2018一建《项目管理》密卷(勿外传)

第一篇：2018一建《项目管理》密卷(勿外传)

1[单选题]建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用()。

A.变动总价合同

B.单价合同

C.成本价酬金合同

D.视情况而定

参考答案：A

◆◆参考解析：

A;

建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。应该指出，即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。所以A正确。

2[单选题]与发达国家不同，我国业主方选择设计方案和设计单位主要通过的方式是()。

A.设计竞赛

B.设计招标

C.设计评审

D.专项委托

参考答案：B

◆◆参考解析：

B;

我国业主方主要通过设计招标的方式，而国际上常用设计竞赛方式。所以B正确。

3[单选题]下列模式中只需进行一次招标的是()。

A.施工总承包管理模式

B.施工总承包模式

C.DBB模式

D.指定分包模式

参考答案：B

施工总承包模式业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小。所以B正确。

4[单选题]建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是()。

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.项目建设纲要

D.项目管理规划

参考答案：C

◆◆5[单选题]按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作用的是()。

A.测量师事务所

B.建筑师事务所

C.结构工程师事务所

D.水电工程师事务所

参考答案：B

对工业与民用建筑工程而言，在国际上，建筑师事务所往往起着主导作用，其他专业设计事务所则配合建筑师事务所从事相应的设计工作。所以B正确。

6[单选题]属于施工总承包在质量控制方面的特点的是()。

A.质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平B.质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平C.质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平D.分包工程任务符合质量“他人控制”原则，对质量控制有利

参考答案：A

◆◆7[单选题]一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由()签订。

A.业主与分包单位

B.施工总承包管理单位与分包单位

C.施工总承包单位与分包单位

D.工程总承包单位与分包单位

参考答案：A

◆◆8[单选题]关于施工总承包和施工总承包管理模式的说法，正确的是()。

A.施工总承包模式如果采用费率招标，对投资控制有利B.施工总承包管理模式，业主方招标和合同管理的工作量较小C.施工总承包管理模式一般要等到施工图全部设计完成才能进行招标D.施工总承包管理模式有利于压缩工期

参考答案：D

施工总承包管理模式，业主方的招标及合同管理工作量较大;施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图就可对其进行招标。施工总承包模式中，“费率招标”实质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。所以D正确。

9[单选题]采用施工总承包管理模式时对各个分包单位的工程款项，一般由()负责支付。

A.施工总承包单位

B.施工总承包管理单位

C.业主方

D.施工总承包管理单位或业主方

参考答案：D

◆◆10[单选题]在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由()承担。

A.业主

B.分包单位

C.施工总承包管理单位

D.施工总承包单位

参考答案：C

在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由施工总承包管理单位承担。所以C正确。

11[单选题]在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是()。

A.进行采购合同谈判，签订采购合同

B.明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任

C.选择材料、设备的采购单位

D.进行市场调查，选择合格产品供应单位，建立名录

参考答案：D

采购管理应遵循下列程序：①明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任;②进行采购策划，编制采购计划;③进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录;④采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位;⑤签订采购合同;⑥运输、验证、移交采购产品或服务;⑦处置不合格产品或不符合要求的服务;⑧采购资料归档。所以D正确。

12学尔森整理“2018一建《项目管理》章节习题：建设工程项目采购的模式”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

12[单选题]施工总承包模式下，投标报价的基础为()。

A.企业定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工图设计

参考答案：D

施工总承包模式在投资控制方面的特点之一为：一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。所以D正确。

13[单选题]根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以()。

A.指定生产厂

B.指定供应商

C.提出质量要求

D.指定具体品牌

参考答案：C

◆◆14[单选题]业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工，这种施工任务委托模式是()。

A.施工总承包

B.施工总承包管理

C.平行承发包

D.建设工程项目总承包

参考答案：A

业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工，这种施工任务委托模式是施工总承包。所以A正确。

15[多选题]建设项目工程总承包方在合同收尾时的工作包括()。

A.取得合同目标考核证书B.办理决算手续C.办理项目资料归档D.清理各种债权债务E.进行项目总结

参考答案：A,B,D

建设项目工程总承包方在合同收尾时的工作包括：取得合同目标考核证书，办理决算手续，清理各种债权债务;缺陷通知期限满后取得履约证书。所以选项A、B、D正确。

16[多选题]施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，具有的优点有()。

A.整个工程项目的合同总额的确定较有依据B.对业主方节约投资较为有利C.缩短建设周期，有利于进度控制D.能为分包单位提供更好的管理和服务E.有利于施工现场的总体管理与协调

参考答案：A,B,C

◆◆17[单选题]施工总承包模式的最大缺点是()。

A.容易引发索赔B.建设周期较长C.不利于投资控制D.业主组织协调工作量较大

参考答案：B

施工总承包模式在进度控制方面，由于一般要等施工图设计全部结束后，业主才能进行施工总承包单位的招标，因此，开工日期不可能太早，建设周期会较长，这是施工总承包模式最大的缺点，限制了其在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用。所以B正确。

18[多选题]国际上，业主方项目管理的方式主要有()。

A.业主方自行进行项目管理B.业主方委托施工方承担全部业主方项目管理任务C.业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理任务D.业主方委托项目管理咨询公司与业主方工作人员共同进行项目管理E.业主方委托施工方与业主方人员共同进行项目管理

参考答案：A,C,D

◆◆19[多选题]关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有()。

A.业主方的招标及合同管理工作量较大B.在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制C.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利D.各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量E.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险

参考答案：A,C,D

一般情况下，所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量较大;在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为业主控制总投资的风险;多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。所以选项A、C、D正确。

20[多选题]建设工程项目总承包的基本工作程序，包括()。

A.编制设计纲要B.编制项目设计建议书C.设计评审D.确定合同价E.签订合同

参考答案：A,B,C,D

◆◆21[多选题]施工总承包模式从投资控制方面来看其特点有()。

A.限制了在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用B.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制C.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据D.缩短建设周期，节约资金成本E.若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔

参考答案：B,C,E

施工总承包模式在投资控制方面的特点如下：一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价有依据;在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制;若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔。所以选项B、C、E正确。

22[多选题]在国际上业主方工程建设物资采购模式有()。

A.业主方自行采购

B.承包商采购

C.业主方指定供货商

D.业主方指定承包商购人用于工程的建设物资

E.与承包商约定某些物资为指定供货商

参考答案：A,B,E

◆◆23[多选题]工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的()等实行全过程或若干阶段的承包。

A.设计

B.采购

C.施工

D.竣工验收

E.试运行

参考答案：A,B,C,E 12

第二篇：2010年一级建造师《项目管理》押题密卷

一级建造师《项目管理》押题密卷及答案

一、单向选择题（共70题。每题的备选项中。只有1个最符合题意）1.下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中，正确的是（）。A．建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段 B．项目立项（立项批准）是项目实施的标志

C．项目实施阶段管理的主要任务是来源：考试大通过管理使项目的目标得以实现 D．建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期

2.在工业发达国家，首先在工程管理中应用项目管理的是（）。来源：考试大 A．业主方 B．承包商方 C．设计方 D．供货方

3.建设工程项目结构编码的依据是（）。A．项目组织结构图 B．项目结构图 C．项目合同结构图 D．项目工作流程图

4.下列关于建设工程项目实施阶段策划内容的说法中，正确的是（）。A．实施阶段策划的内容涉及的范围和深度与项目的特点无关 B．经济策划的内容之一是编制资金需求量计划

C．实施期组织总体方案的确定是实施阶段策划的内容之一 D．实施阶段与决策阶段项目技术策划的内容相同

5.蓝天公司拟在某城市建设一个大型的游乐园，在决定项目承发包模式时，公司内部产生一些分歧，按照现行的法律法规及工程惯例，对于施工任务的发包方式，蓝天公司（）。

A．可以合法选择多个施工单位承担施工任务

B．可以选择施工联合体同时作为施工总包管理单位和施工总包单位 C．不能由施工合作体作为施工总包单位 D．不能由施工联合体作为施工总包管理单位

6.某房地产企业拟开发建设一住宅小区项目，公司一些管理人员提出该项目最好采用施工总承包模式，而不应采用施工总承包管理模式。因为施工总承包模式的优点是（）。

A．在施工招标时就能明确工程总造价，有利于总投资控制 B．比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调 C．不需要在施工图设计完之前就招标，有利于缩短项目建设周期 D．多数情况下由业主与分包人直接签约，有利于总投资控制

7.施工组织总设计是指导全局性施工的技术和经济纲要，它的编制对象是（）。A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．建设项目

8.在项目目标动态控制的工作程序中，确定项目目标控制的计划值之后，紧接着应 做的工作是（）。

A．项目目标控制的准备工作 B．收集项目目标的实际值 C．采取纠偏措施进行纠偏 D．调整项目目标

9.某大型建设项目，项目进度目标的计划值来源：考试大确定，为保证项目按期完成而确定了每 月的进度目标，这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中，属于（）。

A．将工程进度目标逐层分解

B．定期比较工程进度的实际值与计划值 C．收集工程进度实际值 D．进行进度目标纠偏

10.某施工企业对项目进行人力资源管理，编制了项目人力资源管理计划，并制定了 项目团队的建设计划。项目人力资源管理的目的是（）。

A．调动所有项目参与人的积极性 B．降低项目的人力成本 C．建立广泛的人际关系

D．调动与项目相关的所有人员的积极性

11.对进入施工项目的人力资源行使调配与管理权力的是（）。A．施工企业法定代表人 B．施工企业人力资源部 C．业主 D．项目经理

12.建设项目工程设计文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误，则可能 导致项目施工过程的延误，这种风险属于风险类型中的（）。

A．工程环境风险 B．组织风险 C．技术风险 D．经济与管理风险

13.根据《建设工程监理规范》的有关规定，监理单位编制的工程建设监理规划应在 签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后的审核批准者为（）。

A．建设单位技术负责人 B．监理单位技术负责人 C．设计单位技术负责人 D．有关主管部门负责人

14.工程建设监理规划编制完成后，根据工程项目的特点，监理单位派驻工程项目的项目监理部还应编制（）。

A．工程项目管理规划细则 B．工程建设监理实施规划 C．工程建设监理实施细则 D．工程项目管理实施规划

15.施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工前的时间间隔至少应为（）小时。

A．12 B．24 C．36 D．48 16.施工成本预测是在工程的施工以前，运用一定的方法（）。A．对成本因素进行分析 B．分析可能的影响程度 C．估算计划与实际成本之间的可能差异 D．对成本进行估算

17.大中型工程项目的项目组成中，通常构成单项工程的是（）。A．单位工程 B．单体工程 C．单个工程 D．单元工程

18.某混凝土工程，工程量清单的工程量为1000m3，合同约定的综合单价为350元／m3，且实际工程量超过工程量清单的工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9.由于设计变更，承包商实际完成工程量1200m3，则该混凝土工程的结算价款应为（）万元。

A．37.8 B．41.3 C．41.65 D．42.0 19.某综合楼工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，承担由此造成工期拖延损失的是（）。

A．承包人 B．发包人 C．分包人 D．工程师

20.某工程合同总价1000万元，合同基准日期为2006年5月，固定系数0.2.经测算，调值的费用中，人工费和钢材分别占工程价款的40％和10％。2007年1月完成的工程款占合同总价的10％。人工费、钢材在2006年5月的价格指数分别为100和150，12月的价格指数分别为110和180，则2007年1月经调值后的工程款为（）万元。A．76 B．106 C．110 D．120 21.进行施工成本控制时，指导成本控制的文件是（）。A．工程承包合同 B．施工成本计划 C．进度报告 D．施工组织设计

22.施工过程中，对于部分小型及零星材料（如钢钉等）用量的控制宜采用（）。A．定额控制 B．包干控制 C．指标控制 D．计量控制

23.某地面工程施工计划在6个月内完成，假设工程在各月均是以等速、等值进行的。当工程进展到3个月后进行了检测，正确描述其3月末时的累计进度偏差的是图（）。A．

24．成本分析的重点是（）。

A．通过实际成本与预算成本的对比，分析成本降低水平B．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 C．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更有效的节约途径 D．通过对下一施工进展情况规划，提出可行的成本管理措施

25．建设项目进度控制是一个动态的管理过程，其中进度目标分析和论证的目的是（）。A．落实进度控制的具体措施 B．论证进度目标是否合理、能否实现 C．决定进度计划的不同层面 D．分析进度计划系统内部的关系

26．项目进度计划的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码时应考虑能标识出（）。A．不同的计划层 B．不同的计划编制者 C．不同的计划方法 D．不同的计划难易程度

27．下列双代号网络图中引入虚工作2—3是为了表示（）。A．对A、B两项工作的代号加以区分 B．工作A完成后、工作B才能开始 C．A、B两项工作不能同时结束 D．A、B两项工作必须同时结束

29．已知在双代号网络计划中，某工作有2项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则该工作最早完成时间为（）天。

A．18 B．23 C．24 D．29 30．已知某工作的持续时间为4天，最早开始时间为7天，总时差2天，则该工作的最迟完成的时间为（）天。

A．4 B．9 C．11 D．13 33．在双代号网络计划中，计算工期是根据以终点节点为箭头节点的各个工作的（）而得出的。

A．最迟完成时间的最小值 B．最早完成时间的最小值 C．最早完成时间的最大值 D．最迟完成时间的最大值

34．在网络计划中，若某项工作拖延使得总工期要延长，那么为了保证工期符合原计划（）。

A．应调整该工作的紧后工作 B．应调整该工作的平行工作 C．应调整该工作的紧前工作 D．应调整所有工作

35．质量控制和质量管理的关系，主要表现在（）。A．作用相同 B．职能范围相同

C．质量控制是质量管理的全部 D．质量控制是质量管理的一部分

36．建成后不能投入生产使用，所形成的合格而无用的建筑产品，不具备质量的（）。A．安全性特征 B．可靠性特征 C．适用性特征 D．经济性特征 37．建设工程项目管理的组织架构、管理制度及其运行机制，是影响建设工程项目质量的管理因素中的（）。

A．业主方的项目决策 B．各相关方的技术决策 C．管理组织 D．任务组织

38．建设工程项目质量控制系统，一般情况下形成多层次的结构形态，负责建立第一层面质量控制控制系统的是（）。

A．建设单位的建设工程项目管理机构 B．建设工程项目的设计总负责单位 C．建设工程项目的施工总承包单位 D．工程设计、施工安装、材料设备供应单位

39．以下关于施工质量计划审批程序的处理原则的说法，正确的是（）。A．监理工程师提出的建议施工质量计划编制主体应强制执行

B．施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容不需要按审批程序进行审批

C．施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容仍应按照审批程序进行审批后执行

D．施工质量计划的企业内部审批和监理工程师的审批没有关系

40．根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的是（）。

A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．单位工程

41．建设工程质量监督档案是按（）建立的。A．分项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．检验批

42．质量认证制度是由（）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

A．政府工程质量监督部门 B．顾客方 C．公正的第三方 D．企业自身

44．在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明（）。A．质量能力适中符合要求 B．质量能力偏大不经济 C．质量能力偏小需要整改 D．质量能力处于临界状态

45．建设工程项目总体规划的过程，从广义上说是指（）。A．建设方案的可行性研究过程 B．建设方案的策划、决策与实施过程 C．建设方案总体规划设计文件的编制过程 D．建设方案的策划、决策和总体规划的制定过程 46．某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、清除废弃物的措施等报送工程所在地政府主管部门备案的时间应在开始施工前（）天。

A．15 B．20 C．30 D．60 47.某工地在一天的混凝土作业完成后，指派一个新工人做清理工作，该工人违反有关规定，在搅拌机未断电，身边无其他人员的情况下，站在搅拌机料斗上用水冲洗机内残料，不小心碰到控制搅拌机起落的扳把，带动料斗翻起，造成该工人被挤伤。该起事故属于（）作用的结果。

