工招标的条件有那些?

(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?

(3)在何种情况下,公路工程项目经批准可以采用邀请招标方式进行招标?

(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由

【复习题7】某公路工程项目采用平行承发包的模式,业主分别与甲承包人和乙承包人签订施工承包合同,业主委托某监理单位实施该项目施工监理,并与之签订监理合同。甲承包人在经监理工程师审查报经业主批准后,将其承包工程的一部分分包出去。在该公路工程施工过程中,因甲承包人的分包人施工延误,导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工,造成损失,对此损失乙承包人要求索赔。

试回答以下问题:

(1)乙承包人应如何向谁提出索赔?

(2)各当事人的合同关系如何?

(3)在该事件中,各当事人的索赔关系如何?

(4)在该索赔事件处理过程中监理工程师的作用是什么?

【复习题8】某高速公路项目,施工合同采用标准施工招标文件,业主委托监理工程师进行施工监理。该工程施工过程中,陆续发生了如下事件:

(1)在进行某段路基施工时,因下雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一

遇特大暴雨,承包人在2006年10月20日向业主提交了工程延期和费用索赔申请报告,要求业主给予5天的工期补偿及相关费用10万元。

(2)某混凝土挡墙工程,是该工程项目关键线路上的工作,承包人为了保证工期不受到影响,在该挡墙开工报告中,计划在夜间加班进行混凝土浇筑,该报告得到了监理工程师的批准。但在施工过程中,现场周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常休息,阻止承包人在夜间进行施工,致使该段挡墙没能按批准的计划工期完工,并将会影响整个工程的工期推迟5天完成。承包人在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了工程延期和费用索赔意向书,要求业主给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。

针对上述两项事件,该承包人提出的工程延期和费用索赔要求是否成立?为什么?

【复习题9】某公路施工合同工程量清单中有桥台背回填这一细目,其土方数量为450m3,但没有单价。施工中承包人按要求完成了该桥台背回填,实际完成的工程量为460m3,且质量合同。承包人就该细目提出的计量支付申请被监理工程师拒绝。试分析监理工程师的做法是否合理?为什么?

【复习题10】山西大运高速公路某隧道工程在一煤矿附近,施工中承包人提出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工。对此,要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包人提出的索赔是否成立?为什么?

【复习题11】某公路工程,业主通过公开招标和承包人签订了施工合同。承包人进入现场施工以后,认为地下水位太高,挖土排水困难,因而挖土费用远远高出投标时的报价。另外,承包人认为砂石填料远距太远,用于运输的费用太高。就此,承包人向业主提出费用索赔和工程延期。试问监理工程师应如何处理?

【复习题12】某公路工程土方施工中,承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前一个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了较多坚硬岩石,开挖工作困难,造成实际生产率比原计划低很多,经测算影响工期2个月。由于施工速度减慢,使得部分工程拖到雨季进行施工,又影响工期1个月,为此承包人提出索赔。

试回答以下问题:

1.该项施工索赔能否成立?为什么?

2.该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪些?

3.承包人应提供哪些索赔文件和索赔证据?

【复习题13】某公路工程项目招标文件中提供的采石场距工地5公里,但开工后该采石场石料不符合要求,承包人只能从另一处距公里20公里采石场采石。

施工期间在关键线路上因以下原因发生了临时停工:7月20日至26日承包人的施工设备出现故障,应于7月24日提供给承包人的图纸直到8月10日才提供,8月7日到8月12日工地下了罕见的特大暴雨,造成了8月11日到8月14日该地区供电全面中断。

试回答以下问题:

1.承包人认为石料运距增加,费用增加,提出索赔,监理工程师能否批准这一要求?为什么?

2.在索赔计算中,承包人要求设备窝工损失按台班价格计算,人工窝工损失按日工资标准计算是否合理?应该怎样计算?

3.计算应批准的工期延期天数。

【参考答案】问题1:该索赔不能成立。原因是承包人应对自己报价的正确性和完备性负责,在投标阶段承包人应进行现场考察,实际了解石料的品质、储量以及运距,发生的问题应该是一个有经验的承包人能够合理预见的,因此承包人自己承担责任。

问题2:不合理。因窝工闲置设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算,不包括转运费。人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用,一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这部分损失,而且只计算成本费用,不包括利润。

问题3:7月20日至7月26日出现的承包人设备故障,属于承包人的风险,不予延期。7月27日至8月9日是由于业主迟交图纸引起的,为业主承担的风险,应延长工期14天。8月10日至8月12日的特大暴雨属于不可抗力,双方共同承担风险,应延长工期3天。8月13日到8月14日的停电为业主承担的风险,应延长工期2天,总计延长工期19天。

【复习题14】某公路附属工程1000平方米边坡绿化工程采取公开招标,某承包人经过竞标低价中标,并于业主签订了固定总价合同。合同工期为3个月。业主在承包人进入施工现场后,因资金紧张,无法如期支付工程款,口头要求承包人暂停施工一个月。承包人也口头答应。在交工验收时业主发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时业主认为承包人延迟交付工程,应按合同扣除逾期违约赔偿金。承包人认为临时停工是业主要求的,承包人为了赶工期才出现的质量问题,因此延误责任不在承包人一方。业主认为临时停工和不顺延工期是当时承包人同意的,承包人应履行承诺,承担违约责任。

试回答以下问题:

(1)该工程采用固定总价合同是否合适?

(2)试分析承包人和业主的看法是否正确?为什么?

【复习题15】某公路在施工过程中发生了以下事件,承包人提出索赔。

1.开工后由于征地拆迁的问题,施工受到当地群众的阻挠。

2.基坑开挖的时候,发现地下水位过高,挖土排水困难,增加了基坑支护费用。

3.某隐蔽工程前经监理工程师检查验收合格,然后覆盖,但某日有人举报该隐蔽工程存在偷工减料质量问题,监理工程师要求承包人再揭露该隐蔽工程重新检验,检验后质量符合规范要求,并重新覆盖。

4.招标时候业主提供了采石场和运距,但施工中发现石料不合格,承包人重新选择采石场,但运距增加,运费提高了。

请问监理工程师如何处理承包人提出的索赔?

【复习题16】某公路项目准备进行施工招标,该项目法人已经依法组建,出版设计已经被批准,但项目资金还未落实。招标人委托招标代理人编制了两个标底,分别用于本地和外地投标人投标评定。业主对投标人就招标文件所提问题均统一进行了书面澄清,并组织了现场考察。在投标截止日期前10天,业主通知所有投标人,告知由于某种原因决定把某项工程从招标范围内删除。请问:

1.公路施工招标应具备哪些条件?

2.该项目招标过程中存在哪些问题?

【复习题17】某路基土石方工程,建设单位与承包商依法签订了施工合同。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据监理工程师审批的工程量报表中的工程量进行结算。

【问题】(1):简述计量的原则;

(2):在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了30cm填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?

(3)在工程施工过程中,承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定?

【复习题18】在路基施工过程中,遇有下列原因使工期拖延:○1业主拟将某段路基改为高架桥(处于关键线路上),在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸;○2在土方开控(不处于关键线路上)过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石;○36~8月份施工时遇到季节性降雨,雨量与往年相近;○4在设计图纸中指明的借土场经取样试验,不能用于路基填筑(处于关键线路上),必须重找借土场,为此花费了7天时间。承包商就上述问题按正常索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损

失的申请。作为监理工程师,应如何处理?

以上所有问题没有给答案,请打开 查看交流。里面是各个试题,已经有人回答,大家一起去交流答案。

更多请在论坛 中交流。

第二篇:2012年监理工程师考试《合同管理》复习题

2012年监理工程师考试《合同管理》复习题

1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于()。

A.职务代理

B.指定代理

C.法定代理

D.委托代理

2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

3.下列关于留置担保的说法中,正确的是()。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

4.投标保证的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()。A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人 6.下列关于合同公证的说法中,正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同,法律效力高于经过签证的合同

7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提

8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应该由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.承包人与发包人代表承担法律责任

D.施工企业决定责任承担人

参考答案

1D 2.A3.B4.C5.A 6D7.C8.A

9.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

10.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300 B.4250 C.4200 D.4150

11.某工程项目材料供应合同中约定,供货方支付订购的材料后,采购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()。A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成7万元损失,施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2 B.5 C.7 D.12

14.下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效

16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应()。

A.审请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

参考答案

9.C10.D11.B12.A13.C14.D15.B16.C

17.某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

18.下列关于最低评标价法的说法中,正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

19.根据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10 B.20 C.30 D.40

20.建设工程监理招标中,评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉

21.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件

22.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是()。

A.通知委托人,建议下达停工指令

B.征得委托人同意后,下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议,讨论对策

23.建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

24.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中未发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

参考答案

17.C18.D19.C20.A21.B22.C23.C24.C 25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是()。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

26.建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法

中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费,完成的工作量超过50%时,应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

28.下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同

29.下列关于施工进度计划的说法中,错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任 D.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据

30.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人 32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为()。

A.发包人负责试验,费用由发包人承担

B.发包人负责试验,费用由承包人承担

C.承包人负责试验,费用由发包人承担

D.承包人负责试验,费用由承包人承担

参考答案

25.C26.B27.D28.A29.B30.B31.C32.D

33.某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担 34.某:顷目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿,不顺延合同工期

C.顺延合同工期,不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

35.工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是()。

A.停止施工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的要求

C.自行复工

D.向发包人发出请求复工的要求

36.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是()。A.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

38.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

39.承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款 参考答案

33.A34.A35.C36.D37.D38.B39.B40.A

41.根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工移交

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形,根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是()。

A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减

D.最高赔偿限额折减,日拖期赔偿额不折减43.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

44.根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

45.根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令,工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

46.根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()。A.合同实施期的暂列金额

B.承包商部分工程的预付款

C.业主的履约保证金

D.作为承包商严格履行合同义务的措施

47.根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的,工程师有权选择处理方法,下列处理方法中错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

48.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是()。

A.立即执行

B.变更执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

参考答案

41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.C48.C

49.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失

50.某建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告,工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是()。

A.顺延合同工期,给予费用补偿 B.顺延合同工期,不给予费用补偿

C.不顺延合同工期,给予费用补偿

D.缩短合同工期,给予费用补偿

二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

51.施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

52.施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中,正确的有()。

A.该担保方式是抵押 B.该担保方式是质押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票应由施工企业保管

53.某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是()。A.银行应当自动延长投标保函的有效期

B.施工企业必须延长投标保函的有效期

C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

E.招标人退还投标人投标保函继续评标

54.下列情形中,可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有()。

A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B.承包人撤出施工现场

C.工程所有人实际占用全部工程

D.工程保修期满

E.工程合理使用期满

55.下列关于合同订立过程的说法中,正确的有()。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约

56.根据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于可撤销合同的有(A.因重大误解而订立

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立

C.以合法形式掩盖非法目的

D.订立合同时显失公平)的合同。

E.损害社会公共利益

参考答案

C49.B50.D51.AD52.BC53.CD54.AC55.ACD56.ABD

57.根据《中华人民共和国合同法》,合同被确认无效后,当事人因履行产生的财产应当()。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.没收财产

D.上缴法院所有

E.追缴收归国库

58.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位()。

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

59.根据《中华人民共和国合同法》,下列关于违约赔偿损失的说法中,正确的有()。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

60.在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中,必须通过招标签订合同的有()。

A.单项合同估算价为1000万元的施工项目

B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C.单项合同估算价为30万元的设计项目 D.单项合同估算价为20万元的勘察项目

E.单项合同估算价为20万元的监理项目

61.施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。A.未按招标文件的要求予以密封的

B.明显不符合技术标准要求的

C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

D.投标报价的大小写金额不一致的

E.投标报价明显低于市场价格的

62.某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是()。

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

C.如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同,招标人应重新招标 E.如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人

