2011年12月考试工程建设合同管理第一次作业.doc[定稿]

第一篇：2011年12月考试工程建设合同管理第一次作业.doc[定稿]

2011年12月考试工程建设合同管理第一次作业

一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）

1.招标投标法规定,招标方式可分为（）.A.公开招标

B.行业内招标

C.地区内招标

D.议标

2.FIDIC合同条件规定,索赔事件发生后,承包商应当在（）天内,以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知.A.28

B.56

C.70

D.84

3.施工索赔从索赔的目的来看有（）.A.质量索赔

B.数量索赔

C.工期索赔

D.综合索赔

4.合同法律关系的客体是指（）

A.合同的当事人

B.合同双方的权利

C.合同双方的义务

D.合同的标的5.一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议.但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）.A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比列承担

6.施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（）.A.发包人未按约定时间提供施工场地

B.非承包人原因工程停建

C.发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天

D.当事人协商一致

7.由于客观条件限制,法定代表人不能亲自签订合同,可采取（）方式订立合同.A.转让代理

B.指定代理

C.委托代理

D.法定代理

8.合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A.法人

B.法人和其他组织

C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

9.公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）.A.编制招标文件

B.进行资格预审

C.进行公开开标

D.组织现场考察

10.一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用（）方式选择设计单位.A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接委托

11.支付工程款的前提是（）.A.招标文件中写明的工程量

B.施工合同中约定的工程量

C.设计文件中标明的工程量

D.核实确认已完的工程量

12.采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A.公开招标

B.询价、报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

13.不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A.须经双方验收后,由甲方妥善保管

B.必须经双方验收后,由乙方妥善保管

C.必须经甲方验收后,由甲方妥善保管

D.必须经乙方验收后,由乙方妥善保管

14.设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A.建设单位

B.设计任务书批准机关

C.初步设计批准机关

D.设计单位

15.中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的（）天内发出中标通知书.A.5

B.7

C.10

D.15

二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）

1.《招标投标法》规定招标方式有（）.A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接委托

E.询价、报价、签订合同

2.施工索赔从索赔的目的来看可分为（）.A.质量索赔

B.数量索赔

C.工期索赔

D.费用索赔

E.综合索赔

3.合同的转让包括（）.A.合同债权的转让

B.合同债务的转移

C.合同债权债务概括转让

D.合同内容的修改

E.合同内容的调整

4.在招标准备阶段,招标人主要工作包括（）.A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

5.工程建设合同是（）合同.A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

6.根据我国有关法律规定,监理单位与（）单位不得有隶属关系或者其它厉害关系.A.承包施工

B.材料供应

C.设备供应

D.构配件供应

E.委托监理

7.进行施工招标应满足的条件包括（）.A.概算已批准

B.有满足施工需要的施工图纸

C.已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.已有建筑许可证

8.合同法律关系的客体,包括（）.A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

9.合同当事人承担违约责任的方式有（）.A.支付违约金

B.赔偿损

C.追缴财产

D.继续履行合同

E.采取补救措施

10.FIDIC土木工程施工合同条件规定,（）的关系不是合同法律关系.A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

答案：

一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）

1.A 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C 8.D 9.B 10.A 11.D 12.C 13.B

14.D 15.B

二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）

1.AB 2.CD 3.AB 4.ABC 5.AC 6.ABCD 7.BDE 8.BDE 9.BDE 10.AC

第二篇：2012年9月份考试工程建设合同管理第一次作业.doc

2012年9月份考试工程建设合同管理第一次作业

一、单项选择题（本大题共45分，共 15 小题，每小题 3 分）

1.合同转让属于（）.A.主体变更

B.标的变更

C.权利变更

D.义务变更

2.招标投标法规定,招标方式可分为（）.A.公开招标

B.行业内招标

C.地区内招标

D.议标

3.国家大型工程项目的施工一般采用（）方式选择施工单位.A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接委托

