安全法规--考试

第一篇：安全法规--考试

1,试述目前我国的安全生产形势以及安全生产的意义。

一、我国安全生产的现状

党中央、国务院高度重视安全生产。党的十六届五中全会确立了“安全发展”的指导原则，完善了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；六中全会把安全生产作为构建社会主义和谐社会的重要内容，纳入社会管理的范畴。本届政府采取一系列重大举措加强改进安全生产工作。全国安全生产呈现总体稳定、趋向好转的发展态势，但形势依然严峻。安全生产工作任重道远。

（一）２００３年以来事故总量开始下降，反映经济社会安全发展水平的主要指标逐年趋好。

（二）煤矿安全状况得到改善，事故逐年下降，２００６年下降幅度较大。

（三）道路交通等重点行业领域安全生产得到加强，取得了明显成效。

（四）２００６年以来重特大事故明显减少。

（五）形势依然严峻，安全生产工作任务艰巨繁重。主要表现：事故总量仍然偏大，一些相对指标还比较落后，一些行业领域事故多发的现状尚未扭转。其原因：一是部分企业安全生产主体责任不落实。二是一些地方安全监管力度层层衰减。三是影响安全生产的诸多深层次问题尚未解决。

现阶段我国的安全生产的突出特征，表现为总体稳定、趋于好转的发展态势与依然严峻的现状并存。在对安全生产形势的分析判断上，我们要坚持两分法、两点论。一方面要看到成绩，增强做好安全生产工作的信心。另一方面更要看到存在的差距和问题，认清工业化进程中安全生产的长期性、艰巨性和复杂性，进一步增强紧迫感、危机感和责任感。

二、安全生产的重要意义

安全生产关系人民群众的生命财产安全，关系改革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，反映了先进生产力的发展要求和先进文化的前进方向。做好安全生产工作是全面建设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容，是实施可持续发展战略的组成部分。

安全生产关系到企业生存与发展。电信企业是国民经济的先行基础产业，在国民经济中占有极其重要的地位。如果通信中断，将造成社会和人民生活秩序的混乱以及国民经济的巨大经济损失。另外，电信企业要生存、要发展，必然要讲求经济效益。如果电信企业安全生产搞不好，就会导致成本上升，效益降低。可见，搞好安全生产是电信企业取得好的经济效益的必要条件。

发展社会主义市场经济，首要条件是发展社会生产力。而发展生产力，最重要的就是保护企业员工的安全健康，使之有健??，如果安全生产搞不好，发生伤亡事故和职业病，劳动者的安全健康受到危害，生产就会遭受巨大损失。可见，要发展社会主义市场经济，必须做好安全生产、劳动保护工作。2,我国安全生产法律法规体系的构成框架是怎样的？

3,《安全生产法》是什么时间通过、颁布实施的，共分为几章几条及其各章名称分别是什么？

《中华人民共和国安全生产法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，现予公布，自2002年11月1日起施行。

分为七章九十七条

第一章 总 则

第二章 生产经营单位的安全生产保障

第三章 从业人员的权利和义务

第四章 安全生产的监督管理

第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理

第六章 法律责任

第七章 附 则

4,《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作承担什么职责？

《中华人民共和国安全生产法》

第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

上述是主要负责人的职责，如果未履行则需负相应的法律责任。

5,《安全生产法》中对从业人员权利和义务做了明确的规定，试述从业人员的权利和义务有哪些？

第三章 从业人员的权利和义务

第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

第四十五条 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

第四十六条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第四十七条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第四十八条 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险[1]外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

第四十九条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第五十条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

第五十二条 工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。

工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

6,安全生产违法行为的法律责任有哪几种，各自的定义。

１.行政责任

它是指责任主体违反安全生产法律规定，由有关人民政府和安全生产监督管理部门、公安机关依法对其实施行政处罚的法律责任。

２．民事责任

它是指责任主体违反安全生产法律规定造成民事损害，由人民法院依照民事法律强制其进行民事赔偿的法律责任。

３．刑事责任

它是指责任主体违反安全生产法律规定构成犯罪，由司法机关依照刑事法律给予刑罚的法律责任。

7,在我国现行的《工伤保险条例》中，哪些情况可以认定工伤及视同工伤，哪些情况不得认定工伤及视同工伤，这与09年新修订的《工伤保险条例修改草案》有何区别？

《工伤保险条例》 第十四条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（四）患职业病的；

（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第十五条 职工有下列情形之一的，视同工伤：

（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

（一）故意犯罪的；

（二）醉酒或者吸毒的；

（三）自残或者自杀的。

《工伤保险条例修改草案》

调整了工伤认定范围

1.删去了上下班途中受到机动车事故伤害认定为工伤的规定。

2.缩小了不得认定工伤的范围。

8,生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人应当做什么？不用当做什么？

首先也是第一时间向上级主管部门报告，迅速到达现场然后是采取全方位的实施救援等各项措施，配合有关部门调查事故的原因，积极的对事故中受伤和死亡人员及其家属进行赔偿。并且进行深刻地检讨。9,一起特大安全事故从事故发生到报告到国务院需经历那些报告程序？

10,对《安全法规》校选课的评价及意见和建议。

第二篇：法规考试

《建设工程法规及相关知识》考试试卷

科室：姓名：分数：

一、单项选择题（共30题，每题2分）

1、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）

A、因为建设单位拖延提供给图样，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，建筑公司无法再合同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

2、在建设工程施工活动中，施工单位最基本的安全管理制度以及施工单位安全生产的核心 和中心环节是（）

A、安全生产责任制 B、安全责任追究制 C、群防群治制度 D、安全生产教育培训制度

3、关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。

A．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章 B．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章 C．施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 D．注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效

4、按照《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（）以书面形式通知监理工程师验收。

A、24小时 B、36小时 C、72小时 D、48小时

5、某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()。

A.建设行政主管部门

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.勘察单位

6、某在建工程，施工企业为了材料运输方便，与某化工厂订立合同，支付一定的费用，通过厂区内的道路运送材料。在此合同中，施工企业的权利是()。

A．土地承包经营权B．地役权C．土地租赁权D．建设用地使用权

7、施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，对直接责任人员处一定年限有期徒刑或者拘役，并处罚金。该年限为()。

A．3年以下B．5年以下C．6年以下D．8年以下

8、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括()。

A．业主或工程所有人B．材料供应商C．承包商或者分包商D．技术顾问

9、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位资质不良 1

行为的是()。

A．相互串通投标

C．不履行保修义务B．允许他人以本单位名义承揽工程 D．转让安全生产许可证

10、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A．不予支持B．按照2.4%支付利息

C．按照4.8%支付利息D．按照6%支付利息

11、建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1干元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完成承包标准，下列选项表述正确的是（）。

