第一篇:安徽省监理员考试,合同管理信息管理复习知识点
第五章 建设工程合同管理 第六章 信息管理
133终止民事权利义务关系的协议。
134用原则、遵守法律法规和公序良俗的原则。
135、合同法基本分为15类;另可分成双务合同和单务合同;诺成合同与实践合同;主合同与从合同;有偿合同与无偿合同;要式合同与不要式合同。
136事人双方权利和义务共同指向的对象,是合同的首要条款);数量;质量;价款或报酬;履行的期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。
137和民事行为能力;意思表示真实;不违反法律或社会公共利益。138 139
140同,进行工程建设的行为包括勘察、设计、物资供应、施工。建设工程合同是一种诺成合同,也是一种双务、有偿合同,当事人在合同中都有各自的权利和义务。
141同、物资供应合同、施工合同、委托监理合同等。根据建设行为范围,建设工程合同可划分为总承包合同、承包合同、分包合同等。
142合同履行的长期性和复杂性;计划和程序的严格性。
144
145管部门办理招标备案手续;编制有关招标文件。
146格预审;发售招标文件;组织现场考察;解答投标人的质疑。
148、中标通知书发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,损毁标人确定中标人后15天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
149招标人委托对工程建设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务。监理招标的基本原则应是重在对监理单位能力的选择,而报价在选择中居于次要地位。
150、建设工程委托监理合同简称监理合同,是指委托人与监理人就委托的工程项目管理内容签订的明确双方权利、义务和责任的协议。151选定权;对委托监理的工程重大事项的决定权;对监理人履行合同的监督控制权。
152事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权;对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;对监理项目的质量、进度和造价的监督控制权;对工程建设有关协作单位进行组织协调的主持权;在委托人的授权下,对合同规定的任何承包人的义务提出变更的权利,但对严重影响质量、进度和造价的变更须经委托人事先批准;审核索赔申请,调解、处理合同纠纷的权利;完成监理任务后获得报酬的权利;终止合同的权利。
153在工程项目监理中所需的直接成本、间接成本,再加上合理的利润和税金(对依法必须实行监理的建设工程施工阶段的监理收费实行政府指导价;其他建设工程施工阶段的监理收费和其他阶段的监理与相关服务收费实行市场调节价。20%范围内浮动)
154、监理合同自签字之日起生效,合同的有效期即监理人的责任期,不是以合同约定的开始时间和完成时间的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的义务和判定。
155、建设工程施工合同:是建设工程的主要合同之一,是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容,确定双方权利和义务的协议。
156的长期性;合同内容的复杂性。
157、建设部和国家工商行政管理局于1992年12月联合发布了《建设工程施工合同示范文本》,内容由《协议书》、《通用条款》47条、《专用条款》组成。
158在专用条款中约定:固定价格合同;可调价格合同;成本加酬金合同。159合同约定及惯例,对不应由自己承担责任的情况所造成的实际损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
160权权利损害,一方才能向对方索赔;索赔是一种未经对方确认的单方行为;当一方向另一方提出索赔时必须具有正当理由,并应提供与索赔事件有关的有效证据。
161同中默示的索赔);按索赔的目的分类(工期索赔、费用索赔);按索赔事件的性质分类(工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速的索赔、意外风险和不可预见索赔、其他索赔)162、判定承包人索赔成立的条件:对照合同,事件已造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误;按合同约定,造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人的责任;承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。
163商一致原则;公正守信原则。
164工程准备阶段文件(7类)、监理文件(10类)、施工文件(12类)、竣工图(2类)、竣工验收文件。
第二篇:2012年安徽省监理员考试模拟试题
2012年安徽省监理员考试模拟试题
一、单选题(每题1分)
1、标志建设工程监理在全国范围进入全面推行阶段的是(A)实施。
A、《质量管理条例》 B、《安全生产管理条例》 C、《建筑法》 D、开展建设监理工作的通知
2、建设工程监理的行为主体是(D)。
A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位
3、工程建设监理,是指具有相应(D)的监理单位,受工程项目建设单位委托,对工程建设实施专业化监督管理。
A.技术能力 B.注册资金 C.注册监理工程师 D.资质
4、未经(A),建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。A.总监理工程师签字 B.监理工程师签字 C.监理单位盖章 D.项目监理部盖章 5、1-6-2-2(A)监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制 6、2-1-3涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样的比例不得小于应取数量的(C)。
A、10% B、20% C、30% D、50% 7、2-1-5下列不属于旁站监理人员主要职责的是(D)。
A、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况 B、核查进场建筑材料、构配件、设备、商品混凝土的质量检验报告 C、跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案、强标情况 D、检查项目经理到场情况 8、2-3-4下列关于建筑工程施工质量验收的程序和组织,正确的是(B)。
A、检验批和分项工程由监理员组织验收 B、分部工程应由总监理工程师组织验收 C、竣工验收由监理单位组织验收 D、单位工程竣工验收后施工单位向有关部门备案 9、2-4下列关于质量问题和质量事故表述错误的是(C)。
A、不按建设程序办事是导致工程质量问题或质量事故的重要原因
B、对可以通过返修或返工弥补的质量问题监理工程师应责成施工单位提出处理方案 C、工程质量事故发生后,总监理工程师应签发《监理工程师通知单》
D、事故处理的基本要求是:安全可靠,不留隐患;满足功能和使用要求;技术可行,经济合理 10、3-2-1下列不属于施工组织基本方式的是(D)。
A、依次施工 B、平行施工 C、流水施工 D、立体交叉施工 11、3-2-3按(A)分类,可以将网络图分为双代号网络图和单代号网络图。
A、按表达方法 B、按有无时间坐标 C、按目标 D、按性质 12、3-2-4,1不属于双代号网络图基本要素的是(B)。
A、节点 B、参数 C、箭线 D、线路 13、3-2-4,2关于虚工作描述错误的是(B)。
A、虚工作不消耗时间和资源 B、虚工作不消耗资源但消耗时间 C、虚工作表示工作之间的逻辑关系 D、虚工作用虚箭线表示 14、3-2-7关于关键线路、关键工作表述错误的是(C)。A、总时差最小的工作是关键工作
第三篇:合同管理和信息管理细则
B13-8
中央储备粮新沂直属库新建储备仓 工程
监理细则
(合同和信息管理)
内容提要:
专业工程特点
监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施
项目监理部(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:
江苏省建设厅监制
合同管理和信息管理细则
一、合同管理