63.在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。

A.完成监理任务后获得酬金

B.变更委托监理工作范围

C.监督委托人执行法规政策

D.委托人严重违约时解除监理合同

E.协调委托人与设计单位的关系

64.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中属于监理人附加工作的有()。

A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B.因设计变更导致原定的监理期限到期后,需继续完成的监理工作

C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后,对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认

D.应委托人要求,编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法 E.施工需要穿越公路时,应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

参考答案

57.ABE58.AD59.ADE60.AB61BC62.AC63.ADE64.BCD

65.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有()。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误,导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故

66.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中,正确的有()。

A.设计合同经签字盖章后立即生效

B.设计合同在支付定金后生效

C.设计合同的定金为合同总价的20%

D.设计人收到定金为设计开工的标志

E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任

67.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.检查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

68.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列工作中,应由发包人完成的工作有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理爆破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

69.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时,其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

70.施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

71.下列施工过程中发生的事件中,属于不可抗力的有()。

A.地震

B.洪水

C.社会**

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

72.根据《建设工程质量管理条例》,工程在正常使用条件下,承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

参考答案

65.DE66.BCD67.ACDE68.AD69.ABDE70.ABCD71.ABC72.CDE

第三篇:公路监理工程师考试环保复习题

公路施工环境保护监理试题 第一章 环境保护综述

1.全球环境保护的战略目标:可持续发展.2.党的十六届三中全会明确提出要树立和落实科学发展观是:坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。

3.科学发展观的内涵:发展必须是全面的即以经济建设为中心,全面推进经济、政治、文化建设,促进物质文明、政治文明、精神文明的协调发展,实现经济发展和社会全面进步;发展必须是协调的即统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放,促进生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相协调,促进经济、政治、文化建设的各个环节、各个方面相协调;发展必须是可持续的;要促进人与自然的和谐,实现经济发展和人口、资源、环境相协调,保证资源的永续利用,人类的永续发展。发展必须是坚持以人为本。这是科学发展观的本质和核心。4.中国先后和国际缔结了29项环境保护条约。

5.环境保护法律的基本原则:经济建设与环境保护协调发展的原则;预防为主、防治结合的原则;污染者付费的原则;政府对环境质量负责的原则;依靠群众保护环境的原则。

6.三同步:经济建设、城市建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展。三统一:经济效益、环境效益、社会效益三统一。

7.环境保护法律体系:国家宪法、环境基本法、单行法、环境法规、环境保护部门规章、地方性环境法规和地方政府规章、环境标准、国际环境保护条约。第二章 生态环境保护概述

1.生态学:是研究生命系统于环境系统相互关系的科学,其研究层次涉及了个体、种群、群落及生态系统。

2.生物与环境的相互作用:生物与环境、生物与生物之间无时无刻不在相互影响,总体保持着相对的稳定和平衡。一旦受到外来的强烈干扰,就可能造成生态平衡失调。

3.生态系统由生物和非生物环境或生命系统和环境系统两大部分组成,四个基本成分:生产者、消费者、还原者和非生物环境。

4.食物网:自然界是复杂的,没有一个物种的取食完全依赖于另一个物种,各种生物通过食物传递关系形成了一种错综复杂的网络联系,因此称为食物网。5.路域生态系统:公路项目建成以后,随着绿化和生态恢复为主的环保工程的实施,出现了一个新的生态系统,称为 路域生态系统。

6.公路生态工程:针对路域生态系统,明确以提高安全和舒适性,以及美化、生态恢复和优化等为目的,按照事先设计的步骤,采用土木工程材料的同时,注重生物材料,这样 进行的设计与实施,称为公路生态工程.7.生物多样性包括三个层次:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。8.生物多样性的保护方式:就地保护、迁地保护、离体保护。

9.自然保护区的分区及规定:分区:核心区、缓冲区、实验区。核心区:绝对保护区,禁止任何人进入;缓冲区:只允许进行科研观察活动,禁止开展旅游和生产经营活动;实验区:可以在不破坏生态环境与自然资源的前提下,进行科研、教学实习、生态旅游与优势动植物资源的开发工作,严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

10.土壤退化及甘肃、内蒙等地水土流失区域分区的基本规律:北纬38度以北是风蚀为主的地区;北纬38度—35度之间风蚀水蚀地区;北纬35度以南水蚀区,主要方式面蚀。

11.喀斯特地貌:可溶岩石(主要是分布广泛的碳酸盐类岩石,如石灰岩、白云岩、石膏和岩盐等),经过溶蚀而形成的一种地面坎坷嶙峋、地下洞穴发育的特殊地貌。

12.华北平原生态脆弱区面积19.759平方公里。

13.水土流失以水力侵蚀为主的类型区:西北黄土高原区;东北黑土区;北方土石山区;南方红壤丘陵区;西南土石山区。14.公路建设项目水土流失的类型:水力侵蚀;重力侵蚀;泥石流侵蚀;风力侵蚀。15.公路施工对生态环境的影响:长期影响和当期(临时性或短期)影响。

长期影响:道路的廊道与分割效应;水文影响;对土地利用的影响;生态敏感地区的影响;景观影响。

短期影响:施工车辆穿越田间,扬尘四起,可能使果木庄稼蒙尘,花不授粉,穗不结实,农业减产;施工车辆碾压草原,造成草死沙扬,或车道成沟,逐渐形成沟壑;为开辟施工辅道和作业场地,要清除地表植被,有可能影响珍稀物种的生长,亦会加剧水土流失;筑路民工,偷闲行猎,会使沿线动物受威胁;筑路改变地表排水,会使低地积水;高填深挖、隧道等地段,可能影响地下水脉,造成泉流涸断,继而影响人畜饮水,或改变表层土壤的含水量,从而使植被类型发生变化;路基开挖或堆填会改变局部地貌。挖山弃土弃石,顺坡滚滑,埋压植被,弃土弃石随水流失,会淤塞下游河床、水库、湖泊,严重时会形成泥石流;河道架桥或填筑路基,施工场地废水溢流,会污染河水,破坏水生生物生境,有时还会使下游水源地受到影响;施工作业场地土地固化和水泥、石灰等流失进入土壤,影响土壤理化性能。16.水土保持的原则:坚持:“预防为主,防治结合”的水土保持方针;水土保持与工程建设相结合;因地制宜、因害设防,重点治理与一般防护相结合;公路水土保持管理与地方水土保持管理相结合。第三章 声环境及振动环保

1.噪声:是声波的一种,是声强、频率变化没有规律、杂乱无章、听起来不和谐的声音。从广义上讲,凡是人们感觉不适,使人烦躁的声音都是噪声。2.振动对人体的危害:表现为影响作业工人的身心健康和工作效率。3.等效连续A声级单位:是dB(A);等效声级与分贝标注时用LAeq(dB)或Leq[dB(A)]。4.噪声辐射源传播途径:直达声、饶射声、透射声、反射声。5.声屏障表面性能分为 :吸声型及反射型。

6.常见声屏的结构类型:土堤结构;混凝土结构;木质结构;金属和复合材料结构;组合式结构。7.建筑施工场界噪声标准:土石方:昼间 75,夜间 55。打桩:昼间 85,夜间 禁止施工。.结构:昼间 70,夜间 55。.装修:昼间 65,夜间 55。

8.车辆噪声强度的影响因素:车速;载重量;路面材料;路面粗糙度;路面平整度;路面纵坡。9.一般施工噪声昼间60米,夜间200米。大型施工场地选址离居民集中点200米以外。

10.噪声防治措施:合理选址;选用低噪声低振动的施工工艺;加强施工机械和运输车辆的保养、维修;环境敏感点附近采取施工防治措施。第四章 水环境保护

1.天然水体的最大污染来源:生活物水和各种工业废水。2.水污染按形状分为:点污染源和面污染源。

3.水污染按物质和性质分为化学性污染、物理性污染、生物性污染。4.废水处理方法:物理法、化学法、生物法。

5.好养生物处理法按工艺分为:A/O法、A²/O法、SBR法。

6.公路施工废水:桥梁施工的影响;施工物料流失的影响;机修及洗车废水的影响;施工人员生活污水的影响。第五章 大气环境保护 1.公路施工阶段对空气环境污染:施工扬尘、施工车辆尾气、路面铺筑沥青的烟气。

2.施工阶段路面洒水效果:洒水4—5次粉尘量减少70%左右,TSP污染距离缩小20—50m。

3.沥青混凝土拌合站防治措施:选址应距村庄、学校等环境下风向敏感点300m以上,烟气污染物影响距离50m以内。

4.公路运营汽车尾气污染影响及防治措施:公路在营运时汽车尾气对沿线环境空气产生污染,并直接影响沿线附近居民身体健康和农作物的生长。措施: a加强道路管理及路面养护,保持道路良好运营状态,减少和避免塞车现象发生。

b严格执行国家制定的尾气排放标准,对路线上机动车辆尾气进行监测,超标车辆禁止上路。c公路沿线进行绿化,并做好绿化工程维护工作。

d公路两侧200m内不新建居民区、学校、医院、敬老院、幼儿园等环境敏感建筑物。

e服务区制冷、取暖设施,应尽可能采用清洁能源,如采用电力、液化石油气、天然气、管道煤气等。第六章 固废处置

1.固体废物的分类:矿业废物、工业废物、城市垃圾、农业废物、放射性废物。(固废是指在生产中、生活消费等一系列活动中污染环境的固态、半固态废弃物质,其危害表现:侵占土地,破坏地貌植备;污染土壤;污染水体;污染大气;影响环境卫生。)2.常见的固体废物的处置方法:焚烧法、化学法(中和法、氧化还原法、化学浸出法)、分选发、固化法、生物法。

3.固化法的固化技术有5种:水泥基固化法、石灰基固化法、热塑性材料固化法、高分子有机物聚合稳定法和玻璃基固化法。第七章 社会环境影响

1.公路建设对沿线区域的社会经济发展有哪些促进作用?答:公路建设和营运将促进沿线城乡的资金、人流、物流的增加,促进工农业、运输业、第三产业和旅游业的发展。

2.减缓公路建设对社会环境影响的措施:a.节约用地:施工招标时将耕地保护的条款列入招标文件;项目法人要增强耕地的保护意识,加强监管;施工单位严格控制临时用地数量;严格控制绿化带宽度;废弃的旧路要尽可能造地复垦;充分利用旧路资源的原则减少占地,保护农田。b.减小施工对当地交通的影响:先充分合理地规划施工便道和工程车辆的行驶路线,尽力减小公路施工对当地交通的影响。c.做好与水、电、通信等部门的协调工作:做好协调,先建后拆。d.其它措施:减少对人群生产、生活、上学、交往的阻隔;对被破坏的地方道路、河道驳岸等进行修复,对临时用地进行清理、平整、恢复;公路建设与城镇总体规划或相关规划相符;

3.文物保护:施工中发现文物,施工人员立即报告施工负责人,采取以下保护措施:首先立即停止该区域施工,保护好发现文物的施工现场,然后报告有关文物保护部门处理。

第八章 环评、水土保持及竣验

1.公路建设项目环境影响评价:是指对公路建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,并进行跟踪监测的方法与制度。(工可之前)2.公路建设项目竣工后影响谁申请环境保护设施竣工验收?建设单位应当向有审批权的环境保护行政主管部门申请。

3.国家对建设项目竣工环境保护实行公告制度。环境保护行政主管部门应定期向社会公告建设项目竣工环境保护验收结果。

4.可能造成重大环境影响的-----编制报告书,进行全面评价;可能造成轻度环境影响的-----编制报告表,进行分析或专项评价;对环境影响很小的----填报登记表,不需要评价。

第九章 公路施工环境保护监理概述

1、施工环境保护监理是指监理单位受建设单位委托,依法对施工单位在施工过程中影响环境的活动进行监督管理(形式),确保各项环保措施满足公路施工环境保护的要求(目标),其范围包括环保达标监理和环保工程监理。

2、环保工程监理是对建设项目配套的环保工程进行施工监理,确保“三同时”的实施,如对水处理设施、声屏障、绿化工程、自然保护区、水源保护区以及风景名胜保护区的保护等进行监理。

