合同管理习题 2

第一篇：合同管理习题 2

1.某市水利工程项目进行招标，招标人在行政部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。该做法违背了《合同法》中的（）A平等原则 B自愿原则 C公开原则 D诚实信用 某建筑工程公司在施工中泄漏了业主方的一些技术秘密，其行为违反了《合同法》中的（）

A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则 3 工程建设中，发、承包双方签订的施工承包合同属于()A双务合同 B单务合同 C不要式合同 D非格式合同 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（）A有效 B部分有效 C无效 D有效性不确定 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（）

A要务合同 B单务合同 C定式合同 D双务合同 某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计，其委托合同属于（）A单务合同 B要务合同 C诺成合同 D实践合同 7 不以标的物的交付为成立要件的合同是（）

A从合同 B不要式合同 C诺成合同 D实践合同 某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）A要式合同 B不要式合同 C无名合同 D从合同 9 甲材料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（）

A无效合同 B单务合同 C双务有偿合同 D从合同 某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（）A计划合同 B主合同 C诺成合同 D实践合同

11某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）

A要约的撤回 B要约的失效 C要约的撤销 D要约的消灭 某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲从乙处购买一批某标号的水泥，乙收到要约为给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。此情形表明乙的承诺方式为()Ａ通知

Ｂ行为

Ｃ缄默

Ｄ默示 李某于2007年11月1日通过传真方式向王某提出订立某项目合同的意思表示及合同的具体条件，李某采用的要约方式是（）

A口头形式 B书面形式 C默认形式 D行为 李某向王某发出了订立，某项目合同的要约，要求王某11月10日前答复。王某于11月13日答复同意合同条件，可择日签订合同。王某同意签订合同的行为应视为（）A承诺 B新要约 C要约邀请 D缔约过失 15下列关于承诺的说法中,正确的是（）

A承诺可以撤回 B承诺既可以撤回也可以撤销 C承诺可以撤销 D承诺既不能撤回也不能撤销

16在下列个项目合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）

A买卖合同中的价金 B租赁合同中的租金 C借款合同中的利息 D运输合同的中运费 17工程建设中，施工合同的订立应采用（）

A口头形式 B书面形式 C其他形式 D行为推定形式 18工程建设中，施工合同的标的应为（）

A有形财产 B无形财产 C行为 D工作成果 19甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇室公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）

A甲市 B丙市 C乙市 D丁市

20甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用 并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）A有效 B无效 C担保后无效 D部分无效

21某承包商为了贻误竞争对手商机，假借订立合同，恶意与业主方磋商，其作法()A违反了合同义务 B违反了担保义务 C违反了先合同义务 D未违反任何义务 22某建设单位与承包商签订施工合同提供了虚假的工程项目批文等资料，后来该项目被撤销，承包商受损，则建设单位应该承担的责任是（）

A违约责任 B侵权责任 C刑事责任 D缔约过失责任 23根据《合同法》的规定，缔约过失责任应该发生在（）

A合同成立后 B合同生效后 C合同订立阶段 D合同履行阶段 24合同的成立意味着（）

A合同已经具有法律效力 B当事人双方对合同内容达成一致 C合同符合法律规定 D合同受到法律保护

25某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房购买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》当时提供的复印件是假的。因此，该合同属于（）

A可撤销合同 B有效合同 C无效合同 D效力待定合同

26购房人李某想要确认自己与开发公司签订的购房合同有没有法律效力，应当向（）申请。

A房地产主管部门 B法院或仲裁机构 C 开发公司 D消费协会

27某购房合同2007年11月10日签订，买房人2007年11月15日发现卖方提供的证件有假而向法院申请，法院于2007年11月28日确认合同无效，合同没有效力的时间是从（）A2007年11月10日 B2007年11月15日 C2007年11月20日 D2007年11月28日 28被确认为没有效力合同中的（）条款是具有效力。

A违约责任

B数量和质量

C付款方式

D解决争议

29下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）

A没有合法授权

B超越代理权

C代理权授权不明确

D代理权终止 30执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时计价执行应按照（）

A合同价格

B新价格

C原价格

D交付时价格

某建材供应商与某货运公司签订了钢材货运合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。该合同的变更不包括（）

A主体变更

B客体变更

C权利、义务变更

D内容变更

某建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点的合同变更被称为（）

A约定变更

B法定变更

C协商变更

D判决变更

合同变更的效力应当表述为（）

A变更的效力仅及于变更的内容

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

甲施工企业与乙建材供应商签订了某强度等级的水泥采购合同，数量100吨，总价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给了丁开发商。正对合同的转让，发生变化的只是合同的（）

A主体

B客体

C权利

D义务

甲施工企业与乙建材供应商签订了100吨水泥采购合同，价款5万元，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给了丙水泥厂并通知了甲，该合同的债权人为（）

A乙建材供应商

B丙水泥厂

C乙建材供应商和丙水泥厂

D丁开发商

36甲施工企业接到乙建材供应商把2万元的债权转让给了丙水泥厂的债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向（）

