项目采购管理试卷A 卷及其答案

第一篇：项目采购管理试卷A 卷及其答案

《项目采购管理》期末考试试题（A）

一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分，每题的备选项中，只有1个符合题意。)1.为获取更优惠的价格，某企业结合生产销售计划和库存管理要求，针对来年所需某种原材料与供应商一次性签订了供应合同，并要求按期分批供货。这一做法体现了采

A.确保招标文件系统严谨、逻辑合理

B.定期对里程碑计划的执行进行检查

C.采用项目群管理方式合理安排人力资源

D.掌握项目总体进度对招标采购工作时间的要求

11.下列管理方法和工具中，可用来详细描述招标采购工作范围的方法是()。购活动的()原则。

A.批量 B.时机 C.择优 D.竞争

2.询价采购是我国政府和企业采购方式之一，与招标采购相比，其优点是（）。

A.能够促进公平竞争 B.透明度高 C.节省采购费用 D.严格的程序规定

3.招标采购项目经理的基本权限不包括()。

A.承接项目的决定权 B.财务决策权 C.项目团队的组建权 D.项目实施控制权

4.招标采购项目进度管理中，招标工作排序的主要工作内容是()。

A.制定资源需求计划 B.明确项目采购技术条件

C.搜集项目费用历史信息 D.确定工作之间的逻辑关系

5.招标采购项目进度计划的编制步骤是()。

A.项目背景描述-组建采购团队-确定合同包的划分-进度计划制订

B.项目特征描述-工作结构分解-估计工作持续时间-确定工作逻辑关系

C.工作结构分解-确定工作逻辑关系-估计工作持续时间-进度计划制订

D.招标工作列表-项目特性描述-确定工作逻辑关系-估计工作持续时间

6.将所分解的工作任务落实到项目有关部门或个人，并明确表示出他们在组织中的关系、责任和地位的管理方法和工具是()。

A.工作分解结构 B.组织分解结构 C.合同分解矩阵 D.责任分配矩阵

7.构成招标采购服务项目费用的最主要部分是()。

A.材料费 B.人工费 C.设备购置费 D.设施使用费

8.招标采购项目里程碑计划可采用的表达形式是()。

A.网络图 B.工作分解结

C.责任分配矩阵

D.排列图

9.下列方法中，广泛应用于招标采购项目质量控制的方法是()。

A.抽样调查统计法 B.类比估计法 C.网络计划法 D.排列图法

10.为实现招标采购项目成本控制目标，应采取的措施包括()。

A卷 第1页 A.里程碑图 B.工作分解结构 C.责任分配矩阵 D.横道图

12.采购信息管理的措施之一是标准化，通过标准化可最终形成采购信息系统的()。

A.数据流程图、资源分配图

B.资源分配图、组织结构图

C.组织结构图、业务流程图 D.业务流程图、数据流程图 13.招标采购项目质量管理中，应严格加以控制的服务要素是()。

A.质量保证 B.费用控制 C.绩效评价 D.进度安排

14.从风险管理的角度，履约担保属于风险应对措施中的()。

A.风险转移 B.风险自留 C.风险控制 D.风险回避

15.为了实现招标采购流程的标准化，招标人、招标代理人可应用()达到目的。

A.系统软件 B.专用软件 C.网络软件 D.视频软件

16.根据《合同法》，收受定金一方不履行约定债务的，应当()。

A.支付违约金、赔偿金 B.返还定金

C.返还定金并支付违约金、赔偿金 D.双倍返还定金

17.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，在设计合同履行过程中，设计人的责任包括()。

A.组织验收设计成果 B.提供设计依据文件

C.审查外部设计资料 D.向设计审批部门完成报批

18.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于委托任务范围内的设计变更的说法中，正确的是()。

A.发包人有权自行修改设计文件

B.经过批准的设计文件不得变更

C.设计变更经发包人批准后由原设计单位修改

D.经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用

19.下列关于建设工程施工合同通用条款和专用条款的说法中，正确的是()。

A.专用条款的序号应与通用条款相对应，相应内容应完全一致

B.通用条款中的内容可根据发包工程实际情况进行修改

C.通用条款及专用条款不一致时，专用条款的解释优先

D.通用条款是对专用条款的补充、修改和具体化

20.在建设工程施工阶段，承包人向发包人提出工程索赔成立的条件是()。A.冬雨季施工 B.施工设备故障

C.隐蔽工程质量不合格 D.业主没有及时拨付工程款

21.在监理合同履行过程中，监理人的义务包括：正常工作、附加工作和额外工作，其中额外工作是指()。

A.监理合同通用条件中约定的工作内容

B.监理合同专用条件中约定的工作内容

C.发包人要求监理人增加的合同之外的工作内容

D.因非监理人原因终止监理业务后的善后工作内容

22.下列工程项目中，适用FIDIC《生产设备与设计-建造合同条件》(新黄皮书)的是()。

A.电气设备的采购及安装工程 B.BOT项目

C.土木工程项目 D.工期在6个月以内的房屋工程 23.按照索赔的目的不同，索赔可分为()。

A.合同索赔与非合同索赔 B.工期索赔与费用索赔

C.工程索赔与商务索赔 D.单项索赔与总索赔

24.某工程建设项目施工承包合同经法院判决无效后，该合同自()起无效。

A.法院判决之日 B.合同签订之日

C.工程开工之日 D.中标通知书发出之日

25.库存信息是企业信息化管理的主要输入数据之一，企业库存管理信息化的重要基础数据是()。

A.产品与原料 B.库存物料的市场价格

C.产品的合格率 D.库存量与货位 26.国内贸易的用户现场交付方式中，货物风险将在()转移给买方。

A.生产工厂所在地 B.最终用户现场 C.买方所在地 D.结算银行所在地 27.服务项目采购中，报价的高低不是选择服务方时考虑的主要因素，其原因是()。

A.国家对多数咨询服务并未要求采用招标方式采购

B.服务合同成立的基础是客户对咨询服务方的充分信任

C.服务项目在承接范围、过程方式及责任等方面具有较大的弹性

D.服务水平对总体项目的成败具有较大影响

28.服务项目管理中，工作大纲和咨询服务计划应分别由()提供和编制。

A.招标代理机构和客户 B.客户和咨询服务单位

C.招标代理机构和咨询服务单位

D.咨询服务单位和客户

29.咨询服务合同除具有其他合同的基本条款外，还特别约定了针对()的条款。

A.正常工作 B.合同价款支付 C.服务成果 D.争议解决方式

30.下列工作中，属于物流服务项目主要工作内容的是()。

A.物流中心建设 B.配送服务 C.商品销售 D.进行市场需求分析

二、多项选择题(共10题，每题2分，共20分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)1.项目范围定义中，最主要的成果有()。