环保达标监理:监理任务—对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理;监理范围—工程及工程影响的范围。环保工程监理:监理任务—对公路建设项目配套的环保工程进行施工监理;监理范围—水处理工程、声屏障工程、绿化工程。

3、施工环保监理的原则:遵循“严格监理,热情服务,秉公办事,一丝不苟”的监理原则,坚持守法、诚信、公正、科学的准则。把握好施工环境保护监理和建设单位的环境保护管理、政府部门的环境监督执法之间的区别和联系,为做好公路施工的环保工作提供技术服务。

4、环保监理人员的素质:应该具有环保、工程、管理三方面的知识结构;有一定的组织协调能力,有协作精神;有能够适应工作要求的业务素质和能力。

5、环保监理的工作程序:①建立项目施工环境保护监理机构;②编制施工环境保护监理计划;③编制单项施工环境保护监理细则;④按照监理细则进行施工环境保护监理;⑤向建设单位提交施工环境保护监理资料;⑥编制施工环境保护监理报告书,参与工程竣工及环境保护验收。

6、环保监理工作方式以巡视为主,对特别关心的节点可以进行旁站监理,必要时还可以进行环境监测。

7、环保达标监理工作方式一般性或操作性的问题,可以采取口头通知形式,口头通知无效或有污染隐患时,应发出书面的监理通知,在求施工单位整改,并根据施工单位的书面回复检查整改结果。严重的环境问题,还应同时向建设单位汇报,如整改情况不理想,可以发布停工指令。

8、空气质量监测项目有NO2、CO、TSP等三项,必要时还可以监测SO2。

9、施工环保监理计划是施工监理计划的组成部份之一,是监理工程师全面开展施工环境保护临理工作的指导性文件,环保监理计划应明确环境保护监理的工作范围、内容、方式和目标,一般应包括:工程项目概况;实行环保监理的依据;环保监理的范围;工作内容、工作目标和工作方式;监理单位组织机构、人员安排和岗位职责;人员、设施或设备的进出场计划;环保监理程序和工作要点。

10、施工环保监理细则是在监理计划的基础上,由各专业监理工程师针对建设项目各分项工程编制的操作性文件,监理细则应明确人员职责、监理重点、具体控制措施、工作方法、阶段控制目标等内容。

11、施工环保监理月报包括环保达标监理(①本月主要施工内容②本月生态保护和污染防治情况,上月遗留的环保问题以及处理情况③环保监测的结果④本月环保存在的问题以及处理计划⑤下月施工计划,以及根据下月施工内容提出的污染防止计划)和环保工程监理两部份内容。

12、环保监理工作制度:会议记录、监理日记、环保监理月报、气象及灾害记录、质量记录、交竣工文件。第十章公路施工准备阶段的环境保护监理

1、施工临时用地的选址原则:充分考虑环境保护的要求,全面规划、合理布局、统筹安排建设用地,按照“安全、环保、合理、适用”的原则规划。

2、施工临时用地的环境影响:地表清理及土方工程将对沿线植备及动物栖息地造成永久性的破坏;此外表层土壤的剥离容易造成土壤结构的破坏和服力的下降。(对于剥离的表层土,应予以保存,既可以用于其它地面的土地改良,也可以用于沿线受破坏土地的恢复)

3、生活垃圾的处理:其堆放点应选择30米范围内无生活用水和渔体用水的废弃沟凹或废弃干塘。由专人负责清理并集中处理进行卫生填埋。

4、临时施工道路的周围环境影响主要集中在土地利用、水土流失及扬尘。

5、临时材料堆放场的环境影响是对土地的利用,此外物料的散失和飘散污染也会影响环境。主要防治措施:①对临时借地范围要有明确的场地边界,且施工结束后要恢复原有的土地利用功能;②水泥、石灰、矿粉要有指定地点堆置,并密封存放,存放地面做硬化处理,硬化处理前应剥离地表熟土,并集中保存,施工结束后,除去硬化地面,将保存的熟土回填,并恢复初始地表植备,对堆置点附近可能被污染的土壤进行改良,恢复其肥力;③材料仓库的临时材料堆放场要防止物料散漏污染,仓库四周应有疏水沟系,防雨水浸湿,水流引起物流损失;④沥青、油料、化学物品等不堆放在民用水井及河流湖泊附近,并采取措施,防止雨水冲刷进入水体;⑤水泥和混凝土运输应采用密封罐车,采用敞篷车运输时,应用篷布覆盖;⑥多风天气应注意对物料加以覆盖。减少扬尘;⑦石灰石、电石、雷管、炸药不得露天堆放,炸药应有专门的仓库。

6、施工准备阶段环保监理应做好临时用地的规划,并以环保监理预防为主。第十一章 施工阶段环保监理

1、路基开挖对沿线植备及动物栖息地将造成永久性的破坏,此外土壤的剥离与开挖容易造成土壤结构的破坏和肥力下降。

2、路基开挖应有相应的土石方调配方案,尽可能利用。开挖应自上而下,不得乱挖和超挖。

3、挖、填方工程量过大的路段应避开雨季施工,而选在4—11月间,避免雨季施工带来的严重水土流失。如不能避开雨季施工,应尽量减少施工面坡度,并做到填料的随取、随运、随铺、随压,以减少雨水冲刷侵蚀。

4、挖方施工场界噪声限值为昼间75dB,夜间55dB。

5、履带式设备行驶对道路场地造成破坏。

6、边坡开挖后出露的块石及植物根系应尽量予以保留,以减少开挖面土壤的散落,开挖面的坡度应严格按照设计图纸设置,以免造成坍塌或加剧水土流失。

7、车辆扬尘处理:路基施工中,应保持通行道路湿度,避免过往国辆卷起扬尘,污染周边空气环境。应防止施工机械跑、滴、漏油,以避免对土壤和水环境的污染。运输车辆应加盖篷布,按照指定的路线行驶,在已建成通行的道路上行驶,应保持原有道路整洁畅通。

8、软基处理:软土、沼泽地区下层路堤,应采用渗水材料填筑;路堤沉陷到软土泥沼中部份,不得采用不渗水材料填筑,其中用于砂砾垫层的最大粒径不应大于5cm,含泥量不大于5%。

9、在泥石流范围内可采用水土保持或其他稳定山坡的措施。水土保持可与当地规划相结合,广泛植树造林、封山育林、平整山坡、修筑梯田、合理放牧,并视具体情况修建地表排水设施,使泥石流病害得到逐步治理。

10、沥青混凝土拌和的环保:①拌和场不得设在饮用水源保护区内②要充分考虑沥青烟气的有毒有害性,结合项目环境影响报告书中关于沥青搅拌场的影响分析和选址意见,在其下风向重点考虑避开人类活动密集区、养殖场及敏感植物类群③沥青拌的设备、沥青、导热油、燃油贮存罐及连接管道应确保密封,防止泄露,应配置干砂、足够的灭火器,以保证产生意外时的应急处理。应配置除尘器以及沥青烟气处理装置,设备污染物排放应符合《沥青污染物排放标准》中的一级标准的规定(沥青烟尘≤150mg/m3).沥青混凝土的采购合同中应明确对娃供货单位的环保要求④拌和楼处尘系统每天将产生大量回收粉尘,经试验室试验分析,塑性指数等指标符合沥青路面施工技术规范相关要求时,尽量回收,若不能利用时,应制定相应处理措施,不得随意倾倒。

11、对施工过程中不符合环保要求的行为,监理工程师可以发出监理指令,责令改正,12、明挖基础旱桥施工中只允许砍伐墩、台永久施工部分的植被,桥跨范围的植被不得砍伐、清除,尽可能保留桥跨部分的原生植被,减少桥梁墩、台施工对地表植被的破坏。

13、隧道开挖的潜在影响:噪声、扬尘、生态破坏、废弃物处置、有害气体、弃渣。

14、凿岩施工采用湿法钻孔,严禁干孔施钻。

15、截水沟设置在无土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则,如系一般土质至少应离开5米,对黄土地区不应小于10米并进行防水渗加固,截水沟挖出的土应运到指定地点。

16、挡土墙基底受水流冲刷时,应按路基设计洪水频率计算冲刷深度,基底应置于局部冲刷线以下不小于1米。

17、取、弃土场环境保护要点:①取、弃土(渣)场的选址要符合有关文件的规定②在路侧选用田地取土时,取土厚度应当地地下水位线以上至少0.3米,防止地下水出露影响植被类型③禁止废渣、土石等向洞口、水体、山涧的随意堆弃和无序倾倒,弃渣不得弃入或侵占耕地、渠道、河道、道路等场所,必须运至指定的弃渣场④为了防止固体废弃物堆积体被冲蚀或易发生坍塌、崩塌,应贯彻“先挡后弃”的原则,设置拦渣坝。拦渣工程选址、修建应少占耕地,尽可能选择荒沟、荒滩、荒坡等地方⑤弃渣应在指定范围内严格按照设计要求进行堆置,堆放应整齐、稳定,不遗留陡坡、滑坡、塌方等隐患,并且排水通畅,河道不得弃渣,桥头弃土不得挤压桥墩、阻塞桥孔⑥对于取、弃土(渣)场的边坡,都应在工程防护的基础上,尽可能创造条件恢复植备,特别是草灌植物的应用,尽力把工程措施和植物措施很好地结合起来,以达到控制水土流失、维护坡面稳定,而且对生态环境改善具有重要意义。⑦在施工结束后,应对取、弃土(渣)场进行修整、清理和生态恢复,包括复耕或绿化等,并必须有相应的水土保持措施。

18、噪声限值:路基 昼间75 dB夜间55dB,桩基 昼间85 dB夜间不得施工,其他(路面)昼间70 dB夜间55dB,装修(标线)昼间65 dB夜间55dB,第十二章 环保工程监理

1、公路建设项目涉及到的环保工程,主要包括隔声屏障、绿化工程、污水处理工程、护坡、拦渣工程五项。

2、中分带植物高度应为1.4—1.6米,载植的株、行距合理,满足防眩功能要求,不影响交通安全。

3、上边坡生态防护的种植,坡度大于450时,应铺设金属网,小于450时考虑其坡面光滑度而定。金属网铺设应自上而下,首先固定好坡顶金属网片上端部后,才能向下铺设。

4、污水处理后排入农田,出水水质应满足《农田灌溉水质标准》的要求。

5、污水管线应控制高程,保证进,出水口流水通畅。

6、工程护坡措施有沟缝、抹面、捶面、喷浆、锚固、喷锚、干砌石、浆砌石、抛石、混凝土砌块等多种形式。

7、拦渣堤是指修建于沟岸或河岸的,用以拦挡公路施工中排放的固体废弃物的建筑物。一般有土坝、干砌石坝、浆砌石坝。第十三章交工及缺陷责任期环境保护监理

1、初步验收由建设单位组织,监理工程师主持,监理单位、施工单位及设计单位参加,必要时邀请环保和水利主管部门参加。

2、现场监督检查施工单位对遗留环境问题进行处理,取(弃)土场整治、临理设施拆除(如临时用房、沉淀池、化粪池等的拆除),道路(便道、便桥)及预制拌和场地平整、生活及建筑垃圾的处置、边坡整治、绿化等生态恢复和补偿情况。附录:环境监测知识介绍

1、环境监测是环境科学的一个重要分支,是一门研究、测定环境质量的学科。“监测”一词可以理解为“监视”、“监控”、“测定”等。

2、大气监测分为施工前的沿线大气环境本底(或称环境现状)监测;施工期大气监测(施工扬尘—总悬浮颗粒物TSP);营运后公路沿线环境敏感点大气监测和隧道口大气监测。

3、水质监测可分为水环境现状监测、施工期水污染源监测和营运期服务区水污染源监测。监测项目包括水温、浊度、悬浮物(SS)、PH值、溶解氧(DO)、化学需氧量、氨量、生化需氧量等。

4、浊度表征的是水中悬浮物对光线透过时所产生的阻碍程度。

第四篇:2012公路监理工程师考试合同管理真题

合同

1、在某公路工程施工招标投标中,中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李四谈判并签订了施工合同,该合同经公证机构公证有效。同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程的施工监理工作,并已于签订了监理合同。在该工程项目施工初期,经监理工程师审查并取得业主批准,北方路桥公司将其承建工程的一部分分包给光明建筑公司,并与之签订了分包合同。试分析:

(1)上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些?试作简要分析。

(2)上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么?