A乙建材供应商主张

B丙水泥厂主张

C乙或丙主张

D丁开发商主张

甲把对乙建材供应商的5万元的债务转让给了拖欠其工程款的丁开发商。转让债务后，其对债权人的抗辩权（）

A由甲施工企业行使

B由乙建材供应商行使

C由丁开发商行使

D因债务转移而消灭

某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是（）

A标的条款

B质量条款

C担保条款

D结算、清理条款

如合同当事人对合同的解除经协商意思表示一致，即为协议解除，通常也称为（）

A单方解除

B双方解

C约定解除

D法定解除

某施工企业与广东某陶瓷厂订了一批洁具采购合同，合同约定货到付款，交货期限为2007年3月5日至25日。正常情况下，此两地之间货运时间为7至14天。后来，合同因解除而效力终止。如合同当事人想通过法定解除中预期违约终止该合同，则下列情形中正确的是（）

A发生了不可抗力

B 3月10日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具

C 3月28日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具

D 3月30日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具

某建筑公司与陶瓷厂签订了一批瓷砖订购合同，约定交货期限为2009年3月5日至25日，货到付款。正常情况下该货物运输时间为7至14天。如至3月28日陶瓷厂还没有交货，则下列选项中符合法定解除情形的是（）

A 3月29日到货交付

B 3月29日催告陶瓷厂交货，3月31日仍未交货

C 3月29日催告陶瓷厂交货，4月29日仍未交货

D 3月29日催告陶瓷厂交货，4月6日到货交付

甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万定金给乙。合同签订后，在履行过程中甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况。则下列说法正确的是（）

A 甲有权利要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失

B甲有权利要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失

C甲只能要求乙赔偿在买水泥过程中受到的损失

D 甲有权要求乙承担违约责任

甲钢材供应商与乙施工单位签订了钢材供应合同，约定由甲代办托运。甲遂和丙运输公司签订运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因丙的驾驶员丁的重大过失发生交通事故，致货物受损，无法向乙按约交付钢材。则下列说法正确的是（）

A 乙有权请求甲承担违约责任

B 乙应当向丙要求赔偿责任

C乙尚未取得货物所有权

D 丁应向甲承担责任

施工单位甲欠施工单位乙5万元钱，施工单位丙又欠甲5万元钱，甲和乙约定由丙代替甲向乙还钱，若丙未履行该项债务，则（）

A丙向甲承担违约责任

B丙向乙承担违约责任

C 甲向乙承担违约责任

D 以上答案都不对

某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案例的表述应为（）

A 水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

B 水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

C 水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金

D 水泥厂如无过错，可不必支付违约金

某施工单位与某钢材供应商依法订了了一份总价款为20万元的钢材购销合同。合同约定的违约金为货款总值的5%。同时施工单位向钢材供应商给付定金5000元，后钢材供应商违约，给施工单位造成损失2万元，则钢材供应商依法最多可向施工单位赔付（）万元

A 2

B 2.5

C 3

D 3.5

甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合约定，甲有权请求（）承担违约责任。

A乙

B 丙

C乙或丙

D乙和丙

建设单位和设计院签订了一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金，后建设单位违约，致设计单位损失4万元，则设计单位最多可请求建设单位承担（）万元的违约责任

A 4

B 5

C 9

D 10

甲乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，则应（）

A向乙承担违约责任

B 由丙承担违约责任

C 乙、丙连带承担违约责任

D 乙、丙分别承担违约责任

甲向乙出售房屋，约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记，乙应于10月21日前付款。10月18日，甲又将该房屋出售与丙，双方并办理了产权登记，但未交付房屋。则下列说法正确的是（）

A 10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为履行期限没有届满，不构成违约

B10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为房屋所有权尚未转移，甲仍需履行

C 10月20日前，乙得向甲主张缔约过失责任，因为合同因标的不能而无效

D 10月20日前，乙得向甲主张默示预期违约的责任

某合同价款为2000元，按规定交了定金，该定金可能为（）

A 200元

B 500元

C 1000元

D 2000元

王军与建材商店协议购买一批建材陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批陶瓷了。在建材商店违约的前提下，王军最有力的选择应是（）

A 违约金条款

B 订金条款

C 同时选择违约金条款和定金条款

D 无法确定

定金合同生效日期为（）

A 约定之日

B 签订定金合同之日

C 签订购买建筑陶瓷合同之日

D 定金交付之日

担保的生产源于（）对债务人的不信任

A 当事人

B 保证人

C 债权人

D 被担保人

建设工程招标投标过程中，银行为建筑公司提供的工程保函属于（）

A 主合同

B 从合同

C 无偿合同

D 计划合同

银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确方式是（）

A 书面形式

B 口头形式

C 其他形式

D 没有明确规定

根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中不能成为保证人的是（）

A 电子厂

B 建筑公司

C 商业银行

D 大专院校 58 某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应该按照（）

A 一般保证承担保证责任

B 连带责任保证承担保证责任

C 部分连带责任保证承担保证责任

D 由双方认定的第三方确定保证责任

定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先支付一定数额的货币，定金的数额有当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）