4.合同法律关系的客体是指（）

A.合同的当事人

B.合同双方的权利

C.合同双方的义务

D.合同的标的5.由于客观条件限制,法定代表人不能亲自签订合同,可采取（）方式订立合同.A.转让代理

B.指定代理

C.委托代理

D.法定代理

6.合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A.法人

B.法人和其他组织

C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

7.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有（）

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

8.建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

9.当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A.不承担责任

B.负全部责任

C.承担连带责任

D.按合同规定退还一定数量监理费

10.发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.总包合同

11.采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A.公开招标

B.询价、报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

12.设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A.建设单位

B.设计任务书批准机关

C.初步设计批准机关

D.设计单位

13.业主对分包合同的管理主要表现在（）.A.对施工现场的协调管理

B.对分包工程的支付管理

C.对分包工程的批准

D.行使对分包商的自主选择权

14.中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的（）天内发出中标通知书.A.5

B.7

C.10

D.15

15.施工企业的法人是指（）.A.依法成立的建筑公司

B.公司总经理

C.合同签字人

D.公司古董大会

二、多项选择题（本大题共55分，共 10 小题，每小题 5.5 分）

1.《招标投标法》规定招标方式有（）.A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接委托

E.询价、报价、签订合同

2.施工索赔从索赔的目的来看可分为（）.A.质量索赔

B.数量索赔

C.工期索赔

D.费用索赔

E.综合索赔

3.施工合同示范文本规定,施工合同文件的组成内容包括（）.A.中标通知书

B.招标文件

C.投标书及其附件

D.技术规范

E.程量清单

4.工程建设合同是（）合同.A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

5.按照索赔的目的不同,施工索赔可分为（）.A.质量索赔

B.费用索赔

C.管理索赔

D.工期索赔

E.单项索赔

6.根据我国有关法律规定,监理单位与（）单位不得有隶属关系或者其它厉害关系.A.承包施工

B.材料供应

C.设备供应

D.构配件供应

E.委托监理

7.进行施工招标应满足的条件包括（）.A.概算已批准

B.有满足施工需要的施工图纸

C.已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.已有建筑许可证

8.合同法律关系的客体,包括（）.A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

9.合同当事人承担违约责任的方式有（）.A.支付违约金

B.赔偿损

C.追缴财产

D.继续履行合同

E.采取补救措施

10.FIDIC土木工程施工合同条件规定,（）的关系不是合同法律关系.A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

答案：

一、单项选择题（45分，共 15 题，每小题 3 分）

1.A 2.A 3.A 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C 11.C 12.D 13.C

14.B 15.A

二、多项选择题（55分，共 10 题，每小题 5.5 分）

1.AB 2.CD 3.ACDE 4.AC 5.BD 6.ABCD 7.BDE 8.BDE 9.BDE 10.AC

第三篇：2011年秋季学期工程建设合同管理第一次作业

2011年秋季学期工程建设合同管理第一次作业

一、单项选择题（本大题共80分，共 80 小题，每小题 1 分）1.合同转让属于（）.A.主体变更 B.标的变更 C.权利变更 D.义务变更

2.招标投标法规定,招标方式可分为（）.A.公开招标 B.行业内招标 C.地区内招标 D.议标

3.FIDIC合同条件规定,索赔事件发生后,承包商应当在（）天内,以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知.A.28 B.56 C.70 D.84 4.FIDIC合同条件规定,业主不应承担的风险有（）.A.业主提供的设计不当造成的损失 B.战争造成的损失

C.超音速飞行物产生的压力造成的损失 D.施工方提供的建筑材料不合格造成的损失

5.国家大型工程项目的施工一般采用（）方式选择施工单位.A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接委托

6.FIDIC合同条件规定,在施工过程中,总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰应由（）负责协调工作.A.业主 B.总包商 C.工程师

D.指定分包商

7.施工索赔从索赔的目的来看有（）.A.质量索赔 B.数量索赔 C.工期索赔 D.综合索赔

8.合同法律关系的客体是指（）A.合同的当事人 B.合同双方的权利 C.合同双方的义务 D.合同的标的 9.一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议.但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）.A.提出变更方承担 B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比列承担

10.施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（）.A.发包人未按约定时间提供施工场地 B.非承包人原因工程停建

C.发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天 D.当事人协商一致

11.由于客观条件限制,法定代表人不能亲自签订合同,可采取（）方式订立合同.A.转让代理 B.指定代理 C.委托代理 D.法定代理

12.合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A.法人

B.法人和其他组织 C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

13.《中华人民共和国建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实现联合共同承包的应当按照资质等级（）的单位的业务许可范围承揽工程.A.高 B.低

C.不同,区别各个承包 D.无相关规定

14.公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）.A.编制招标文件 B.进行资格预审 C.进行公开开标 D.组织现场考察

15.一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用（）方式选择设计单位.A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接委托

16.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有（）

A.合同条件 B.投标须知 C.工程量清单 D.项目说明书 17.建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A.该项索赔视为已经批准 B.该项索赔视为已被拒绝 C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据 18.支付工程款的前提是（）.A.招标文件中写明的工程量 B.施工合同中约定的工程量 C.设计文件中标明的工程量 D.核实确认已完的工程量

19.在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由（）.A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用,但工期给予顺延 D.发包人承担费用,但工期不予顺延

20.当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A.不承担责任 B.负全部责任 C.承担连带责任

D.按合同规定退还一定数量监理费

21.发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A.总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同 D.总包合同

22.在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予.A.建设主管部门 B.监理单位 C.业主 D.工程师