1.协助建设单位编制招标文件,起草承包合同,避免含混词意,明确双方责、权、利,推敲每一条款,做到严密、完整,不怕烦琐,力争在施工中可能出现的纠纷均在合同条款中得到解决。2.在施工合同履行过程中对工期、质量、造价及其它合同有关事项进行跟踪管理,及时掌握各种信息,监督承包商履行合同条款,按照合同中约定对施工方质量、进度、安全等方面进行奖优罚劣。3.采取预控措施,提前向建设单位和承包商发出联系单,以防止偏离合同约定事件发生,一旦承包商有违约行为,应立即发出监理指令单纠正违约行为。
4.及时协调建设单位与施工单位的合同纠纷,尽可能采用调解的方式解决争端。
5.严格控制工程变更,特别是对承包商提出的有可能增加造价的工程变更必须认真审查,并报业主同意方可实施。
6.施工竣工验收后,按照合同中有关经济条款,审查施工上报的决算。
7.认真做好施工现场监理日志和各种情况记录,公正、合理地处理有关索赔事件。
8.加强合同管理,协助业主处理与设计单位、地勘单位、施工单位、材料设备供应单位等相互联系的单位间的合同关系,依据合同条
款内容,协调和处理矛盾。
9.督促工程各有关单位严格执行、遵守合同,维护合同的严肃性,努力用合同规范业主、施工方、监理方的行为,严格按合同履行。
二、信息管理
(一)做好信息管理工作:
1.组建本项目工程建设监理信息系统,构造项目管理信息网络,组织好合理的信息流程,完成上下、横向、内外、前后的信息衔接。2.完成对工程外部信息的收集、整理、分析,提供最新建材性能、价格信息以及资金、物资、政策、气象、交通等方面的信息,同时,也完成与业主、承包商、材料设备供应商、政府有关部门的双向信息联系。
3.及时、准确地向甲方提供现场施工质量、进度、投资情况、分析影响三大目标的各因素,提出控制措施与对策,纠正偏差确保目标控制。
4.及时将施工新技术、新工艺、新设备、新材料信息提供给施工单位,改进施工技术方案,实现快速、低耗、优质。
5.采用微机辅助监理,完成文档的收集、存储、处理、传递、检索等工作。
6.本单位将准备实现计算机联网,以达到单位本部与现场监理部之间的信息快速传递。
(二)健全工程建设监理档案、资料工作
监理单位建立工程建设监理档案,健全监理档案管理制度是监理
工作的重要组成部分。监理档案要用数据反映,以文字表述为准。通过有序的整理、审查、成册、入库,监理档案必须做到:全面、准确、细致、具体和系统化。对资料的收集、整理不应有任何的偏废和取舍。凡一切有坐标的数据、文字和音像资料,包括工程文件、记录、指示、报告、函件、批件等都应整理归档,而且要按程序分类,使其明了、清晰、确切显示监理工作的科学性和系统性,监理档案的内容:
1.基本资料。这是监理单位承接任务和完成监理任务的结论性情况和评价的全局性资料。具体包括:
(1)监理投标书;(2)监理中标通知书;(3)监理合同;
(4)项目部组成任命文件;(5)开工报告审批表;(6)工程竣工申报表;(7)工程质量评定意见;(8)工程结算审查意见;(9)监理工作总结报告。
2.管理资料。这是监理单位在实施项目监理中的管理准则、步骤、方法及措施的实践资料。具体包括:
(1)监理规划;(2)监理细则;
(3)技术方案(施工组织设计、施工技术方案等)审批表;
(5)工程款支付审核凭证;(6)施工分包单位审查意见;(7)停工(复工)通知;(8)设计变更审批通知;(9)监理通知;(10)备忘录;(11)会议纪要;(12)月报、季报;(13)监理日记。
3.技术资料。这是在突出质量是重中之重原则下的技术服务的技术控制方法及结果的资料。具体包括:
(1)技术交底文件;(2)工程测量放线核验;(3)材料、半成品检测报告;(4)隐蔽工程验收;(5)沉降观测记录;(6)技术经济签证;(7)分部分项工程验收签证;(8)有关专业技术总结。
4.附件。包括:
(1)单位对项目部的指示文件;
(3)地质报告;(4)设计文件及说明;(5)施工承包合同;
(6)施工组织设计、施工技术方案;(7)业主指示、批件、决定等;(8)承包商业务联系、申请、报告等;(9)承包商技术总结;(10)承包商工程结算。
监理单位建立和完善建设工程监理档案,是监理项目部完成监理任务的重要工作,也是考核监理工作的重要依据。
第四篇:合同管理(2011年监理员培训)
2011年重庆市建设工程监理员从业资格培训
《合同管理》讲课提纲
一、合同管理法律基础 1.合同法的一般规定
牢固树立法制观念和合同意识,认真定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。
二、建设工程监理合同管理 履行合同并以合同维权。
1)第一条为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义现代化建设,制定本法。
2)第二条 本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。
3)第三条 合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。
4)第四条 当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。
5)第五条 当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
6)第六条 当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
7)第七条 当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。
8)第八条 依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约
1.合同管理
监理单位受业主的委托,在项目施工期间依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工合同文件等对业主和承包商所签订的施工合同进行的管理,以期通过对施工合同文件的管理实现项目的质量、工期和投资控制目标。
2.合同管理的目的(1)提高工程建设管理水平。(2)通过合同管理以期实现项目的质量、工期和投资控制目标。
(3)通过合同管理来预防和减少合同纠纷。
3.建设监理合同管理的主要依据(1)有关法律、法规等——建筑法,质量管理条例,各种规定等。
(2)合同文件-施工合同协议书,合同条件,图纸,规范等。
(3)监理合同
4.监理人员在合同管理中的地位及作用:
(1)在施工合同和监理合同基础上代表业主。
(2)合同的履行管理——按照合同的约定,进行:投资控制、工期控制、质量控制等。
(3)合同的监督管理——(独立,公正)变更,索赔,违约与争议等。
5.施工阶段合同管理的主要工作(合同管理的主要环节)
(1)施工合同的签订管理(2)施工合同的履行管理 6.合同示范文本的说明(1)标准合同的必要(2)关于示范文本
三、建设工程监理委托合同(GF—2000—0202)
1.监理委托合同
2.委托的监理业务与工作的范围 1)协助委托人选择承包人,组织招标。
2)技术监督和检查:包括对施工质量的监理和检查等。
3)施工管理:三控制及安全等,与项目工程范围相一致.3.委托人权利
1)授予监理人权限的权利-第13条。
2)其它合同承包人的选定权-第20条。
3)委托监理工程重大事项的决定权-第21条。
4)对监理人履行合同的监督控制权-第22、23、24条。
4.监理人权利
1)监理合同中赋予监理方的权利 2)在工程实施中可行使的权力 5.委托人的义务
1)委托人应负责工程建设所有外部关系的协调工作,满足开展监理工作所需提供的外部条件。
2)与监理人作好协调工作,派出常驻现场代表,负责与监理人联系。
3)为了不耽搁服务,委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交给他的一切事宜做出书面决定。
4)为监理人顺利履行合同义务,做好协调工作,包括:将授予监理人的监理权利及时通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
5)在双方议定的时间内,免费向监理人提供自己能够获得并与监理服务有关的一切资料。
6)为监理人驻现场机构开展正常工作提供协助服务,对监理方自备设施给予合理补偿。包括:信息、物质和人员方面。
6.监理人义务
1)认真勤奋工作,为委托人提供与其水平相应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
2)报派驻监理人员,报送有关资料和提供监理报告,完成合同规定的服务。
