第一篇:电大本科土木工程《建设监理》试题及答案2
中央广播电视大学2010-2011学年度第一学期“开放本科”期末考试
建设监理试题
一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.建设工程监理的实施需要()委托和授权。
A.政府部门B.总承包单位C.项目业主D.监理单位
2.项目的最终决策文件和设计依据是()。
A.项目可行性研究报告B.监理大纲C.建设合同D.招标文件
3.征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作()。
A.项目设计B.建设准备C.施工和动用前准备D.竣工验收
4.报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定,取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员,任职期限必须满()。
A.1年B.2年C.3年D.5年
5.项目监理机构操作层的代表人物是()。
A.项目总监理工程师B.项目总监理工程师代表
C.专业监理工程师D.监理员
6.监理工程师与监理员的主要不同点在于()。
A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权
C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程项目建设年限不同
7.收集、加工、整理工程经济信息和数据,对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中()的范畴。
A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施
8.《担保法》规定,下列财产可以作为抵押的是()。
A.国有土地使用权
B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施
C.依法被查封、扣押、监管的财产
D.所有权、使用权不明或有争议的财产
9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。
A.解除合同B.变更合同
C.转让合同D.中止履行合同义务
10.施工合同中,下列哪项属于承包人的工作范畴()。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作
B.办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作
C.协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用
D.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫11.下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式
()。
A.赔偿损失B.支付违约金C.采取补救措施D.继续履行
12.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控
制、承建商方面的质量控制,其中政府方面质量控制的特点是()。
A.外部的、横向的控制B.内部的、横向的控制
C.外部的、纵向的控制D.内部的、自身的控制
13.对水泥材料的质量控制,就是检验水泥()。
A.凝结时间指标B.细度指标
C.稠度指标D.是否符合质量标准
14.施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段,图纸会审及技术交底属于()阶段。
A.事前控制B.事中控制
C.事后控制D.以上都不是
15.下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是()。
A.建筑安装工程费属于静态投资
B.设备工器具购置费属于动态投资
C.建设期利息属于动态投资
D.,固定资产投资方向调节税属于动态投资
16.进行工程建设全过程投资控制时,对建设项目投资影响程度最大的阶段是()。A.技术设计阶段
B.建设项目发包阶段C.施工建设阶段
D.项目竣工验收阶段
17.控制投资项目最有效的手段是()。
A.组织措施B.合同与信息管理
C.经济措施D.技术与经济相结合18.监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面,下列关于进度控制的工作属于经济措施的一项是()。
A.落实项目监理组织机构进度控制部门的人员
B.审查承建单位提交的进度计划、编制进度控制工作细则、采用网络计划技术等C.严格控制合同变更
D.对工期提前给予奖励,对工程延误收取误期损失赔偿
19.工程网络计划的计划工期应()。
A.等于要求工期B.等于计算工期
C.不超过要求工期D.不超过计算工期
20.建设项目监理工作中,各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于()。
A.自上而下流动信息
B.自下而上流动信息
C.横向流动信息
D.建设项目内部与外部环境之间流动的信息
二、多项选择题(每小题3分,共30分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)
1.建设工程监理的性质包括()。
A.强制性B.科学性C.独立性D.公正性E.服务性
2.建设工程监理规划的作用有()。
A.指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B.是工程监理企业重要的存档资料
C.指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D.是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E.是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
3.组织设计原则包括()。
A.权责一致
B.专业分工与协作统一C.精简
D.才职相称
E.效率与弹性
4.控制的基本环节工作包括()。
A.规划、计划B.投入、转换
C.反馈、对比D.纠正
E.检查、总结
5.要约人发出要约后,要约失效的情形有()。
A.要约人依法撤销要约
B.受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C.受要约人发出拒绝要约的通知
D.承诺期限届满,受约人未作出承诺
E.拒绝要约的通知到达要约人
6.建设工程委托监理合同的标的主要包括()。
A.正常的工作B.附加的工作C.额外的工作D.延误的工作E.累积的工作
7.通常所说的技术管理中的几大支柱,即质量管理的主要活动包括(A.质量监督B.质量控制
C.质量保证D.质量改进E.质量策划
8.建设投资的组成包括()。
A.设备器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其它费D.预备费
E.利税
9.影响建设工程进度因素的来源可能是()。
A.建设单位及上级机构B.设计、施工及供货单位C.政府建设主管部门D.监理单位本身E.自然条件
10.建立信息编码的原则有()。
A.编码唯一B.应用方便
C.逻辑性强D.具有扩充性E.标准化
一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.C2.A3.B4.C5.D
6.B7.C8.A9.D10.D
11.C12.C13.D14.A15.B
16.A17.D18.D19.C20.C
二、多项选择题(每小题3分,共30分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)
1.BCDE2.ABDE3.ABDE4.BCD5.ADE
6.ABC7.BCDE8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE
三、案例分析题(每小题15分.共30分)
1.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。目前主体结构正在施工。问题:
(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些?
(2)监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认?(3)在检查钢筋施工过程中,发现有些部位不符合设计和规范要求,监理工程师应如何处理?
2.某工厂建设项目分两期工程建设,项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同,委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人,施工阶段监理工程师20人,并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。问题:
(1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么?
(2)根据监理人员的职责分工,指出王工的工作哪些是履行了自己的职责,哪些不属于王工应履行的职责?不属于王工履行的职责应属于谁履行?
1.参考答案
(1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。
进行质量的跟踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块、试块施压报告等。
(2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。
(3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。
2.参考答案
(1)该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同(或一个项目监理机构)。
总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。
分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。(2)王工的职责问题:
要求承包方上报分包单位资质材料;审查进度保证措施,提出改进建议;巡视现场,这些均属于王工的职责。
不属于王工的职责有:下达停工令;审查确认分包单位资质;协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。
第二篇:电大本科土木工程《建设监理》题及答案(2015)
中央广播电视大学2009-2010学第一学期“开放本科”期末考试 建设监理 试题
一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.建设项目管理的服务主体是()。
A.施工单位 B.总承包单位C.项目业主 D.监理单位
2.工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行,要求监理必须具有()。A.服务性 B.公正性C.独立性 D.科学性 3.项目的最终决策文件和设计依据是()。
A.项目可行性研究报告 B.监理大纲C.建设合同 D.招标文件
4.报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定,取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员,任职期限必须满()。
A.1年 B.2年C.3年 D.5年
5.监理企业的监理人员应具有较高的学历,一般应为()以上学历。A.中专 B.大专 C.本科 D.研究生
6.管理跨度和管理层次的关系是()。A.管理跨度加大,管理层次就减少 B.管理跨度加大,管理层次也加大 C.管理跨度加大,管理层次没影响 D.管理跨度减小,管理层次没影响 7.合同法律的主体是()。
A.参加合同法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人
B.具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
D.以自己的名义参与民事活动的经济实体
8.下列关于要约与承诺说法不正确的是()。
A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C.承诺的内容可以与要约的内容不一致 D.承诺须由受要约人向要约人作出
9.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于总成员的()。
A.1/2 B.1/3C.2/3 D.3/4 10.因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用,应由()承担。A.发包人 B.承包人
C.发包人和承包人 D.不能确定
11.下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式()。A.赔偿损失 B.支付违约金C.顺延工期 D.继续履行
12.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控 制、承建商方面的质量控制,其中业主方面质量控制的特点是()。
A.外部的、横向的控制 B.内部的、横向的控制 C。外部的、纵向的控制 D.内部的、自身的控制 13.关于质量体系描述不准确的一项是()。
A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分B.资源是质量体系的人事保证
C.程序是为进行某项活动所规定的途径,可分为管理性的和技术性的,可形成文件D.过程是将输入
转化为输出的一组彼此相关的资源和活动.
14.在工程建设中起决定性作用的环节是()。
A.设计质量控制 B.施工质量控制C.监理质量控制 D.策划质量控制 15.下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是()。A.建筑安装工程费属于静态投资 B.设备工器具购置费属于动态投资 C.建设期利息属于动态投资
D.固定资产投资方向调节税属于动态投资
16.工程项目投资决策确定后,控制投资的关键阶段是()。
A.设计阶段 B.建设项目发包C.施工阶段 D.项目竣工验收阶段
17.可行性研究报告是()向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。A.施工单位 B.项目业主
C.监理单位 D.设计单位
18.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()。A.人为因素 B.技术因素.
C.设备与构配件因素
D.水文地质与气象因素 .
19.下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是()。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B.双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等 C.关键线路上所有节点均为关键节点 D.关键线路上的工作不必完全是关键工作
20.建设项目监理工作中,各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于()。
A.自上而下流动信息 B.自下而上流动信息 C.横向流动信息
D.建设项目内部与外部环境之间流动的信息
二、多项选择题(每小题3分,共30分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)
1.监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括()。A.不损害他人名誉
B.有科学的工作态度,廉洁奉公,为人正直、办事公道 C.不泄露保密的事项
D.能够听取不同方面的意见E.热爱本职工作
2.工程监理企业的监理能力和效果主要取决于()。
A.监理人员素质 B.专业配套能力C.监理设施和管理水平D.监理业绩 E.注册资本
3.工程项目三大目标间的对立关系表现在()。A.提高质量标准就增加投资
B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资 D.提高质量工程不返工,相当于缩短工期 E.缩短工期,项目提前动用,增加经济效益 4.合同法律关系的构成要素是()。A.主体 B.客体
C.法律责任 D.法律效力E.内容
5.监理招标的特点有()。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择 B.报价在选择中居于次要地位
C.监理单位的选择一般采用邀请招标 D.邀请投标人越多越好 E.监理招标鼓励价格竞争
6.造成工期延误的原因可能有()。
A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B.设计变更和工程量增加 C.不可抗力
D.发包人未按约定支付工程款 E.非承包方原因停水停电
7.监理工程师在质量控制中应遵循的原则有()。
A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为控制核心 C.坚持以预防为主 D.坚持质量标准 E.贯彻科学、公正、守法的职业规范 8.投资估算的主要作用包括()。
A.项目主管部门审批项目建议书,可行性研究报告的依据之一 B.项目筹资决策和投资决策的重要依据 C.确定施工方案的依据 D.编制初步设计概算的依据
E.向环保部门申请建设执照的依据
9.影响建设工程进度因素的来源可能是()。
A.建设单位及上级机构 B.设计、施工及供货单位 C.政府建设主管部门 D.监理单位本身 E.自然条件
10.建立信息编码的原则有()。A.编码唯一 B.应用方便
C.逻辑性强 D.具有扩充性E.标准化
三、案例分析题(每小题15分,共30分)
1.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:
(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?(2)定金与预付款有什么区别?