A.项目许可证 B.网络计划 C.工作说明书 D.项目管理目标 E.工作分解结构

2.制定招标采购计划时，为合理确定标段划分方案，应考虑的因素包括()。

A.时间及空间关系 B.采购活动实施周期

C.采购团队人员数量

D.市场供应条件 E.供应商的专业划分及能力

3.招标采购中产生的文件与资料应依法保存，以备()时使用。

A.信息发布 B.处理纠纷 C.进行评估 D.监督检查 E.履行合同

4.对于实行核准制的企业投资项目，政府对项目申请报告审核的内容有()。

A.确保财务获利能力 B.合理开发利用资源 C.保护生态环境

D.保障资金来源 E.维护经济安全

5.建设工程施工合同文件包括()。

A.招标文件 B.投标函及附件 C.中标通知书 D.图纸 E.已标价工程量清单 6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，政府投资项目设计发包人应提供的设计依据文件和资料包括()。

A.工程量清单 B.初步设计文件 C.工程勘察资料

D.经批准的项目建议书 E.城市规划许可文件

A卷 第2页

7.施工合同履行过程中，发生合同争议与纠纷时，其最终解决方式有()。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.协商

E.谈判

8.为了对产品进行过程质量监控，采购方可以在合同中提出的条款有()。

A.安排监理单位监造 B.提供安装、调试服务 C.验收后付清款项

D.质量付款保函 E.提供质保期内的免费服务

9.下列关于国际贸易惯例的说法中，正确的有()。

A.国际贸易惯例本身不是法律

B.国际贸易双方当事人不能在合同中达成与国际贸易惯例矛盾的贸易条件

C.合同中若明确规定采用某种惯例，则这种惯例就具有强制性

D.国际贸易惯例是在国际贸易实践中自发形成的

E.在国际贸易中通行的惯例主要是相关的国际协定、条约和公约

10.信用证是常用的国际贸易支付方式，其基本当事人包括()。

A.承运人 B.保险人 C.开证申请人 D.受益人 E.开证银行

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。1.项目采购管理定义为：“为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。”（）

2.建筑工程管理模式简称CM模式，这种项目采购管理模式又称为阶段发包方式或快速轨道方式。（）

3.成本加酬金合同不适用于某些急于建设而设计工作并不深入的工程项目，由于不具备计算工程单价或总价的条件，只能以估算的工程成本为基础加额外补偿来计价，尤其是一些灾后(或战后)重建工程、涉及承包商专有技术的工程等。（）

4.招标工程项目采购应具备的条件是工程建设项目或计划业已批准；设计文件已经批准；建设资金已经落实；招标文件已经编写完成并经批准；施工准备工作已就绪。（）5.工程项目采购的方式根据竞争的程度分为公开招标和邀请招标。（）

6.联合体各方签订共同投标协议后，还可以再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标。（）

7.开标不应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（）8.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（）

9.货物采购的招标程序总体上与工程采购招标程序一样，也是分为发出招标公告或投标邀请书、资格审查、编制并发出招标文件、投标、开标、评标和定标等几个步骤，只是由于货物自身的特点决定了在具体内容上有所不同。（）

10.咨询服务是指付出智力劳动获取回报的过程，是一种有偿服务。（）

四、案例分析题（共40分）

（一）案例一（20分）

某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢，会所一幢，以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000㎡。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，总承包全部范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期306天，从2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/d。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。

事件二：施工总包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司，并制定采用某品牌塑料窗。A专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B公司施工。

事件三：2012年3月22日，施工总包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元，2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以验证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。

事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。

问题：

A卷 第3页

1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？（4分）并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的那个部分？（1分）

2.指出事件二中的发包行为的错误之处？（2分）并分别说明理由。（3分）3.分别指出事件三中，施工总承包单位的两项索赔是否成立？（2分）并说明理由。（3分）

4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天？（1分）工程结算总价是多少万元？（2分）根据《建筑工程价款结算暂行办法》规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式？（2分）(二)案例二（20分）

某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同的10%；(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算是一次扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%时停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下：

A卷答案

一、单项选择题(共30题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意)

1、A

2、C

3、A

4、D

5、C

6、D

7、B

8、A

9、D

10、C

11、B

12、D

13、A

14、A

15、B

16、D

17、C

18、D

19、C 20、A

21、D

22、A

23、B

24、B

25、D

26、C

27、D

28、B

29、C 30、B

二、多项选择题(共10题，每题2分，共20分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1、ACE

2、ADE

3、BCDE

4、BCE

5、BCDE

6、CDE

7、AB

8、ACD

9、ACD

10、工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元。因施工单位保管不力，罚款1万元。

问题：1．列式计算本工程预付款（1分）及其起扣点分别是多少万元?（2分）工程预付款从几月份开始起扣?（2分）

2．7．8月份开发公司应支付工程款多少万元？（3分）截止8月末累计支付工程款多少万元?（2分）

3．工程竣工验收书合格后，双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元？（2分）本工程竣工结算是多少万元？（2分）本工程保修金是多少万元？（1分）(保留小数点后两位)4．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？（3分）本工程竣工结算属于哪种类型？（2分）

