第一篇:安徽省高速公路机电工程变更管理办法
高速公路机电工程变更管理办法
为了有效控制高速公路建设期的工程变更,规范工程变更工作的程序,控制工程变更的费用,保证变更工程的质量和进度,保障建设、设计、施工、监理单位的合法权益。适用于业主、设计、监理、施工等单位和个人。安徽省高速公路建设处相关部门负责工程变更的管理、组织、变更工程量和变更单价的审核工作。
一、工程变更的分类等级
1、工程变更是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点,或设计图纸的深度不够,或不可预见的自然因素与环境情况的变化,对第三方的干预和要求或合同双方当事人处于对工程进展有利着想,对合同中部分工程项目进展形式、工程数量、工程质量要求及标准等方面的变更。
2、根据提出变更申请和变更要求的不同部门,将工程变更划分为五种。(1)业主对原设计图纸,合同工程,施工技术标准进行变更;(2)设计单位对设计文件提出变更;
(3)监理工程师针对施工图纸,合同工程提出变更;
(4)施工单位对施工图纸,施工式艺,合同工程提出变更地方建设指挥部针对地方工作需要和群众利益要求提出变更。
3、变更的等级划分:工程变更依据变更的内容和金额共划分为四个等级,即:小变更、一般变更、重要变更、重大变更。
(1)小变更包括:
不影响分项工程正常验收,单项变更增减金额在2万元以内的。(2)一般变更包括:
不影响分部工程正常验收,且单项变更增减金额在10万元以内的。(3)重要变更包括:
一般变更中所列各项变更内容,其一次变更金额在10万元以上,100万元以下者。
(4)重大变更包括:
小变更、一般变更、重要变更以外的各类变更,其变更增减金额在100万元上的。
二、工程变更原则
工程变更必须坚持变更后的工程不能降低使用标准;变更后技术上必须可靠和可行;变更后的工程费用要合理;对重要部位要经过设计审核的原则。
1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后,才可组织施工。
2、工程变更各有关单位应对变更工作高度负责和严格把关。
3、工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。
4、设计文件一经批准,不得任意变更,符合下列条件之一的,可以考虑工程变更。
(1)不降低原设计技术标准,而能节省原材料,或者便利施工,缩短工期和节省投资的;
(2)能提高技术标准,提高系统稳定性,便于采用新技术,提高设备使用年限,而不增加投资或者增加较小数量投资的;
(3)由于土建、房建等方面不可预见的因素,需要变更设计的;(4)上级交通行政主管部门和业主对工程提出新的要求。
三、工程变更的范围
1、增加或减少合同中所包括的任何工作的数量;
2、删减任何部分的工作内容;
3、改变任何部分工作的性质、质量或类型;
4、改变工程任何部分的高程、基线、位置和尺寸;
5、改变工程任何部分的施工顺序和时间。
四、工程变更后单价的确定遵循下列原则
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用于变更工程的价格,按合同规定,由监理部门提出适当的变更价格,经业主预算,审核确认后执行;
4、变更工程的价格难以在规定期限内核定,并影响工程正常施工结算时,由监理部门提出适当的暂定变更价格,经业主现场办代表确认后执行;待变更单价正式结束后再由业主的工程和技术部门审核后由业主发文批复。
五、工程变更的审批权限和责任
1、工程变更审批权限依据变更的等级大小,划分如下:
(1)小变更:由监理级负责审批,批复的变更指令报业主现场代表、总监代表处或总监委派的驻地代表处核备。
(2)一般变更:由总监代表处或总监委派的驻地代表处负责审批,批复的变更指令报业主现场办代表核备。
(3)重要变更:由业主现场办代表负责审批,并报省指核备。
(4)重大变更:由省指负责审批,变更内容的工程造价增加较大,累计项目总造价超出主管部门批复的概算值,应按基本建设程序报请原行政主管部门审批。
2、紧急变更是指施工现场突然发生的、难以预料的事件,需要立即做出变更决定。推迟变更,将给国家和社会造成重大损失。当这种情况发生时,机电监理单位应在征得业主主管领导口头同意的情况下,立即主持现场的变更工作,并于开始变更后10日之内办理有关变更手续。
3、设计、监理、施工单位未经业主或交通行政主管部门审批,擅自决定工程变更的变更单位和个人应承担由此造成的一切费用和损失,情节特别严重的,业主可诉诸法律。
4、工程变更的实施过程中,业主、监理、设计、施工由哪一方原因造成的变更失败和损失的,由该方承担一切责任。
六、变更申报及审批程序
1、承包人提出的变更,首先报送监理组,由监理组根据变更内容划定变更等级。属于监理组审批的,监理组长签发变更指令文件;超出监理组审批权限的,依据变更等级及审批权限依次向有关部门和单位报批。
2、监理组提出的变更,属于监理组审批的,监理组长签发变更指令文件;超出本级审批权限的,应依次向有关部门和单位报批。
3、总监代表或其委托的驻地代表处提出的变更,属本级审批的,总监或其授权代表签发变更指令文件;超出本级审批权限的,应依次向有关部门和单位报批。
4、业主代表或其现场办代表提出的变更,属于本级审批的,业主代表或其现场办代表签发变更指令文件;超出本级审批权限的,依次向有关部门和单位报批。
5、设计单位提出的变更,报送业主代表或其现场办代表,属于本级审批的,业主代表或其现场办代表签发变更指令文件;超出本级审批权限的,依次向有关部门和单位报批。
6、地方建设指挥部提出的变更,其申报及审批程序同承包人提出的变更。
七、特殊情况下的变更程序
1、当遇到特殊情况时,如施工现场停工等待变更,无法履行变更申请手续时,监理工程师或在得到业主主管领导口头同意后即主持开始实施变更,待变更开始后,必须补办申请书手续,否则不予支付。
2、遇到不可遇见因素或大的自然灾害时需紧急变更时,监理工程师在得到业主领导口头同意后,即主持实施变更,待变更开始后,必须补办申请书手续,并以书面形式报告省交通行政主管部门。
八、变更报批文件要求
工程变更报批文件包括变更的申请报告、审查意见、批复指令文件、变更图纸等。
1、提出变更的部门应提交包含变更原因、变更初步方案(含图纸)和增减金额计算等内容的申请报告。
2、审查部门应就申请报告提出明确的技术审查意见和造价审查意见。