A 10%

B 20%

C 25%

D 30%

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金。如果乙在规定的期限内不能履行合同，应该返还给甲（）

A 15万

B 30万

C 45万

D 依据发包方损失而定

某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（）

A 0

B 15万元

C 22.5万元

D 45万元

某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）

A 保证

B 质押

C 留置

D 抵押

债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）

A 抵押

B 留置

C 保证

D 质押

BDACB CCACD ABDBA DBBCA CDCBC BADCD ABAAC BCDBB CBACB BABAD AADCB ADBBC ADD

第二篇：管理习题

第十九章护理管理

一、A1 型题

1．运用PDCA循环的护理管理方法，对护

理质量持续改进，其中“D”代表的含

义是

A．计划

B．检查

C．实施

D．循环

E．处理

2．病房护士发生护理差错后，护士长应及时

上报护理部，上报的时间不超过

A．12小时

B．24小时

C．36小时

D．48小时

E．72小时

3．三级医疗事故是指造成患者的不良后果为

A．造成死亡

B．重度残疾

C．中度残疾

D．轻度残疾

E．人身损害

4．下列情况常规作为不良事件上报护理部

的是

A．患者给药错误

B．患者治疗延误

C．家属不满投诉

D．护士夜班脱岗

E．患者管路滑脱

5．护理工作的质量监控的自我监控中最重 要的层次是 A．护理部 B．总护士长 C．护士长 D．护士 E．护理员

6．无菌物品灭菌合格率是

A．100％

B．99％以上

C．98％以上

D．95％以上

E．90％以上

7．一级护理患者巡视的时间是

A．每半小时

B．每1小时。C．每2小时

D．每3小时

E．随时

8．手术室的无菌手术感染率要求小于

A．O．1％

B．O．5％

C．1．0％

D．1．5％

E．2．0％

9．对手术室医护人员的手、物品进行定期细

菌培养的周期是

A．每天

B每周 C．每两周 D．每月

E．每季度

10．体现护理质量标准体系结构中终末质量 31 1 312 第十九章护理管理

的条目是

A．仪器设备质量

B．药品质量

C．住院满意度

D．健康教育

E．技术操作

11．体现护理质量标准体系结构中要素质量

的内容是

A．护士编制

B．患者管理

C．出院满意度

D．健康教育

E．技术操作

12．体现护理质量标准体系结构中环节质量

的内容是

A．设备质量

B．药品质量

C．执行医嘱

D．差错发生率

E．护士学历

二、A2型题

13．运用PDCA循环的护理管理的基本方

法，检查质量状况，找出产生质量问题的 原因，定出具体实施计划，实施预定的计

划和措施，检查预定目标执行情况，总结

经验教训，存在问题则转人下一个管理

循环中，这种方式起到的作用是

A．监督指导

B．循环管理

C．持续改进

D．目标管理

E．检查落实

14．一急诊患者在就诊过程中，护士没有询

问患者有无青霉素过敏史即为患者做青

霉素试验，造成患者休克死亡。护士的 医疗过失行为所占的比重是

A．完全责任

B．主要责任

C．同等责任

D．次要责任

E．轻微责任

15．某患者无青霉素过敏史，青霉素皮试阴

性，护士随即遵照医嘱给药。几分钟后

患者突然发生休克。这种状况应判定为

A．护理事故

B．医疗事故

C．护理差错

D．意外事件

E．护理缺陷

16．某病房近期出现护理投诉和差错，两位

科护士长介入帮助整改，病房护士长针

对问题和整改建议进行工作，但是对于

两位科护士长的部分不同要求感到无所

适从。从管理的角度来看，违背的组织

原则是

A．管理层次的原则

B．专业化分工与协作的原则

C．有效管理幅度的原则

D．职责与权限一致的原则

E．等级和统一指挥的原则

17．王主任是某护理部主任，她把工作分配

给总护士长等管理人员，对于例行性业

务按照常规措施和标准执行，她加以必

要的监督和指导，只有特殊情况时她来

处理。她可集中精力研究及解决全局性

管理问题，也调动了下级的工作积极性。

这种工作方式遵循的组织原则是

A．集权分权结合原则

B．任务和目标一致的原则

C．精干高效原则

D．专业化分工与协作的原则

E．执行与监督分设原则

18．李护士长是重症监护病房的护士长，近

期被分派护理学院的专科护士培训、科

内质量控制、医院建设新病房的筹划工 第十九章护堡筻堡 兰霎毳釜譬嚣原则

＼-c．有效管理幅度的原则．A．职责与权限一致的原则

I

E．精干高效原则

蓍C巍巍

＼

A．管理层次的原则

I

B．有效管理幅度的原则

I

．职责与权限一致的原则

l

。E：翟雾嘉菩黑竺婴的原则

＼

．任务和目标一致的原则

I

A．等级和统一指挥的原则

l

B．职责与权限一致的原则

l

C．精干高效的原则

l

D．执行与监督分设原则

l

E．稳定适应的原则

i。一313 患者男性，因高血压，在路上行走突然晕 倒。经CT检查发现为高血压脑出血，急 诊行开颅手术，术后送入神经外科病房，神志不清，脏器功能紊乱，给予监护。这 样的患者采取的最佳护理方式是 A．个案护理 B．功能制护理 C．责任制护理 D．小组护理 E．临床路径