CDE

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。

1、T

2、T

3、F

4、T

5、T

6、F

7、F

8、T

9、T

10、T

四、案例分析题（共40分）

（一）案例一（20分）

1、答：（1）组成部分有：①合同协议书；②中标通知书；③投标文件；④专用条款；⑤通用条款等。（4分）（2）属于洽商文件。（1分）

2、答：事件二中发包行为是错误之处有：（1）建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司，不妥。（1分）因为根据规定，在我国指 A卷 第4页 定分包是违法行为。（1分）（2）“A专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B公司施工”不妥。（1分）因为根据规定，A公司的行为属违法分包。相关法律规定施工合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工单位不得将承包的部分工程分包给其他单位完成。（2分）

3、答：（1）施工单位提出的排水费6万元合理。（2分）因为根据规定，此连续降雨属不可抗力，工程清理费用由建设单位承担。（1分）（2）施工单位提出的8万元钢筋检测费用合理。（1分）因为根据规定，建设单位对已经过检验的材料质量有怀疑时，可进行重新检验，若重新检验合格的，由建设单位承担由此增加的费用。（1分）

4、答：（1）本工程竣工验收日期是2012年12月28日。（1分）（2）工程结算总价是3600+60+8+6+3*2=3680万元。（2分）（3）会所结算属竣工后一次结算；住宅小区结算属竣工后一次结算。因为整个建设项目建设期为2012年3月1日至2012年12月31日，属当年开工、当年竣工工程。（3分）(二)案例二（20分）

(1)预付款：1000X10%=100(万元)。（1分）

预付款起扣点：1000X 60%=600(万元)。（2分）从6月份开始扣回预付款。（2分）

(2)7月份工程款=160-50 =110(万元)。8月份工程款=130(万元)。（3分）截止8月末支付工程款=80+160+170+180+160+130=880(万元)。（2分）(3)结算之前累计支付工程款：1000X 90%=900(万元)。（2分）

竣工结算：1000+5=1005(万元)。（2分）保修金：1005X 5%=50．25(万元)。（1分）

(4)工程竣工结算方式分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。（3分）本工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。（2分）

A卷 第5页

第二篇：项目采购管理 试卷B卷及其答案

题 蚌埠学院2013—2014学年第二学期 《项目采购管理》期末考试试题（B）

注意事项：

1、适用班级：11工程管理。

B.在满足投资进度要求的前提下，使采购成本和费用最低

C.在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低

D.在满足投资要求的前提下，使采购成本和费用最合理

8.招标采购项目成本控制的关键在于人力资源及其相关费用的控制，其有关措施包括()。

2、本试卷共4页，满分100分。答

3、考试时间120分钟。

4、考试方式：开卷。

一、单项选择题(共35题，每题1分，共35分，每题的备选项中，只有1个符合题意)1.某地方政府投资项目在工程建设过程中，因市场上人工和材料费用明显上涨，工程造要 价大幅攀升，项目业主不得不申请政府投资主管部门调整概算追加投资，这主要体现了 项目（）的属性。

A.不确定性和风险性 B.特定目标的唯一性 C.不断完善的周期性 D.具有业主 不2.适合于项目部参与协调但不处于主导，由上级组织的职能部门进行主导的项目管理组 织方式是()组织。

A.项目式 B.弱矩阵式 C.强矩阵式 D.以上都不是 3.下列原则中属于项目采购基本原则的是()。内 A.合作原则 B.竞争原则 C.价格原则 D.沟通原则。

4.为了与供应商建立互惠关系，稳定供需关系，在采购中可根据环境变化，对采购规格、数量及价格做灵活的调整，这种采购方式是()。线 A.招标采购 B.订价采购 C.询价采购 D.议价采购 5.招标采购项目管理综合管理的主要工作内容包括()等。A.编制采购计划 B.确定招标工作各环节的顺序 C.制定项目组织机构的形式 D.编制进度计划 订 6.招标采购项目质量控制的主要措施包括()。

A.严格执行法定程序 B.充分考虑招标费用控制对招标采购工作的需求 C.采用项目群管理方式，实现人力资源共享 D.做好项目工作排序和搭接 装 7.招标采购项目费用控制的目标是()。

A.在满足业主质量要求的前提下，使采购成本和费用最低

B卷 第 1页 A.提高招标采购工作质量 B.组建合理、高效的招标工作团队

C.执行严格的法定程序

D.满足客户整体建设项目进度的需要

9.计算机可以综合处理招标采购项目的声、文、图信息以及具有集成性和()。

A.交互性 B.互通性 C.协调性 D.采集性 10.招标采购信息管理的主要方法不包括()。

A.针对采购活动所有当事人实行一致的信息全面公开

B.对采购项目有关信息进行合理分类

C.建立采购信息管理系统

D.了解和掌握采购信息来源

11.编制招标采购计划应该考虑的问题众多，其中不包括()。

A.每一项采购彼此间的联系 B.全部采购如何分别捆包

C.采购对象的内容要求 D.供应方的地域背景和数量 12.决策阶段管理工作的主要任务是()A.确定项目结构编码 B.实现项目目标

C.制定项目风险管理计划 D.确定项目定义 13.施工承包商的项目诉求与管理目标是()。

A.投资少、风险小、周期短、收益高、无遗留的质量与法律问题

B.报酬合理、业主信任、信息及时正确

C.充分的生产与施工周期、最小限度的变更指令，及时的付款、丰厚的利润

D.工程质量优良，无污染及环境破坏

14.有关工程项目EPC模式的说法中，正确的是()。

A.一般适用于大型工业与基础设施工程建设项目

B.EPC总承包方只负责采购材料和工程设备及工程施工

C.一般采用固定单价合同

D.项目业主承担大部分风险

15.实施施工承包与监理的招标，属于工程建设项目()阶段的管理工作。

A.设计与计划

B.施工 C.初步决策

D.设计准备

16.应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件报批的是实行()的项目。

A.审批制

B.核准制

C.备案制

D.审核制

17.与完成正常工作相关，在委托正常咨询、监理工作范围以外的由各咨询监理人应完成的工作是()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.临时工作

18.关于施工合同文件优先解释顺序的说法，正确的是()。

A.中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款

B.中标通知书、投标书及其附件、技术标准和文件、图纸

C.图纸、工程量清单、通用条款、中标通知书

D.图纸、投标通知书及其附件、通用条款、专用条款

19.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定，在发出缺陷责任证书之后，发包人即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后()天内将该保函退还给承包人。