3、审批部门在收到申请报告和审查意见(如有)后,同意变更时,则向申请人发布变更指令的文件,提出明确的处理意见,必要时提供变更施工图纸。不同意变更,则退回相关资料。
4、变更指令文件包括变更施工技术文件和变更费用结算文件二部分。变更施工技术文件(含图纸)一般由审批部门负责人或其授权代表签发,重大技术变更由业主总师办主办、技术部、工程部等会签,业主总工程师签发;变更费用结算文件一律由业主工程部主办、技术部、财务部等相关部门会签,业主负责人或其授权代表签发。
九、变更期限有规定
1、小变更应自申报之日起3日内批复;
2、一般变更自申报之日起7天内批复;
3、重要变更自申报之日起21日内批复;
4、重大变更自申报之日起56日内批复;
5、如因不可遇见因素影响,确需缩短或延长时间的,经业主现场办代表同意,可不遵从上述限定。
十、违规变更的处理
1、工程变更的施工单位,偷工减料,施工质量低劣,或给业主造成损失的;对上报的变更工程量和单价弄虚作假的,扣除相应的损失费用,造成重大损失的可清除出场并扣除相应的损失费用。
2、监理部门违规或越权批复工程变更的,将对批复的监理部门给予变更批复费用5-15%的违规处罚,费用从监理人员服务费中扣除。连续三次以上或造成重大损失的,取消监理服务资格。
3、设计单位提出的变更图纸粗糙、错误遗漏较多,拖延工期的,扣除相应的损失费用。
4、业主及业主现场代表变更管理审批程序,违规或越权批复工程变更的,给予通报批评并处罚200-1000元。连续三次以上取消其工作岗位,同时将追究部领导责任。
十一、优化变更的奖励
1、优化变更是指在基本不影响工程总式期和工程质量的前提下,能较多地节省工程实际造价;或在基本不影响工程总造价和工程质量的前提下,能较多地提前总工期;或在基本不影响工程总造价和总工期的前提下,能较大地提高工程质量的变更方案。
2、凡申请工程变更经业主最终确认为优化变更方案,业主将分别按节省工程实际造价的优化变更、提高工程质量的优化变更、提前工程总工期的优化变更给予变更申请者一定比例的资金奖励。具体奖励标准和方法在每年度项目考核时集体讨论决定。
第二篇:高速公路变更索赔管理办法
变更索赔预控方案
中铁十三局集团有限公司 ******项目部 2014年3月
变更索赔管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范变更、索赔工作,强化业务管理,提高全公司变更索赔水平,充分调动全员、特别是项目管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性,实现工程项目减亏、增盈及企业效益最大化,参照股份公司、集团公司及有限公司相关规定,结合本标段的实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法包括工程变更索赔工作开展中的项目部决策层职责、各部门职责、申报审批程序、奖罚办法、样本及附表。
第三条 本办法适用于博深高速公路后续工程一标工程。
第二章 变更索赔管理体系及业务分工
第四条 成立变更索赔领导小组,全面负责本标段变更索赔的领导工作。变更索赔领导小组负责策划并落实变更索赔的各项具体工作,及时研究处理变更索赔中遇到的问题,实施变更索赔奖励。
组 长:*** 副组长:*** 组 员:**、**、**、**、**、**、** 第五条 组长职责:项目经理是项目部变更索赔工作的倡导者和决策者,是变更索赔事件项目全过程控制管理的第一责任人;在取得业主、监理工程师的书面指示或命令后,负责发布现场变更施工的命令;根据项目部对索赔事项的评审结果,确定是否批准进行索赔事项,对评审通过的拟索赔事件签批索赔意向书;根据变更索赔奖罚评审结果或决定,签批奖励与处罚。
第六条 副组长职责:负责变更索赔事件项目有关施工技术、方案措施的审查、审定;负责组织实施变更索赔事件项目的施工控制管理;协调解决各部门在变更索赔工作中的困难和问题;评审变更索赔预案、考核变更索赔工作成果,并按照奖罚办法做出奖励与处罚决定或意见。
第七条 组员职责:①工程部技术人员负责所有工程变更索赔技术资料的编制(包括变更申请单,变更项目、事由、技术方案,变更数量计算、现场签认,影像记录、会
议纪要、文件信函,业主代表和监理工程师指示记录等)。具体由**负责;②计划部门负责组织研究项目合同条款,对各部门提供的资料汇总、梳理,在完善资料的基础上编制变更索赔报告、办理变更索赔报批的相关业务工作。具体由**负责;③试验部门负责提供变更索赔所需的试验资料。具体由**负责;④物资部负责提供变更索赔所需的工程材料和机械设备台班单价,并负责编写变更索赔报告的相关内容。具体由王森负责;⑤测量班负责提供变更索赔所需的测量资料。具体由**负责;⑥财务部负责人工费支付凭证、物资设备购买的原始票据和其他有关费用支付凭证。具体由**负责。
第八条 各作业层(施工队)职责: 有责任为变更索赔提供资料和配合项目部各职能部门取得相关签证资料;能够直接取得监理人员的有效签证的,可在项目部现场管理人员的指导下,及时取得签证。
第三章 变更索赔的分类
第九条 变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减单项工程以及为优化设计、方便施工发生的变更;索赔是指在合同履行过程中,对于非自身过错,应由对方承担责任的事件造成的实际损失向对方提出经济补偿和/或工期顺延的要求。
第十条 根据目前工程情况,将变更索赔分为以下几类:
1、变更设计。因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项工程致使施工单位增减费用以及为优化施工设计、方便施工发生的变更。主要有:(1)现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现为地质情况的差别、分项工程数量差等;(2)业主出于质量、造价、使用等原因,要求增减的工程项目,以及为满足环境等要求需增设的工程;(3)应地方政府和当地人民群众要求需增设的工程;
2、施工图量差。施工图与原投标时数量变化引起的工程造价的变化。