(3)在签订施工合同中,张三与李四的法定身份各是什么?

答:(1)所给的背景材料中涉及的合同法律关系有三个。

①建设单位与北方路桥公司之间签订了施工合同,他们之间存在施工合同法律关系。

②建设单位与诚信监理有限公司之间签订了监理合同,它们之间存在着监理合同法律关系。

③北方路桥公司于光明建筑公司之间签订了分包合同,它们之间存在着分包合同法律关系。

(2)施工合同法律关系中的三要素是: ①主体:建设单位和北方路桥公司; ②客体:该工程项目;

③内容:合同中建设单位和北方路桥公司的权利和义务。

(2)在签订施工合同中,张三的法定身份是问题代理人;李四的法定身份是发的代表人。

2、2006年4月5日,某管理建设单位与广通路桥公司签订公路施工总承包合同,合同金额1200万元。广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担,事后,第二分公司有与兴达建筑公司签订了分包合同,有盖建筑公司分包公路部分施工任务,合同金额660万元,4月20日正式施工。2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中,发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定,责令其停工。该建筑公司不予理睬。5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件,该建筑公司不服,以合同经双方自愿签订,并有营业执照为由,与5月29日诉至人民法院,要求第二分公司继续履行合同,否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答一下问题:

(1)依法确认总承包合同及分包合同的法律效力。

(2)该案例重合同的法律效力应由哪个机构确认无效?

(3)交通主管部门的否有全责令停工?(4)合同纠纷的法律责任如何解决? 答:(1)该案例中的总包合同有效。该案例的包分合同无效,原因是:①第二分公司不具有法人资格,既不具备成为合同主体的资格;②第二分公司将总合同金额66%的关系施工任务法宝给建筑公司,违反了有关法律法规的强制性规定;③该分包合同的签订未经建设单位同意;④该建筑公司可能尚未取得相应的资质等级证书,不具备承揽该项工程的从业资质条件。

(2)该合同的法律效力应由人民法院或仲裁机构确认无效。

(3)交通主管部门有权责令兴达建筑公司停工。

(4)合同纠纷双方均有过错,应分别承担相应的法律责任,依法宣布粉白合同无效,终止合同。对建筑公司已完成的合格工程,有路桥工程总公司按规定支付实际费用(不包括利润),但不承担违约责任。

3、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币,其中施工估算价1000万元人民币,设备采购估算价1000万元人民币,勘察估算价43万元人民币,设计估算价100万人民币监理估算价57万元人民币。在施工招标过程中,业主委托该省交通厅进行招标,按照法律程序确定已公开招标的方式分阶段招标。试解答以下问题:

(1)按照《公路工程施工招标管理办法》规定,必须进行招标的工程项目是什么?

(2)公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么?

(3)该工程项目各阶段应进行哪些招标(4)该题目中有两处不妥,请找出来。答:(1)《公路工程施工招标投标管理办法》要求必须进行招标的项目是:①投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目;②施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目;③法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。

(2)勘察、设计、设备采购、监理必须进行只能的标准是:①重要设备材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;②勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在50万元人民币以上。

(3)该工程项目各阶段 惊喜招标有:施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。

(4)不妥之处是:①交通厅主持经常招标。业主应自行组织招标,或委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。②法律规定各阶段已公开招标。但符合条件,经主管部门审核批准后,可以江西偶那个邀请招标,或由业主直接委托。

例如本题中的工程勘察,由于不满足招标条件,就可以在办理相关审批手续后,由业主直接委托工程勘察单位。

4、某公路工程施工项目估算总投资3500万元,建设工期16个月,工程采用公开招标方式确定施工单位,建设单位按照有关规定进行公开招标。

根据该施工项目的具体情况,建设单位按规定妖气参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。

拟参加投标的5家单位中A、B、D为二级资质,C单位为三级资质,E单位为一级资质。而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚,建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧,正在犹豫不决时,C单位提出准备组织联合体投标,经C单位的法定代表人的私下活动,假设单位同意C单位联合投标并明确向A单位暗示,如果不接受这个投标方案,则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该工程,同意与C联合投标。是A和C联合投标获得成功。

试解答一下问题:(1)简述公路工程施工招标的公开招标程序。

(2)在上述招标过程中,作为该项目的静安寺单位去行为是否合法?为什么?

(3)从上述材料来看,A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?

(4)通常情况下,招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?

答:(1)公路工程施工公开招标的程序一般为:①确定招标方式;②编制投标资格预设文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案;③发布招标公告,发售投标资格预审结果报交通主管部门备案;④对潜在投标人进行资格审查,阻隔预审结果报交通主管部门备案;⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件;⑥组织潜在投标人考察招标项目工程现场,召开标前会;⑦接受投标人的投标文件,公开开标;⑧组建评标委员评标,推荐中标候选人;⑨确定招标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示;⑩发出招标通知书;11 与招标人订立公路工程施工合同。

(2)作为建设单位其行为不合法。因为,作为建设单位,为了照顾某些个人关系,指使A和C强行联合,并最终排斥B、D、E三单位可能招标的机会,构成了不正当竞争,违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标,不得闲着投标人之间的竞争的强制性规定。

(3)A和C组成的投标联合体无效。因为,根据《投标招标法》及《公路工程施工招标投标管理办法》规定,两个以上法人可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方就应具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题中,A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体条件的要求,所以是无效的。

(4)招标人与投标人串通投标的行为表现为:

①招标人在开标前启投标文件,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价;②招标人向投标人泄露标底;③招标人与投标人商定,投标时压低会抬高标价,中标后再给投标人或招标人额外补偿;④招标人预先能定招标人;⑤其他串通投标行为。

组成中技术规范在图纸签名,采用综合单价,发包人委托监理单位进行施工监理,在施工综合发生如下争议事件:

在某桥面施工时,按技术规范要求,在该桥桥面找平混凝土施工完成后,应在找平层上喷洒一层沥青交接材料底层及三层防水沥青,三施工图上没有标明,工程量清单中也没有出现该项工作。承包人认为,它们只是按图施工,既然图纸没有要求,它们也就没有责任再去喷洒沥青交接材料底层及三层防水沥青,如果要求他们做该项防水处理工作,发包人必须针对该项防水处理工作支付相应费用。但监理人明确指示承包人必须按技术规范要求进行该防水处理工作,且不再增加任何费用。

试问监理人的指示是否符合合同要求?为什么、答:监理人的指示符合合同要求。因为:(1)按照合同文件的优先次序,技术规范排在图纸的前面,应该首先执行技术规范的要求。(2)该项目采用综合单价,清单中没有出项防水处理子目,按合同文件解释,应视为承包人在投标报价时综合考虑了防水处理费用,并综合摊销到有关子目中每股不能给予支付费用。

6某公路工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在进行某通道台背回填时,承包人发现图纸与技术规范要求不一致。技术规范要求回填为宽度不小于50cm,塑性指数不大于12的粘土,而图纸中规定回填为宽度不小于2m的天然砂砾。承包人认为,投标报价是按技术规范进行的,按技术规范施工符合合同要求。而发包人认为按设计图纸施工更有利于保证工程责令,书面明确要求监理人指示招标人必须按设计图纸进行施工。试解答一下问题:

1、承包人是否有权拒绝发包人的这一要求?

2、针对发包人的此项有权,承包人应采取这样的处理方式来维护自身的利益?

答:(1)无权拒绝发包人的这一要求。理由如下:①根据合同条款的规定发包人的要求实际上已构成变更。发包人有权提出他认为有必要进行的变更。②监理人有权向承包人发出指示,承包人收到监理人发出的指示后应遵照执行。监理人向承包人发出的指示构想变更的,应按合同条款关于变更有关规定处理。

(2)承包人应根据合同的规定,认为这是发包人提出的变更要求。

承包人应做以下工作:①承包人应按合同条款的有关规定,办理相应的变更手续。②承包人应在收到变更指示后的14天内,向监理人涂胶变更报价书,报价内容应根据合同条款规定的估价原则,详细开列变更工作的价格组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图纸。③变更工作影响工期的,承包人应提出调整工期的具体细节。④按照合同条款的规定与监理人和发包人商定变更价格。

7、某公路稿件项目,合同文件采用《公路工程标准是招标文件》合同条款。该工程合同工程量清单中圬工挡土墙基础的单价是170元/m3,而文字大写却是:每立方米壹佰柒拾万元整。

试问对该圬工挡土墙基础支付时,应该采用的单价是多少?为什么?

答:支付时,应该采用的单价是170元/m3.因为按照合同条款规定的合同文件的优先次序,应首先执行投标函中的报价。

委托监理人进行偶那个施工监理。高工程施工过程中陆续发生了如下事件:(1)在进行某段路基施工时,因下雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连续10天出现了地狱工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天程序了50年一遇特大暴雨,承包人在2006年10月20日直接向发包人提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书,雨期发包人给予5天的工期补偿及相关费用10万元。(2)某混凝土挡墙工程,是该工程项目关键线路上的工作,承包人为了保证工期不受到影响,在该挡墙开工报告中,机会在夜间加班进行混凝土浇筑该报告得到了监理人的提准。但在施工过程中相差周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常信息,阻止承包人在夜间今次那个施工,指使该段挡墙没能按批注的机会工期完工,并将会应承整个工程的工期推迟5天完成。成年人在和规定的时限内立即相见了提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书,要求发包人给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。针对上述两项事件,该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立?为什么?

答:(1)该项延长工期和增加费用的索赔不成立。原因如下:第一,承包人要求延长工期和增加费用的索赔提出时间超过了合同规定的时限要求。

合同条款规定:①承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;②承包人应在法出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;③索赔事件具有连续影响的,承包人应按合同时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响是实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;④在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要记录和证明材料。第二,承包人提出延长工期和增加费用的索赔程序不正确,承包人影响监理人条件延长工期和增加费用的索赔意向通知书及索赔通知书,而不是提交发包人。

(2)承包人要求延长工期和增加费用的索赔不成立。因为这完全是承包人自身不妥当的施工组织造成的。虽然监理人批准了计划,但不能因此而解除承包人应负的责任或义务。

重新打开检验有什么规定,试简述之。

答:《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款的规定如下:(1)通知监理人检查经承包人自检确认的工程阴部部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。京津路人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能尽享覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

当监理人有指令时,承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测,特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前,对该基础进行检查。(2)监理人未到场检查监理人未按约定的时间进程检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按合同条款的约定重新检查。(3)监理人重新检查承包人按合同条款的有关规定(即景监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖)覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进程钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。景检验证明工程质量符合合同要求的,有发包人承担此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;景检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误有承包人承担。(4)承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,有此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

10、《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的合同文件的优先顺序是什么?请简述之。

答:组成合同的各个文件应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充,互为说明,如出现相互矛盾的情况,以合同条款规定的合同文件次序在先者为准。

《公路工程标准施工招标文件》92009年版)合同讨论规定的解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判工程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书:(3)投标函及投标函附录;(4)项目专用合同条款;(5)公路工程专用合同条款;(6)通用合同条款:(7)技术规范;(8)图纸;(9)已标价工程量清单;(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(11)其他合同文件。

11、某工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该合同工程量清单中有桥台台背回填子目,其土方数量为450m3,但没有单价。工程中承包人按要求完成了改桥台背回填,实际完成的工程量为460m3,且资料合格。承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。试分析监理人的做法是否合理?为什么?