A.7 B.14 C.21 D.28 20.国际咨询工程师联合会(FIDIC)最新出版发行的标准合同系列中，“新红皮书”代表的是()。

A.《施工合同条件》 B.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

C.《设计、施工与运营合同条件》 D.《生产设备与设计-建造合同条件》

21.下列选项中，不属于无效免责条款的是()。

A.造成对方人身伤害的免责条款

B.合同无效或者被撤销的部分不影响其他部分的效力

C.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款

D.提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的合同条款 22.关于项目合同转让无效的说法，不正确的是()。

A.根据合同性质不得转让而进行的转让 B.按照当事人约定不得转让而进行的转让

C.依据法律规定不得转让而进行的转让 D.仅包括合同义务(债务)的转让

23.建设单位收到验收申请后，应组织施工、设计等有关人员对单位工程进行验收，明确验收结果，并形成()报告。

A.检验 B.评估

C.验收

D.验评

24.按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，由于工程量清单的工程量数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，其相应的综合单价()。

A.由承包商提出，发包人确认 B.执行原有的综合单价

C.由承包商提出，工程师确认

D.由工程师提出，发包人确认

25.某工程施工招标过程中，一投标人因经评审的投标报价最低而被确定为中标人，但该投标人发现其报价存在明显漏算，因而拒绝与招标入签订合同，该投标人采取的风险处置办法属于()。

A.风险回避 B.风险转移 C.风险自留 D.风险减轻

26.关于工程保险与工程担保的区别，以下说法不正确的是()。

A.工程保险是一种损失基金机制

B.工程担保是一种基于被担保人的信用程度和工程建设的专业经验为其设置的规避损失的机制

C.工程保险是补偿投保者用来对抗不可预见的不利事件和因素

D.工程担保是通过条款规避道德风险，限定责任的

27.关于货物的质量标准的相关规定，下列说法中正确的是()。

A.国家标准是货物质量的最高标准

B.企业自订的质量标准不应高于行业标准

C.企业标准必须参照国家或行业标准制订

D.若没有国家或行业标准，则必须制订企业标准

28.国内贸易运输方式中，目前运送天然气等流体物料所采用的主要方式是()。

A.管道运输 B.公路运输

C.铁路运输

D.水路运输

29.一般来说，当运价看涨时，为了避免承担运价上涨的风险，出口可选用()贸易术语。

A.C组 B.D组 C.E组 D.F组

30.咨询服务方为避免项目风险一般不提供()形式的履约保证。

A.资金 B.书面 C.口头 D.担保

B卷 第 2页

31.建设工程的保修期，自()之日算起。

A.竣工验收合格B.竣工验收开始C.合同工期结束 D.工程交付

32.采购信息管理的目的旨在通过有效的项目信息的传输的组织和控制为项目采购()服务。

A.管理 B.增值 C.信息化 D.高效化

33.投标担保，招标人可以在()要求投标人提交投标保证金。

A.招标文件发出之后 B.招标文件发出之前

C.招标文件中

D.投标人中标后 34.由于建设工程项目具有复杂性和多样性的特点，因此施工安全控制具有()。

A.重复性 B.委托性 C.动态性 D.时代性

35.某土方施工工程，工程量清单的工程量为9000方，合同约定的综合单价为18元/立方，且实际完成工程量减少超过10%时，可调整单价，单价调整为20元/立方，经工程师计量，承包商实际完成的土方量为8000立方，则该土方工程的价款为()万元。

A.14.4万元

B.16万元

C.16.2万元

D.18万元

二、多项选择题(共20题，每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)1.根据项目的定义分类，下列属于项目的有()。

A.工程建设项目 B.货物生产中的研发项目 C.服务项目

D.批量生产项目

E.定型产品项目

2.招标采购项目信息记录中的采购文件包括()。

A.招标文件 B.验收证明 C.招标公告 D.采购计划 E.定标文件 3.招标采购项目实施过程中，可能来自招标人的风险主要有()等。

A.过程组织风险 B.合同风险 C.工作人员道德风险

D.市场信息失真风险 E.政策变动风险 4.工程项目合同管理工作涉及的过程包括()。

A.招投标采购 B.项目建造 C.项目策划 D.项目前期 E.项目后评价

5.某地铁工程由于业主修改设计，工程师下令承包商停工3个月，就此承包商提出索赔，能够成立的索赔费用包括()。

A.对于不可辞退的工人，人工误工费按人工日成本计算

B.材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费

C.租赁机械窝工费一般按机械台班费计算

D.由于全面停工，可索赔现场管理费和总部管理费

E.停工3个月的利润索赔

6.企业库存管理的重点之一是合理控制库存费用，影响库存费用的因素主要有()等。

A.库存物料价值

B.订货费用

C.保管费用

D.短缺损失

E.合理消耗 7.伴随着货物买卖行为的发生，供货方通常还会提供()等方面的售后服务。A.安装和调试 B.日常保养和维修 C.抱怨处理

D.紧急需求支援 E.操作及运行管理

8.采购方对产品进行过程质量控制，以保证产品质量达到招标时的要求，可在合向中提出的条款包括()。

A.安排监理监造 B.履约担保 C.验收后付清款项D.质量付款保函E.质量鉴定责任 9.咨询服务的采购，应重点考虑的选择标准包括()。

A.咨询服务单位的资质 B.咨询人员的业绩 C.咨询服务计划的质量

D.咨询团队的人员配备和专业技能 E.咨询服务单位的资产规模 10.下列工作中，属于物流服务项目的工作内容的有()。

A.仓储服务 B.配送服务 C.营销策划 D.生产加工E.运输服务

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。1.世界银行贷款中的采购不仅包括采购货物，而且还包括雇佣承包商来实施土建工程和聘用咨询专家来从事咨询服务。（）

2.传统模式又称设计——招标——建造方式（Design—Bid—Build Method）。（）3.成本加酬金合同主要的优点是：可在规划完成之前开始施工；不适用于由于不能确定工作范围或规模等原因无法确切定价的工作。（）