A．建筑材料公司不得扣减王某的工资

B．由于在试用期内，所以建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的C．建筑材料公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准

D．试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资

12、下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。

A．施工投标保证金B．施工合同履约保证金

C．预付款担保D．竣工结算保证金

13、某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用一定比例的罚款。该比例为()。

A．10%以上20 %以下 B．20%以上30%以下C．20%以上50%以下D．30%以上50%以下

14、某工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。

A．监理单位总工程师B．施工单位总工程师

C．监理工程师D．项目经理

15、下列组织中，不具有法人资格的组织是（）

A大学 B、项目经理部C、公司D、社团

16、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是（）。

A．行政法B．劳动法C．经济法D．民法

17、孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（）提出索赔。

A、孙某B、李某C、建材供应商D、孙某与李某

18、下列物权中，不属于用益物权的是（）

A土地所有权B土地承包经营权 C建设用地使用权 D地役权

19、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起计算

A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书

C.公告发布D.核准注册

20、关于刑事责任的说法，错误的是（）

A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用.也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

21、某大型项目施工期间，项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人，但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求，则在此情况下（）

A、注册管理机关应当为刘某办理变更注册

B、注册管理机关应当为刘某办理增项注册

C、在项目竣工交接前，刘某必须履行职责，不得办理变更注册

D、无论发生何种情况，刘某不得到其他项目执业

22、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

23、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购入了一批劣质钢板，后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工因此遭受了巨大损失。施工单位的损失应由（）承担

A.项目经理与建设单位B.项目经理与施工单位C.项目经理与供应商D.施工单位与供应商

24、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果

A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金

25、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A.自撤销后无效B.申请撤销时无效C.自始无法律约束力D.合同有效

26、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课。

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙。

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

27、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫

资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

28、下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。

A.客体、内容均变更B.主体、客体均变更C.主体、内容均变更D.形式、主体均变更

29、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司

30、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

二、多项选择题（共10题，每题4分，每题至少2个选项，至少有1个错项，错选不得分，少选所选项每个0.5分）

1、下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为记录认定标准的是（）

A、相互串通投标或与招标人串通投标的B、将承包的工程转包或违法分包的C、允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的D、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E、泄露商业秘密的2、施工合同可撤销的情形有（）

A、在订立施工合同时显失公平

B、施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C、违法了《建筑法》的强制性规定

D、订立合同时，建设单位存在重大误解

E、损害社会公共利益

3、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下（）条件，方可进行。

A、取得建设单位同意

B、取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明

C、征得附近居民的同意

D、公告附近居民

E、征得城管部门同意

4、根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。

A、作业人员进入新的岗位 B、作业人员进入新的施工现场 C、企业采用新技术 D、企业采用新工艺 E、企业申请办理资质延续手续

5、根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A、施工电梯 B、物料提升机 C、整体提升模板 D、满堂红脚手架 E、深基坑支护桩

6、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有()

A.甲必须具有法人资格B.乙必须具有法人资格和相应资质

C.甲乙具有连带的权利义务关系D.合同应当采用书面形式

E.合同的签订一定要有第三人担保

7、下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业

E.办理了建设工程质量、安全监督手续

8、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A、双方当事人均不满意仲裁结果B、没有仲裁协议C、仲裁员隐瞒了应该回避的事由

D、没有对另一方当事人形成强制作用E、裁决事项超出仲裁委员会权限

答案：BE9、下列情形能够引发合同之债的有（）

A、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益B、建设单位拖欠工程进度款

C、施工中偷工减料造成的损失D、建材供应商供应的建筑材料不合格

E、噪声污染使同周边居民无法正常休息

10、某县人民法院审查其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）

A、各地的地方性法规B、案件所在县人民政府公开发布的数据

C、法律、行政法规D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章

E、案件所在地的省、自法区、直辖市所在地的市人民政府规章

第三篇：期货考试-法规

一、时间总结 1.













2.













3.











4.





5.



 3个工作日 经过整改符合要求，期货监督管理机构自验收完毕之日起3日内解除采取的措施 期货交易所宣布暂停交易的，暂停期限不得超过3个交易日 期货公司的股东及实际控制人出现股权相关重大情形时，应当在3日内通知期货公司，5日内向中国证监会派出机构提交书面报告 高管人员被立案调查或采取强制措施的，应当在3个工作日内向中国证监会报告 作出代为履行高管职责决定之日起3日内，想证监会报告 期货公司被接纳、暂停或终止会员资格或结算协议的，3个工作日内向证监会报告 经过整改，风险指标符合规定，证监会验收合格之日起3个工作日内解除采取的措施5个交易日（5日内）期货公司涉及重大诉讼等重大事件，实际控制人应当自事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。期货公司的股东、实际控制人或关联人从事期货交易，应当自开户之日起5日内向中国证监会派出机构备案 期货公司发生涉及经营管理、重要事项变更、聘请或解聘会计师事务所的情形，5个工作日内向证监会派出机构报告 任用、免除、调整高管人员职务、给与高管人员处分，应当在5个工作日内向中国证监会报告 高管近亲从事期货交易，高管需5个工作日内向公司报告，遵循回避原则；公司接到报告之日起5日内向中国证监会派出机构报告 风险监管指标环比变动超过20%，5个工作日内向全体董事和股东书面报告 期货公司进入风险预警期，证监会派出机构5个工作日内进行核实10个交易日（10日）期货交易所联网交易的，应当于决定之日起10日内报告中国证监会 召开会员大会，应当将会议审议事项于会议召开10日前通知会员；会员大会（股东大会）结束之日起10日内，期货交易所将大会全部文件报告中国证监会 理事会（董事会/监事会）会议结束之日起10日内，将会议决议等报告中国证监会 任免中层管理人员，应当在决定之日起10日内报告中国证监会 免除首席风险官的职务，应当在作出决定前10个工作日向证监会派出机构报告 期货从业人员辞职、解聘、被调查，10个工作日内向协会报告15个交易日 调查重大期货违法行为，限制交易时间不得超过15个交易日 期货交易所在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度的保障基金 每一季度结束后15日内提交季度工作报告20日 管理机构批准：变更注册资本 派出机构批准：变更法定代表人、营业场所、负责人、经营范围 受理证券公司申请介绍业务，证监会20个工作日内做出决定

6.