3、索赔。根据发生的原因不同,分为以下几类:(1)外部环境:由于业主供图、供料、群众干扰等原因造成停工费用损失而产生的;(2)不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的不可抗力造成的损失;(3)工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误后,业主仍要求按期竣工而引起的施工单位费用增加;(4)价格变化:材料单价上涨、运距发生变化增加费用;(5)工程保险:施工单位在造成损失时,根据投保的限制,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔;(6)其他:合同约定的其他索赔;
4、政策性调整。指国家政策发生变化或建设项目的标准发生变化,引起工程数量和工程造价的增加。
第十一条 工程变更索赔申报审批程序:
1、填报工程变更索赔事件(立项)申报审批表。
各部门将已发生的或正在发生的或可能成为变更索赔事件,于事件发生后的三日内填报“工程变更索赔事件(立项)申报审批表”一份送计划部报项目部领导审核立项后存档,并据此及时开展工作。
2、工程变更索赔事件(立项)申报审批表经项目部领导审核立项后,根据领导批示后复印下发各相关部室和相关协作单位;各部门、单位根据领导批示和涉及的事件内容,按照变更索赔成立的要求及时抓紧收集资料,完整提交计划部,计划部据此积极开展工作。
3、一个变更索赔事件发生完后,由计划部整理汇总资料完后三天内,根据监理要求编制完成“工程变更申报审批单”和“索赔意向申请书”,报项目部领导审查(对重大、重要或有争议的项目,可组织项目部进行评审),批准同意后发送监理、业主审核批复。
4、计划部将“工程变更和索赔意向申请书”报送监理后,随时掌握监理审核情况,及时将反馈信息报告项目部领导,对监理需要补充或解释或重报的事件及时督促各部门补充或提交相关资料,并根据领导批示或重新编制后报出。
5、工程变更索赔事件成功后,监理、业主下达的变更令和索赔确认函由计划部及时分别存档,并报项目部领导阅知后关闭该项变更索赔事件。
第十二条 工程变更申报审批时限
1、施工方及时向监理提交《工程变更及索赔补偿审批表》及附件,包括变更设计图、变更原因和工期安排。若要引起费用变更则需同时提交《工程变更量、价增减审批表》、工程量计算表、单价分析表、变更原因证明资料等。
2、监理收文后于5个工作日内完成审核工作(包括与设计方会审、与施工方就单价等问题协商),并和设计方在《工程变更及索赔补偿审批表》上签署明确意见后报送业主。
3、业主收文后于14个工作日内完成审批工作(必要时与设计方、监理方、施工方协商),并签批《工程变更及索赔补偿审批表》。重大和特大变更或对合同进度、质量、安全、造价等有较大影响的除外。
4、对于需要设计方出图出量的变更项目,设计方接到由监理转送的经批复的《工程变更及索赔补偿审批表》后,应于5个工作日内出图出量后,报送监理并转呈业主。
5、监理于收图后2个工作日内完成图纸审核并下发施工方,并转呈业主备案。第十三条 工程索赔申报审批时限
1、承包人在引起索赔的事件首次发生之后的7天内,将自己的索赔意向通知监理人和发包人。
2、如承包人未按规定时间上报索赔意向通知,则监理人有权拒绝索赔要求。
3、索赔通知发出后28天内,承包人应报送给监理人一份说明索赔款额、理由和索赔证据的详细资料。如果未能按时提供此资料,业主免除有关该索赔的全部责任。
4、监理人在索赔事件结束后的28天内,确定索赔总额并报发包人批准。
第四章 变更索赔的机会和突破口
第十四条 变更索赔机会
1、桥梁,变更增加桩长;调整桥梁附属工程数量;
2、路基,土石方比例调整,增加借土填方和地基处理数量;涵洞路基变更桥梁;
3、其他,利用滑坡堆积体地质因素增加特殊处理工程数量。第十五条 业主代表行为潜在的变更索赔机会
1、没有按合同规定提前通知施工单位,对施工造成影响;
2、发出的指令、通知有误;
3、未按合同规定及时向施工单位提供指令、批准、图纸或未履行其它义务;
4、对施工单位的施工组织进行不合理的干预;
5、对工程苛刻检查、对同一部位的反复检查、使用与合同规定不符的检查标准进行的检查、过分频繁的检查、故意不及时的检查等。
第十六条 设计变更潜在的变更索赔机会
1、因设计漏项或变更而造成人力、物资和资金的损失和停工待图、工期延误、返修加固、构件物资积压、改换代用以及连带发生的其它损失;
2、因设计提供的地质勘探报告与实际的不符而影响施工所造成的损失;
3、按图施工后发现设计错误或缺陷,经业主同意采取补救措施进行技术处理所增加的额外费用;
4、设计驻工地代表在现场临时决定,但无正式书面手续的某些材料代用,局部修改或其它有关工程的随机处理事宜所增加的额外费用;
5、新型特种材料和新型特种结构的试制、试验所增加的费用。第十七条 合同文件缺陷潜在的变更索赔机会
1、合同条款规定用语含糊、不够准确;
2、合同条款存在着漏洞,对实际可能发生的情况未做预料和规定,缺少某些必不可少的条款;
3、合同条款之间存着矛盾;
4、双方的某些条款中隐含着较大风险,对单方面要求过于苛刻,约束不平衡,甚至发现某些条文是一种圈套。
第十八条 施工条件与施工方法变化潜在的变更索赔机会
1、加速施工引起的劳动资源、周转材料、机械设备的增加以及各工种交叉干扰增大工作量等额外增加的费用;
2、因场地狭窄、以致场内运输运距增加所发生的超运距费用;
3、因在特殊环境中或恶劣条件下施工发生的降效损失和增加的安全防护、劳动保护等费用;以上三项索赔成立的条件是招标文件及合同对此几项内容未有预先约定;
4、在执行经甲方批准的施工组织设计和进度计划时,因实际情况发生变化而引起施工方法的变化所增加的费用。
第十九条 国家政策法规变更存在的变更索赔机会
1、国家有关部门关于在工程中停止使用某种设备、材料的通知;
2、国家有关部门关于在工程中推广某些设备、施工技术的规定;
3、国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税的规定。第二十条 不可抗力事件潜在的变更索赔机会
1、因自然灾害引起的损失;
2、因社会**、**引起的损失;
3、因物价大幅度上涨,造成材料价格、工人工资大幅度上涨而增加的费用。第二十一条 不可预见因素的发生潜在着变更索赔机会
1、因施工中发现文物、古董、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古研究价值的物品所发生的保护费用;
2、异常恶劣气候条件造成已完工程损坏或质量达不到合格标准时的处置费、重新施工费。
第五章 变更索赔实施细则
项目经理部要建立变更索赔责任制,责任分工,树立全方位、全过程的变更索赔观念,做好施工各个阶段的变更索赔工作。