答:监理人的做法是合理的。因为《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,“承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目,将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中,发包人将不另行支付”。因此可以认为,承包人在投标报价时已将该桥台台背回填土方的单价包括在其他在子目单价中,故不应再单独计量支付。

另外,从风险的角度来分析,承包人应承担投标报价的风险。应该认为,承包人在递交投标文件前,对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部雨雾以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修通所必须的一切工作和条件。因此,对没有单价的工程细目不应计量支付。

速公路某隧道工程在一煤矿附近。施工中承包人提出。引发别人提供的参考资料有误,瓦斯提前出现。为了确保施工安全,承包人已暂停施工。对此,承包人通过监理人向发包人提出索赔。要求发包人赔偿因停工造成的损失。试问承包人提出的索赔是否成立?为什么?

答:承包人提出的索赔要求不成立。因为:(1)《公路工程标准施工招标文件》合同条款明确规定,发包人提供的合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土位置等资料均属于参考资料,并不构成合同文件的组成部分,承包人应对增加就上述资料的解释、推论和应用负责,发包人不对承包人据此作出的判断和据侧针对任何责任。(2)根据和条款的规定,承包人在递交投标文件前应进行现场查勘,对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行偶那个察看金额核查,并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、以外等的必要资料。在全部合同工作中,应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。(3)招标文件中一载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验难度承包人所无法预见的,因此该风险责任应由承包人承担。(4)没有监理人的指示,承包人不得擅自停工。承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

13、公路工程,发包人通过公开招标和承包人签订了施工合同。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。承包人进入现场施工以后,发现某挖方路段地下水位太高,挖方排水困难,因而挖方费用远远高出投标的时的报价。同时,施工现场附近找不到能满足技术规范要求的填方路段所需要的砂石料,承包人只得到很远的地方去运这些大宗材料,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,施工成本直线上升。承包人提出在投标时,发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人。承包人就此通过监理人向发包人发出费用索赔和工期索赔。试问承包人的索赔要求是否成立?为什么?

答:承包人的索赔要求不成立。因为:(1)根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,承包人在递交投标文件前应进行现场察堪,对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行察看和核查。提供现场察堪已了解了施工现场的地形地貌、水文地质、地理气象、料场分布及运距等,从而应承担投标报价高低和施工难易的风险。(2)就承包人提出的索赔原因而言,根据合同条款规定,是一个有经验的承包人可以合理预见的自然障碍和条件,由此引起各项风险应由承包人承担。

14、某高速公路项目。处于施工进度网络机会关键线路上的路基工程,在施工工程中,因以下事件发生工期延误:①遇到了50年一遇的特大暴雨;②现场劳动力不足;③发包人提出工程变更,增加一项额外工作;④遇到了一个有经验的承包人无法预见的恶劣地质条件,使路基施工难度大;⑤施工场地发包人提供延误;⑥工程进度款未按期支付。

对此,承包人按合同的有关规定,提出了工期索赔的要求。

试问:(1)以上哪些事件引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误,可批准延长工期?(2)以上哪些事件的发包人的责任,应任何处理?

答:上述事件①③④⑤⑥引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误,这些事件赢球的延误可批准延长工期。(上述事件③⑤⑥属于发包人的责任。处理方法为:对③事件,要求发包人按合同规定就变更的工程增加费用和延长工期。对⑤事件,要求发包人按延误移交场地的时间顺延工期并赔偿承包人由此增加的费用。对⑥事件,要求发包人按合同规定准时支付工程款并向承包人支付逾期付款违约金。

件》合同条款。发包人委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下费用索赔和工期索赔事件(假设要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际)

(1)施工期间,承包人发现由监理人提供的施工图纸有错误,并及时书面通知监理人接到通知后经复核确认该施工图纸存在错误,监理人就此通知发包人和承包人。发包人于是要求设计单位修改。由于图纸修改造成停工10天。承包人提出延长工期10天和补偿费用1万元的索赔要求。(2)施工期间因下雨,为确保路基填筑质量,总监理工程师下达暂停工令,共停工10天。其中连续6天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续4天出现50年一遇特大暴雨。承包人提出延长工期10天和补偿费用2万元的索赔要求。(3)施工过程中,现场周围居民称承包人施工噪音对它们造成干扰,阻止承包人的混凝土浇筑工作。承包人提出延长工期5天和补偿费用1万元的索赔要求。试逐条分析承包人提出的索赔要求是否合理?监理人将如何处理?

答:(1)这是发包人的原因或风险造成的属于可补偿延误。承包人的要求合理。监理人应同意承包人提出的延长工期和补偿费用的索赔要求。

(2)由于异常恶劣气候造成的4天停工是承包人不可预见的,属于不可补偿延误,应同意延长工期4天,而不应给予费用的补偿。

对于低于雨季正常雨量造成的6天停工,是承包人能遇见的,属于不可原谅延误,故不应同意延长工期和费用索赔。

(3)这是承包人自身施工组织不善所造成的,属于不可原谅延误,故不应给予延长工期和费用索赔。

该项目施工招标公告,其中载明招标项目是性质、规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项,还要求参加投标的施工单位如果为本市企业,必须具有一级或二级资质;如果为外地企业,则必须具有一级资质,切近三年内有获省、市优质工程奖的项目,同时需提供相应的资质证书和证明的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定:工期不长于24个月,工程质量目标为优良;2006年4月18日16时为投标截止时间。

开标时,由各投标人推举的代表检查投标文件的密封情况,确认无误后,有招标人当众拆封,宣读投标人名称、投标价格、工期等内容,还宣布了评标和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,招标人上级主管部门代表1人,技术专家3人,经济专家2人),并授权评标委员会直接确定中标人。试回答下列问题:(1)该项目施工招标在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明。(2)试说明公路工程施工招标的程序是什么?

答:(1)该项目施工招标在以下方面不符合《招标投标法》的有关规定:①该项目招标公告中队本地和外地的投保人在资质等级要求不同是不对的,这属于“以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。”②要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的,因为按规定,招标人不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。③投标截止时间过短,按规定,自招标文件发出之日起至投标人提交文件截止之日止,最短不得少于20天。④评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密,而不应在开标时宣布。⑤评标委员会应由招标人代表和技术、经济专家组成,而且技术、经济专家占总人数的2/3以上。因此,评标委员会人员组成中招标人上级主管部门代表2人不对;而且技术、经济专家人数不应为5人。

(2)公路工程施工招标程序为:①确定招标方式。采用邀请招标的,应当按照国家规定报有关部门审批;②编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案;③发布招标公告,发售投标资格预审文件;采用邀请招标的,可直接发出投标邀请书,发售招标文件。④对潜在投标人进行资格审查;⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件;⑥组织潜在投标人考察投标项目工程现场,召开标前会;⑦接受投标人的投标文件,公开开标;⑧组建评标委员会评标,推荐中标候选人;⑨确定中标人。评标报告和评标结果按有关规定备案并公示;⑩发出中标通知书;11 与招标人订立公路工程施工合同。

17、某高速公路项目,施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程施工过程中发生如下事件:在进行路基施工时发生了降雨,为了保证路基填筑质量,总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候,连续5天出现了50年一遇特大暴雨。向别人在2006年10月20日将索赔通知书直接提交给发包人,要求发包人给予5天的工期延长和经济损失补偿10万元的索赔要求。试问,该承包人提出的工期索赔及费用索赔的要求是否成立,为什么?

答:承包人提出的工期索赔及费用索赔要求不成立。原因如下:(1)承包人提出工期索赔及费用索赔的时间已超过了合同规定的时间要求。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定:①工期索赔或费用事件发生后28天内承包人应向监理人发出索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。②承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式提交索赔通知书。索赔投资的应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。承包人提出工期索赔及费用索赔均超过合同规定的时限。(2)提出工期索赔及费用索赔的程序不正确。承包人应将要求延期及索赔的意向通知书和索赔通知书提交监理人,而不是发包人。

18、某当涂前工程处在公路项目施工进度网络计划的关键线路上,承包人为了使项目工期不受影响,在该挡土墙开工报告中,计划在夜间进行混凝土浇筑,该报告得到了监理人的批准。但在施工工程中,现场周围居民因承包人在夜间施工影响其信息,阻止承包人在夜间施工,致使该挡土墙没能按批准的计划工期完工,并导致整个工期推迟5天。承包人在合同规定的时限内立即向监理人提交了工期索赔和费用索赔意向通知书及索赔通知书,要求延长工期5天和追加付款5万元。试问向别人提出的工期索赔和费用索赔要求是否成立,为什么?

答:承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求不成立。因为该工期索赔及费用索赔事件的发生完全是承包人自身施工组织的原因造成的,属于承包人应承担的风险。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,在合同许可的范围内,实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业,应不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用,也不干扰群众的生产、生活和通行。如果发生上述情况,并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的,应由承包人承担一切责任及费用。

该合同条款还规定,为了保护施工现场附近居民的夜间信息,对居民区150m以内的施工现场施工时间应加以控制。

该合同条款还规定,承包人应按个头约定的构造没人和施工进度要求,标准施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的正确性、完备性和安全可靠性负责。

因此,承包人的施工组织计划的正确性和完备性应由自身负责。尽管高计划已得到了监理人的批准,但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。

19、某段路基工程,招标文件指定的取土场其填料为黏性土。承包人进入现场后发现在工地附近的河道中有大量符合路基填筑的砂砾,且开采容易、运距较指定的取土场进,价格也较取土场的黏性土便宜。故在征得监理人同意后,即用此砂砾进行本段路基的填筑。在路基填筑完后,承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较用黏性土填筑的路基强度高为由,提出了变更申请,要求以合同工程量清单中的砂砾垫层的单价(高于粘性土)来支付。试问:(1)监理人是否批准此变更,理由如何?(2)该段路基土方工程应以哪个单价支付?

答:(1)监理人不能批准此改变。理由如下:①招标文件中提供的取土场可以使用,而且承包人在投标报价前也已进行了现场考察,对现场和其周围环境以及得到的有关资料进行了察看和核查(包括取土场的位置、运距等状况),投标人的投标报价的以发包人所提供的资料和他自己的察看和核查为依据的。承包人在投标报价时上述以招标文件中提供的取土场考虑的。②使用取土场的黏性土能满足合同中关于路基强度的要求,分包人没有提出 此基础上提高强度的要求,监理人也没有下达有关提高强度的变更指令,承包人不能随意变更工程。③应当认为承包人采用砂砾填筑路基是其为保证质量而采取的技术措施,不应引起工程变更,而且由此导致的费用增加应由承包人承担。④砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别,其使用功能不同,技术要求、施工工艺、质量控制与验收保证均不同,单价相差较大,故不能套用砂砾垫层单价。(2)该段路基土石方工程应以黏性土单价支付。

20、某公路工程全部由A市政府投资。该项目为A市建设规划的重点项目之一。该公路工程项目法人已依法组建,初步设计文件已批准,项目建设资金还没有落实。县局顶对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故发包人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。发包人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复。并在答复中说明看每个问题提问的投标单位。在书面答复投标单位的提问后,发包人组织各投标单位进行了施工现场考察。在提交投标单位截止日期前10天,发包人通知各投标单位,由于某种原因,决定将收费站工程从原招标范围内删除。试问:(1)公路工程施工招标的项目应具的条件是什么?(2)该项目施工招标在哪些方面存在问题或有不当之处?请逐一说明,答:(1)公路工程施工招标的项目应当具备下列条件:①初步设计文件已被批准;②建设资金已经落实;③项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求。(2)该项目施工招标存在的问题如下:①本项目建设资金还没有落实,尚不具备招标条件,因而还不能进行施工招标;②不应标准两个标底,因为根据规定,一个工程只能编制一个标底,不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。③发包人对投标单位提出的问题只能针对具体的问题做出明确的答复,但不应提及具体的提问单位。因为按有关规定,招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量级可能影响公平竞争的其他情况。④在递交投标文件截止日期前10天,发包人通知所有投标人修改招标范围不对,因为按照有关规定,若招标人需该变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日前15天(不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收收人。