23.采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A.公开招标

B.询价、报价比较 C.直接订购 D.邀请招标

24.不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A.须经双方验收后,由甲方妥善保管 B.必须经双方验收后,由乙方妥善保管 C.必须经甲方验收后,由甲方妥善保管 D.必须经乙方验收后,由乙方妥善保管

25.根据我国施工许可证制度规定,因故不能按期开工的,应当申请延期,延期（）

A.以一次为限,且不得超过三个月 B.以二次为限,每次不得超过三个月 C.次数不限,每次不得超过三个月 D.次数不限,中期限不得超过三个月

26.设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A.建设单位

B.设计任务书批准机关 C.初步设计批准机关 D.设计单位

27.订立合同过程中,()是要约.A.招标公告 B.投标书

C.寄送的价目表 D.招股说明书

28.我国监理工程师职业道德守则中包括（）.A.未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作 B.不得在报刊上刊登广告 C.保护国家荣誉和利益 D.不在设计单位兼职

29.合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方（）.A.口头协商即可 B.应签订书面协议 C.与第三方一起协调 D.承办任何手续

30.业主对分包合同的管理主要表现在（）.A.对施工现场的协调管理 B.对分包工程的支付管理 C.对分包工程的批准

D.行使对分包商的自主选择权

31.中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的（）天内发出中标通知书.A.5 B.7 C.10 D.15 32.施工企业的法人是指（）.A.依法成立的建筑公司 B.公司总经理 C.合同签字人 D.公司古董大会

33.在勘察合同中,承包人义务有（）.A.负责勘察现场的水、电、气的畅通供应 B.支付定金

C.承担因勘察工作漏项而多支出的费用 D.支付勘察费

34.设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（）负责.A.发包人 B.承包人 C.监理人

D.承包人的委托人

35.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更,终止（）的协议.A.各自经济责任关系 B.相互经济利益关系 C.民事权利义务关系 D.各自经济义务关系

36.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（）.A.证施工噪音符合环保规定 B.提供进度统计报表

C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D.做好施工现场地下管线的保护

37.无效合同从（）时起就没有法律效力.A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判

38.某建设单位于2004年3月1日领取了施工许可证,但因故未能按期开工.该建设单位可向发证机关申请（）.A.三次延期,每次不超过两个月 B.三次延期,每次不超过三个月 C.两次延期,每次不超过两个月 D.两次延期,每次不超过三个月

39.施工合同发包方要求延期开工的,（）.A.必须征得承包方同意,以书面形式确认,并承担经济责任,相应顺延工期 B.必须征得承包方同意、以书面形式确认,但不承担经济责任和顺延工期’ C.不必征得承包方同意,也不承担经济责任和顺延工期 D.不必征得承包方同意,但承担经济责任,相应顺延工期

40.我国《建设工程施工合同》规定,由于甲方违反有关规定和约定,经办银行不能支付工程款,乙方可以留置部分或全部工程,并予以妥善保护,由甲方承担保护费用.这是合同规定乙方享有的（）.A.占有权 B.抵押权 C.质押权 D.留置权

41.工程款交付的依据是由（）测量核实实际完成的工作量.A.业主

B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人

42.建设工程进人缺陷责任期后,应由（）负责对已完建工程的照管.A.业主

B.监理工程师 C.承包商

D.承包商与监理工程师共同

43.“编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作.A.决策 B.设计 C.施工 D.保修

44.当各投标单位的投标价都超过标底有效的范围且标底经审核无误时,应（）.A.公开议标,进行二次报价

B.另选一批施工单位重新组织招标 C.由最接近标价的投标单位中标 D.将项目暂缓组织建设

45.按照（）这一经营活动基本准则,监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务.A.守法 B.诚信 C.公正 D.科学

46.工程保险的主要种类有（）.A.建筑工程一切险 B.勘察设计一切险 C.安装工程一切险 D.投标险

47.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（）.A.参加开标会 B.作为评标委员 C.决定中标人 D.参加定标设票

48.某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽.监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由（）负担.A.业主 B.监理单位 C.承包商

D.业主的项目经理部

49.分包商在施工现场的协调管理工作,应由（）负责.A.业主

B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

50.监理单位与承建单位是（）的关系.A.合同方

B.管理与被管理 C.监理与被监理 D.根据和保障

51.企业法人()取得法人资格.A.成立之日

B.注册资金到位后 C.建立组织机构后

D.经工商行政管理机关核准登记后

52.按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备应当由（）办理保险.A.发包人 B.承包人

C.发包人和承包人共同 D.监理人

53.下列哪个可作为索赔的有效证据（）.A.业主和承包商签署的合同变更协议 B.业主的口头要求 C.业主的合理建议 D.承包商的合理建议

54.建筑工程预付款的额度一般不得超过当年建筑工程工作量的（）.A.10％ B.20％ C.30％ D.40％

55.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的,应由（）组织试车.A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位