3)未征得有关方面的同意,不泄露工程有关情况及监理过程中的保密。
4)归还建设单位的财产。5)不收取监理合同以外与在监工程有关的报酬(交通部的监理规范中规定附加工作中的加班费由承包人支付)。
6)不参与建设方利益有冲突的任何活动。
7)监理过程中不泄漏委托人、设计、承包等单位申明的秘密。
8)负责合同的协调管理工作。(公正决定和作证)。
7.委托人责任
1)违约应承担相应经济损失。2)对非监理人原因造成的损失予以补偿。
3)向监理人索赔不能成立,补偿监理人相关费用支出。
8.监理人责任
1)承担附加监理工作和额外监理工作的责任-第25条。
2)过失应承担相应赔偿责任-第26条(酬金总额-税金)
3)不履行义务和职责应承担赔偿或连带赔偿责任-第5条和第26条。
4)索赔不能成立,补偿委托人相关费用支出-第28条。
5)免除责任条款(承包人原因、不可抗力)-第27条
四、建设工程施工合同(GF-1999-0201)
1.主要建设工程合同体系 2.对双方有约束力的合同文件 施工合同文件并非指某一个文件,而是有关文件的总称,通常包括:
1)订立合同时形成的文件 2)合同履行过程中形成的文件 3)对合同文件中矛盾或歧义的解释 3.发包人和承包人的工作 1)发包人的义务 2)承包人义务
4.施工过程中对材料和设备的质量
控制
1)发包人供应材料设备的到货检验 2)发包人材料设备与约定不符的处理
3)承包人采购的材料设备 4)材料设备的使用前检验 发包人供应材料设备: 承包人负责采购的材料设备: 5.施工过程中质量的监督管理 采取巡视、旁站、平行检验对承包人的施工工艺、产品质量、生产过程进行控制。
1)工程质量标准
2)不合质量要求的返工处理 3)施工过程中的检查和返工 4)隐蔽工程(隐蔽工程,中间验收)承包人自检: 共同检验: 5)重新检验 6.施工进度管理
目的在于使施工按照计划进行,以确保合同按期完成。
1)按计划施工
2)承包人修改进度计划 3)暂停施工 4)工期延误
5)工期顺延的确认程序 7.工程量的确认与支付 1)承包商付款工程量报告 2)计量 3)计量原则
4)允许调整合同价的情况 5)调整合同价款的管理程序
8.不可抗力 1)不可抗力的范围
2)不可抗力发生后的合同管理 3)不可抗力事件的合同责任(合同工期内)
委托人方面: 承包人方面: 9.变更
1)监理工程师指示的变更 2)变更程序 3)变更价款的确定 4)确定变更价款的原则 10.建设工程施工索赔
1)施工索赔的概念 2)索赔的特征 3)索赔程序
4)工程师审核索赔报告 5)工程师索赔处理决定
五、监理过程中监理员职责的履行 11.监理员职责
监理规范规定了监理员如下的职责:(有*号的为合同管理方面职责)1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录。*
3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。*4)按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。*
5)担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师。
6)做好监理日记和有关的监理记。*
12.从合同管理角度监理员工作
中应注意的地方
监理基于总监负责,层层授权,分级管理,工作中应注意:
1)认真负责,尽职尽责; 2)保持必要的记录,包括填写监理日志;
3)确保资料的准确、真实,签证资料应留底;
4)加强管理,及时汇总相关资料,并将有关情况向专业监理工程师或总工程师汇报,如有必要应在相关会议上提出,包括存在问题和处理意见等,以便现场监理机构对相关问题做出反应。
第五篇:招投标与合同管理复习知识点
基础理论 投标法》规定处罚 1、简述项目、建设项目、施工项目概念 招标资格审查的目的是什么?有哪几 种方式
答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作 答:审查主要审查投标人是否符合下列 条件:具有独立订立合同的权利;建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目:由履行合同的能力;没有处于被责令停业资格取消的状态;三年内无骗取中企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。标行为;法律法规的其他行为,可以排除不符合条件的投标人有资格预审
2、为什么要推行项目管理 和资格后审两种 答: 是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方对投标联合体的资格审查应满足哪些 要求? 面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。答:1)每个成员需要单独参加资格预审;2)在提交资格审查有关资料时,3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别? 需要附上联合体协议规定各自承担的责任;3)每个成员都必须具备执行 答:管理任务:施工项目管理(生产出 建筑产品,取得利润)它所承担工程充足的经验和能力; 4)指定一个联合体成员作为主办人,建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理代表所有联合体成员接收指念,负责整个合同的全面实施。内容:施工项目管理(从投标到交工为止 的全部生产组织和管理及维修)简述现场踏勘的意义 建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或其咨询单位)
4、简述施工项目管理的主要工作内容? 答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修 简述经营管理在项目管理中的重要 意义?
答:经营是市场经济的产物,指为实现 一定的经济目的而进行的筹划活 动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理? 答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些?
答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些? 答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例 重点
施工目标控制的内容
答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制
2、施工项目经营管理的内容?
答:主要工作包括:选择适当的经营方 式,寻找市场,承揽任务,投标,合同管理
建筑市场市场运行机制构成?
答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制
市场规则有哪些?
答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则
建设项目招标
1、简述推行招投标制度饿意义
答:(1)推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状 况(3)有利于促使承包商不断提升企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善(5)有利于促进我国建筑企业与国际接轨
法律规定哪些项目发包必须经过投 标?
答:大型基础设施公共事业,全部或部 分施工国有资金或融资,国际组织或外国贷款援助资金。资金方面:总工程3千万以上,单项合同200万以上,设备100万以上,设计勘察50万
项目进行投标必须满足哪些条件?
答:招标人依法成立;设计及概算审批手续已履行;招标范围和方式组织形式已履行核准手续;资金已落实;有需要的图纸和技术资料
简单介绍招标代理制度
答:是指工程建设单位,将建设工程招标事务,委托给具有相应资质的中介服务机构,由该中介服务机构在招标委托授权的范围内,以招标人的名义,独立组织建设工程招标活动,并由建设单位接收招标活动的法律效果的一种制度。
简述招标投标管理机构的职责
答:建设工程报建登记;发放招标资质证书,标底编制;接受招标人的申请书对招标方式审查;对招标变更审批;投标人资质审查;招投标活动全程监督,对开标评标,定标活动现场监督;核发中标通知书;查处招投标的违法行为
哪些项目可以实行邀请招标?需履行 什么手续?