第二十二条 开工前的变更索赔工作。在施工图尚未出图之前,要根据合同条款,有针对性地协助建设、设计单位做好施工调查、完善方案和数量核查等工作,减少项目潜在风险,对确实无法改变的不利情况,要根据合同约定及时办理工程保险;尽量将低利润项目更改为高利润项目。
第二十三条 施工中的变更索赔工作,工程开工后,变更索赔工作小组经常组织相关人员研究合同条款、招投标文件,随时提出变更索赔事项,明确各自职责分工。
1、做好图纸会审工作、仔细校核工程量,并提出合理的修改方案。校核图纸工程量的重点除了设计图纸中计算错误的工程外,还应注意以下几个问题:⑴设计图纸中漏项而实际施工必须发生或定额要求或技术规范要求独立支付的部分工程数量。⑵设计图纸中要求施工而工程数量表或工程量清单漏列的数量。⑶根据定额或技术规范要求,需由施工组织设计提出确定的工程量。如清除表土及清表后的填方数量。⑷为保证工程质量,必须进行优化设计而增列的一部分工程量。⑸现场实测与图纸不符的工程量。原地面标高、土石比例等。⑹施工现场地质或水文条件使施工作业受到限制或设计文件标定的自然或人为条件与实际情况不符,使投标或设计文件确定的施工工艺、施工方法、施工程序发生改变,从而使工程数量或支付细目单价发生改变。
2、变更设计。工程变更应以业主批准或许可为基础,坚持不平衡报价和有利企业利益和方便施工为原则。在选择变更方案的同时,要以完善使用功能为原则,以满足业主综合需要为依据,注意多种方案的经济比较,力争投入与产出最佳结合。如尽量增加工程量清单中支付单价高的工程量,减少支付单价明显偏低的工程量;增加工程量清单中
没有支付项的工程量,争取重新确定新增工程量单价的机会。
2.1、设计变更的重点:
土石方工程:①原地面地形地貌,特别是标高、断面(变坡点及桩号加以区别)、地表植被、构筑物、水塘、淤泥等与设计文件的数量差;②地基的处理和加固方案改变;③原地面的回填和沉降数量;④土石成份的变化;⑤土石方调配方案,特别是运距变化;⑥弃土点的变化和相应的防护,施工便道、征地拆迁费用等;⑦ 环境保护;⑧边沟、天沟的开挖及数量;⑨路基填筑的材料及取、弃土石成份的区别。如掺石灰等。
其他:①防护工程基础开挖;②防护工程方案的改变;③工程施工所在地地方与村民的要求增加的工程,地方摊派;④临时工程及半永久性工程及配套设施、过渡方案等。
2.2、变更设计应做好现场签认和变更文件办理工作,建立管理台账。设计变更的现场签认和变更文件是办理计量支付的重要依据,也是构成工程造价的主要组成部分,必须高度重视。做好签认工作必须做到:⑴项目经理部领导重视,加强技术部门和预算部门的协调配合能力;⑵项目部配备业务水平高、责任心强的人员从事签认和变更工作,并对相关人员进行集中培训提高专业人员的预算水平;⑶有关人员必须经常深入现场,了解施工现场发生的各种事件,应尽量收集和整理相关资料,同时要加强和协调好与业主代表、设计代表、监理工程师的关系,签证资料中列明合同依据、变更理由、拟调整的工程量或费用,确保在合同规定期限内取得业主、设计、监理单位的签认。
3索赔。索赔工作要遵循及时、真实、合法三个原则,因此要深刻理解合同条款,加强合同管理,树立合同意识,提高合同履约率,协调好与业主、设计、监理等多方的利益,全面履行合同的义务,认真分析进行索赔的可能性,采取有效的索赔策略,争取在合同条件规定的范围内获得最大利益。
3.1、索赔主要条件有:⑴业主的违约行为造成的索赔;⑵不可预见因素(异常气候条件)造成的损失、损害或一个有经验的施工单位无法预见的外部障碍或自然条件。如施工现场发现化石、古币、文物等;⑶其他因业主的风险造成的损失和延误;⑷国家或地方政策性变化增加的费用索赔等。
3.2、索赔的程序:当上述索赔条件发生,项目部应按下列程序进行费用或工期索赔。⑴索赔意向通知;⑵同期记录;⑶索赔证明或报告。
3.3、索赔的策略。由于种种原因,施工单位在合同履行中往往处于劣势,项目的索赔策略制定在施工管理过程中非常重要。⑴索赔是合同履行过程中施工单位维护自身利益的理性行为,争取得到业主、工程师的理解和配合,营造索赔的良好外部环境;⑵在项目建立和健全索赔管理制度,设立专职索赔人员,开展施工全过程的索赔;⑶熟悉招标文件和图纸,并结合施工现场,利用工程变更主动寻找机会索赔;⑷定期召开索赔专题会议,总结得失,分析形势,及时明确和提出索赔意向;⑸提高索赔报告编写和谈判人员的素质,提高索赔成功率。
第二十四条 工程竣工阶段的变更索赔工作。项目经理部要认真办理竣工决算。决算编制工作应由总工程师牵头,工程部门提供工程决算数量(必须与竣工图数量保持一致),计划部门根据数量编制决算资料。
第二十五条 变更索赔要求
1、项目总工程师、工程部认真复核施工图纸,及时发现施工图纸缺陷和错误;准确掌握施工的每个环节,充分提出变更理由、数据,广泛收集原始资料提供变更依据。
2、及时提供测量、试验资料,邀请设计、监理和业主代表到现场勘察、认证,特别是在施工现场突发情况和险情,需要采取紧急措施的,必须由现场监理、设计或业主代表勘察,形成变更会议纪要。
3、按业主的要求和合同条款规定编制变更设计技术和单价资料,做到内容齐全、符合标准、预算准确,有理有据,装订工整美观,并按规定报送有关各方。
4、切实抓好变更设计的攻关环节,确保变更设计方案的成功实施。攻关的重点是要耐心细致的做好说服、解释工作,运用科学的方法,让各方给予支持、理解,并最终达到监理、设计和业主的共同签字认可。
5、在变更设计资料得到各方签字盖章认可后,及时验工计价。
第二十六条 变更索赔管理贯穿于施工活动的全过程,既是合同管理的重要内容,也是实现合同目标的重要手段。做好变更索赔工作必须做到有理有据,“有理”才能提出变更索赔,“有据”才能变更索赔成功。在做好变更索赔资料收集与整理的同时,还要善于发现施工中的变更索赔点。
第二十七条 在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的变更索赔机会是变更索赔工作的前提条件,必须具有丰富的施工管理经验,熟悉施工中的各个环节,通晓各种建筑合约和建筑法规,并具有一定的变更索赔经验。
第二十八条 要有较强的变更索赔意识,善于研究合同文件、深入调查工程变更索赔事件,捕捉变更索赔机会,善于学习和总结变更索赔的工作经验,恰当维护企业利益,规避风险。
第二十九条 项目部变更索赔小组每月最后一天做变更索赔工作分析,小组成员做
变更索赔工作总结。
