第一篇：8B Unit 4 A charity showB卷
8B Unit 4 A charity show B卷
Name____________
一、根据中文或英文释义写出单词．(10分)
1．The election(选举)was the main________(大事)of 1999 in that country．
2．We should do our best to help the__________(children)in need．
3．Sometimes life is like a travelling__________(舞台)．
4．His_________(声音)sounds a little strange today．
5．—Where are my wet clothes．please?
—Oh，look!Your mother is_________(悬挂)them on the line．
6．This English_________(句子)is too hard for me to understand．
7．I_________(called)you last night，but no one answered me．
8．Everyone said these________(表演者)_______(表演)very well in the film．
9．As the curtain rose，the audience began to keep_________(not speaking，quiet)．
二、用括号内所给单词的适当形式填空．(10分)
1．What are you going to do with these useless________?(good)
2．Do you think Wang Gang is one of the best__________(act)．
3．A scream broke the_________of the night．(silent)
4．We should do the work better with__________money and fewer people．(little)
5．What’s his_________? Can you describe what he looks like?(appear)
6．My uncle does________in the vegetable market．(busy)
7．Do you often make a__________to charities?(donate)
8．What should I do with this_________glass?(break)
9．Now__________are like air—they are everywhere．(advertise)
10．Can you hear what the_________is saying?(speak)
三、用动词的正确时态填空．(10分)
1．We_________(have)an important meeting tonight，shan’t we?
2．He fell into the water while we__________(boat)on the lake．
3．How time flies!Nearly three years________(pass)since we came here．
4．I didn’t go to the party yesterday because I_________(not invite)．
5．June________(fall)off her bike and hurt her leg this morning．
6．Listen!How wonderfully he_________(play)the piano．
7．He said he__________(help)me with my English，but he didn’t．
8．I don’t know what he_________(tell)me when he meets me．
9．There_________(be)a wonderful film in that cinema tonight，isn’t there?
四、选择填空．(20分)
()1．Ask the boys not to make any__________．I can’t fall asleep．
A．voiceB．soundC．noiseD．singing
()2．The charity show called Sunshine For All_________at the theatre last week．
A．heldB．holdC．was heldD．was hold
()3．Of ail the girls Mary spent_________time and made__________mistakes．
A．less，fewer B．much．manyC．the least，the fewest D．more，most
()4．It is_________to work out tile problem．You needn’t go to the teacher．
A．enough easyB．easy enoughC．easily enoughD．very easily
()5．A bridge has been built__________people cross the river．
A．helpingB．to helpC．helpD．helps
()6．It’s sad for us_________．
A．to see her goB．seeing her goC．to see her to goD．saw her going
()7．He often makes her__________，but today he was made_________by her．
A．cry，to cryB．crying，cryingC．cry，cryD．to cry，cry
()8．—Is your glass___________?—Yes，it__________by Daniel yesterday．
A．break，broke B．broken，is brokenC．broken，was broken D．broken．broken
()9．My wife often forgets the door．but she remembered___it when she left yesterday．
A．closing，close B．to close，close C．closing，to closeD．to close，dosing
()10．My mother likes_________to work．
A．keep hurryB．keeping hurryC．keeping to hurryD．keeping hurrying
()11．It’s wrong_________not_________her a letter．
A．of you，to write B．for you，writing C．of you，writing D．for you，write
()12．We used to________for a walk after supper．
A．goB．wentC．goingD．goes
()13．_________sheep_________by farmers for producing wool and meat?
A．Is，keptB．Are，keptC．Does，keepD．Do，keep
()14．It was very late．She stopped her children__________TV．
A．watchesB．to watchC．watchingD．watched
()15．He looked________at me and asked why I looked so_________．
A．sad，sadB．sad，sadlyC．sadly，sadD．sadly，sadly
()16．—Where____you______，Mike? —To the library．I borrowed some books．
A．are，goingB．do，goC．have，goneD．have，been
()17．—Wait a moment，please．I’ll be back in twenty minutes．
—All right．We________here________you come back．
A．will leave，untilB．will stay，till
C．won’t leave，afterD．won’t stay，until
()18．Yao Ming is the best basketball players in the world．
A．betweenB．amongC underD．above
()19．Can you show me__________?
A．how to do this Physics problem B．how to do with this Physics problem
C．how do I do this Physics problem D．what do I do with this Physics problem
()20．—I’m sorry I have kept you waiting so long． —___________．
A．You should come here earlierB．The film hasn’t begun yet
C．You’re welcomeD．It doesn’t matter
五、完形填空．(15分)
Ashley Smith is a 26-year-old single(单个的)mother with a daughter．She was moving into her house in Atlanta，Georgia early on the morning of March 12th，door，and put a gun(枪)to her side．
“I started walking to my door，and I felt really，really2．”she said in a TV interview last week．
The man was Brian Nichols，33 years old．at an Atlanta courthouse on March 11th．him．
Nichols tied Smith up with rope，again and again．“he hurt me，my little girl wouldn’t have a mummy，”she said with tears．
“．”Smith said．
he chose her．“He said he thought I was an angel(天使from God，and God asked him to do so．”
Smith the man before he allowed(允许)her to leave．Nicholswhen she made him breakfast and that the two of them watched TV，him．“’s me on the TV!”Nichols told the woman．Then，Nichols asked ．She said，“I think you should turn yourself in．If you don’t，”．
Finally，he let her go．Then she called the police．
()1．A．tookB．followedC．foundD．noticed
()2．A．sadB．angryC．frightenedD．amazed
()3．A．slept B．lost a car C．caught a thief D．killed three people
()4．A．waiting forB．thinking ofC．looking atD．searching for
()5．A．moneyB．lifeC．daughterD．clothes
()6．A．ifB．unlessC．thatD．when
()7．A．make himB．help himC．ask him toD．tell him to
()8．A．howB．whyC．whenD．where
()9．A．sentB．takenC．givenD．come
()10．A．cooked dinnerB．made teaC．made cakesD．cooked breakfast
()11．A．surprisedB．excitedC．afraidD．unhappy
()12．A．his familyB．his friendsC．the policeD．the little girl
()13．A．understandB．believeC．sayD．expect
()14．A．mightB．couldC．shouldD．was able to
()15．A．tiredB．hurtC．caughtD．worried
六、阅读理解．(15分)
Liang Min(not her real name)was 13 years old when she began working in a small restaurant in Chongqing last year．Usually she works for 13 to 15 hours a day．She receives people，serves tea，washes dishes and cleans the floor„
Liang Min can get about 350 yuan a month from her hard work．But she hardly gets a day off．“At the end of the day I feel so tired，”said Liang．“My family is poor．There is no money for me to go to school．”
Liang’s story is not an unusual one．There are 250 million children in the world who are working in hard，sometimes dangerous jobs．They do all kinds of work．Most of them are between the age of 5 and 14．
What has made children work?