2.某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元,该工程所签订的合同为可调值总价合同,合同报价日期为2008年3月,合同工期为12个月,每个季度结算一次,工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示。
表1
在施工过程中,发生如下四项事件:
事件1:2008年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符,造成施工费用增加
2.5万元,相应工序持续时间增加了4天;
事件2:2008年5月,施工单位为了保证质量扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.O万元,相应工序的持续时间增加了3天;
事件3:2008年7月,在主体砌筑过程中,因施工图设计有误,实际费用增加了3,8万元,相应工序的持续时间增加了2天; ’、事件4:2008年8月进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
在以上事件中,除事件4外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求:①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题:
(1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔,为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,则所发生的维修费用该如何处理?
试卷代号:1194 中央广播电视大学2009-2010学第一学期“开放本科”期末考试 建设监理试题答案及评分标准
(供参考)2010年1月
一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.D 2.B 3.A 4.C5.B6.A 7.A 8.C 9.C 10.A 11.C 12.A 13.B 14.A15.B16.A 17.B18.A 19.D 20.C
二、多项选择题(每小题3分,共30分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)
1.BDE 2.ABCDE 3.ABC 4.ABE 5.ABC 6.ABCDE 7.ABCDE 8.ABD 9.ABCDE 10.ABCDE
三、案例分析题(每小题15分,共30分)
以下是各题答案要点,可根据答题情况酌情给分。1.参考答案
(1)对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。(2)定金与预付款的区别:
1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
2)性质不同。定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。
3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行,定金返还;②合同不履行,双方都无过错,定金返还;③支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金;④收取定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2.参考答案
(1)事件1费用索赔成立,因为业主提供的地质资料与实际情况不符,这是承包商不可预见的。工期不予延长。
事件2费用索赔不成立,工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立,因为这是设计方案有误。工期不予延长。
事件4费用索赔不成立,工期可延长。因为属异常气候条件变化,承包商不应得到费用补偿。(2)所发生的维修费用应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。
第三篇:土木工程《建设监理》试题及答案1
土木工程建设监理模拟试题一
一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.建设工程监理是由(A)开展的一种监督管理活动。
A.监理单位B.施工单位
C.设计单位D.勘察单位
2.我国实施建设工程监理的三个基本条件是(A)。
A.法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制
B.服务性、公正性、独立性
C.需求机制、科学决策机制、竞争机制
D.施工单位、总承包单位、监理单位
3.在工程实施过程中,被监理的单位一般指(C)。
A.业主B.勘察单位
C.承建商D.监理单位
4.我国实行监理企业资质的管理体制是(A)。
A.分级管理,统分结合B.一级管理、统分结合C.集中管理,以统为主
D.分级管理,以统为主
5.管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的(B)
A.直接成本B.间接成本
C.税金成本D.利润
6.指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是(A)。
A.监理规划B.监理合同
C.监理大纲D.监理实施细则
7.事先分析目标偏离的可能性,采取预防性控制措施,使实际目标符合计划要求,从而达到有效控制的形式是(A)。
A.主动控制B.被动控制
C.移动控制D.转动控制
8.《担保法》规定,下列财产可以作为抵押的是(A)。
A.国有土地使用权
B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施
C.依法被查封、扣押、监管的财产
D.所有权、使用权不明或有争议的财产
9.下列与监理招标三个特点不符的一项是(D)。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价在选择中居于次要地位
C.邀请投标人较少,一般采用邀请招标的方式
D-选择监理单位一般采用公开招标的方式,且投标人越多越好
10.下列措施不是发包人承担违约责任的方式的一项是(C)。
A.赔偿损失B.支付违约金
C.采取补救措施D.继续履行
11.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制,其中承建商方面质量控制的特点是(D)。
A.外部的、横向的控制B.内部的、横向的控制
C.外部的、纵向的控制D.内部的、自身的控制
12.在工程质量控制的方法控制包括:施工技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制,其中最重要的控制步骤是(A)。
A.施工技术方案B.组织措施
C.检测手段D.工艺流程
13.对于设计方案的审核,包括总体方案的审核和专业方案的审核,下列各项中属于专业方案审核内容的是(B)。
A.占地面积B.结构设计方案
C.建设期限D.投资概算
14.工程项目投资决策确定后,控制投资的关键阶段是(A)。
A.设计阶段B.建设项目发包阶段
C.施工阶段D.项目竣工验收阶段
15.有效地控制建设工程的投资,应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施,下列属于技术措施的一项是(B)。
A.建立投资控制管理机构
B.审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计
C.编制资金使用计划,动态比较投资的计划值与实际支出值
D.加强索赔管理,公正地处理索赔
16.在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确具体予以规定时,往往采用的合同形式是(C)。
A.固定单价B.固定总价
C.成本加酬金D.可调价
17.建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位,其中对项目可行性研究、设计任务书及初步设计的工作进度安排属于(A)的计划系统。
A.建设单位B.设计单位
C.施工单位D.监理单位
18.进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类,下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是(B)。
A.横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表
B.工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图
C.按照表示工作的符号不同,网络图分双代号和单代号两种
D.单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图
19.工程网络计划的计划工期应(C)。
A.等于要求工期B.等于计算工期
C.不超过要求工期D.不超过计算工期
20.监理信息的内部信息包括合同信息、技术信息、监理信息、工程验收信息、信息编码系统等几方面,其中项目竣工备案属于(D)。
A.合同信息B.技术信息
C监理信息D-工程验收信息
二、多项选择题
21.建设工程监理的性质包括(BCDE)。
A.强制性B.科学性
C独立性D.公正性
E.服务性
22.实施建设驻理体制的意义主要有(ABCD)。
A.满足投资者对工程技术服务的社会需要
B.有利于实现政府在工程建设中职能转变
C有助于培养、发展、完善我国的建筑市场
D.促进建设领域实现“两个根本性转变”
E.巩固社会主义市场经济地位
23.监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括(BDE)。
A.不损害他人名誉
B.有科学的工作态度,廉洁奉公,为人正直、办事公道
C.不泄嚣保密的事项
D-能够听取不同方面的意见
E.热爱本职工作
24.建设监理规划系列性文件主要包括(ABC)。
A.监理大纲B.监理规划
C.监理实施细则D.监理合同
E.监理委托书
25.按照《合同法》规定,下列合同属无效合同的有(ABCD)。
A.以欺诈、胁迫的手段订立的合同B.损害国家利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.自愿达成的不平等合同
26.开标会议上应宣布投标书为废标的情况有(ABCD)。
A.投标书未按招标文件中规定封记
B.逾期送达的标书
C未加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D.未按招标文件内容编写的标书
E.字迹不清楚,但可以辨认的标书
27.监理工程师在质量控制中应遵循的原则有(ABCDE)。
A.坚持质量第一的原则
B.坚持以人为控制核心
C.坚持以预防为主
D.坚持质量标准
E.贯彻科学、公正、守法的职业规范
28.成本加奖罚合同的优点在于可以(ABCD)。
A.降低成本B.缩短工期
C业主风险小D.承包商风险小
E.提高工程质量
29.为了有效地控制建设工程进度,监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外,需要自己编制的计划包括(ABE)。
A.工程项目建设总进度计划B.总进度分解计划
C.设计准备工作计划D.施工准备工作计划
E.各子项目进度计划
30.建立信息编码的原则有(ABCDE)。
A.编码唯一B.应用方便
C.逻辑性强D.具有扩充性
E.标准化
三、案例分析题(每小题15分,共30分)
31.事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向璎目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下,已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了<监理工程师通知单》。
事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发<工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。
问题:
1、针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。
(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。
(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请,按下列程序进行:
①项目监理机构将审查意见提交给建设单位;
②项目监理机构取得设计变更文件后,结合实际情况对变更费用和工期进行评估;
③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商;
④总监理工程师签发工程变更单;
⑤若审查后不同意总承包单位的设计变更申请,应要求施工单位按原设计图纸施工。
2、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?
答:方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3、指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。
答:不妥理由:承包单位起重吊装专项方案没有报审,现场没有专职安全生产管理人员,依据<建设工程安全生产管理条例》,总监理工程师应下达<工程暂停令》,并及时报告建设单位。
4、事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?
答:可以。理由:紧急情况下,总监理工程师可以口头下达暂停施工指令,但在规定的时间内应书面确认。
32.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等
都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:
1、招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?
