整改协议书

第一篇：整改协议书

整改协议书

应协议者：甲方：

乙方：

甲、乙双方就山东金泰震华电力有限公司厂区地面工程一事，根据《中华人民共和国合同法》，本着友好协商务实的态度达成如下协议。

一． 工程中出现的质量问题，乙方须无条件的拆除，达到甲方使用标准的要求。

二． 原有甲方可用工程量造价为 元/平方，拆除面积乙方需无条件为甲方建造并达到甲方使用标准，工程造价为 元/平方。三． 乙方拆除重新建造部分使用标准鉴定依据为混凝土编号c20厚度为15公分使用标准。

四． 考虑到工程的连贯性，各独立基础重新建造完后，钢结构厂房甲方同意由乙方承建，乙方需做出单体设计，工程预算及效果图，双方同意后，另签协议。

五． 完工时间：2015年3月15日至2015年4月30日

六． 违约责任：如乙方在2015年4月30日前没有完成双方确定工程量达到甲方使用标准的要求，甲方可另换施工队，并要求乙方赔偿因延误工期给甲方造成的一切经济损失。

七． 不尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可向仲裁或人民法院提出申请，由法院判决。

八． 甲方考核使用标准为甲乙双方商讨鉴定。

九． 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：篇二：维修、整改合同

工程维修承包合同

发包方： 利川市忠路镇林业站（以下简称甲方）承包商： 吴兴明（以下简称乙方）甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行：

一、维修标准及要求

1、甲方就位于 利川市忠路镇林业站 房屋维修委托乙方；

2、维修项目：厨房、餐厅改造包括：地面砖粘贴，内、外墙抹灰、涂料，门、窗安装，橱柜、水电安装，卫生洁具及灯具安装，室内墙体隔断砌筑，灶台、灶具安装等。

3、维修要求：

①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任由乙方全部负责。

②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的余款中扣除。

③乙方负责材料的采购及施工工具，如施工中所需要的脚手架等。

二、维修工期

三、维修付款

工程完成后由甲方验收合格后一次性付清。

四、其他

管理费、税金全部由甲方支付

五、合同期限

本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决。

本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双方各执一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 签订日期：2013年 月 日

签订地点：利川市忠路镇林业站篇三：电 梯 整 改 协 议

电 梯 整 改 协 议

此协议系我公司将喜盈门建材家具广场3台货梯与健坤城公寓楼5台乘客电梯，整改工程提供给钟长久负责整改，由钟长久负责工程所需要的劳力、工具及有关安全设施，完成电梯的整改工作。

1、工作内容为：整梯整改、终检、维保、特检所等相关检验至合格。

2、安装工期天，从2014年月日至2014年月日止。

3、支付方式/条件

付款方式：根据工程进度进行现金或转账付款。付款条件：

第一期付款条件：

整改人员到达工地，班组进场整改7天内，公司支付整改费

大写：。元整，小写：

第二期付款条件：

公司人员到现场查看实际整改进度，5台电梯整改完毕，公司支付整改费 大写：。元整，小写：

电/扶梯整改调试完成，经电梯厂家厂检合格，凭厂检合格单，维保交接单，公司支付安装 费 60%，即人民币大写：叁万元。元整，小写： 30000.00。

4、公司职责，提供整改过程中所需配件与材料，5、班组职责，按照公司提供的技术和工艺标准进行施工，保证整改质量达

到公司的标准要求，负责施工人员的人生安全及防护用品的配备和劳动保护保险（包括因员

工伤亡、医疗赔偿等一切责任），以及第三者责任险。

6、本协议一式两份，由双方签字盖章后生效。

公司单位（盖章）：遂宁市图腾电梯有限公司

代表签字：

日 期：

班组长签字： 代表签字： 日 期：篇四：绿化整改合同

甲方：

乙方：

甲方将 年绿化整改项目 承包给乙方，现根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，遵循公平、自愿、平等和诚实信用的原则，同时结合本工程的实际情况，经双方协商，订立下列条款，供双方共同遵守执行。

一、工程名称： 年绿化整改项目

二、工程地点：

第三条 合同期限

合同期自合同签订之日起至 年 月 日。

四、承包方式及范围：大包干。承包期内乙方的工作人员、交通工具、保养工具、肥料、农药、盆花等与之相关的所有器材自行解决，甲方无偿提供生产所需水电。

五、工程要求:

1、花木公司要制定出详细的绿化技术指导细则，并做好绿化服务的定点、放线、挖坑、种植等技术指导工作；

2、种植人员按技术要求做好绿化苗木种植工作；

3、绿化苗木种植后要踩实，不得歪曲、扭曲；

4、绿化苗木种植后要及时浇水，确保苗木成活。

六、安全管理

1、乙方必须遵守甲方安全管理的规定，并落实各级人员安全责任制和管理规定。

2、乙方必须遵守有关安全规范、制度和规定，采用严格的安全防护和防火措施。乙方在管理中，因违反国家或行业有关规定、不落实施工方案或安全措施，一切责任由乙方承担，并承担由于自身原因所造成的财产损失、伤亡事故的责任及因此所发生的费用，事故给甲方造成的直接损失，由乙方赔偿。

七、双方责任

（一）、甲方责任

甲方实行严格的质量管理与监督。如发现质量未能达到合同要求的，甲方有权要求乙方进行整改，直到合格为止，因此发生的一切费用由乙方负责。

（二）、乙方责任

1、乙方必须严格按现行的有关规范标准进行施工，严格遵守行业安全规定和甲方的有关规章制度，采取必要措施，加强管理，防止事故发生。

2、乙方在工作过程中要主动与供电所工作人员联系，及时处理绿化植物在施工中存在的问题。

八、合同价款及付款方式：

1、工程承包合同价款为：暂定价￥ 元(人民币大写：)。2.工程预付款支付方式：本合同签订后二十个工作日内，甲方按合同暂定价的30%，即￥ 元(人民币大写：)支付给乙方作为工程备料款。3.乙方完成绿化任务并经甲方验收合格后，甲方向乙方付清工程合同价款的70％。

4、甲方支付款项的，乙方应同时开具同等额度的正规发票。

开户名称：

开户行：

账号：

九、其它

1、对甲方认为做得不好的、经常违规和怠工的养护工，甲方有权建议乙方解聘，重新招聘合适的养护工。

2、本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。该附件须经甲、乙双方签字认可，附件之间如有冲突，双方协商解决。

3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请后勤服务主管部门调解，调解不成的，任何一方可向茂名市有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代

理人（签

经办人（签名）：

法定代表人或授权代理人（签 年 经办人（签名）： 月 日 签订地点：篇五：xx机房整改协议 机房整改工程协议

甲方：

乙方： 1.项目内容

项目综述

鉴于机房系统现状。此次整改工程主要是对系统内的设备机柜进行整理，各线路进行重新梳理、替换、打标，使整个系统线路清晰通畅、精确，方便未来的维护和设备更新。工程内容

（1）机柜的理线、测试及打标

对2个机房机柜内的设备布局、安装、固定、调整部分设备的位置，并根据需要在机柜内增加挡板，安装电源插板。对各线路进行梳理、打标。

（2）跳线的更换

对机房各设备间的所有连接线缆做好理线、打标、废除冗余跳线。2.技术要求

质量标准

1、机柜内所有线缆整齐排列，错落有致。

2、机柜内所有设备布局合理，位置恰当。

3、所有连接跳线，打标，粘贴牢靠。

计划工期

十天的时间进行施工，施工分为四个阶段： a.第一阶段是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行准备工作。b.第二阶段的重点是中心机房的施工，在有效时间内计划完成各设备的安装。c.第三阶段完成机柜所有点位的重新布线、打标。d.第四阶段主要是进行工程检验以及补充施工的时间及组织验收。3.施工管理方案 1.乙方应科学的组织工程施工工作，合理统筹安排工程进度。2.乙方应向甲方提供主要施工负责人的名单及联系方式。3.甲方应保证施工环境的安全及顺畅。4.施工过程中，乙方应接受甲方的工程安全检查和工程质量检查。5.文明施工，保证施工现场的清洁。4.双方技术责任

甲方责任 1.负责施工期间的方案审查及安全交底工作。2.负责施工期间甲方管理范围内的安全措施及监督。3.负责施工期间的协调工作。

乙方责任

1.遵守甲方的现杨制度，并对自身安全负责。2.派技术人员负责现场施工。3.按照有关标准施工，各分项工作完成后及时组织验收。5.备注事项

1、整改过程中，凡涉及硬件损坏，由甲方自行采购，或委托乙方采购。

2、整改过程中，甲方需派专人协助甲方沟通，并尽力协助甲方工作，配合整改。

3、整改过程中，如发生前端视频信号丢失，乙方不参与维修及善后工作。

4、整改过程中，因网络中断，造成甲方损失的，乙方不承担经济责任。

5、此次整改为一次性维护工作，不涉及售后维护。6.售后服务

整改后维护内容，由甲乙双方另鉴协议。7.其他事项 1.本技术协议作为合同附件。2.本协议自签署起，与合同具有同等法律效益。3.双方如发生争议，本着实事求是，友好协商的原则解决。4.未尽事项双方协商解决，协商后的修改和补充事项与本协议具有同等效力。