第六章 变更索赔奖励
变更索赔是错综复杂的经营活动,尤其是在建筑市场日趋规范的今天,业主控制手段趋于严密,各级领导要高度重视,对软件、硬件配置上给予支持,参与人员也要以更积极的态度、更开拓的思维、更扎实的工作和富有成效的公关手段取得良好的变更索赔成果。为提高参与人员的积极性,除在变更索赔立项、结算之时奖励相关人员外,还在实现的利润中提取部分奖励基金,用于奖励积极参与的项目人员。
第二十九条 变更索赔奖励的条件
1、必须有利于安全施工;
2、必须有利于施工工期;
3、必须有利于施工质量;
4、必须有利于提高经济效益;
5、必须符合实际需要;
第三十条
本办法自2014年3月25日起实施。
第三篇:高速公路 机电工程解决方案
高速公路交通机电工程解决方案
高速公路机电工程一般包括交通监控系统、收费系统和通信系统,三者是密切相关的,在建设和发展过程中,应该是同步进行,协调发展的,从而在高速公路网建成后,达到统一运行、统一管理、统一组织收费和管理交通的目的。根据目前的发展趋势,有些业主也会把供配电照明和管道等也列入机电工程实施。
本文将对高速公路三大系统进行简单介绍:
一、交通监控系统
交通监控系统一般由监控中心和外场设备两部分组成。
监控中心由计算机系统、闭路电视监视控制设备、投影设备、不间断电源系统等组成。监控中心计算机系统采用局域网结构,能接入视频、数据和紧急电话语音信息,构成一个多媒体的信息平台,具备方便的扩展性。计算机系统具有每天24小时连续工作的能力。监控软件工程是交通监控系统的灵魂工程,它采集外场设备检测到的信息,进行分析处理,生成相应的控制方案,对外场的情报板等设备发布消息,告知司机高速公路交通状况或诱导其行车路线。本公司有多年编制交通监控软件的经验,并根据公路管理部门的反馈意见,我们在软件的编制过程中综合了各种意见,尽可能多的考虑了可能发生的交通异常情况,并事先制定多种控制预案,使高速公路的管理更加方便,对交通状态的控制更加完善,为道路使用者提供更为高效、安全、快捷、舒适的服务。监控中心的闭路电视控制设备由视频切换矩阵和监视器墙或投影设备等。它们控制外场摄像机,并接受摄像机传输回来的图像,利用彩色监视器墙和投影设备实时观察相关路段的交通流状态,监视器也可切换到事件发生地点的画面,控制录像机自动录像,并自动记录摄像机的编号、事故发生时间等信息。监控分中心的值班人员可以根据图像显示的信息做出相应的控制决策。
监控的外场设备一般包括车辆检测器、气象检测器、可变情报板、可变限速板和外场摄像机等。车辆检测器主要用来采集高速公路的交通流量信息和行驶车辆的变化情况,可以检测车流量、车速、占有率的参数,从而判断出交通的拥挤、堵塞、畅通等状况,提供给监控中心软件作出各种控制方案。气象检测器一般安装在立交、山区、湖泊区等气候情况比较复杂之处,检测当地的能见度、雨雪量等信息,根据这些信息对当地的车辆行驶作出限制措施。可变情报板和限速板是控制方案或措施的发布设备,也是高速公路的面子工程,通过这些设备告知司机交通信息和诱导行车路线。外场摄像机是交通监控系统的“眼睛”,可实时动态观察高速公路的道路状况,在其他设备检测到相关信息时也可以通过摄像机进行确认,以采取必要的控制措施。
除了以上信息收集、信息处理显示、交通控制、事件处理等功能外,交通监控系统还提供报表统计与打印、查询、自动数据备份和系统恢复、系统具有自诊断、交通信息共享、安全防护、可省域联网等功能,还可加入其他如广播、电台、新闻媒体、网站等信息源或发布渠道,从而形成一个功能完善的系统。
二、收费系统
高速公路收费系统是高速公路建设费用回收的最重要的途径,也是业主最关心的一个系统。收费系统一般采用“收费车道—收费站—各运营公司收费中心—收费结算中心”的四级收费体制。各级站点的核心都为计算机设备,这些设备通过以太网交换机连成网络。收费车道采集的原始收费数据,通过计算机网络实时送向收费站,收费站将采集的数据集中后发送给收费结算中心和相应的运营公司的收费中心。在收费结算中心,对每次出口的收费按照该车辆的车型和实际行驶所通过的路段、里程进行分割计算,得出各路段的应收款,然后存入收费结算中心的数据库,并将清分的结果送给相应的运营公司的收费中心。
收费系统一般采用封闭式联网收费系统,采用人工半自动的收费方式,即“人工判型,人工收费,计算机管理,闭路电视监视,检测器校核”的半自动方式。采用非接触式IC卡作为收费介质,即入口发行通行卡并写入入口信息,出口按照车型和行驶里程收取通行费或在储值卡内扣款。另外,全自动电子不停车收费系统(ETC)将会根据各地的经济发展状况可实际需要逐渐普及起来,在新建的的高速公路收费系统中,建议预留ETC车道的相关配置。
收费系统至少包括(但不局限于此)下列项目:
收费车道设备:包括收费员终端、车道控制器、票据打印机、非接触式IC卡读写器、雨棚信号灯、手动栏杆、自动栏杆、通行信号灯、黄色闪光报警器、雾灯、费额显示器、车辆检测器及必须的附属设备,根据入、出口车道类型,安装相应的设备。
收费计算机系统硬件:包括收费中心计算机系统和收费站计算机系统两级,各级计算机系统主要包括:服务器、工作站、以太网交换机、IC卡读写器、激光打印机等。
收费系统软件:包括收费车道、收费站和收费中心计算机系统的操作系统、数据库、应用软件以及完成本系统功能的全部应用软件。
收费闭路电视监视系统:包括外场设备、收费站监视控制设备。外场设备主要由广场摄像机、入出口车道摄像机、亭内摄像机、视频数据叠加器等;收费站监视设备设于各个收费站控制室内,主要包括视频控制矩阵、硬盘录象机、彩色监视器等。
收费站与收费亭内部有线对讲系统。
收费站和各收费亭的安全报警系统。
收费附属设施,包括电源、配电箱、设备保护系统、传输介质(电力电缆、信号电缆、光缆)、设于收费控制室内的控制台、活动椅等。
收费系统的功能有:
收费车道按照统一的操作流程工作,实时处理各种收费数据,除了对正常车辆进行及时、准确的收费处理外,同时对收费过程中出现的各种特殊车辆和异常情况按照统一的规定流程进行处理,如军车、公务车、紧急车、车队、拖车、未付车、违章闯关车、补交款车、无卡车、卡坏车、“U”型车、超时车、出入口车型不一致车等进行处理。
对收费车道的出入车辆流量进行统计,对各车道的收费交易数据进行采集、统计并可靠存储。
向收费结算中心上传原始收费数据记录和每日的统计数据,接收收费结算中心下传的联网收费系统的运行参数,包括费率、黑名单、同步时钟等,并及时下传给收费车道。