 30个交易日（1个月内）调查重大期货违法行为，案情复杂的，限制交易时间不得超过30个交易日 期货交易所在本办法实施之日起1个月内，将缴纳的启动资金划入保障基金专户 每一结束后30日内提交工作报告 许可证正本或副本遗失，期货公司应当在30日内在中国证监会指定的报刊上声明作废 高管委派30个工作日内办理任职手续，否则任职资格失效 首席风险官提出辞职，应当提前30日向董事会提出申请

7.2个月

 管理机构批准：除变更资本的期货公司其他事项

 派出机构批准：设立或终止境内分支机构

 申请金融期货经纪业务资格，申请日前2个月的风险监管指标符合要求

8.3个月内

 国务院期货监督管理机构在受理结算业务资格申请之日起3个月内做出决定

 期货许可证业务注销：超过3个月未营业

 期货公司申请设立营业部：提交前3个月月末的风险监管报表

 终了后的3个月内报送风险监管报表，月度的7个工作日内报送

 风险指标优于预警标准并连续保持3个月的，风险预警期结束

9.6个月

 国务院期货监督管理机构受理期货公司设立申请之日起6个月内做出决定

 代为履行职责的时间不得超过6个月

 证券公司申请介绍业务资格，应当在申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，特殊的前2个月符合规定

10.1年

 会员大会（股东会）每年召开一次

 期货公司设立营业部，近1年内未因违法违规受到行政处罚

 法定代表人自本办法实施之日起1年内需取得期货从业人员资格

11.2年

 期货公司设立、变更、申请金融期货经纪业务资格，高管人员、实际控制人等2年内未

受过刑事处罚或者禁入期限届满已逾2年

 高管被证监会及其派出机构认定为不适当人选起2年内，期货公司不得任用该人，离任

审计报告自其离任之日起3个月内报告证监会备案

 推荐人签署的意见具有虚假陈述，2年内不再受理该推荐人的推荐意见

 高管人员至少每2年参加1次协会业务培训

 取得从业职格或被注销从业资格人员连续2年未在机构中职业的，应参加后续职业培训

12.3年

 设立期货公司条件之一：主要股东及实际控制人最近3年无重大违法违规记录  普通董事、监事具有专业经验3年以上，或者经济管理工作5年以上

 不得申请监事、董事和高管人员：因违法行为被整顿的金融机构的负有责任的主管人员

未逾3年

 期货从业人员从业资格申请：3年内未受过行政刑事处罚，未被撤销期货从业资格  从业人员违反事项情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业申请

13.5年

1.不得担任期货交易所负责人及财务人员：被解除职务之日起未逾5年；被撤销资格之日

起未逾5年；

2.独立董事具有专业经验5年以上

3.董事长、监事会主席、总经理、副总经理、财务负责人：专业经验5年以上，或者期货

业务经验3年以上，其他金融业务4年以上

4.风险监管报表的保存期限不得少于5年

5.证券公司介绍业务文件资料的保管期限不得少于5年

14.其他

6.客户资料、交易数据等、首席风险官的工作底稿和记录：至少保存20年

二、百分比总结

1.申请成立期货公司，出资的货币资金比例不低于85%

2.5%股份以上变动，期货公司董事办理事情需要国务院期货监督管理机构批准

3.保证金收取比例低于标的额20%为变相期货交易：

4.保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截止2006年12月31日风

险准备金账号总额的15%缴纳形成5.后续资金的来源：

期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3%缴纳

期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五到十的比例缴纳

6.对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列的原则予以补偿；

对个人投资者损失在10万以下全部补偿，超过的10万部分按照90%补偿

对于机构投资者在10万以下全部补偿，超过10万的部分按照80%补偿

7.有价证券冲抵的金额不得高于如下标准：

有价证券基准即使价值的80%

会员在期货交易所专用结算账户中实有货币资金的4倍

8.期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金。

9.期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险由较大影响的诉讼，向证监会报告

10.持有公司5%以上股份的股东具备下面情况：实收资金和净资产均不低于3000万 持续经营2

年。其中一年盈利 或者实收资金和资本均不低于2亿元，净资产不低于实收资本50% 或者负债低于净资产的50%

11.持有公司100%股份的股东，净资产不低于10亿元股东不适用净资本或者类似指标净资产不

得低于15亿元。

12.期货公司有下列的需要证监会批准：

单个股东持股比例增加到5%以上 或者关联关系的股东合并在5%以上

持有5%以上 的股东出让股权

13.未经证监会批准 任何人不得擅自持有5%以上的期货公司股权，否则处以3万以下罚款

14.持有或者控制公司5%以上股权的单位期货公司前5名股东与期货公司存在业务联系或者利

益的机构，不得担任独董

15.境外人士担任经理层比例不超过管理层的30%

16.期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：

净资本不得低于1500万

净资本不得低于客户权益总额的6%

净资本按照营业部数量平均折算额 不得低于300万

净资本与净资产的比例不低于40%

流动资产和流动负债的比例不得低于100%

负债与净资产的比例不得高于150%

17.客户权益总额与其代理结算的非结算会员权益或者非结算会员客户权益之和的6%

18.规定不得低于一定标准，其预警标准是规定标准的120% 不得高于 的80%

19.重大业务指的是指标发生10%以上变化的业务

20.本办法所说的风险监控指标是：

净资本不低于12亿元

流动资产余额不低于流动负债余额的150%

对外担保或者负债之和不高于净资产的10%，证券公司发债提供的反担保除外

净资本不低于净资产的70%

三、处罚条例总结

注意：重点记住通用的处罚规定，对于特殊的处罚有时间再看

1.对人：对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款

2.对机构：对期货交易所、非期货公司结算会员、期货公司、交割仓库处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款，不足20万元的处20-100万罚款

3.记住几个3万元罚款：

 对未经允许持有5%股权的 处以3万以下罚款

 对未办理交易开户手续的进行交易的或者把客户资金账号交易编码交给他人的给予3

万以下的罚款

 会计事务所、律师事务所 财产评估机构等中介结构不按照规定履行报告义务的处以3

万以下罚款。对直接的负责人处以3万以下罚款。

附具体处罚条例（highlight部分为特殊处罚规定）：

1.期货交易所，非期货公司结算会员有下列行为处以1-5倍；罚款，不满10万的处以10-50万，情节严重的停业整顿（针对组织的处罚）：

允许会员在保证金不足的情况下交易

直接或者间接参与期货交易，或者从事无关的业务

违规收取保证金 或者挪用

伪造，涂改或者不按规定保存期货交易 结算 交割资料

未建立或者未执行当日无负债结算涨跌停板 持仓限额和大户持仓报告制度

拒绝或者妨碍国家检查

对于直接的负责主管人员处以1-10万的罚款

2.期货公司有以下行为之一的责令改正，没收违法所得，处以1-3倍的罚款，不满10万的，处以10-30W的罚款。情节严重 整顿或者吊销营业执照：

接收不合规定的委托，允许客户在保证金不足下交易，任用不具资格人员，从事合期货无关的活动，从事期货自营业务

为其股东 实际控制人提供融资或者对外 担保。违反国家有关保证金安全存管监控的规定。不按照规定履行报告义务和文件资料，交易软件结算软件部符合规定要求的，不按照规定使用风险准备金。伪造 编造 出租 出借买卖期货业务许可证