A．第一类危险源 B．第二类危险源 C．两类危险源共同 D．非危险源

48.题干同47题，该起事故的原因主要是（）。A．人的不安全行为 B．设备的失修 C．电气绝缘不良 D．冲洗机内残留混凝土

49.开展安全预评价工作，是贯彻落实（）方针的重要手段。A．“质量第一，信誉至上” B．“企业负责，政府监督” C．“领导负责，群众监督” D．“安全第一，预防为主”

50.某大型构件吊装工程，在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业，该单项施工安全技术措施属于（）。

A．高处作业安全技术措施 B．季节性安全技术措施 C．特殊工程安全技术措施 D．应急安全技术措施

51.某大型构件在吊装进行过程中，突然刮起7级大风，为了赶工期，工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时，强风使构件突然脱钩，落地而损坏，不能继续使用7级以上大风情况下的作业状态属于（）。

A．正常状态 B．异常状态 C．特殊状态 D．应急状态

52.职业伤害事故的分类中，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属亍（）。A．起重伤害 B．机械伤害 C．车辆伤害 D．高处坠落

53.下列选项属于建设工程环境保护措施的是（）。A．加速施工措施 B．雨期施工措施 C．文明施工措施 D．安全保护措施

54.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（）万元以下的工程招标代理业务。

A．1000 B．3000 C．5000 D．6000 55.某工程项目在施工过程中需要占用项目红线外的一部分人行道以满足施工需要，根据施工合同示范文本规定，应由（）负责办理相关的申请批准手续。

A．提出占用人行道一方 B．承包人 C．发包人 D．工程师

56.某设备安装工程，双方根据施工合同示范文本在合同中约定需要试车。如未经试车，发包人希望尽早将该项目投入使用，则（）。

A．工程未经竣工验收，发包人可以使用 B．经工程师验收合格，发包人可以使用

C．如发包人强行使用，由此发生的质量问题，由发包人承担责任 D．如发包人强行使用，由此发生的质量问题，由承包人承担责任

57.根据施工劳务分包合同示范文本的规定，除另有约定外，固定劳务报酬可以调整价格的情况是（）。

A．由于劳务分包人原因造成的返工 B．通货膨胀导致劳务价格变化 C．法律政策变化导致劳务价格变化 D．由于劳务分包人原因造成的安全事故

58.某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中，劳务分包人的工时和工程量应（）。

A．由工程师确认

B．由劳务分包人每日提供给工程承包人确认 C．由劳务分包人按月报工程承包人确认 D．不用计算

59.劳务报酬的支付中，工程承包人进行结算资料核实的时间，是在收到劳务分包人递交结算资料后的（）天内。

A．28 B．24 C．14 D．7 60.对于合同的风险按大小排序，从承包人的角度看，排序正确的是（）。A．固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同 B．变动总价合同、固定单价合同、最大成本加费用合同 C．固定单价合同、固定总价合同、成本加固定金额酬金合同 D．成本补偿合同、单价合同、总价合同

61.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金有效期应当超出（）。A．投标截止日期30天 B．投标截止日期15天 C．投标有效期30天 D．投标有效期15天

62.合同分析的角度是合同的（）。A．执行 B．制定 C．修订 D．变更

63.某工程因地震使部分未完施工受损需要修复，造成承包商额外支出，则承包商可提出（）。

A．不可抗力引起的索赔 B．不可预见的外部条件索赔 C．工程终止索赔 D．工程变更索赔

64.某工程施工过程中因为发生地震而停工，恢复施工时业主缩减了部分子项的建设内容并调整了施工顺序，使承包人任务量减少，成本增加，承包商可提出（）索赔。

A．工程延期 B．工程加速 C．工程变更 D．其他

65.某工程施工过程中因为发生地震而停工，恢复施工后由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可以提出（）索赔。

A．工程延期 B．工程加速 C．工程变更 D．不可预见的条件

66.某工程施工过程中因为发生地震而停工，灾后该地区交通受阻，物价上涨，工程重建使承包商收不抵支，承包商因此可向业主提出（）：索赔。

A．费用

B．不可预见的外部障碍或条件 C．供应商违约 D．货币贬值

67.网络分析方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于（）作用所引起的工期索赔。

A．一种干扰事件 B．多种于扰事件共同

C．各种干扰事件和多种干扰事件共同 D．一种干扰事件和另一种干扰事件共同

68.某工业厂房建设项目进行国际招标，需要承包商完成绝大部分设计任务，并提供设备以及建造其他工程。业主拟选用FIDIC合同条件作为承包合同范本，为此，根据业主的要求，适合于该建设项目的合同条件是（）。

A．《施工合同条件》

B．《永久设备和设计——建造合同条件》 C．《EPC／交钥匙项目合同条件》 D．《简明合同格式》

69.与《永久设备和设计——建造合同条件》相应的合同计价方式是（）。A．总价合同 B．固定单价合同 C．变动单价合同 D．成本加酬金合同

70.项目业主选择了适合的合同条件后，还要在该合同的通用条件基础上，根据该工程的具体情况完成该合同的（）。

A．意向书 B．协议书 C．专用条件 D．合同格式

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。）

1.项目实施阶段策划的内容有（）。A．项目实施的组织策划 B．项目实施的条件策划 C．项目实施的风险策划 D．项目实施的咨询策划 E．项目实施的合同策划

2.某地准备建设世界第一高的钢结构摩天大楼，在项目实施之前，开展项目实施阶段的策划。属于该摩天大楼项目实施技术策划内容的有（）。

A．垂直运输方案的深化分析论证 B．焊接工程的质量标准和技术规范制定 C．高空作业的风险分析论证 D．项目钢结构关键技术的深化分析论证 E．项目质量目标的确定

3.根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为（）。A．施工组织总设计 B．专业工程施工组织设计 C．单位工程施工组织设计

D．分部（分项）212程施工组织设计 E．多项目施工组织设计

4.施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（）。A．项目设计文件 B．项目合同文件 C．组织的管理制度 D．组织的经营方针和目标 E．项目管理规划大纲

5.按照工程监理规范的有关要求，监理工程师在对建设工程实施监理时，应当采取的形式有（）。

A．旁站 B．抽查检验 C．巡视 D．见证取样 E．平行检验

6.编制施工成本计划应满足的要求有（）。A．组织对施工成本的管理目标 B．与施工图预算对应 C．合同规定的项目质量和工期 D．以经济合理的项目实施方案为基础 E．有关定额及市场价格

7.在时标网络图上按单位时间编制的成本计划，其计算和绘制的依据有（）。A．需完成的实物工程量 B．最早开始时间 C．计划累计支出成本额 D．S形曲线

E．投入的人力、物力和财力

8.某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（）。

A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任 B．甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿 C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿 D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付 E．若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任

9.施工过程中，对于没有消耗定额的材料用量，宜采用的控制方法有（）。A．指标控制 B．采购控制 C．定额控制 D．分包控制 E．计划管理

10.在分部分项工程成本分析的过程中，所谓的“三算”对比涉及的成本有（）。A．预算成本 B．动态成本 C．目标成本 D．实际成本 E．偏差成本

11.横道图进度计划中不可避免的问题包括（）。A．工作之间的逻辑关系不易表达清楚 B．计划调整只能用手工方式进行 C．不能确定关键工作和关键路线 D．难以适应大的进度计划系统 E．不能计算资源需要量

12.在工程网络计划中，针对不同的网络计划形式，关键线路有各种不同的表达方式，它可以是指（）的线路。

A．双代号网络计划中无虚箭线 B．双代号时标网络计划中无波形线 C．单代号网络计划中工作时间间隔为零 D．双代号网络计划中持续时间最长

E．单代号网络计划中全由自由时差最小工作连起来

13.在网络计划中，工作P的总时差为5天，自由时差为3天，若该工作拖延了4天，那么（）。A．影响总工期但不影响紧后工作 B．影响紧后工作但不影响总工期 C．总工期拖后了1天 D．总工期拖后了4天

E．该工作的紧后工作的最早开始时间拖后了1天 14.在PDCA循环中，各类检查的内容包括（）。A．采取应急措施，解决当前质量偏差、问题和事故 B．检查是否严格执行了计划的行动方案 C．检查实际条件是否发生了变化 D．检查不执行计划的原因

E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价 15.影响建设工程项目质量的可控因素包括（）。A．人的因素 B．技术因素 C．管理因素 D．环境因素 E．社会因素

16.以下关于施工质量计划的说法正确的有（）。

A．总包与分包的施工质量计划是独立的，没有联系 来源：考试大 B．必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求 C．结合具体工程特点，编写专项管理要求 D．包括施工质量控制点的设置 E．编制完毕后，应经企业内部审批，再交监理工程师审批 17.建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括（）。A．分部分项工程内容的抽样检查 B．施工质量保证资料的检查 C．工程外观质量的检查 D．工序质量的检查 E．单位工程质量的检查

18.质量手册的基本内容一般应包括（）。A．企业的质量方针和质量目标 B．组织机构及质量职责 C．体系要素或基本控制程序 D．质量手册的发行数量

E．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

19.以下关于职业健康安全与环境管理的任务属于项目决策阶段的有（）。A．办理有关安全与环境保护方面的审批手续 B．对项目进行环境影响评价和安全预评价 C．进行环境保护设施和安全设施的设计 D．在工程总概算中明确安全环保相关费用 E．施工单位依法建立安全生产责任制度

20.根据原劳动部和建设部的有关规定，企业安全教育一般包括对（）的安全教育。A．员工家属 B．特种作业人员 C．新员工 D．企业员工 E．安全管理人员

21.“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（）。

A．同时招标 B．同时开工 C．同时设计 D．同时施工

E．同时投入生产和使用

22.下列情况属于特别重大伤亡事故的有（）。A．外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故

B．煤矿发生爆炸事故，死亡40人，造成直接经济损失800万元 C．某单位食堂发生急性中毒事件，有80名职工中毒 D．我国民航客机在国外发生机毁人亡事故，死亡40人

E．高速公路发生汽车追尾事件，8人死亡，造成直接经济损失800万元 23.文明施工的工作包括（）。

A．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生 B．科学组织施工，使生产有序进行 C．减少施工对周围居民和环境的影响 D．树立良好的施工形象 E．保证职工的安全和身体健康 24.某工程项目施工过程中，工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的是（）。

A．承包人有权拒绝工程师重新检验的要求 B．工程师应判定质量合格

C．承包人损失的工期和费用均不予补偿 D．应补偿承包人费用，但工期不顺延 E．承包人应自费对该部分工程进行修复

25.根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括（）。

A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B．采用新的施工规范或质量验收标准 C．增减合同中约定的工程量 D．改变有关工程的施工时间和顺序 E．其他有关工程变更需要的附加工作 26.因合同文件引起的索赔包括（）。A．合同文件的组成问题引起的索赔 B．合同文件有效性引起的索赔 C．各种额外的试验和检查费用的索赔 D．因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔 E．赶工费用的索赔

27.通常，按照国际工程合同的履行要求，承包商需要根据合同要求按时提供各类担保，包括（）。A．投标保函 B．履约保证 C．预付款保函 D．借款担保 E．信誉担保

28.按国际工程合同，在施工过程中，为了确保工程的质量，工程师会随时检查在建工程的质量，工程师检验工程质量的标准是（）。

A．合同中规定的规范 B．图纸中的规定 C．设计依据 D．国际标准 E．工程师的要求

29.某国际工程建设项目承包合同订立后，进入实施阶段。在施工过程中，即使承包商已经按照合同的要求办理了保险，在某些条件下，承包商仍应及时补办保险，这些条件是指（）。

A．预计将有风险发生 B．工程师认为有必要 C．业主认为有必要 D．工程延期 E．增加新项目

30.项目管理信息系统中进度控制子系统的功能包括（）。A．计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线 B．进度计划执行情况的比较分析 C．编制资源需求量计划 D．确定合同工期

E．绘制网络图和计划横道图

第三篇：2018年公共基础知识密卷(一)答案

2017年公共基础知识最后10天冲关密卷

（一）答案及解析

一、单项选择题 1.【答案】B 【解析】这句话是恩格斯的原话：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”本题选B。

【拓展】哲学基本问题的两个方面：

两者谁为第一性，是划分唯物主义、唯心主义的标准； 两者有无同一性，是划分可知论与不可知论的标准。2.【答案】D 【解析】主观唯心主义把人的主观精神（如我、心、感觉、感知、经验和意志等）看成是世界的本原；客观唯心主义把客观精神（如上帝、天命、理念和绝对精神等）当成是世界的本原。ABC三项均属于主观唯心主义，D项属于客观唯心主义，因此选D。

3.【答案】C 【解析】“穿鞋”是一个实践的过程，只有通过“穿鞋”的实践才能得出“合不合脚”的结论，因此选C。

4.【答案】A 【解析】毛泽东1939年在《<共产党人>发刊词》中提出中国革命的三大法宝，即：统一战线、武装斗争、党的建设。其中党的建设是中国革命胜利的重要保证，是一个“伟大的工程”。

【拓展】毛泽东思想活的灵魂是实事求是、群众路线、独立自主。5.【答案】C 【解析】1997年召开的中共十五大，正式使用“邓小平理论”这一概念，并将其作为党的指导思想写入党章。选C。

6.【答案】D 【解析】十八大提出，坚持发展是硬道理的本质要求是坚持科学发展。选D。【拓展】深入贯彻落实科学发展观的根本方法是统筹兼顾；加快转变经济发展方式的关键是深化改革；中国特色社会主义的根本原则是共同富裕。

7.【答案】C 【解析】四项基本原则是立国之本；改革开放是强国之路；社会主义核心价值体系是兴国之魂：以经济建设为中心是兴国之要。因此选C。

8.【答案】C 【解析】党的十八届三中全会指出，对造成生态环境损害的责任者严格实行赔偿制度，依法追究刑事责任。选C。

9.【答案】D 【解析】竞争的实质是以科技和经济为基础的综合国力的竞争，这也是国家实施科教兴国战略的原因之一。本题选D。

10.【答案】D 【解析】《十八届三中全会》指出，城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍，因此选D。

11.【答案】D 【考点】十八届六中全会

【解析】D选项说法错误，《关于党内政治生活的若干准则》是1980年党的十一届五中全会通过的。综上所述，本题答案选D选硕。

12.【答案】D 【解析】2017年8月1 8日，全国首家互联网法院一一杭州互联网法院正式揭牌成立。该法院将集中管辖杭州地区网络购物合同纠纷等涉网案件，通过标准化、结构化的新型互联网审判方式实现“涉网纠纷在线审”因此本题答案选D。

13.【答案】B 【解析】新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学成立大会暨军队院校、科研机构、训练机构主要领导座谈会于2017年7月19日在北京八一大楼举行。因此本题答案选B。

14.【答案】C 【考点】经济学

【解析】商品经济是人类社会发展到一定历史阶段的产物。它的产生，必须具备两个条件：第一是社会分工。它是商品经济产生的基础。因为社会分工，才提出了进行交换的要求，也才有了进行交换的可能。第二是所有权不同。它是商品经济产生的前提。因为生产资料和劳动产品属于不同的所有者，才发生了交换行为。因此答案选C。

15.【答案】D 【解析】《刑法修正案九》规定，下列人员不适用死刑：犯罪时不满18周岁的人；审判时怀孕的妇女；审判时已满75周岁的人，但以特别残忍手段致人死亡的除外。综上所述，ABC三硕都不适用死刑，而D选项犯罪时怀孕的妇女，并不能推出审判时还怀孕。因此本题答案选D。

16.【答案】B 【解析】合法行政原则是行政法的首要原则，其主要内容有：1.行政机关必须遵守现行有效的法律。

2、行政机关应当依照法律授权活动。

选硕A违反了“行政机关应当依照法律授权活动”的规定，侵犯了农民的经营自主权。选项B符合合法行政的要求。市政府的规定对于促进残疾人就业有利，且不违反国家法律规定。选项C，《治安管理处罚法》第十九条