(1)对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。
(2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
两次索赔处理
对第一次索赔
(1)判定第一次索赔成立。因为:①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;②承包商及时提供了证据资料;③承包商及时提出了索赔申请。
(2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
(3)监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔
(1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任,索赔无理由。
(2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。
第四篇:土木工程建设监理
工程管理专业:工程监理畅想科技打印室各种复习资料齐全
本资料为复习资料由此资料带来的负面效果与本店无关
土木工程建设监理 第一章
工程建设监理:具有相应资质的建立单位受工程项目建设委托,依据国家有关工程建设的法律,法规,经建设主管部门批准的过程项目建设文件,建设工程委托监理合同及其他建设工程合同,对工程建设实施的专业化监督管理。
实施工程建设监理的目的在于提高工程建设的投资效益和社会效益。
性质:1服务性2科学性3公正性4独立性 原则:1监理工作以委托监理合同为依据,实施监理前必须签订书面合同2工程建设监理应以“公正,独立,自主”的展开,维护建设方与不损害承包方的合法权益3工程监理应该实行总监负责制4建设单位与承包单位之间与建设合同有关的联系活动应通过建立单位进行。5被监理单位必须接受监理6严格质量保证体系,都应该试试“政府监督,社会监督,企业自检”的质量保证体系。制度:1建设工程实施许可制2从业资格与资质制3建设工程招投标制4工程建设监理制5合同管理制6安全生产责任制7工程质量责任制8工程质量保修制9工程竣工验收制10建设工程质量备案制11建设工程质量终身责任制12建设项目法人责任制13项目决策咨询评估制14工程设计审查制 基本任务:控制项目目标,也就是说控制经过科学的规划所确定的过程项目的投资,进度,质量目标。基本方法:1目标规划2动态控制3组织协调4信息管理5合同管理 内容:1工程建设决策阶段的监理服务2工程建设设计阶段监理3工程建设施工阶段监理4监理的其他服务
监理工程师是指经过全国统一考试合格,又经过政府注册取得监理工程师岗位证书的工程建设监理人员。
监理单位资质:1监理人员素质2专业配套能力3技术装备4管理水平5监理业绩6注册资金。
工程建设监理与政府工程质量监督区别:1工程建设监理的实施者是社会化,专业化的监理单位,而政府工程质量监督的执行者是政府建设行政主管部门的专业执行机构。2工程建设监理是在项目组织系统范围内的平行主体之间的横向监督管理,政府工程质量是项目组织系统外的监督管理主体对项目系统内的建设行为主体进行的一种纵向监督管理。3工程建设监督有明显的委托性,而政府工程质量监督则有明显的强制性。4工程建设监理的工作范围是由监理合同决定的,其活动可以贯穿于工程建设的全过程,全方位,而政府工程监理则一般只是限于施工阶段。5他们在工程质量方面的工作也存在着
比较大的区别(1工作依据尽不相同2深度,广度不同3工作权限不同4工作方法和手段不同)第二章
工程项目的目标体系主要体现为:1投资2进度3质量三大目标
满足明确或隐含需要能管理的特性之总和。
工程项目质量是国家现行的有关法律,法规,技术标准。设计文件及工程合同中对工程的安全,使用经济,美观等特性的综合要求。在“合同环境”下形成。施工安全:建造“实物”的人在建设“实物”过程中的生命安全和身体健康 工期是指:完成任务所需要的时间,有计算工期,要求工期和计划工期三种,施工生产的工期目标根据要求工期或计划工期确定
质量成本为使产品达到质量标准所发生的一切费用,包括为了保证和提高质量所支出费用和因未达成质量标准所造成的损失以及处理质量所发生的费用。
目标管理:20世纪60年代兴起的一种现代化管理方法,其基本点是以被管理的活动目标为中心,通过把社会经济活动的任务转化具体的目标,以及目标的制定、实施和控制来实现社会经济活动的最终目的。
根据目标管理的定义,项目目标管理的程序大体可划分为以下阶段:1确立项目具体的任务及项目内各层次、各部门的任务分工。2把项目的任务转换为具体的指标或目标。3落实和执行项目所制定的目标。4对目标的执行过程进行调控。5对目标完成的结果进行评价。
合同的基本概念:由于项目目标都是通过相应合同条款约定,因此,须熟悉合同的概念。
合同的内容:1当事人的名称或者姓名2标的3数量4质量5价款或者报酬6履行期限、地点和方式7违约责任8解决争议的方法。
合同无效:是指虽然合同当事人协商订立,但因其不具备或违反了法定条件,国家法律规定不承认其效力的合同。
有下列情形之一的,合同无效:1合同无效2当事人请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同3无效合同或被撤销合同的法律效力。
自始无效:是指合同一旦被确认无效或者被撤销,即将产生嗍及力使合同从订立起即不具有法律约束力。
工程勘察,设计合同:建设人与勘察人,设计人为完成一定勘察设计任务,明确双发权利,义务的协议
委托合同的特征:1委托合同的标的是劳务2委托合同是双务合同3委托合同是诺诚,非要式合同4委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的委托合同:当事人双方约定一定委托他人处理事务,他人同意为其处理事务的协议。
控制论原理:是研究动态系统在变化的环境条件下如何保持平衡状态或稳定状态的科学。
控制论:1信息论2自动控制系统的理论3自动快速电子计算机的理论。反馈是系统的输出信息返送到输入端,与输入信息进行比较,利用二则的偏差进行控制的全过程。
反馈信息系统的组成要素:1标准2传感器3控制器性质:1使信息稳定2跟踪目标3抗干扰
现场控制:他是一种主要为基层主管人员所采用的控制工作方法。
反馈控制::管理控制工作的主要方式。前馈控制与反馈控制的区别:1反馈控制以系统输出的变化信息作为馈入信息,其目的是防止已经发生或即将发生出现的偏差继续发展或今后再发生。前馈控制是以系统的输入或主要扰动的变化信息作为馈入信息,其目的是为了防止所使用的各种资源在质和量上产生偏差,在系统运行过程的输出结果受到影响所带来的缺陷,并且前馈控制的纠正控制往往是 预防式的,作用在计划执行过程中的输入环节上,也就是说,在于控制原因,而不是控制行动结果。
直接控制的优点:1在对个人委派任务时能有较大的准确性2直接控制可以促使主管人员主动的采取纠正错误并使其更加有效3直接控制还可以获得良好的心理效果4由于提高主管人员的质量,减少了偏差的发生,也就有可能减轻间接控制造成的负担,节约资费开支。
目标控制的基本环节:1按计划要求做好投入的控制工作2做好由投入带输出的转换过程中的控制工作4做好控制过程的信息反馈过程4对比实际目标与计划目标确定是否偏离5采取纠正措施 主动控制是预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取各项预防措施,以是使计划目标得以实现。
被动控制:当系统按计划警醒时,管理人员对计划的实施进行跟踪,把它输出的工程信息经过加工整理。传递给控制部门,使控制人员可以从中发现问题,找出偏差,寻求并确定解决问题和纠正问题偏差的方案。
主动偏差和被动偏差的关系:主动偏差与被动偏差都是监理工程师实现目标所采用的控制方式,有效的控制是将主动的控制与被动的控制紧密的联系到一起,力求增大主动控制在于控制过程中的比例,同时进行定期,连续的被动控制。
目标控制的措施:1组织措施2技术措施3经济措施4合同措施 第三章
组织职能是管理职能职能中的一项重要基本职能。
组织含义1作为一个实体,组织是为了达到自身目标而结合在一起的具有正式关系的一群人2组织就是一个过程主要是指人们为了达到目标而创造组织结果
组织结果是一个组织内构成要素之间确定的较为稳定的相互关系和相互联系的方式,或是以个组织内部各要素的排列组合方式,并且用组织图和职位说明加以表示。组织结构的核心内容:1组织结构的复杂性2组织结构的规范性3组织的集权和分权性 他们三者之间的关系:当组织的复杂性程度增大是由于纵向差异性和空间差异性大而引起的,一般将导致低的规范性程度,但当组织的复杂性高是由于横向差异性大时你如果是由于非技术性的劳动分工增加而加大时,必须导致高度的规范化,但若由于专业技术人员的专业分动引起的,则有较高的“内在”性规范程度,组织对他们的“外在规范化程度就低。复杂性和权集性之间成反比关系,高复杂性总是与低集权即分权相伴随,一个组织的成员以劳动工人为主,一般就会有很多规章制度来规范员工的行为,最高管理者一般采用高度规范性和集权性的组织结构方式,反之,如果一个组织成员多是专家和专业技术人员的话,就要形成低规范和低集权的组织结构。
组织设计:一个组织结构进行规划,构造,创新或创造,以便从组织结构上确保组织目标的有效实现。
组织设计的依据:1组织策略2组织规模3组织环境4技术
组织构成的因素:1管理层次2管理跨度3管理部门4管理职能
组织设计的原则:集权与分权相结合的原则2分工与协作相统一的原则3管理跨度与管理适应性层系想统一的原则4责,权,利对等的原则5才职相称的原则6效益原则7稳定性与适应性相结合的原则
组织活动的基本原理:1要素有用性原理2
动态相关性原理3主观能动性原理4过滤效应性原理
工程项目承发包的模式有:1平行承发包模式与监理模式2设计,施工总分包模式与监理模式3工程项目总承包模式与监理模式4工程项目总承包管理模式与监理模式5设计和施工联合体承包模式与监理模式6设计和施工合作承包模式与监理模式。
建立监理组织的步骤:1明确建设监理目标2确定建立工作内容与范围3组织结构设计4指定工作流程与考核标准 建设监理的组织形式:1直线指监理组织2职能监理组织3直线职能制建立组织4矩阵制监理组织
工程项目建设程序是指工程项目从基本项目决策,设计,施工到竣工验收整个过程各个阶段及其先后次序。
项目监理工作的制度:1项目立项阶段2设计阶段3施工招标阶段4施工阶段5项目监理组织内部工作制度 第四章
工程建设项目设计阶段的特点:1设计阶段是确定工程价值的主要阶段2设计阶段是影响投资程序的关键阶段3设计阶段为制定项目控制性进度计划提供了基础条件4设计工作的特殊性和设计阶段工作的多样性要求加强进度控制5设计质量对项目总体质量具有决定性影响
设计监理的核心任务是:进行项目目标的控制,包括投资,进度,质量项目的控制。设计监理的依据:1设计监理合同文件2各种设计规范3国家或地方的监理法规或规定4项目已经批准的各种文件5国家或地方有关的建筑经济指标或定额 设计阶段监理的主要内容:1编制工程设计招标文件2协助业主审查和评选工程设计方案3协助业主选择设计单位4协助业主签订工程设计合同书5监督管理设计合同实施6核查工程设计概算和施工图预算,验收工程设计文件