若迟于这一时先发出变更招标文件的通知,则应将原定的投标截止日期适当延长,以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响,并在其投标文件中反映出来。⑤现场考察应安排在书面大繁荣投标单位提问之前,因为投标单位对现场考察也可能提出问题。

21、某公路工程紧招标后签订了公司给合同,在施工工程中发生了一下三项事件,承包人均提出了费用索赔。(1)在基坑开挖过程中,发现地下水位过高,挖土排水困难,加大了基坑支护费用;(2)招标时,发包人提供了砂石料的料场及运距,进场后,原料厂的材料经检验后为不合格材料,监理人要求承包人重新选择料场。新料场选定后,运距有较大增加,运费也相应增大;(3)某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理人检查,监理人检查后签字同意该隐蔽工程检验,检验后质量符合合同规定,并重新覆盖。试回答下列问题:(1)发包人应批准承包人费用索赔是事件是哪些?(2)请逐一说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由。

答:(1)发包人应批准承包人费用索赔的事件是第三项事件。(2)批准或不批准的理由如下:事件一,不批准。其理由是:①地下水问题是一个有经验的承包人应该预料到的,是属于承包人应承担的风险。②承包人在投标报价前,应通过考察已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。事件二,不批准。理由为:①投标阶段招标人提供的料场其位置、分布单位那个为参考资料,承包人应对此解释或推论负责。②承包人在送交投标文件之前,已进行了现场考察,对现场和周围环境以及可能得到的有关资料进行了察看和核查,已取可能对投标有影响的风险、意外等的必要资料。③承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定了承包人的全部意外以及为实施和完成合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。事件三,批准。理由为:①承包人履行了隐蔽工程覆盖之前通知监理人检查验收的手续;②该工程覆盖之前已经监理人检查合格并签字同意覆盖。③再揭露重新检验质量合格。

22、某公路工程项目签约合同总价为5000万元,合同工期为12个月,在是工程中由于发包人提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为了保证质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。在工程缺陷责任期即将结束时,施工单位向监理人提交费用索赔意向通知书,其中索赔计算如下:(1)由于发包人修改设计图纸延误了1个月的有关费用损失:人工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×每班工作人数×人工工日费=20×2×1×30×30=3.6万元

机械设备闲置费用损失=约工作日×日工作班级×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8万元

现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17万元

公司管理费+合同总价÷工期×公司管理费率×延误时间+5000÷12×6.0%×1=25.0万元

利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5.0%×1=20.83万元

合计:58.40万元(2)由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。

试回答下列问题:(1)监理人反弹同意接受施工单位提出的索赔要求?为什么?(2)承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理,正确的计算方法是什么?

答:(1)监理人不同意接受施工单位的索赔要求。因为该索赔要求违反了合同条款的规定。按合同规定,施工单位应当在索赔事件发生后的28天内,向监理人提交索赔意向通知书,表示索赔的愿望和要求。如果曹国这个期限,监理人和发包人有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在缺陷责任期将结束时才提出该项索赔要求,显然已超过索赔的有效期限。(2)承包人索赔费用的计算方法不合理。①人工费不应按肉计算,机械费用不应按台计算,应按人工及机械的闲置费计算。若人工或机械调做其他工作,可考虑生产效率下降而导致的 费增加。②管理费的计算(现场管理费及公司管理费)不能以签约合同总价为基数乘以相应费率。而应已直接费为基数乘以费率来计算。③利润已包括在各项工程内容的价格中,除工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外,由于延误工期并未影响工程的实施而导致利润减少,故不应给予利润补偿。④由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加,是属于施工单位本身所采取的技术措施,不是设计及合同的规定,发包人也没有提出此变更要求,所以这部分费用应由施工单位承担。

23、路工程项目采用平行承包人的模式,发包人分别于甲承包人和乙承包人签订施工承包合同,发包人委托,某监理人实施该项目施工监理,并与之签订监理合同。甲承包人在经监理人审查报经发包人批准后,将其承包工程的一部分分包出去。在该公路工程施工过程中,因甲承包人的分包人施工延误,导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工,造成损失,对此损失乙承包人要求索赔。问:(1)乙承包人应如何向谁提出索赔?(2)各当事人的索赔关系如何?(3)在该事件中,各当事人的索赔关系如何?(4)在该索赔事件处理过程中监理人的作用是什么?

答:(1)乙承包人应通过监理人向发包人索赔。(2)发包人与甲承包人有施工合同关系;发包人与乙承包人有施工合同关系;甲承包人与其分包人有分包合同关系;甲承包人与乙承包人没有合同关系;发包人与监理人有委托合同关系;监理人与甲、乙承包人及发包人均无合同关系。(3)乙承包人向发包人索赔,发包人向甲承包人反索赔,甲承包人向其分包人反索赔。(4)乙承包人向发包人索赔要通过监理人,监理人对此要进行审核。监理人在与发包人和承包人协商后,确定乙本人应得到的索赔款额。若协商不能达成一致,则由监理人确定乙承包人应得到的索赔款额。

发包人向甲承包人反索赔也应通过监理人,经监理人审核,确定发包人应得到的索赔额。

关。

24、路项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在施工工程中,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此,承包人指得到极远的地方去云这些大宗材料,而且运距愈来愈长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包人以在投标时发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人为由,提出索赔要求。而发包人认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用大宗材料的料源和水源应有充分考虑,拒绝任何索赔要求。(1)监理工程师拟对此有何看法?(2)承包人应吸取什么经验教训?

答:(1)根据案例所述情况,承包人可能会依据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款以遇到“不可预见的不良物质条件“为由向发包人提出费用补偿的要求。

监理工程师不能同意承包人是索赔要求。因为依据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定,应认为承包人通过发包人所提供资料及现场考察,已取得可能对投标有影响或及作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑了这些因素。同时,承包人的报价已包括看合同中规定的承包人的全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需是一切工作和条件。而且,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的,承包人应承担由此产生的风险责任。(2)承包人在投标过程中要对发包人提供的资料进行研究。认真做好考察环节的工作,充分了解施工中可能存在的风险,并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施,从而避免或减少损失发生。

25、对某项工程的施工,发包人提供公开招标的方式选定了承包人,双方签订了施工合同。合同中约定,为了确保工程质量,一切承包人向发包人支付20万元定金。

施工和履行时,在路基开挖施工中挖掘出大量地下文物,使工程季度网络计划中某关键工作停工10天。另外,在路面工程施工时,由于施工机械出现故障,使进度计划增加关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人具按合同条款规定提出了工期索赔和费用索赔要求。问题:(1)试简答说明定金已预付款有何区别?(2)监理人判定费用索赔成立的条件是什么?(3)承包人提出的工期索赔和费用索赔理由是否成立?为什么?

答:(1)定金与预付款的区别主要有以下几方面:①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包人在关系准备和材料、设备准备的资金问题。②性质不同,定金是合同担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗称的习惯,不是法律行为。③处理方法不同,定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果,即所谓定金罚则;而预付款无论合同履行情况如何,业主将如数收回。(2)监理工程师判定费用后索赔成立的条件为:①承包人受到了实际损失或损害;②损失不是因承包人的过错造成的;③损害也不是承包人应承担的风险造成的;④承包人在个体规定的索赔时限内提出索赔意向通知书和索赔通知书。(3)第一次工期索赔和合影索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工,这不是承包人的责任,应视为发包人的风险。

第二次工期索赔和费用索赔不成立。意外施工机械故障造成延误是承包人自己的责任,或承包人自己应承担的风险造成的。

26、某公路工程项目,当石灰稳定土施工完后,测量时发现比设计高程高了10cm。经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理人批准。而经监理人书面提供的基准点都是正确的。承包人对此事提出变更要求。试问:(1)监理人应如何处理承包人的要求?(2)此事若造成承包人的经济损失,承包人答复可通过索赔获得补偿?

答:(1)监理人应拒绝承包人提出的变更要求。因为,在施工过程中,基于施工控制的需要,承包人应自行确定(设立)临时基准点,为不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,承包人应根据监理人书面给定的原始基准点、基准线和基准高程,负责对本工程进行准确的放样,并对本工程各部分的位置、高程、尺寸及线形出现超出合同规定的误差,一经发现,承包人应自费纠正,直到监理人认为符合合同规定为止。因此,应当认为对该事项承包人应承担责任。监理人应指令承包人就此事项进行返工处理。(2)该事件是由于向承包人自身的原因造成的,因此,所造成承包人的经济损失应由承包人自行承担。承包人无权通过索赔获得经济补偿。

28、某市拟修建一条一级公路,项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位,银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫,于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标,经主管部门审批后,采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题:(1)公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些?(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?(3)公路工程项目符合哪些条件时,经批准可以采用邀请招标方式进行招标?(4)试分析上述项目,招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由。

(1)公路工程施工招标(项目)应当具备下列条件:①初步设计文件已被批准;②建设资金已经落实;③项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求。(2)本项目在上述条件下不可以进行施工招标,因为该项目的初步设计文件还尚未被批准,建设资金还没有落实,还不具备施工招标的条件。(3)符合下列条件之一,不适宜公开招标的,依法履行审批手续后,可以进行邀请招标:①项目技术复杂或有特殊技术要求,气温符合条件的潜在投标人数量有限的;②受自然第域环境限制的;③公开招标的费用与工程费用相比,所占比例过大的。(4)招标人在招标工程中的不妥之处和理由是:①招标人与2006年3月19日进行施工招标,不妥。理由:该项目建设资金没有全部落实,初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书,不妥。理由:《招标投标》规定,采用邀请招标时,必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

27、某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求,承包人只得从另一句工地20km的供砂地点采购。

而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工:①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障;②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸;③8月7日至8月12日施工现场下了罕见个特大暴雨,造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。试解答下列问题:(1)由于供砂距离个增大,必然引起费用增加,承包人经过计算后,提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准高索赔要求吗为什么?(2)若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时,要求施工机械设备窝工损失按台班计算,工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?(3)由于上述几种原因导致的停工,承包人在8月25日提出延长工期26天,成本损失费人民币2元∕天(此费率已经监理人核准发包人批准)和利润损失飞人民币2千元∕天的索赔要求,共计索赔款57.2万元。作为捡了个小时是你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?(按合同约定,发包人在补偿承包人个各项费用时均不考虑利润)

答:(1)因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。原因是:①承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。②承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提出货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。③承包人在送交投标文件之前,已进行了现场考察,对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。④作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格,若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题,其相关风险应由承包人承担。(2)该算法不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租凭费计算,不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时功效降低的损失费用,一般用工日价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润。(3)可以批准的延长工期为19天,费用索赔额为26万元人民币。原因是:①7月20日至7月26日出现施工设备故障,属于承包人应承担的风险,不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。②后续图纸迟交导致7月27日至8月6日停工,这是发包人应承担的风险,应延长工期为11天。成本损失索赔为11天×2万元/天=22万元,但不应考虑承包人的利润。③8月7日至8月12日施工现场下大暴雨,为不可抗力,应延长工期6天,但不应考虑承包人的费用索赔要求。④8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化,为发包人应承担的风险,应延长工期2天,索赔额为2天×2万元/天=4万元。但不考虑承包人的利润。

28、某市拟修建一条一级公路,项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位,银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫,于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标,经主管部门审批后,采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题:(1)公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些?(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?(3)公路工程项目符合哪些条件时,经批准可以采用邀请招标方式进行招标?(4)试分析上述项目,招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由。

(1)公路工程施工招标(项目)应当具备下列条件:①初步设计文件已被批准;②建设资金已经落实;③项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求。(2)本项目在上述条件下不可以进行施工招标,因为该项目的初步设计文件还尚未被批准,建设资金还没有落实,还不具备施工招标的条件。(3)符合下列条件之一,不适宜公开招标的,依法履行审批手续后,可以进行邀请招标:①项目技术复杂或有特殊技术要求,气温符合条件的潜在投标人数量有限的;②受自然第域环境限制的;③公开招标的费用与工程费用相比,所占比例过大的。(4)招标人在招标工程中的不妥之处和理由是:①招标人与2006年3月19日进行施工招标,不妥。理由:该项目建设资金没有全部落实,初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书,不妥。理由:《招标投标》规定,采用邀请招标时,必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

第五篇:公路路政管理考试复习题

6067公路路政管理

编号17 第一篇导论

第一章公路路政管理学概论 一.判断题

1.路政管理学是一门专业化的企业管理学,它是企业管理学的一个分支。(错)2.路政管理学的核心问题是路政管理方法(错)3.路政管理学侧重于人、车、路、4.路政目标管理的考核评比检查的内容一般包括(目标项目数和目标实施情况)、(目标实施的质量情况)等。

三.选择题

1.法律手段具有(abc)的特点。a.稳定性

b.权威性c.规范性

d.无偿性

2.路政管理宣传要点之一:国道两侧各(b)严禁建房。a.15m

b.20m

素质)、(道德素质)、(知识素质)、(业务素质)和(心理素质)。

7.路政管理员的权利有(工作条件方面的权利)、(报酬权利)、(身份保障权利)兰个方面。三.选择题

4.行政公职,用于行政组织时,称为(a).a.职位

b.职务c.岗位

d.工种

5.路政管理员有权以(b)的名义对路1.为什么要对公路建筑控制区加强管理?