答:邀请招标有:技术复杂有特殊要求;自然环境所限制;涉及国家安全和机密抢险救灾;费用不值得处;法规规定不宜公开招标的。手续:国家性工程邀请招标,需经国务院发展计划部门批准 地方重点邀请招标,经省,市人民政府批准。
简述公开招标的程序
答:六个基本环节:建设项目报建;编制招标文件;投标人的资格预审;发放投标文件;开标、评标与定标;签订合同
8、法律法规对招标公告要什么规定
答:依法必须招标未发布公告的;不在指定媒介发布招标公告的;公告中招标时间和办法不合理的;公告中以不合理条件现在投标人;提供虚假招标公告的;有两个以上媒介发布内容不一致的以上行为之一,需依据《招
答:目的在于了解工程场地和周围环境情况,以获取投标单位认为有必要的信息。
12、简述开标程序 答:参加开标人签到—主持人宣布开始,宣读招标人授权书—招标代表宣布评标办法—核查投标人的资料和文件-—当众拆开密封文件唱标—招标代理机构宣布标底—法定代表人签字核对开标会议和开标结果 开标过程中应确认的废标有哪些 答:1)未密封、标志的无投标人公章和签字的;2)投标人名称和法律地位与资格审查不一致的 3)未按招标格式填写的字迹模糊无法辨清的 4)报有两个以上报价,未说明的 5)逾期送达的 6)未参加开标会议的 7)联合体未附加共同投标协议的。投标中的重大偏差有哪些
答:1)未提供担保和担保有瑕疵 2)没有授权人代表签字和公章 3)期限超过投标文件规定4)明显不符合技术规格要求 5)货物包装方式等不符合要求 6)投标人附有条件招标人不能接受 7)不符合规定的其他实质性要求 以上未能对招标文件作出实质性响应的投标行为,是为实质性废标 简述常见的评标方法 答:1)经评审的最低投标价法,(对投标人质量,进度,技术标和资信标情况进行评审以后,合格者的额图标报价最低者)2)综合评估法,(通
过技术标20%,商务标70%,资信标10%的权重比例得出综合分数)3)法律或行政法规允许的其他评标办法
简述招标文件的内容
答:1)前附表 2)招标须知 3)合同的主要条款 4)合同的格式 5)工
程量清单招标的,提供工程量清单 6)技术规范 7)设计图纸 8)评标标
准和方法 9)投标文件格式
重点
招标的形式
答:1)公开招标(无竞争招标)2)邀请招标(有限竞争招标)3)议标
(非竞争性招标或指定性招标)4)两阶段招标(先评技术标后评商务标)
2、标底确定方法
答:1)单系数法 A=M x 招标人下浮率(M-施工预算价)复
合标底=A x Y%+B x(1-Y%)(B-平均报价,Y%-30~60%)2)双
系数法
施工项目投标 1.简述投标活动的一般程序
答: 成立投标组织——投标初步决策——资格预审,购买标书——现场
勘查,标前预备会——技术市场环境调查——编制施工组织设计——编制
并审核施工图预算——投标最终决策——标书成稿——标书装订和封包
——递交标书参加开标会议——接到中标通知书,签订合同
投标文件一般应由哪几部分组成?
答:1)投标书 2)投标书附录 3)投标保证金 4)法定代表人资格证明书
5)授权委托书 6)工程量清单与报价表 7)辅助资料表 8)资格审查表 9)
合同协议条款内容的确定和响应10)施工组织设计 11)招标文件规定的其他资料
简述投标文件的编制一般要求
答:1)必须使用投标文件规定的表格格式 2)有正本和副本,如不一致,以正本为准。3)必须有法人单位公章 4)投标文件有修改处需要由投标
人签字证明并加盖个人章。5)必须分为技术标和商务标,加封封条 6)
投标文件必须用不可擦去的墨水打印或书写。7)保证金为合同总价百分
比时候,开标保函不要太早,一方泄露己方报价。8)文件打印整洁
简述技术标编制的要求
答:虽然和施工组织设计内容是一致的,但在编制要求上却有一定差别。1)针对性2)全面性 3)先进性 4)可行性
5)经济性
投标书的修改、补充和撤回的操作程序
答:在投标截止时间以后,不能更改投标文件,投标人补充、修改或撤
回通知,应按招标文件中投标须知的规定编制、密封、签章、标识和递交,在包装上表明“补充”“修改、”撤回“的字样
工程估价的依据有哪些
答:1)招标文件 2)工程量清单计价规范、定额 3)劳动力、材料价
格信息 4)地质报告、施工图 5)施工规范、标准 6)施工方案和施工进
度计划 7)现场勘测 8)工程量清单
6.简述投标报价的程序
答:研究招标文件——现场调查——编制施工组织设计——计算或复核工
程量——确定工料机单价——计算工程直接费——计算工程间接费——估算管理费——计算总估价——审核工程估价——确定报价侧率和投标技巧——最终确定投标报价
简述工程估价的审核的意义和方法 答:在确定最终投标报价前,还需要进行报价的宏观审核,宏观审核的目的是 在于:通过变换角度的方式对报价进行审查,以提高报价的准确性,提供竞争能力
投标报价的方式有哪几种 答:工料单价法、综合单价法
按概预算方法编制的投标报价由哪几大部分费用组成 答:直接费、间接费、利润、税金
工程量清单报价的单价由哪几大部分费用组成 答:直接工程费(人工费+材料费+施工机械使用费)
影响投标决策的因素有哪些 答:
(一)内部因素 1)技术实力 2)经济实力 3)管理实力 4)信誉实力
(二)外部因素 1)招标人情况 2)竞争对手情况 3)监理工程师情况 4)地理环境情况 5)法制环境情况 6)市场环境情况 7)项目自身情况
什么时候投标人应考虑低于成本报价?我国为什么要限制这种做法 答:1)竞争对手很多,投标人出于发展目的2)投标人出现大量窝工,严重亏损,急需支撑3)新市场领域,渴望打入4)投标人垄断领域,其他对手强烈希望插足的。我国限制这种做法是为了防止低价成本恶性竞争而导致工程品质下降和管理不到位引起的安全事故。
简述不平衡的报价意义和具体做法 答:不平衡报价的意义在于:在不影响报价的竞争力的前提下,谋取最大的经济利益,但各项目调整需要掌握在合理 范围内,以免引起招标人反感,确定为废标,遭受不应有的损失。具体做法: 将来增加的分项工程;能获得预付款的项目;说法明确的分项工程;没有工程量的;暂定施工内容的 以上内容单价适当报高一些 合同法原理