通行卡的调配和管理
票证的发放和管理
现金管理和银行缴款
对收费车道、收费亭、收费广场的闭路电视监视,对抓拍图像的管理
打印各类收费统计报表,交通量统计报表和管理报表
数据、资料的存储与备份和安全管理
数据库、系统维护和网络管理
三、通信系统
通信系统主要是为高速公路运营管理及监控、收费系统实施提供必要的话音业务及数据、图像信息传输通道,它是保障高速公路安全、高速、畅通、舒适、高效运营及实现现代化交通管理必不可少的手段,起着高速公路管理系统中枢神经的作用。
根据目前的技术状况,通信系统基本采用2种实现方法。一种为SDH光纤数字传输系统;另一种为可实现语音、数据、视频三网合一的千兆以太网技术。
SDH光纤数字传输系统一般根据高速公路上收费站点和服务区、养护工区等的设置设立通信站,在监控和收费中心地点同时设立通信中心。在通信中心布置光纤线路终端设备(OLT),在通信站布置光纤网络单元设备(ONU),按需采用STM-1(155Mbit/s)或STM-4(622Mbit/s)速率等级,用4芯光纤组成2芯通道保护自愈环状网络。
SDH可为高速公路机电工程或运营管理采用以下接口,满足高速公路的数据传输:
1)155Mbit/s数字通路
2)2Mbit/s数字通路
3)10M/100M以太网络
4)CCTV视频和控制信号传输通路
5)信道通路。这些信道通路包括:
(1)音频信道:
① SPC远端用户信道
② 紧急电话系统的远端分支信道
③ 实线信道
(2)数据信道:
收费网络数据信道(2M或10/100M以太网接口)
监控数据信道(RS232/2M)
收费矩阵联网数据信道(RS232/485)
电源监控数据信道
CCTV反向控制信道(RS232/ 485)
ISDN 2B+D信道
SPC网管数据信道(DCN)
等等。
千兆以太网技术采用新近的以太网技术,完成主干通信网络的设置和数据、图像、话音的接入设备的设置,实现数据、图像、话音的综合传输(三网合一)。同样,它需在各个通信站设立节点交换机,通过4芯光纤形成自愈环网。目前的监控设备和收费系统一般都可以提供以太网接口,可以就近接入通信站点的以太网。同时由于网络带宽够大,可以把视频模拟信号和语音电话等数字化后接入网络传输。这种方法减少了传输中的接口,可靠性提高,且和电信、公网有比较好的兼容性,扩展性较好,可能是以后高速公路发展的趋势。全线采用光缆作为传输媒体,对施工和调试也带来很大简便。
第四篇:高速公路机电工程四大系统
高速公路机电工程四大系统
高速公路机电工程隶属于交通工程(安全设施、管理设施和服务设施)的管理设施。高速公路机电工程四大系统主要包括通信系统、监控系统、收费系统和供配电及照明系统。在高速公路的建设和发展过程中,通信、监控、收费三大系统是同步进行,协调发展的。
1、通信系统
通信系统基于高速公路监控系统和收费系统的业务需求,通信系统一般分为通信站、通信分中心、通信中心几个层次。高速公路通信系统主要由光纤数字传输系统、数字程控交换系统(含指令电话系统)、光电缆线路工程以及通信电源系统等几部分构成。通过通信系统把监控系统、收费等系统的业务需求(语音、数据和图像信息)逐级(站、分中心、中心)进行连接,实现高速公路各管理部门之间信息的畅通,保障高速公路安全、舒适、快捷、高效的运营。
2、监控系统
高速公路监控系统从管理层次一般分为外场设备、监控站(或隧道管理站)、监控分中心以及监控中心。外场设备按物理环境分为一般路段设备和隧道内设施。一般路段设备包括车辆检测器(环形线圈检测器、微波检测器、视频检测器等)、气象检测器(风速风向检测器、温湿度检测器、能见度检测器、路面温度检测器、雨量检测器等)、信息发布屏和遥控摄像机等;隧道内设施一般分为环境检测系统(CO检测器、照度检测器、能见度检测器等)、交通控制子系统(信息发布设施、视频检测设施、流量监测设施等)、火灾检测报警子系统、隧道通风控制子系统、隧道照明控制子系统、有线广播子系统以及本地控制子系统等。
监控站(或隧道管理站)、监控分中心、监控中心监控系统根据建设规模和要求的不同一般由监控中心由计算机网络系统、闭路电视监控系统、控制台及辅助设备等部分组成。
别的角度理解:高速公路监控系统主要由信息采集子系统、监控中心及信息提供子系统三大部分组成。信息采集子系统包括:车辆检测器、气象检测器、紧急电话和巡逻车。监控中心是高速公路全线路监控系统的最高层即控制中心,主要负责全线路范围内交通情况的监视和控制。信息提供子系统包括交通标志、标线和信号等,是交通监控管理为汽车用户服务的主要形式。
国内现阶段的监控主要是视频监控。视频监控主要由以下子系统组成:1.视频摄像子系统,包括摄像机,摄相机镜头,摄像机支架,防护罩,云台,摄像机立柱 2.图像数字系统,包括视频发射机,中继器,接收器,线缆,视频分配器 3.输出子系统,包括:监视器,硬盘录像机,延时录像机 4.控制子系统,包括云景控制器或控制键盘,副控键盘,矩阵切换器,画面分割器。
3、收费系统
高速公路收费系统从管理层次一般分为收费站、收费分中心和收费中心。高速公路收费站一般由收费站监控室计算机网络系统、收费车道计算机控制系统(IC 卡读写设施、金额显示设施、自动栏杆机、计重设施、票据打印机等)、视频监控系统(亭内、车道、收费广场摄像机)、对讲系统以及报警系统等部分组成。收费分中心、收费中心根据功能和要求的不同,一般由网络数据/服务器和若干个工作站组成。收费系统目前国内主要还是半自动收费,在经济较发达的地区,还采用了ETC等先进的智能交通形式,如广东的粤卡通等电子收费方式。在未来,ETC收费方式是必然趋势。
4、供配电及照明系统
高速公路供配电系统是一个独立的系统,是为前面各系统来服务的,以保证整个机电系统的正常运作。它一般是采用集中或相对集中供电,所用电源从发电厂或从附近地区的高压电网引出10kV或35kV高压送至高速公路自己的变电所,用降压变压器产生220V/380V的供电电压,然后再由低压配电屏及输电线送至有关用电设备。
第五篇:安徽省高速公路管理条例
安徽省高速公路管理条例
----发布作者:管理员admin----
【发布单位】安徽省
【发布文号】安徽省人大常委会公告第四十七号
【发布日期】2004-08-23 【生效日期】2004-10-01 【失效日期】-----------【所属类别】地方法规
【文件来源】法律图书馆新法规速递