Many children work to make money for their families．
Another reason is that schools are too far away or there are no schools in the area at all．
Some employers(雇用者)are bad，too．They hire(雇用)children because they can pay them less．money and give poor working places．They don’t think that children will complain(抱怨)very much．1n China，a law called Prohibition of China Labour(《关于禁止使用童工的规定》bans(禁止)any company hiring children under 16．The law says anyone who introduces a child to work will be fined(罚款)5，000 yuan．
()1．Liang Min works in a restaurant instead of going to school because________．
A．there is no school in her hometownB．she is tired of studying at school
C．she was born in a poor family and has to get money to help her family
D．she wouldn’t like to go to school
()2．“She hardly gets a day off．”means“__________”．
A．She has to work in the restaurant nearly every day
B．She needn’t work on Saturdays or Sundays
C．She is so strong that she can work without even a day’s rest
D．She works harder to get more money
()3．What do you think of Liang Min’s work?
A．It’s very interesting and enjoyable．B．It’s as colourful as the life at school．
C．It’s hard and harmful．D．It’s hard but well-paid．
()4．What do you think of Liang Min’s employer?
A．He is kind enough to provide for children under 16．
B．He is helpful to improve Liang Min’s life．
C．He is helpful and friendly to children in poor areas．
D．He is bad to hire very young children as workers．
()5．According to China’s law Prohibition of China Labour the boss of Liang Min___．
A．should be fined 5，000 yuanB．is allowed to hire children like Liang Min
C．should send Liang Min to schoolD．should be sent into prison(监狱)
七、书面表达．(20分)
我国还有很多贫困地区的孩子因为没钱而上不起学．请你就这一问题谈一下自己将来的打算．内容包括以下几点：
1．要珍惜自己的学习机会，努力学习；2．中学毕业后，报考一所师范院校(teachers’college)． 3．大学毕业后，要到西部贫困地区教学．
4．帮助贫困地区的孩子们获得更好的教育，鼓励他们大学毕业后回到家乡，建设自己的家园，改变家乡的落后、贫困面貌．
请根据以上几点，写一篇60～80词的短文．
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8B Unit 4 A charity show B卷
参考答案
一、1．event2．kids3．stage4．voice5．hanging6．sentence7．phoned
8．performers performed9．silent
二、1．goods2．actors3．silence 4．less5．appearance6．business7．donation8．broken
9．advertisements10．speaker
三、1．shall have2．were boating3．has passed4．wash’t invited5．fell
6．is playing7．would help8．will tell9．is going to be
四、l～5CCCBB6～10AACDD11~15AABCC16~20DBBAD
五、1～5BCDDB6～10AABAD11～15ACBCB
六、1～5CACDA
七、One possible version：
I’m a middle school student．I learn something about，the children from poor areas．They are so poor that they have no money to go to school．I think I must catch the chance of studying，and work hard in the future．When I leave middle school，I will go to a teachers’college． I will teach the children in the western poor areas after I finish my college．I will give the poor children best education and tell them：Work hard，and you will be a good hometown builder in the future
第二篇：复习卷
鄂教版五年级下册品德与社会复习试题
一、填空
1.同学之间相处，应该是心灵与心灵的（叩响和沟通）。2.（真诚）地为他人的成功（喝彩），能使他人感到（愉悦）。由衷的（赞美）和（肯 定）有时可以（改变一个人的命运），甚至可以创造（生命的奇迹）。3.（喝彩）是（真情）的表达，是（由衷）的（赞美），如果我们有了敬佩他人的（真 情），不妨将敬佩之情变成（衷心的赞美），采取（恰当的方式）呈送他人。4.孔子说（“己所不欲，勿施于人”）。意思是说，（自己不愿意承受的事情，就不要 施加给别人）。这句话被人们称为（待人处事）的（黄金法则）。5.《买屋让屋》讲的是宋代文学家（苏轼）（善解人意）的故事。
6.我还知道赞美友谊的格言有（最能施惠于朋友的，往往不是金钱或一切物质上的接 济，而是那些亲切的态度，欢悦的谈话，同情的流露，纯真的赞美）。
7.（赞美）不是（虚伪）的语言。而是以（爱和友谊）为出发点，去（欣赏他人的优 点），用（真诚的心态），去（发现他人的长处），用（宽阔的胸怀）接纳别人的进步。8.人字的结构是（相互支撑）。社会生活中，大家彼此之间少不了（相互帮助）。对他 人的帮助好比是送给他人的玫瑰花，会使人得到（温情与力量）。9.帮助他人，（惠及自我）；奉献他人，（心生快乐），赠人玫瑰，（手有余香）。在生活 的路上，常给他人（温暖的话语），多给他人（前进的力量）。10.正因为有了男女（差异），我们的班集体才显得（异样精彩），男生女生都是（好样 的）。11.男生和女生的不同主要体现在（兴趣爱好）、（个性特征）、（行为表现）这三方面。12.男生和女生各有（强项）和（优势），但智力水平相差甚微。