进行混码交易的。

拒绝妨碍国家检查

对于直接负责人处以1-5万罚款，情节严重暂停任职资格和从业资格

3.期货公司有下列欺诈客户行为之一的，处以1-5倍的罚款，不满10万的处以10-50万的罚款。情节严重吊销执照

向客户做获利保证或者不给客户出示风险说明书，在经纪业务中与客户分享利益 共担风险

不按照客户规定擅自进行期货交易

不把交易的指令下达到交易所

给客户做出盈利的承诺，隐瞒重要事项或者是使用其他不正当的手段 诱骗客户发出交易指令。

挪用客户保证金。没有按照规定在银行开立保证金账户或者违规划转客户的保证金 对于直接负责人 处以1-10万元罚款 情节严重暂停撤销任职资格

4.期货交易内幕信息知晓人员利用内幕消息交易：

没收违法所得，处以1-5倍罚款。不满10万的处以10-50万的罚款，单位从事内幕交易的对直接负责人处以3-30万的罚款

5.任何的单位或者个人有以下行为的，处以1-5倍的罚款，不足20万的处20-100万的罚款：

单独或者合谋集中资金和持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格。

串通、事先约好互相进行期货交易 影响期货交易价格和交易量。

以自己为对象 自买 自卖 影响价格和交易量

为影响期货市场的行情 囤积现货。

对于直接负责人处以1-10万罚款

5.交割仓库限制交割仓库商品的出库和入库：处以1-5倍罚款，不足10万处10-50万罚

款。对直接的负责人处以1-10万罚款

6.国有和国有控股企业用信贷资金，财政资金进行期货交易的处以1-5倍的罚款，不足20万处以20-100万的罚款

对于直接负责人处以1-10万罚款

7.期货公司交易软件，结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查，或不提供软件资料或者虚假重大遗漏的处以3-10万罚款

对于负责人处以1-5万罚款

8.会计事务所，律师事务所 财产评估机构等中介服务机构所出具资料虚假 误导或者重大遗漏的。处以1-5倍罚款

对直接负责人处以3-10万罚款。

9.期货交易所有下列行为之一的处以1-5倍罚款不满10W处以10-50万，对直接负责人处以1-10万罚款：

未经批准变更名称或者注册资金，设立分所和其他交易场所

违反有价证券冲抵保证金制度。不按照规定对会员进行检查。未建立和执行客户交易编码制度，保证金制度

10.对未经允许持有5%股权的 处以3万以下罚款

11.对未办理交易开户手续的进行交易的或者把客户资金账号交易编码交给他人的给予3万以下的罚款

12.会计事务所、律师事务所 财产评估机构等中介结构不按照规定履行报告义务的 处以3万以下罚款。对直接的负责人处以3万以下罚款。

13.期货公司有下列行为之一的处以：1-3倍罚款未满10万的是10-30万。

未按照规定缴存 担保金 结算准备金

对股东减低风险管理要求

合资 联营 合作设立营业部或者承包出租给他人。

占用客户保证金

不配合、阻碍证监会调查

14.期货公司下列行为之一的处以：1-5倍罚款未满10万的是10-50万。

发布虚假广告虚假宣传 诱骗客户参与期货交易

不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息。

第四篇：新安全环保法规考试试卷(A卷)

新安全环保法规考试试卷（A卷）

1一、单项选择（每题1分，30题，共计30分）：

（考试时间60分钟）

以作为证据使用。

A、市级以上 B、省级以上 C、国务院

11、矿山、金属冶炼建设项目安全设施未经验收合格投入生产或使用，可依法责令。A、停止建设 B、立即整改 C、关闭或查封 D、停产停业整顿

12、发生生产安全事故时，生产经营单位的主要负责人逃匿的，由公安机关处以 拘留。A、十五日以下 B、十五日以上二十日以下 C、二十日以下 D、不超过三十日

13、工会依法对 工作进行监管。

A、民主管理 B、社会保险 C、劳动安全卫生 D、安全生产

14、环境保护是国家的。

A、基本国策

B、政策 C、法规

15、企业主要负责人未按规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故的，给予，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、警告处分 B、记过处分 C、撤职处分 D、记大过处分

16、新《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员超过 人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A、50人 B、100人 C、200人 D、300人

17、新修订的《环保法》第四十三条规定，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定缴纳。A、环境保护税 B、经费 C、排污费

18、新修订的《环保法》自 起施行。

A、2014年6月1日 B、2014年12月31日 C、2015年1月1日

19、生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和 等内容。A、考核标准 B、制度规定 C、工作标准 D、管理要求

20、重点排污单位应当按照国家有关规定和 安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。

A、监测规范 B使用规范 C、监测标准

1、安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立 的机制。A、生产经营单位参与、职工参加、政府监督、社会监管

B、生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督 C、生产经营单位负责、职工参与、行业自律、社会监督

D、生产经营单位参与、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督

2、对于未如实记录安全生产教育和培训情况的单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，安全监督管理部门可以处 的罚款。

A、一千元以上五千元以下 B、五千元以上一万元以下 C、一万元以上二万元以下 D、二万元以上三万元以下

3、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合。A、设备工艺要求 B、国家或行业标准 C、企业管理规定 D、以上均不正确

4、新修订的《环保法》第五十六条规定，对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，应当在编制时向公众说明情况，充分征求意见。A、建设单位 B、审批单位 C、监督单位

5、委托咨询机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由 负责。A、咨询机构 B、生产经营单位 C、双方共同 D、私下协商

6、新修订的《环保法》共 章 条。A、六 68 B、七 70 C、八 69

7、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作实行 管理。A、全面负责 B、间接负责 C、统一协调 D、委托注册安全工程师

8、防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自 A、拆除或者闲置 B停用或者损坏 C、变更或者闲置