(1997年1月30日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 根据2004年8月20日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议关于修改《安徽省高速公路管理条例》的决定修正)
第一章 总 则
第一条 为了适应社会主义经济建设需要,加强高速公路管理,保障高速公路安全畅通和高效运营,根据有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。
第二条 本条例适用于在本省行政区域内高速公路上通行的车辆、乘车人以及在高速公路管理范围内从事其他活动的单位和个人。
第三条 省人民政府交通行政主管部门主管本省高速公路工作,其所属的公路管理机构具体负责高速公路路政管理工作。
公安机关主管本省高速公路交通秩序、交通安全管理、交通事故处理以及治安管理工作。
高速公路经营单位具体负责高速公路养护和车辆通行费征收工作。
高速公路沿线各级人民政府以及规划、建设、国土资源、工商等部门应当按照各自职责,做好高速公路的管理工作。
第四条 各级人民政府应当广泛宣传高速公路管理的法律、法规,教育群众自觉维护高速公路的完好和畅通。
第二章 养护管理
第五条 高速公路经营单位依据高速公路养护标准,负责高速公路及其设施的养护、维修、绿化以及高速公路用地范围内的水土保持工作,保持高速公路及其设施的整洁和完好。
受让高速公路收费权或者由境内外经济组织投资建成经营的高速公路经营单位,在受让收费权的期限届满或者经营期限届满时,应保持高速公路处于良好的技术状态,并由省交通行政主管部门按照国务院交通行政主管部门的规定组织验收。
第六条 高速公路养护人员在高速公路上作业,应当在设臵的安全防护范围内进行,穿着统一的安全标志服装。
高速公路养护作业现场,应当按规定设臵施工警告标志、限速标志、导向标志和安全防护设施;夜间和雨、雪、雾天气作业,应当在作业现场设臵警示信号。
养护、维修作业的车辆、机械,应当喷涂统一的标志颜色,在行驶和作业时,应当开启示警灯和设臵明显的作业标志。
高速公路维修应当规定修复期限。施工期间,应当采取措施,保证车辆通行。
第七条 高速公路及其设施因遭受自然灾害或者交通事故而损毁时,高速公路经营单位应当采取措施及时修复;因严重自然灾害致使高速公路交通中断时,高速公路沿线各级人民政府应当组织力量协助抢修,尽快恢复交通。
第三章 路政管理
第八条 公路管理机构依法管理和保护高速公路及其用地和设施,有权依法检查、制止、处理各种侵占、破坏高速公路及其用地和设施的行为。
第九条 修建跨(穿)越高速公路的桥梁、渡槽、管线等设施,或者在高速公路上临时作业的,应当经公路管理机构同意;影响交通安全的,还须经公安机关交通管理部门同意。造成高速公路及其设施损毁的,建设单位应负责修复或者赔偿经济损失。
第十条 除高速公路防护、养护需要外,禁止在高速公路两侧隔离栅外缘各30米范围内修建建筑物或者地面构筑物。需要在高速公路两侧隔离栅外缘各30米范围内埋设管线、电缆等设施的,应当事先经公路管理机构批准。
第十一条 在高速公路用地范围内设臵广告牌、宣传牌等非公路标志,应报经公路管理机构批准后,按照设臵广告牌、宣传牌的有关规定办理审批手续,并不得妨碍高速公路畅通和运行安全。
经公路管理机构批准设臵的广告牌、宣传牌等非公路标志,由公路管理机构统一规划、统一制作标准。
第十二条 超过高速公路及其桥梁、隧道限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得在限定标准的高速公路及其桥梁、隧道行驶。运载不可解体的超限物品确需行驶的,应当经公路管理机构批准,并采取有效保护措施后,方可行驶。
禁止履带车、铁轮车以及其他可能损害公路路面的运输机具在高速公路上行驶。
第十三条 禁止下列危及高速公路及其设施安全的行为:
(一)占用、拆除、移动、涂抹、污染、损毁高速公路及其设施;
(二)在高速公路上试刹车;
(三)在高速公路用地范围内取土、堆放杂物、倾倒垃圾、开沟引水;
(四)在高速公路大中型桥梁200米范围内从事开山、采矿、爆破等各种影响公路、桥梁安全的作业;
(五)在高速公路隧道上方、隧道洞口两侧各100米范围内从事爆破、采石、伐木和取土;
(六)在高速公路上行驶的车辆,向车外滴漏、流淌、抛撒物品;
(七)其他危及高速公路安全的行为。
第四章 交通管理
第十四条 在高速公路上行驶的车辆,应当符合国家规定的机动车运行安全技术标准。
第十五条 车辆进入高速公路后,应当将时速提高到60公里以上;从匝道进入高速公路后,应当在加速车道上提高时速;驶入行车道时,不得妨碍其他车辆的正常行驶。车辆驶离高速公路时,应当按出口预告标志进入指定车道减速行驶。
第十六条 车辆进入高速公路后,应当在行车道上行驶。当前方有障碍或者需要超车时,应当开启转向灯,确认安全后再变更车道。通过障碍或者超过前车后,应当驶回原车道,不得骑、压车道分界线行驶。
禁止在高速公路起点、终点、硬路肩、匝道和匝道出入口处超车。
第十七条 车辆在高速公路上正常行驶,最低时速不得低于60公里,最高时速不得高于120公里。有限速交通标志的,应当按照限速交通标志所示时速行驶。
第十八条 车辆在同一车道上行驶,后车与前车必须按下列规定保持行车间距:
(一)时速100公里以上,行车间距不得少于100米;
(二)时速100公里以下,行车间距不得少于50米。
车辆在雨、雪、雾天和夜间或者冰雪路面上行驶时,应当按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的有关规定,保持相应的行车间距。
第十九条 车辆在高速公路上行驶,不准超员、超载。货运车辆除驾驶室乘坐人员外,其他任何部位不准载人;乘车人不准站立、不准向车外抛弃物品;安装有安全带的车辆,其驾驶员和乘车人必须系安全带。
第二十条 车辆载运危险物品或者载运不可解体物品的长度、宽度、高度超过规定时,须经公安交通管理部门批准,按指定的时间、路线、车道、时速行驶,并悬挂明显标志。
第二十一条 车辆因故障不能离开行(超)车道,或者发生交通事故,驾驶员和乘车人必须迅速转移到右侧安全地带。
第二十二条 车辆在高速公路上发生故障,需临时停车检修的,应当驶离行车道,停在右侧路肩,并开启车上危险信号,夜间还须同时开启示宽灯和尾灯。
第二十三条 车辆在高速公路上发生交通事故,应当立即就近报告公安机关交通管理部门,并开启车上危险信号灯,在车后150米以外设臵警告标志,夜间还须同时开启示宽灯和尾灯。