13.交友最忌：(虚荣、虚伪、虚情。)友情青睐：(真情。真诚。真心。)14.一旦有了友情危机，需要我们（坦然相对），用（忠诚去修复），用（原则去护理）。15.帮朋友（弥补不足）,劝朋友（改正缺点）是发展（友谊的需要）。16.在中华传统美德经典中，（子路）被誉为“闻过则喜”的榜样。17.面对朋友提出的不合理要求，要学会说：“不”。
18.“五十六个民族，五十六朵花，五十六个兄弟姐妹是一家”全国各族人民同唱一首 歌，共同祝福我们民族大家庭（团结）、（和睦）、（昌盛）。
19.我们伟大的祖国是一个统一的多民族大家庭。共有（五十六）个民族，其中（汉 族）人口最多，其他民族人口较少，被称为（少数民族）。20.在一个名族集聚区里还（杂居）、（散居）、或（聚居）着其他民族、从而形成我国 以汉族为主体的各民族（大杂居）、（小聚居）的分布特点。21.我国的五个少数民族自治区有：（内蒙古自治区）、（新疆维吾尔自治区）、（宁 夏回族自治区）、（西藏自治区）和（广西壮族自治区）。22.各民族不分大小，地位（一律平等）。各族人民都是国家的（主人）。23.人口最多的少数民族是（壮族）。分布最广的少数民族是（回族），居住地域最大的 少数民族是（维吾尔族），少数民族分布最多的地区是（云南省）。人口最少的少数民族是（珞 巴族）24..（汉族）约占全国人口的（93%），遍布全国各地，但主要聚居在（黄河、长江、珠江三大流域）和（松辽平原），其余分散在各地，是世界上人口最多的民族。25.（朝鲜族）是明末清初从朝鲜半岛移居东北形成的。
26.象形表意文字“东巴文”和“哥巴文”的创始人是（纳西）族人。（白族）以白为 喜。自称（白尼）。（哈尼族）的梯田最美。（哈萨克族）的名称是“白天鹅”的意思。（鄂伦 春族），是“使用驯鹿的人”。
27.坎儿井是（新疆维吾尔自治区）的，他们的葡萄、（棉花）、（哈密瓜）最有名了。我还知道新疆维吾尔族的小吃是（烤羊肉串）。28.我国各族人民不仅（勤劳勇敢），而且充满（智慧）。在历史上，他们曾为国家的（经 济、文化）的发展和（维护祖国的统一），做出了杰出的贡献。
29.明朝著名的清官（海瑞）是回族人，著名的文学家（老舍）是满族人，著名的登山 运动员（潘多）是藏族人。回民支队抗日英雄（马本斋），是回族人。30.藏族人-----藏历新年（汲新水）。蒙古族----那慕达大会（摔跤，赛马）。彝族----火把 节（烧天虫）。壮族----歌婆节（纪念刘三姐）。瑶族----盘王节（跳长鼓舞，唱盘王歌）。傣族----泼水节。31.各民族都有自己的（风俗习惯），对于不同民族的生活习惯，我们应该（相互尊重）、（彼此理解）。
32.藏族人向最尊贵的客人敬献（哈达）。苗族人用（牛角酒）招待客人。蒙古族人厌 恶（黑色），最忌讳坐在蒙古包的（西北角）。朝鲜族人忌讳（敲门）。维吾尔族人在着装方 面忌讳（短小）。33..在我国辽阔的土地上，最能区别不同民族的标志就是（服装）。各具特色的民族服 饰既美化了（自己），也美化了（生活）。
34.彝族----百褶裙。傣族----筒裙。布依族---枫叶衣。藏族----皮袍“山上穿着，山下围 着”，黎族-----肥裤腿，短上衣，斗笠不离身。苗族----妇女喜欢蜡染布。
35..傣族竹筒饭，藏族酥油茶，维吾尔族烤羊肉串，壮族花糯米饭，汉族饺子。
36.蒙古----蒙古包，蒙古包结构简单，容易搭建和拆卸，它冬暖夏凉，设计巧妙，不会积雪、漏水。傣族----竹楼，房顶易于排水，高脚是为了防止地面的潮气和野兽的侵扰。竹楼底层一般不住人，是饲养家禽的地方，上层是人居住的地方。哈尼族----蘑菇房。
37.云南省独龙河地区（西南）---溜索。鄂温克族------鹿拉雪橇。维吾尔族----骆驼。38.中华人民共和国各民族一律（平等）。国家保障各少数民族的合法的（权利）和（利益），维护和发展各民族的（平等）、（团结）、（互助）关系。39.汉朝担当“和亲使者”重任远嫁匈奴的人是（王昭君）。(松赞干布和文成公主)对 加强汉藏的友好和发展做出重要贡献。为了促使少数民族地区的发展，内地很多（干部、教师、医务人员）支援边疆少数民族地区，与那里的人民同吃、同住、同工作、发生了许多动人的故事。领导干部的楷模(孔繁森)。
40.“彝海结盟”讲述的红军司令员（刘伯承）和彝族首领（小叶丹）结盟的故事。41.人民币上的民族语言：（汉字，蒙古族文字、藏族文字、维族文字、壮族文字）。
42.俗话说：（家和万事兴）。我们的国家犹如一个大家庭，家庭的团结必然带来事业的兴旺。43.1953年，在天津举办了（第一届全国少数名族传统体育运动会）。1982年，我国每（四）年举办了一次全国少数民族传统体育运动会。
44.对朋友的不合理要求说“不”的三个步骤：1，弄清楚是什么事，会带来什么后果。
2、明确地说明“不”，并说明理由。
3、尽可能采用替代方法，将朋友的注意力引向积极方面。
45.哈萨克族非常好客，当太阳落山，主任便不让客人赶路，留下住宿、酥油、奶茶，弹起冬不拉琴，大家一起唱歌、讲故事。主任好要拿出最干净的被褥给客人使用。所以，哈萨克族中流传着：“只要沿途有哈萨克族，你哪怕走一年的路，也不用着一分钱和一粒粮。”
46.各少数民族历来是（保卫边疆安全），（维护祖国统一）的重要力量。在漫长的历史进程中，各族人民携手并肩，在（建设和保卫祖国边疆），（维护祖国统一），（繁荣边境经济、文化）等方面，做出了重要贡献。47.名句赏析。
王昭君已不是一个人物，而是一个象征，一个民族友好的象征。昭君墓也不是一个故事，而是一个民族友好的历史纪念塔。——翦伯赞
1、想一想，王昭君为什么会受到当地人民的爱戴？
因为王昭君和匈奴人民和睦相处，教当地妇女织布，生产技术，所以受到当地人民的爱戴。
2、为什么说王昭君是一个民族友好的象征？
因为王昭君是促使两个民族和睦亲善的突出代表，所以说王昭君是一个民族友好的象征。
第三篇：A卷答案
河南煤化鹤煤集团庆祝建党91周年“转作风、提素质、做贡献、树形象，迎接党的十八大”党员知识竞赛A卷
（科级以上干部党员使用）
姓名 单位及职务 分数
一、填空题（每题2分，共60分）
1、除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外，所有共产党员都不得 谋求任何私利。
2、凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党的委员会集体讨论，作出决定。
3、党的干部是党的事业的骨干，是人民的公仆。
4、党组织对违犯党的纪律的党员，应当本着惩前毖后、治病救人的精神，按照错误性质和情节轻重，给以批评教育直至纪律处分。
5、《河南煤化员工奖惩暂行条例》中奖励分为荣誉奖励和物资奖励，其中 荣誉 奖励由低到高依次为 “通报表彰”、“受荣誉称号”、“特殊贡献奖 和 “杰出贡献奖”四种。
6、《河南煤化员工奖惩暂行条例》中惩戒包括 处理、纪律处分和 经济处罚。其中纪律处分由轻到重依次为 警告、记过、记大过、降级（降职）、撤职、留用查看 及 解除劳动合同 七种。
7、《河南煤化员工奖惩暂行条例》规定：受到处分的员工在处分期间不得评选 先进或优秀人才，不得列为 后备干部，不得晋升 职务（含技术职称），不得 提高工资 和 级别档次。
8、违反决策原则和决策程序决定企业生产经营的 重大决策、重要人事任免、重在项目安排、大额度资金运作 事项的，给予
的执行都是纸上谈兵。
15、集团公司的职责是建球场、修跑道、定规则、当裁判、抓考核。对一经研究确定下来的事情，各单位、各部门要雷厉风行、不折不扣地执行下去，对部署的工作要加强督促、一抓到底。
16、党建工作一定要 融入中心、服务大局，坚持虚功实做，做到与行政工作 同频共振、相得益彰，真正融入到企业改革发展之中，保证企业沿着正确的轨道持续稳定健康发展。
17、“四好”领导班子建设的基本要求是政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好。
18、选人用人必须“坚持标准、严格程序”不动摇。其中坚持标准就是坚持“德才兼备、以德为先”的用人理念、“民主、公开、竞争、择优”的选人方法、“五重五不简单”的用人原则和“三优先、三鼓励、四不用”及“注重业绩、注重基层、注重一线”的用人导向。
19、卢展工书记在今年全国“两会”河南团分组讨论会上指出，有了“ 能吃亏、肯吃亏、常吃亏、多吃亏 的干部形象，工作才能往前推”。党员领导干部要 舍得付出，甘于吃亏，吃苦在前，享受在后，清醒地把持自己，理性地对待人生的荣辱、进退和得失。
20、中央确定2012年为基层组织建设年，是深化创先争优活动的重要举措，是加强基层党组织建设的重要机遇。
21、作为一名党员领导干部，一定要常算人生七笔账，时刻检点，防微杜渐。一算“政治账”，二算“经济账”，三算“名誉账”，四算“家庭账”，五算“亲情账”，六算“自由 账”，七算“健康账”。