答案要点:对公路建筑控制区加强管理是基于它的危害性而产生的,一是它严重影响公路的使用质量,二是严重阻碍公路的进一步扩展和改建,增加固家对公路建设的投资,三是严重妨碍路政管理工作的有效开展。四是增加养护工作量和难度,五是影响路容路貌,六是威胁行车安全,所以必环境之间的技术关系,而交通工程学则侧重于社会关系.(错)4.路政管理实践是路政管理理论完善和发展的动力。(对)二.填空题

1.路政管理学就是探讨(路政管理活动规律)、研究(如何搞好路政管理)的科学。三.选择题

1.路政管理的理论研究是在(d)开始的。a.19世纪70年代

b.20世纪30年代c.20世纪40年代

d、20世纪80年代 3.路政管理学是(a)的一个分支。a.普通行政管理学b.工商行政管理学c.司法行政管理学d.其他部门行政管理学 四.简答题

2.路政管理学与经济学的关系? 答案要点:从局部看,路政管理是为了保障公路的使用质量、提高通行能力,从全局看,是为了提高整个社会的经济效益。它归根结底是为经济建设服务的,它所研究的内容既受经济基础制约,又为经济基础服务。而经济学是研究各种社会形成的经济关系发展规律的科学。所以俩者有很密切的关系。

第二章 我国路政管理概况 一.名词解释

1、公路路政管理:是指路政管理机构根据国家的法律法规和规章,对公路进行的行政管理。

3、路政管理权力:是指路政管理机构及路政管理员对行政相对人的影响力和控制力。

4.路政管理中的即时强制在有路政违法行为时就可以采用。(错)二.填空题

1.路政管理的任务主要有(保护路产)、(维护路权)、(维持次序)、(保护权益)。

4.路政管理的中心任务是(保护路产路权)。三.选择题

1.路政管理具有(abe)的特点。a.广泛性

b.法制性 c.复杂性 d.强制性

2.全面提高公路通行能力,必须以(b)为中心。a.建设b.养护c.路政管理 d、提高效益 第三章路政管理方法 一.名词解释

1、路政管理方法:是指能够保证路政管理活动朝着预定的方向发展,达到路政管理目的的各种专门的方式、手段、技术措施的总称。

3.律手段具有间接性、关联性、平等性的特点。(错)。

4.行政手段可以使横向信息传递比较迅速,各种管理措施发挥作用比较快。(错)。二.填空题

2.路政管理手段主要有(行政手段)、(经济手段)、(法律手段)和(技术手段)。

3.路政目标管理具有(目的性)、(整体性)、(层次性)、(民主性)的特点。c、10m

d.30m 四.简答题

1.何为路政管理方法?路政管理方法包括那些主要方法? 答案要点:路政管理方法,是指能够保证路政管理滔动朝着预定的方向发展,达到路政管理目的的各种专门的方式、手段、技术措施的总称。它是路政管理活动的主体作用于路政管理客体的桥梁。它的管理方法包括定量管理法、系统管理法、心理行为管理法。

2.怎样评比和考核路政目标管理? 答案要点:路政目标管理的评比和考核可以从三个方面入手:一是目标的完成程度,它是实际完成的目标值与计划值之比;二是目标的复杂难易程度,这是考虑了任务本身的性质和客观条件、环境因素的影响。三是完成目标的主观努力程度。这是考察主观能动性的发挥情

况。然后再把三个方面综合起来进行综合考核。

第四章路政管理机构 一.名词解释

1.路政管理体制:是指路政管理权限的确定、机构的设置。以及所形成的组织制度与体系。主要包括机构的名称、级别、编制,职能部门的设置、领导关系、权限划分,经费等。3.如果公路主管部门把路政管理工作委托给某路政管理机构,那么该路政管理机构是路政管理的行政主体。(错)4.县级路政管理机构可以审理超限运输车俩行使公路事宜。(错)二.填空题

3.路政执法主体主要有(享有执法权行政机关)、(法律、法规授权的其有管理公共事务职能的组织)俩种。4.路政管理职责由(公路主管部门)和(法律、法规授权的公路管理机构或公路路政管理机构)承担。三.选择题

3.路政管理机构结构中的横向结构是按照不同的(b),平行的划分出若干部门。A.隶属关系 b.工作性质

c.人员素质 d.管理体制

3.下列(a)不是路政执法主体。d.乡(镇)交管站

b.县级交通局c.市交通局

b.县级交通局 第五章路政管理员 一.判断题

1.路政管理员有权对路政管理相对入实施管理,并依法采取各种管理手段。(错)2.公路路政管理人员在执行公务时,必须按圈家规定着装,佩带“中国公路路政”胸徽。(对)3.路政管理员具有身份保障的权利。(对)4.路政管理员考核标准中的“才”主要是指纪律性、积极性、创造性三项能力。(错)二.填空题

2.路政管理员的双重身份,即(自然人)和(行政人)。

4.路政管理员的素质主要是指(政治政管理相对人实施管理,并依法采取各种管理手段。a.个人 b.路政管理机构c.路政管理相对人 d.路政管理员 四.简答题

2.为什么要对路政管理员进行考核,如何考核?

答案要点:对路政管理员进行考核是路政队伍建设的重要环节,是路政管理机构及其领导者考察了解和评价路政管理员的思想、品德、学识、工作能力和工作成绩等的重要途径;路政管理员的考核结果,是及时发现和选拔优秀的路政管理员的重要依据;考核是激励路政管理奋发向上的有效措施。经常对路政管理员进行考核,并根据考核结果进行奖惩,对激励广大路政管理员努力工作,奋发上进,具有较大的促进作用;路政管理员的考核有利于改善领导干部的工作作风。所以进行考核是很有必要的。考核时必须坚持4个原则:考核必须严格、考核必须公平、坚持多面考核、考核结论宜对本人公开。最后就是要严格遵循考核标准:德、才、勤、绩。综合考核还应根据各人的工作性质而有所侧重。

第六章公路建筑控制区管理 一.判断题

3.高速公路建筑控制区为公路俩侧边沟以外:开发区30m.(错)

4.公路建筑控制区,是指公路俩侧规定范围内禁止修建永久性建筑的限界,这个限界应以建筑物的滴水为准。(对)二.填空题

1.从建筑物的结构、使用时间、使用性质等可分为(永久性建筑)和(临时性建筑).

3.对公路俩侧建筑控制区范围的划分标准相关观点有(行政等级论)、(技术等级论)、(行政等级和技术等级结合论)、(中心线论)三.选择题

1.高速公路建筑控制区为公路边沟以外:开发区(a).a.80m

b.60m

c.30 md.20m

2.一级公路是指一般能适应按各种汽车折合成小客车的年平均昼夜交通量为(b). a.25000辆以上

b.10000---25000辆

c.8000--10000辆

d.20000---26000辆

4.高速公路是指一般能适应按各种汽车折合成小客车的年平均昼夜交通量为(a)a.25000辆以上b.30000辆以上c.40000辆以上 d.26000辆以上 4.下列选项中(abcd)是关于公路俩侧建筑控制区范围划分标准的观点A.行政等级论 b.技术等级论c.行政等级和技术等级结合论 d.中心线论

6.永久性建筑是指采用耐久性建筑材料构筑、使用期在(d)的建筑物。a.20年以上 b.10年以上 c.6年以上 d.2年以上 四.简答题 须加强管理。

第七章超限运输车辆行驶公路管理 一.名词解释

4.车辆轴载标准中的最大轴载质量,必须大子实际通行的车辆轴载质量限值。(对)。二.填空题

2.汽车总质量可以用(汽车自身质量)、(驾驶员和乘员质量)、(最大装载质量)三者相加得出。

3.按形状和作用分,超限运输车辆主要可分为(载货汽车)、(集装箱运输车)、(平板车)和(汽车列车)四种。4.集装箱运输车的种类有(集装箱单车)、(集装箱半挂车)、(平板式半挂车)、(骨架式半挂车).

6.路政管理机构批准超限运输车辆行使公路时,应签发(超限运输车辆通行证)。三.选择题

1.车货长度超过(b),属于超限运输。a.20m

b.25m

c.30m d.15m

2.超载是指(a)对其装载的限制。A.车辆零身

b.公路

c.法律、法规

d.路政管理员

5.我国双联轴、每侧各一单一双胎的公路行使车辆轴载质量限值为(d).a.10t b.20t c.15t d.14t 6.车辆轴载标准中的最大轴载质量,必须(a)实际通行的车辆轴载质量限值。a.大于 b。等于c.小于

d.俩者无关 四.简答题

1.什么是超限运输?为什么要对它加强管理?

答案要点:超限运输是指在公路上行使的各种机动车辆装载货物超过路政管理法规定的行为。由于我国的公路标准低、质量差,尤其是公路荷载偏低,而日益发展的大件运输,势必会导致公路早期破坏,而要适应车辆重型化的要求,要耗费巨资,对已有公路进行改建和加固改造,这与我国的现有国力是不适应的,为维护公路完好,保障公路安全畅通,必须对超限运输进行管理。

第八章

公路路产管理

一、名词解释

2、公路交通标线:是指由各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和路边线轮廓标志等所构成的交通安全设施。

3.管线与公路交叉或接近的总原则:架空线路应高出路面5.5m(对)4.公路与电力线路应尽量正交,斜交时锐角应大于45度,受条件限制时也必须大于30度。(对)。

二.填空题

2.占用公路补偿费的计算是用(单位价格)、(占用面积)、(占用天数)兰者相乘得出的。

3.(机动车制造、修理厂家提出的书面申请)是准许公路试刹车的前提。7.高速公路与乡村道路交叉时,应采用(分离式立体交叉)方式。

三.选择题

1.划定试刹车路段:试刹车路段的 长度一般为(b).a.8--10km

b.2—4kmc.1 5--20km

d.5--8km 2.管线与公路交叉或接近的总原则:斜交时,交叉角应(d)a.大于或等于60度

b.大于或等于50度c.大于或等于30度

d.大于或等于45度

5.公路与电力牵引铁路交叉时,应在道口轨道俩侧设置净空限界架,其净高为(a).a.4.5m b6m c.8m

d.10m

四,简答题

1.为什么要加强对挖掘、占用公路的管理? 制定部门行政法规的权限。应损害的行为。

四、路政处罚所指向a.国务院

b.国务院各部委c.省的对象是违法者的财产等利益。级人民政府

d.县级以上政府 2.路政处罚一般应遵循什么原则进7. 国务院颁布的行政法规的名称有行处罚?(abe)几种。a.条例

b.规定c.办答案要点:一般应遵循如下原则:

一、法

d.细则 路政案件一般由违法行为发生地的第十一章路政管理行为 具有路政处罚权的县级路政管理机名词解释 构负责管辖。

二、违法行为结果发生4.路政监督:是指路政管理机构对地涉及俩个县的,由地(市)级路政管路政管理相对人遵守路政管理法律理机构负责管辖,也可由其指定一个规范所进行的监督检查活动。县级路政管理机构管辖。

三、违法行5.路政强制执行;是指个人、组织为发生地跨市的,由省级路政管理机不屡行法律规定的义务,路政管理机构管辖,也可由其指定其中一个地级构依法强制其履行义务的行政行为。

路政管理机构管辖。

四、县、市级路理员

7.路政诉讼中的证据特征有(abc).a.相关性

b.客观性c.合法性d.强制性

四、简答题

2.路政诉讼代理入的权利有那些? 答案要点:路政诉讼代理人的权利有:

一、对原告的诉讼请求有应诉、答辩权,有要求法院公正审理,依法维持正确的路政处罚决定的权利。

二、有申请回避的权利。

三、有进行辩论的权利,辩论结束后,有发衾最后意见的权利。

四、有举证的权利。

五、经法庭许可,有权查阅本案的庭答案要点:挖掘、占用公路蛊接影响公路的完好,阻碍经济的发展。具体来说,一、侵占公路产权·破坏公路完好:

二、影响了公路路况:兰、降低了公路服务等级;

四、增加了养护工作量和难度。这一系列的危害使得必须加强对它的管理。第九章

路政内业管理 一.名词解释

1.路政内业管理:是指路政内勤人员和内勤业务的管理。

3.路政统计台帐的资料,都是来源于路政原始记录。(错)二.填空题

2.路政管理机构的统计工作:一般可以分为三类:(属于路政管理机构本身的统计)、(属于社会方面的统计)、(路政业务方面的统计)。

3.路政统计报表的填写方法常用的有(分类划正法)、(卡、表点数法)、(整理表法)。三.选择题

2.路政统计台帐是按(c),对统计资料进行登记。

a.金额大小

b.重要性c.时间顺序

d.影响大小 四.简答题

1.路政统计台帐的作用? 答案要点:

一、有利于系统地整理资料。路政统计台帐按照时间顺序进行系统的登记,它把路政统计整理工作分散在平时来做。做到日清月结,按时汇总、计算,不至于忙中出错,保证准确及时的编制各种统计报表。

二、便于系统地积累资料,通过台帐对统计资料加以分类、综合、归纳,按日、月、季、年进行登记,使资料积累作到每日统计资料条理化,月度统计资料系统化,统计资料档案。

第十章路政管理法

一、名词解释

2.路政管理法律关系:是指由路政管理法律规范调整的、路政管理机构在行使路政管理权过程中形成的,具有权利义务内容的特殊社会关系。3.路政立法技术:指有关立法的程序、步骤、立法文件的结构、形式和立法文件的语言、文字的规则。二.填空题

1.路政管理法具有双重作用:即(路政管理权有效行使的作用)和(保护公民和组织合法权益的作用)。

4.根据制定的依据和目的,路政管理法可以分为三类:(自主的路政管理法)、(执行的路政管理法)、(补充的路政管理法)。

三.选择题

2根据制定的依据和目的,路政管理法可以分为(abc).

a.自主的路政管理法

b.执行的路政管理法c.补充的路政管理法 d.地方政府规章

6.在行政立法系统中,只有(a)享有二.填空题 4.签定路政合同的目的在于(实现路政管理的目标)。

8、根据公路法及有关法律规定,路政管理机构可以采取的强制执行措施有:(临时性建筑的强制拆除)、(标牌设施的强制拆除)。三.选择题 3路政监督的对象是(a)。a.路政管理相对人

b、享有路政管理权的机构

c.第三人

d.路政管理员 3.路政监督的主体是指(b)。a.路政管理相对人

b.享有路政管理权的机构c.第三人

d.路政管理员 四.简答题 1.路政行为的有效要件是什么? 答案要点:路政行为的有效要件有:

一、路政行为主体合法。

二、路政行为内容合法。

三、路政行为必须是路政管理员的真实表示。

四、路政管理相对人必须有法定的权利能力和行为能力。

五、路政行为必须符合法定程序。第十二章路政处罚

一、名词解释 2.路政违法行为在2年内未被发现的,不能再给予路政处罚(对)。3.间歇性精神病人在精神正常有路政违法行为的,应当给予路政处罚。(对)。4.已满14周岁不满18周岁的人有路政违法行为的,从轻或者减轻路政处罚。(对)

二、填空题

2、路政案件一般由(违法行为发生地)的具有路政处罚权的县级路政管理机构负责管辖。

三、选择题 1.路政案件一般由(a)的具有路政处罚权的县级路政管理机构负责管辖。a.违法行为发生地

b.违法行为入户口所在地

c.违法行为人当前常住地

d.其他 2.不满(c)周岁的人有违法行为的,不予路政处罚,责令监护人加以管教。a.16

b.18

c.14 d.15 3.违法行为在(a)年内未被发现的,不再给予路政处罚。a.2

b、3

c.8

d.10 6.违法事实确凿并有法定依据,对公民处以(d)以下的罚款或者警告的处罚,可使用简易程序。a.100

b.200c.300

d、50

四、简答题

1、怎样理解路政处罚的概念? 答案要点:可以从以下四个方面来把握:

一、路政处罚是特定路政管理机构的行为,其他行政主体、国家机关均无权行使。

二、路政处罚是对违反路政管理法的违法行为的制裁,是一种外部的、具体的路政行为。

三、路政处罚是因路政管理相对人不履行法定义务、或不正当行使权利受到相政管理机构对属于其管辖的案件,认为需要由上级路政管理机构处理的,可以报请上一级政管理机构决定。

五、报请上级路政管理机构处理的路政案件,违法行为发生地的路政机构首先应制止违法和侵权行为,并作好登记、拍照、取证、保护现场等工作。上级路政管理机构应及时明确管辖权。第十三章

路政复议

一、名词解释 4.路政复议中的第三人:是指同申请复议的具体路政行为有利害关系,丽在复议过程中依申请经过复议机关批准或由复议机关通过参加路政复议的公民、法人或者其他组织. 二.填空题 3.要确定路政管理相对人是否具有申请入资格,要看是否具备下列条件:(申请人必须具有权利能力和行为能力)、(申请人认为自己的合法权益受到具体路政行为的侵犯)和(申请人必须有明确的意思表示)。

三、选择题

2、路政复议期间的有关规定:作出复议决定期限为(a).a、2个月

b.3个月

c.1个月

d.20天

3、申诉人不服复议决定,在(b)向人民法院提起诉讼。a.30天内

b.15天内

c.60天内

d.10天内

5、复议申请书应提出的证据、材料不足的,上一级路政管理机构应当在(a)将申请书发还复议申请人,限期补正。a.3日内

b.5日内

c.10日内

d.15日内 7.路政复议是以(a)为处理对象的一种法律制度。a.路政争议

b.管辖权

c.路政管理机关

d.路政管理相对人 第十四章路政诉讼 1.路政诉讼:是指路政相对人认为路政管理机构的具体路政行为侵犯其合法权益,依法向人民法院提起诉讼,取得司法救济的一种法律制度。2.路政诉讼法律事实:是指路政管理法规定能够引起路政诉讼法律关系产生、变更或消灭的客观情况。

4、单位虽有正职行政负责人,但在一定的情形下,分管该项工作的副职行政负责人可以成为路政诉讼中的法定代表人(对)。二.填空题

4、在路政诉讼的第二审程序中,当事人称为(上诉人和被上诉人)。

三、选择题 2.在路政诉讼法律关系中,(a)与人民法院之间的诉讼法律关系,是整个路政诉讼法律关系的核心。a.当事入

b.代理人c.证人d.第三人 3.路政诉讼法律关系的主体比较复杂,包括(abe)。a.人民法院

b.诉讼参加人c.诉讼参与人d.路政管

审材料,有权请求复制本案的庭审材料和法律文书。

六、有权阅读法庭笔录,对自己的陈述,有权申请补正。

七、有使用本民族语言、文字进行诉讼的权利。

第十五章

路政法律文书 一.名词解释

2、路政诉讼代理词:是指路政管理机构的委托代理人根据法定的委托参加诉讼活动,行使法律规定的诉讼权利,在法定审理阶段所做的系统发言。

3、路政上诉状:是指诉讼当事人因不服人民法院对路政案件的第一审判决或裁定,依照法定程序在法定期限内,向上一级人民法院提出上诉,要求撤消、部分撤消或变更原裁判的诉讼文书。

二、填空题

6.当事人在法定期限内既不提出申诉,又不履行已经生效的路政处罚决定,由作出处罚的路政政管理机构填写(申请强制执行书),连同本案卷宗一并移送有管辖权的人民法院。

三、选择题

1、按照程序,路政法律文书可以分为(abc)几类。a.路政处罚文书 b.路政复议文书

c.路政诉讼文书 d.路政管理文书

2、路政管理机构负责人对违法行为调查报告审批后,认为应当给予路政处罚的,路政管理机构应当制作(b),送达当事人。

a、鉴定意见书

b.违法行为通知书c.抽样取证通知书

d.申请强制执行书

3、路政一审答辩状,是指作为(c)的路政管理机构在路政诉讼中。针对起诉状中提出的诉

讼请求及其事实和理由进行答复、辩解和反驳的一种诉讼文书。a.原告 b.上诉人c.被告 d.被上诉人

下载《2011年公路监理考试合同管理》复习题(共五则范文)word格式文档
下载《2011年公路监理考试合同管理》复习题(共五则范文).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    2013公路监理工程师考试.

    2013公路监理工程师考试《监理理论》知识点6 来源:233网校【233网校:教育考试门户网站】2013年4月8日 组织设计的原则 1、目的性原则目标是组织行为的出发点和终结点,组织设计......

    公路工程进度、计量、合同管理监理内容

    建筑设计院招聘首选网站 公路工程进度、计量、合同管理监理内容 一、工程进度监理的基本工作内容: 1、监理工程师进度控制的主要方式是由承包人提交的各种进度计划,对承包......

    公路工程进度、计量、合同管理监理内容

    公路工程进度、计量、合同管理监理内容 本文为公路工程进度、计量、合同管理监理内容:从工程进度监理的基本工作,工程进度监理的基本工作,进度计划的审批,工程进度计划的检查、......

    2012年公路监理工程师合同管理答案

    一、单选题:1~5BAACC;6~10BBACC; 11~15 DCDAA; 16~20 CCCBB。 二、多选题: 1、BCE;2、ACDE;3、BE;4、ABDE;5、BD;6、BCDE;7、BDE;8、ABD; 9、ABE;10、ABD;11、BE;12、ABC;13、......

    公路路政管理复习题

    公路路政管理复习题一、 填空题。 1.《中华人民共和国公路法》由1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过,于日起施行。 2.《超限运输车辆行驶公路管......

    资料员考试-监理复习题

    监理档案复习题 1、B1-5 施工组织设计(方案)报审(辽统监表A-2) 1、工程项目开工前,施工单位应按约定时间向项目监理机构填报《施工组织设计(方案)报审表》(辽统监表A-2),对于......

    合同管理复习题

    1.代理的种类有哪些? 委托代理、法定代理、指定代理。 2.担保的方式有哪些? 保证、抵押、质押、留置、定金。 3.那些组织不能作为保证人? (1)企业法人的分支机构、职能部门。企业......

    合同管理复习题

    第一章 1,建设项目周期分为决策阶段、实施阶段、运营阶段 2,合同管理的特点:1,合同管理周期长2,合同管理效益显著3,合同变更频繁4,合同管理系统性,5,合同管理法律要求高6,合同管理信......