．护士小张和小王在同一个病房工作，病 房护理人员分为两组，每组3人，她们分 别为组长。带领护士为患者提供服务，护士们互相配合完成工作。这种工作模 式是 A．个案护理 B．功能制护理 C．责任制护理

D．小组护理 E．临床路径

4．小张、小王、4、刘、小李均是医院综合内

科的护士，小张是处理医嘱的主班护士，小王是治疗护士，小李是药疗护士，小刘

是生活护理护士。她们每隔一段时间就

会由护士长安排进行调换岗位。这种工

作方式被称为

A．个案护理

B．功能制护理

C．责任制护理

D．小组护理

E．临床路径

25。由责任护士和其辅助护士负责一定数量

患者从人院到出院，以护理计划为内容，包括入院教育、各种治疗、基础护理和专

科护理、护理病历书写、观察病情变化、心理护理、健康教育、出院指导。这种形

式的护理方式是

A．个案护理 ’

B．功能制护理 314 第十九章护理管理

C。责任制护理

D．小组护理

E．临床路径

26．小高在上夜班巡视时，发现一位二级护

理的患者倒在床旁，此时夜班值班人员

只有她一个人。此时针对患者发生的坠

床情况，小高应首先采取的措施是

A。向患者解释和道歉

B．马上通知医生到病房

C．初步检查判定患者伤情

D．上报不良事件的发生

E．通知护士长

27．护士小齐打算为患者输血，发现输血袋

有破损，有漏血现象，她立即同血库联系

退换事宜。这种情况是护士的自我控

制，作为控制类型来说它属于

A．预先控制

B．现场控制

C．结果控制

D．直接控制

E．生产控制

28．在招收护士的过程中，某三甲医院只招

收有护十执业证书并且身体健康的护士

作为新员：=【二，以预防在岗护士因无资质

或疾病导致的生产力低下和不必要的损

失。这种控制手段属于

A．前馈控制

B．过程控制

C．结果控制

D．成本控制

E．直接控制

29．科室护士长每个月都要将护理质量检查

结果反馈给护士，并且针对护理差错及

护理投诉进行分析和讨论，促进护士们

认识和改进。这种做法属于

A．前馈控制

B。过程控制

C．反馈控制

D。直接控制

E．间接控制

30。A病区是普通外科，每个病室收治3个

患者。小王是刚进临床的护校实习学

生，小张是她的带教老师，在见习病房清

洁、消毒工作时，小张发现小王镫送盟做

法是

A．氧气瓶用消毒液浸泡

B．扫床套“一人一套”

C．小桌擦布“一室一巾”

D．便器用后消毒

E．餐具用后消毒

31．小王是刚进临床的护校实习学生，小张

是她的带教老师，在提问小王关于医疗

垃圾处理问题时，小王回答错送的是

A．换药敷料放在黄塑料袋中

B．针头放在利器盒中

C．医用垃圾使用红靼料袋

D．医用垃圾专人回收

E．垃圾处理时防止针刺伤

32．护士小王在上夜班时，有一位患者的家属

在熄灯后执意要进入病房探视，小王担心

影响患者休息加以阻拦，但患者家属不听

劝阻并和小王产生争执，第二天还投诉到

护士长。护士长应首先做的】：作是

A。向家属解释

B．向家属道歉

C．训斥小王

D．了解情况

E．告诉医生

三、A3 型题(33～34题共用题干)

存i[作中．一位护I：晚上下班交班时发 l现，遗漏了上午某个患者的一份口服药，药物 j l包括降压药、维生索(?等。

j第十九章

护理管理——————j!堕 33．护士首先应采取的措施是

A．补发药物即可

B．汇报护士长

(一向患者解释

D．向患者道歉

E．寻求医生帮助

84．此事应上报护理部的时间不超过

A．12小时内

B．24小时内

C．36小时内

D．48小时内

E．72小时内(35～36题共用勉干)

急诊要配备完好的急救物品及药品，保 证物品完好，完整无缺，处于备用状态。做到 及时检查维修和维护，以确保患者的及时使 用和护理安全。

85．急救物口IEl，一„I：：1 ‘一。„。期鼬环

节是

A．定人保管

B．定时检查

C．定点放置

D．定人使用

E．定期消毒

36．急救物品的合格率应保持在 A．100％

B．99％以上 C．98％以上 D．95％以上 E。90％以上

(37～39题共用题1二)

小刘是ICU护士，从毕业工作3年来，基本上是一个人护理某个患者，患者需要的 全部护理由她全面负责，实施个体化护理。

37．在ICU常运用的护理方式是

A．个案护理

B．功能制护理

C．责任制护理

D．小组护理

E．临床路径

38．对ICU的重症患者护理以下镫j鼬是

A．一对一24小时特级护理

B。备齐各种急救设施和药品

C．制定并执行护理计划

D。正确及时做好各项治疗

E．半小时巡视患者一次

39．对ICU的重症患者进行护理记录时丕

宜采取的做法是

A．字迹端正清晰

B．动态反映病情变化

C．使用蓝黑色水笔书写

D．写错可刮涂后重写

E．体现以患者为中心

四、～型题(40~44题共用题干)