第二篇：整改协议书

整改协议书

应协议者：甲方：

乙方：

甲、乙双方就山东金泰震华电力有限公司厂区地面工程一事，根据《中华人民共和国合同法》，本着友好协商务实的态度达成如下协议。

一． 工程中出现的质量问题，乙方须无条件的拆除，达到甲方使用标准的要求。

二． 原有甲方可用工程量造价为 元/平方，拆除面积乙方需无条件为甲方建造并达到甲方使用标准，工程造价为 元/平方。三． 乙方拆除重新建造部分使用标准鉴定依据为混凝土编号c20厚度为15公分使用标准。

四． 考虑到工程的连贯性，各独立基础重新建造完后，钢结构厂房甲方同意由乙方承建，乙方需做出单体设计，工程预算及效果图，双方同意后，另签协议。

五． 完工时间：2015年3月15日至2015年4月30日

六． 违约责任：如乙方在2015年4月30日前没有完成双方确定工程量达到甲方使用标准的要求，甲方可另换施工队，并要求乙方赔偿因延误工期给甲方造成的一切经济损失。

七． 不尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可向仲裁或人民法院提出申请，由法院判决。

八． 甲方考核使用标准为甲乙双方商讨鉴定。

九． 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：篇二：维修、整改合同

工程维修承包合同

发包方： 利川市忠路镇林业站（以下简称甲方）承包商： 吴兴明（以下简称乙方）甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行：

一、维修标准及要求

1、甲方就位于 利川市忠路镇林业站 房屋维修委托乙方；

2、维修项目：厨房、餐厅改造包括：地面砖粘贴，内、外墙抹灰、涂料，门、窗安装，橱柜、水电安装，卫生洁具及灯具安装，室内墙体隔断砌筑，灶台、灶具安装等。

3、维修要求：

①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任由乙方全部负责。

②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的余款中扣除。

③乙方负责材料的采购及施工工具，如施工中所需要的脚手架等。

二、维修工期

三、维修付款

工程完成后由甲方验收合格后一次性付清。

四、其他

管理费、税金全部由甲方支付

五、合同期限

本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决。

本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双方各执一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 签订日期：2013年 月 日

签订地点：利川市忠路镇林业站篇三：电 梯 整 改 协 议

电 梯 整 改 协 议

此协议系我公司将喜盈门建材家具广场3台货梯与健坤城公寓楼5台乘客电梯，整改工程提供给钟长久负责整改，由钟长久负责工程所需要的劳力、工具及有关安全设施，完成电梯的整改工作。

1、工作内容为：整梯整改、终检、维保、特检所等相关检验至合格。

2、安装工期天，从2014年月日至2014年月日止。

3、支付方式/条件

付款方式：根据工程进度进行现金或转账付款。付款条件：

第一期付款条件：

整改人员到达工地，班组进场整改7天内，公司支付整改费

大写：。元整，小写：

第二期付款条件：

公司人员到现场查看实际整改进度，5台电梯整改完毕，公司支付整改费 大写：。元整，小写：

电/扶梯整改调试完成，经电梯厂家厂检合格，凭厂检合格单，维保交接单，公司支付安装 费 60%，即人民币大写：叁万元。元整，小写： 30000.00。

4、公司职责，提供整改过程中所需配件与材料，5、班组职责，按照公司提供的技术和工艺标准进行施工，保证整改质量达

到公司的标准要求，负责施工人员的人生安全及防护用品的配备和劳动保护保险（包括因员

工伤亡、医疗赔偿等一切责任），以及第三者责任险。

6、本协议一式两份，由双方签字盖章后生效。

公司单位（盖章）：遂宁市图腾电梯有限公司

代表签字：

日 期：

班组长签字： 代表签字： 日 期：篇四：绿化整改合同

甲方：

乙方：

甲方将 年绿化整改项目 承包给乙方，现根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，遵循公平、自愿、平等和诚实信用的原则，同时结合本工程的实际情况，经双方协商，订立下列条款，供双方共同遵守执行。

一、工程名称： 年绿化整改项目

二、工程地点：

第三条 合同期限

合同期自合同签订之日起至 年 月 日。

四、承包方式及范围：大包干。承包期内乙方的工作人员、交通工具、保养工具、肥料、农药、盆花等与之相关的所有器材自行解决，甲方无偿提供生产所需水电。

五、工程要求:

1、花木公司要制定出详细的绿化技术指导细则，并做好绿化服务的定点、放线、挖坑、种植等技术指导工作；

2、种植人员按技术要求做好绿化苗木种植工作；

3、绿化苗木种植后要踩实，不得歪曲、扭曲；

4、绿化苗木种植后要及时浇水，确保苗木成活。

六、安全管理

1、乙方必须遵守甲方安全管理的规定，并落实各级人员安全责任制和管理规定。

2、乙方必须遵守有关安全规范、制度和规定，采用严格的安全防护和防火措施。乙方在管理中，因违反国家或行业有关规定、不落实施工方案或安全措施，一切责任由乙方承担，并承担由于自身原因所造成的财产损失、伤亡事故的责任及因此所发生的费用，事故给甲方造成的直接损失，由乙方赔偿。

七、双方责任

（一）、甲方责任

甲方实行严格的质量管理与监督。如发现质量未能达到合同要求的，甲方有权要求乙方进行整改，直到合格为止，因此发生的一切费用由乙方负责。

（二）、乙方责任

1、乙方必须严格按现行的有关规范标准进行施工，严格遵守行业安全规定和甲方的有关规章制度，采取必要措施，加强管理，防止事故发生。

2、乙方在工作过程中要主动与供电所工作人员联系，及时处理绿化植物在施工中存在的问题。

八、合同价款及付款方式：

1、工程承包合同价款为：暂定价￥ 元(人民币大写：)。2.工程预付款支付方式：本合同签订后二十个工作日内，甲方按合同暂定价的30%，即￥ 元(人民币大写：)支付给乙方作为工程备料款。3.乙方完成绿化任务并经甲方验收合格后，甲方向乙方付清工程合同价款的70％。

4、甲方支付款项的，乙方应同时开具同等额度的正规发票。

开户名称：

开户行：

账号：

九、其它

1、对甲方认为做得不好的、经常违规和怠工的养护工，甲方有权建议乙方解聘，重新招聘合适的养护工。

2、本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。该附件须经甲、乙双方签字认可，附件之间如有冲突，双方协商解决。

3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请后勤服务主管部门调解，调解不成的，任何一方可向茂名市有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代

理人（签

经办人（签名）：

法定代表人或授权代理人（签 年 经办人（签名）： 月 日 签订地点：篇五：xx机房整改协议 机房整改工程协议

甲方：

乙方： 1.项目内容

项目综述

鉴于机房系统现状。此次整改工程主要是对系统内的设备机柜进行整理，各线路进行重新梳理、替换、打标，使整个系统线路清晰通畅、精确，方便未来的维护和设备更新。工程内容

（1）机柜的理线、测试及打标

对2个机房机柜内的设备布局、安装、固定、调整部分设备的位置，并根据需要在机柜内增加挡板，安装电源插板。对各线路进行梳理、打标。

（2）跳线的更换

对机房各设备间的所有连接线缆做好理线、打标、废除冗余跳线。2.技术要求

质量标准

1、机柜内所有线缆整齐排列，错落有致。

2、机柜内所有设备布局合理，位置恰当。

3、所有连接跳线，打标，粘贴牢靠。

计划工期

十天的时间进行施工，施工分为四个阶段： a.第一阶段是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行准备工作。b.第二阶段的重点是中心机房的施工，在有效时间内计划完成各设备的安装。c.第三阶段完成机柜所有点位的重新布线、打标。d.第四阶段主要是进行工程检验以及补充施工的时间及组织验收。3.施工管理方案 1.乙方应科学的组织工程施工工作，合理统筹安排工程进度。2.乙方应向甲方提供主要施工负责人的名单及联系方式。3.甲方应保证施工环境的安全及顺畅。4.施工过程中，乙方应接受甲方的工程安全检查和工程质量检查。5.文明施工，保证施工现场的清洁。4.双方技术责任

甲方责任 1.负责施工期间的方案审查及安全交底工作。2.负责施工期间甲方管理范围内的安全措施及监督。3.负责施工期间的协调工作。

乙方责任

1.遵守甲方的现杨制度，并对自身安全负责。2.派技术人员负责现场施工。3.按照有关标准施工，各分项工作完成后及时组织验收。5.备注事项

1、整改过程中，凡涉及硬件损坏，由甲方自行采购，或委托乙方采购。

2、整改过程中，甲方需派专人协助甲方沟通，并尽力协助甲方工作，配合整改。

3、整改过程中，如发生前端视频信号丢失，乙方不参与维修及善后工作。

4、整改过程中，因网络中断，造成甲方损失的，乙方不承担经济责任。

5、此次整改为一次性维护工作，不涉及售后维护。6.售后服务

整改后维护内容，由甲乙双方另鉴协议。7.其他事项 1.本技术协议作为合同附件。2.本协议自签署起，与合同具有同等法律效益。3.双方如发生争议，本着实事求是，友好协商的原则解决。4.未尽事项双方协商解决，协商后的修改和补充事项与本协议具有同等效力。