22、要树立领导干部良好形象，着力解决干部作风中存在的思想问题
心、耐心和细心 对待前来办理业务的同志，充分展现我们想争先、敢争先、能争先、善争先的良好风貌。
二、问答题（每题5分，共20分）
1、入党誓词的具体内容是什么？
我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。
2、鹤煤集团2012年安全工作的指导思想是什么？
以自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，固化“从零开始、向零奋斗”的安全理念，以落实瓦斯区域治理三年规划为重点，以实现安全生产零事故为目标，进一步深入推进“012345”安全管理模式，着力提升安全生产长效机制，着力打造本质安全型企业，把生命高于一切的安全理念落实到生产、经营、管理的全过程，努力推动鹤煤集团安全工作再上新台阶。
3、陈祥恩董事长在河南煤化党委工作会上要求领导干部使用权力时做到“三个明确”的具体内容是什么？
要明确权力姓“公”不姓“私”，一分权力就是一分责任，权力越大责任越重，不能光讲权力不讲责任；要明白权力运行必须严格规范，必须按照原则、程序和规章制度办事，不能随心所欲、为所欲为；要明确权力是把“双刃剑”，能使人高尚，也能使人堕落，能成就一个人，也能毁掉一个人。
4、《河南煤化集团企业文化体系》内容主要包括哪些？
共分总则、卓越文化、安全文化、发展文化、资源文化、管理文化、创新文化、团队文化、廉洁文化、作风文化、诚信文化、民生文化、学习文化、感恩文化、风险文化、持续文化 附
第四篇：作业卷
一、简答题:
甲级监理公司通过投标承担了某高速公路项目的一个监理合同段的施
1、某工全过程的监理工作，并与业主签订了监理委托合同，该监理公司任命了总监理工程师，并按以下监理实施程序开展了工作：
（一）建立项目监理机构
1．确定了本监理项目的质量控制目标为项目监理机构工作的目标。
2．确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。
3．进行项目监理机构的组织结构设计。
4．由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目工程监理计划。
（二）制订监理细则
1．各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制了监理细则。
2．驻地监理工程师批准了监理细则。
3．监理细则仅包括了监理工作的流程、监理工作的方法及措施。
（三）规范化地开展监理工作
（四）参与交、竣工验收，签署监理意见
（五）向建设单位提交工程竣工档案资料
（六）进行监理工作总结，编写监理工作报告
〔问题〕
1．请指出在建立项目监理机构的过程中确定监理工作目标、工作内容和制定监理计划三项工作的不妥做法，并写出正确的做法。
2．请指出在制定监理细则的三项工作中的不妥之处，并写出正确的做法。3．试述监理工作报告的主要内容。
你的答案： 标准答案：1.(1)仅确定质量控制目标不妥，应制定质量、进度、费用三大控制目标和安全、环保目标。
(2)监理工作范围和内容不妥，施工监理不应涉及设计阶段，应只包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理工作。
(3)驻地监理工程师主持组织编制监理计划不妥，应由总监理工程师主持组织编制。
2.(1)仅以监理计划为依据编制了监理细则不妥；编制依据应包括已批准的监理计划，与专业工程相关的 标准、技术规范、设计文件和技术资料及施工组织设计。
(2)驻地监理工程师批准了监理细则不妥；应由总监理工程师批准。
(3)监理细则包括的内容不全面，应包括专业工种的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施四项内容。
3、监理工作报告的主要内容：①工程基本情况；②监理机构及监理工作起止时间；③投人的监理人员、监理设备和设施；④关于工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理执行情况；⑤分项、分部、单位工程质量评估；⑥工程费用分析；⑦工程建设中存在问题的处理意见和建议。
某监理单位承担了50km高等级公路工程施工阶段的监理业务，该工程包括路基、路面、桥梁、隧道等主
2、要项目。业主分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程发包给了三家承包商。针对工程特点和业主对工本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析： 程的分包情况，总监理工程师拟定了将现场监理机构设置成矩阵制形式和设置成直线制形式两种方案供大家讨论。【问题】
你若作为监理工程师，推荐采用哪种方案？为什么？请给出组织结构示意图。
你的答案： 标准答案：监理工程师应推荐采用直线制的组织形式。因矩阵制组织结构形式虽然适合于大中型工程项目，具有较大的机动性，有利于解决复杂问题和加强各部门之间的协作，但对于工程项目在地理位置上相对集中一些的工程来说较为适宜，便于部门之间的配合。而本工程是公路工程，有三份工程承包合同，矩阵制组织结构形式的纵向与横向之间的相互配合有困难，不能发挥该组织结构形式的优点。直线制组织结构形式适合于中、小型工程项目或能划分为若干相对独立子项的大、中型工程项目，并且结构形式简单，职责分明，决策迅速，特别是在工程有三份承包合同可按合同段设置执行（协调）层，所以监理工程师宜推荐采用直线制的监理组织结构形式，如图5-8所示。
某高速公路长120 km，跨两省，6个施工合同段。
3、〔问题〕请选择监理组织机构形式，拟定监理组织结构模式的方案，画出结构图，并分析优、缺点。
你的答案： 标准答案：1．宜选择二级监理机构形式。分别是总监办、驻地办。按《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)规定，当高速公路开工里程在20km以上时，应当采用二级监理机构。即整个项目 设置总监办，在总监办下按合同段再设置驻地办。
2.监理组织结构模式，可以选择直线—职能式。、既考虑按命令统一原则设置的组织，挥系统，又考虑按专业化分工原则设计组织职能系统。它具有集中领导，统一指挥，便于人、财、物力的调配；分工合理，本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析： 任务明确，办事效率高，组织秩序井然，稳定性高，能较好地发挥组织的整体效率等优点。但也有信息系统差，各部门之间、职能人员与指挥人员之间目标不一致，易产生矛盾等缺点。它结合了直线式、职能式的优点，对公路工程建设项目来讲，一般较合理，对本例亦适宜。
某路桥公司承包了一座公路桥梁建设项目，业主与某监理单位签订了施工监理委托合同。施工单位进场后
4、进行施工准备工作，开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案。监理工程师审核后，分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果，并提出了修改意见和建议，以书面形式回复施工单位并上报业主。［问题］
1、施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理，同意修改原施工方案，并提交了新的施工方案。同时，施工单位申请开工。你认为监理方按监理程序应如何处理？
2．开工后，监理工程师发现施工并未按新的施工方案组织施工，且现场组织不力。为此，监理工程师应如何处理？
3．施工单位仍坚持原施工方案进行施工，且施工质量明显不符合规范要求，现场出现不安全现象。此时，监理工程师应如何行使权力和处理此问题？
你的答案： 标准答案：1.(1)监理工程师检查施工单位的各项施工准备情况，看是否已具备开工条件。
(2)若已具备开工条件，报业主同意后，总监理工程师发布开工令。
2.(1)监理工程师下发书面指令，要求施工单位按修改后的新的施工方案施工，避免出现质量和安全问题。本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：(2)向业主报告，召开现场协调会，要求施工单位整改，发备忘录。3.1）报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位停工整改。(2）监督检查施工单位的整改情况。