D.设备供应单位

56.《施工合同文本》不包含（）.A.《施工合同协议书》 B.《施工合同通用条款》 C.《工程预算书》

D.《施工合同专用条款》

57.施工过程中,当工程师接到承包人提交的索赔报告后,应及时进行审查,作出决定.按索赔的处理方式分类,应称为（）.A.合同中明示的索赔 B.合同中默示的索赔 C.单项索赔 D.总索赔

58.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的（）.A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格 C.初设概算价格

D.预计的可能最低投标价格

59.业主对分包合同的管理主要表现在（）.A.对施工现场的协调管理 B.对分包工程的支付管理 C.对分包工程的批准

D.行使对分包商的自主选择权

60.施工合同示范文本规定,（）是承包方的工作.A.办理施工临时用地批件 B.组织设计图纸会审

C.向甲方代表提供现场生活的房屋及设施 D.提供施工现场的工程地质资料

61.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保方式是（）.A.定金 B.留置 C.抵押 D.质押

62.当事人行使不安抗辩权的法律效果是（）.A.终上合同 B.解除合同

C.中止履行合同 D.恢复履行合同

63.合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应（）.A.立即停止执行 B.继续有效 C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

64.施工合同文本规定,因不可抗力事件导致的费用中,不应由发包人承担的有（）.A.工程本身的损害 B.承包人的人员伤亡

C.停工期间,应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 D.工程所需清理费用

65.对于建设工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效.A.人民法院 B.监理单位

C.建设行政主管部门 D.建设单位

66.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指().A.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同,由于条款不明确导致的损失,应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情报而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任 67.合同对义务人履行义务的期限没有规定的,按（）处理.A.义务人可以随时履行的义务

B.权利人可以随时要求义务人履行义务 C.义务人和权利人都有权单方终止合同

D.义务人可随时履行义务,权利人也可以随时要求义务人履行义务但都必须给对方以必要的准备时间

68.勘察合同履行后,定金应（）.A.返还委托方 B.双倍返还委托方 C.抵作勘察费

D.上缴上级主管部门

69.基于设计招标的特点,选择中标人时主要考虑各投标书的（）.A.投标报价高低 B.设计完成时间长短 C.工程建设周期长短 D.设计方案优劣

70.与施工阶段相比较,设计阶段具有（）的特点.A.资金投放量大 B.动态性强

C.对项目动能和使用价值影响大 D.对项目目标实现影响因素多

71.公开招标设置资格预审的目的是（）.A.评选中标人

B.减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标 C.迫使投标单位降低投标报价

D.了解投标人准备实施招标项目的方案 72.应以（）为最优投标书.A.投标价最低 B.评审标价最低 C.评审标价最高 D.评标得分最低

73.在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A.代理人与被代理人共同承担责任 B.代理人承担连带责任

C.代理人与被代理人协商确定责任 D.代理人独自承担责任

74.按FIDIC合同条件规定,在（）之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商.A.颁发工程移交证书 B.签发结清单 C.颁发解除缺陷责任证书 D.签发最终支付证书

75.某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同.该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失.在这一例中,下列表述中正确的是().A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失 B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理

76.施工合同乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查和监督.如果工程实际进展与进度计划不符时,（）.A.乙方应自己提出修改措施并执行

B.乙方应自己提出修改措施,报甲方代表批准后执行

C.乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行 D.乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,不必报甲方代表批准后执行 77.可撤销的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销.A.建设行政主管部门 B.质量监督机构

C.监理单位仲裁委员会

78.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种().A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件

79.FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）.A.固定总价合同 B.调值总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金

80.在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的（）.A.范围和内容应按国家规定确定 B.范围和内容应由当事人约定

C.范围按国家规定,内容由当事人约定 D.范围由当事人约定,内容按国家规定

二、多项选择题（本大题共20分，共 10 小题，每小题 2 分）1.《招标投标法》规定招标方式有（）.A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接委托

E.询价、报价、签订合同

2.施工索赔从索赔的目的来看可分为（）.A.质量索赔 B.数量索赔 C.工期索赔 D.费用索赔 E.综合索赔

3.合同的转让包括（）.A.合同债权的转让 B.合同债务的转移

C.合同债权债务概括转让 D.合同内容的修改 E.合同内容的调整

4.某合同采用抵押作为合同担保方式时,（）作为抵押物.A.房屋 B.机器设备 C.债券 D.股票

E.大型施工机具

5.工程建设合同是（）合同.A.主合同 B.从合同 C.诺成合同 D.实践合同 E.无偿合同

6.建设项目投保“建筑工程一切险”承保的危险范围包括（）造成的损失.A.战争、罢工、核污染 B.雷电、火灾、爆炸 C.地震 D.盗窃 E.错误设计

7.按照索赔的目的不同,施工索赔可分为（）.A.质量索赔 B.费用索赔 C.管理索赔 D.工期索赔 E.单项索赔

8.根据我国有关法律规定,监理单位与（）单位不得有隶属关系或者其它厉害关系.A.承包施工 B.材料供应 C.设备供应 D.构配件供应 E.委托监理

9.FIDIC土木工程施工合同条件规定,（）的关系不是合同法律关系.A.业主和指定分包商 B.业主和工程师 C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商 E.业主与承包商