9、企业必须依法参加，为从业人员缴纳保险费。

A、工伤保险 B、城镇医疗 D、社会保险 D、安全生产责任险

10、县级以上环境保护部门及其所属监测机构出具的监测数据，经 环境保护部门认可的，可

第1页，共4页

21、环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由 编制。A、环境保护主管部门 B、企业环境保护部门 C、具有相应资质的机构

22、当前解决好环境保护问题要坚持污染防治与 并重的原则。A、生态保护 B、节约资源 C、废物利用

23、新修订的《环保法》第十九条规定，编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行。

A、环境影响评价 B、环境监察 C、环境监测

24、新修订的《环保法》规定每年的 为环境日。A、4月22日 B、5月31日 C、6月5日

25、对案件所涉的环境污染专门性问题难以确定的，由 鉴定机构出具鉴定意见，或者由国务院环境保护部门指定的机构出具检验报告。A、环境污染 B、司法 C、物证

26、新修订的《环保法》第四十四条规定，对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区，应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

A、国家环境保护主管部门 B省级以上人民政府环境保护主管部门 C、县级以上人民政府环境主管部门

27、单位发生生产安全事故时，主要负责人未立即组织抢救或擅离职守，安全生产监督管理部门可处上一年年收入的 罚款。

A、30%-40% B、40%-60% C、60%-80% D、60%-100%

28、新修订的《环保法》第四十七条规定，突发环境事件应急处置工作结束后，应当立即组织评估事件造成的环境影响和损失，并及时将评估结果向社会公布。

A、有关人民政府 B、当地环境保护主管部门 C、上一级环境保护主管部门

29、排放许可证制度是以 为目标。

A、改善环境质量 B、控制污染物总量 C、整治环境污染

30、单位主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生较大生产安全事故的，安全生产监督管理部门处以 的罚款。

A、上一年年收入百分之三十 B、上一年年收入百分之六十 C、上一年年收入百分之四十 C、上一年年收入百分之八十

二、多项选择题（每题2分，20题，共计40分）：

1、使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备投入使用的条件是。A、专业生产单位生产

B、专业资质单位或机构检测、检验合格 C、经委派技术人员驻厂监督监造 D、取得安全使用证或者安全标志

2、重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。

A、排放方式 B、排放浓度 C、总量 D、超标排放情况

3、新修订的《环保法》第二十八条规定，未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定 规划，并采取措施。

A、限期达标 B、限期改正 C、限期治理 D、按期达标

4、企业有下列 行为之一的，逾期未改正的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

A、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或未定期组织演练 B、未如实记录安全生产教育和培训情况

C、未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项

D、未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员

5、城乡建设应当结合当地自然环境的特点，保护 和，加强城市园林、绿地和风景名胜区的建设与管理。

A、城市建设 B、植被 C、水域 D、自然景观

6、关于污染物排放标准，下列说法中正确的有。

A、国务院环境保护主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。B、省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准。

C、省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。

第2页，共4页 D、地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案。

7、某单位下列投入属于安全生产投入的为。A、办公室安装空调系统 B、消防器材的维护 C、购买消防器材 D、更新除尘系统

8、根据《中华人民共和国环境保护法》，新建工业企业和现有工业企业的技术改造，应当采取。

A、采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备 B、采用资源利用率低、污染物排放量多的工艺、设备 C、经济合理的废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术 D、不产生污染的生产设备

9、从业人员安全生产教育和培训的内容包含。A、安全生产规章制度和安全操作规程 B、安全操作技能 C、事故应急处置措施 D、安全生产方面的权利和义务

10、下列属于《中华人民共和国环境保护法》中所称的“环境”范畴的是。A、地质公园 B、野生老虎 C、铀矿 D、森林公园

11、建设项目安全设施的 应当对安全设施设计负责。A、项目负责人 B、设计人 C、建设单位 D、设计单位

12、新修订的《中华人民共和国环境保护法》中，关于排污费征收，下列表述正确的是。A、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定缴纳排污费。B、排污费应当全部专项用于环境污染防治，任何单位和个人不得截留、挤占或者挪作他用。C、依照法律规定征收环境保护税的，可以减量征收排污费。D、依照法律规定征收环境保护税的，不再征收排污费。

13、根据《安全生产法》，危险物品生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其 考核合格后方可任职。A、安全生产技能 B、安全生产知识 C、安全管理能力 D、安全管理知识

14、我国新《环境保护法》规定，环境保护规划的内容应当包括 和 的目标、任务、保障

措施等。

A.生态补偿 B.优化环境 C.生态保护 D.污染防治

15、根据现行标准规定，隐患主要有 方面。A、人的不安全行为 B、物的不安全状况 C、技术瓶颈 D、管理缺陷

16、新《中华人民共和国环境保护法》中有关预防为主的环境保护管理制度有。A、环境影响评价制度 B、限期治理制度 C、排污收费制度 D、“三同时”制度

17、国家 等区域划定生态保护红线，实行严格保护。A、重点生态功能区 B、生态环境敏感区 C、脆弱区 D、准保护区

18、单位负责人接到事故现场人员事故报告后，应当。A、立即展开事故调查 B、立即采取有效措施组织抢救 C、立即对事故责任人做出处理 D、立即如实向有关部门报告

19、根据《安全生产法》的规定，对安全生产违法行为的行政处罚的形式有。A、责令停止建设、责令停产整顿 B、撤销行政职务 C、没收违法所得 D、行政拘留

20、新修订的《环保法》第二十三条规定，企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定 的，人民政府应当予以支持。A、停产 B、转产 C、搬迁 D、关闭

三、判断题（每题1分，15题，共计15分）：

1、生产经营单位不具备规定的安全生产条件时，不得从事生产经营活动。（）

2、公民、法人和其他组织发现任何单位和个人有污染环境和破坏生态行为的，有权向环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门举报。接受举报的机关应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。（）

3、除涉及生产安全、危险性较大的特种设备外，其他设备或运输工具可由一般生产制造厂商生产。（）

4、非煤矿山企业建设项目应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。（）

5、新修订的《环保法》第二十四条规定，县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查。（）

第3页，共4页

6、新、改、扩建工程项目的安全设施投资应纳入建设项目概算。（）

7、国家指导受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿。（）

8、新修订的《环保法》第十七条规定，有关行业、专业等各类环境质量监测站(点)的设置应当符合环境保护法律法规和监测规范的要求。（）

9、劳务派遣工也享有《安全生产法》赋予的权利和义务，有权对被派遣单位安全生产工作存在的问题提出批评、检举、控告。（）

10、企业委托合法机构提供安全生产技术、管理服务时，保证安全生产的责任仍由本企业自身负责。（）

11、新修订的《环保法》第十条规定，县级以上人民政府有关部门和当地环境保护部门，依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。（）