(3）整改完成后，由施工单位提交复工申报，经监理工程师现场核查确认后，由总监理工程师签发复工令。(4)对拒不整改者，监理工程师可向业主提出报告，指令施工单位调换有关人员。
某高速公路建设项目，业主委托东海监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。该公司的副总经理担任该
5、项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理方案进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。在监理交底会上总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：
①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。③协助施工单位编制施工组织设计。
④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。⑤编制工程量计量规则，依此进行工程计量。⑥组织工程竣工验收。
问题」1。指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。2．指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。
3、在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正。
你的答案： 标准答案：1.(1)监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥。因为项目监 理计划应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写；
(2)监理公司总经理审核不妥。因为项目监理计划应由监理公司技术负责人审核；
(3)根据已有的监理计划范本，修改监理方案编制项目监理计划不妥。因为项目监理计划应具有针对性（或应根据工程特点、规模、合同等编制）。
2．缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。3．监理工作内容：
(1)错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。(2)错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。3)错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。(4)错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。(5)错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。
本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析： 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：
某公路建设工程项目，其中包括路基和路面工程（60km，分为两个合同段），大型桥梁（(2座），业主把路
6、基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位），并签订了施工承包合同。某监理单位受业主委托承担了该公路工程的施工监理任务，并签订了监理委托合同。监理合同中部分内容如下：
1．在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并由监理单位发布变更指令，指令承包人实施变更。
2．监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。3．监理单位有发布开工令、停工令、复工令的权利。4．监理单位为本工程项目的最高管理者。
5、监理单位应维护业主的权益。
6．监理单位主要进行质量控制，而进度与费用控制的任务主要由业主进行。7．由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。〔问题〕1．上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些？
2．项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式？并说明理由，且绘出组织结构图。
你的答案： 标准答案：l.(1）第1条不妥。正确的是：设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。(2）第2条正确。
(3)第3条不妥。正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
(4)第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一的最高管理者。
(5）第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
(6)第6条不妥。正确的是：工程项目的质量、进度和费用是一个系统，不能人为分开。因此，监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。
(7)第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。
2．宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用图5-3表示。
某桥梁工程项目建设的承建商提供给监理工程师的施工网络计划如图5-6所示。监理工程师审核中发现施
7、工计划安排不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求（施工总进度计划要求T=60天）。监理工程师向承包商提出置疑时，承包商解释说，由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩，且工地施工桥台的钢模板只有一套，两个桥台只能顺序施工，若一定要压缩工作时间，可将西侧桥台基础的扩孔桩改为预制桩，但要修改设计，且需增加12万元的费用。监理工程师提出不同的看法。
经监理工程师审查确认，该桥的基础工程分包给了某专业基础工程公司。在东侧桥台的扩大基础施工时，基础工程公司发现地下有污水管道，但设计文件和勘测资料中均未有说明。
由于处理地下污水管道，使东侧桥台的扩大基础施工时间由原计划的10天延长到13天。基础工程公司根据监理工程师签证的处理地下污水管道增加的工程量，向监理工程师提出增加包合同外工作量费用和延长工期3天的索赔要求。【问题】
1．监理工程师应对该桥的施工网络计划提出什么建议？ 2．监理工程师应如何处理上述的索赔要求？ 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：
你的答案： 标准答案：［参考答案］
1．监理工程师应建议：在桥台的施工模板仅有一套的条件下，合理组织施工。因为西侧桥台基础为桩基，施工时间长（25天），而东侧桥台为扩大基础，施工时间短(10天)，故应将原施工网络计划中西侧桥台和东侧桥台基础施工完毕后再施工东侧桥台的施工组织方案，改为在东侧桥台和西侧桥台基础施工完毕后，再组织施工西侧桥台，这样改变一下施工组织方式，可以将该施工网络计划的计划工期缩短到55天，小于要求工期60天，也不需要增加费用。调整后网络图如图5-70
2．索赔处理：
(1)基础工程公司分为分包单位不可直接向监理工程师提出索赔要求，应向总包单位提出，由总包单位再向监理工程师提出索赔要求。
(2)若总包单位向监理工程师提出上述索赔要求，监理工程师应同意费用补偿，不应同意工期索赔，虽然东侧桥台基础施工增加3天，但此工作在施工网络计划中不是关键工作，增加了3天后也未成为关键工作，故不影响要求工期。
(3)由于勘测设计未探明地下障碍物致使费用增加，业主应和勘测单位协商解决，监理工程师提供证据材料。
〔案例8〕
〔背景材料〕