10.工程项目施工标书的评审内容主要包括（）.A.技术评审 B.价格分析

C.管理和技术能力评价 D.社会信誉评审 E.商务法律评审

答案：

一、单项选择题（80分，共 80 题，每小题 1 分）

1.A 2.A 3.A 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.A 11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A 21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C 31.B 32.A 33.C 34.A 35.C 36.C 37.C 38.D 39.A 40.D 41.B 42.A 43.C 44.A 45.B 46.C 47.A 48.C 49.C 50.C 51.D 52.A 53.A 54.C 55.A 56.C 57.C 58.B 59.C 60.C 61.C 62.C 63.B 64.B 65.A 66.D 67.B 68.C 69.D 70.C 71.B 72.B 73.D 74.C 75.D 76.C 77.A 78.D 79.C 80.A

二、多项选择题（20分，共 10 题，每小题 2 分）

1.AB 2.CD 3.AB 4.ABE 5.AC 6.AC 7.BD 8.ABCD 9.AC 10.ABCE

第四篇：建设工程招投标与合同管理 作业

建设工程招投标与合同管理 作业

问答题：

1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？

答:建设工程项目总承包方式有全过程承包;设计、施工总承包和施工总承包 三 种。1)全过程承包,即从项目可行性研究开始,到勘察、设计、施工、验收、交付 使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。

2)设计、施工总承包,即从勘察、设计,到竣工验收为止的总承包。3)施工总承包,即对工程施工全过程进行总承包。

2.建设工程交易中心的功能有哪些？

答:我国的建设工程交易中心是按照以下三大功能进行构建的。

1)、信息服务功能：包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造 价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。

2)、场所服务功能：必须为工程承发包交易双方包括建设工程的招标、评标、定标、合同谈叛等提供设施和场所服务。

3)、集中办公功能：由于众多建设项目要进入有形建筑市场进行报建、招标投标交易和办理有关批准手续，这样就要求政府有关建设管理部门各职能机构进驻工程交易中心集中办理有关审批手续和进行管理。

3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？

答:我国建设工程招标方式包括:公开招标与邀请招标两种。

1)公开招标的优点：能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能 最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。缺点：公开招标也存在工作量大,周期长,花费人力、物力、财力等方面的 不足。

2)邀请招标的优点:由于被邀请参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。缺点：与公开招标相比, 由于招标的范围有限,竞争性较低,从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术 上和报价上更有优势的潜在投标人。

我国规定,依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项 目,经批准可采用邀请招标的方式。

4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？

答：工程建设项目必须招标的:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标: 1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;4)施工企业自建自用的工程,且方施工企业资质等级合工程要求;5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;6)法律、行政法规规定的其他情形

5.简述资格审查的内容、目的、分类

答:资格审查的内容：

招标中的资格要求根据招标的性质和类别不同，会有不同的要求，一般资质要求的内容包括：

1）企业营业执照（有年检的）和税务登记证及组织机构代码证

2）企业注册资金（按照招标项目提出要求）

3）如果是货物招标：要求相关工业产品生产许可证、安全生产许可证、质量管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书等；如果是工程施工招标：则要求企业有相关的施工承包资质（如施工总承包、专业承包、劳务承包等，专业承包资质按照行业还有不同的类别和等级）。

4）财务状况；

5）类似项目业绩（成功案例）；

6）企业信誉（近年发生的诉讼及仲裁情况）；

7）如果是工程招标，还要求有项目经理和技术负责人的资格，以及可以投入的设备能力

8）其他要求（如联合体）

通过资格审查要达到以下目的: 1)了解投标者的财务状况、技术能力及类 似工程的施工经验;2)选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标;3)淘汰不合格的投标者;4)缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用;5)为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。

资格审查的分类: 1）资格预审 2）资格后审

6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。

答:招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件： 1)具有项目法人资格或法人资格;2)有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业 技术力量;3)有从事同类工程建设项目招标的经验;4)设有专门的招标机构或拥有 3名以上专职招标业务人员;5)熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？

答:投标保证金,是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包 等不诚信行为给招标人造成损失,要求投标人提供担保。

在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：

1)、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2)、中标人在收到中档通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