第三篇：整改协议书

整改协议书

应协议者：甲方：

乙方：

甲、乙双方就山东金泰震华电力有限公司厂区地面工程一事，根据《中华人民共和国合同法》，本着友好协商务实的态度达成如下协议。

一． 工程中出现的质量问题，乙方须无条件的拆除，达到甲方使用标准的要求。

二． 原有甲方可用工程量造价为 元/平方，拆除面积乙方需无条件为甲方建造并达到甲方使用标准，工程造价为 元/平方。三． 乙方拆除重新建造部分使用标准鉴定依据为混凝土编号c20厚度为15公分使用标准。

四． 考虑到工程的连贯性，各独立基础重新建造完后，钢结构厂房甲方同意由乙方承建，乙方需做出单体设计，工程预算及效果图，双方同意后，另签协议。

五． 完工时间：2015年3月15日至2015年4月30日

六． 违约责任：如乙方在2015年4月30日前没有完成双方确定工程量达到甲方使用标准的要求，甲方可另换施工队，并要求乙方赔偿因延误工期给甲方造成的一切经济损失。

七． 不尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可向仲裁或人民法院提出申请，由法院判决。

八． 甲方考核使用标准为甲乙双方商讨鉴定。

九． 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：篇二：维修、整改合同

工程维修承包合同

发包方： 利川市忠路镇林业站（以下简称甲方）承包商： 吴兴明（以下简称乙方）甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行：

一、维修标准及要求

1、甲方就位于 利川市忠路镇林业站 房屋维修委托乙方；

2、维修项目：厨房、餐厅改造包括：地面砖粘贴，内、外墙抹灰、涂料，门、窗安装，橱柜、水电安装，卫生洁具及灯具安装，室内墙体隔断砌筑，灶台、灶具安装等。

3、维修要求：

①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任由乙方全部负责。

②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的余款中扣除。

③乙方负责材料的采购及施工工具，如施工中所需要的脚手架等。

二、维修工期

三、维修付款

工程完成后由甲方验收合格后一次性付清。

四、其他

管理费、税金全部由甲方支付

五、合同期限

本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决。

本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双方各执一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 签订日期：2013年 月 日

签订地点：利川市忠路镇林业站篇三：电 梯 整 改 协 议

电 梯 整 改 协 议

此协议系我公司将喜盈门建材家具广场3台货梯与健坤城公寓楼5台乘客电梯，整改工程提供给钟长久负责整改，由钟长久负责工程所需要的劳力、工具及有关安全设施，完成电梯的整改工作。

1、工作内容为：整梯整改、终检、维保、特检所等相关检验至合格。

2、安装工期天，从2014年月日至2014年月日止。

3、支付方式/条件

付款方式：根据工程进度进行现金或转账付款。付款条件：

第一期付款条件：

整改人员到达工地，班组进场整改7天内，公司支付整改费

大写：。元整，小写：

第二期付款条件：

公司人员到现场查看实际整改进度，5台电梯整改完毕，公司支付整改费 大写：。元整，小写：

电/扶梯整改调试完成，经电梯厂家厂检合格，凭厂检合格单，维保交接单，公司支付安装 费 60%，即人民币大写：叁万元。元整，小写： 30000.00。

4、公司职责，提供整改过程中所需配件与材料，5、班组职责，按照公司提供的技术和工艺标准进行施工，保证整改质量达

到公司的标准要求，负责施工人员的人生安全及防护用品的配备和劳动保护保险（包括因员

工伤亡、医疗赔偿等一切责任），以及第三者责任险。

6、本协议一式两份，由双方签字盖章后生效。

公司单位（盖章）：遂宁市图腾电梯有限公司

代表签字：

日 期：

班组长签字： 代表签字： 日 期：篇四：绿化整改合同

甲方：

乙方：

甲方将 年绿化整改项目 承包给乙方，现根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，遵循公平、自愿、平等和诚实信用的原则，同时结合本工程的实际情况，经双方协商，订立下列条款，供双方共同遵守执行。

一、工程名称： 年绿化整改项目

二、工程地点：

第三条 合同期限

合同期自合同签订之日起至 年 月 日。

四、承包方式及范围：大包干。承包期内乙方的工作人员、交通工具、保养工具、肥料、农药、盆花等与之相关的所有器材自行解决，甲方无偿提供生产所需水电。

五、工程要求:

1、花木公司要制定出详细的绿化技术指导细则，并做好绿化服务的定点、放线、挖坑、种植等技术指导工作；

2、种植人员按技术要求做好绿化苗木种植工作；

3、绿化苗木种植后要踩实，不得歪曲、扭曲；

4、绿化苗木种植后要及时浇水，确保苗木成活。

六、安全管理

1、乙方必须遵守甲方安全管理的规定，并落实各级人员安全责任制和管理规定。

2、乙方必须遵守有关安全规范、制度和规定，采用严格的安全防护和防火措施。乙方在管理中，因违反国家或行业有关规定、不落实施工方案或安全措施，一切责任由乙方承担，并承担由于自身原因所造成的财产损失、伤亡事故的责任及因此所发生的费用，事故给甲方造成的直接损失，由乙方赔偿。

七、双方责任

（一）、甲方责任

甲方实行严格的质量管理与监督。如发现质量未能达到合同要求的，甲方有权要求乙方进行整改，直到合格为止，因此发生的一切费用由乙方负责。

（二）、乙方责任

1、乙方必须严格按现行的有关规范标准进行施工，严格遵守行业安全规定和甲方的有关规章制度，采取必要措施，加强管理，防止事故发生。

2、乙方在工作过程中要主动与供电所工作人员联系，及时处理绿化植物在施工中存在的问题。

八、合同价款及付款方式：

1、工程承包合同价款为：暂定价￥ 元(人民币大写：)。2.工程预付款支付方式：本合同签订后二十个工作日内，甲方按合同暂定价的30%，即￥ 元(人民币大写：)支付给乙方作为工程备料款。3.乙方完成绿化任务并经甲方验收合格后，甲方向乙方付清工程合同价款的70％。

4、甲方支付款项的，乙方应同时开具同等额度的正规发票。

开户名称：

开户行：

账号：

九、其它

1、对甲方认为做得不好的、经常违规和怠工的养护工，甲方有权建议乙方解聘，重新招聘合适的养护工。

2、本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。该附件须经甲、乙双方签字认可，附件之间如有冲突，双方协商解决。

3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请后勤服务主管部门调解，调解不成的，任何一方可向茂名市有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代

理人（签

经办人（签名）：

法定代表人或授权代理人（签 年 经办人（签名）： 月 日 签订地点：篇五：xx机房整改协议 机房整改工程协议

甲方：

乙方： 1.项目内容

项目综述

鉴于机房系统现状。此次整改工程主要是对系统内的设备机柜进行整理，各线路进行重新梳理、替换、打标，使整个系统线路清晰通畅、精确，方便未来的维护和设备更新。工程内容

（1）机柜的理线、测试及打标

对2个机房机柜内的设备布局、安装、固定、调整部分设备的位置，并根据需要在机柜内增加挡板，安装电源插板。对各线路进行梳理、打标。

（2）跳线的更换

对机房各设备间的所有连接线缆做好理线、打标、废除冗余跳线。2.技术要求

质量标准

1、机柜内所有线缆整齐排列，错落有致。

2、机柜内所有设备布局合理，位置恰当。

3、所有连接跳线，打标，粘贴牢靠。

计划工期

十天的时间进行施工，施工分为四个阶段： a.第一阶段是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行准备工作。b.第二阶段的重点是中心机房的施工，在有效时间内计划完成各设备的安装。c.第三阶段完成机柜所有点位的重新布线、打标。d.第四阶段主要是进行工程检验以及补充施工的时间及组织验收。3.施工管理方案 1.乙方应科学的组织工程施工工作，合理统筹安排工程进度。2.乙方应向甲方提供主要施工负责人的名单及联系方式。3.甲方应保证施工环境的安全及顺畅。4.施工过程中，乙方应接受甲方的工程安全检查和工程质量检查。5.文明施工，保证施工现场的清洁。4.双方技术责任

甲方责任 1.负责施工期间的方案审查及安全交底工作。2.负责施工期间甲方管理范围内的安全措施及监督。3.负责施工期间的协调工作。

乙方责任

1.遵守甲方的现杨制度，并对自身安全负责。2.派技术人员负责现场施工。3.按照有关标准施工，各分项工作完成后及时组织验收。5.备注事项

1、整改过程中，凡涉及硬件损坏，由甲方自行采购，或委托乙方采购。

2、整改过程中，甲方需派专人协助甲方沟通，并尽力协助甲方工作，配合整改。

3、整改过程中，如发生前端视频信号丢失，乙方不参与维修及善后工作。

4、整改过程中，因网络中断，造成甲方损失的，乙方不承担经济责任。

5、此次整改为一次性维护工作，不涉及售后维护。6.售后服务

整改后维护内容，由甲乙双方另鉴协议。7.其他事项 1.本技术协议作为合同附件。2.本协议自签署起，与合同具有同等法律效益。3.双方如发生争议，本着实事求是，友好协商的原则解决。4.未尽事项双方协商解决，协商后的修改和补充事项与本协议具有同等效力。