审查的主要内容:1设计文件的规范性,工艺的先进性和科学性,结构的安全性,施工的可行性以及设计标准的适宜性2概算或施工图预算的合理性以及业主投资的许可性3在审查上述两项的基础上,全面审查设计合同的执行情况,最后核定设计费用。
设计监理目标控制的任务:1投资控制任务2进度控制任务3质量控制任务 设计准备阶段监理的工作和内容:1熟悉项目原始资料领会业主意图2项目总目标论证呢个3深入分析业主意图进行投资规划,进度规划4协助业主组织设计方案竞
争5其他监理工作
设计阶段控制的方法:1限额设计2应用戒指分析对设计进行设计经济比较3控制设计变更4参与主要材料,设备的选用5控制阶段支出
设计阶段投资控制包含了两层含义:1依据计划投资促使各个专业设计工程师进行限额设计并采取各种措施,确保设计所需要投资不超过计划投资2控制设计阶段费用支出
设计质量总目标:在经济性好的条件下,建筑造型,使用功能及设计标准满足业主的要求,结构安全可靠。符合成规,共用设施等部门的规定。设计质量控制:在设计过程中定期地审查设计文件,并将其与设计质量目标进行对照比较,发现不符要求的就要请设计予以修改。
合同:是当事人关于建立,变更或消灭民事法律关系的协议,经济合同是 合同的一种他是法人之间为实现一定经济目的,明确相互权利义务的协议。合同类型的选择:1固定总价合同2固定单价合同3保证最高价格合同4目标价格式或差额共享式合同5实际成本加固定数额金式合同6实际成本加固定百分比酬金7部分固定成本加固定百分比酬金8部分固定价格,部分实际成本式合同9阶段转换式合同
合同类型选择依据:1考虑项目工期要求的紧迫程度2考虑项目竞争激烈程度和市场供求关系3考虑业主的的管理人数及管理能力
合同监督就是要对合同条款经常解释,所谓解释1是检查对照业主方前一时期合同执行情况和下一阶段合同要求业主要做的工作,以指导业你主下一阶段2是检查对照合同的另一方前一阶段合同执行情况和下一阶段要求做到的工作
组织协调的基础:1项目组织模式2项目分解模式3项目开展程序
组织协调的方法:1努力促使各参建单位积极相互配合2竭力使各 参建单位内部的协调工作正确正常运转3发挥协调会议的作用
设计概算是在初步设计阶段,在投资估算的控制下,由设计单位根据初步设计或扩大初步设计图纸及说明,概算定额或概算指标,综合预算定额,取费标准,设备材料预算价格等,编制确定建设项目从筹建至竣工交付生产或使用所需要全部费用的经济文件。
概算书编制依据:1经批准的建设项目计划任务书2初步设计或扩大初步设计图纸和说明书3概算指标,概算定额或综合预算定额4设备价格字来哦5地区工资标准和费用定额
设计概算书的条件:1单位工程概算2单项工程综合概算3建设项目总概算
设计概算的作用:1设计概算是编制建设项目投资计划,确定和控制建设项目投资的依据2设计概算是编制投资计划的依据3设计概算是进行拨款和贷款的依据4合计概算是实行投资包干的依据5设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算的依据 单位建筑工程设计概算:是在初步设计或扩大初步设计阶段设计,他是利用国家颁发的概算的核算定额,概算指标或综合预算定额等,按照设计要求进行概略地计算建筑物或构筑物的造价,以及确定人工,材料和机械等需要量的一种方法。
方法:1扩大单价法2概算指标法3类似工程预算法
设计概算审查的内容:1审查设计概算的编制依据2审查概算编制深度3审查建设的规模,标准4审查设备规格,数量和配置5审查工程费6审查计价指标7审查其他费用 审查设计概算的方法:1对定额单价和取费标准进行逐步审查。2对定额单价,工程量和取费标准进行全面审查。3参考有关技术经济指标的简略审查。4利用国家规定的造价指标审查。审查设计概算的步骤:1掌握数据和收集资料。2调查研究。3分析技术经济指标。4进行审查。5整理资料。
限额设计师根据已批准的设计任务书及投资估算来控制初步设计,根据已批准的初步设计概算来控制施工图设计。目标:各阶段已批准的设计文件即下一阶段进行限额设计控制目标。限额设计的投资控制目标,是对设计规模,设计标准,工程数量与概算指标等多方面的控制
价值分析在建设项目实施中的特点:1设计阶段开展价值分析最有效2设计与施工过程的一次性比重大。3影响建筑物总费用的部门和工种多
设计方案的经济因素分析:1建筑密度与投资关系的分析2建筑层高对造价的影响的分析3建筑系数对造价影响的分析4建筑层数对造价的影响分析5柱网尺寸,平面开间尺寸的对造价的影响分析6建筑标准合理性研究 第五章
项目监理机构的组成形式和规模,应该根据
委托监理合同规定的服务内容,服务期限,工程类别,规模,技术复杂程度,工程环境的因素确定。
公路工程监理规定:必须在监理单位所承担的过程项目工地配备足够数量的监理设备,以保证质量控制的检验测试及各项管理工作的需要。
施工准备阶段的主要监理工作内容:发布开工令,召开第一次工地会议,审批承包人的施工组织设计或施工方案,审批承包人的质量保证体系,检查承包人的进场材料,审批承包人的标准试验,检查承包人的保险及担保,审查承包人的施工机械设备,验收承包人的施工定线,严查承包人提交的施工图,检查承包人占用工程场地,监理其他与保证按期开工有关的施工准备工作。
第一次工地会议指的是:监理工程师对工程开工前各项准备工作进行全面的检查,确保工程实施有一个良好的开端。会议的内容:1介绍人员及组织机构2介绍施工进度计划及施工组织设计3承包人陈述施工准备2介绍施工进度及施工组织设计3承包人陈述施工准备4建设单位说明开工条件5明确施工准备例行程序 交底是建设单位根据工程的实际需要,及时的组织设计单位向承包商进行技术交流。施工详图的特点是图纸随着施工进展陆续通过监理工程师在供图协议规定的时间内,由监理工程师想承包商供图签发。项目监理人员参加设计技术交底会应了解的内容是:1设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用设计规范,确定的抗震等级,防火等级,基础,结构,内外专修及机电设备设计。2对主要建筑材料,构配件和设备的要求,所采用的是新技术,新工艺,新材料,新设备,的要求以及施工中应特别注意的事项等。3设计内容是否符合国家的强制性标准4对建设单位,承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建议的答复。
施工组织设计审查程序:1晨报单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工设计报审表,报选项目监理机构2总监理工程师应该在约定的时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师定批准,3已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。审查施工组织设计的基本要求:1施工组织设计应由党委负责人签字2施工组织设计应符合施工合同要求3施工组织应由专业监理工程师 审核后,经总经理工程师签认4发现施工组织设计中存在的问题,应
提出修改意见由承包单位修改重新报审
审查重点:1组织体系特别是质量体系是否健全2施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证施工的正常顺利进行是否有利于保证质量3工程地质特征及场区环境状况,以及他们可能在施工中的对质量与安全带来的不利影响。主要施工组织技术措施针对性,有效性如何。
工地会议的目的是在于监理工程师对工程施工过程中的进度,质量,费用的执行情况,进行全面检查,为正确决策提供依据,确保工程顺利进行。质量监理的工作要求:1项目监理机构应要求承包单位必须严格按照批准的施工组织设计组织是施工2专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位,关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。3当承包单位采用新材料,新工艺,新技术,新设备时,专业监理工程师应该要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。4项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。5专业监理工程师对承包单位的实验室进行考核6专业监理工程师对承包单位报送的拟进场工程材料,构配件和设备的报审及其质量证明资料进行审核。7项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备技术状况。8对隐蔽工程过程,下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站
质量控制的基本程序:1开工报告2工序自检报告3工序检查认可4中间交工报告5中间交工证书5中间计量 施工质量控制重点:1合同使用标准,规范2图纸3发包方供应材料设备使用钱的检验和实验4发包方供应材料设备与约定不符时的处理5承包方采购材料设备的质量控制6施工过程中的检查和返工7隐蔽工程和中间验收8重新检验9试车10试车双方的责任11竣工验收 工程造价监理工作的要求:1项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作2项目监理机构按程序进行竣工结算3项目监理机构应依据施工合同有关条款,施工图,对工程项目造价项目进行分析并应制定防范性措施6专业监理工程师应及时建立月完成工工程量和工作量统计表
固定价格合同:约定的风险范围内,价款不再做调整的合同。
可调整合同是由发包方向承包方支付工程项目的实际成本并按实现约定的某一种方式支付酬金的合同类型。
造价监理工作要点:1固定价格合同2可调价格合同中合同价款的调整3工程预付款4工程量的确认5工程款结算方式6工程款支付的程序和责任7施工中涉及安全施工方面的费用8专利技术及特殊工艺涉及的费用9文物和地下障碍物10竣工结算11质量保修金
安全监督的重要性:为了提高施工安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,从社会利益出发,监理工程师有责任督促承建商建立安全保障体系及施工安全与文明措施。从监理的目标控制出发‘虽然施工生产安全管理既不是建设单位的职责,也不是监理被委托的工作范围与行为职责,但是从现场的质量控制与工期控制来讲,现场安全生产及其管理的好坏,直接影响着生产者的情绪与操作条件,良好的心理状态工作质量稳定的保证,故安全生产与管理对监理的目标有积极的作用。第六章
工程建设监理规划的作用:1指导监理单位的项目监理组织全面开展监理工作2监理规划是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的主要依据3监理规划是业主确认监理单位是否全面,认真履行过程建设监理合同的主要依据4监理规划是建立单位重要的存档资料
工程建设监理规划编写的依据:1工程项目外部环境调查研究资料2工程建设方面法律,法规4工程建设监理合同5其他工程建设合同6项目业主的正当要求7项目监理大纲
监理规划应包括以下方面的内容1工程项目概括2监理工作的范围3监理工作内容4监理工作的依据5监理工作目标6项目监理机构的组成形式7项目监理机构的人员配备计划8项目监理机构的人员岗位职责9监理工作程序10监理工作方法及措施11监理工作制度12监理设施