12、对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由环保部门给予奖励。（）

13、企业应当参加工伤保险，按《安全生产法》要求，必须投保安全生产责任保险。（）

14、新修订的《环保法》第五十六条规定，对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，审批单位应当在编制时向公众说明情况，充分征求意见。（）

15、处置含水分析仪等放射源，应由有关主管部门依照有关法律法规规定和国家或者行业标准审批并实施监督管理。（）

四、简答题（每题5分，3题，共计15分）：

1、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些责任？

2、请简述生产经营者的防治污染责任？

3、《刑法》中对环境污染罪的规定是什么？

第4页，共4页

第五篇：2017年安全工程师考试法规真题

2017年安全工程师考试《安全生产法及相关法律知识》真题及答案 暂缺13-

18、41-

43、49-85

一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列关于我国安全生产法律法规效力层级的说法，正确的是()。A.《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》在安全生产法律体系中，属于同一法律效力层级

B.安全生产法规可分为国务院行政法规、部门规章和地方性行政法规 C.经济特区安全生产法规的法律地位高于地方性安全生产法规

D.《矿山安全法》是矿山安全生产领域的综合性法，也是整个安全生产领域的单行法

【参考答案】D

【考点】本题考察安全生产法律体系的基本框架。参见教材P17～19

2.《安全生产法》确立的安全生产工作机制是()。

A.生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察

B.生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务

C.生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督

D.生产经营单位负责、职工参与、行业自律，中介机构提供服务

【参考答案】C

【考点】本题考察安全生产管理的方针和工作机制

3.依据《安全生产法》的规定，下列安全生产工作职责，属于生产经营单位主要负责人的是()。

A.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

B.组织或者参与本单位应急救援演练

C.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立、健全本单位安全生产责任制

【参考答案】D 【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第十八条

4.下列公司员工总数均不超过100人。依据《安全生产法》的规定，应当设置安全生产机构或配备专职安全生产管理人员的是()。

A.某废旧金属回收公司

B.某汽车配件制造公司

C.某生鲜产品运输公司

D.某精密机械加工公司

【参考答案】C

【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第二十一条

5.依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法正确的是()。

A.生产经营单位应当将本单位重大危险源及安全措施、应急措施向社会通报

B.生产经营单位应当对重大危险源进行登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案

C.设区的市级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施

D.省级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施

【参考答案】B

【考点】本题考察生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第三十七条

6.依据《安全生产法》的规定，某公司安全生产管理人员在检查本公司的安全生产状况和事故隐患工作时,下列做去正确的是（）。

A.对检查中发现的安全问题,立即处理,同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，检查处理及报告情况如实记录在案

B.对检查中发现的安全问题,立即报告本公司有关负责人,同时向主管的有安全监管职责的部门报告,报告情况如实记录在案

C.对检查中发现的重大事故隐患,立即向本公司有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,可以向主管的负有安全监管耶责的部告

D.对检查中发现的重大事故隐患,立即处理,并向本公司主要负责人掀告,同时立即向主管的负有安全监管职责的部门报告

【参考答案】C

【考点】本题考查的是生产经营单位的安全生产保障。参见《安全生产法》第四十三条。

7.某大型仓储企业有闲置厂房多处,力盘活固定资产对外出租闲置厂房。依据《多全生产法》的规定,下列做法正确的是()。

A.将某闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆碳物品,并与该企业签订专门的安圣生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

B.将某置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题及时督促整改

C.将某床置厂房出租給某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某保险公司作营用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责末做明确規定

【参考答案】B

【考点】本题考查的是生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理。参见教材P50、《安全生产法》第四十六条

8.某公司发生生产安全事故，根据《安全生产法》的规定,关于该公司事故报告和应急救援的说法,正确的是是()。

A.发生一般及以上生京安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,并按有关规定告有关部门

B.发生较大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,一般事战由读公司安全员立即组织抢救

C.发生重大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢教些事故和大事故由该公司安全管理人员立即组织抢救

D.发生特另重大生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,其他事故由该够公司安全管理机构员责人立即组织抢物

【参考答案】A

【考点】本題考查的是生产安全事故的应急救援与调查处理。参见《安全生产法》第八十条

9.2017年安全生产月期间,某市安全监督部门对本市企业进行安全生产随机抽查。依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员在执法检查中的做法,正确的是()。

A.在对某化工企业检查时,为保证检查效果,先要求企业停产配合检查,后发现某机电设备为国家明令淘汰禁止使用产品,依法作出予以查封的处理决定

B.在对某煤矿企业检查时,发现该煤某采矿工作面上隅角瓦斯超限,属于重大生产安全事故隐患,责令立即从该工作面撤出作业人员,并对该矿依法作出行政处罚决定

C.在对某加油站检查时,发现该加油站安全距离不符合规定,依法作出责令该加油站停止营业的行政处罚,加油站拒不执行决定,遂直接通知供电部门停止供电

D.在对某危险化学品仓储企业检查时,发现未随身携带安全生产执业证件,恰好与该企业某副总认识,说明情况后对该企业进行了安全检查

【参考答案】B

【考点】本题考查安全生产监督管理。

10.某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《安全生产法》的规定,下列关于安全检杳人员的做法,正确的是（）。

A.对检查中发现的问题作出书面记录,并要求被检查单位安全管理人员签字

B.发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定,要求购买某合格品牌安全帽

C.为便于进入危险区域检查,保证检查安全,责令该企业停止施工接受检查

D.对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密,严格为其保密

【参考答案】D 【考点】本题考查的是安全生产监督管理。

11.依据《安全生产法》的规定,下列于事故报告和应急预案工作的说法,正确的是（）。

A.危险物品的生产、经营、储存单位都应建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材设备和物资

B.负有安全监管职责的部门接到事故报告后,应在3小时内核实上报事故情况

C.安全监督部门接到生产安全事故报告后,应在2小时内赶赴事故现场 D.有关地方政府负责人接到生产安全事故报告后,应按要求立即赶到事故现场,组织事故抢救

【参考答案】D 【考点】本题综合考察生产安全事故的应急救援与调查处理。参见《安全生产法》第七十九条、八十一条、八十二条

12.依据《安全生产法》的规定,下列生产经营规模较大的公司中,应当建立应急救援组织的是（）。

A.食品加工公司 B.建筑施工公司 C.钟表制造公司 D.服装加工公司 【参考答案】B 【考点】本题考察的是生产安全事故的应急救援组织的设置。参见《安全生产法》第七十九条