公安机关交通管理部门接到报告后,应当迅速赶到事故地点,组织抢救伤员,及时处理交通事故,通知并协助公路管理机构处理路产损坏赔偿。
第二十四条 除救援、清障车外,禁止其他车辆拖曳故障车、肇事车在高速公路上行驶。
救援、清障车必须安装标志灯具并喷涂明显的标志,执行救援、清障任务时,须开启标志灯具和危险报警闪光灯。
第二十五条 禁止车辆在高速公路上调头、倒车、逆行和穿越中央分隔带以及在高速公路上上、下乘客或者装卸货物。试车或者学习驾驶车辆不得进入高速公路。
除公安机关的人民警察依法执行紧急公务外,任何单位和个人不得在高速公路上拦截检查行驶的车辆。
第二十六条 遇有雨、雪、雾天和冰雪路面影响车辆正常行驶时,公安机关交通管理部门应当采取措施限制车速,并由高速公路经营单位设臵限速标志。遇有道路严重损坏或者施工作业,以及处理重大交通事故、疏导交通阻塞时,公安机关交通管理部门可以调整车道,但应当事先发布公告,并在车道入口处设立明显提醒标志。当非正常状态消失后,应当及时拆除标志物。
第二十七条 因不可抗力或者重大交通事故致使车辆通行安全难以保障或者交通严重受阻时,经公安机关交通管理部门会同公路管理机构批准,可以对部分路段或者全路交通实行限时封闭。封闭高速公路时,应当及时发布公告,并在车道入口处设立明显提醒标志。
第二十八条 禁止行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路,但执行高速公路养护作业的人员与机械、车辆除外。
第五章 收费管理
第二十九条 进入高速公路行驶的车辆,均应当缴纳车辆通行费。法律、法规另有规定的除外。
车辆通行费由省人民政府批准设立的收费站按照规定的标准和办法计收,其他单位和个人无权计收。
对进入高速公路的货运车辆,其通行费收取可以采用计重收费的方式,具体办法由省人民政府制定。
第三十条 收费站应当根据车流量,设臵并开足相应的收费站道口,保障车辆正常通行,避免车辆拥挤、堵塞。
车辆通行费收费人员在履行职责时,应当佩戴标志,坚持文明收费,方便行车,不得随意关闭收费站道口。
第三十一条 禁止在收费站区从事与高速公路收费及交通安全管理无关的活动。
第六章 服务与监督
第三十二条 高速公路经营单位应当按照公路工程技术标准,完善高速公路的通讯、监控、收费、照明等现代化管理系统,提高管理水平。
高速公路经营单位应当完善高速公路隧道的配套设施,提高通行能力。
高速公路服务区应当按照规定设臵,加强管理,为司乘人员提供车辆维修、加油、餐饮和公益性服务,提高综合服务能力。
高速公路交通事故车辆的清障施救,由公安机关交通管理部门负责承担;一般性的车辆故障救援,由高速公路经营单位或者车主自行选择具有相应资质的施救单位承担。
第三十三条 交通行政主管部门及其公路管理机构应当加强对高速公路经营单位的监督管理,并自觉接受社会监督。
公路管理机构、公安机关交通管理部门应建立、健全巡逻制度,保障高速公路的畅通和司乘人员的人身财产安全。
第三十四条 高速公路的服务收费,应当明码标价,遵循保本微利的原则,其收费范围和标准由省人民政府交通行政主管部门会同省人民政府物价、财政行政主管部门制定。遇有特殊情况或者当事人有特殊困难的,可酌情减免部分费用。
第三十五条 高速公路的经营、服务人员,应当做到合法经营,文明服务,禁止下列行为:
(一)擅自提高服务收费标准;
(二)擅自扩大服务收费范围;
(三)拒绝提供合理服务;
(四)强制提供服务;
(五)刁难或勒索司乘人员。
第三十六条 因公路管理机构和公安机关交通管理部门管理人员过错,造成正常行驶车辆损毁的,由其所在单位按有关规定向车主赔偿损失。
第三十七条 公路管理机构和公安机关交通管理部门管理人员违反本条例的,任何单位和个人有权投诉或检举、揭发。主管部门应当及时调查处理,并将处理结果于受理之日起15日内答复投诉人。
第七章 法律责任
第三十八条 违反本条例规定,造成高速公路及其设施损毁的,应当承担赔偿责任,情节严重的,由公路管理机构处以1000元至5000元的罚款。
第三十九条 违反本条例第二十九条规定,逃缴车辆通行费的,由公路管理机构责令补缴车辆通行费,可由公路管理机构处以500元至2000元的罚款。
第四十条 违反本条例第三十五条规定之一的,由所在单位给予处分;情节严重的,依法追究单位和有关主管人员的法律责任。
第四十一条 高速公路经营单位不依法履行高速公路养护、绿化和高速公路用地范围内水土保持义务的,公路管理机构应当责令其限期履行;逾期不履行的,由公路管理机构组织实施高速公路养护、绿化和高速公路用地范围内的水土保持,所需费用由高速公路经营单位承担。
第四十二条 违反本条例有关交通安全管理规定的,由公安机关交通管理部门依照有关法律、法规处理。
第四十三条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请复议或者提起诉讼。逾期不申请复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的,作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。
第四十四条 交通行政主管部门及其公路管理机构和公安机关交通管理部门管理人员,必须秉公办事,严格执法。对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,由所在单位或者上级主管部门给予主要负责人和直接责任人行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第四十五条 本条例下列用语的含义是:
“高速公路”是指按国家《公路工程技术标准》修建的,设有高速公路标志和有关设施,专供车辆分道高速行驶,并全部控制出入的道路。
“高速公路用地”是指高速公路及其两侧依法征用的土地。
“高速公路设施”是指高速公路排水设施、防护构造物、交通工程设施、安全设施、照明设施、通讯设施、养护设施、服务设施、监控设施、检测设施、界桩、测桩、里程碑、标志牌、花草树木及专用房屋等。
第四十六条 本条例有关高速公路养护、路政和车辆通行费征收条款在具体应用中的问题,由省人民政府交通行政主管部门负责解释。
本条例有关高速公路交通秩序、交通安全管理和交通事故处理条款在具体应用中的问题,由省人民政府公安机关负责解释。
第四十七条 本条例自1997年5月1日起施行。