4.强制招标范围是（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。（）

5.工程项目采购的方式根据招标的范围可以分为国际招标和国内招标。（）6.投标文件有以下情形之一的，招标人可以受理：逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件或者未按招标文件要求密封的投标文件。（）

B卷 第 3页 7.招标人与中标人签订合同后7个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。（）

8.联合体参加资格预审并通过的，其组织的任何变化可以在提交投标文件截止之日后征得招标人的同意。（）

9.合理有效地进行货物采购，对整个项目的成本控制、质量控制、进度控制等都是十分有利的。（）

10.咨询服务以专门的知识、信息、技能和经验为资源，帮助用户解决各种复杂问题，提供解决某一问题的建议或方案，或为领导决策提供参谋性意见。（）

四、案例分析题（共35分）

（一）案例一（20分）

某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100㎡，综合单位为110元/㎡。

事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。

事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。

事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/㎡,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200㎡,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。

备注：BCWS－计划完成工作预算费用 BCWP－已完工作预算费用 ACWP－已完工作实际费用 CV－费用偏差 问题：

1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？（2分）说明理由。（2分）

2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？（2分）说明理由。（2分）3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？（2分）说明理由。（2分）

4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。（8分）

(二)案例二（15分）

甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

合同履行中出现了以下事件：

事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。

事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。

问题：

1.事件一中，乙方的索赔是否生效？（2分）结合合同索赔条款说明理由。（3分）2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？（2分）结合合同变更条款说明理由。（3分）

3.事件三中,乙方是否逾期竣工？（2分）说明理由并计算奖罚金额。（3分）

B卷答案

一、单项选择题(共35题，每题1分，共35分，每题的备选项中，只有1个符合题意)

B卷 第 4页

1、A

2、B

3、B

4、D

5、A

6、A

7、C

8、B

9、A

10、A

11、D

12、D

13、C

14、A

15、A

16、B

17、B

18、B

19、B 20、A

21、B

22、D

23、C

24、B

25、A

26、D

27、D

28、A

29、D 30、3.存在漏水隐患。（2分）理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。（2分）

4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实A

31、A

32、B

33、C

34、C

35、B

二、多项选择题(共10题，每小题2分，共20分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1、ABC

2、ABDE

3、ABC

4、AB

5、ABD

6、ABCD

7、ABCD

8、ACD

9、ABCD

10、ABE

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。

1、T

2、T

3、F

4、T

5、T

6、F

7、F

8、F

9、T

10、T

四、案例分析题（共35分）

（一）案例一（20分）

答：1.不符合要求。（2分）因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。（2分）

2.不正确。（2分）理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。（2分）

际瓷砖粘贴面积1200㎡；

则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元；（2分）BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元；（2分）ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元；（2分）CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元。费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。（2分）(二)案例二（15分）

答：1.事件一中，乙方的索赔生效。（2分）该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。（3分）

2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。（2分）理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。（3分）

3.乙方不是逾期竣工，（2分）理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿，甲方给乙方的费用索赔为20×5＝100万元，延长工期20天。（3分）

B卷 第 5页

第三篇：项目采购与合同管理试题A卷

审核：命题教师签字：彭丽

日期：日期：20100408

北京吉利大学2012—2013第一学期期末考试试卷

学院专业班级

成绩

姓名学号考场

项目采购与合同管理A卷

说明：

1、请把答案写在试卷上，否则不记分。

2、满分100分，考试时间120分钟。

3、答题请用蓝、黑墨水笔或圆珠笔，不得用铅笔。

4、在试卷上写清楚学生个人信息，否则以零分记。

7、关于合同分析的基本要求表述错误的是（）

A、准确性和客观性B、合同结果的明确性

C、合同双方的一致性D、全面性

8、下列条件中不是有效担保必须具备条件：（）

A、担保人必须是自然人B、担保人必须具有代偿能力

C、担保人自愿D、以书面形式订立合同。

9、下列关于抵押的说法，正确的是：()

A． 当事人办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效

B． 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权一律不得作为抵押财产

C． 抵押期间，抵押人转让抵押物的，应通知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况

D． 抵押人可以是债务人，也可以是第三人

10、造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天，承包人向工程师发出索赔意

向通知。

A、14天B、28天

C、56天D、30天

11、根据《合同法》规定，合同终止条件表述不正确的是（）

A、债务已经按照约定履行B、债权人或债务人死亡

C、债务互相抵消D、债权债务同归于一人

12、项目管理投标文件的基本内容一般内容包括商务标和()

A、项目解决方案B、项目报价

C、项目投标函D、技术标

13、依照《招标投标法》规定，招标人和中标人自中标通知书发出之日起（）天之内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A、15天B、28天

C、25天D、30天

14、违约责任一般构成要件是（）

A、违约行为B、约定了违约金

C、法律规定了违约金D、发生违约事实

15、为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行胡同里报价，根

据投标报价的原则，对（）项目可以报出低价。

A、工期要求急，投标对手少B、施工条件差、投标对手少

C、投标对手多，支付条件好D、施工条件差、投标风险大

二、多选题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。

1、国际私法的主要原则有：()

A、尊重国家主权原则、B、遵守平等互利原则

C、遵守国际条约和国际惯例原则D、保护当事人合法权益原则

2、国际上采用的招标方式大体有（）

A、竞争性招标B、有限竞争性招标

C、邀请招标D、谈判性招标

3、投标的主体包括（）

A、法人B、社团组织

C、自然人D、其他组织

4、法律关系的构成要素包括（）

A、主体B、客体

C、内容D、权利义务

5、招投标采购方式的特点（）

A、合法性B、公开性

C、一次性D、时效性

6、国际经济法的基本原则是（）

A、国际主权B、平等互利

C、信守约定D、全球合作。

7、《合同法》第十条规定：当事人订立合同的形式分为：（）

A、书面形式B、口头形式

C、其他形式D、协议形式

8、FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）主要包含()