护理质量控制以预防为主。护理部质控 组运用PIX；A的管理办法，定期到临床进行 查找存在问题，在检查中注重要素质量、环节 质量和终末质量及发现产生质量问题的原 因，针对主要原因定出具体实施汁划，贯彻和 实施预定的计划和措施，反馈预定目标执行 情况，并总结经验教训，将存存问题转入下一 个管理循环中。

40．护理质量控制的作用是

A．监督指导

B．循环管理

C．持续改进

D．目标管理

E．检查落实

41．护理质量控制的依据是

A．统计数据

B．质量标准

C．个人观察

I)．问卷蒯查 316 第十九章护理管理

E．书面报告

’

42．护理质量控制以预防为主，鼓励上报分

析的是

．

A．差错事故

B．护理纠纷

．

C．护理事故

D．不良事件

E．护理缺陷

43．从患者得到的护理效果评价是

A．环境质量

B．观察病情

C。患者管理

n心理护理

E．出院满意度

44．环节质量控制的项目是

A．护理文件书写

B．住院满意度

C．药品质量

D．规章制度

E．护士职称

五、答案列表

六、重难点习题解析

19．解析：要素质量是指提供护理工作的基础条件质量，是构成护理服务的基本要素。内 容包括：人员配备如编制人数、职称、学历构成等；可开展业务项目及合格程度的技术质量，仪 器设备质量，药品质量，器材配备，环境质量(设施、空间、环境管理)，排班、值班传呼等时限质 量，规章制度等基础管理质量。

第三篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE

三、案例分析

1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。4）有相应资金或资金来源已经落实。

5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：

1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。

2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。

（2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：

1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。

3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审 查的申请人”的做法等。第四章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 答案 D A D D B

二、多选题 题号 1 2 3 4 5

答案 BCD ABCD ABCD BD ABE

四、案例题

1．招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。

投标单位（施工企业或承包商以下同）运用了两种投标报价技巧，即增加建议方案法和突然降价法。

（1）增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。

（2）突然降价法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标时间仅提前1天多，这即是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起对手的怀疑。而在开标前1h突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。2．根据我国《招标投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。

公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合 法性。第五章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 D C D A A D C B A C B D B A C

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 AD ABD AC ACDE ABDE BCDE BCD BE ABD ABCDE

三、案例分析

1、（1）见课堂笔记

（2）招标人与投标人之间的串标。指招标人与投标人相互串通操纵招投标结果的行为。表现形式主要有:①招标人预先内定承包单位,但迫于法律法规的压力,不得不采用公开招标的形式,但在具体操作过程中,使用种种违规手段,千方百计使内定的投标单位能够中标;②招标人在公开招标前,开启标书,并将投标情况告知某投标人,或者协助投标人撤换标书,更改标价;③招标人向投标人泄露标底。

2、（1）临时用地因素调整： 投标人甲：（400-500）×5000=-500000元 投标人乙：（500-500）×5000=-0元 投标人丙：（550-500）×5000=-250000元（2）提前竣工因素调整 投标人甲：(28-30）×500000=-1000000元 投标人乙：（29-30）×500000=-500000元 投标人丙：（30-30）×50000=-0元（3）评标价格比较表： 项目 投标人甲 投标人乙 投标人丙 算术性修正后的投标报价（元）60000000 55000000 50000000 临时用地因素导致投标报价的调整（元）-500000 0 250000 提前竣工因素导致投标报价的调整（元）-1000000-500000 0 评标价（元）58500000 54500000 50250000 排序 3 2 1

虽然投标人丙经评审的投标价最低，但其投标文件对招标文件做出了实质性改变，所以。评标委员会应推荐乙为第一中标候选人。第六章

引例参考答案

提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：

1.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 2.意思表示真实 3.不违反法律或者社会公共利益

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 D D A B A D B D A A B B D A D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 BC ABCDE BDE ACD BC ABCD ABCD ABDE AD BCD

四、案例分析题 1.略

2.不正确，合同的解除分为约定解除与法定解除。根据合同法，当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，该解除属于法定解除，无须与对方协商。建筑公司的偷工减料行为是违法行为，也是违约行为，该违约行为导致了“获得一个合格工程”的目的无法实现，开发公司可以与建筑公司解除合同而不需要征得建筑公司的同意 引例

提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。合同是否能有效力主要看是否具备3个条件： 4.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 5.意思表示真实 6.不违反法律或者社会公共利益 第七章

引例参考答案：

1、合同有效性判定：

（1）甲与乙签订的总承包合同有效

（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

（3）乙与丁签订的分包合同无效。承包人不得将其承包的全部工程转给第三人或者将其肢解后以分包名义转包给第三人。

2、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。甲与丙不存在合同关系，乙和丙之间是总包和分包关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的工程质量向总包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。应追加建设工程总公司为共同被告。

3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行考察导致设计不合理，给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

4、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收 非法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%~50%的罚款；对施工单位处合同价款0.5~1%的罚款：监理单位转让工程监理任务的，处合同约定的监理酬金25%~50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 A C C C B C B B B B C A D C D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答 案 BD ACE ACE BCD ACE CE ACDE AC BC ABDE

四、1．不应直接致函设计单位。理由：无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

2．(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。

(2)不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。

3．不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有 合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。4．不正确。