监理工作制度:1设计文件,图纸审查制度2技术交底制度3开工报告审批制度4材料构建检查及复验制度5变更设计制度6隐蔽工程检查制度7工程质量监理制度8工程质量检验制度9工程质量事故处理制度10施工进度监督及报告制度11投资监督制度12监理报告制度13工程竣工验收制度14监理日志和会议制度
监理实施细则的内容:1设计阶段2施工招
标阶段3施工阶段
监理大纲又称监理方案:他是监理单位在业主委托监理的过程中为承揽剑录业务而编写的监理方案性文件。
监理规划与监理大纲,监理实施细则的区别:
1意义和性质不同
监理大纲:监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务,在投标阶段编制的项目监理方案性文件,就称为监理方案 监理规划:是在监理委托合同签订后,在项目总监理工程师主持下,按合同要求,结合项目的具体情况制定的指导监理工作开展的纲领性文件
监理实施细则:是在监理规划下,项目监理组织的各专业监理的则落实后,由专业监理工程师针对项目具体情况制定的具有实施性和可操作性的业务文件 2编制对象不同
监理大纲:以项目整体监理对象。监理规划:以项目整体监理的对象。监理实施细则:以某项专业具体监理工作作为对象。3编制阶段不同
监理大纲:在监理招标阶段编制。监理规划:在监理委托合同签订后编制。监理实施细则:在监理规划编制后编制 4目的和作用不同
监理大纲:目的是要使业主信服采用本监理单位制定的监理大纲,能够实现业主的投资目标和建设意图,从而在竞争中获得监理任务,其作用是为社会监理单位经营目标服务的监理规划:目的是为了指导监理工作顺利开展,起着指导项目监理班子内部自身业务工作的作用。
监理实施细则:目的是为了使各项监理工作能够具体实施,起到具体指导监理实务作业的作用。
三者之间的联系:项目监理大纲,监理规划,监理细则是相互关联的,他们都是构成项目监理制度规划系列文件的组成部分,他们之间存在着明显的依据性关系:在编写项目监理规划时,一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写;在制定项目监理细则时,一定要在监理规划的指导下进行。
施工阶段监理的资料:1业主提供信息2承建商提供信息3建设项目监理的制度 国内监理软件介绍:
1P3是PRIMAVERASYSTEM公司的产品,全称是Primavera Project Planner项目进度管理最佳软件P32同济大学监理所的建设监理软件包PMIS3重庆建筑大学项
目进度控制软件和计算机辅助概预算系统4水利水电部水电开发公司建设监理软件包
国外的几个程序系统
1美国的QS系统2美国的CM系统3美国,德国,法国采用的PM系统 第七章
监理协调的工作特点:1监理协调工作涉及的部门和单位多2监理项目具有工作协调的“磨合期”3监理协调的对象重在沟通联络4监理协调的对象是以人为主体5监理工作写协调的方式是多样的监理协调的原则:1以监理委托合同为工作依据2规范化,标准化工作3正确把握监理权利4不应替代原则5制度化,程序化监理
施工阶段协调监理的有关程序1进度计划的审查与管理2工程材料及构配件的进场和检验3设备进场的检验4分项分部工程验收5工程计量与支付6工程变更管理7工程索赔的控制8工程质量缺陷与事故处理9合同争议的处理10工程竣工初步验收
监理工程师的职业准则:守法,诚信,公正,科学的职业准则从事监理活动。
第五篇:电大本科金融《金融法规》试题及答案
中央广播电视大学2010-2011学第二学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规 试题
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20 分)1.人民币由(D)发行。A.财政部 B.国务院
C.中国银行 D.中国人民银行
2.我国现行的人民币汇率制度为(D)。A.固定汇率制 B.多重汇率制
C自由浮动汇率制 D.管理浮动汇率制 3.票据诈骗罪的最高刑事责任为(A)。A.死刑 B.有期徒刑
c.无期徒刑 D.10年以上有期徒刑
4.货币政策委员会是中国人民银行(D)。
A.货币政策的决策机构 B.货币政策的执行机构
C’货币政策实施的监督机构 D.制定货币政策的咨询议事机构
5.如果银监法与驻外银行业机构所在国法律规定相冲突的,按照属地优先原则,优先适用(A)。
A.驻外机构所在地的法律 B.驻外机构本国的法律 C.中国的法律. D.行为人所在国法律
6.下列可以充当贷款合同保证人的是(C)。A.法人的分支机构 B.国家机关
C.具有代偿能力的法人 D.人民银行
7.支票的持票人应当在自出票日起(B)日内提示付款。A.15 B.10 C.20 D.30 8.'个买卖合同,既有人的担保,也有物的担保,当主合同的债权人行使担保权时,(A)。A.采取物保优先的原则 B.采取人保优先的原则 C.二者没有先后顺序 D.债权人有选择权
9.下列选项中可以充当信托公司注册资本的是(A)。A.实缴货币资本 B.不动产 C.有价证卷
D.以抵押或质押的财产折抵成货币资本充当
10.保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时做出核定,对属于保险责任的,应在与被保险人或者受益人达成有关赔偿或者给付保险金额的协议后(C)日内,履行赔偿或者给付保险金义务。A.30 B.20 C.10 D.5
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请
将正确答案的字母标号填在括号内,多选、漏选均不得分。每题 2分,共20分)
11.金融工具的特征有(ABCD)。A.收益率 B.偿还期 C.变现能力 D.风险性
12.下列行为属于逃汇的有(ABCD)。A.擅自将外汇存放在境外的
B.不胺规定将外汇卖给外汇指定银行的 C.擅自将外汇汇出或者携带出境的
D.擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的 13.有价证券诈骗罪中的有价证券是包括(AB)。
A.国库券 B.金融债券 C.票据 D.信用证
14.货币政策的中介目标主要有(BD)。A.国民收入 B.利率 C.就业率 D.货币供应量
15.下列哪些属于银行业金融机构业务违法(ABCD)。A.未经批准设立银行业金融机构分支机构的 B.未经批准变更、终止银行业金融机构的
C违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的 D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的 16.借款合同的担保方式有(ABC)。A.保证 B.抵押 C.质押 D.扣押
17.下列关于质押表述正确的是(ABCD)。
A.动产质权的效力及于质物的从物,但是从物未随同质物移交质权人占有的除外 B.出质人代质权人占有质物的,质押合同不生效
C.质押合同中,当给定的出质财产与实际移交的财产不一致时,应以实际交付的财
产为准
D.质物有隐蔽瑕疵造成质权人其他财产损害的,应由出质人承担赔偿责任。但是质
权人在质物移交时明知质物有瑕疵而予以接受的除外
18.根据信托事项的法律立场不同信托可分类为(AD)。A.民事信托 B.自益信托 C.金钱信托 D.商事信托
19.我国的股份有限公司可以发行的有价证券包括(AC)。A.股票 B.金融债券 C.公司债券 D.政府债券
20.保险合同成立后,可能导致保险合同无效的原因有(AC)。A.签订保险合同的当事人的主体资格不符合法律的规定 B.投保人不按照合同约定的时间交纳保险费 C.保险合同订立过程中存在保险欺诈行为
D.保险事故发生后,投保人(被保险人)没有采取必要的措施避免损失的扩大
三、判断题(每题1分,共10。只判断正误.无需改正)
21.风险往往与收益成正比,收益高的金融工具,风险也较高,而风险低的金融工具收益也相对低。(√)22.我国外汇管理的主管机关是国家外汇管理局及其分局。(√)23.使用为造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的行为是有价证券诈骗罪。(×)24.货币政策是国家调节宏观经济的惟一手段。(错)25.银行业机构在成立前的股东资格应当获取银监会的批准,在成立后增减股东的,也须经银监会的批准。()26.我国商业银行在境内可以向非银行金融机构投资。(错)27.票据流通次数越多,效力越强,故无代价或不以相当代价取得的票据,仍得享有优于前手的权利。(错)28.主合同无效而导致担保合同无效的,如果担保人无过错,就不承担民事责任。()29.当受托人发生债务危机或破产时,债权人可主张对信托财产采取强制行为。(错)30.上市交易的股票、公司债券依法被中国证监会决定终止上市后,该股票和公司债券同时被禁止在非集中竞价的交易场所进行交易。(错)
四、案例分析题(共50分)31.案例一:(15分)
(一)案情:
乙公司向甲公司购买化肥,价值50万元,乙公司开具了一张银行承兑汇票,汇票上背书“不得背书转让”字样。甲公司在汇票到期日前将此汇票背书转让给丙公司,丙公司为了偿付贷款,又将其背书转让给某农机厂。农机厂去银行提示付款,银行以该汇票上有不得背书转让的记载拒绝付款。农机厂向丙公司、甲公司和乙公司追索,均遭拒绝,农机厂无奈之下,将丙公司告上法庭。
(二)问题:
(1)汇票上记载“不得转让”字样,甲公司、丙公司能否将此汇票转让?说明法律依据。(2)本案中,甲公司和丙公司应承担什么责任?(3)农机厂能否行提示付款权和追索权?
(4)银行拒绝付款的做法是否正确?说明理由。(5)农机厂应怎样实现其债权? 32.案例二:(15分)
(一)案情:
甲公司、乙有限公司、丙公司、丁有限公司集中资金,利用627个个人股票账户及3个法人股票账户,大量买入“深锦兴”股票。持仓量从1998年10月5日的53万股,占流通股的
1.5296,到最高时2000年1月12日的3 001万股,占流通股的85%。同时,还通过其控制的不同股票账户,以自己为交易对象,进行不转移所有权的自买自卖,影响证券交易价格和交易量,联手操纵股票价格。截至2001年2月5日,上述四家公司控制的627个个人股票账户及3个法人股票账户共实现盈利4.49亿元,股票余额77万元股。
(二)问题:
上述四家公司的行为属于什么性质的行为?试述《证券法》的有关规定。33.案例三:(20分)
(一)案情:
王某购得一辆夏利轿车准备作为出租车使用,并向保险公司投保了车辆损失险和第三者责任险,保险期限为一年,并交清了全部保险费。投保后两个月,王某的汽车被盗,王某立即向当地公安机关报了案。不久,市交通部门通知王某,他的车在某区超速驾驶,撞伤一名行人后司机弃车逃跑。该行人被送往医院治疗,其家属要求王某赔偿全部医疗费用以及其他相关费用。王某立即将事故通知了保险公司,并向保险公司要求赠付该笔款项以及其车辆本身由于窃贼不良使用造成的部分损失。保险公司经过调查后认为,王某的汽车被盗后,窃贼肇事并致人损伤的事实,不属于《机动车辆保险条款》中规定的第三者责任险的范围,保险公司对此不负赔偿责任,只能理赔王某车辆损失的部分。王某不服,向人民法院提起诉讼。
(二)问题:
(1)保险公司应不应该为王某赔付被撞行人的医疗费?(2)本案的主要责任人应该是谁?