A、《协议书》B、《通用条件》

C、《服务合同》D、《专用条件》

9、2、NEC系列合同包括()

A、工程与施工合同B、工程与施工分包合同

C、专业服务合同的D、裁判者合同。

10、违约行为分为（）

A、故意违约B、有预期违约

C、实际违约D、拒绝履行

11、风险识别的方法有（）

A、定性分析法B、预测法

C、信息搜集技术D、现场观察

12、NEC合同的主要特点()

A、灵活性B、清晰和简洁

C、客观性D、促进良好管理

13、合同控制的依据()

A、工程师的监督B、各种实际的工作文件

C、工程管理D、合同和合同分析的结果

14、建设工程合同包括()

A、勘察合同B、设计合同

C、管理合同D、施工合同。

15、合同变更的条件()

A、原已存在着合同关系B、合同内容发生变化

C、合同变更必须有当事人的变更协议D、须遵守法律要求的方式

三、判断题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

1、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知，不需要将中标结果通知所有未中标的投标人。（）

2、合同是平等主体之间的民事权利、义务关系达成的协议，像婚姻、收养等有关身份关系的协议，也同样适用合同法的规定（）

3、合同担保是指为保障合同债务的履行，以使特定债权人的债权得以实现所设定的法律措

施。如果被保证人不履行合同债务，则会由保证人代为履行或代为赔偿。（）

4、工程师在收到承包商递交的索赔报告和相关资料28内未予以答复或卫队承包商做出进一

步要求的，视为否认该索赔。（）

5、FIDIC红皮书第四版的《通用条件》共有72条194款，新红皮书的《通用条件》归类合并形成20条163款。（）

6、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文

件截止之日止，最多不得大于30天。（）

第二部分 主观题

（40分）

本部分给出 2 道大题，每题20分。

1、论述风险管理的程序及降低风险的途径。

2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约

束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中

对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行

时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于

施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及

时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2）建设工程的索赔程序有哪些步骤？3）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？

第四篇：采购与供应管理考试试卷答案

采购与供应管理自学考试试卷

一、单项选择题(每小题1分，共计20分)1．适用于不同生产经营活动水平的费用预算被称为()。A.概率预算 B.弹性预算 C.滚动预算 D.常规预算

2．在大型企业中，战略可以分为四个层次，一线管理者主要承担的是()。A.经营运作战略 B.职能战略 C.公司战略 D.业务战略

3．某采购经理要为企业购买两台设备，现有四家供应商可以提供货源，但价格不同。供应商甲、乙、丙、丁的价格分别为130 万元、110 万元、140 万元、160 万元，它们每年所消耗的维护费分别为10 万元、20 万元、6 万元和5 万元。假设这些设备的生命周期均为5 年，问该经理选择的供应商为()。A.供应商甲 B.供应商乙 C.供应商丙 D.供应商丁

4．定价是采购的重要环节，常见的竞争性报价适用于()。A.买方没有优先考试的供应商 B.供应不能确定风险和成本 C.买方要求供应商早期参与 D.供应商需要时间开发商品 5．下列不属于JIT 采购应用要求的为()。

A 供应商的参与B 信息技术应用C 供应商组织结构D 战略伙伴关系 6.采购流程一般有()步骤。A.5 B.7 C.8 D.10 7.下列不属于JIT采购基本思想的是（）。

A.只在需要的时候，按需要的量，生产所需要的产品 B.彻底杜绝浪费 C.追求零库存生产

D.按客户的具体需求定制产品

8.在下列采购类型中，不属于按采购制度进行分类的类别是()。A.政府采购 B.集中采购 C.分散采购 D.混合采购

9.采购与供应管理的利润杠杆效应指的是()。A.利润的增加可以带来采购数量的增加 B.采购数量的增加可以带来利润率的提高

C.采购费用节省较少比例可以带来利润率更大比率的提高 D.利润率提高较小比例可以带来采购费用更大比率的节省

10.某汽车公司下打算生产1万辆汽车，则需要采购1万个发动机，则发动机属于（）的物料。A.独立需求 B.离散需求 C.相关需求 D.以上都不是

11.供应商I公司的总体订单容量为6万个，已经承接订单容量为3万个，供应商II公司的总体订单容量为5万个，已经承接的订单容量为3万个，则物料剩余订单容量为()。A.2万 B.3万 C.5万 D.6万

12.某制造企业1月份对某种原材料的生产需求量为50万个，该月的月初计划有10万个产品入库，该产品的安全库存量为10万个，现有库存量为20万个，请问该公司订购这种原材料时的下单数量应该为（）。A.10万 B.20万 C.30万 D.40万 13.一位采购经理要为公司购买3台大型的计算机，共有4家厂商可以提供货源，但价格各不相同。厂商甲、乙、丙、丁的价格分别为120万元、100万元、130万元、150万元，它们每年所消耗的维修和保养费用分别为10万元、20万元、8万元和5万元。假设生命周期为6年，请问该经理会购买()的产品。A.厂商甲 B.厂商乙 C.厂商丙 D.厂商丁

14.某公司的产成品预计将以3000元的价格出售，其目标利润率为20%，采购成本为生产成本的60%，那么该公司对原材料的目标采购为()。A.360元 B.600元 C.1800元 D.1440元

15.甲、乙双方签订了一份采购合同，标的为100万元，甲方向乙方付出了10万元作为定金，同时，合同还规定，违约金为合同标的的15%，结果在合同履行时乙方违约，请问，乙方应付给甲方()元。A.10万 B.20万 C.25万 D.15万

16.()直方图，是由于生产过程中存在着某种缓慢变化的因素造成的。A.双峰型 B.孤岛型 C.锯齿型 D.平顶型

17.全面质量管理的基本要求和主要特征是（）。①全员参与的质量管理 ②全过程的质量质量 ③全面的质量管理 ④全企业的质量管理 ⑤全社会推动的质量管理 A.①②④ B.①②③④ C.①③④⑤ D.以上说法都对