（三）规定，出于他人胁迫或者诱骗而违反治安管理的，减轻处罚或者不予处罚。据此可知，公安局的决定不符合《治安管理处罚法》的规定。

选项D，《行政许可法》第十五条第二款规定，地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。据此可知，市政府发布文件的内容违反《行政许可法》。

17.【答案】C 【解析】剥夺政治权利有四项：

一、选举权和被选举权

二、言论出版集会结社游行示威的权利

三、担任国家机关职务的权利

四、担任国有公司、企业事业单位和人民团体领导职务

综合来看，A.B.D三项均涉及被剥夺的政治权利，只有C项不是，因此选C。18.【答案】A 【解析】全国人大常委会是全国人民代表大会的常设机关，在全国人民代表大会闭会期间行使最高国家权力的机关。两者之间的关系是隶属关系。因此选A。

19.【答案】C 【解析】《民法通则》规定，向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。因此选B。

20.【答案】B 【解析】《合同法》规定，租赁期限不超过20年，超过20年的，超过部分无效。选B。21.【答案】C 【解析】所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产所依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。所有权的种类包括：国家所有权，集体组织所有权和自然人财产所有权。C项不包括在内，因此选C。

22.【答案】C 【解析】人本原理是在管理中坚持以人为本，注重发挥被管理者的积极性、主动性，使被管理者在工作中充分发挥自己的潜能、创造性地完成工作任务。美国管理大师乔治·埃尔顿·梅奥首先提出了以人为本的管理思想。他认为，人不是单纯的“经济人”，而是具有多种需要的复杂的“社会人”。因此本题选C。

23.【答案】D 【解析】按照能级原理的要求，各类能级之间必须动态对应。具体来说，首先要对应；其次，这种对应不是静止的，而是动态对应。其他几项与能级原理没有关系，因此选D。

24.【答案】B 【解析】行政监督依照主体可以分为政党监督、权力机关监督、司法机关监督、社会监督和行政机关对自身的监督。

政党监督即指中国共产党和民主党派对国家行政机关的监督： 权利机关的监督即指人大及其常委会对国家行政机关的监督： 司法机关的监督即人民法院和人民检察院对国家行政机关的监督： 社会监督即社会团体、新闻媒介、人民群众对国家行政机关的监督。题干中描述的即是权利机关监督，因此选B。25.【答案】B 【解析】根据行政管理幅度与层次相适应的原则，在实际运用中，要遵循两条规律：一是在管理对象和内容不变的情况下，管理幅度与管理层次成反比：二是管理层次与组织效率成反比。因此本题选B。

26.【答案】D 【解析】通报适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。如《××自治区人民政府关于××市×X特大交通事故的通报》；

决议适用于会议讨论通过的重大决策事项。如《中国共产党第十八次全国代表大会关于十七届中央委员会报告的决议》：

决定适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或撤销下级机关不适当的决定事项。如《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；

公报适用于公布重要决定或重大事项。如《中国共产党第十八届中央委员会第一次全体会议公报》。

因此，本题选D。27.【答案】B 【解析】按照公文的来源划分，可以将公文分为对外文件、收来文件和内部文件三种。对外文件简称发文，指本单位向外单位发出的文件； 收来文件简称收文，指由外单位发送来本单位的文件； 内部文件限于单位内部制发、运行和使用的文件。因此本题选B。28.【答案】A 【解析】《中国共产党机关公文处理条例》规定：“公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。”公文标题最重要的应当是简要概括，BCD选项不符合《中国共产党机关公文处理条例》，故本题选A。29.【答案】C 【解析】公司组织机构是指从事公司经营活动的决策、执行和监督的公司最高领导机构。公司组织机构包括三个部分的内容，即决策机构、执行机构和监督机构。

30.【答案】B 【解析】博鳌亚洲论坛由25个亚洲国家和澳大利亚发起，于2001年2月27日在海南省琼海市万泉河入海口的博鳌镇召开大会，正式宣布成立。它是第一个总部设在中国的国际会议组织。本题选B。

【答案】B 【解析】恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重，本题的计算方法为600美元÷0.3=2000美元，因此选B。

32.【答案】D 【解析】京剧中常用黑色脸谱代表刚烈、正直和勇猛的个性，比如包拯和张飞。因此选D。

【拓展】其他颜色脸谱的含义如下： 红色代表忠诚正义，比如关羽： 白色代表奸臣，比如曹操和赵高； 黄色代表凶很残暴，比如典韦； 蓝色代表粗豪暴躁，比如窦尔敦。33.【答案】B 【解析】《神农本草经》成书于东汉时期，是中国第一部完整的药物学著作。本题选B。A项《黄帝内经》于战国时期问世，西汉时期编定，是我国现存最早的重要医学文献，奠定了我国医学的理论基础；

C项《千金方》是唐朝的药王孙思邈所著，全面地总结了历代和当代的医药学成果： D项《本草纲目》由明朝的李时珍编写，全面地总结了16世纪以前的中国医药学，被誉为“东方医药巨典”。

34.【答案】B 【解析】大卫是18世纪法国人，《马拉之死》创作于1794年，背景是法国大革命时期。主人公马拉是法国大革命中雅各宾派的领导人之一。本题选B。

35.【答案】A 【解析】甲状腺主要分泌甲状腺激素，主要功能是促进人体的生长发育和新陈代谢，提高神经系统的兴奋性。是人体最大的内分泌腺。选A。

36.【答案】A 【解析】血型是指血液成分（包括红细胞、白细胞、血小板及血浆蛋白）表面的抗原类型。通常我们所说的血型是指红细胞膜上特异性抗原类型。因此选A。37.【答案】C 【解析】声音在固体中传播速度最快，在液体中其次，气体中的声速最小。真空不能传声。因此选C。

38.【答案】C 【解析】维生素D是是唯一一种人体可以少量合成的维生素，如多晒太阳可以促进人体合成维生素D。其他几种维生素都需要通过食物来摄取。选C。

39.【答案】A 【解析】厄尔尼诺现象是指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖使整个世界气候发生变化，造成太平洋西部地区干旱而东部地区降雨量过多的现象，是热带洋流与大气环流相互作用的结果。厄尔尼诺现象会造成我国夏季南涝北旱，冬季北方地区暖冬。因此选A。

40.【答案】D 【解析】启用电脑的“睡眠”模式可以使电脑能耗下降到500%以下。选D。41.【答案】B 【解析】本题考察时政，总书记在《关于<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的说明》中进一步强调：“全面推进依法治国涉及很多方面，在实际工作中必须有一个总揽全局、牵引各方的总抓手，这个总抓手就是建设中国特色社会主义法治体系。”所以本题选择B。

42.【答案】C 【解析】本题考察时政，《关于进一步推进户籍制作改革的意见》中关于建立城乡统一的户口登记制度，表明取消农业户口与非农业户口性质区分。所以本题选择C。

43.【答案】C 【考点】政治常识

【解析】A项错误，毛泽东在1938年发表的《论持久战》中提出人民战争的思想，客观地评价了战争的局势，鼓舞了中国人民的志气。

B项错误，中国革命的基本问题是毛泽东在1927发表的《湖南农民运动考察报告》提出的，《报告》指出中国革命的基本问题是农民问题。

C项正确，1940年《新民主主义论》的发表以及新民主主义革命理论的完整阐述标志毛泽东思想的成熟。

D项错误，1930年1月，毛泽东写成《星星之火，可以燎原》，总结了共产党领导武装起义和开辟农村革命根据地的经验，分析了中国社会的特点，建立了“工农武装割据”的理论，标志着毛泽东思想的初步形成。

综上所述，本题答案选C选项。44.【答案】C 【解析】本题考察哲学，题干中强调的是逐步发展的过程，体现的哲理是在实践中坚持和发展真理。所以本题选择C。

45.【答案】B 【解析】不矜细行，终累大德：不顾惜小节方面的修养，到头来会伤害大节，酿成终生的遗憾。与千里之堤，溃于蚁穴一样均体现了量变导致质变的哲学原理。

46.【答案】B 【解析】集成电路每1元的产值，大约可以带动电子信息产业10元产值，形成1000元左右的国内生产总值，体现的是事物普遍联系的哲理。

47.【答案】D 【解析】本题考查毛泽东思想概论中执政党建设的内容。1949年3月，毛泽东在中共七届二中全会上提出“两个务必”，“务必使同志们继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的工作作风，务必使同志们继续保持艰苦奋斗的工作作风。“题干强调的就是现阶段党的作风建设要发扬艰苦朴素的作风。

48.【答案】C 【解析】古田会议确立了思想建党、政治建军的重大原则。1928年10月5日，毛泽东写的《中国的红色政权为什么能够存在？》一文，创造性地提出并阐明了工农武装割据的思想。

49.【答案】B 【解析】中国人民银行调整银行存贷款基准利率是宏观调控中的货币政策属于经济手段。A项是运用法律手段进行宏观调控，C、D项是运用行政手段进行宏观调控。

50.【答案】A 【解析】《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》提出：“鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。”

B项错误。“村委会需要和农户签订流转合同决定流转农户的承包地，没有农户的书面委托，农村基层组织无权以任何方式决定流转农户的承包地，更不能以少数服从多数的名义，将整村整组农户承包地集中对外招商经营”。C、D选项错误。

选项A正确。51.【答案】A 【解析】十八届三中全会指出进一步深化文化体制改革的中心环节是激发全民族文化创造活力为中心环节。所以本题选A。

52.【答案】A 【解析】政协委员提交的提案将不予立案的12种情形包括：属于学术研讨的，为本人并亲属解决个人问题的；宣传、推介具体作品、产品的；进入民事、刑事、行政诉讼程序或者行政复议、仲裁程序，尚未结案的：执纪执法机关正在审查的违纪违法问题；内容空泛、没有具体建议的；超出本省管辖和职权范围的等。提案可在政协全会期间提出，也可在休会期间提出，提案是书面建议，提案不能直接递交给有关单位办理。

53.【答案】D 【解析】市场经济本质是产权经济，不动产统一登记制度就是不动产物权的确认和保护制度，明晰不动产物权是市场经济的前提和基础。建立和实施不动产统一登记制度，有利于保护不动产权利人合法财产权。通过不动产统一登记，将进一步提高登记质量，避免产权交叉或冲突，保证各类不动产物权归属和内容得到最全面、统一、准确的明晰和确认，以不动产登记较强的公示力和公信力为基础，有效保护权利人合法的不动产财产权。目的不包括遏制房价上涨，增加公共财政收入。

54.【答案】D 【解析】依法行政是依法治国基本方略的重要内容，是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政有六点要求：合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一。A硕中甲乡长的行为违反了相应的法律规定；B项中乙镇长的行为违背了程序正当的原则，对于重大决策必须要组织议事，保证决策的科学性、合理性；C项丙乡长的行为也违背了程序正当的原则，应当待上级审批后，根据上级的意见决定是否启动项目。故本题选择D项。

55.【答案】B 【解析】“只要不出事，宁愿不做事”的态度没有把保障民生、实现群众利益放在第一位，违背了“勤政为民”的职业道德。故本题选择B项。

56.【答案】A 【解析】消除“中梗阻”，打通“最后一公里”，确保中央重大经济决策落地见效，关键在干部。不但要靠干部责任意识的提高，还要依靠干部执行能力的加强。

57.【答案】B 【解析】该题涉及到《宪法》的若干条规定，综合性较强，《中华人民共和国宪法》第六十六条规定：全国人民代表大会常务委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，它行使职权到下届全国人民代表大会选出新的常务委员会为止。

委员长、副委员长连续任职不得超过两届。第七十九条规定：中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。第八十七条规定：国务院每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。第一百二十四条规定：中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。最高人民法院院长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。因此，该题的答案是B。58.【答案】C 【解析】《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第32条规定：“县级以上的各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，非经本级人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。”本题中，乙县公安局应先提请甲县人大常委会许可。故本题选择C项。

59.【答案】C 【解析】《行政许可法》第12条规定：“下列事项可以设定行政许可：

（一）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；

（二）有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项：

（三）提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；

（四）直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项；

（五）企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项。”A项中企业营业执照，B项中的机动车驾驶证，D项中的律师职业证书均属于可以设定许可的事项。C项专项局颁发专利证书不是行政许可，而是行政确权。故本题选择C项。

60.【答案】D 【解析】高效便民是指行政机关能够依法高效率、高效益地行使职权，最大程度地方便人民群众。

61.【答案】A 【解析】《行政处罚法》第48条规定：“在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员作出罚款决定后，当事人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。”第50条规定：“执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起二日内，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起二日内交至行政机关；行政机关应当在二日内将罚款缴付指定的银行。”本案件属于在水上当场收缴的情形，因此应当在抵岸后两日内将罚款交至机关。故本题选择A项。

62.【答案】C 【解析】质押、抵押均需要合同双方签订书面合同加以约定，留置权是法定担保物权，所以ABD项均不正确，本题选择C选项。

63.【答案】C 【解析】《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。

64.【答案】D 【解析】虚假表示行为是指经营者在商品或其包装的标识上，对商品的质量标志、产地或者其他反映商品质量状况的各种因素作不真实的标注，欺骗购买者的不正当竞争行为。故本题选择D选项。

65.【答案】D 【解析】批复开头的写法应为批复的缘由，需要引用原请示，D项最为恰当。66.【答案】C 【解析】县办公室秘书草拟了一份要求下属单位上报年终工作总结的公文，文种不应为报告，应当用通知；一般上行文和主要公文需要签发人，该文种也不需要签发人；党委、政府的办公厅（室）根据本级党委、政府授权，可以向下级党委、政府行文，所以该份公文也不需和有关部门协商后发出，因此C正确。

67.【答案】D 【解析】标题是指标明某一公文主要内容的概括性名称。一般由发文机关名称、事由与文种三部分构成。本题是选非题，因此答案为D。

68.【答案】D 【解析】《党政机关公文处理工作条例》规定：“向上级机关行文，应当遵循以下 规则：

（一）原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不抄送下级机关。

（二）受双重领导的机关向一个上级机关行文，必要时抄送另一个上级机关。”本题县中医院向上级机关不需要抄送给县委、县人大、县政府、县政协。故本题选择D项。

69.【答案】B 【解析】国民收入，指物质生产部门劳动者在一定时期所创造的价值。从社会总产值中扣除物质消耗后的剩余部分就是国民收入。支出法是国民收入核算的方法之一，核算整个社会在一定时期内消费、投资、政府购买以及出口这几个方面。

消费主要指的是居民个人消费，包括购买耐用消费品（如小汽车等）、非耐用消费品（如食物等）、劳务等；投资指的是固定资产投资和存货投资等；政府购买指的是政府在物品和劳务的支出等。B项亲友间的礼金不属于国民收入核算的内容。故本题选择B项。

70.【答案】B 【解析】由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。所以本题应当选择B选项，其他选项均不是国债的特点。

71.【答案】C 【解析】总成本，是指企业生产某种产品或提供某种劳务而发生的总耗费，即在一定时期内（财务、经济评价中按年计算）为生产和销售所有产品而花费的全部费用。平均成本是由企业的总成本除以企业的总产量所得的商数。固定成本，相对于变动成本，是指成本总额在一定时期和一定业务量范围内，不受业务量增减变动影响而能保持不变的成本。流动成本，实际上就是人们常说的“原材料、工人薪酬、设备折旧费”。实际上就是人们常说的“料、工、费（剔除固定资折旧）。所以应该选C。

72.【答案】A 【解析】零关税协议的签订，有利于逐步减少双方之间的货物贸易的关税和非关税壁垒，并不能“完全消除”；有利于扩大优势产品出口，降低进口原材料成本，因此是降低贸易成本，而不是“维持不变”；零关税的实现有利于降低商品价格，而不是“有所上升”。而零关税协议的签订，最有可能产生的影响是扩大双方的贸易范围，贸易数量有所增加。故本题选择A项。