经济法与其他法律的区别 答:1)经济法是各种经济法律规范的 总称2)是调整经济关系的法律规范的总称3)所调整的是一定范围的经济关系 综上所述,经济法是调整一定范围的经济关系的法律规范的总称。什么是经济法律关系: 答:是指法律规范在调整人民行为的过程中形成的权利与义务关系,有法律关 系主体,法律关系客体,法律关系内容三个要素构成。
什么是代理 答:代理是一种法律关系,在代理关系中,代替他人进行一定法律行为的人称为代理人 由代理人行为行使法律行为的人称为被代理人;与代理人进行法律行为的人称为第三人。诉讼时效的概念。诉讼时效的起算是如何规定?一般诉讼时效是多长时间 答: 诉讼时效指时间上的效力,它 是一定事实状态在法律规定期间内的持续存在,从而产生与该事实状态相适应的法律效力。诉讼时效起算是从知道或应该知道权利被侵害时起计算 一般诉讼时效为2年
合同法的主要内容 答:为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,租金社会主义现代化建设而制定的合同法。合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同订立的基本原则是什么?在建设工程合同的签订和执行过程中哪些方面体现了合同的基本原则? 答:合同订立的基本原则:自愿原则、守法原则、诚实信用原则、公平原则 合同订立一般要经过哪几个程序 答:合同订立一般经过要约和承诺两个必经的程序 要约—希望与他人订立合同的意思表示 承诺—在要约有效期限内,作出完全同意要约条款的意思表示。
简述合同的主要内容 答: 1.当事人名称或姓名和住所 2.标的 3.数量 4.质量 5.价款或报酬 6.履行期限、地点和方式 7.违约责任 8.解决争议的方法
合同的担保方式有哪几种 答 担保的方式:保证、抵押、质押、定金、留置
9. 什么是无效合同 答:无效合同是指带有欺诈胁迫,恶性串通,损害国家利益,损害社会公 众利益,违反法律行政法规的强制性规定,都归为无效合同。
合同的变更的条件?合同的解除和终 止的条件 答:合同变更的条件:合同依法成立,但在尚未履行或尚未完全履行时,当事人对双方经协商依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。
简述违约金与赔偿金的区别 答:违约金:是指当事人的约定或者法律直接规定,一方当事人违约的,应向另一方支付的金钱。违约金的标的物是金钱,也可以是其他财产 赔偿金;合同当事人就其违约而给对方造成的损失给予补偿的一种方法。
合同争议的处理方式有哪几种? 答:处理方法有:和解、调解、仲裁、诉讼
重点 1.代理种类:委托代理,指定代理,法定代理。经济法律关系终止分为:自然终止、协议终止、违约终止 诉讼时效种类:一般诉讼时效和特殊诉讼时效
债的发生根据:合同、侵权行为、不当得利、无因管理 债的消灭:因履行,抵消,提存,混同而消灭 建筑合同包括:工程勘察、设计、施工合同,建筑合同也是一种双务合同、有偿合同。
按工程范围分建筑合同分为:建筑工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。
按承包内容分建筑合同分为:建筑工程勘察合同、建设工程设计合同、施工合同。按付款的方式建筑合同分为:总价合 同、单价合同、固定成本加酬金合同。要约生效:到达受要约人时生效,数 据电文一接受数据电文时间为准 12.要约撤回:在要约到达受要约之前或于 要约同事到达受要约人 要约撤销:在受要约人发出承诺通知 前到达要约人
承诺:在要约有限期内,作出完全同 意要约条款的意思表示。
15.承诺撤回:在承诺通知到达要约人或 于承诺通知同事到达要约人。16.受要约人要对要约内容作出实质性变 更的,为新要约。
效力待定合同几种情况:限制民事行 为能力订立的合同; 无权代理的合同;无处分权的人处分他人财产的合同。
可变更可撤销合同:指合同内容违背 当事人的真实意思表示。主要条件是: 重大误解,显失公平,欺诈胁迫等违背他人意思。它和无效合同的区别:效力不同(1)期限不同(2)合同履行基本原则 :全面履行原则、遵守诚实信用原则、实际履行原则 合同履行保护方式:1)抗辩权(同时 履行抗辩权,异时履行抗辩权)((后履行,不安履行))2)保全措施包括代 位权和撤销权。
20.合同转让:合同权利转让、合同义务 转让、合同权利义务一并转让 赔偿损失的方式:一是恢复原状,二 是金钱赔偿;三是代物赔偿。建设工程施工合同示范文本
1.什么是通用条款和专用条款?两者关系如何? 答:通用条款:是一般建设工程所共同具备共性条款,具有规范性、可靠性、完备性和适用性。专用条款:是对通用条款规定内容的确认与具体化,它的大小条目号与通用条款相一致。在通用条款中讲的笼统的、普遍的或者不够明确的问题在专用条款中要作补充和修改。
2.施工合同的作用是什么? 答:规范合同当事人的行为,完善社会主义市场经济条件下的建设经济合同制度,解决施工合同中文本不规范、条款不完善、合同纠纷等问题。
为什么施工合同要采用示范文本? 答:我国建设工程项目量大面广,投资规模与复杂程度差异悬殊、施工安装企业国有、民营多种体制以及几乎所有的现场工程都是农民工等特点,配合建设工程施工合同的操作运用,建设部同工商局颁布了施工示范合同
工程质量保修书包括哪些保修内容?保修期如何? 答:保修内容:主体结构工程 以设计 文件规定的该工程的合理使用年限 屋面防水,卫生间防水工程,墙面防渗漏,5年 电气管线,给排水管道设备安装装修工程 2年 供热供冷系统 为2个采暖期
发包人、承包人的一般义务是什么? 答:发包人的义务:土地征用拆迁;市政水电气介入工地;开通施工道路;地质勘测;办理施工许可证及其他证件;确定水准点和控制点;组织承包人和设 计单位 设计交底;协调地下管线和文物的保护工作;发包人的其他工作。承包人的义务:完成施工图配套设计;提供进度表;向发包人提供办公场所;遵守环境安全卫生要求;对已完成工程实施保护;对地下管线和文物保护,其他有关规定。发包人,承包人在开工前应作哪些准备工作?