18.下列有关PDCA循环的叙述，错误的是()。

A.PDCA循环是全面质量管理思想的集中体现，强调主动管理与自主管理

B.PDCA循环主要分为四个阶段，分别是计划阶段、执行阶段、检查阶段和控制阶段

C.PDCA循环是一个动态的过程，当一个循环结束后则进入下一个更高级的循环，循环往复，永不停止 D.PDCA循环主要涉及企业的整体层面，从整体上进行质量的改进 19.采购流程中定价的方法有很多种，其中最为常见的有两种，即()。A.竞争性报价和谈判 B.谈判和议价 C.竞争性报价和议价 D.议价和协商

20.按供应商对采购商的重要性以及采购商对供应商的重要性，供应商可分为()。A.短期目标型、长期目标型、联盟型、渗透型和纵向集成型 B.伙伴型、重点商业型、优先型和商业型 C.供应商按80/20规则分类

D.专家级型、行业领袖型、低产小规模型和量小品种多型

二、多项选择题(每小题2分，共计10分)21．采购与供应管理发展趋势有()。A.交易式采购 B.JIT 采购 C.电子采购 D.多货源策略 E.全球化采购

22．供应商质量管理的策略为()。A.供应商的持续改进 B.采购方的态度 C.供应商激励 D.扩大供应商数量 E.供应商质量论证

23．采购预算的编制方法包括()。A.零基预算 B.概率预算 C.随机预算 D.弹性预算 E.滚动预算

24．采购绩效评估的标准为()。A.历史绩效标准 B.目标绩效标准 C.GDP 增长率 D.采购经理人指数 E.预算标准

25．采购合同按有效性分类包括()。A.短期合同 B.长期合同

C.可撤销的采购合同 D.无效的采购合同 E.分期付款合同

三、简答题(每小题5分，第1、2、3小题必须作答，第4、5小题任选一题，共计20分)1.如何理解采购的信息源作用? 采购部门与市场的接触可以为企业内部各部门提供有用的信息。这主要包括价格、产品的可用性、新供应源、新产品及新技术信息。这些信息对企业中其他许多部门都具有重要的作用。供应商所采用的新的营销技术和配送体系可能对销售部门有大用处；而有关投资、合并、兼并对象、国际政治经济动态、即将来临的破产、提升和任命以及当前和潜在顾客等方面的信息，对销售、财务、研发和高层管理部门有一定的意义。由于直接与市场接触，采购部门可以广泛地收到各种信息。

2.采购预算的编制步骤? ：①审查企业以及部门的战略目标；②制定明确的工作计划；③确定所需要的资源；④提出准确的预算数字；⑤汇总；⑥提交预算。

3.供应商质量管理策略? ：①提供清晰的产品说明书；②明确采购方的期望；③采购方的态度；④供应商数量优化；⑤供应商绩效评定；⑥供应商的持续改进；⑦供应商激励；⑧供应商质量认定。

4.无效的采购合同指哪些? ：①一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益的合同；②恶意串通，损害国家、集体或者第三者利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的的合同；④损害公共利益的合同；

⑤违反法律、行政法规强制性规定的合同。

5.采购部门的质量管理包括哪些? ：①物料采购的质量管理；②物料采购的组织工作；③物料采购供应的协调工作；④物料采购供应的控制工作。

四、计算题(本题共10分)30.C 公司主要从事工程建筑，公司采购部负责施工物资的采购。公司打算对采购部2005 年上半年工作做一次绩效考核，公司上半年完成产值3700 万元，采购部门获取的施工物资采购预算额度为产值的65%。预算包括所需物资成本和物资保管费，所需物资成本即合同金额，物资保管费按合同金额1.5%计。采购部门根据2005 上半年报表显示，采购部共收到需求计划73 份，所需物资品类共1026 种。采购根据需求计划和供应商签订了57 份合同，包括物资品类1015 种，合同总金额为2323 万元。上半年，实际到货107 批次，物资品类 964 种。公司共对所有物资抽检362 种，其中355 种合格，7 种不合格。不合格的物资品类已经从供应商得到及时补货，没有影响生产。请你根据上述信息对C 公司采购部绩效进行评价： 1． 该公司采购部是否完成公司施工物资采购预算额度？

施工物资采购预算额度=3700×65％=2405 万元； 施工物资采购实际发生费用=2323+2323×1．5％=2358 万元 因此，采购完成公司物资采购预算目标。

2． 根据采购物资抽检数据，采购物资合格率为多少？（2）合格率=355÷362=98％

3． 按采购物资品类计算，采购部门采购计划完成率为多少？（注：计算结果四舍五入取整数）

（3）采购计划完成率=964÷1026=94％

五、论述题（每小题10分，共计20分）

1、为什么要创建合作伙伴或战略联盟？

：（1）在当前发展形势下，传统的供应商关系已经阻碍了企业的发展和进步：

①传统的供应商关系中，采购过程中信息封闭，影响采购效率，造成采购、库存成本的大大增加，对产品质量、交货期的控制难度大；

②采购商与供应商之间工作不透明，采购商难以参与供应商的生产组织过程和有关的质量控制活动，采购成本变大。

③供需双方的关系竞争多于合作，未能达到双赢的目的

④供应商对用户的需求变化反应迟钝，缺乏应付需求变化的能力（2）为了解决这些问题，产生了供应商合作伙伴关系：

①供应商合作伙伴关系中，合作双方在相互信任的基础上，为了实现共同的目标而共担风险、共享利益、长期合作；

②对采购商供应商都有好处，有利于实现双赢； ③可以缩短供应商的供应周期，提高供应的灵活性

④可以降低企业的原材料、零部件的库存水平，降低管理费用，加快资金周转 ⑤可以提高原材料、零售部件的质量

⑥可以加强与供应商的沟通，改善订单的处理过程，提高材料需求准确度 ⑦可以共享供应商的技术与革新成果，加快产品开发速度，缩短产品开发周期 ⑧可以与供应商共享管理经验，推动企业整体管理水平的提高。