73.【答案】B 【解析】寡头垄断，是指一种商品的生产和销售有少数几家大厂商所控制的市场结构。寡头市场具有以下特征：厂商数量少，厂商相互依存，价格稳定，厂商进出不易。某市几家瓷砖生产的产品占据该市市场份额80%，每个厂商在市场中都具有举足轻重的地位，对其产品价格具有相当的影响力。形成了寡头垄断。价格领导是指产业内一家企业先变动价格，然后其他企业就跟着定价的竞争格局。厂家互相之间协商价格是在进行价格领导。

74.【答案】B 【解析】生石灰吸水迅速，正常情况下对包装物没有影响，成本低廉，常常作为食品行业干燥剂的主要成分。

75.【答案】C 【解析】建在沿海的原因是多方面的，首先核电站需要大量的水来冷却，沿海方便取水，要是在内陆就需要建冷却塔。其次核电站的建设成本高，只有经济发达的地区才能承受这样的成本。最后是核电站沿海可以减少移民的数量，发生事故时有足够的时间疏散人群。

76.【答案】D 【解析】微波加热，是一种高频率的电磁波，微波炉利用其内部的磁控管将电能转化成微波，以2450MHZ的频率振荡频率穿透食物，食物内的极性分子（比如水，蛋白质，脂肪，糖类）即被吸引以2450MHZ的频率做振荡，分子之间互相碰撞产生大量的摩擦热量，微波炉就是利用这种分子本身产生的摩擦热量快速加热食物。

77.【答案】B 【解析】第三次国内革命战争时期指的是解放战争时期，即1945-1949年时期。描写这个时期的诗句是毛泽东于1949年4月所写的《七律·人民解放军占领南京》中的“钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江”。因此，本题选择B项。“敌军围困万千重，我自岿然不动”是1928年所写的《西江月》中的诗句，“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”是毛泽东在1935年所写的《忆秦娥·娄山关》中的诗句，“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”是1935年长征胜利后毛泽东所写的《七律·长征》中的诗句。故本题选择B项。

78.【答案】D 【解析】防止食品腐败的原理都是杀死或抑制细菌、真菌的生长和繁殖，冰箱中温度低，能抑制细菌、真菌等微生物的生长和繁殖，使其繁殖速度慢，数量少，不能充分分解食物，达到保鲜的目的。

79.【答案】B 【解析】聚乙烯材料结构稳定，不易被天然微生物菌降解，在自然环境中长期不分离，使用后会形成白色污染。

80.【答案】A 【解析】电报，是19世纪30年代在英国和美国发展起来的。电话，美国国会2002年6月15日269号决议确认安东尼奥·穆齐为电话的发明人。穆齐于1860年首次向公众展示了他的发明，并在纽约的意大利语报纸上发表了关于这项发明的介绍。通常把1925年10月2日苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德(J.hn L.gieBaird)在伦敦的一次实验中“扫电视描”出木偶的图像看作是电视诞生的标志，他被称做“电视之父”。电脑，第一台电子计算机终于在1946年2月14日问世了。故本题选择A项。

二、多项选择题 81.【答案】BCD 【解析】意识的客观性有三个主要表现：第一，各种主观的反映形式，都有客观的物质根源。不论是感觉的对象现象，还是理性分析的事物的本质，还是引起兴趣原望的人的需要，都是客观的。第二，不同主体的意识之间的区别，也有客观的物质原因。如个人社会地位、知识水平和实际经验的不同。第三，虽然主观映象有时可能是对客观对象的歪曲还映，但也还是可以从客观世界中找到其原型的。

因此选BCD。82.【答案】ABCD 【解析】党章规定了党的民主集中制的六条基本原则，其中第一条即是：党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级服从上级，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会。故本题选择ABCD。

83.【答案】ABD 【解析】新民主主义的三大经济纲领是毛泽东主席提出的。他曾在1940年《新民主主义论》中就提出过新民主主义的经济纲领，后叉在《目前形势和我们的任务》中把新民主主义经济纲领明确概括为：”没收封建阶段的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业。”其中没收封建阶级的土地归农民所有是新民主主义革命的主要内容。因此选择ABD。

84.【答案】AB 【解析】党的十二大把计划生育列为我国的基本国策，实行计划生育的目的是控制人口数量，提高人口素质。这是计划生育的基本内容，CD两项不符合，因此选AB。

85.【答案】ABD 【解析】激励的动力分为三种基本类型：物质动力，精神动力和信息动力。因此选ABD。86.【答案】ABCD 【解析】按照公文机密程度，可分为绝密公文、机密公文、秘密公文、普通公文。选ABCD。

【拓展】关于公文的分类，还有如下几种： 按公文行文方向，可分为上行文、下行文、平行文； 按公文行文方向，可分为上行文、下行文、平行文；

按发文机关性质，可以分为法规文件、行政文件以及党的文件；

按公文内容性质，可以分为指挥性公文、规范性公文、报请性公文、知照性公文、记录性公文；

按公文的时限要求，可分为特急公文、急办公文、常规公文。87.【答案】ABCD 【解析】以上四项均属于公文写作的基本要求。另外，在文字表述上，应当准确、庄重、朴实、严谨、精炼、符合语法逻辑，这也是公文写作的基本要求之一。本题选ABCD。

88.【答案】BC 【解析】市场需求是指一定的顾客在一定的地区、一定的时间、一定的市场营销环境和一定的市场营销计划下对某种商品或服务愿意而且能够购买的数量。市场需求的构成要素有两个，一是消费者愿意购买，即有购买的欲望；二是消费者能够购买，即有支付能力，两者缺一不可。因此选BC。

89.【答案】ABCD 【解析】财政分配是国家为实现其职能，凭借政治权力对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨和使用过程的总称。可以通过国家预算、银行信贷、劳务费用、价格变动等来实现国民收入的再次分配。

90.【答案】ABCD 【解析】清明节已有2500多年历史，古时叉叫踏青节、三月节、祭祖节、扫墓节、扫坟节、鬼节等。它的习俗包括扫墓、祭祖、踏青、插柳、游乐、放风筝、牵钩、荡秋千、射柳、蹴鞠、斗鸡、蚕花会。本来，寒食节与清明节是两个不同的节日，到了唐朝，将祭拜扫墓的日子定为寒食节。寒食节的正确日子是在冬至后一百零五天，约在清明前后，因两者日子相近，所以便将清明与寒食合并为一日。综上，本题选择ABCD。

三、判断题 91。【答案】× 【解析】真理具有客观性：真理的内容是客观的，检验真理的标准也是客观的。题干中的说法不正确。

92.【答案】√

【解析】外交权属于中央政府，是“一国两制”构想的一个基本点。93.【答案】×

【解析】题干中所提到的是马克思主义中国化的理论成果，但马克思主义中国化的理论成果的精髓是实事求是。

94.【答案】√

【解析】通货膨胀是指在纸币流通条件下，因货币供给大于货币真实需求，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。其实质是社会总需求大于社会总供给。

95.【答案】×

【解析】一般来说，物权具有优于债权的法律效力，即同一标的物上物权债权并存，物权优于债权。但存在少数例外，如不动产租赁权，属于债权，特定情况下“买卖不破租赁”。

96.【答案】√

【解析】在法定继承中，同一顺序的继承人是不存在继承先后问题的。只要是同一顺序的继承人就应当同时继承遗产，且继承人的继承份额一般应当均等。

97.【答案】×

【解析】公文急件是指内容重要并紧急，需打破工作常规迅速传递处理的文件；特急件是指内容至关重要并特殊紧急，已临近办结期限，需立即优先迅速传递的文件。题干所描述的是特急件，并非加急件。

98.【答案】√

【解析】由于党不能提出议案，因此议案只能是行政机关的公文，而决议一般是党的机关用的。本题正确。

99.【答案】√

【解析】冬至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最南端，几乎直射南回归线，此时，南半球的日照时间最长。因此冬至是南半球全年中白天最长、夜晚最短的一天，本题正确。

100.【答案】×

【解析】《永乐大典》修订于1421年，确实是中国最大的百科全书文献，但所属朝代为明朝，而不是清朝。因此本题错误。

第四篇：2015-2017一建项目管理真题

2015 年一级建造师《建设工程施工管理》真题

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意）

1、“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的(A.管理环境因素 B.人的因素

C.方法的因素

D.社会环境因素)。

2、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令 613 号)，投标有效期从()起计算。A.提交投标文件开始之日 C.提交投标文件的截止之日

B.购买招标文件的截止之日 D.招标文件的规定开标之日

3、下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是()。A.确定项目实施期管理总体方案 C.确定项目风险管理与工程保险方案

B.确定生产运营期设施管理总体方案 D.确定生产运营期经营管理总体方案)。

4、关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是(A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价 C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价

5、下列双代号时标网络计划中，关键线路有()条。

A.5 B.4 C.3 D.2

6、关于建设工程管理内涵的说法，正确的是()。A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D.建设工程管理工作是一种增值服务

7、下列安全生产管理制度中，最基本，也是所有制度核心的是()。A.安全生产教育培训制度

B.安全生产责任制

C.安全检查制度 D.安全措施计划制度

8、根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是()。A.工具用具使用费 B.职工教育经费

C.机械折旧费

D.管理人员工资

9、某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体的施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这 种材料用量控制方法是()。A.定额控制 B.计量控制

C.指标控制

D.包干控制

10、关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。A.施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B.施工方项目管理不涉及动用前准备阶段

C.施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责

11、采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是()。A.设计尝试不够造成的误差 C.工程范围不确定

12、关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是(A.组织是影响系统目标实现的决定性因素 C.增加人员数更是一定会有助于系统目标的实现

13、关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（B.工程量计算错误 D.漏报计价项目)。

B.系统组织决定了系统目标

D.生产方法与工作的选择与系统目标实现无关)。

A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象 C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突

14、关于 FIDIC《永久设备和设计----建造合同条件》内容的说法，正确的是()。A.业主委派工程师管理合同

B.承包商仅需负责提供设备和建造工作

C.合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整

15、某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则 4 月份计划成本是()万元。

A.300 B.400 C.750 D.1150

16、某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位：天)，工作 A 的总时差为()天。

A.0 B.1 C.2 D.3

17、已知工程 F 有且有两项并行的紧后工作 G 和 H，G 工作的最迟开始时间为第 12 天，最早开始时间为第 8 天，H 工作的最迟完成时间为第 14 天，最高完成时间为第 12 天，工作 F 与 G，H 的时间间隔分别为 4 天和 5 天，则 F 工 作的总时差为()天。A.0 B.5

C.7

D.9

18、关于施工预算，施工图预算“两算”对比的说法，正确的是()。A.施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B.“两算”对比的方法包括实物对比法

C.一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D.一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料费比施工预算低

19、关于施工安全技术措施的说活动，正确的是()。A.施工安全技术措施要有针对性

B.施工安全技术措施包括固体废弃物的处理

C.施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害虫的应急预案 D.施工安全技术措施可在工程开工后制定

20、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9 号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行 为记录的公布时间，除法律，法规另有规定的，应为行政处罚做出后()日内。

A.14 B.10 C.7 D.5

21、某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是()。A.表面密封 B.嵌缝封闭

C.灌浆修补

D.限制使用

22、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是()。A.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是编制总进度纲要

B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料 C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标

23、下列施工合同风险中，属于管理风险的是()。A.业主改变设计方案 C.自然环境的变化

B.对环境调查和预测的风险 D.合同所依据环境的变化

24、使事故责任者和广大群众了解发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中 吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作，这体现了事故处理中的()原则。A.事故原因未查清不放过 B.事故责任人未受到处理不放过

C.事故责任人和周围群众没有受到教育不放过 D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过

25、某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为 3200m3，计划 4 个月完成，混凝土综合价格为 1000 元/m3，;实际混凝土用量为 5000m3，用时 5 个月，第 1 个月至第 5 个月各月混凝土价格指数(%)为 100，115，110，105，115.则根据赢得值法，前 3 个月的费用偏差为()万元。A.-30 B.-25

C.-22

D.-20

26、项目质量控制体系运行的核心机制是()。A.约束机制 B.反馈机制

C.持续改进机制

D.动力机制

27、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以()为实际 竣工日期。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日 C.监理组织竣工初验之日

28、一般情况下，横道图能反映出工作的()。A.总时差 B.最迟开始时间

C.持续时间

D.自由时差

B.转移占有工程之日

D.发包人签发工程接收证书之日

29、根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是()。

A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C.被保险人是项目法人和承包人

D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡

30、用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是()。A.项目结构图 B.工作流程图

C.组织结构图

D.职能分工表

31、关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是()。A.室内净高 2.5m B.室内通道宽度 0.8m

C.每间宿舍居住 18 人

D.使用通铺

32、某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的()策略。A.转移 B.规避

C.减轻

D.自留

33、在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确的做法是()。A.不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B.通常选出 1-5 项作为最主要原因

C.为避免干扰，只能由 QC 小组成员独立进行分析 D.由 QC 小组组长最终确定分析结果

34、施工现场文明施工管理组织的第一责任人()。A.项目经理 B.总监理工程师

C.业主代表

D.项目总工程师

35、施工技术准备工作的质量控制包括()。A.明确质量控制方法 B.计量控制

C.测量控制

D.施工平面图控制

36、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是()。

A.业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果 B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C.业主没有权利先修改再评价，可以请该投标人再报价

D.业主有权利先修改再评价，以单价为准调整的总价作为最终报价结果

37、承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属 于()流程。A.物资采购工作 B.信息处理工作

C.设计工作

D.管理工作

38、某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为()万元。

项目 成本 成本降低率 成本减低额 A.0.6 单位 万元 % 万元 计划 220 3 6.6 B.0.7

实际 240 3.5 8.4

差额 20 0.5 1.8

C.1.1

D.1.2

39、关于施工进度计划调整的说法，正确的是()。A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C.为充分利用资源，降低成本，应减少资源的投入 D.任何情况下均不允许增减工作项目

40、为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的搭吊运输混凝土。该纠偏措施属于(A.管理措施 B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施)。

41、某基础工程合同价为 2000 万元，合同总工期为 20 个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程 400 万 元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期()个月。A.8 B.6

C.4

D.2

42、编码信息，单位组织信息，项目组织信息等属于()信息。A.管理类 B.组织类

C.经济类

D.技术类

43、下列施工检验批验收的做法中，正确的是()。A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做 B.某些指标不能满足要求时，可予以验收

C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收

44、沟通过程的五要素包括()。

A.沟通主体，沟通客体，沟通介体，沟通环境和沟通渠道 B.沟通主体，沟通客体，沟通介体，沟通内容和沟通渠道 C.沟通主体，沟通客体，沟通介体，沟通环境和沟通方法 D.沟通主体，沟通客体，沟通介体，沟通内容和沟通方法

45、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的()。A.管理措施 B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

46、采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用()。A.固定总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.变动总价合同

47、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)条文中的风险等级评估表，如果某个风险事件将对项目造 成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为()级。A.5 B.4

C.3

D.2

48、生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上()给予警告，并处罚款。

A.建设主管部门 B.安全生产监督管理部门 C.建设工程质量监督机构 D.人民政府

49、某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成 3 人死亡，6 人重伤，经调查，系现场技术管理人员未 进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为()。A.操作责任的较大事故 C.指导责任的较大事故

50、某网络计划如下图，逻辑关系正确的是()。

B.操作责任的重大事故 D.指导责任的重大事故

A.E 的紧前工作是 BD C.AB 均完成后进行 E

51、下列工作任务中，不属于信息管理部门的是(A.负责编制行业信息管理规范

B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C.负责工程档案管理

D.负责协调各部门的信息处理工作

B.A 完成后同时进行 CF D.F 的紧前工作是 DE)。

52、下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是()。A.组织方案设计竞赛 C.拟定施工合同文本