理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担

第八章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B D C C D D D D A D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 答案 ACD ABCE ABC ABCD ABCDE ABCD

三、案例分析

事件1：建设单位承担；延误4天的工期予以顺延并补偿施工单位相应费用。理由：钢筋混凝土预制桩供应不及时，是建设单位的责任。

事件2：建设单位承担；延误10天的工期予以顺延并补偿施工单位相应费用。理由：建设单位支付工程款不及时，导致工期延误和费用增加，属于建设单位应承担的责任。事件3：施工单位承担。延误8天的工期不予以顺延，施工单位费用的增加不予补偿。理由： 建设单位与施工单位有合同关系，和材料供应商无合同关系。施工单位可以材料供应商承担违约责任。

事件4：施工单位承担。施工单位费用的增加不予补偿。理由：施工过程中，保证工程质量的措施费用已经包括在合同总价款内。

事件5：建设单位承担。延误5天的工期予以顺延，施工单位损失的费用12万予补偿。理由：建设单位与设备供应商有合同关系应视为建设单位的责任。

第四篇：《招投标与合同管理》第二章习题

第二章 招投标制度概述

一、填空题

1．招投标活动的基本原则是（）、（）、（）、（）原则。2．依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（）、（）。3.按工程项目承包的范围招标采购分为（）、（）、（）。4.网络招标的三公开是指（）、（）、（）。5.借款国申请“保留性采购”应符合的条件（）；（）。6．《政府采购协议》于()在日内瓦签订。

二、单选题

1.同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。

A.资质等级高的 B.资质等级低的 C.联合体主办者的 D.承担主要任务的 2．根据《政府采购法》的规定，在技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求时，最常用的政府采购方式为().A.邀请招标 B.竞争性谈判 C.单一来源采购 D.询价

3.根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是()。

A.项目前期咨询招标 B.项目总承包招标 C.堪察设计招标 D.工程施工招标

4．下列关于施工公开招标的程序排列正确的是（）。（1）标志招标文件（2）建设项目报建（3）投标人资格预审（4）发放招标文件（5）开标、评标与定标（6）签订合同 A.（1）（2）（3）（4）（5）（6）B.（2）（1）（4）（3）（5）（6）C.（2）（1）（3）（4）（5）（6）D.（1）（2）（4）（3）（5）（6）

5．邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有()环节。

A.资格预审 B.招标预备会 C.发放招标文件 D.招标文件的编制和送审 6.建设项目总承包招投标，实际上就是（）。A.工程施工招投标 B.项目全过程招投标

C.勘查设计招投标

D.材料、设备供应招投标 7.下列说法不正确的是（）

A.利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

B.招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系 C.招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

D.专家人选，应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员

8.招标是（）选择中标人并与其签订合同的过程，而（）则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

A.投标人 投标 B.投标人 中标 C.招标人 中标 D.招标人 投标

9.下列招标中，（）的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

A.设计招标 B.施工招标 C.材料采购招标 D.设备采购招标

10.施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（）。

A.全部工程招标 B.单位工程招标 C.特殊专业工程招标 D.分项工程招标

11.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心()。

A.是政府管理部门 B.是政府授权的监督机构 C.具备监督管理职能 D.是服务性机构 12.咨询服务招标中最常选用的招标方式是（）。A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.要约招标 13.下列项目，可以不招标的是（）

A.施工单项合同的估算价在200万元人民币以上的项目 B.使用各级财政预算资金的项目

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目 D.使用外国政府及机构贷款资金的项目

三、多选题

1.可以采用招投标方式选择中标人的项目是（）

A 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C 使用国际组织或者外国贷款援助资金的项目 D 标的虽然很小，但自愿采用这种方式进行选优的 2.下列属于国内外通常采用的招标方式的是()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.要约招标 3.下列主体中那些能成为投标人（）

A.分公司

B.子公司

C.招标项目的咨询公司 D 招标项目的监理公司

E.个人 4.下列关于招标方式的说法中，正确的是()A.公开招标又称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标公告，有意的承包商均可参加资格审查，合格的承包商可购买招标文件，参加投标的招标方式 B.邀请招标又称为无限竞争招标 C.邀请招标又称为有限竞争招标

D.对于涉及国家安全或军事保密的工程，或紧急抢险救灾的工程，通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商，这种方式称为邀请招标 E.答案D中的招标方式称为议标

5.建设单位的招标应当具备的条件是（）。

A.招标单位可以是任何单位 B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员 C.有组织编制招标文件的能力 D.有审查投标单位资质的能力 E.有组织开标、评标、定标的能力 6.招标前期准备应满足的要求有（）

A.建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准 B.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率 C.建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证

D.技术资料能满足招投标的要求

E.法律、法规规定的其他条件

7.《工程建设项目施工招标投标办法》中规定有下列情况之一的，经批准可以进行邀请招标()。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； B.受自然地域环境限制的；

C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的； D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； E.法律、法规规定不宜公开招标的。