8.中标候选人需满足的条件是什么？

答:中标候选人需满足的条件是： 1）、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三 人，并标明排列顺序。2）、机电产品国际招标投标实施办法：采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满 足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分 最高者为推荐中标人。3）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：中标候选供应商数量应当根据采购需要确 定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。

9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求。

答:概念:联合体投标,是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以 一个投标人的身份共同投标的行为。特点: 1）、由两个或者两个以上的投标人组成;2）、招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同,而不是与各成员单位签订 合同。资质要求: 1)、联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。2)、国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的,联合体各个成员都 应当具备规定的相应资格条件。

3)、同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等级较低的单位确定联 合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中,有两个是甲级资质等级只 能定为乙级。本条之所以这样规定,是促使资质优等的投标人组成联合体,防 止货商或承包商来完成,保证招标质量。

10.简述建设工程施工招标的程序.答:建设工程施工招标的程序包括: 1)、项目报建;2)、审查招标人招标资质;3)、申请招标;4)、编制资格预审文件、招标文件;5)、发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请函;6)、对把投标资格进行审查;7)、发售招标文件 和有关资料,收取投标保证金;8)、组织投标人踏勘现场,召开投标预备会, 对招标文件进行答疑;9)、开标;10)、评标;11)、择优定标, 发出中标通知书;(12)签订合同。

11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？

答:工程投标报价技巧有: 1）、不平衡报价法;2）、多方案与增加备选方 案报价法;3）、突然降价法;4）、先亏后盈法;5）、开标升级法;6）、许诺优 惠条件;7）、争取评标奖励;8）、无利润投标法。

12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。

答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效 期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。一般诉讼时效:民事诉讼的一般诉讼时效为二年。特别诉讼时效: 1）、短期时效。短期时效指诉讼时效不满两年的时效。2）、长期诉讼时效。长期诉讼时效是指诉讼时效在两年以上二十年以下的诉讼时效。3）、最长诉讼时效。最长诉讼时效为二十年。

13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。

答:合同的成立是指合同订立过程的完成,即当事人经过平等协商对合同的基 本内容达成一致意见,要约承诺阶段宣告结束,合同成立是当事人合意的成果。合同的生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力,也就 是通常所说的法律效力。由此可见,合同的成立与合同的生效是两个完全不同的概念。合同成立的要件是:1)订约主体存在双方或多方当事人;2)对主 要条款达成合意;3)合同的成立应具备要约和承诺阶段。

合同生效的要件是:1)行为人具有相应的民事行为能力, 2)行为人意思表示真实, 3)不 违反法律和社会公共利益;4)合同具备法律所要求的形式。

14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。

答:不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的 过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无 法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以 免除履行合同的责任或者推迟履行合同, 在我国 《民法通则》 上是指 “ 不能预见、不能避免和不能克服的客观情况 ”。不可抗力条款中主要包括以下几种情形:(1)、自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡;(2)、政府行为,如征收、征用;(3)、社 会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。

施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则是:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人承 包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏 及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场 地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修 复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。

15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？

答:组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1）本合同协议书； 2）中标通知书； 3）投标书及其附件； 4）本合同专用条款； 5）本合同通用条款；

6）标准、规范及有关 技术文件； 7）图纸；

8）工程量清单；

9）工程报价单或预算书；

10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

16.简述指定分包和一般分包的区别。

答：指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体 现在以下几个方面。

1）选择分包单位的权利不同。承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定，而 一般分包商则由 承包商选择。

2）分包合同的工作内容不同。指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应 由承包商必须完 成范围之内的工作，即承包商技标报价时没有摊人间接费、管理费、利 润、税金的工作，因此不损害承包商 的合法权益。而一般分包商的工作则为承包商承包 工作范围的一部分。

3）工程款的支付开支项目不同。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从 暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。4）业主对分包商利益的保护不同。尽管指定分包商与承包商签订分包合同后，按照权 利义务关系他直 接对承包商负责，但由于指定分包商终究是业主选定的，而且其工程款 的支付从暂列金额内开支，因此，在 合同条件内列有保护指定分包商的条款。

5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布 了错误的指示要 承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而 导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。

17.简述索赔的定义、特征及分类

答:定义:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因 对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或 权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

特征:(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以 向承包人索赔。(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索 赔。(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为

分类:工期索赔和费用索赔

18.简述索赔的程序

答:当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔 事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错 误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损 失, 包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生 28天内, 向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后 28天内,向工程师提出补 偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔 申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后, 于 28天内给予答复, 或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在 28天内未予答复或未对承 包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时,承 包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28天内,向工程师 提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时, 工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并 相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最 终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包 人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。

19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。

答:工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往 往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦 点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：1）变更工作在工程量表中 有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2）工程量表中虽然列有同类工 作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定 合理的新单价或价格。3）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应 按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。