8、某桥梁建设项目，业主与施工单位签订了施工合同。合同规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60％结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工程延期和1万元以内的单项费用索赔。工程按图6-7网络计划进行。其关键线路为A—E—H—I—J。在计划执行过程中，出现了下列一些事件，造成一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间，都不在同一时间）。本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：
事件一：因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。事件二：因施工机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。事件三：因业主要求设计变更，使F延误3天。事件四：因监理迟交图纸，使F延误1天，I延误1天。
施工单位及时向监理工程师提交了索赔意向书及索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求： 1．工期顺延：E停工5天；F停工4天；G停工4天；H停工3天；I停工1天。总计要求工期顺延17天。2．经济损失索赔：
(1)机械设备窝工费：
E工序吊车（(3+2)台班× 240元／台班＝1200元 F工序搅拌机（(3十1)台班×70元／台班＝280元 G工序小型机械（(2+2)台班×55元／台班＝220元 H工序搅拌机3台班×70元／台班＝210元 合计1 910元。(2)人工窝工费：
E工序5天×30人×28元／工日＝4200元 F工序4天×35人×28元／工日＝3 920元 G工序4天×15人×28元／工日＝1 680元 H工序3天×35人×28元／工日＝2 940元 I工序1天×20人×28元／工日＝560元 合计13300元。
(3)间接费用增加（1910+13300）×16% =2 433.6（元）(4)利润损失（1 910+13 300+2 433.6）×5%=882.18（元）总计经济索赔额为1 910+13 300+2 433.6+882.18=18 525.78（元）【问题】
1．审查施工单位所提索赔要求1和2(1)(2)(3)(4）中哪些内容可以成立？索赔申请书提出的工期顺延时间、停工人数、机械台班和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？
2．监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔如何处理？为什么？
你的答案： 标准答案：1．工期顺延与经济索赔：(1)工期顺延：
由于非施工单位原因造成的工程延期，应给予补偿；
事件一：因业主原因E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天； 事件三：因业主要求变更设计F工作补偿3天； 事件四：因监理原因F工作补偿1天，I工作补偿1天。应补偿的工期：
方法一：绘网络图6-15计算。
136—129＝7（天）
监理工程师认可顺延工期7天。
方法二：由于非施工单位原因造成的各项工作延误，并未改变原网络计划的关键线路。G工作和F工作不在关键线路上，时间延误不影响工期； E, H和I工作在关键线路上，将影响工期； 监理工程师应认可顺延工期3+3+1=7(天）。(2)经济索赔：
①机械窝工费（闲置费）： E工作3×240×60％＝432（元）F工作（3+1×70×60％＝168（元）G工作2×55×60％=66（元）H工作3×70×60％=126（元）合计792（元）②人工窝工费：
E工作3×30×28×60％=1512（元）F工作4×35×28×60％=2 352（元）C工作2×15×28×60％＝504（元）H工作3×35×28×60％=1764（元）I工作l×20×28×60％＝336（元）合计6468（元）
③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。④因属暂时停工，利润损失不予补偿。结论：经济补偿合计792-1-6 468=7260(元）
2．监理工程师可直接签证该项经济索赔，因经济补偿金额未超过10 000元的批准权限。监理工程师审核签认的工程延期审批表应报业主审查批准，因工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限。
某公路建设项目，采用国内范本合同条件，施工合同总价为5 000万元，合同工期为12个月，在施工过程中
9、由于业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程竣工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：
1．由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：
人工窝工费用损失＝月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数
=20×2×1×30×30=3.6（万元）
机械设备闲置费用损失＝月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）
现场管理费＝合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0％×l＝4.17（万元）公司管理费＝合同价÷工期×公司管理费率×延误时间 =5000÷12×6 ％×l=25.0（万元）
利润＝合同总价分工期×利润率×延误时间 =5 000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。
2．由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。【问题】
1．监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求？为什么？ 2．施工单位提出索赔，一般应按什么程序进行？
3．如果施工单位按照规定的索赔程序提出了上述费用索赔的要求，监理工程师是否同意施工单位所提索赔费用的计算方法？
4．监理工程师作出的《索赔处理决定》是否是终局性的？对当事双方有无强制性约束力？
你的答案： 标准答案：1．监理工程师不同意接受施工单位的索赔要求。因为不符合一般索赔程序的规定。因为，按照国内范本合同条件规定，施工单位应当在索赔事件发生后的21天内，向监理工程师递交索赔意向通知，表示索赔的愿望和要求。如果超过这个期限，监理工程师和业主有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在竣工结算时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。2．承包人的索赔程序通常可按以下步骤进行：(1)承包人提出索赔要求
(2)工程师审核索赔报告(3)确定合理的补偿额(4)发包人审查核准索赔
当工程师最后确认的索赔款额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。(5)承包人是否接受最终处理
承包人接受最终索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析： 讼解决。
3．监理工程师对所提索赔额的处理意见：
(1)由于业主图纸延误造成的人工窝工及机械闲置费用损失，应给予补偿。但原计算方法不当，人工费不应按工日计算，机械费用不应按台班费计算，而应按人工及机械的闲置费（机械折旧费或租赁费）计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的费用增加。
(2)管理费的计算（公司管理及现场管理费）不能以合同总价为基数乘以相应费率，正确的计算方法是：现场管理费＝直接费÷12×1.0％×l，公司管理费＝（直接费十现场管理费）÷12×6％×1。
(3)利润已包括在各项工程内容的价格内，除工程范围变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响削减某项工作的实施而导致利润减少，故不应再给予利润补偿。