第四篇：整改工程施工协议书范本（本站推荐）

工程施工协议 协议编号：

立协议单位：（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，为明确双方责任，确保工程质量和工期，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围及内容：

四、施工工期：施工工期为 天（日期2008年 月日-2008年月 日）。

五、承包方式及合同价：承包方式：包工包料。按（）元包干。如施工过程中发生的修改和变更，工程签证及零星委托，经甲方签字认可后，在竣工结算时，根据有关规定作相应调整。

六、双方责任范围：本协议施工期内，甲方派 同志为工地代表，进行现场管理，乙方派 同志为工地代表，共同履行本协议。甲方代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工，工程验收及其他事宜。

（一）甲方义务

1、提供施工范围和相应的施工技术要求及与相关部门的协调工作，审批工程的开、竣工报告。

2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。

3、及时办理竣工决算和竣工验收。

（二）乙方义务

1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。

2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。

3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。

4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时恢复。

七、材料及设备供应：

1、工程所需材料由乙方自购，乙方应按照施工技术方案要求采购，并提供产品合格证明。

2、乙方在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与施工技术方案和规范要求不符的产品，甲方代表可拒绝验收。由此发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。

3、因乙方提供的材料设备质量不合格造成的工程质量问题，由乙方负责按规定返工、整改，一切费用自负。由此引起的工期延误将按照本协议的第九条执行。

八、工程质量与竣工验收：

1、乙方应按国家现行的施工验收技术规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。

2、乙方在施工中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工中发现质量问题，有权要求乙方暂停施工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。

3、工程完工后，由甲方组织对工程进行验收，乙方向甲方提供竣工资料，经甲方审查验收合格后，方可办理工程结算及支付剩余工程款项。

九、违约：

1、延期开工。乙方不能在合同约定的开工日期开始施工，应在合同约定的开工日期2天之前，向甲方代表书面提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。

2、由于甲方原因造成的延期开工或工期延误，乙方不负责承担相关责任。

3、由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。

十、安全文明施工：

1、加强安全管理，组织对生产操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防范措施，配备必要的劳动保护用品，对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。

2、现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。

3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。

4、施工现场如发生重大人身伤亡和设备损坏等安全事故，乙方应及时上报有关部门并通知甲方。事故发生的费用全部由乙方承担，与甲方无关。

十一、结算与支付：

工程开工前支付工程价款的%（元）为工程预付款，基础工程完工后付工程价款 %(元)进度款,主体工程完工后付工程价款%(元)进度款,余款在工程竣工验收合格后一周内一次性结清。预留5%(元)质量保证金,满一年无质量问题结清.十二、协议有效期与份数：

1、本协议经双方代表签字生效，工程完工验收合格，费用结清后失效。

2、本协议共四份，甲方执二份，乙方执二份。

十三、本协议如发生争议，双方先通过友好协商解决，如协商意见不能达成一致，按国家相关法律法规执行。

甲 方：乙 方：

签约代表：签约代表：

签约日期：签约日期：篇二：环境整治工程施工协议

施工合同

甲方：×××农牧业局

乙方：×××施工队

为做好×××农业科技示范园区环境整治工作，经甲乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程名称：×××农业科技示范园区环境整治工程

二、工程地点：×××农业科技示范园区

三、工程内容：

1、限高大门及围墙、池子工程

2、蔬菜大棚彩钢瓦屋面工程

3、大棚东面围栏（护栏网）工程

4、大门工程

5、小区环境整治工程

四、工程造价：以审计决算价格为准。

五、工程付款：工程完工后，施工单位进行决算审计，以审计结算报告为准，一次性付清全部工程款。

六、质量要求：符合实际需要。

七、工 期：×年×月×日至×年×月×日。

八、此协议一式两份，双方各一份，盖章后生效。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

年月 日年月日篇三：工程施工协议(范本)工程施工协议

甲方：沈阳山盟建设集团有限公司乌苏分公司

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，为明确双方责任，确保工程质量和工期，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：乌苏市石化工业园

三、施工内容及价格：。

四、施工工期：施工工期为 天（日期 年月日至 年 月日）。

五、承包方式及合同价：承包方式：

。如施工过程中发生的修改和变更，工程签证及零星委托，经甲方签字认可后，在竣工结算时，根据有关规定作相应调整。

六、施工工艺：根据合同内容按图施工。

七、质量要求:合格

八、付款方式：分两次付款，总工程量完成50%后甲方支付乙方总工程量50%进度款，本工程工程量完工后，经甲方和监理方验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余工程款。