B.确定项目设计合同结构方案 D.确定实施期合同结构总体方案

53、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)项目管理规划包括()。

A.项目管理规划原则和内容 C.项目管理规划大纲和实施大纲

B.项目管理规划大纲和配套措施 D.项目管理规划大纲和实施规划

54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书 面通知后()天内向发包人提出书面改进报告。A.28 B.21

C.14

D.7

55、关于虚工作的说法，正确的是()。A.虚工作只在双代号网络计划中存在 B.虚工作一般不消耗资源但占用时间 C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系 D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

56、运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的(A.技术 B.管理

C.经济)。

B.编制质量控制计划 D.确立系统质量控制网络)措施。

D.组织

57、建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是(A.分析质量控制界面 C.制定质量控制制度

58、关于施工合同跟踪的说法，错误的是()。

A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C.合同跟踪的内容和业主是否及时给予了指令、答复等

D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比

59、政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是()。A.制定质量监督工作计划 C.接受建设单位申报手续

60、建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致()。A.安全事故发生的概率减小 C.文明施工实现的概率增加

B.施工成本增加的概率减小 D.质量事故发生的概率增加 B.抽查工程质量问题 D.建立工程质量监督方案

61、施工成本核算要求的归集“三同步”是指()的取值范围应当一致。A.形象进度、产值统计、实际成本 C.目标成本、预算成本、实际成本

B.成本预测、成本计划、成本分析 D.人工成本、材料成本、机械成本

62、下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是()。

A.施工资源的需求计划 C.投入材料的堆场设计

B.施工资源的优化配置 D.施工机械的分析选择

63、某国际工程合同额为 5000 万人民币，合同实施天数为 300 天。由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总 合同额为 5 亿人民币，同期内公司的总管理费用为 1500 万元;因为业主的修改设计，承包商要求工期延期 30 天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是()万元。A.50 B.15

C.12

D.10 64、在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于()方法。A.因素分析 B.综合成本分析

C.专项成本分析

D.成本项目分析

65、关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是()。A.检测机构部位由监理确定

B.梁类构件应抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件 C.板类构件应抽取构件数量 5%且不少于 2 个构件 D.必须采用无损检测方法

66、关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是()。A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工

B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作

D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标 67、关于 FIDIC《EPC 交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是()。

A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其它工程 B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D.承包商承担的风险较小

68、关于特效采购交货日期的说法，正确的是()。

A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C.采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准

D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准

69、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，关于检验批质量验收合格的说法，正确的是(A.可由监理员组织验收

B.应具有完整的施工操作依据，质量检查记录)。

C.主控项目不需全部检验合格 D.一般项目的检查具有否决权

70、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是()。A.明确质量控制的重点对象 C.建立施工现场计量管理的规章制度

B.编制测量控制方案 D.正确安装设置施工机械设备

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）71、关于沟通障碍的说法，正确的有()。

A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍的两种形式 D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面

72、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，可以顺延工期的情况有(A.发包人比计划开工日晚 5 天下达开工通知 B.发包人未按合同约定提供施工现场 C.发包人提供的测量基准点存在错误 D.监理未按合同约定发出指示、批准文件 E.分包商或供货商延误

73、下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有()。A.明确质量控制目标

B.确定质量抽样数量 C.质量控制人员在现场进行指导 D.向施工作业班组认真交底

E.动态跟踪管理质量控制点

74、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)编制工程建设监理实施细则的依据有(A.工程建设标准 B.监理大纲 C.监理委托合同 D.施工组织设计

E.工程设计文本

75、某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有()。)。)。

A.成本增加比例最大的是间接成本 C.成本节约效益最大的是材料费 E.直接成本增加比例最大的是人工费

76、建设工程项目总进度目标论证的主要任务有(A.总进度规划编制 C.工程实施策划 E.项目经济评价

B.成本降低最多的项目是机械费 D.成本节约做得好的是措施费)。

B.工程实施条件分析 D.项目总进度目标确定

77、按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度(单位：万元/月)如下图，D 工作可以按最早开始时间 或最迟开始时间进行安排。则 4 月份的施工成本计划值可以是()万元。

A.60 C.25 E.10

B.50 D.15 78、工程质量管理常用数据统计方法中，排列图方法可用于()的数据状况描述。A.质量偏差 C.质量缺陷 E.质量受控情况

B.质量稳定程度 D.造成质量问题原因

79、关于风险对策的说法，正确的有()。

A.编制生产安全事故应急预案时生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略

D.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略 E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略。80、某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有()。

A.费用超支 C.效率较高 E.投入超前

B.进度较快

D.可采用抽出部分人员，放慢进度的措施

81、关于施工过程中水污染预防措施的说法，正确的有()。A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E.化学用品，外加剂等要妥善保管，库内存放 82、在施工合同分析中，发包人的合作责任有()。A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B.及时提供设计资料，图纸，施工场地等 C.按合同规定及时支付工程款

D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分 E.及时作出承包人履行合同所必需的决策

83、在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有()。A.一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B.分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可以由业主直接支付

C.分包合同价对业主是透明的，有利于业主方控制投资 D.施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E.施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 84、工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有()。A.合同基本数据查询 C.合同通用条件的编写 E.合同辅助起草

85、关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有()。A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心 B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作

C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量 E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

86、在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由()的项目管理机构负责建立。A.建设单位 C.代建单位 E.工程总承包企业

87、关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有()。A.组织结构模式反映指令关系 C.组织分工是指工作任务分工

B.工作流程组织反映工作间逻辑关系 D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 B.涉及总责任单位 D.施工总承包单位 B.合同执行情况统计分析 D.合同结构的选择

E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系

88、下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有()。A.选择合同结构 C.建立管理组织体系 E.明确管理职能

89、下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有()。A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C.战争或军事行为等所造成的损失 D.投标人故意行为所造成的损失

B.分析工程风险 D.确定物资采购模式

E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到财产损失 90、根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括()。A.工程竣工验收报告 C.工程竣工预验收申请报告 E.公安消防部门出具的准许使用文件

91、下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有()。A.可以确定合同工程内容，工程量及合同终止时间 B.可以通过分段施工缩短施工工期

C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E.可以较深入介入和控制工程施工和管理 92、在双代号网络图中，虚箭线的作用有()。A.指向 C.区分 E.断路

93、关于安全生产管理制度的说法，正确的有()。

A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业，进项目，进班组三级

C.根据《建设工程安全生产管理条例》对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证，审查 D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算

E.特种作业人员离开特种作业岗位 1 年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业

94、某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第 4 周末及第 10 周末时，检查得出实际进度前锋线如下图 所示，检查结果表明()。

B.联系 D.过桥

B.规划部门出具的认可文件 D.环保部门出具的准许使用文件

A.第 4 周末检查时工作 B 拖后 1 周，但不影响总工期

B.第 4 周末检查时工作 A 拖后 1 周，影响总工期 1 周 C.第 10 周末检查时工作 G 拖后 1 周，但不影响总工期 D.第 10 周末检查时工作 I 提前 1 周，可使总工期提前 1 周 E.在第 5 周到第 10 周内，工作 F 和工作 I 的实际进度正常 95、对于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有()。

A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金

E.业主和承包人应当根据项目情况，施工环境因素等商定适当的开工时间 96、下列指标中，属于项目部施工成本考核的有()。A.施工成本降低额 B.施工成本降低率 C.施工生产总成本 D.劳动力不均衡系数 E.生产能力利用率

97、关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有()。A.应急预案编制应结合本地区本部门本单位的危险性分析情况 B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩

D.应急预案基本要素齐全完整预案附件提供的信息准备 E.生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 98、下列措施中，属于施工质量事故预防的有()。A.严格按照基本建设程序办事 C.加强施工安全与环境管理 E.做好质量观测记录

99、关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有()。A.反映了最佳施工方案在时间上的安排 C.反映了施工方案在空间上的全面安排 E.使整个现场能有组织地进行文明施工

B.反映了施工机具等资源的供应情况 D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排 B.依法进行施工组织管理 D.进行必要的设计复核审查

100、根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2001-0216)，承包人主要权利和义务有(A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表 C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权)。

2016 年一级建造师《建设工程施工管理》真题

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意）

1、应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示的()。A.进展累计偏差 B.进度局部偏差

C.成本累计偏差

D.成本局部偏差

2、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-2014).应由劳务分包人完成的工作是()。A.收集技术资料 B.搭建生活设施

C.编制施工计划

D.加强安全教育

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指()。A.竣工验收合格日 B.合同基准日期

C.实际竣工日期

D.保证金扣留日

4、关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是()。A.生活区可以设罝敞开式垃圾容器 B.施工现场宿舍严禁使用通铺 C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D.现场食堂必须设罝独立制作间

5、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 1200/天，进出厂费 2000 元，台班费 400 元/台班，其中台班折旧费 160/台班;计划每天工作 1 台班，共使用 40 天，则承包人索赔成立的费用 是()元。A.4000 B.1600

C.12000

D.12500

6、下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是()。A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度 B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备 C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计 D.施工企业合理布罝施工总平面图和各阶段施工平面图

7、关于设计阶段项目管理的说法，错误的是()。

A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C.设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D.设计的进度直接影响工程的进展

8、下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是(A.连环罝换法 B.相关比率法

C.比重分析法)。

D.动态比率法

9、下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是()。

A.接收者防护 B.传播途径控制 C.严格控制作业时间 D.声源上降低噪声

10、关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是()。

A.按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于 10 组。按非统计方法评定时，留置数 量不宜少于 3 组

B.砌体工程中，普通砖 5 万块，多孔砖 10 万块各为一检验批，抽检数量为 1 组 C.对梁板类构件，应抽取构件数量的 1%且不少于 5 个构件进行钢筋保护层厚度检测

D.混凝土预制构建结构性能检测应按同一工艺生产的不超过 100 件且不超过 3 个月的同类产品为一检验批

11、建设工程项目进度控制的过程包括：①搜集资料和调查研究;②进度计划的跟踪检查;③编制进度计划;④根据 进度偏差情况纠偏或调整进度计划。其正确的是工作步骤是()。A.①-③-②-④ B.①-②-③-④

C.③-④-①-②

D.③-④-②-①

12、某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作 M 的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工 作 M 的说法，正确的是()。A.工作 M 是关键工作

C.工作 M 的总时差等于自由时差

B.工作 M 的自由时差为零 D.工作 M 的总时差大于自由时差

13、某单代号网络计划如下图(时间单位：天)，其计算工期为()天。

A.20 B.26 C.22 D.24

14、关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是()。A.施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势做出估计

B.施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C.施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本

D.施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本

15、关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是()。

A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的由报手续，并对文件进行审查，合格后签发

质量监督文件

B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查

D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测

16、项目结构信息编码的依据是()。A.项目管理结构图 B.项目结构图

C.项目组织结构图

D.系统组织结构图

17、下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是()。A.项目现场施工组织系统 C.项目所在地政府的工程质量监督

B.项目所在地建筑市场规范程度 D.项目咨询公司的服务水平

18、某双代号网络计划中。工作 M 的最早开始时间和最迟时间分别为第 12 天和第 15 天，其持续时间为 5 天。工 作 M 有 33 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工作 M 的自由时差为()天。A.1 B.3

C.4

D.5

19、关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是()。A.I 级预警表示生产活动处于正常状态 C.II 级预警表示处于事故的上升阶段

20、关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（B.IV 级预警一般用蓝色表示 D.III 级预警表示受到事故的严重威胁)。

A.从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险 B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别

C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险

D.风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告。

21、根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是()。A.调整项目目标 B.分解项目目标

C.制定纠偏措施

D.收集项目目标实际值

22、某分项工程某月计划工程量为 3200m2，计划单价为 15 元/m2;月底核定承包商实际完成工程量为 2800m2，实 际单价为 20 元/m2，则该工程的已完成工作实际费用(ACWP)为()元。A.56000 B.42000

C.48000

D.64000

23、沟通的两个层面是指()。A.信息的发送者和接受者 C.信息传递和交换

24、关于施工成本控制程序的说法，正确的是()。A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点

B.沟通内容和沟通方法 D.思维交流和语言交流

B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础

C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约

25、某双代号时标网络计划如下图，如 B、D、I 工作公用同一台施工机械且按 B-D-I 顺序施工，则对网络计划可 能造成的影响是()。

A.总工期不会延长，但施工机械会在现场闲罝 1 周 B.总工期会延长 1 周，但施工机械在现场不会闲罝 C.总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲罝 D.总工期会延长 1 周，且施工机械会在现场闲置 1 周

26、下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是(A.会计核算 B.统计核算

C.成本预测

D.业务核算

27、根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是()A.空间管理 B.用户管理

C.维修管理

D.财务管理

28、关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是()A.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标 B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标 C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务 D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理

29、下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是()A.工程建设项目质量检验评定标准 B.建设工程质量管理条例 C.设计交底及图纸会审记录

D.材料验收的技术标准

30、关于成本加酬金合同的说法，正确的是()。

A.当实行风险型 CM 模式时，适宜采用最大成本加费用合同)

B.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期

D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同

31、下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是()。A.项目结构图 B.组织结构图

C.工作任务分工表

D.管理分工表

32、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某 3 万 m2 的建筑工程项目 部应配备专职安全管理人员的最少人数是()名。A.1 B.3

C.4

D.2

33、某焊接作业由甲、乙、丙丁四名工作操作，为评定各工作的焊接质量，共抽检 100 个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（）。

A.甲→乙→丙→丁 B.乙→甲→丙→丁 C.丁→乙→甲→丙 D.乙→甲→丁→丙

34、下列工程担保中，应由发包人出具的有()。A.支付担保 B.履约担保

C.预付款担保)。

D.保修担保

35、根据事故造成损失的程序，下列工程质量事故中，属于重大事故的是(A.造成 1 亿元以上直接经济损失的事故

B.造成 1000 万元以上 5000 元以下直接经济损失的事故 C.造成 100 万以上 1000 万元以下直接经济损失的事故 D.造成 5000 元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

36、根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是()。A.人身意外伤害险 B.工程一切险

C.工伤保险

D.第三者责任队

37、根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证()。A.有效期为 2 年

C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证

B.有效期届满时经同意可以不再审查 D.应在届满后 3 个月内办理延期后续

38、关施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是()。A.每年至少组织两次专项应急预案演练 B.每半年至少组织两次现场处罝方案演练

C.法定代表人发生变化时，应当及时修订

D.周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订

39、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，工程建设监理实施细则必须经()批准。A.监理单位技术负责人 C.专业监理工程师

40、关于管理职能分工表的说法，错误的是()。

A.是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工 B.管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾 C.可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能

D.可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能

41、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是()。A.业主方招标及合同管理工作量小 C.缩短建设周期

42、建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是(A.从工程投标报价开始至项目保证金返还为止 B.从施工图预算开始至项目运用为止

C.从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为上面 D.从施工准备开始始至项目竣工结算完成为上面

43、下列工程质量问题中，可不做专门处理的是()。

A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值

C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D.某工程主体结构混凝土表面裂缝大于 0.5mm

44、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和认证()。A.进度目标实现的可能性 C.进度计划方法的适用性

B.进度计划系统的完整性 D.进度控制方法的合理性 B.工程款项支付便捷 D.简化管理流程)。

B.总监理工程师 D.监理单位法定代表人

45、关于职业健康安全管理体系和环境管理体系标准比较的说法，正确的是()A.管理原理不同 C.管理目标不同

B.管理对象相同 D.管理重点不同

46、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为 10000m3，其中人工费占比 30%，工程量变化不

调整单价，中标合同价为 30 万元;施工期间人工费平均上涨 15%，竣工结算工程量为 20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为()万元 A.62.7 B.31.35

C.60

D.69

47、根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部(分项)工程施工方案的批准人是()。A.项目技术负责人 B.施工单位技术责任人