工程可以延期的情况有哪些? 答:发包人未能按照专用条款的约定提供图纸和开工条件;发包人未在规定时间支付预付款、进度款致使施工不能正常进行;工程师未按约定提供所需的指念批准使得工程不能进行;设计变更使得工程量增加;一周内非承包人原因停电、停水、停气超过8小时;不可抗力;专用条款中约定或工程师同意顺延的其他情况。
工程款支付包括哪些内容? 答:工程款支付包括:工程预付款、工程进度款、竣工结算款、保修金
关于工程分包的规定有哪些? 答:1)承包人按专用条款的约定分包所承包的工程,并与分包商签订合同,未经发包人同意,不能将承包任何部分分包2)承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包工程的全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。3)工程分包不能解除承包人的任何责任和义务。4)分包工程价款由承包人与分包单位结算。提倡总承包,禁止将建筑工程肢解发包,禁止将其工 程全部转包他人,禁止将承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人;禁止发包人将其承包的工程再分包。
不可抗力包括哪些内容 答:因战争、**、空中飞行物坠落或非承发包人造成的爆炸、火灾,以及风雨雪等自然灾害
简述专业分包的主要内容 答:协议书、通用条款、专用条款三部分 12专业分包合同的当事人双方怎么称呼 答:将施工合同中发包人改为承包人,将承包人改为分包人。所以称呼即为,承包人和分包人 13简述劳务分包合同的主要内容 答:将协议书、通用条款、专用条款合为一体。具体为: 1)工程承包人的义务 2)劳务分包人义务 3)材料设备供应 4)劳务报酬 5)工时和工程量的确认 6)劳务报酬的中间支付和最终支付 7)禁止转和在分包 重点
1、工程师的义务:意指监理单位委派的总监理工程师或发包人的代表。工程师发号指令 需48小时给予书面确认,承包人有觉得不合理 24小时提出书面报告,因指令错误追加的工程款由发包人承担,工期顺延。
2、质量控制条款:质量检查与验收、材料设备控制、工程试车、竣工验收
3、进度控制条款:进度计划、开工竣工、暂停施工、工期延误
4、造价控制条款:工程计量、工程款支付、价格调整、工程结算
5、管理性条款: 工程分包、工程变更、违约责任、施工索赔、争议处理。
FIDIC土木工程施工合同 业主的风险有哪些? 答:战争、恐怖活动、骚乱和混乱、军火爆炸性材料放射性辐射、飞机以及飞行器的压力波、业主占有或使用部分永久工程、业主方负责的工程设计、无法预见的自然力的作用。
试解释进度报告、计日工表、竣工报表 答:承包人在开工通知后28内向工程师提交一份详细的进度施工计划——进度报告 计日工表——在工程执行中出 现的一些额外零星工作,工程师下达变更指令,要求承包人实施的此类工作。竣工报表——承包人在收到工程接受证书后84天内,按“申请期中支付证书”程序想工程师提交工程竣工报表 什么叫缺陷通知期? 答:缺陷通知期相当于国内工程交工后的质量保修期,它是工程师通知承包商修复工程缺陷的期间 缺陷通知期延长不能超过2年
4.结清单包括哪些内容 答:结算单上金额即为业主应支付给承包商的全部和最终的合同结算款额。作为同意与业主终止合同关系的书面文件 试比较FIDIC<<施工合同条件>>与国内《工程建设施工合同》有哪些相近之处? 答:两者都有承包人和发包人的权利和义务的限制 都有对质量进度费用管理条款的说明 施工合同的签订与管理
工程发包承包模式有哪些? 答:平行发包、施工总承包、施工总承包管理
按计价方式分类的施工合同类型有哪些? 答:按计价方式分:总价合同、单价合同、成本补偿合同三类
施工合同签订的原则有哪些? 答:基本原则有: 符合承包人的基本目标;尽可能使用标准的施工合同文本;积极地争取自己的正当权益;重视合同的法律性质;重视合同的审查和风险分析
合同谈判准备有哪些? 答:谈判的组织准备,谈判的方案和思想准备,谈判的资料准备,谈判的议程安排
合同谈判的技巧有哪些? 答:(1)研究好合同谈判的目的(2)掌握好谈判的规则(3)运用好谈判的策略和技巧 规定合同的工程范围应注意哪些问题? 答:在不清楚出,需要明确的说明 如:”除另有规定外的一切工程” 对于“可供选择的项目”在签订合同中予以明确 对于现场监理工程师办公建筑车辆服务则必须明确确认
规定合同的合同文件应注意哪些问题 答:有修改的地方,双方一致同意后,正式的“补漏”“附录”双方签字 答疑部分需要成为合同的组成部分;施工图纸需要双方签字;对于作为工程量和工程款需要签字核定。规定合同双方的一般义务应注意哪些问题? 答:关于工作必须使得监理工程师满意的条款;关于履约保证;关于工程保险;关于工人伤亡事故和其他社会保险;关于不可预见的自然条件和人为障碍
风险因素有哪几种分类方法? 答:风险来源的性质,工程实施不同的阶段,风险严峻程度分类,风险范围,项目构成的风险
10、风险因素按风险来源有哪几种分类方法? 答:按照风险的来源可分为:政治风险、经济风险、技术风险、商务及公共关系风险和管理方面五大类。
风险评估的方法有哪些? 答:风险评估的方法有:专家评分比较法、改进的专家评分法
举出工程施工中风险回避的两个例子? 答:主要的手段是:拒绝承担风险,放弃已经承担的风险以避免更大的损失。
简述风险转移的具体方法 答:具体有相互转移和向第三方转移风险 具体的措施有:利用索赔制度,相互转移风险;向第三方转移风险(担保制度,保险制度,向分包商转移风险)
风险分离和风险分散有什么不同?答:风险分离:是指将各风险单位分离间隔,以避免发生连锁反应或互相牵连风险分散:与风险分离不一样,风险分离是对风险单位进行分离,而风险分散则是通过增加风险单位以减轻总体风险的压力,达到共同分摊集体风险的目的。
简述风险控制的具体方法 答: 1)熟悉和掌握有关工程施工阶段的法律法规2)深入研究和全面分析招标文件 3)签订完善的施工合同 4)掌握要素市场价格动态 5)管理分包商,减少风险事件 6)在履行合同中分析工程风险
16合同实施偏差处理的措施有哪些? 答:组织措施,技术措施,经济措施,合同措施 施工索赔
1、什么叫施工索赔? 答:施工索赔实在施工过程中,承包人根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过失,或承担了合同规定之外的工作所负的额外支出,承包人向发包人提出的在经济或时间上要求补偿的活动。发生索赔的原因? 答:1)建筑过程难度和复杂度增大 2)建筑业经济效益的影响 3)项目及管理模式的变化 4)发包人违约 5)不可预见的因素 6)国家政策、法规的变更 7)合同的变更与合同的缺陷 8)合同中止与解除
索赔的分类有哪些? 答:按事件所处合同状态分类:正常施工索赔、工程停缓建索赔、解除合同索赔 按索赔发生原因分类:发包人违约索赔,工程量增加索赔,加速施工索赔,解除合同索赔。按索赔的目的分类:工期延长索赔,费用索赔 按索赔的依据分类:合同内索赔,合同外索赔 按索赔有关当事人分类:承发包 人之间的索赔,总承包与分包商索赔,承包人与供货商索赔,承包人与保险公司索赔 按索赔合同主从关系分类:工程承包合 同索赔,从属合同的索赔 按索赔的处理方式分类:单项索赔,总 索赔 按索赔的管理策略上的主动性分类:索 赔,反索赔 简述索赔的程序 答:索赔意向通知——索赔报告提交——索赔报告评审
——索赔谈判
5、索赔报告的基本内容 答:基本内容:索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔事件发生的经过、索赔的要求及计算方法,并要附有证明材料 常见的索赔证据有哪些? 答:招标文件,设计交底,工程师签证,会议纪要,现场情况实录,工作日志备忘录,送电送水数量记录,停电停水日期、恢复施工的日期,工程预付款,进度款的记录,图纸变更记录,施工照片记录,气象记录,验收技术鉴定报告,材料采购订货凭证,会计核算资料,造价资料
索赔的技巧有哪些 答:1)及早发现索赔机会 2)商签好合同协议 3)对口头变更指令要得到确认 4)及早发出索赔通知书 5)索赔事件论证要充足 6)索赔计价方法和款额要适当 7)力争单项索赔,避 免总索赔 8)坚持采取清理账目法 9)力争友好解决,防止对立情绪 10)注意同监理工程师搞好关系。
8、如何进行工期索赔的计算 答:常用的计算工期索赔的方法有如下四种:
1、网络图分析法
2、对比分析法
3、劳动生产率降低计算法
4、简单累加法
9、如何进行费用索赔的计算 答:
1、总费用法和修正总费用法 总费用法又称为总成本法,就是计算出该项工程的总费用
2、分项法 就是想索赔的损失费用分项进行计算 反索赔计算包括哪些内容 答:各数据的准确性;计算方法的合情合理合法性 11 索赔防范有哪些 答:防止对方提出索赔 反击对方索赔要求 索赔反驳包括哪些内容 答:索赔事件的不真实性;索赔理由分析;干扰事件责任分析;干扰事件的影响分析; 证据分析;索赔值的分析 参考样卷A 工程项目招投标与合同管理(代码:06289)
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金
2.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以______为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位 B.分公司 C.建设单位 D.施工企业
3.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为
A.决标 B.评标 C.授标 D.议标 4.法人成立进行注册登记时,应当以______为住所。
A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地 5.下列属于来自业主的风险的是
A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动