（一）甲方义务

2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。

（二）乙方义务

1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。

2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。

3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。

九、工程质量与竣工验收：

1、乙方应按国家现行的施工验收技术规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。

2、乙方在施工中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工中发现质量问

题，有权要求乙方暂停施工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。

3、工程完工后，由甲方组织对工程进行验收，乙方向甲方提供竣工资料，经甲方审查验收合格后，方可办理工程结算及支付剩余工程款项。

十、违约：

1、延期开工。乙方不能在合同约定的开工日期开始施工，应在合同约定的开工日期2天之前，向甲方代表书面提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。

2、由于甲方原因造成的延期开工或工期延误，乙方不负责承担相关责任。

3、由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。

十一、安全文明施工：

1、加强安全管理，组织对生产操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防范措施，配备必要的劳动保护用品，对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。

2、现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。

3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。

4、施工现场如发生重大人身伤亡和设备损坏等安全事故，乙方应及时上报有关部门并通知甲方。事故发生的费用全部由乙方承担，与甲方无关。

5、进入现场注意安全，系好安全带，带好安全带，注意在电焊时，注意防火，备好防火用水。

1、本协议经双方代表签字生效，工程完工验收合格，费用结清后失效。

十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，如发生争议，双方先通过友好协商解决，如协商意见不能达成一致，按国家相关法律法规执行。

第五篇：消防整改工程施工协议书

消防整改工程施工协议书

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）（乙方经济负责人： 身份证号码：）

为确保消防验收通过，甲方将 委托乙方组织施工。为把好工程质量关、落实各项经济责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等有关规定，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本施工协议书，以资共同遵守。

第一条、工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点： 1.3、承包方式： 第二条、工程承包范围

2.1、承包范围：。第三条、工期

3.1、工期： 日历天。

3.2、开工日期： 年 月 日 3.3、竣工日期： 年 月 日 第四条、工程质量等级及工程验收标准 4.1、工程质量标准：合格。

4.2、乙方必须按照设计图纸要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，如中途出现质量问题，乙方必须无条件地进行返工补强，直至合格为止，由此造成工程损失全由乙方承担，且总工期不予以顺延。

4.3、乙方必须驻派现场质量、安全管理人员，服从甲方管理，对甲方提出的质量问题、安全问题必须及时整改，否则，甲方有权对乙方进行处罚。

4.5、施工工艺与质量验收标准按国家规定的消防施工及验收规范，具体参照消火栓系统《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）；防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验 1 收规范》（GB50243-2002）；消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB503 03-2002）；《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281-2006）标准验收。

4.6、乙方必须保证质量、安全资料有效，待工程竣工验收后，提供给甲方存档。第五条、工程价款及结算办法

合同价款（固定包干）金额（人民币）： 元（大写：）。附工程结算书。第六条、付款方式

甲、乙双方在全部施工项目完成后的七天内完成结算，甲方在结算后的七天内一次性支付乙方全部工程款。

第七条、工程安全

乙方在施工过程中必须注意安全生产，并做好职工的安全教育工作，办理好职工的安全保险，如在施工过程中出现的安全事故，甲方概不负责，全由乙方全部承担责任。

第八条、双方的职责 8.1、甲方的职责：

8.1.1、甲方委派

为常驻工地代表，负责现场施工协调与管理工作，工程进度监督，工程质量检查、验收。

8.1.2、甲方负责解决施工临时用水、用电。8.1.3、提供施工所需的场地。8.2、乙方的职责：

8.2.1、乙方委派

为项目负责人，负责本工程的施工技术质量及日常管理工作。8.2.2、听从甲方的指挥及协调，接受甲方及有关单位的监督。8.2.3、乙方按甲方要求及时进场，工程结束时按甲方要求退场。

8.2.4、严格按施工图的内容及现行消防有关规范、规程、精心施工、科学管理、做到质量合格。

8.2.5、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规则制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。

8.2.6、保证安全生产，搞好文明施工，遵守国家及地方法律、法规和甲方的有关规章制度。

8.2.7、负责施工过程中所含的人工、机械和施工必备的一切设备等。

8.2.8、搞好本部员工的治安管理及防火安全。凡在工地范围内打、斗殴、偷盗财物、赌博等违法行为，视情节轻重，给予500~2000元的罚款，严重者报送公安机关处理。8.2.9、负责4#楼消防工程整改后，保证4#楼消防验收通过。第九条、解决争议方式

双方在执行合同中若有纠纷，应协商解决，协商不成，任何一方可向工商行政机关申请裁决或直接向法院起诉。

第十条、合同生效与终止

合同自双方签订之日起生效，工程竣工验收、移交资料归档和工程款付清后失效。第十条、合同份数

本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲 方：

法定代表人： 委托代理人：

电 话： 传 真： 开 户 行： 账 号： 邮政编码： 签订日期：

乙 方：

法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 行： 账 号： 邮政编码： 签订日期： 3