试卷代号:1049 中央广播电视大学2010-2011学第二学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规 试题答案及评分标准
(供参考)2011年7月
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20分)1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.C
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填 在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)11.ABCD 12.ABCD 13.AB 14.BD 15.ABCD 16.ABC 17.ABCD 18.AD 19.AC 20.AC
三、判断题(每题1分,共10。只判断正误,无需改正)21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.\/ 26.× 27.× 28.\/ 29.× 30.×
四、案例分析题(共50分)31.案例一分析:
(1)《票据法>规定:出票人在汇票上记载“不得转让”字样的汇票不得转让。甲公司不能将此票据转让给丙公司。丙公司亦不能将此票据转让给农机厂。
(2)甲公司在转让票据后,负有保证票据到期能够得到付款的责任,在票据不能得到付款时,应承担连带债务人的责任。丙公司须对此票据承担付款的责任。
(3)由于票据上记载不得背书转让,所以农机厂不能行使提示付款权。其追索权的行使也有一定限制。票据法规定,记载有不得背书转让字样的票据,被背书人继续转让的,其后手不得向背书人追索。
(4)农机厂拒绝付款的做法不违反法律的规定。因为依照《票据法》第27条的规定,票据的出票人在票据上记载“不得转让”字样,票据持有人背书转让的,背书行为无效。背书转让后的受让人不得享有票据权利,票据的出票人、承兑人对受让人不承担票据责任。(5)农机厂可以向其直接前手行使追索权,或依票据法的规定提起诉讼。32.案例二分析:
上述四家公司的行为属于操纵市场和法人以个人名义开立账户的法律禁止的交易行为。《证券法》第71条规定:“禁止任何人以下列手段获取不正当利益或者转嫁风险:(1)通过单独或者合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券交易价格;
(2)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的证券,影响证券交易价格或者证券交易量;(3)以自己为交易对象,进行不转移所有权的自买自卖以影响证券交易量,(4)以其他方法操纵证券交易价格。”《证券法》第74条规定:“在证券交易中,禁止法人以个人名义开立账户,买卖证券。” 33.案例三分析:
(1)根据保监会2000年2月4日颁布的《机动车辆保险条款》第2条规定:第三者责任险是指被保险人或其允许的合格驾驶员在使用保险车辆的过程中,发生意外事故,致使第三者遭受人身伤亡或财产的直接损毁,依法应当由被保险人支付的赔偿金额,保险人不负责处理由此条规定可知,第三者责任险的保险事故必须是由被保险人或者其允许的合格驾驶员在使用保险车辆的过程中所发生的意外事故,而本案中的事故则是由盗走王某车辆的窃贼所至,既非王某本人也非其允许的合格驾驶员,因此主体不适格,保险公司不需要对此次事故造成的第三者损失负赔偿责任。
(2)本案的主要责任人应当是窃贼,他除应受盗窃罪和交通肇事并逃逸的刑事处罚外,还应承担事故中的一切经济损失,除了被撞行人的医疗费和相关费用,还有王某车辆的损失费也应由其赔偿。现保险公司已经向王某理赔了车辆损失费,根据《中华人民共和国保险法》第45条条规定:“因第三者对保险标的损害而造成保险事故的,保险人向被不保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”从而保险公司可以从王某那里得到对车损的代位求偿权,并向窃贼追偿。
中央广播电视大学2010-2011学第一学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规 试题
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20分)1.国际货币基金组织主要对会员国提供()。
A.长期贷款 B.风险资本信贷C.战争赔款 D.中短期贷款 2.中国外汇交易中心实行()。
A.会员制 B.公司制C.集团制 D.股份制 3.保险诈骗罪的特点是行为者在主观上是()。A.过失 B.故意C.过错 D.欺诈
4.下列不是货币政策委员会当然委员的是()。A.中国人民银行行长 B.中国农业发展银行行长 C.国家外汇管理局局长 D.中国证监会主席
5.银监会有义务对人民银行提请监管的对象进行监督,在收到建议之日起()内予以回复。
A.90日 B.60日C.30日 D.15日
6.商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应优先支付()A.税金 B.存款利息
C.单位存款 D.个人储蓄存款本金和利息
7.下列关于汇票贴现的说法不正确的一项是()。
A.汇票贴现是银行的一项资产业务 B.汇票贴现是一种票据转让方式
C.汇票贴现是一种银行授信行为 D.汇票贴现无须持票人以背书方式进行8.下列担保方式中,不以转移物的占有权为要件的是()。A.抵押 B.质押C.留置 D.定金 9.受益人自()起享有信托受益权。
A.信托财产转移占有之日 B.信托生效之日 C.受托人接受信托之日 D.被委托人指定之日 10.下列关于保险价值的说法错误的一项是()。A.保险金额不得超过保险价值
B.如果超过的,则超过的部分无效,被保险人不得对超过部分请求赔偿
C.保险金额低于保险价值的,除合同另有约定外,保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任
D.在人身保险中,保险金额也要由保险价值来确定
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)
11.下列属于金融机构负债业务所发行的金融工具有()。A.定期存款单 B.支票 C.定活两便存款单 D.大额可转让存单12.下列有关人民币的论述中正确的为()。A.人民币是我国香港特别行政区的法定货币B.人民币由中国人民银行统一印制、发行 C.人民币的法偿性来自于国家法律的保障D.人民币现已实现资本项目可兑换 13.保险诈骗罪的共犯有可能是()。
A.保险监管机构 B.保险事故的证明人 C.保险事故的鉴定人 D.财产评估人 14.征信内容中信用获取的原则包括()。
A.保证征信数据源可靠原则 B.保证被征信人的合法权益原则
C.保证征倍数据的安全性 D.保证征信市场公正、有序竞争的原则 15.银监会对金融机构业务监管的法律性质是()。
A.决定批准或者不批准设立银行业金融机构B.审查注册资本
C.监管其组织行为的合法性D.监管其业务行为的安全性 16.我国商业银行的监管体制由以下方面构成()。A.商业银行内部监督 B.中国人民银行的监督 C.银监会的监督 D.审计机关的监督
17.根据《担保法》的有关规定,下列关于定金表述正确的是(》。A.定金是主合同成立的条件 B.定金是主合同的担保方式 C.定金可以以口头方式约定 D.定金从实际交付之日起生效 18.下列情况中委托人可以变更受益人的是()。
A.受益人对委托人或者其他受益人有重大侵权行为的 B.经受益人同意的
C.信托文件另有规定的其他情形 D.受益人丧失行为能力的
19.下列对公司发行债券的主要条件表述正确的有(I。
A.股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元
B.公司累计发行的债券总额不超过净资产额的so% C.最近三年的平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息D.所筹资金的用途符合国家的产业政策
20.财产保险中保险利益的构成条件有(A.须为法律上承认的利益 B.须为确定利益
C.须表现为具体的财产形态
D.须为金钱利益,凡不能以金钱计算的利益不能作为保险利益
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)21.国际清算银行的最高权力机构是理事会。()22.以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款属于逃汇。()23.保险诈骗是指犯罪嫌疑人故意制造保险事故或者虚构保险事故,故意逃避投保义务的违法行为。()24.中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。()25.对于直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事银行业工作的任职资格没有任何限制。()26.人民法院依法宣告商业银行破产时,须经中国银监会同意。()27.在票据行为的保证活动中,保证人在履行了担保义务后取得票据权利,属于票据权利原始取得方式之一。()28.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为连带责任保证。()29.人民法院依照法律规定撤销信托的,善意受益人已经取得的信托利益应返还给有关债权人。()30.公开发行股票、公司债券并且该股票、公司债券依法进入证券交易所或者非集中竞价的证券交易场所交易的公司,必须在每一会计内公布一次其财务状况和经营情况,即报告。()
四、案例分析题(共50分)31.案例一:(15分)
(一)案情:
建设银行甲市分行某办事处李某与同学刘某密谋,盗用该行已公告作废的业务印签和银行现行票据格式凭证,于1998年12月签署了金额为80万元的银行承兑汇票1张。汇票上记载的出票的付款人及承兑人均为该办事处,收款人为刘某所开办的沙发厂。齐某找到某电力公司请求其在票据上签署了保证。之后刘某持票向某农村信用合作银行申请贴现,得到贴现款77万元。汇票到期,某农村信用合作银行向该办事处提示付款被拒绝。
(二)问题:
(1)李某签署汇票的行为是票据伪造还是票据变造?(2)本案有哪些票据行为?并说明其效力。
(3)某农村信用合作银行是否享有票据权利?如何行使?(4)李某应承担什么责任? 32.案例二:(15)
(一)案情:
某年5月初,甲证券公司以100多人的名义开设自营账户炒作M股票,成为炒作M股票的庄家。5月底,甲证券公司大量买人M股票,持仓量由5月初占总股本的15%,增加到
5月底的19%,至6月底,再次大量建仓,持仓量占股票总股本的22%。甲证券公司用自营账户买卖M股票,运用资金共5.2亿元,并使用不同的账户对M股票作价格数量相近,方向相反的交易,拉高股票价格,使该股票价格由6.52元升至13.74元,甲证券公司实际上已操纵了M股票价格的涨跌。
(二)问题:
(1)操纵证券交易价格行为有几种?(2)甲证券公司的行为属于哪几种?(3)你认为操纵市场行为有什么危害?(4)应该如何防范证券市场操作行为?。(5)甲证券公司可能承担什么样的法律责任?
33.案例三:(20分)
(一)案情:
王某购得一辆夏利轿车准备作为出租车使用,并向保险公司投保了车辆损失险和第三者责任险,保险期限为一年,并交付了全部保险费。投保后两个月,王某的汽车被盗,王某立即向当地公安机关报了案。不久,市交通部门通知王某,他的车在某区超速驾驶,撞伤一名行人后司机弃车逃跑。该行人被送人医院治疗,其家属要求王某赔偿全部医疗费用以及其他相关费用。王某立即将事故通知了保险公司,并向保险公司要求赠付该笔款项以及其车辆本身由于窃贼不良使用造成的部分损失。保险公司经过调查后认为,王某的汽车被盗后,窃贼肇事并致人损伤的事实,不属于《机动车辆保险条款》中规定的第三者责任险的范围,保险公司对此不负赔偿责任,只能理赔王某车辆损失的部分。王某不服,向人民法院提起诉讼。
(二)问题:
(1)保险公司应不应该为王某赔付被撞行人的医疗费?(2)本案的主要责任人应该是谁?