20.投标文件一般包括什么内容？

答:施工投标文件组成:资格审查、投标书、技术标(施工组织设计)、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成

资格审查:适用于资格后审,一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织 机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。

投标书:一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标(施工组织设计):投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标:投标人对该项目的报价

第五篇：建设工程合同管理(I)第一次100.0二81

建设工程合同管理（I）第一次你的得分： 100.0

一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。(B)

A.赔偿金

B.违约金

C.索赔

D.继续履行

2.施工合同中，（）不是业主应承担的义务。(B)

A.获得进入施工现场通行道路的使用权

B.建立施工现场的安全保护设施

C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底

3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。(B)

A.固定总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.可调值总价合同

4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。(D)

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处

5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。(C)

A.3年以上5年以下

B.5年以上8年以下

C.5年以上10年以下

D.10年以上15年以下

6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求

停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。(A)

A.违约责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.侵权责任

7.甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规

定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。(C)

A.2003年3月2日

B.2002年5月16日

C.2002年3月2日

D.2001年5月16日

8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔

偿责任。(B)

A.1%~3％

B.2％~4％

C.3％~5％

D.4％~6％

9.建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。(B)

A.承包方

B.发包方

C.管理方

D.第三方

10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那

么，返还财产和恢复原状应属于（）。(A)

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.违宪责任

11.违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业

资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。(C)

A.7

B.6

C.5

D.4

12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。(C)

A.安全生产，人人有责

B.安全为了生产，生产必须安全

C.安全第一，预防为主

D.百年大计，安全第一

13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。(A)

A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后

B.当事人是否有过错

C.违约责任与侵权责任是否相竞合D.有无订立过书面合同

14.构成合同的法定解除条件的有（）。(D)

A.因不可抗力造成迟延履行

B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化

C.当事人一方迟延履行义务

D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现

15.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（）。(B)

A.预付款是定金的形式之一

B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 4.0 分，共40.0分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

1.承包单位在分包工程时，应注意（）。(ABE)

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2.要约不得撤销的情形有（）。(ACE)

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达

C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达

E.在承诺期限内，受要约人未作出承诺

3.当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。(ABCD)

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C.有其他违背诚实原则的行为

D.不正当地使用商业秘密

E.不接受对方合理条件导致合同未能成立

4.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（）行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

(ABCD)

A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质量

B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的D.未按照国家规定办理工程质量监督手续

E.未取得施工许可证，擅自施工的5.有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（）。(ACD)

A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任

B.承包人的保修责任不是法定责任

C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但不得短于法定最低保修期限

D.保修期间，由于承包人实施保修行为造成发包人损失的，应予赔偿

E.因设计错误造成的工程质量问题，由设计方承担保修义务

6.投标人进行投标的程序为（）(CDE)

A.组织投标机构

B.购买招标文件

C.参加现场踏勘

D.编制投标文件

E.送达投标文件

7.有关评标委员会的规定是（）(BCD)

A.评标委员会的成员人数为5人以上

B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

8.《建筑法》有关承揽工程的禁止性规定有（）(ABC)

A.禁止将建筑工程肢解发包

B.禁止建筑施工超越资质等级承揽工程

C.禁止施工企业冒用其他施工企业的名义承揽工程

D.禁止与低资质等级的企业联合承

E.禁止施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业的名义承揽工程

9.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。(BDE)

A.委托项目可行性研究

B.工程施工

C.委托招标代理

D.监理

E.重要物资、材料

10.经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得国有土地使用权的建设用地有()(ABC)

A.国家机关用地和军事用地

B.城市基础设施用地和公益事业用地

C.国家重点扶持的能源交通水利等项目用地

D.豪华住宅用地

E.商业开发用地

三、判断题。本大题共10个小题，每小题 3.0 分，共30.0分。

1.某建设项目的建设工期不足一年，则申领施工许可证时要求其到位资金原则上不得少于工程合同价的50％。()(正确)

2.一般而言，城市总体规划的期限为20年，近期建设规划的期限为3年。()(错误)

3.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成（）(错误)

4.不同资质等级的同一专业单位实行联合共同承包建筑工程的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。()(正确)

5.合同法律关系主体的民事权利能力和民事行为能力同时产生，同时消灭。（）(错误)

6.根据主合同与从合同的概念，担保合同是从合同，被担保合同是主合同。（）(正确)

7.勘察合同与设计合同既属于双务合同，又属于要式合同和实践合同。（）(错误)

8.合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式，订立合同时选用何种形式完全由当事人决定（）(错误)

9.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同属于一种可撤销的合同。（）(错误)

10.根据合同法的规定，招标单位发布招标公告属于要约邀请，投标单位递交投标文件属于要约（）(正确)

建设工程合同管理（I）第二次你的得分： 81.0

一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。(D)

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。(C)