8．BOT项目与传统的基础设施项目招标的区别是（）

A．传统：投标人必须按招标文件的具体要求进行报价和响应性说明；

BOT项目：在招标时可吸取各投标人提出的满足招标文件需要的专门知识和创新能力，但由于缺乏一个完全统一的标准或规格；

B．传统：招标文件中列有较详细的报价清单，投标人不涉及项目的财务问题；

BOT项目：首要的是财务问题而非技术问题。对于投标单位来说首要的是财务问题而非技术问题。

C．传统：一般需考虑投标人参与的广泛性和竞争性； BOT项目：确保数量有限的投标人的质量更为重要。

D．传统：在评标结束后经有关部门或机构批准后即可授予合同，不需要与投标人进行技术或财务谈判；

BOT项目：在投标文件评审阶段就应与投标人进行技术、财务安排等方面的谈判，在投标时鼓励投标人提出替代解决办法和创新建议。

E．招标单位在评价不同的BOT设想和解决方案时，如果认为有必要，可以改变BOT项目的范围，并可以重新招标或仅与少量最佳的投标人提出，进行谈判项目范围的修改，而这些在传统的招标时一般不采用。9.建设市场有广义和狭义之分。广义的市场（）A.包括有形市场和无形市场

B.一般指有形建设市场，有固定的交易场所

C.包括与工程建设有关的技术、租赁、劳务等各种要素市场，为工程建设提供专业服务的中介组织体系

D.包括靠广告、通讯、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动

E.还包括建筑商品生产过程中的经济联系和经济关系 10.建设工程交易中心的基本功能是（）

A.信息服务功能

B.场所服务功能

C.集中办公功能

D.确定招标方式功能

E.信息发布功能

11.建设工程交易中心的运行原则能够保证其良好的运行秩序和发挥更大的市场功能，其内容包括（）

A.信息公开原则

B.依法管理原则

C.公平竞争原则 D.建立监督制约机制，办事公正原则

E.不包括属地进入原则

12.我国的建筑市场由于受计划管理模式的影响，在招标市场尚存在许多问题，主要表现为（）。

A.推行招标的力度不够或者想方设法逃避招标

B.实施招投标程序统一，漏洞较多，有不少的项目有招投标之名而无实 C.招投标中不正当交易和腐败现象比较严重

D.政企不分，对招投标活动行政干预过多

E.行政监督体制不顺，职责不清，限制了市场竞争 13.机电设备产品国际招标范围()。A.国家规定进行国际招标采购的机电产品；

B.基础设施项目、公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品； C.使用国有资金或国家融资资金进行国家招标采购的机电产品；

D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金进行国际招标采购的机电产品。14.进口机电设备招标投标的国行政主管部门是（）。A.外经贸部 B.各级发改委 C.各级人民政府 D.各地区、各部门的机电产品进出口管理机构 E.经贸部

15.《货物、工程和服务采购示范法》不适用于().A.涉及国防或国家安全的采购 B.颁布国列明排除在外的其他类型的采购 C.颁布国所承担的国际义务对采购有特殊要求的 D.政府采购 E.私人采购 16．《政府采购协议》不适用于（）。

A.涉及国防、国家安全、维护公共道德的采购时采取其认为必要的行动 B.非协议签字国

C.建设工程的特许合同采购

D.地方政府的采购 E.未达到13万特别提款权以上的采购

17.（），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.公开招标 B.有限制招标 C.无限制招标 D.议标 E.邀请招标 18.（），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.公开招标 B.有限制招标 C.无限制招标 D.议标 E.邀请招标 19．堪察现场一般安排在投标预备会前，招标单位应向投标单位介绍下列情况（）A.由哪些单位参与投标竞争 B.是否达到招标文件规定的条件

C.地形、地貌、水文地质、土质、气候条件 D.现场的通讯、饮水、污水排放、生活用电等 E.工程在施工现场的位置 F.可提供的施工用地和临时设施等

20．政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作。A．批准招标 B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案

E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

四、简答题

1、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？

2．国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准》是如何规定强制招标的规模标准的？

3．简述国际与国内工程招标的区别。4．设计招标与其他招标程序的区别。

5.对 BOT项目招标与传统的基础设施项目招标做出比较。6.谈谈你对网络招标的认识，了解目前网络招标的实施情况。7.网络招标的优势和局限性。

8.目前我国招投标市场中，各行政监督部门是如何规范投标市场的？ 9．招投标行政监督的具体内容是什么？

10．项目招投标中，依法须备案或报告的招标事项有哪些？

五、案例分析

背景：某办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E 5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月17日～18日9～16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重失误，遂赶在投标截 止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交得投标文件。

开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 4家承包商投标，并宣读了该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成。

在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠得实施措施。作为评标委员会得招标人代表希望承包人B再适当考虑一下降低报价得可能性。

按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低依次为：B、D、C、E。故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于11月10日将中标通知书以挂号的方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。

由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高依次为：D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。问题：