（4)由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是业主方的要求，也不是设计、合同及规范的要求，所以这部分费用应由施工单位自行承担。
4．通常，监理工程师作出《索赔处理决定》不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
某公路工程原施工网络计划如图6-8所示，该工程总工期为一年，在工程按计划进行14周后（已完成A,s10、两项工程施工），业主方向承包方提出增加一项新的土方工程项目N，该项工作要求在F工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工，根据承包商提出并经监理工程师审核认可，该项N工作的施工时间需9周。
问题〕1．在原计划中，增加一项新工作N（即在图6-8中增加一项新工作⑥一⑦，施工持续时间为9周）后，监理工程师应否给予承包方工期延长？延长多少？ 本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：
2．原计划中，工作C,F,J三项均为土方工程，土方工程量分别为7000m3,10000m3和6000m3，共计23000m3。增加的工作N也是土方工程，其土方工程量为9000m3，所以土方工程量增加后总计为32 000m3，比原来的23000m3增加了39.1%。根据合同规定，工程量增加超出25％时，双方可以重新确定其单价，经协商，新的土方工程单价可从原来的15元／m3增加至17元／m3。试问调价后的土方工程总费用应为多少？ 3．按照原施工计划，C，F，J三项土方工程均使用同一台挖土机先后施工，所增加新的土方工程项目N仍拟用该台挖土机施工。现承包方提出，由于增加N工程后，使租用的挖土机增加了闲置时间，要求补偿机械闲置费用（按每台闲置1天为800元计），试问监理工程师是否应同意补偿？应补偿费用多少？
你的答
案
：
标
准
答
案
：
某建设工地总监办，由安全监理人员组织编写了安全监理方案，并由总监理工程师批准。其编写的内容有：
11、本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：(1)安全监理工作依据。(2)安全监理工作目标。(3)安全监理工作内容。
<4)项目监理机构安全监理岗位、人员及工作任务。(5)安全监理工作制度。
(6)初步认定须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表。(7)必要的安全防护用品。问题
(1)此编写的安全监理方案的有何缺陷？(2)公路工程安全检查的主要形式有哪些？
(3)拆除工程，应该将哪些资料报建设行政主管部门备案？
你的答案： 标准答案：(1)①该安全监理方案由安全监理人员组织编写不妥，应由总监理工程师组织编写，专业监理工程师和安全监理人员参加。
②安全监理方案系监理计划中的内容，应由监理单位技术负责人审批。
③该安全监理方案内容缺初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表、初步确定须编
制的专项安全监理实施细则一览表、初步选定的新材料、新技术、新工艺及特殊结构防止安全事故的监督控制措施。
(2)①定期安全检查。②专业性安全检查。③经常性安全检查。
④季节性及节假日前后的安全检查。
(3)建设单位应该将以下资料报建设行政主管部门备案： ①有关施工单位的资质等级证明。
②被拆除的建筑对附近建筑可能的影响说明。③拆除施工组织方案。④堆放、清除废弃物的措施。
案例12 背景资料
有在建一桥梁工程，其中A合同段正在进行主墩钻孔灌注桩施工，监理工程师在巡视中发现一施工单位将泥浆和沉渣直接排人河流。问题
(1)监理工程师发现此问题该如何处置？(2)钻孔灌注桩施工应采取哪些环保方案？(3)简述建设工程生产中防治水污染的措施？ 参考答案(1)处置：
①监理工程师应发出书面指令，要求施工单位停止排放泥浆和沉渣。②要求施工单位拿出书面处理意见，并研究制定纠正措施。(2)钻孔灌注桩的环保方案：
①水上钻孔施工，一般应设置平台施工。钻孔桩必须设置泥浆沉淀池，不得将泥浆直接排人河中，经沉淀后排放，减小悬浮固体的排放量。必要时设置泥浆过滤设备，清澈残渣。
②废弃的钻孔泥浆以及其他废弃物，应运至事先准备的沉淀池临时储存，待吹干后，运至弃渣场，不得弃至河道和滩地，以防抬高河床，淤塞河道。
③应对施工机械及船只进行严格检查，防止油料泄露，严禁将废油、施工垃圾等随意抛入河流。(3)①施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排人河流。②现场存放的油料、化学品应设专门仓库，地面做防漏处理。③食堂应设隔油池。
④厕所化粪池应进行抗渗处理。⑤各种下水管线应设隔离网。
本题分数： 9.09分，你答题的情况为 错误所以你的得分为 0分 解
析：
第五篇：历史卷
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
题
答
要
不
内
线
封
密
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
绝密★启用前2014年全国普通高等学校招生统一考试上海历史试卷后二位校验码 号码考生注意： 1．本考试试卷共6页，考试时间120分钟。试卷满分150分。2．本考试设试卷和答题纸两部分，试卷包括试题与答题要求；所有答题必须涂（选择题）或写（非选择题）在答题纸上；做在试卷上一律不得分。3．答题前，务必在答题纸上填写准考证号和姓名．并将核对后的条形码贴在指定位置上。4．答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的，答题时应特别注意，不能错位。
一、选择题（共75分）以下每小题2分，共60分，每题只有一个正确的选项。1．“凡父母双方均为公民者有公民权，公民十八岁时在他们村社的名簿中登记。”这一规定最有可能出现在 A．古代埃及B．古代印度C．古代希腊D．古代中国 2．下面所示为某一宗教的发源地和传播路线，这一宗教是A．犹太教B．佛教C．基督教D．伊斯兰教 3．炎帝是我国传说时代的英雄，又称神农氏。据传他使用“焚林而田”的耕作方法，还发明了耒、耜等生产工具。这些传说 A．折射出中国农耕文明源远流长 B．可以作为中国原始农耕的直接证据 C．是一种没有史料价值的想象 D．证明了炎帝的真实存在 4．右图反映的情景是 A．柏拉图在雅典学园讲课 B．中世纪大学教师在授课 C．主教与教士讨论教会事务 D．民间艺人吟诵《荷马史诗》5．儒学成为官学是由哪位思想家的主张直接促成的？ A．孔子B．孟子C．董仲舒D．朱熹 6．唐代贵族的体育活动广泛多样，马球运动尤为盛行。下列与此现象有关的史实是 A．丝绸之路的繁盛使西域的风物传入中国 B．海上丝绸之路带来了国家财富的增长 C．朝贡贸易加强了与南洋诸国的交流 D．民间海外贸易因海禁政策取消再度活跃
上海市教育考试院 保留版权历史2014第1页（共6页）
7．古代有一位汉族士大夫教他十七岁的儿子学习鲜卑语、弹琵琶。儿子通晓这些技能之后，以此侍奉达官贵人，深得他们宠爱。这一情形最有可能发生在A．秦朝B．西汉C．唐朝D．北齐
8．王安石认为国家积贫积弱的根本在于生产少，生产少而民不富，民不富则国不强。为根本上解决问题他颁行了
A．募役法和保甲法B．青苗法和农田水利法
C．将兵法和均输法D．方田均税法和科举新法
9．将黏土刻成一个个单字，烧硬后用于排版印刷。印完一版，单字可卸下以备再用。此项技术最早记载于
A．《史通》B．《农政全书》C．《农书》D．《梦溪笔谈》
10．元代加强了对疆域的有限管理，其中管辖琉球的机构是
A．江浙行省B．宣政院C．中书省D．澎湖巡检司
11．为了完成下列“中外文化交流”时间轴，在“?”处应填上
A．日本派出遣唐使B．严复所译《天演论》发表
C．火药传入阿拉伯地区D．利玛窦和徐光启合译《几何原本》
12．“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端
也。人之有是四端也，犹其有四体也。” 此段文字出自
A．《孟子》B．《庄子》C．《韩非子》D．《道德经》
13．据《史记·太史公自序》记载，司马迁为了完成父亲的遗业，大量阅读朝廷金匮石室之书，还到各处实地探访，搜集遗闻，最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁
A．侧重口述史料收集B．具有史料考证意识