A.共同承担责任

B.按照承揽工程的比例分别承担责任

C.承担连带责任

D.各自承担责任

3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。(C)

A.工程咨询合同

B.建设工程合同

C.委托监理合同

D.技术服务合同

4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。故()。(B)

A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效

B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效

C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效

D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效

5.承担违约责任的方式有()。(C)

A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼

B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁

C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失

D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失

6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。(B)

A.口头形式

B.书面形式

C.强制公证

D.必须签证

7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。(D)

A.30万元人民币

B.100万元人民币

C.50万元人民币

D.200万元人民币

8.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的应当（）。(A)

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.独立承担赔偿责任

C.不承担赔偿责任

D.其责任由承包商承担

9.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：()。(E)

A.DIFIC合同

B.DIFIC合同条件

C.DIFIC合同条款

D.FIDIC合同

E.FIDIC合同条件

F.FIDIC合同条款

10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索

赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。(D)

A.7天、14天、4天

B.7天、7天、7天

C.14天、28天、28天

D.28天、28天、28天

11.根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短

不得少于（）日。(C)

A.15

B.25

C.20

D.30

12.招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是（）。(D)

A.招标是要约，投标是承诺

B.招标是要约邀请，投标是要约

C.投标是要约邀请，中标通知是要约

D.招标是要约，中标通知是承诺

13.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）%。(B)

A.10

B.20

C.25

D.30

14.应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同（）。(B)

A.自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力

B.自合同订立时起不发生法律效力

C.自人民法院受理请求之日起不发生法律效

D.自合同规定的生效日起不发生法律效力

15.（）是建设工程中常见的行政责任。(B)

A.没收违法所得

B.管制

C.拘役

D.剥夺政治权利

二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 4.0 分，共40.0分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

1.根据《建筑法》的有关规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，应承担（）法律责任。(ABC)

A.责令改正

B.对不符合开工条件的责令停止施工

C.可以处以罚款

D.警告

E.记大过

2.建筑工程监理应当对承包单位在（）方面，代表建设单位实施监督。(ACD)

A.施工质量

B.安全生产

C.建设工期

D.建设资金使用

E.劳动保护

3.依据《安全生产法》的规定，下列（）属于“三同时”。(ABE)

A.同时设计

B.同时施工

C.同时勘察

D.同时进行生产准备

E.同时投入生产和使用

4.同其他法律关系相同，工程建设法律关系也是由（）等要素所组成。(ABC)

A.主体

B.客体

C.内容

D.形式

5.当事人订立合同的形式有以下几种（）。(ABD)

A.书面形式

B.口头形式

C.默认

D.其他形式

E.委托形式

6.关于合同无效的法律规定是()(ABCD)

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益违反法律、行政法规的强制性规定

B.恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益

7.下列情形属于违约的有()。(ABC)

A.甲因梅雨季节而不能按货物运输协议约定的时间到达

B.在货物运输协议中，甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任，承运人甲因酒后驾车车毁人亡，货

物全部损失，不承担责任

C.甲、乙订立货运协议后，承运人甲于履行期限届满前声称不能按约履行

D.甲无相应的资质就签订了一项工程建设施工合同

E.甲将原客户乙以前所承运的货物的名称、数量等信息告知—乙的竞争对手丙，给乙造成了严重损失

8.建设工程施工合同有下列条件之一即可变更或解除（）。(AB)

A.发生不可抗力，无法履行合同

B.当事人协商一致

C.一方严重违约，使施工合同履行成为不必要时

D.当事人一方分立、合并

E.主管部门的指令

9.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担（）等违约责任。(ABC)

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.不能收回预付款

E.不能收回订金

10.以下可以处以罚款的违法行为有（）。(ABCDE)

A.未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施

B.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位

C.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程

D.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量

E.发生重大工程质量事故，隐瞒不报的三、判断题。本大题共10个小题，每小题 3.0 分，共30.0分。

1.中华人民共和国实行土地的社会主义公有制。()(正确)

2.房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后出现的质量缺陷，予以修复()(错误)

3.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（1%~3％）的罚款；造成损失的，依法

承担赔偿责任。()(错误)

4.要约生效后，在要约的有效期内对要约人和受要约人均有法律约束力。（）(正确)

5.动产既可以用于抵押担保，又可以用于质押担保。（）(错误)

6.保证合同的主体是债权人与保证人。（）(正确)

7.一般保证和连带责任保证的保证人在一定的条件下均要向债权人承担保证责任。（）(错误)

8.合同变更后，原合同自始不生效力，已经履行的债务因合同的变更亦要失去法律效力（）(错误)

9.双务合同中的当事人一方在另一方不履行合同义务或者未授权履行合同约定履行义务时，可以拒绝履行自己合同义务的权利是

异时履行抗辩权（）错误)

10.合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种()(正确)