C.项目负责人

D.总监理工程师

48、美国的 AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于()工程。A.市政公用 B.石油化工

C.房屋建筑

D.水利水电

49、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与 工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过()日。A.30 B.60

C.90

D.120 50、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是()。A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D.限定或者指定特定的品牌

51、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起 30 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案 B.建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告 C.建设单位办理竣工验收各案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书 D.建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》

52、某双代号网络计划中，工作 M 的自由时差 3 天，总时差 5 天。在进度计划实施检查中发现工作 M 实际进度落 后，且影响总工期 2 天。在其他工作均正常的前提下，工作 M 的实际进度落后()天。A.7 B.5

C.6

D.8

53、下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是()。A.编制项目实施期组织总体方案 C.编制项目实施期合同结构总体方案

54、关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是(A.各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告

B.安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府 C.一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告

B.编制项目实施期管理总体方案 D.制订项目风险管理与工程保险方案)。

D.事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告

55、建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面;②确立系统质量控制网络;③制定质量控制制度;④ 编制质量控制计划。其正确的工作步骤是()。A.②→③→①→④ C.②→①→③→④

B.①→②→③→④ D.①→③→②→④

56、施工合同的实施中，应由()对各工程小组进行建设工程施工合同交底。A.施工员 B.项目技术负责人

C.项目经理

D.施工企业负责人)。

57、某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（A.工作 C 因发包人原因和工作 G 因承包人原因各延误 2 周 B.工作 D 因发包人原因和工作 F 因承包人原因各延误 2 周 C.工作 A 因发包人原因和工作 B 因承包人原因各延误 2 周 D.工作 E 因发包人原因和工作 F 因承包人原因各延误 2 周

58、根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358—2005)，下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是()。A.进行项目策划 B.召开开工会议

C.任命项目经理

D.施工开工准备

59、关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是()。

A.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收 B.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施

C.单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 D.工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见

60、下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是()。A.建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系 B.交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系 C.项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系 D.施工设备安装单位建立的现场质量控制体系

61、施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于()成本计划。A.指导性 B.实施性

C.作业性

D.竞争性

62、某双代号网络计划中，工作 A 有两项紧后工作 B 和 C，工作 B 和工作 C 的最早开始时间分别为第 13 天和第 15 天，最迟开始时间分别为第 19 天和第 21 天;工作 A 与工作 B 和工作 C 的间隔时间分别为 0 天和 2 天。如果工作 A 实际进度拖延 7 天，则()。A.对工期没有影响 B.总工期延长 2 天

C.总工期延长 3 天

D.总工期延长 1 天

63、关于 DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是()。A.DAB 的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B.DAB 提出的裁决具有终局性

C.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D.DAB 由合同一方当事人聘请

64、下列项目风险管理工作中，属于风险响应的是(A.收集与项目风险有关的信息 C.确定各种风险的风险量和风险等级)。

B.监控可能发生的风险并提出预警 D.向保险公司投保难以控制的风险

65、下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是()。A.成本的增减 B.图纸的提供

C.施工的质量

D.分包人失误

66、在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是()。A.施工图预算、成本核算 C.施工预算、成本核算

B.施工图预算、施工预算 D.施工预算、施工决算

67、某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，其关键线路有()条。

A.2 B.3 C.5 D.4

68、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的()。A.标的价值 B.保险金额

C.保险费

D.实际赔付额

69、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是()。A.落实资金供应条件 C.进行工程进度的风险分析

B.选择发承包模式

D.优选工程项目的设计、施工方案

70、在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应()。A.增加收入，弥补亏损 C.暂停生产，等待政策调整

本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

71、关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有()。A.对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B.各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C.进度控制会议的组织设计属于技术措施

D.进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E.应用信息技术进行进度控制属于管理措施

72、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不列不良行为中，属于承揽业务方面的有(A.允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C.以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D.将承包的工程转包或者违法分包

E.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗 73、关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B.双代号网络计划中无虚箭线的线路 C.总持续时间最长的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E.时标网络计划中无波形线的线路

74、关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有(A.工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差 B.工作的自由时差一定不超过其相应的总时差)。)。

B.降低标准，防止再超支 D.控制支出，压缩超支额

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，C.工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差 D.工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 E.工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间

75、建设工程项目总进度目标认证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有()。A.编制各层进度计划 C.调查研究和收集资料 E.项目结构分析

76、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有()。A.年满 16 周岁 C.取得特种作业操作证 E.培训教育记录

77、根据下列直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围的比较分析，正确的有（）。

B.具有初中及以上文化水平

D.经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格 B.协调各层进度计划的关系 D.进度计划系统的结构分析

A.图(l)显示生产过程的质量正常、稳定、受控

B.图(3)显示质量特性数据分布达到质量标准上下限，质量能力处于临界状态 C.图(4)显示质量特性数据的分布居中，质量能力偏大，不经济 D.图(5)显示质量特性数据超出质量标准的下限，存在质量不合格情况 E.图(2)显示质量特性数据分布偏上限，易出现不合格

78、根据《建设工程施工合同》，施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明(A.劳动合同

C.项目经理持有的注册执业证书 E.授权范围

79、关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有()。A.分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础 B.必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析

C.分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较

B.缴纳的社会保险 D.职称证书)。

D.分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程

E.对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 80、下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有()。A.管理人员工资 C.固定资产使用费 E.材料费

81、关于固定总价合同的说法，正确的有()。A.合同总价一次包死，业主不承担投资风险 C.固定总价合同也有调整合同总价的可能 E.在国际上很少采用固定总价合同

82、下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有()。A.事故防范措施和计划 C.现场与公用防火设施的可用性 E.引起火灾和爆炸的因素

83、施工质量计划的基本内容包括()。A.质量总目标及分解目标 C.质量管理组织机构和职责 E.质量记录的要求

84、关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。

B.工序质量偏差的纠正

D.施工质量控制点及跟踪控制的方式 B.工程施工方案 D.承包方管理人员的能力

B.图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 D.合同双方结算比较简单 B.检验试验费 D.工具使用费

A.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查 B.在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证 C.事故处理应包括对事故相关责任者实施行政处罚

D.事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论 E.制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本 85、关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者

B.建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C.建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D.施工方的项目管理是项目管理的核心

E.实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目

86、关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有()。A.每间宿舍居住人员不得超过 16 人 B.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C.现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D.厕所应设专人负责清扫、消毒 E.施工区必须配备开水炉

87、地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府

C.同级其他负有安全生产监督管理职责的部门 E.上一级安全生产监督管理部门

88、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有()。A.政府工作人员干预 C.投标策略错误 E.合同条款不严密

89、根据建设工程全过程质量管理的要求，质量控制的主要过程包括()。A.项目策划与决策过程 C.施工组织与实施过程 E.工程质量的评定过程

90、关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有(A.物资采购结束后应将采购资料归档

B.物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求

C.工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商 D.物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任 E.物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准 91、下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有()。A.施工安排 C.施工现场平面布置 E.资源配置计划

92、下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有()。A.工程量清单错误的修正

B.市场价格波动引起的调整 B.施工进度计划 D.施工方法及工艺要求)。

B.设备材料采购过程 D.项目运行与维修过程 B.环境调查不深入 D.汇率调整 B.同级人民政府 D.同级建设行政主管部门

C.预付款比例

E.质量保证金的扣留与退还

D.工程进度款支付审批程序

93、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在()后开始编制。A.第一次工地会议 C.签订委托监理合同 E.收到设计文件

94、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款，关于工程施工交通运输的说法，正 确的有()。

A.承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担 B.发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利

C.因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的，由发包人承担修复费用 D.场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 E.运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担

95、关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有()。

A.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收 B.设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收 C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收 D.分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测 E.分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价 96、下列工程索赔证据中，属于书证的有()。A.工程现场照片 C.质量责任鉴定 E.司法判决书

97、关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的有()。A.横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法 C.曲线法不能用于定量分析 E.表格法具有灵活、适用性强的优点

98、施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与()进行比较，以了解成本变动情况。A.类似施工项目的预算成本 C.本施工项目的目标成本

B.本施工项目的实际成本 D.本施工项目的预算成本 B.横道图法具有形象、直观等优点 D.表格法反映的信息量大 B.合同协议书 D.往来信件 B.建设单位指定日期 D.施工单位进场

E.类似施工项目的实际成本

99、下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有()。A.组织分工

C.信息处理工作流租组织 E.组织结构模式

100、下列工程项目管理信息属于成本控制的功能有()。A.投标估算的数据计算和分析 C.计算实际成本 E.设计概算

B.计划施工成本

D.计划成本与实际成本的比较分析 B.物质流程组织 D.管理工作流程组织

2017 年一级建造师《建设工程施工管理》真题

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意）

1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。A.仲裁 B.DAB

C.DRB

D.协商

2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险,承包商向业主提出索赔, 则()。

A.工期和费用索赔均能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立

B.工期和费用索赔均不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立

3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。A.55 B.60

C.65

D.70)。4、4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是(A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 C.计算各工作的最早时间

B.绘制标时网络计划 D.确定各节点的位置号 5、5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。

A.编号相同的工作 C.相同的节点编号

B.多个起点节点 D.无箭尾节点的箭线 6、6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成 12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》, 该事故属于()。A.较大事故 B.特大伤亡事故

C.重大事故

D.重大伤亡事故

7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。A.现场文明施工问题 B.环境保护问题

C.职业健康安全问题

D.安全生产问题

8、关于工程变更的说法,正确的是()。

A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为 7 天,不超过 14 天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大

D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利

9、编制安全技术措施计划包括以下工作,①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。正确的编制步骤是()。A.①-②-③-④-⑤-⑥ C.①-③-⑥-②-⑤-④

B.③-①-②-⑥-④-⑤ D.①-③-⑥-②-④-⑤10、10、根据《中华人民共和国建筑法》,工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要 求的,应当报告()要求设计单位改正。A.总监理工程师 B.专业监理工程师

C.质量监督站

D.建设单位 11、11、建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的()。A.评审、备案、实施和奖惩 C.制订、备案、实施和奖惩

B.制订、评审、备案和实施 D.评审、备案、实施和落实 12、12、下列建设工程项目总进度目标论证的工作中,属于项目结构分析的是()。A.将项目进行逐层分解 C.对每一个工作项进行编码

B.了解和调查项目的总体部署 D.调查项目实施的主客观条件

13、关于建设工程项目施工质量验收的说法,正确的是()A.分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B.分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C.分项工程是工程验收的最小单元

D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格,即可认为该分部工程验收合格

14、物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是()。A.进行采购合同谈判,签订采购合同 B.选择材料设备的采购单位

C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录 D.明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任

15、关于建设工程现场宿舍管理的说法,正确的是(A.每间宿舍居住人员不得超过 16 人 C.通道宽度不得小于 0.8m

16、某工程双代号网络计划如下图，其计算工期是()

B.室内净高不得小于 2.2m D.不宜使用通铺)天。

A.11 B.13 C.15 17.关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。A.统计核算可以用货币计算 B.业务核算主要是价值核算 C.统计核算的计量尺度比会计核算窄 D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算 18.编制实施性成本计划的主要依据是()。A.施工图预算 B.投资估算

C.施工预算

19、下列工程质量事故中,可由事故发生单位组织事故调童组的是()A.2 人以下死亡,100 万元~500 万元的直接经济损失 B.5 人以下重伤、100 万元~500 万元的直接经济损失 C.未造成人员伤亡,1000 万~5000 万元的直接经济损失 D.未造成人员伤亡,100 万元~1000 万元的直接经济损失 20.项目质量控制体系得以运行的基础条件是()A.项目合同结构合理 B.组织制度健全

C.人员和资源合理配置

21、某工作间逻辑关系如下图,则正确的是()。

A.A、B 均完成后同时进行 C、D B.A、B 均完成后进行 D

D.22

D.设计概算

D.程序性文件规范

C.A、B、C 均完成后同时进行 D、E D.B、C 完成后进行 E

22、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 条文风险等级划分的说明，下图中风险区 A 的风险等级为()等风险。

A.1 B.3 C.5 D.7

23、某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层,砌筑砖基础三项工作,分三个施工段组织流水施工,每项工作均由 一个专业班组施工,各工作在各施工段上的流水节拍分别是 4 天、1 天和 2 天,混凝土热层和砖基础之间有 1 天的 技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下,完成该基础施工的工期是()天。A.8 B.12

C.18

D.22

24、下列成本项目的分析中,属于材料费分析的是()。A.分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B.分析材料储备天数对材料储备金的影响 C.分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D.分析材料检验试验费占企业管理费的比重

25、企业获准质量管理体系认证后,维持与监督管理活动中的自愿行为是(A.监督检查 B.企业通报

C.认证暂停)。

D.认证注销)的内容。

26、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中(A.施工部署和施工方案 C.施工平面图

B.施工进度计划 D.施工准备工作计划

27、下列工程项目管理工作中,属于信息管理部门工作任务的是()A.工程质量管理 B.工程安全管理

C.工程档案管理

D.工程进度管理

28、某项目在进行资金成本分析时,其计算期实际工程款收入为 220 万元,计算期实际成本支出为 119 万元,计划工 期成本为 150 万元,则该项目成本支出率为()。A.30.69% B.54.09%

C.68.18%

D.79.33%

29、根据《建设工程项目管理规范》GB/50326-2006,项目管理规划大纲的编制工作包括:①收集项目的有关资料和

信息;②明确项目目标;③确定项目管理组织模式;④明确项目管理内容;⑤编制项目目标计划:⑥报送审批⑦分析 项目环境和条件。正确的编制程序是()。A.①-②-⑦-④-③-⑤-⑥ C.②-⑦-①-③-④-⑤-⑥

30、关于施工总承包模式特点的说法,正确的是()。A.招标和合同管理工作量大 C.分包合同价对业主是透明的

31、编制设计任务书是项目()阶段的工作。A.设计准备 B.决策

C.设计

D.施工

B.业主组织与协调的工作量大 D.开工前就有较明确的合同价 B.①-②-⑦-⑤-①-④-⑥ D.②-①-⑦-④-⑤-③-⑥

32、关于成本加酬金合同的说法,正确的是()。A.成本加固费用合同是指在工程直接中加一定比例的报酬费

B.最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金 C.成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额 D.成本加固定比例费用合同是指按成本估箅的 60%~75%作为酬金计算的基数

33、施工单位内部的施工作业质量检包括()。A.自检、互检和旁站检查

C.自检、专检、旁站检查和平行检验

B.自检、专检和平行检验 D.自检、互检、专检和交接检查

34、建设工程管理工作是一种增值服务工作,下列属于工程建设增值的是()A.确保工程使用安全 C.满足最终用户的使用功能

B.提高工程质量 D.有利于工程维护

35、施工单位编制项目管理任务分工表前,应完成的工作是()。A.明确各项管理工作的流程 C.落实各工作部门的具体人员

B.详细分解项目实施各阶段的工作 D.检查各项管理工作的执行情况

36、绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本:②确定工程项目进度计划;③计算计划累计支出的成 本额;④绘制 S 形曲线。正确的绘制步骤是()A.①-②-③-④ B.②-①-③-④

C.①-③-②-④

D.②-③-④-①

37、下列策划內容中,属于建设工程项目实施阶段策划的是()A.编制项目实施合同期合同结构总体方案 C.确定关键技术分析和论证

B.确立项目实施期管理总体方案 D.进行项目目标的分析和再论证

38、下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是()

A.项目承包商在施工工地的财产损失 B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C.项目法人升聘员工在施工工地的人身伤害

D.项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失

39、关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是()。A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 C.施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制 D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的

40、某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法,正确的是（）A.效率高,进度较慢,投入延后 C.抽出部分人员,放慢进度