试卷代号:1886 中央广播电视大学2010-2011学第一学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规 试题答案及评分标准
(供参考)2011年1月
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20分)
1.D 2.A 3.B 4.B 5.C6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)
11.ACD 12.BC 13.BCD 14.ABCD 15.CD16.ABCD 17.BD 18.ABC 19.ACD 20.ABD
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)
21.× 22.× 23.√ 24.× 25.×26.√ 27.× 28.× 29.× 30.×
四、案例分析题(共50分)31.案例一分析:
(1)是票据伪造。李某假冒出票人的名义出票,是票据本身的伪造。
(2)李某伪造签单进行的出票和承兑行为,相对于甲市公行某办事处的现行有效印鉴而言,李某使用的作废印鉴为假印鉴。出票和承兑行为属伪造,行为本身无效。电力公司的票据保证行为有效。沙发厂的贴现行为有效。虽然该沙发厂恶意取得票据,不得享有票据权利,但其背书签单真实,符合形式要件,且有行为能力,故有效。
(3)信用合作银行不知情,为善意持票人,且给付了相当对价,故享有票据权利。可以向保证人或背书人行使追索权。(4)李某在票据上无签章,不负票据上的责任。李某应负民事损害赔偿责任和刑事责任。32.案例二分析:
(1)①单独或者合谋,集中资金优势,联合或者连续买卖,操纵证券交易价格的行为;②与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互买卖证券或者进行虚买虚卖,制造证券交易虚假价格或者证券交易量的行为;③以自己为交易对象进行不转移证券所有权的自
买自卖,以影响证券价格或者证券交易量的行为。.(2)本案中,甲证券公司动用资金5.2亿元,使用不同的账户对M股票作价格数量相近、方向相反的交易,提高股票价格,是集中资金优势连续买卖证券的行为,属于第一种。甲公司以自己为交易对象进行不转移所有权的自买自卖,影响证券价格,属于第三种。(3)是竞争机制的天敌;是盘剥投资者的工具;是形成虚构的供求关系的罪魁。
(4)①大量持股报告义务;②禁止单位以个人名义开户买卖证券;③禁止挪用公款买卖证券;④禁止国有企业及上市公司炒作上市交易股票。
(5)根据不同情况单处或者并处警告、没收非法所得、罚款、限制或暂停其证券经营活动和证券业务。
33.案例三分析:
(1)本案中的事故则是由盗走王某车辆的窃贼所致,既非王某本人也非其允许的合格驾驶员,因此主体不适合,保险公司不需要对此次事故造成的第三者损失负赔偿责任。
(2)本案的主要责任人应当是窃贼,他除应受盗窃罪和交通肇事并逃逸的刑事处罚外,还应承担事故中的一切经济损失,除了被撞行人的医疗费和相关费用,还有王某车辆的损失费也应由其赔偿。现保险公司已经向王某理赔了车辆损失费,根据《中华人民共和国保险法》第45条规定:“因第三者对保险标的损害而造成保险事故的,保险人向被保险人赔付保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”从而保险公司可以从王某那里得到对车损的代位求偿权,并向窃贼追偿。
中央广播电视大学2009-2010学第二学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规 试题 2010年7月 注意事项:
一、将你的学号、姓名及分校(工作站)名称填写在答题纸的规定栏内。考试结束后,把试卷和答题纸放在桌子上。试卷和答题纸均不得带出考场。监考入收完考卷和答题纸后才可离开考场。
二、仔细读懂题目的说明,并按题目要求答题。答案一定要写在答题纸的指定位置上,写在试卷上的答案无效。
三、用蓝、黑圆珠笔或钢笔答题,使用铅笔答题无效。
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在 括号内.多选不得分。每题2分,共20分)1.人民币由()发行。A.财政部 B.国务院
C.中国银行 D.中国人民银行
2.我国现行的人民币汇率制度为()。A.固定汇率制 B.多重汇率制 ’ C.自由浮动汇率制 D.管理浮动汇率制 3.票据诈骗罪的最高刑事责任为()。A.死刑 B.有期徒刑
C.无期徒刑 D.10年以上有期徒刑
4.货币政策委员会是中国人民银行()。
A.货币政策的决策机构 B.货币政策的执行机构
C.货币政策实施的监督机构 D.制定货币政策的咨询议事机构
5.如果银监法与驻外银行业机构所在国法律规定相冲突的,按照属地优先原则,优先适用()A.驻外机构所在地的法律 B.驻外机构本国的法律 C.中国的法律 D.行为人所在国法律
6.下列可以充当贷款合同保证人的是()。A.法人的分支机构 B.国家机关
C.具有代偿能力的法人 D.人民银行 7.根据承兑人的不同,汇票可分为()。
A.即期汇票和远期汇票 B.光单汇票和跟单汇票
C.银行汇票和商业汇票 D.记名式汇票和不记名式汇票
8.如果一个抵押物有二个以上的抵押权人时,各抵押权人()。A.同时按比例受偿 B.先办理抵押登记的先受偿 C.共同协商受偿 D.先签订抵押合同的先受偿
9.共同受托人之一违反信托文件规定的义务,处理信托事务,给信托财产造成损害的,其他受托人()。
A.不应当承担连带责任 B.应当承担连带责任
C.在特定条件下应当承担连带责任 D.若无过错可以免责 10.下列关于保险价值的说法错误的一项是()。A.保险金额不得超过保险价值
B.如果超过的,则超过的部分无效,被保险人不得对超过部分请求赔偿
C.保险金额低于保险价值的,除合同另有约定外,保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任
D.在人身保险中,保险金额也要由保险价值来确定
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填 在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分.共20分)1.金融工具的特征有()。A.收益率 B.偿还期
C.变现能力 D.风险性
2.()等行为是违反保护人民币图样的法律规定的行为。A.印制代币票券
B.使用人民币制作商品 C.使用人民币作为祭拜物品 D.使用人民币装饰工艺品 3.信用卡诈骗罪是指()。
A.伪造信用卡 B.变造信用卡
C.恶意透支 D.冒用他人的信用卡 4.货币政策的中介目标主要有()。A.国民收入 B.利率 C.就业率 D.货币供应量
5.下列哪些属于银行业金融机构业务违法()。A.未经批准设立银行业金融机构分支机构的 B.未经批准变更、终止银行业金融机构的
C.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的 D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的 6.储蓄存款的原则()。A.存款自愿 B.取款自由 C.存款有息 D.为储户保密
7.下列有关汇票与支票的区别,说法正确的是()。A.汇票可以背书转让,而支票不能
B.汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付 C.汇票的票据权利时效为2年,支票则为6个月
D.汇票上的收款人可以经出票人授权补记,支票上的收款人名称则不可补记 8.下列各项不能作为抵押标的物的是()。A.土地所有权
B.学校、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.依法被查封、扣押、监管的财产
9.下列情况中委托人可以变更受益人的是()。A.受益人对委托人或者其他受益人有重大侵权行为的 B.经受益人同意的
C.信托文件另有规定的其他情形 D.受益人丧失行为能力的
10.股份公司和符合债券发行条件的有限公司申请公司债券上市交易,应当符合下列条件()A.公司最近3年连续盈利
B.公司债券的期限为1年以上
C公司债券实际发行额不少于人民币5000万元
D.公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)
1.风险往往与收益成正比,收益高的金融工具,其风险也较高,而风险低的金融工具收益也相对低。()2.我国外汇管理的主管机关是国家外汇管理局。()3.集资是一种民间金融互助行为,我国单位集资或者大额集资需经中国保监会批准。()4.中国人民银行可以为在中国人民银行开立账户的金融机构办理再贴现。()5.监管预警制度是我国金融监管制度的一个新内容,也是提高金融监管质量的一个新举措。()6.依据我国《商业银行法》的规定,商业银行不得发放信用贷款。()
7.票据上有伪造、变造的签章的,将影响到票据上其他真实的签章的效力。()8.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为连带责任保证。()9.信托终止后,对可以被强制执行的信托财产,法院以权利归属人为被执行人。()10.保险公司的设立、变更必须由其行业主管机关保监会审批后方可进行,但破产只需依《破产法》进行即可。()
四、案例分析题(50分,第1、2题每题15分,第3题20分l 1.2007年10月3日,A汽车运输公司为公司一辆“长城”牌汽车向保险公司投保,保险期限为1年,保险金额为3万元。2008年2月,汽车运输公司将该“长城”牌汽车卖给了个体运输户甲。为省事,汽车运输公司没有到保险公司办理该车的保险合同过户批改手续。同年3月中旬,甲开车外出,与他人汽车相撞,致使对方车人严重受损。甲知道自己所驾汽车曾投过保,遂通知保险公司出险。保险公司因该车保险合同未批改过户,拒绝派人勘查现场。后经交通管理部门处理,甲需赔偿1.5万元。于是,甲向保险公司索赔,遭拒绝,遂向法院起诉,要求保险公司履行赔付义务。
问:保险公司是否应理赔?其法律依据是什么? 2.个体户甲某因做生意需资金而与乙农村信用社签订借款合同,双方约定,借款50000元,月利率为5‰,借款期限为2007年3月19日至2008年3月18日,丙某以其所有的一套三室一厅的住房作抵押担保。同日丙某与乙信用社签订了一份《房屋限期抵押合同》,且双方到房监所办理了抵押登记。该抵押合同约定:抵押期限自本抵押合同登记之日起至2008年4月18日止,若甲某不履行还款义务,信用社须在抵押期限内向法院起诉,否则,抵押期限届满后抵押人丙某将不承担担保责任。借款合同订立后乙信用社如期向甲某发放借款,但到期后甲某仅给付了部分借款利息后,便杳无踪影。2008年9月10日,乙信用社诉至法院要求判令甲某还款,并要求丙某承担抵押担保责任。
问题:本案的抵押合同是否违反《担保法》的相关规定?