6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同
A.不成立 B.成立 C.无效 D.可撤销 7.在土木工程施工中,属于应用FIDIC合同条件的前提的是
A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商 C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商 8.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在_____退还。A.发出中标通知书后 B.完成评标后 C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后
9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第_____天作为合同基准日。
A.7 B.14 C.21 D.28 10.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时
A.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金 C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人迫索差额
11.监理招标的宗旨是对监理单位_____的选择。
A.人员 B.设备 C.报价 D.能力
12.按照国家有关规定,施工合同的估算价在______万元人民币以上,必须进行招标。
A.10 B.50 C.200 D.100 13.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指 A.完成合同内注明的全部工作的时间
B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的时间 C.招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的时间 14.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在______到达对方。A.要约到达对方之前 B.对方承诺到达要约人之前 C.对方发出承诺之前 D.对方承诺生效之后 15.招标文件中的工程最清单是
A.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据 D.准确的工程盘
二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分)16.标底编制的计价方法有________法和________法两类。
17.在工程量清单与报价表中,可分为两类,一类是_______项目,另一类是______。
18.通常对企业法人出具的担保称为_______,银行出具的担保称为_____。
19.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审,详细评审范围分为______标评审和_______标评审。
20.勘察合同履行过程中,由于工程停建而终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的________;完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的_______。
21.转让合同权利的当事人称为_____,接受转让的第三人称为______。22.合同管理是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门,依法对合同______、______等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。
23.仲裁也称为______,是双方当事人通过_____自愿将争议提交第三者(仲裁机构)作出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。24.建筑工程发包方式可采用_______和_______的方式进行。25.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得_______和______的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。
三、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)26.民法 27.违约责任 28.施工合同 29.施工索赔
四、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)30.简述国际工程招标方式中的两阶段招标。31.简述如何运用FIDIC编制合同条件。32.简述合同变更产生的原因。
五、案例分析题(本大题共2小题,第33小题12分,第34小题11分,共23分)33.案例1
某工程项目,因为铁路被洪水冲跨,承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场,也无法按照合同约定的开工时间准时开工,承包商在合同约定的开工时间前,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
请根据所学的知识,分析工程师将如何处理该事件。34.案例2
在合同履行过程中,由于非承包商责任,导致了工程项目费用增加,工期延长。如果你是承包人将如何进行该项索赔,以保护自身的合法权益?
参考样卷A答案
一、单项选择题
1.D 2.D 3.C 4.A 5.A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.D
11.D 12.C 13.C 14.C 15.C
二、填空题
16.工料单价法 综合单价法
17.按“单价”计价 按“项”包干 18.保证书 保函 19.技术 商务 20.50% 100% 21.让与人 受让人 22.订立 履行 23.公断 协议
24.招标发包 直接发包
25.建设资质证书 营业执照
三、名词解释题
26.民法:我国民法是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范总称。
27.违约责任:在合同履行过程中,当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法体制裁。
28.施工合同:即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。
29.施工索赔:在施工过程中,承包商根据合同和法体规定,对并非由于自己过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的下作所付出的硕外支出,承包商向业土提出在经济或时间上要求补偿的权利。
四、简答题
30.答:两阶段招标有三种类情况:(1)招标工程内容属于高新技术,第一阶段,选出最佳设计方案,再在第二阶段邀请选中方案的投标人进行详细报价。
(2)某些大型项目承包前,建造方案尚未确定,要求投标者根据其最擅长的方案进行报价,经评价,选出其中最佳方案的投标人,进行第二阶段的详细报价。
(3)一次招标不成功。所有投标者报价超过标底20%以上,只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价。31.答:
(1)国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用(2)对比分析采用(3)合同谈判时采用(4)局部选择采用
总之,系统地学习FIDIC的各种合同条件,将会使每位参与工程项目管理人员的水平大大
地提高一步,在思路和做法上与国际接轨。32.答:大致有以下四个方面:(1)建筑过程的难度和复杂性增大
(2)合同文件(包括技术规范)前后矛盾和用词不严谨(3)建筑业经济效益的影响(4)项目及管理模式的变化
五、案例分析题
33.案例1答案要点:(1)铁路被洪水冲垮是作为一个有经验的承包商无法预见、无法克服的,提出延期要求是合理的。(2分)(2)如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前7天(如开工日期前9天),以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求.工程师应在接到延期开工申请的48小时内以书面形式答复承包人。如在规定时间内未答复,视作同意承包人要求,工期顺延。(4分)(3)如承包商在迟于开工日期7天(如开工前5天)提出延期的理由和要求,工期不顺延,由承包商承担开工延期的责任。(4分)34.案例2答案要点:
(1)索赔通知。承包商在索赔事件发生后的28天内,将索赔的意向书通知工程师。(2分)
(2)保持同期记录。在工程师需要的时侯,承包商应提供同期记录的副本。(2分)
(3)索赔的证明。向工:程师发出索赔意向书28天内(或工程师同意的时间段内),应向工程师提交一份详细报告,说明承包商要求索赔的款项,计算方法和提出索始根据。(3分)(4)索始支付。在工程师核实了承包商提供的报告、同期记录和其他资料后,所确定的索赔款额,承包商应耍求在随后的期中月支付证书中支付。(3分)
参考样卷B 工程项目招投标与合同管理(课程代码:06289)
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.属于民事权利中人身权的是()。
A.姓名权 B.著作权 C.债权 D.专利权