1.从招标投标的性质看，本案例中要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？

2.从所介绍的背景资料来看，在项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？请逐一说明。

答案：

一、填空题

1.公开、公平、公正、诚实信用； 2.公开招标、邀请招标

3.项目全过程总承包招标、工程分承包招标、专项工程承包招标

4.企业情况公开、招标公告及资格预审条件公开、预中标人及中标信息公开

5.此项采购不属于世界银行贷款资助部分；此项采购不会影响贷款项目执行中的费用、质量和工程进度

6.1979年4月12日

二、单选题

1.B;2.B;3.B;4.C;5.A;6.B;7.C;8.D;9.A;10.D;11.D； 12.B;13.C

三、多选题

1．ABCD ；2ABC.； 3.ACD;4.ACE； 5.BCE;6.ABCDE;7.ABCDE；

8.ABCDE； 9.ACDE； 10.ABC； 11.ABCD ；12.ABCDE； 13.ABCD；14.AD；15.ABC； 16.ABCE 17.AC；

18.BE；

19.CDEF； 20.BDE

四、简答题

1、答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。

2.规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘查、设计、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算在100万元人民币以上的；

③勘察、设计、监理以及其它服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； ④单项合同估算价低于以上各项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。各地方可根据自己的实际情况作相应的调整，但只能扩大不能缩小强制招投标的范围。3——10题答案见教案。

第五篇：4、监理合同习题

建设工程委托监理合同习题

一、单项选择题：

1、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

2、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。

A、不用归还委托人B、归还委托人即可

C、归还委托人，并应支付折旧费D、归还委托人，并应支付租赁费

3、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。

A、按工程实际损失计算赔偿B、扣除合同约定的全部监理酬金

C、赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D、应当双倍返还定金

4、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。

A、正常监理工作B、额外监理工作C、变更监理工作D、附加监理工作

5、在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

A、建设工程委托监理合同B、建设工程委托监理合同标准条件

C、建设工程委托监理合同专用条件D、双方共同签署的修正文件

6、某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。

A、建设工程委托监理合同B、中标函

C、建设工程委托监理合同标准条件D、建设工程委托监理合同专用条件

7、在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。

A、附加工作B、额外工作C、正常工作D、委托人工作

8、监理合同的有效期是指（）。

A、合同约定的开始日至完成日B、合同签订日至合同约定的完成日

C、合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D、合同约定的开始日至工程验收合格日

9、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。

A、正常监理工作B、附加监理工作

C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作

10、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）。

A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人

C、进行监理招标的一方D、监督监理招标的一方

11、《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。

A、选定工程总承包人B、要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告

C、选择工程分包人的认可权D、调换总监理工程师的最终认可权

12、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。

A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失

C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D、监理人的过失导致合同终止

13、《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。

A、审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B、不可抗力事件发生后的善后工作

C、发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进行施工前进行的必要准备工作时间

D、发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

14、《建设工程委托监理合同》属于（）。

A、要式合同B、诺成合同C、单务合同D、技术合同

15、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员应遵守的职业道德。

A、向其他人泄露委托人申明的秘密B、从承包方获取提前工期资金

C、帮助承包人完善施工组织设计D、鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

16、某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。

A、45B、57C、42D、6017、正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A、外部协作费B、监理期间使用与监理工作相关的检测食品摊销费

C、经营业务费D、监理辅助人员奖金

18、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。

A、发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止

B、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可在第一个通知发出35天内终止

D、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42天仍未得到答复可终止合同

19、依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A、完成监理合同约定的监理工作之日B、监理合同规定的到期日

C、被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D、完成正常工作和附加工作之日

二、多项选择题：

1、下列情况中，属于额外监理工作的有（）。

A、由于变更而需延长的监理工作B、由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C、业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D、不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E、设计变更使竣工时间延长增加的监理工作

2、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。

A、选定施工合同的承包人B、批准施工合同承包人选定的分包人

C、确定工程规模D、主持工程建设有关协作单位的组织协调E、审核承包人的索赔

3、依照《建设工程委托监理合同》标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。

A、工程设计的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的决定权

D、承包人索赔要求的审核权E、施工协调的主持权

4、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。

A、委托人违约，赔偿监理人经济损失

B、因监理人的过失造成工程损失时，赔偿委托人全部损失

C、因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

D、因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E、任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

5、根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（）。

A、开展监理业务之前向监理人支付预付款B、提供与本工程有关的设备生产厂名录

C、必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D、在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

E、授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（专款约定）负责与监理人联系

6、根据《建设工程委托监理合同》的规定，（）是监理人的权利。

A、选择施工总承包人的确认权与否决权B、工程上使用的材料和施工质量的检验权

C、工程实际竣工日期的签认权D、设计变更的审批权E、工程款支付的审核和签认权

7、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。

A、中标函B、投标保函C、监理合同标准条件D、监理委托函E、标准、规范

8、依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。

A、负责合同的协调管理工作B、外部关系协调

C、免费提供监理工作需要的资料D、更换委托人代表需要经监理人同意

E、将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

9、委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（）。

A、设计标准认定权B、工程款支付的签认权C、工程设计变更的审批权

D、施工技术方案的审核权E、工程建设有关协作单位组织协调主持权

10、依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。

A、合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作

B、由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作

C、由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D、应委托人要求更改服务内容而增加的工作

E、出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

11、关于监理人的责任限度说法正确的是（）。

A、监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

B、监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

C、不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任

D、监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任

E、因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任

12、有关监理合同双方关系的说法正确的是（）。

A、由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金

B、监理合同的变更只需委托人同意C、当事人一方要求解除合同时，应当在1周内通知对方

D、变更合同必须采取书面形式E、监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任