B.效率较高进度较快,投入超前 D.增加人员投入,加快速度

41、在施工成本的过程控制中,需进行包干控制的材料是()A.钢钉 B.水泥

C.钢筋

D.石子)措施。

D.校术

42、建设工程项目进度控制的措施中,“定义项目进度划系统的组成”属于(A.管理 B.经济

C.组织

43、下列合同实施偏差处理措施中,属于合同措施的是()A.变更技术方案 B.采取索赔手段

C.调整工作流程

D.增加经济投入

44、下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是()A.设立质量事故风险基金 C.依法实行联合体承包

45、质量管理中,运用排列图法可以()。A.划分调查分析的关别和层次

B.描述质量问题的原因分析统计数据 B.正确进行项目规划选址 D.制定并落实施工质量保证措施

C.确定质量问题的原因层次 D.掌握质量能力状态

46、某住宅小区施工前,施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图,该图是（）

A.组织结构图 B.项目结构图 C.工作流程图 D.合同结构图

47、根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008/1S0 9000 2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定 用途有关的要求”称为()A.质量问题 B.质量事故

C.质量不合格)。

D.蓝色 D.质量缺陷

48、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用(A.红色 B.橙色

C.黄色

49、根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是()A.经济贸易主管部门 B.建设行政主管部门

C.发展计划部门

D.环境保护部门

50、根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是()A.按设计要求检验商品混凝土质量 C.向施工单位提供设计原始资料

B.将施工图设计文件上报有关部门审查 D.参与建设工程质量事故分析

51、为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工 作属于()A.全面安全检查 C.经常性安全检查

B.要害部门重点安全检查 D.专项安全检查

52、某工程项目总价值 1000 万元，合同工期为 18 个月，现因建设条件发生变化需增加额外工程费用 500 万元，则承包方可提出的工期索赔为()个月。A.6 B.9

C.24

D.27

53、根据《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是()A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出

C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换

54、关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是()A.单价合同中承包商存在工程量方面的风险

B.固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C.单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险

D.变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

55、施工单位在工程开工前编制的测量控制方案，需经()批准后方可实施。A.项目技术负责人 B.项目经理

C.总监理工程师

D.项目质量工程师

56、某项目部按施工总进度计划、主体工程施工计划、钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则 该进度计划系统是按不同()组成的计划系统。A.计划功能 B.项目参与方

C.计划深度

D.计划周期

57、某双代号时标网络计划如下图，工作 G 的最迟开始时间是第()天。A.4 B.5

C.6

D.7

58、对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内将保证安全施工的措施报送 工程所在地相关部门备案。A.7 B.14

C.15

D.30

59、关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是()A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过 12 个月

B.缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务

C.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验 收合格之日开始计算

D.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告 之日开始计算

60、美国建造师学会(AIA)合同文件中，A 系列的合同类型主要是用于()A.业主与建筑师之间 B.建筑师与咨询机构之间 C.业主与承包人之间

D.国际工程项目

61、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况 是()。

A.市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整 B.工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 C.施工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 D.法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整

62、某单代号网络计划如下图，工作 A、D 之间的时间间隔是()天。A.0 B.1

C.2

D.3 63、关于工程合同风险分配的说法，正确的是()。

A.业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用

C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费

64、某工程项目截至 8 月末的有关费用数据为：BCWP 为 980 万元，BCWS 为 820 万元，ACWP 为 1050 万元，则其 SV 为()万元。A.-160 B.160

C.70

D.-70 65、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是()。A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施、结算过程 C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理

66、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是(A.工程预算 B.施工预算 C.工程进度款 D.工程决算

67、关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是()。

A.作业人员变更后的 14 个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更 B.施工企业与劳动者者按相关规定可以订立口头劳动合同 C.劳动合同一式两份，双方当事人各持一份

D.施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动 68、关于投标文件的说法，正确的是()。A.通常投标文件中需要提交投标担保

B.投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C.投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章

D.投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书)。

69、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工 会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过()天。A.7 B.10

C.15

D.30 70、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与 工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过()日。A.30 B.60

C.90

D.120

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）71、在项目实施阶段，项目总进度应包括()A.项目建议书编制进度 C.招标工作进度

E.工程施工和设备安装进度。

72、关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确有的()。A.供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B.供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C.供货方部分交货，应按合同约定违约金比例乘以不能交货部分贷款计算违约金 D.合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货贷款总额计算的违约金 E.合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息

73、在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有()。A.检查质量体系运行的信息 C.为质量改进提供证据

E.向外部审核单位提供体系有效的证据

74、工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有()。A.地基与基础 C.主体结构 E.节能工程

75、关于履约担保的说法，正确的有()。

A.履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保 B.履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C.银行履约保函担保金额通常为合同金额的 10%左右

D.保留金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的 5%

B.装饰装修 D.环境保护

B.评价质量管理程序的完整性 D.减少社会重复检验费用 B.设计工程进度 D.项目投产运行工作进度

E.履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内 76、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有()。A.整个建设项目合同总额的确定较有依据 B.能为分包单位提供提供更好的管理和服务 C.对业主节约投资较为有利 D.施工现场的总体管理与协调较为有利

E.缩短建设周期，进度控制较为有利 77、施工成本计划的编制方式有()。A.按施工进度编制施工成本计划 B.按施工成本组成编制施工成本计划 C.按施工质量编制施工成本计划 D.按施工合同编制施工成本计划

E.按施工项目组成编制施工成本计划

78、关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有()。

A.分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主选择 B.分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C.施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 D.对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主

E.分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担

79、依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C.招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D.招标项目指定特定的专利作为中标条件 E.依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件

80、根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有(A.提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B.提供项目基础资料 C.提供现场障碍资料

D.组织设计阶段审查会议

E.对工程的安全、环境保护、职业健康标准负责 81、施工成本控制的主要依据包括()。A.工程承包合同 B.施工成本计划 C.施工图预算 D.进度报告 E.工程变更

82、某双代号网络计划如下图(图中粗实线为关键工作)，若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差)。

且不为零的工作有()。A.1-2 C.2-7 E.6-8 83、下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有()。A.质量控制不严 B.操作人员技术素质差 C.地质勘察过于疏略 D.材料质量检验不严 E.违章作业

84、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有()。A.采用工程网络计划实现进度控制科学化 C.选择合理的工程物资采购模式 E.重视信息技术在进度控制中的应用

85、下列施工成本管理的措施中,属于经济措施的有(A.对施工方案进行经济效果分析论证 B.通过生产要素的动态管理控制实际成本 C.抽检进场的工程材料、构配件质量 D.对各种变更及时落实业主签证并结算工程款 E.对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策 86、关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有(A.事故未整改到位不放过 B.事故未及时报告不放过 C.事故原因未查清不放过

D.事故责任人和周围群众未受到教育不放过 E.事故责任人未受到处理不放过

87、专项成本分析中，工期成本分析一般采取的方法有()。A.构成比率法 C.比较法 E.差额计算法

B.成本盈亏异常分析 D.因素分析法)。)。

B.明确进度控制管理职能分工 D.编制资源需求计划 B.3-5 D.4-5

88、关于总价合同的说法，正确的有()。

A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确 C.总价合同中业主风险较大、承包人风险较小

D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性

89、建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有()。A.审查分包单位资质条件 B.检查施工单位的试验室 C.审查工程开工条件

D.签署单位工程质量评定表

E.审查施工单位提交的施工进度计划

90、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，应当组织专家进行论证的有(A.脚手架工程 B.深基坑工程 C.地下暗挖工程 D.爆破工程

E.高大模板工程

91、据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006,施工项目经理的职责有()。

A.进行授权范围内的利益分配 B.对资源进行动态管理 C.参与工程竣工验收

D.确保项目建设资金的落实到位 E.与建设单位签订承包合同

92、某工程工作逻辑关系如下表，C 工作的紧后工作有()。A.工作 H B.工作 G C.工作 F D.工作 E E.工作 D 93、项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有()。A.设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 B.某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 C.由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 D.施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 E.某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨)。

94、根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005,工程总承包项目管理的主要内容有(A.任命项目经理，组建项目部 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金

D.进行项目策划，编制项目计划 E.实施项目运行管理

95、在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括(A.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 B.因机械故障停工维修而导致的窝工费 C.非承包商责任导致功效降低增加的机械使用费 D.由于完成额外工作增加的机械使用费 E.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费

96、关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有()。A.项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人

B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于 1.8m C.施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道 D.施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度 E.现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置

97、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括(A.风险分类和风险排序要求 C.确定风险因素 E.收集风险信息)。)。)。

B.可使用的风险管理方法、工具 D.分析各种风险损失量

98、某工程网络计划中，工作 N 的自由时差为 5 天，计划执行过程中检查发现，工作 N 的工作时间延后了 3 天，其他工作均正常，此时()A.工作 N 的总时差不变，自由时差减少 3 天 C.工作 N 的总时差减少 3 天 E.工作 N 将会影响紧后工作

99、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，分项工程的划分依据有()。A.工程部位 C.材料

B.工种 D.施工工艺 B.总工期不会延长

D.工作 N 的最早完成时间推迟 3 天

E.设备类别

100、关于工程质量信息技术的说法，正确的有()。A.管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流 B.项目信息门户不同于项目管理信息系统

C.项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理 D.项目管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作 E.项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具

2015 年一级建造师《建设工程施工管理》真题答案

一、单项选择题

1.【答案】D

【解析】本题考查的是项目质量的影响因素，社会环境因素主要是指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度;建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念;建筑市场包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度;政府的工程质量监督及行业管理成熟程度;建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低;廉政管理及行风建设的状况等。2.【答案】C

【解析】本题考查的是投标有效期。第二十五条 招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。3.【答案】C

【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：(1)项目实施各阶段项目管理的工作内容;(2)项目风险管理与工程保险方案。4.【答案】B

【解析】本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。5.【答案】C

【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有 ABEI、ABGI、ACGI 三条。6.【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程管理的内涵。“建设工程管理”(Professional Management in Construction)作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程(工程项目全寿命)的管理，它包括：(1)决策阶段的管理;(2)实施阶段的管理，即项目管理;(3)使用阶段的管理，即设施管理。所以 AB 错误;英语中的 Management 和 Administration 的含义是有区别的，Administration—般指行政事务管理，而 Management 的含义更宽一些。Professional Management 指的是专业性的(专业人士的)管理，所以 C 错误;建设工程管理工作是一种增值服务工作，D 正确。7.【答案】B

【解析】本题考查的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。

8.【答案】C

【解析】本题考查的是施工成本管理的任务。直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。选项 C 属于施工机具使用费。其他几个属于企业管理费。9.【答案】C

【解析】本题考查的是施工成本的过程控制方法。对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。10.【答案】C

【解析】本题考查的是施工方项目管理的目标。施工方的项目管理服务不仅应服务于施工方本身的利益，也必须服务于项目的整体利益，选项 A 错误;施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，也涉及动用前准备阶段和保修期，选项 B 错误;施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的，分包方的成本目标是施工企业内部自行确定的，选项 C 正确;施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责，选项 D 错误。11.【答案】D

【解析】本题考查的是总价合同的运用。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险;二是工作量风险。价格风

险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等;工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更 或者由于设计深度不够所造成的误差等，选项 D 是正确的。12.【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程项目系统的概念、目标及组织关系、组织论和组织工具。系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论，所以 A 正确，B 错误;影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有人的因素、方法与工具，所以 D 错误。13.【答案】B

【解析】本题考查的是监理的工作性质。工程监理的工作性质有如下几个特点：

(1)服务性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的是服务，工程监理单位将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，它也不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控;选项 A 是错误的。

(2)科学性，工程监理单位拥有从事工程监理工作的专业人士监理工程师，它将应用所掌握的工程监理科学的思想、组织、方法和手段从事工程监理活动;选项 C 是错误的。

(3)独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)，否则它就不可能自主地履行其义务。

(4)公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性，选项 D 是错误的。所以，选项 B 是正确的。14.【答案】A

【解析】本题考查的是 FIDIC 系列合同条件。《永久设备和设计——建造合同条件》适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程。合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整。其合同管理与《施工合同条件》下由工程师负责合同管理的模式基本类似。15.【答案】B

【解析】本题考查的是按施工进度编制施工成本计划的方法。根据时间—成本累积曲线，可以导出每月的进度计划成本，1150-750=400。16.【答案】B

【解析】本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算，双代号时标网络中的总时差等于本工作的自由时差加上后续线路中波形线之和的最小值，所以 A 的总时差为 1。17.【答案】C

【解析】本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。G 工作的总时差=最迟开始-最早开始=12-8=4;H 工作的总时差=最迟时差-最早时差=14-12=2;F 工作的总时差=MIN(4+4，5+2)=7。18.【答案】B

【解析】本题考查的是施工成本计划的类型。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，选项 A 错误;两算对比的方法包括实物对比法和金额对比法，选项 B 正确;施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低 6%左右，选项 C 错误;施工预算的材料消耗量及材料费一般低于施工图预算，选项 D 错误。19.【答案】A

【解析】本题考查的是施工安全技术措施和安全技术交底。施工安全技术措施的一般要求：(1)施工安全技术措施必须在工程开工前制定;(2)施工安全技术措施要有全面性;(3)施工安全技术措施要有针对性;

(4)施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠;(5)施工安全技术措施必须包括应急预案;

(6)施工安全技术措施要有可行性和可操作性。20.【答案】C

【解析】本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政统一公 布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年。21.【答案】C

【解析】本题考查的是施工中缺陷处理的基本方法。对混凝土结构出现裂缝，进行分析研究后如果不影响结构的安全和使用功能时，也可采取返修处理。当裂缝宽度不大于 0.2mm 时，可采用表面密封法;当裂缝宽度大于 0.3mm 时，采用嵌缝密闭法;当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。22.【答案】B

【解析】本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容，在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性;大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。23.【答案】B

【解析】本题考查的是施工合同风险的类型。管理风险：

(1)对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测;

(2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性;

(3)承包商投标策略错误，错误的理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。(4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。

(5)实施控制过程中的风险。例如：合作伙伴争执、责任不明;缺乏有效措施保证进度、安全和质量要求;由于分包层次太多，造成计划执行和调整、实施的困难等。选项 A 属于项目组成成员资信和能力风险，选项 B 属于管理风险，选项 C、D 属于项目外界环境风险。24.【答案】C

【解析】本题考查的是职业伤害事故的分类。“事故责任人和周围群众没有受到过教育不放过”原则的主要内容是： 使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。25.【答案】B

【 解 析 】 本 题 考 查 的 是 赢 得 值 法。费 用 偏 差 = 已 完 工 作 预 算 费 用-已 完 工 作 实 际 费 用 =(1000*1000*3)-(1000*115%*1000+1000*110%*1000)=-250000 元。26.【答案】D

【解析】本题考查的是项目质量的控制运行。动力机制是项目质量控制体系的核心机制。27.【答案】B

【解析】本题考查的是施工承包合同文件，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。28.【答案】C

【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，表达的是工作的持续时间。29.【答案】C

【解析】本题考查的是工程保险的内容，第三者责任险的被保险人应是项目法人和承包人，所以 A 错误，C 正确;属于承包商或业主在工地的财产损失，或其公司和其他承包商在现在从事于工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围，而属于工程一切险和人身意外伤害险的范围。所以选 C。30.【答案】C

【解析】本题考查的是基本的组织结构模式，组织结构图是反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织 关系(指令关系)。选项 C 正确。31.【答案】A

【解析】本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求，宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于 2.4 米，通道宽度不得小于 0.9 米，每间宿舍居住人员不得超过 16 人。施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过 2 层，严禁使用通铺。选项 A 是正确的。

32.【答案】A

【解析】本题考查的是质量风险响应。转移包括分包转移、担保转移、保险转移。33.【答案】B

【解析】本题考查的是因果分析图法的应用。因果分析图法应用时的注意事项：(1)一个质量特性或一人质量问题使用一张图分析;

(2)通常采用 QC 小组活动的方式进行，集思广益，共同分析;(3)必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见;(4)分析时要充分发表意见，层层深入，排除所有可能的原因;