C．注重史学文学价值D．秉承朝廷旨意著史
14．宗教改革时出现的新教，英文为Protestantism，直译“抗议宗”。这里的 “抗议” 是指
A．抗议《圣经》的权威B．抗议国王的权威
C．抗议天主教会的权威D．抗议贵族的权威
15．对于同一个历史事实，往往由于视角、史料的差异而产生不一样的解释。下列选项中，由
于新史料的发现而导致不同解释的是
A．哥伦布到达美洲被称为“发现新大陆”，也被称为“文明的相遇”
B．魏晋南北朝被称为“分裂的时代”，也被视为“思想的自由时代”
C．欧洲中世纪被称为“黑暗的时代”，也被目为“田园牧歌的时代”
D．商朝一度被认为是“传说中的时代”，也被认为是“信史时代”
16．保证国民有自由平等的民事权利和行为能力；在法律面前人人平等；反对封建特权。以上
思想体现在A．《十二铜表法》B．《汉谟拉比法典》
C．《法国民法典》D．《钦定宪法大纲》
17．“依附于土地的农民在法律确定的期限内将被授予自由耕种者的一切权利”，此法令的颁布
者是
A．林肯B．明治天皇C．威廉一世D．亚历山大二世
18．“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段话出自
A．《政府论》B．《共产党宣言》C．《乌托邦》D．《共同纲领》
19．以下图表反映了五口通商各口岸的关税收入变化，其中口岸甲是
A．宁波B．广州C．上海D．福州
20．“万能蒸汽机”是第一次工业革命中最重要的发明。当瓦特研制成功这项动力技术时，中国
正值
A．开元盛世B．戊戌变法C．康乾盛世D．清末新政
21．“一个被流放的人秘密回到彼得堡。经过多年流放和卓有成效的斗争，他即将领导一场改
变世界面貌的革命运动。”“他”是
A．列宁B．拿破仑C．彼得一世D．斯大林
22．近代中国某一报纸刊登过如下文章：《民族的国民》、《驳新民丛报最近之非革命论》、《驳
革命可以召瓜分说》、《告非难民生主义者》，该报纸是
A．《时务报》B．《国闻报》C．《申报》D．《民报》
23．右侧老照片是一张学生合影，它反映了哪一时期的社会风貌？
A．19世纪初期
B．19世纪中期
C．20世纪初期
D．20世纪后期
24．某一宣言称：承认三民主义为今日中国之必需，取消“苏维埃
政府”，将红军改编为国民革命军。该宣言发表于
A．辛亥革命时期B．北伐战争时期C．抗日战争时期
D．解放战争期间
25．①1862年普鲁士国王任命俾斯麦为首相。②俾斯麦是“现实主义政治”大师。③他在就任首
相后的首次演讲中即宣称：“当代的重大问题不是通过演说与多数人的决议所能解决的，……而是要用铁和血来解决。”④德国的统一确实是通过铁血政策实现的。以上文字中属于历史解释的是
A．①②B．②③C．②④D．③④
26．“各缔约国同意对于欧洲或北美之一个或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之
攻击。……缔约国应单独并会同其他缔约国采取视为必要之行动，包括武力之使用。”这段文字出自
A．《华沙条约》B．《北大西洋公约》
C．《联合国家宣言》D．《凡尔赛和约》
27．1943年，中、美、英三国举行开罗会议，发布《开罗宣言》。宣言要求日本归还中国的领
土。代表中国与会的是
A．国民政府B．中华苏堆埃政府
C．北洋政府D．中华人民共和国政府
28．中英《关于香港问题的联合声明》指出：香港主权回归后，中国在香港设特别行政区，除
国防和外交事务外，特区享有高度自治权，特区保持原有资本主义制度50年不变。这体现了
A．三权分立原则B．地方自治原则C．主权平等原则D．一国两制原则
29．右图是某一时期的宣传画，它宣传的是
A．土地改革
B．“文化大革命”
C．粉碎“四人帮”
D．“多快好省地建设杜会主义”
30．中国正式起诉美国商务部对中国产品发起的13起反倾销措
施，这一事件发生的背景是
A．中国参加了亚非会议B．中国加入了
亚太经合组织
C．中国恢复了联合国的合法席位D．中国加入了
世界贸易组织以下每小题3分，共15分。每一选项的分值可能为0、1、1、3分。选出最佳一项，多．．．．选不得分。
31．罗马从共和体制向帝国体制转变的主要特征是
A．公民法与万民法逐渐统一起来
C．平民获得了担任各种公职的权利 B．最高决策权从元老院转入元首手中 D．版图从意大利半岛扩展至地中海沿岸
32．据《史记》记载，周公旦灭古唐国，成王得到消息后用刀削下一片桐叶，与弟弟叔虞开玩
笑说：“用此桐叶作为珪（象征爵位的玉器）赏你”。史官因此请成王择日行封赏礼。遂封叔虞于唐。此则故事反映出
A．成王分封时授予爵位
C．成王分封时要举行仪式
33．根据右侧图示及所学知识，军机处是
A．辅助皇帝行使权力的机构
B．囊括内阁、六部权力的机构
C．隶属于皇帝的最高权力机构
D．总揽全国军政要务的机构
34．以下叙述中，最能体现卢梭社会契约思想特点的是
A．人与人在自然状态下处于交战的状态，人们为了自保而缔结契约
B．人们在签订契约时让渡了属于自己的权利
C．政治共同体的代表如果违背大多数人的意志，人们有权将其罢免B．成王分封时以桐叶为封国之名 D．成王分封时是整国授予的D．签订契约以后，每个参与者都受到法律的制约和保护
35．在中西文化论战中杜亚泉称：中国固有文明“正足以救西洋文明之弊，济西洋文明之穷。”
陈独秀则称：“若是决计革新，一切都应该采取西洋的新法子，不必拿什么国粹、什么国情的鬼话来捣乱。”两者的共同之处在于
A．都主张全盘接受西方文明B．都通过文明比较重新定位传统文化
C．都对西方文明有一定的了解D．都深切感受到西方文明带来的冲击
二、非选择题（共75分）
问题：（12分）
（1）根据材料，当时的议会中国王和各等级的政治地位如何？（6分）
（2）上述政治状况在“光荣革命”后发生了怎样的变化？（6分）
37．传国玺
秦始皇统一六国后创制了六枚一套的御玺，分别刻着“皇帝之玺”、“天子之玺”、“皇帝行玺”、“天子行玺”、“皇帝信玺”、“天子信玺”。如任命国家官员，则封印“皇帝之玺”；若任命四夷的官员，则用“天子之玺”；信玺用于对国内和四夷用兵事宜，行玺则为皇帝外巡时随身携带。秦亡，御玺落入汉室，代代相传，称“传国玺”。汉亡，传国玺为魏文帝所得。蜀汉和东吴亦想握有传国玺，遂自行刻之，并编造了传国玺神授的故事。唐兴，所获传国玺多达十余套。唐太宗明白了这一切，于是重新刻制了御玺，使其形制增大，并增“授命玺”一枚用于祭天仪式，表明君权神授。
问题：（14分）
（1）根据材料，秦始皇制玺的史实反映出他所创立的国家体制有哪些特点？（4分）
（2）魏、蜀、吴三国竭力想获得的“传国玺”象征什么？（2分）
（3）唐太宗为什么要重新刻玺？与之相应唐太宗又做了何种制度建设？（4分）
（4）你能从传国玺流转的过程中提炼出中国古代政治哪一值得关注的主题？（4分）
38．扩张之路
美国在19世纪末的扩张
问题：（13分）
（1）根据以上材料，美国的扩张呈现出哪些特点?（6分）
（2）美国实行扩张政策的前提是什么?（4分）
（3）美国扩张战略在20世纪初取得了何种成果?（3分）
39．文明的代价
1962年，科学家蕾切尔·卡森在《寂静的春天》里预言了一个没有鸟鸣的世界，引发
了当代环境保护运动。试以“人与环境”为主题，叙述人类在工业进程中所付出的代价。（11分）
40．梁启超论李鸿章
李鸿章所以为一世俗儒所唾骂者以洋务，其所以为一世鄙夫所趋重者亦以洋务，吾之所以重李责李而为李惜者亦以洋务。谓李鸿章不知洋务乎？中国洋务人士，吾未见有其比也。谓李鸿章真知洋务乎？何以他国以洋务兴，而吾国以洋务衰也？吾一言以断之，则李鸿章坐知有洋务，而不知有国务。
是役（指甲午战争）也，李鸿章之失机者固多，即不失机，而亦必无可以幸胜之理。盖十九世纪下半纪以来，各国之战争，其胜负皆可于未战前决之，何也？世运愈进于文明，则优胜劣败之公例愈确定。实力之所在，即胜利之所在。
各国并立，生存竞争，惟利是视。……李鸿章之手段，专以联某国制某国为主。……于中、日之役，则欲嗾（唆使）俄、英以制日，……卒之未尝一收其效，而往往因此之故，所失滋多。胶州、旅顺、大连、威海、广州湾、九龙之事，不得不谓此政策为之厉阶也。……要之，内治不修，则外交实无可办之理。以中国今日之国势，虽才十倍于李鸿章者，其对处之策，固不得不隐忍迁就于一时也。此吾所以深为李鸿章怜也。
——梁启超《中国四十年来大事记（一名李鸿章）》
问题：（25分）
（1）梁启超为什么要以李鸿章为线索来勾勒19世纪下半叶的中国历史？（2分）
（2）概述梁启超对李鸿章的评价。（8分）
（3）你如何看待梁启超对李鸿章的评价？（15分）
点击咨询 