2、在未来因特网会对采购和供应工作有何影响？带来哪些改善？

：①因特网的普及有利于采购流程的电子化、信息化；

②采购的信息化电子化能够缩短采购的周期，加快采购的反应速度，减少资本的周转成本；

③采购的信息化电子化能够借助于计算机帮助人们完成一些复杂烦琐的工作，从而可以减少人力资本；

④因特网的普及还有助于第三方采购的发展。采供双方可以通过网络把采购任务交给专业的第三方来完成，有利于采购效率的提高；

⑤采购成本的降低使产品总成本降低，从而使产品在市场竞争中占据有利位置。

六、案例分析题(每小题10分，共计20分)Holleymoll是一家大型家用电器制造公司和组装公司。公司遵循大幅度减少基本供应商的采购政策，现在用于生产制造家用吸尘器的序号为100的部件的供应商只有一个了。吸尘器的销售量在国内和出口的总和超过10万台。100号部件是非常便宜的，但它却是一个含有高安全风险的部件，其中一个要求就是部件的电气绝缘必须足够可靠，以防止用户使用时遭到电击。

100号部件是Orient电气工业公司供货的。Orient公司是在几年前被Holleymoll公司从多个潜在的供应商候选名单中挑选出来的。当时的选择原则是Orient公司产品的价格比起最相近的竞争对手的价格来说便宜。另外，Orient公司已具备了相关的ISO质量资格证书，Holleymoll公司的设计人员和采购人员对它的质量管理系统也做了全面彻底的独立调查。Orient公司每隔两天向Holleymoll公司供应100号部件1500件，估计每月要用30000件。Orient公司的车间位于Holleymoll公司100公里远的地方，所以，Holleymoll公司只要有两天用量的饿缓冲存货，合同中的条款已确认Holleymoll公司无须对100号部件再进行任何独立的进货检验。直到现在，Orient公司供应的100号部件没有出现过任何质量问题的记录。因此，Holleymoll公司按照惯例续签新的一年的合同，仅仅需要协商适当地提高价格。由于对所供应部件的质量的信任，从下达最初的订单起，Holleymoll公司就没有再对Orient公司的质量管理系统做审计。

然而，Holleymoll公司近来开始接到零售商的抱怨了，用户开始反映Holleymoll公司的吸尘器有轻微的电击现象，更严重的是一个心脏衰弱的用户使用过Holleymoll公司吸尘器时受到电击致死，该用户的律师来信声称对Holleymoll公司要采取法律行动。对Holleymoll公司吸尘器的负面报道也出现在国内的宣传媒体上，因此，销售量也开始大大的下滑。

经调查，已确定电击是由于100号部件造成的。进一步的调查又揭露出正是Orient公司在不通知Holleymoll公司的情况下决定在100号部件中使用更便宜的绝缘材料，通过这样的降低成本的方法才使Orient公司保持了相当便宜的价格。

对此，Holleymoll公司已经决定召回它过去4个月中销售出去的35000台吸尘器。公司也发出指示，绝缘材料必须恢复到原来的标准，但是公司知道，它的新供应商要达到这个要求至少需要14天，而且也必然要提高价格。在此期间，Holleymoll公司的生产组装线必须停下来。

问题：1.Holleymoll公司在过去工作中有哪些失误？应该怎样来改进它的质量保证体系？

：①只选择了一家供应商，对供应商过度信任与依赖； ②对供应商的选择标准过于简单；

③采购管理体系有漏洞，没有对采购产品进行持续的质量验收工作； 改进的方面有： ①采购质量标准的制定、评估、控制和保证； ②采购质量控制方法的持续改进；

③供应商的选择评估及考核等一些内容需要提高； ④与供应商建立合作伙伴关系。

2.这个案例对我们的采购质量管理工作有什么启示？

.①推行全面质量管理； ②强化采购部门质量管理； ③加强供应商的质量管理； ④质量管理体系的建立； ⑤重视产品检验；

⑥合理运用各种采购质量管理的各种基本技术。

第五篇：散打试卷A卷答案

贵族民族学院

二00 ————二00 学第 学期 《散打》试卷（A）参考答案及评分标准体育与健康学院 专业 年级 班 教师姓名：

一、名词解释（每题5分共10分）

1、实战练习是指两人按照一定的规则进行的对抗练习，它是检验和提高技术、战术的重要方法，也是积累实战经验的有效措施。

2、靠身是指通过身体向前挤靠的办法将对方摔倒。如抱腿搂腿摔法，除子应用抱腿和搂腿的技法外，必须配合身体向前挤靠对方，效果才会更好。

二、填空题（每空一分，共30分）

1、后脑、颈部、腹部。（3分）

2、精武体育会（1分）

3、前（1分）

4、过分前俯（1分）

5、左勾拳（1分）

6、美国（1分）

7、头部、躯干、大腿、小腿（4分）

8、上体、大腿、小腿、脚掌（4分）

9、向后（1分）

10、大腿（1分）

11、膝关节（1分）

12、90（1分）

13、下沉（1分）

14、裆部（1分）

15、快（1分）

16、长（1分）

17、前移（1分）

18、佯攻巧打（1分）

19、外展（1分）20、60、800、800（3分）

三、判断题。正确的打√错误的打×（每题2分，共20分）

1、×（2分）

2、√（2分）

3、√（2分）

4、√（2分）

5、×（2分）

6、√（2分）

7、√（2分）

8、√（2分）

9、×（2分）

10、√（2分）

四、选择题（每题2分，共10分）

1、A（2分）

2、C（2分）

3、A（2分）

4、C（2分）

5、C（2分）

五、思考题（每题15分，共30分）

1、答题要点：（注：按以下六点进行简单分析可得全分）（1）要以武德为先（2）要持之以恒（3）要循序渐进（4）要充分作好准备活动（5）要合理安排运动量（6）要适当做整理活动

2、答题要点：（注：各小点进行简单分析方可得全分）

（1）犯规：技术犯规和侵人犯规（犯规具体表现必须简单分析）（2）罚则：每出现1次技术犯规，劝告1次；每次出现1次侵人犯规，警告1次；受罚失分达6分者，判对方为胜方；运动员故意伤害人，取消比赛资格，判对方为胜；运动员使用违禁药物，局间休息时输氧，取消比赛资格。