(5)在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择 1 至 5 项多数人达成共识的最主要原因。34.【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程现场文明施工的措施。在建立文明施工的组织管理过程中，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。35.【答案】A

【解析】本题考查的是施工准备的质量控制。选项 BCD 属于现场施工准备工作的质量控制的内容。36.【答案】D

【解析】本题考查的是单价合同的运用。虽然在投标报价。评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。37.【答案】D

【解析】本题考查的是工作流程组织在项目管理中的应用。管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。38.【答案】D

【解析】本题考查的是施工成本分析的基本方法。成本降低率提高对成本降低额的影响为(3.5%-3%)×240=1.2 万元。39.【答案】B

【解析】本题考核的是进度的调整，当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施;非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资源、降低成本或满足施工的需求;当资源供应发生异常时，应采用资源优化方法对计划进行调整，或采取应急措施，使其对工期的影响最小。40.【答案】D

【解析】本题考查的是项目进度控制的技术措施。施工技术、施工方法和施工机械的变更都属于技术措施。41.【答案】C

【解析】本题考查的是索赔的计算。400÷(2000÷20)=4。42.【答案】B

【解析】本题考查的是项目信息的分类。组织类信息包括：编码信息、单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息。43.【答案】C

【解析】本题考查的是施工过程质量验收不合格的处理。

(1)在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收;

(2)个别检验批发现某些项目或指标(如：试块强度等)不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质检测单位检测鉴 定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收;

(3)当检测没达到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收;

(4)严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任;

(5)通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。44.【答案】A

第五篇：2018 一建《项目管理》真题(完整版)

2018 一建《项目管理》真题（完整版）

一、单项选择题（共 70 题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。A.财务管理 B.空间管理 C.用户管理 D.维修管理

2.关于《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系

C.项目集指的是为有效管理实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A.可以采用工程施工总承包管理模式

B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法

B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C.群体项目最多可进行到第二层次的分解

D.单体工程不应再进行项目结构分解

5.下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案

6.下列项目策划的工作内容中属于于项目实施管理策划的是（）A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案

7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明 C.不利于业主节约投资

D.确定建设项目合同总额的依据不足

8.结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（）措施 A.组织 B.经济 C.技术 D.合同

9.下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A.内部审核程序 B.质量记录管理程序 C.纠正措施控制程序 D.生产过程管理程序

10.某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作 E 的自由时差为（）天。A 15 B 2 C 4 D 0

11.一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。A.施工总承包管理单位 B.业主

C.施工总承包单位 D.项目咨询单位

12.关于项目信息编码的说法正确的是（）。

A.投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B.项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码

C.项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码D.进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 13.关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 B.目的是用于建筑业企业的质量管理 C.其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D.体系有效性要进行第三方审核认证

14.关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（）。A.施工安全技术措施应包括应急预案

B.施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施 C.编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行 D.编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案

15.某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。A.不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 B.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

C.将使其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天 D.将使总工期延长 4 天，但不影响其紧后工作的正常进行

16.某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。A.业主方与监理方 B.业主方与工程总承包方 C.监理方与工程总承包方 D.工程总承包方与设计方

17.根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。A 6 B 5 C 4 D 3 18.某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元／㎡，计划每天施工 100 ㎡。第 6 天检查时发现实际完成 800 ㎡，实际费用为 5 万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A 2500 B 2000 C-2500 D-2000 19.建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）A.投标人提交投标文件时 B.明确中标人并发出中标通知书后 C.订立、签署书面合同时 D.招标人退还投标保证金后

20.某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能据此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。A.成本加固定用合同 B.最大成本加费用合同 C.成本加奖金合同 D.成本加固定比例用合同

21.建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A.工程总承包方 B.工程总承包管理方 C.业主方 D.工程咨询方

22.关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（）。A.适用于由发包人负责设计的工程项目 B.业主委派工程师负责合同管理 C.合同计价来用单价合同方式 D.承包商只负责提供设备及工程建造

23.根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）A.受冻临界强度 B.养护标准 C.内外温差 D.保温系数

24.下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。A.应急准备和响应 B.文件控制

C.法律法规和其他要求 D.沟通、参与和协商

25.工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A.①－②－③－④－⑤ B.①－②－⑤－③－④ C.②－①－③－④－⑤ D.③－①－⑤－④－② 26.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.编制与进度计划相适应的资源需求计划 C.分析设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D.分析影响工程进度的风险，减少进度失控的风险量 27.建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。A.采购、制造、安装 B.采购、制造、运输 C.选型、制造、运输 D.选型、供货、存储

28.某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。

A.总包单位项目技术负责人 B.专业分包单位技术负责人 C.专业分包单位项目技术负责人 D.总包单位技术负责人

29.应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。

A.工程概算与工程合同价 B.工程预算与工程合同价 C.工程预算与工程概算 D.工程概算与工程决算

30.工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A.从工程投标开始至工程验收为止 B.从场地移交开始至项目移交为止 C.从合同签订开始至合同完成为止 D.从项目设计开始至竣工投产为止

31.某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。A.风险减轻 B.风险规避 C.风险自留 D.风险转移

32.某网络计划中，工作 N 的持续时间为 6 天，最迟完成时间为第 25 天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第 10 天，第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差是（）天。A 12 B 8 C 6 D 4 33.某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的 2500m3 增加到 3000m3，原定工期为 30 天，合同规定工程量变动 10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。A 6 B 5 C 3 D 2 5 34.对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。A.企业经营效益，企业社会效益 B.项目管理绩效，项目管理责任 C.项目管理责任，企业经营效益 D.项目管理绩效，企业经营效益

35.下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。A.工序质量的控制 B.质量管理点的设置 C.施工质量计划的编制 D.工序质量偏差的纠正

36.某项目经理超出了注册建造师执业范围从事执业活动，其可能受到的处罚是（）。A.暂停注册执业资格 1 年 B.销建造师资格证书 C.记入注册建造师信用档案 D.处以 5 万元罚款

37.我国实行建筑业企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。A.人的因素 B.管理因素 C.环境因素 D.技术因素

38.最常用的索赔费用计算方法是（）。A.总费用法 B.修正的总费用法 C.网络分析法 D.实际费用法

39.下列施工现场环境保护措施中，屋于大气污染防治措施的是（）。A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B.工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C.选用低噪声设备和加工工艺 D.禁止在施工现场焚烧各种包装物

40.根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地的就业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。A 30 B 15 C 14 D 7 41.某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A 14 B 12 C 8 D 6 42.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是（）。A.②－④－①－③ B.④－③－②－① C.②－④－③－① D.④－②－①－③

43.某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。A.深度 B.项目参与方 C.功能 D.周期

44.某工程承包人于 2018 年 6 月 15 日向监理人递交了竣工验收申请报告，7 月 10 日竣工验收合格，7月 18 日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。A.6 月 15 日、7 月 10 日 B.7 月 10 日、7 月 18 日 C.6 月 15 日、7 月 18 日 D.7 月 18 日、7 月 10 日

45.根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A.承包人 B.监理人 C.设计人 D.项目法人

46.某双代号时标网络计划如下图，工作 F，工作 H 的最迟完成时间分别为（）。A.第 8 天，第 11 天 B.第 8 天，第 9 天 C.第 7 天，第 11 天 D.第 7 天，第 9 天

47.工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。A.找出工程中存在的主要质量问题 B.找出影响工程质量问题的最主要原因 C.全面分析工程中可能存在的质量问题 D.动态地分析工程中的质量问题

48.项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A.④－①－③－② B.①－②－③－④ C.①－③－②－④ D.②－④－③－①

49.关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。A.表格核算法的优点是覆盖面较大

B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算

D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算

50.某项目施工成本计划如下图，则 5 月末计划累计成本支出为（）万元。

A 325 B 270 C 18 D 75 51.某工程各门窗安装班组的相关经济指标如下表，按照成本分析的比率法，人均效益最好的班组是（）。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

52.关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是（）。A.食堂制作间灶台及周边帖 1.8m 高瓷砖

B.食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明 C.除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间 D.食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理

53.根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。A.专业监理工程师 B.建设单位现场工程师 C.政府质量管理部 D.总监理工程师

54.将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机的表格是（）。A.施工预算表 B.工程量计算汇总表 C.施工预算工料分析表 D.顶目造价取费表

55.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。A.主持图纸会审会议 B.主持第一次工地会议 C.组织工程竣工验收 D.编制工程质量评估报告

56.某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A.事故发生地县级人民政府 B.国务院安全生产监督管理部 C.事故发生单位

D.事故发生地省级人民攻府

57.关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。A.国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B.国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方案 C.国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商 D.FIDIC 合同中，DAB 作出的裁决是强制性的

58.某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移 30cm，应采用的处理方法是（）。A.返工处理 B.加固处理 C.修补处理 D.不作处理

59.下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。A.竣工结算 B.工程移交 C.竣工验收 D.工程保修

60.关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。

A.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗 B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C.班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助

D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 61.我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A.投标担保 B.保修担保 C.履约担保 D.付款担保

62.某施工企业承接了“一带一路”的国际项目，但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员和施工人员，这类风险属于建设工程风险类型中的（）。A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险

63.当无驻厂监督时，未做结构性能检查的装配式混凝土预制构件，进场时应按规定进行实体检验，关于检验数量的说法，正确的是（）。A.同一类型不超过 500 个为一批,每批随机抽取 1 个 B.同一类型不超过 1000 个为一批,每批随机抽取 1 个 C.同一类型不超过 500 个为一批,每批随机抽取 3 个 D.同一类型不超过 1000 个为一批,每批随机抽取 3 个 64.双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。

A 4 B 3 C 2 D 1 65.关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。A.施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B.政府质量监督的性质属于行政执法能力 C.临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围 D.质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作 66.关于工程变更的说法，正确的是（）。A.承包人可直接变更能缩短工期的施工方案 B.业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用 C.工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示 D.因政府部门要求导致的设计，由业主和承包人共同承担责任 67.工程咨询服务合同的计价方式主要采用（）。A.总价合同和成本加酬金合同 B.总价合同和单价合同 C.单价合同和成本加酬金合同

D.总价合同、单价合同和成本加酬金合同

68.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是（）。A.10 人死亡，3000 万元直接经济损失 B.3 人死亡，4800 万元直接经济损失 C.4 人死亡，6000 万元直接经济损失 D.2 人死亡，9 万元直接经济损失

69.关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。

A.工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B.工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收

C.对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D.竣工验收应由建设单位组织，并书面通知政府质量监管机构 70.影响建设项目施工质量的环境因素是（）。A.施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境 B.施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境 C.施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境 D.施工作业环境、技术坏境和施工质量管理坏境

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。）71.根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（）。A.监理的工作范围 B.专业工程的特点 C.监理工作的流程 D.监理工作的控制要点 E.监理工作的目标值

72.下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。A.工程项目计划总成本指标 B.设计预算成本计划降低率 C.责任目标成本计划降低率

D.按主要生产要素划分的计划成本指标 E.各单位工程计划成本指标

73.下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A.由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺

B.由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C.由于自然灾害导致工期严重滞后

D.施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E.设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改

74.根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》（财会[2013]17 号），建筑业企业 可设置的成本项目有（）。A.直接人工 B.借款费用 C.相关税费 D.其他直接费用 E.分包成本

75.某混凝土工程的清单综合单价 1000 元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3 月末已完工作实际费用（ACWP）是 9790 千元。该工程 3 月末参数或指标正确的有（）。

A.已完工预算费用（BCWP）是 9100 千元 B.进度偏差（SV）是-1600 千元 C.费用绩效指数（CPI）是 0.93 D.计划工作预算费用（BCWS）是 10700 千元 E.费用偏差（CPI）是 0.93 76.下列风险管理工作内容中，属于项目风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率 B.分析各种风险发生的损失量 C.确定风险等级 D.确定风险量 E.确定风险管理范围

77.关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有（）。

A.应急预案体系包括综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案 B.编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生 C.综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序

D.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施 E.现场处置方案是针对具体事故类别，危险源和研究保障而制定的计划或方案 78.关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有（）。A.消除造成事故的原因 B.正确确定技术处理的范围 C.确保技术先进、经济合理 D.加强事故处理的检查验收工作 E.确保事故处理期间的安全

79．承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。A.按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B.按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C.与合同对照，事件已造成了承包人实际损失 D.索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E.索赔前需进行现场保护

80.某工程双代号网络计划如下图，已标出各项工作的最早开始时间（ESi-j）、最迟开始时间（LSi-j）和持续时间（Di-j）。该网络计划表明（）。

A.工作 C 和工作 E 均为关键工作 B.工作 B 的总时差和自由时差相等 C.工作 D 的总时差和自由时差相等

D.工作 G 的总时差、自由时差分别为 2 天和 0 天 E.工作 J 的总时差和自由时差相等

81.关于安全技术交底内容及要求的说法，正确的有（）。A.内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施

B.项目部必须实行逐级交底制度，纵向延伸到班组全体人员 C.内容中必须包括针对危险点的预防措施 D.定期向交叉作业的施工班组进行口头交底

E.涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底 82.下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A.周转材料购置费 B.人工费

C.施工机械使用费 D.管理人员差旅交通费 E.材料采购保管费

83.关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。A.由地方建设行政主管部门统一公布 B.不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年 C.良好行为记录信息的公布期限一为 3 年

D.不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内E.不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长

84.项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。A.项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B.与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C.类似项目的进度资料

D.该项目施工总承包单位的信用等级 E.该项目的总体部署

85.某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）

A.有多个起点节点 B.有多个终点节点 C.存在循环回路 D.有多余虚工作 E.节点编号有误

86.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。

A.对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 B.负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C.按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D.无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E.最迟于开工日期 7 天内向承包人移交施工现场

87.根据《质量管理体系标進基础和术语》，质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点 B.循证决策 C.全员积极参与 D.关系管理 E.全要素控制

88.网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。A.缩短非关键工作的持续时间 B.增加非关键工作的时差 C.调整关键工作持续时间 D.增减工作项目 E.调整工作间的逻辑关系

89.建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。A.充分理解设计意图 B.了解设计内容和技术要求

C.解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D.消除施工图差错

E.明确质量控制的重点与难点 90.关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。A.可以来用直接签订合同的方式 B.首选国际竞争性招标方式 C.国际竞争性招标方式属于公开招标 D.有限国际招标方式相当于邀请招标 E.不允许采用自营工程和询价采购的方式

91.下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A.建立图纸审查、工程变更管理制度 B.深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C.编制与进度计划相适应的资金保证计划 D.优化施工方案，合理选用机械设备 E.优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间

92.工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A.计划成本与实际成本的比较分析 B.进行项目的估算、概算的比较分析 C.根据工程进展进行成本预测 D.合同执行情况的查询和统计分析 E.计算实际成本

93．关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A．项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B．开工日期不可能太早，建设周期会较长 C．有利用业主方的总投资控制

D．与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E．业主择优选择承包方范围小

94.对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。A.预埋铁件的型号、数量 B.受力钢筋的数量、规格、间距 C.受力钢筋的保护层厚度 D.混凝土强度 E.外形尺寸偏差

95.每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A.设计准备工作的流程 B.工作任务分工的流程 C.施工招标工作的流程 D.施工作业的流程 E.信息处理的流程

96.下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费的有（）。A.检验试验费 B.劳动保护费 C.城市维护建设税 D.教育费附加 E.增值税

97.采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。A.漏报项目 B.报价计算错误 C.工程范围不确定 D.工程量计算错误 E.物价和人工费上涨

98.关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A.施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度

B.施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C.市区主要路段的工地围挡高度不低于 2m D.施工现场作业区内禁止随意吸烟

E.施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 99.下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。A.知假买假 B.偷工减料 C.物价上涨 D.违法分包 E.拖欠工程款

100.施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（）A.分析生产过程质量是否处于稳定状态 B.分析生产过程质量是否处于正常状态 C.分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D.整理统计数据，了解其分布特征 E.找出质量问题的主要影响因素