19.依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的应急处置与救援的说法，正确的是()。

A.突发事件发生后，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的安全监管部门应当针对其性质、特点和危害程度，立即组织有关部门，调动应急救援队伍和社会力量，采取应急处置措施

B.突发事件发生后，应当视具体情况采取应急措施，不得为稳定市场而采取经济性处置措施

C.人民政府应当尊重公众的知情权，按照规定统一、准确、及时发布有关突发

D.事件事态发展和应急处置工作的信息

D.受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，采取必要措施，同时向所在地市级人民政府报告

【参考答案】C 【考点】本题考查应急处置与救援。参见教材P91 20.某企业安全生产设施不符合国家规定，导致一起15人死亡的重大事故。依据《刑法》有关规定，该企业直接负责的主管人员涉嫌构成的罪名是()。

A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪

C.以危险方法危害公共安全罪 D.玩忽职守罪 【参考答案】A 【考点】本题考查生产经营单位及其有关人员犯罪及其刑事责任。参见教材P99 21.某煤矿发生煤层着火，为保护采据设备不受损害，总工程师刘某强令作业人员冒险进入巷道进行抢救，结果造成5人死亡。依据《刑法》有关规定，刘某的违法情节属特别恶劣，刘某应当被判处的刑罚是()。

A.3年以下有期徒刑 B.5年以下有期徒刑

C.3年以上5年以下有期徒刑 D.5年以上有期徒刑 【参考答案】D 【考点】本题考查生产经营单位及其有关人员犯罪及其刑事责任。参见教材P98 22.依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序，当调查终结，行政机关负责人应当审查调查结果，酌情作出决定，下列决定正确的是()。

A.违法行为轻微的，不得给予行政处罚

B.确有应受行政处罚的违法行为的，从重作出行政处罚决定 C.违法行为已构成犯罪的，应当予以行政处罚后移送司法机关 D.违法事实不能成立的，不得给予行政处罚 【参考答案】D 【考点】本题考查行政处罚的决定。参见教材P121 23.某行政机关给予某用人单位2元罚款。依据《行政处罚法》的規定,下列关于行政处罚执行的说法，正确的是（）。

A.该单位对行政处罚决定不服申请行政复议的,行政处罚应当停止执行 B.执法人员应当当场收缴罚款,并出具罚款收据

C.该单位应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内,到指定的银行缴纳罚李 D.该单位到期未纳罚款,行政机关可每日按罚教数额的加处罚款 【参考答案】C 【考点】本题考查的是行政处罚的执行。参见教材P114 24.依据《行政许可法》的規定,下列关于行许可听证程序的说法,正确的是（）。

A.行政机关可以于听证的日前将举行听证的时间和地点通知申请人、利害关系人,必要时予以公告

B.听证应当公开举行

C.行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员为听证主持人，申请人，利害关系人人为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。

D.听证费用由申请人承担 【参考答案】B 【考点】本題考查的是行政许可的实施。参见教材P123 25.张某为某汽车制造厂机加工岗位工人,与该单位签订为期3年的芳动合同。工作一年后,该单位将其从机加工岗位调到喷漆岗位工作。依据《职业病防治法》的規定,下列关于张某在劳动过程中职业病防护与管理的做法,正确的是()。

A.张某因该单位未事先告知喷漆岗位职业危害而不服从调动,用人单位因此解除与其签订的劳动合同 B.张某因该单位喷漆岗位未配备职业病防护装置而不服从调动,用人单位因此解除与其签订的劳动合同

C.张某因该单位为事先告知喷漆岗位职业病危害,拒绝从事新岗位工作 D.张某到新岗位后,该单位保持原劳动合同,未协商变更相关条款 【参考答案】C 【考点】本题考查的是劳动过程中职业病的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障的规定。参见教材P131、《职屮病防治法》第三十三条。

26.职业病病人依法享受国家規定的职业病待遇。依据《职业病防治法》的規定,下列关于职业病病人保障的说法中,正确的是()。

A.用人单位未依法参加工伤保险的,其职业病病人的医疗费用由用人单位承担

B.职业病病人享有职业病待遇后,无权再提出陪偿要求

C.因本人意原到新单位工作后,职业病病人不再享有职业病相应待遇 D.用人单位在条件允许下,应对不宜继映续从事原工作的职业病病人调换岗位

【参考答案】A 【考点】本题考查的是芳动过程中职业病的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障的規定。参见教材P133、《职业病防治法》第五十六条、五十八条、五十九条、六十条。

27.某女职工处于哺乳未满1周岁的婴儿期间，根据《劳动法》的规定，用人单位对该女职工工作的安排，正确的是()。

A.可以安排夜班劳动 B.可以适当延长其工作时间

C.安排国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 D.安排国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 【参考答案】C 【考点】本题考查的是劳动安全卫生的规定。参见建材P126 28.某企业生产经营发生严重困难需要裁员，依据《劳动法》列情形中，用人单位不得解除或终止与劳动者订立的劳动合同的是()。

A.劳动者患病后，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的

B.从事接触职业病危害作业的劳动者，离岗前未进行职业健康体检的 C.劳动者经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 D.劳动者在本单位患职业病，康复后未丧失劳动能力的 【参考答案】B 【考点】本题考查的是劳动合同制度中劳动者与用人单位的具体权利义务。参见教材P140 29.某铁矿石生产企业近日通过试生产，需向本省安全生产许可证颁发机关申请取得非煤矿山安全生产许可证，依据《安全生产许可证条例》的规定，下列说法正确的是()。

A.该企业需配备专职或兼职安全生产管理人员

B.该企业主要负责人和安全生产管理人员须取得安全资格证书 C.该企业须具有职业危害防治措施

D.该企业须为从业人员投保人身意外伤害保险 【参考答案】C 【考点】本题考查的是取得安全生产许可证的条件和程序。参考教材P147、《安全生产许可证条例》第六条。

30.依据《煤矿安全监察条例)，下列关于煤建设程安全设施安全监察的说法，正确的是()。

A.煤矿建设工程安全设施设计必须经煤矿安全监察机构和国土资源管理部门联合审查同意方能施工 B.审查机构审查煤矿煤矿建设工程安全设施设计，应当自收到申请资料之日起60日内审查完毕