2.法人成立进行注册登记时,法律认定的住所场地为()。A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地 3.在民事法律行为中,委托代理人与第三人签定合同的法律特征表现为()。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人的权利与义务的条款 C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D.所形成的合同由委托人与代理人共同履行
4.如果要约人要撤销要约,撤销要约通知到达对方的时间应为()。A.要约到达对方之前 C.对方发出承诺之前
B.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后
5.建设工程施工合同的从合同是()。
A.建设工程监理合同 B.工程分包合同
C.施工合同变更协议 D.解决合同争议的仲裁协议
6. 某工程施工单位与建材供应商签订了1000吨水泥的供应合同,合同价为280元/吨。在履约期间,供应商交付600吨后,市场水泥涨价到310元/吨,供货方要求变更单价,采购方不同意,此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同
B.必须按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝按原单价供应水泥 D.可单方面修改价格条款强制采购方执行
7.按照FIDIC合同条件签订的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权的控制人是()。
A.业主
B.监理工程师
C.总包商
D.分包商
8.债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权的担保方式()。
A.保证 B.质押 C.留置 D.抵押
9.按照FIDIC合同条件规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时()
A.可自行运出工地 B.应经业主批准后才能运出工地
C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地
10.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可用来保护自己合法权益的方式是()A.自动撤场 B.要求变更合同 C.宣布合同终止 D.拒绝移交工程 11.某工程施工合同约定,建设单位应于2005年4月10日支付工程进度款,但建设单位一直未按约定支付。2006年8月10日发生了持续I个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件,则该欠款纠纷的诉讼有效期限至()
A.2006年4月9日 B.2007年4月9日 C.2007年5月9日 D.2008年9月9日
12.按性质分,工程设计合同的性质属于()
A.财产转移 B.赠与性 C.诺成性 D.实践性
13.施工中,因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误,导致承包商受到损害,则承包商应递交索赔通知的对象为()A.业主
B.监理工程师
C.以业主和承包商的共同名义向设计单位 D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位飞
14.当施工合同文件中出现不一致时,具有最先优先解释权的是()A.合同条件 B.协议条款
C.纪要、协议 D.招标文件
15.建设市场的客体是()
A.业主 B.承包商 C.建筑产品 D.交易行为
二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分)16.民事责任一般分为 _____和_____。
17.承包商的实力主要包括_____ 实力、经济实力、管理实力和_____实力四个方面。
18.新修订的施工合同文本是由协议书、_____ 和_____ 三部分组成的。19.诉讼时效一般有普通诉讼时效、_____ 诉讼时效和 _____诉讼时效。
20.转让合同权利的当事人也称为 _____ 接受转让的第三人称为 ___。
21.《合同法》对合同生效规定了__ ___ 生效、批准登记生效和____ 生效。
22.降低投标价格可以从降低_____、降低_____和设定降价系数三方面入手。
23.按效益分类的投标有_____标和_____标。
24.建设工程市场中的资质管理包括两类为_____ 和 _____。25.工期索赔的计算方法主要有 ____ 和 _____ 法。
三、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)26.FIDIC条约的缺陷责任期 27.效力待定合同 28.合同争议 29.施工索赔
四、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)30.我国《民法通则》的基本原则是什么? 31.建立我国建筑市场的模式应当是怎样的? 32.合同内容中应有哪些主要条款?
五、案例分析题(本大题共2小题,第33小题12分,第34小题11分,共23分)
33.某框架结构工程主体施工期间,施工单位于第三层楼面验筋前第3天向监理工程师提出验筋要求,因该监理单位现场总监生病住院,一直未予答复,于是施工单位自行组织验收后就进入混凝土浇筑。总监回来后,怀疑某框架梁钢筋可能未按图纸要求设置,要求施工单位重新剥开予以重新检验.就以上情况回答下列问题:
(1)因特殊情况监理工程师不能到现场参加验收,监理单位、发包人及承包人如何处理?(2)对以上重新检验问题,施工单位应如何处理?应由谁来承担责任(包括工期及费用)? 34.某建筑工程项目通过公开招标,确定了投标人中的甲施工单位为中标人.招标人于当年的8月2日向甲施工单位发出中标通知书.甲单位于8月5日收到中标通知书。等到8月25日,招标人认为甲单位已超过合同订立时间且由于甲单位的报价比排在第二位的投标人乙报价要高,于是,招标人于8月27日向排名第二的乙单位发出了中标通知。于8月29日与乙签定了工程施工承包合同,同时要求将其中的主体工程分包给丙单位施工,并没收了甲单位的投标保证金。
问题:请分析以上招标人做法是否正确,并说明原因。
参考样卷B答案
一、选择题
1.A 2.A 3.C 4.C 5.B 6.B 7.B
8.D 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.C 15.C
二、填空题 16.违约 侵权 17.人员 信誉
18.通用条款 专用条款 19.特别 最长
20.让与人
受与人 21.成立 约定
22.投资利润 经营管理费 23.盈利 保本
24.企业资质
专业人士资格 25.网络图分析
比例计算
三、名词解释
26.FIDIC条约的缺陷责任期一指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期的耐一段时间,在这段时间内,承包商除应继续完成在移交证书上写明的扫尾工作外,还应对于工程由于施工原因所产生的各种缺陷负责维修.27.效力待定合同一是指行为人未经权利人同意而订立的合同,因其不完全符合合同生效 的要件,合同是否有效,需要由权利人确定。
28.合同争议—是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生二的纠纷。
29.施工索赔一在施工过程中,承包商根据合同和法律规定,对并非由于自己过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付出的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
四、简答题 30.答:
(1)当事人民事地位平等的原则
(2)自愿、公平等价有偿、诚实信用原(3)保护公民、法人合法民李权益的原则(4)遵守法律和国家政策原则(5)维护国家和社会公共利益原则 31.答: 市场机制(供求、价格、竞争)健全:市场要素完备;市场保障体系健全; 市场法规完善; 市场程序良好。32.答:(1)当事人名称或姓名和住所(2)标的、数t质狱(3)价款或者报酬
(4)履行期限地点及方式(5)解决争议的办法(6)违约资任
五、案例分析题
33.答:
(1)工程师不能按时参加验收,需在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求,(1分)延期不能超过两天。(1分)
工程师未能按以上时间提出延期要求,也不参加验收,承包人可自行组织验收,(1分)发包人应承认验收记录.(1分)
(2)无论工程师是否参加验收,当其提出对己经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥露,(2分)并在检验后重新覆盖或者修复。(1分)检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,(1分)赔偿承包人损失。(1分)并相应顺延工期.(1分)检验不合格,承包人承担发生的全部费用,(1分)但工期也予顺延。(1分)
34.答:
招标人的做法存在以下错误:
(1)签订合同的日期应为中标通知书发出后30日之内,此案例中甲单位在8月25号未超过规定日期.(2分)
(2)甲单位未发生违约,招标人不能没收其投标保证金。(2分)(3)甲单位未发生违约,签订合同的承包人必须是中标的施工企业甲单位。(2分)投标书中已确定的合同价款在签订时不得更改,(2分)合同价应与中标价一致。(1分)
(4)将主体工程分包给丙单位的做法违反了《建筑法》关于“禁止将工程肢解以后以分包的名义转包给第三人.。(1分)这实际属于转包而非分包。(1分)