3.建设银行甲市分行某办事处李某与同学刘某密谋,盗用该行已公告作废的业务印签和银行现行票据格式凭证,于2004年12月签署了金额为80万元的银行承兑汇票1张。汇票上记载的出票的付款人及承兑人均为该办事处,收款人为刘某所开办的沙发厂。刘某找到某电力公司请求其在票据上签署了保证。之后,刘某持票向某农村信用合作银行申请贴现,得到贴现款77万元。汇票到期,某农村信用合作银行向该办事处提示付款,遭拒绝。
问:请结合案例回答下列问题:
(1)李某签署汇票的行为是票据伪造还是票据变造?(2)本案有哪些票据行为?并说明其效力。
(3)某农村信用合作银行是否享有票据权利?如何行使?(4)李某应承担什么责任? 试卷代号:1886 中央广播电视大学2009-2010学第二学期“开放本科”期末考试(半开卷)金融法规试题答案及评分标准
(供参考)2010年7月
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在 括号内,多选不得分。每题2分,共20分)1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.D
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填 在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)1.ABCD 2.BCD 3.ABCD 4.BD 5.ABCD 6.ABCD 7.BC 8.ABCD 9.ABC 10.BCD
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)1.对 2.对 3.错 4.对 5.对 6.错 7.锗 8.错 9.错 10.错
四、案例分析题(50分,第1、2题每题15分,第3题20分)
1.答:保险公司无须赔偿甲的损失。
根据《保险法》第33条的规定,财产保险合同“保险标的的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法变更合同。但是,货物运输保险合同和另有约定的合同除外”。同时,《中国人民保险公司机动车辆保险条款》也规定:“在保险有效期内,保险车辆过户、变更用途等,被保险人应当向保险人申请办理批改。”
本案中,汽车运输公司作为该“长城”牌汽车的投保人,在出售该车给甲前没有履行通知义务,没有申请办理批改手续,已违反合回约定和法律规定,从出售时起,保险公司的保险责任已经终止。甲要求保险公司赔付,自然无法律依据。2.答:《担保法解释》第12条第2款规定“担保物权所担保的债权的诉讼时效结束后,担保权人在诉讼时效结束后的两年内行使其担保物权的,人民法院应当予以支持。”因为抵押权为担保物权,属于支配权的范畴而非请求权,不宜适用与抵押担保的债权相同的诉讼时效制度,但是抵押权的行使又不能没有期间的限制,否则将不利于抵押担保交易关系的稳定。本案抵押合同中关于“信用社须在抵押期限内向法院起诉,否则,抵押期限届满后抵押人丙某将不承担担保责任”的约定是无效的。甲某无力偿还借款时,乙信用社可以通过行使其对丙某住房的抵押权而实现自己的债权。3.答:(1)是票据伪造。
李某假冒出票人的名义进行原始的票据创设,是票据本身的伪造。(2)李某伪造签章进行的出票和承兑行为。
相对于甲市分行某办事处的现行有效印鉴而言,李某使用的作废印鉴为假印鉴。出票和 承兑行为属伪造,行为本身无效。
电力公司的票据保证行为有效。
沙发厂的贴现行为有效。
虽然该沙发厂恶意取得票据,不得享有票据权利,但其背书签章真实,符合形式要件,且有行为能力,故有效。
(3)信用合作银行不知情,为善意持票人,且给付了相当对价,故享有票据权利。
可以向保证人或背书人行使追索权。
(4)李某在票据上无签章,不负票据上的责任。
李某应负民事损害赔偿责任和刑事责任。
中央广播电视大学2009-2010学第一学期“开放本科”期末考试(半开卷)
金融法规 试题 2010年1月
注意事项
一、将你的学号、姓名及分校(工作站)名称填写在答题纸的规定栏内。
二、仔细读懂题目的说明,并按题目要求答题。答案一定要写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
三、考试结束后,把试题和答题纸放在桌上,试题和答题纸均不得带出考场。
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20分)1.金融法律关系的客体是指()。
A.金融业 B.金融市场C.金融工具 D.金融体系 2.残缺的人民币由()收回、销毁。
A.中国人民银行 B.国有独资商业银行C.储蓄所 D.财政部 3.擅自发行股票债券罪属于()。
A.非法从事金融业务罪 B.伪造货币罪C.伪造证券罪 D.金融诈骗罪 4.我国货币政策的目标是()。A.稳定物价B.充分就业C.平衡国际收支 D.保持币值稳定,并以此促进经济增长
5.发现金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的,应当由()依法对该金融机构实行接管。A.中国人民银行 B.银监会 C.财政部 D.国家计委
6.我国《商业银行法》规定的商业银行的存贷比例不得超过()。A.65% B.70% C.75% D.80% 7.在涉外票据的法律适用上,票据债务人的民事行为能力适用()。A.出票地法律 B.行为地法律 C.本国法律 D.付款地法律
8.-个买卖合同,既有人的担保,也有物的担保,当主合同的债权人行使担保权时,()。A.采取物保优先的原则 B.采取人保优先的原则
C.二者没有先后顺序 D.债权人有选择权 9.有权申请撤销可撤销信托行为的人是()。A.对信托财产有争议的第三人B.受益人的监护人
C.利益受到损害的委托人的债权人D.受托人
10.保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时做出核定,对属于保险责任的,应在与被保险人或者受益人达成有关赔偿或者给付保险金额的协议后()日内,履行赔偿或者给付保险金义务。
A.30 B.20C.10 D.5
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填 在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)1.金融业的作用主要有()。
A.中介作用 B.调节作用C.转换作用 D.服务作用 2.我国对人民币的保护包括()。A.禁止伪造人民币
B.禁止变造人民币C.禁止代币票券 D.禁止使用人民币作为宣传材料 3.贷款诈骗罪的形式包括()。A.编造引进资金、项目等虚假理由的 B.使用虚假的经济合同的 C.冒用他人的汇票、本票、支票
D.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的 4.下列有关中国人民银行分支机构的论述正确的为()。A.分支机构是按照行政区划来设立的 B.分支机构没有独立的法人地位
C.分支机构的日常工作由总行统一领导D.分支机构是总行的派出机构 5.银监会对商业银行和其他非银行金融机构的检查包括()。A.抽查 B.不定期检查 C.金融机构年检 D.专题检查 6.商业银行的三大业务是()。
A.负债业务 B.资产业务C.中间业务 D.贷款业务 7.根据我国票据法,本票可适用关于汇票的规定的行为有()。A.背书 B.保证
C.付款行为 D.追索权的行使
8.下列关于定金的作用和性质表述正确的是()。A.担保合同履行 B.证明合同有效
C对债权人和债务人都具有约束作用
D.具有预先给付的性质
9.设立信托,其书面文件应当载明的事项是()。A.信托目的 B.受益人
C.信托期限 D.信托财产的种类和范围 10.股票上市公告的前置内容包括()。A.股票获准在证券交易所交易的日期
B.持有公司股份最多的前10名股东的名单和持股数额 C.公司的实际控制人
D.董事、监事、高级管理人员的姓名及其持有本公司股票和债券的情况
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)
1.金融工具的信用等级越高,流动性越强,其变现能力也越强。()2.100美元等于692.35元人民币,这是间接标价法。()3.使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的行为是有价证券诈骗罪。()4.中国人民银行可以向金融机构提供再贷款。()5.银行的变更、终止无需行业主管部门银监会的批准。()6.对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位、个人查询、冻结扣划。()7.票据流通次数越多,效力越强,故无代价或不以相当代价取得的票据,仍得享有优于前手的权利。()8.主合同无效而导致担保合同无效的,如果担保人无过错,就不承担民事责任。()9.信托关系中,受托人不承担信托合同内的损失风险。()10.上市交易的股票、公司债券依法被中国证监会决定终止上市后,该股票和公司债券同时被禁止在非集中竞价的交易场所进行交易。()
四、案例分析题(50分,第1、2题每题15分,第3题20分)
1.2006年5月,公民甲将自己的两居旧楼房以40万元的保险金额向中国人民保险公司某支公司投保保险,保险期为1年。双方依照保险公司提供的保险单订立保险合同,其保险单正面注明:“本公司收到上述保险费,同意按照背面所载家庭财产保险条款的规定承担责任。”该保险单背面保险金额项中规定:“由被保险人根据保险财产实际价值自行确定,保险方不负核证责任。”赔偿处理项中规定:“保险财产遭受责任范围内的损失时,本公司根据保险财产的实际损失,并按照当天的实际价值计算赔款,但最高赔偿不超过保险金额。”甲接受保险单上的上述条款,与保险公司订立了保险合同。合同订立后的同年9月15日,因发生火灾,甲投保的楼房被全部烧毁。出险后,保险公司确定受损楼房的建筑面积为91平方米,根据当地同类房屋造价、旧屋折旧价、市场交易价的综合分析确定按每平方米3000
元的价格赔偿甲,共计27.3万元。而甲认为,自己投保40万元,应赔40万元。双方争执不下,甲于同年12月向人民法院起诉。
问题:(1)什么是保险金额,我国《保险法》对此是如何规定的?(2)本案中的保险公司应如何理赔?
2.章某是甲上市公司的打字员。19 97年11月,章某在接受一份文件打印任务时,获知甲公司与乙银行发生重大的经济纠纷,甲公司用以抵押的办公楼可能将被法院强制拍卖,卖价评估为5000万元,占甲公司固定资产比例的35%。章某于是将自己持有的1000股票脱手,获取股利1.2万元。另外,章某还将此事告知其好友习某,习某也脱手卖出自己的股票。1998年5月,章某又获知丙公司将收购甲公司部分股票,于是又低价买进甲公司股票1000股,同年10月,其卖出该1000股,又获利1万元。
问题:章某的行为是什么性质的行为?试述该种行为的定义并指出章某属于该行为主体中的哪一种。
3.1998年4月6日,某果品公司与某外贸进出口公司签订了苹果出口代理合同,欲向美国出口苹果。同年5月10日,某外贸公司与美国某公司签订了一份苹果出口合同。1996年5月20日美方开出了信用证,外贸公司遂于5月23日向果品公司开出一张面额为98.718万元(扣除利息1.272万元)的银行汇票作为预付款,果品公司向外贸公司出具了100万元的收条。5月25日,果品公司按约将第一批货交到外贸公司指定的码头出口。同年6月3日,应果品公司要求,外贸公司向果品公司出具了面额30万元、由工行某分行承兑的汇票。果品公司接到汇票后,随即将其质押给建行某分行,以贷款30万元,但在背书栏未记载“质押”字样,也未附粘单记明。7月1日,汇票到期日前第三天,建行某分行将该质押汇票提交中行某支行清收,结果工行某分行拒付。拒付理由是:质押无效。与此同时,果品公司迟不履行交货业务,外贸公司遂向法院起诉,要求宣告票据无效,建行某分行应将汇票返回。
问题:(1)该汇票质押是否有效?(2)建行某分行是否享有票据权利?
试卷代号:1886 中央广播电视大学2009-2010学第一学期“开放本科”期末考试【半开卷)金融法规试题答案及评分标准
(供参考)2010年1月
一、单项选择题(在以下各题的备选答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选不得分。每题2分,共20分)
1.C 2.A 3.C 4.D 5.B6.C 7.B 8.A 9.C10.C
二、多项选择题(在以下各题的备选答案中有至少两个是正确的,请将正确答案的字母标号填在括号内,多选、漏选均不得分。每题2分,共20分)1.ABD 2.ABCD 3.ABD 4.BCD 5.BCD 6.ABC 7.ABCD 8.AC 9.ABD 10.ABCD
三、判断题(每题1分,共10分。只判断正误,无需改正)1.对 2.错 3.错 4.对 5.错
6.错 7.错 8.对 9.对 10.错
四、案例分析题(50分,第1、2题每题15分,第3题20分)
1.答:(1)按照我国《保险法》的规定,保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。在财产保险合同中,保险金额不得超过保险价值,超过保险价值的部分无效。(2)保险公司应当按受损楼房的实际价值确定保险金额,对甲予以赔偿。本案中,发生保险事故后,合同双方对保险金额产生争议,由于在保险合同赔偿处理项中已明确规定:“保险财产遭受责任范围内的损失时,本公司根据保险财产的实际损失,并按照当天的实际价值计算赔款,但最高赔偿不超过保险金额。”原告甲也表示接受。因此,本着对双方当事人真实意思的尊重和依据法律的规定,应当按受损楼房的实际价值确定保险金额,即实际受损面积91平方米与每平方米3000元的乘积,共计人民币27.3万元。甲可以得到27.3万元的赔偿。
2.答:章某的行为属于内幕交易。所谓内幕交易是指单位或个人以获取利益或减少损失为目的,利用内幕信息进行证券发行和交易活动。章某属于该行为主体的第一种:发行人的董事、监事、高级管理人员、秘书、打字员,以及其他可与通过履行职务接触或者获得内幕信息的职员。
3.答:(1)该汇票质押无效。本案中,果品公司将30万元银行承兑汇票质押给建行某分行,但未在背书栏记明“质押”字样,也未签名、盖章,也没有附记载上述内容的粘单,由此可见,该汇票尽管已交付建行某分行,但因其缺乏汇票质押的法定形式,违反了我国《票据法》对汇票质押的要式性规定而归于无效。
(2)不享有票据权利。建行某分行作为专门从事票据结算的专业单位,对汇票质押的法定形式要件不加明确,确实具有重大过失。我国《票据法》第12条第2款规定:“持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的,也不得享有票据权利。”因此,本案中,尽管建行某分行取得该汇票时支付了30万元贷款的对价,但它因持有票据具有重大过失而不享有票据权利。但它的债权可通过民法方式予以追偿。