C.煤矿建设工程安全设施设计审查完毕，审查机构要签署同意或者不同意的意见，并书面回复

D.煤矿建设工程竣工后，应当经煤炭行业管理部门对其安全设施进行验收后方能投入生产

【参考答案】C 【考点】本题考查的是煤矿安全监察的主要内容。参见教材P161、《煤矿安全监察条例》第二十一条、二十二条。

31.依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，被责令停产整顿的煤矿，整改结束后要求恢复生产的，应当由县级以上地方人民政府负责煤矿安全监管的部门自收到恢复生产中请之日起，在规定期限内组织验收完毕，验收的期限是()。

A.60日内 B.80日内 C.90日内 D.120日内 【参考答案】A 【考点】本题考查停产整顿的规定。参见教材P170 32.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法正确的是()。

A.建设单位必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 B.建设单位可视工程需要压缩合同约定的工期

C.建设单位应当在拆除工程施工30日前，将有关资料报建设行政主管部门备案

D.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

【参考答案】D 【考点】本题考查建设单位的安全责任。参见教材P175 33.依据《建筑工程安全生产管理条例》的规定，下列关于施工单位安全责任的说法正确的是()。

A.施工单位应当配备专职或兼职安全生产管理人员

B.施工单位未设置安全生产管理机构，未配备安全生产管理人员的，应委托第三方负责现场安全管理

C.施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产负连带责任 D.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工项目进行分包 【参考答案】C 【考点】本题考查施工单位的安全责任。参见教材P183 34.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于负有安全监管职责的部门进行监督检查的做法，正确的是()。

A.发现危险化学品事故隐患，责令立即停产整顿 B.发现器材不符合规定要求，责令立即停止使用 C.发现违法运输危险化学品的运输工具，立即子以没收 D.发现影响危险化学品安全的违法行为，当场予以罚 【参考答案】B 【考点】本体考查危险化学品安全管理的基本规定。参见教材P188 35.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列有关危险化学品生产、储存安全规定的说法，正确的是()。

A.建设单位负责对改建的储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查 B.安全监管部门应当对生产危险化学品的建设项目进行安全条件论证 C.储存剧毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构

D.生产危险化学品的单位转产时，应当妥善处置其危险化学品生产装置，处置方案应当报所在地省级安全监管等部 【参考答案】C 【考点】本题考查危险化学品生产、存储安全管理的规定。参见教材P191 36.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关子化工企业中请危险化学品安全使用许可证的说法，正确的是()。

A.审查部门应当是所在地县级人民政府安全监管部门

B.审查部门应当自收到证明材料之日起45日内作出批准或不予批准的决定 C.审查部门不予批准的，可以口头或书面通知申请人，并说明理由 D.审查部门应当将颁发危险化学品安全使用许可证的情况向工商管理部门通报

【参考答案】B 【考点】本题考查危险化学品安全管理条例。参见《危险化学品安全管理条例》第三十一条

37.依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，下列关于烟花爆竹生产安全的说法，正确的是()。

A.生产烟花爆竹的企业应当到公安机关办理登记手续，方可从事生产 B.生产烟花爆竹的企业进行技术改造，应当依法办理安全生产许可证 C.生产烟花爆竹使用的原料超过规定的用量，必须报有关部门批准 D.生产花爆竹的企业应当在烟花爆竹上印制易燃易爆危险品警示标志 【参考答案】B 【考点】本题考查烟花爆竹生产安全的规定。参见教材P207 38.某厂是一家民用爆炸物品生产企业，依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，下列关于该厂民用爆炸物品销售和购买的说法，正确的是()。

A.该厂申请办理《民用爆炸物品销售许可证》，销售本厂生产的炸药 B.该厂在销售炸药成交之日起3日内，将相关信息向所在地省级人民政府民用爆炸物品主管部门和县级公安机关备案

C.该厂应将购买炸药单位的许可证，银行账户，转账凭证，经办人身份证明复印件保存1年备查

D.该厂计划出口炸药产品，经所在地省级人民政府民用爆炸物品主管部门审批

【参考答案】B 【考点】本题考查民用爆炸物品销售、购买的安全管理规定。参见教材P214 39.某机械制造企业的机加车间有一台在用的桥式起重机，该起重机安全检验合格有效期至2017年6月1日，依据《特种设备安全监察条例》的规定，下列关于该起重机的维护和检验的说法，正确的是()。

A.应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录 B.应当至少每半年进行一次自行检查，并作出记录

C.应当最迟在2017年5月1日前向特种设备检验检测机构提出定期检验要求

D.应当最迟在2017年4月1日前向也重设备检测检测机构提出定期检验要求

【参考答案】C 【考点】本题考查特种设备使用的安全规定。参见教材P225 40.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于建设工程相关单位安全责任的说法,正确的是（）。

A.建设工程的合理工期应由施工单位和监理单位双方协商一致确定建设单位在编制工程概算时。应当确定建设工程的安全作业环境和安全施工所需费用

C.工程设计单位应向施工单位提供施工现场内供水、排水、供电、通信等地下管线资料

D.建设单位应当在开工报告批准之曰30曰内,将安全施工保证措施报送有关主管部门备案

【答案】B 【考点】本题考查的是建设单位的安全责任。参见教材P175-176 44.某单位发生车辆伤害事故，导致某员工受访，经过鉴定，该员工为二级伤残，根据《工伤保险条例》的规定,下列关于对该员工一次性伤残补助的金额是（）。

A.25个月的本人工资 B.23个月的本人工资 C.21个月的本人工资 D.18个月的本人工资 【参考答案】A 45.依据《注册安全工程师管理规定》,注册安全工程师的初始注册有效期（）年。

A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【参考答案】C 46.依据《生产经营单位安全培训规定》,下列关于非煤矿山企业主要负责人和生产管理人员的安全培训的说法,正确的是（）。A.主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时 B.主要负责人每年再培训时间不得少于8学时

C.安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时 D.安全生产管理人员每年再培训时间不得少于12学时 【参考答案】C 47.某市安全生产监督管理部门在检查中发现,某公司5名专门从事高处作业人员未取得特种作业人员操作证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》应当给予该公司的处罚为（）。

A.给予警告,可以处1万元以上的罚款 B.给予警告,可以处1万元以下的罚款 C.责令限期改正,可以处5万元以上的罚款 D.责令限期改正,可以处5万元以下的罚款 【参考答案】D 48.依据《建设工程消防监督管理规定》下列建设工程应当向公安机关消防机构申请消防审核的是（）。

A.建筑总面积为一千五百平方米的公共图书馆的阅览室 B.国家标准规定的二类高层住宅建筑 C.城市轨道交通、隧道工程

D.建筑总面积为一万平方米的体育场馆 【参考答案】C